电路施工合同书(合同范本)
电路施工合同协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（以下简称“甲方”）地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方：（以下简称“乙方”）地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方需要在其指定的场所进行电路施工，乙方具备相应的施工资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目内容：包括但不限于电路改造、安装、调试及验收等。
1.4 项目总投资：人民币____________________元整。
二、合同工期2.1 本工程计划开工日期：____________________2.2 本工程计划竣工日期：____________________2.3 本工程实际开工日期：____________________2.4 本工程实际竣工日期：____________________三、施工内容3.1 乙方负责完成甲方指定场所的电路施工，包括但不限于以下内容：3.1.1 电路改造设计；3.1.2 线路敷设；3.1.3 设备安装；3.1.4 调试与验收；3.1.5 施工图纸及技术资料的编制。
3.2 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
四、工程进度4.1 乙方应按照工程进度计划进行施工，并确保工程进度与合同约定相符。
4.2 乙方应在每月底前向甲方提交工程进度报告，内容包括但不限于：4.2.1 已完成工程量；4.2.2 遇到的困难和问题；4.2.3 下月施工计划。
五、工程款项5.1 本工程合同总价为人民币____________________元整，包括但不限于材料费、人工费、设备费等。
5.2 付款方式：5.2.1 预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的20%作为预付款；5.2.2 进度款：工程进度达到合同约定节点后，甲方支付已完成工程量对应的款项；5.2.3 验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项的80%；5.2.4 留余款：竣工验收合格后，甲方保留合同总价款的20%作为留余款，质保期满后无质量问题，乙方应无条件退还甲方。
电路施工合同样板
电路施工合同样板甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，为明确双方责任，维护双方合法权益，经双方充分协商，特签订本合同，希甲乙双方恪守信用，共同遵守。
一、工程概况、规模：甲方位于的建筑物电路施工工程承包给乙方施工。
具体施工内容包括但不限于：室内电路布局、布线、接线、开关安装、插座安装、灯具安装等。
二、承包形式及承包工作内容：1、包工包料，施工用的各种工具及设备由乙方自备。
2、承包施工工作内容：按照甲方提供的电路设计图纸进行电路施工，确保电路系统安全、稳定、可靠。
三、工程质量：乙方必须按照国家和行业相关标准进行施工，保证电路系统符合安全、可靠、实用的要求。
所有电路工程必须经过甲方验收合格后方可交付使用。
四、安全责任：乙方在施工中必须遵守安全操作规程，文明施工。
在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关，由乙方自行负责。
甲方应提供蓝图及原有预埋管线。
五、施工期限：本工程合同约定的施工期限为自合同签订之日起至工程验收合格之日止。
乙方应当按照约定的工期完成施工。
六、材料：1、乙方应当按照甲方提供的材料清单购买施工所需材料，并保证材料的质量符合国家和行业相关标准。
2、乙方应当将所购买的材料送至甲方指定的地点，并接受甲方的检验。
经检验合格后，乙方材料全部放在甲方指定地方由甲方负责保管。
七、工程款项：1、本工程合同约定的工程款项为人民币大写元整。
2、乙方应当按照约定的付款方式向甲方支付工程款项。
工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方工程款项的%作为进度款；余款待工程交付使用后一个月内一次性支付完毕。
八、验收及保修：1、工程竣工后，甲方应组织验收。
乙方应当提供相关资料，配合甲方进行验收。
2、工程验收合格后，乙方应当按照国家规定提供相应的保修服务。
九、违约责任：一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
十、争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电路布线施工合同范本三篇
电路布线施工合同范本三篇篇一甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________一、工程概况1. 工程名称：[电路布线工程具体名称]2. 工程地点：[具体施工地点]3. 工程内容：按照甲方提供的施工图纸及要求，进行室内电路布线工程施工，包括但不限于电线电缆敷设、插座开关安装、配电箱配置等。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：____________________元整），此价格为含税价，包含工程所需的材料、设备、人工、运输、安装调试等一切费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币______元（大写：____________________元整）；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币______元（大写：____________________元整）；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币______元（大写：____________________元整）；（4）剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
家装水电工承包合同范本6篇
家装水电工承包合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方家庭装修工程中水电工程项目承包事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程地址：____________________。
2. 承包范围：家装水电工程，包括但不限于电路布线、水管安装等。
二、承包方式本工程采用包工包料的方式，由乙方负责购买并安装所有所需材料。
三、合同总价及付款方式1. 合同总价：人民币______元整（大写：______元整），此价格为固定价格，包含但不限于人工费、材料费等所有费用。
2. 付款方式：签订合同后，甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工期及质量保证1. 工程开工日期：____年__月__日，竣工日期：____年__月__日。
如遇特殊情况，工期可相应顺延。
2. 乙方必须严格按照相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量达到约定标准。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。
（2）甲方应按照合同约定支付工程款。
（3）甲方应提供施工所需的水电资源。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量和进度。
（2）乙方应遵守施工现场的安全规范，确保施工安全。
（3）乙方应合理使用材料，避免浪费。
（4）乙方应对施工过程中的质量问题负责，并及时进行修复或整改。
六、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因未能按照合同约定完成施工任务，造成工期延误的，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
七、验收及保修1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
电路施工合同范本(2篇)
电路施工合同范本发包单位（以下简称甲方）：____工程公司承包单位（以下简称乙方）：为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定，甲乙双方特签订本协议。
本协议除明确双方安全职责等重要内容外，还应根据各阶段（如土建、安装、调试，高空作业、停电作业、带电作业等）的安全技术要求及特点，从完善保障人身安全及施工安全方面，增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任，并按协议严格遵守。
必要时，必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确，书面安全技术交底应双方签字。
一、工程项目名称：220kv大南i、ii回送电线路工程二、工程地址：____三、工程范围：____四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效（____年___月___日至____年___月___日）。
五、甲乙双方安全职责：1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。
2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。
易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。
3.施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作；甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。
4.甲方和乙方在合同期内，都必须切实履行各自应承担的安全职责，确保工程安全施工、文明施工。
5.甲方安全责任5.1对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：5.1.1持有有关部门颁发的营业执照和资质证书；持有法定代表人身份证明书、授权委托书；有施工简历和近___年的安全施工记录。
家装水电安装个人简易合同范本(3篇)
家装水电安装个人简易合同范本（3篇）家装水电安装个人简易合同范本（精选3篇）家装水电安装个人简易合同范本篇1甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，就水电施工项目达成如下施工协议：第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：a.包工包料 b.包公部分包料 c.包工不包料。
3、工期_____年__月__日至_____年__月__日。
4、预计合同款价为：元。
金额大写。
若变更施工内容，变更材料等，造价按实际结算。
第二条：关于材料的约定1、本工程甲方负责供应材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应进行验收，如发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
验收合格的材料，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的材料应均用于本工程，非甲方同意不得挪作他用。
如乙方违背规定，应按材料的价格双倍赔偿甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、乙方确定开槽的路线。
根据以下原则：线路最短原则；不破坏原有强电原则，不破坏防水原则，不破坏地暖原则。
2、所有开槽须先用划线标注确认后，方能开槽，水路管道采用 mm水管，开槽深度 mm，电路选用 mm管，开槽深度 mm，且所有槽深度统一，横平竖直。
3、各单位回路单独走管，依据强电在上，弱电在下的原则，强弱电平行距离至少相距30cm，平行的弱电盒与插座盒之间最少距离20cm或以上。
4、一根管子内最多走三根导线，三根导线的截面积不得超过管子的将截面积的60%。
5、所有pvc管每间隔50cm用一只管卡固定；pvc接头均需用配套接头固定；所有弯头需用相应弹簧内置进行弯曲；线管盒与pvc管均需用锣接固定。
6、须按先布管，再穿线的原则操作。
如布好管后不能顺利穿线，需找出原因及时调整管位，重新穿线，直到能顺利穿线。
7、同根管内不能有任何接头，只能用完整的线。
厨房电器、空调等插座线用4mm2的线，按实际电器位置分别布置插座盒，照明插座均用2.5mm2的线。
水电安装施工合同范本
水电安装施工合同范本水电安装施工合同范本精选篇1甲方：___________________代表(以下简称甲方)乙方：__________________ 代表(以下简称乙方)依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就。
水电安装劳务分包事宜协商一致。
制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程承包范围工程范围与内容：所有施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)四、工期要求乙方必须在 _____年 _____月 _____日前竣工。
乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
六、工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
采用固定劳务单价方式。
七、合同价款本合同价款为人民币：_________元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。
该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险、税金等各项费用。
八、付款和结算方式工程款支付：工程量全部完成经验收合格，于建设单位支付该项目工程款到账后，30日内甲方向乙方按比例给予支付。
保修期1年。
九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。
2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
电力工程合同范本
电力工程合同范本2023年电力工程合同范本7篇电力工程即是与电能的生产、输送、分配有关的工程，广义上还包括把电作为动力和能源在多种领域中应用的工程。
以下我在这给大家整理了一些电力工程合同范本，希望对大家有帮助！电力工程合同范本【篇1】建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本安装工程施工事项协商一致，以明确施工过程中双方的权利、义务、责任和合法权益而订立本合同。
第一条工程概况一、工程名称：开闭所到环网柜320米线路敷设及接火送电二、工程承包范围：320米电缆敷设(详见《安装工程预算书》)三、合同价款：本工程包干总造价：贰拾陆万陆仟贰佰零陆元柒角柒分(266206.77元)第二条工程期限一、工程的施工时间为乙方收到甲方工程款始计，至工程安装完毕具备验收条件共 60 个工作日。
二、在施工过程中，如遇下列情况之一，双方应及时进行协商，并以书面形式确定顺延期限。
(一) 天灾或人力不能抗拒的原因;(二) 因甲方提出更变计划或变更施工图纸的原因;(三) 供电局批准的停电时间不在合同期限内等原因;(四) 与第三方关系协调不妥而使施工无法继续;(五) 其他非乙方原因引起的施工中断。
第三条施工准备乙方在开工前应组织工程技术管理人员进行工程设计交底，并负责编制施工方案。
第四条物资供应本合同采用由双方确定的工程总造价结算的包材料、包安装、包工期、包质量、包运输、包安全等全包方式承包。
第五条结算方式原设计图纸如有下列变更，即施工方案不能实施，则按实际发生的工程量结算：一、电缆敷设路径走向、长度变更;二、10kV线路走向、长度变更;三、主要材料、数量或规格变化;四、其他材料及施工费合计金额超过贰仟元。
第六条付款方式合同签订后三日内，甲方按《安装工程预算书》总造价向乙方支付工程预付款60%，计壹拾伍万玖仟柒佰贰拾肆元整(￥：159724.00元)，以便乙方购置材料，方能进行施工;安装完毕并经甲方及供电部门验收合格，甲方按总造价向乙方支付工程进度款30%，计柒万玖仟捌佰陆拾贰元整(79862.00元)通电运行后七天内，甲方再支付乙方工程款项8%，计贰万壹仟贰佰玖拾陆整(21296.00元)，剩余2%(5324.77元)留作质保金，质保期满七个工作日内付清。
水电装修合同书范本6篇
水电装修合同书范本6篇篇1水电装修合同书范本甲方（委托方）：（公司/个人全称或姓名），统一社会信用代码/身份证号（以下简称甲方）乙方（收包方）：（公司/个人全称），营业执照编号/身份证号，住所地地址（以下简称乙方）为了明确双方责任，维护双方正当权益，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议，共同遵守：一、装修内容及标准1. 甲方将委托乙方开展水电装修工程，具体工程内容包括但不限于水电管线的铺设、照明设备的安装等。
2. 乙方承诺在装修工程中遵守国家相关法律法规，按照甲方要求进行施工，确保装修工程的质量和进度。
3. 双方经协商确定了装修工程的具体方案和标准，一旦确定不得擅自变更，如需变更须经双方协商一致后方可执行。
二、施工期限1. 施工期限自双方签订合同之日起计算，至装修工程完工为止。
具体工期双方约定（如：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日）。
2. 如乙方在规定工期内无法完成施工工程，应当提前告知甲方，说明延期原因，并经协商确定新的施工期限。
三、装修费用1. 甲方应按照本合同约定的工程款支付方式及工程款支付时间向乙方支付装修费用，共计￥（大写）。
2. 乙方应按合同约定的施工质量和进度要求，按时按质完成装修工程，确保工程质量和安全。
四、施工管理1. 双方在装修合同签订之日起，应共同遵守装修施工现场安全管理规定，确保工程施工安全，减少事故发生率。
2. 乙方应加强对施工现场的管控，保障施工工程的顺利进行。
如有安全隐患，应立即采取措施进行整改。
3. 甲方有权对乙方的施工进行检查，并有权要求乙方整改施工中发现的问题。
乙方应积极配合。
五、合同解除1. 在装修工程期间，如因不可抗力等不可预见的情况导致工程无法进行，双方可商议解除合同，解除合同后乙方应返还已收取的装修费用。
2. 在装修工程期间，如一方违反合同约定导致合同无法履行，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。
六、法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。
电路施工合同协议书范本
电路施工合同协议书范本甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要进行电路施工，乙方具备相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就电路施工事宜达成如下合同协议：第一条工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程期限：自______年______月______日至______年______月______日。
第二条工程范围1. 乙方负责电路施工的全部工作，包括但不限于电缆敷设、设备安装、调试等。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工要求进行施工。
第三条工程质量1. 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
2. 工程竣工后，乙方应提供完整的工程质量保证书。
第四条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：_________________________元整。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付30%预付款，工程完成50%时支付30%，工程竣工验收合格后支付剩余40%。
第五条工程验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后7个工作日内组织验收，逾期视为验收合格。
第六条违约责任1. 甲方未按期支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付未付款项千分之五的违约金。
2. 乙方未按期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。
第七条争议解决双方因履行本合同所发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：______年______月______日（注：本范本仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并建议在签订前咨询法律专业人士。
2024年-水电施工合同协议书范本(精选)
水电施工合同协议书范本(精选)根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行水电施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.2工程地点：_______。
1.3工程内容：本工程主要包括水电安装、调试、验收等。
二、工程期限2.1工程期限为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2.2如遇下列原因，工程期限相应顺延：（1）不可抗力事件；（2）甲方原因导致的工程延期；（3）乙方原因导致的工程延期，且甲方同意延期的。
三、工程费用3.1工程总费用为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
3.2付款方式：（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程总费用的_______%；（2）工程进度达到_______时，甲方支付乙方工程总费用的_______%；（3）工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方工程总费用的_______%；（4）剩余工程总费用的_______%作为质量保证金，待工程保修期满后_______日内支付。
四、工程质量和验收4.1乙方应按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量。
4.2工程验收：（1）隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程完成后及时通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后_______日内进行验收；（2）竣工验收：工程完成后，乙方应向甲方提出竣工验收申请，甲方应在接到申请后_______日内组织验收。
4.3工程保修期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
五、甲方责任5.1提供施工所需的图纸、资料等；5.2提供施工场地和施工条件；5.3按约定支付工程费用；5.4配合乙方进行工程验收。
六、乙方责任6.1按约定完成施工任务；6.2确保工程质量；6.3配合甲方进行工程验收；6.4工程保修期内，负责维修因施工质量问题导致的损坏。
标准水电安装合同范本8篇
标准水电安装合同范本8篇第1篇示例：标准水电安装合同范本甲方：______（以下简称甲方）乙方：______（以下简称乙方）经双方协商一致，就甲方位于______的房屋的水电安装工程，达成以下合同：一、项目内容和要求1. 乙方应按照相关规定和标准，对甲方的房屋进行水电安装工程。
2. 乙方应保证安装的水电设备符合国家标准，使用高质量材料，保证施工质量。
3. 安装完毕后，乙方应负责对安装设备进行维护保养，并提供相应的保修服务。
二、工程进度和质量保障1. 双方应按照合同约定的工期完成工程，否则应承担相应的违约责任。
2. 工程完成后，乙方应与甲方共同验收，确保工程质量符合要求，并解决存在的问题。
3. 乙方保证工程质量，并承诺在一定期限内提供免费维修服务。
三、价格和支付方式1. 合同总价为______元，包括材料费、人工费及其他费用。
2. 甲方应在合同签订时支付合同总价的______%作为订金，余款应在工程竣工后一周内支付清楚。
3. 如因甲方原因导致工程延期或增加额外费用，甲方应承担相应责任，如因乙方原因导致的责任，乙方应承担相应责任。
四、合同解决纠纷方式1. 双方在合同履行过程中如有纠纷，应协商解决；协商不成，提交有关部门或仲裁机构处理。
2. 合同解释权归双方共同拥有，解释问题应坚持公平合理的原则。
五、合同生效1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，自甲方支付订金之日起开始履行。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______ 日期：______乙方（盖章）：______ 日期：______以上内容为标准水电安装合同范本，双方在签订合同前应仔细阅读并理解合同内容，确保合同的合法性和有效性。
希望本合同能够为双方合作提供保障，顺利完成水电安装工程。
第2篇示例：标准水电安装合同范本甲方（承包商）：__________________根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，就乙方住宅的水电安装事宜达成如下协议：一、安装内容1. 乙方住宅的水电安装包括但不限于给排水管道、供水管道、照明电路、插座、开关等设施的安装。
水电施工合同范本标准版(推荐5篇)
水电施工合同范本标准版（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电施工合同范本标准版（推荐5篇）随着法治的不断发展,合同日益受到人们的重视,合同的作用也日益突出,因为合同既是当事人的权利保障,又是对当事人的制约。
电路改造合同范本3篇
电路改造合同范本3篇篇一电路改造合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________一、合同条款1.1 工程名称：甲方电路改造工程1.2 工程地点：____________________（1）拆除原有电路设施；（2）设计并安装新电路；（3）提供所需材料、设备；（4）调试及验收新电路；（5）培训甲方相关人员。
1.4 工程期限：自合同签订之日起，乙方应在______日内完成工程。
1.5 工程费用：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
1.6 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程款的30%作为预付款，工程进度达到50%时支付工程款的30%，工程验收合格后支付剩余的40%。
1.7 工程质量：乙方应保证改造后的电路符合国家相关标准，确保工程质量。
1.8 工程验收：工程完成后，甲方应在3个工作日内组织验收，验收合格后办理结算手续。
1.9 安全责任：乙方在施工过程中应严格遵守安全规定，确保施工安全。
如因乙方原因造成事故，乙方应承担相应责任。
1.10 知识产权：乙方在施工过程中所使用的图纸、设计方案等知识产权归甲方所有。
1.11 保密条款：双方应对在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。
二、名词解释2.1 电路改造：指对原有电路设施进行拆除、设计、安装、调试等，以满足甲方需求的过程。
2.2 预付款：指甲方在合同签订后支付给乙方的部分工程款，用于乙方开展工程前期工作。
2.3 工程验收：指工程完成后，甲方对乙方施工成果进行审查、验收，以确认工程质量是否符合要求。
2.4 知识产权：指乙方在施工过程中所使用的图纸、设计方案等具有独创性、新颖性、实用性的智力成果。
三、其他事项3.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
电路铺设施工合同协议书
电路铺设施工合同协议书甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方需要进行电路铺设工程，乙方具备相关资质并愿意承接该工程，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，特订立本合同如下：一、工程内容与要求1. 乙方需根据甲方提供的电路设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量满足国家标准和行业要求。
2. 施工内容包括：室内外电线管道铺设、电缆敷设、配电箱安装、开关插座安装等。
3. 施工过程中，乙方应遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工人员和第三方的安全。
二、工程时间与进度1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 乙方应按约定的时间节点提交工程进度报告，如遇不可抗力因素影响工期，应及时通知甲方并协商解决。
三、质量标准与验收1. 乙方应保证工程质量达到国家及行业规定的标准，无安全隐患。
2. 工程完成后，由甲方组织验收，乙方应提供必要的技术资料和施工记录。
3. 如验收不合格，乙方应负责无偿修复直至合格为止。
四、合同价款与支付方式1. 工程总价款为人民币________元。
2. 甲方应按照合同约定的支付方式向乙方支付工程款项，具体支付比例和时间由双方协商确定。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题或延期交付，乙方应按照合同约定支付违约金。
六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________日期：____年____月____日。
强电工程施工协议书范本(五篇)
强电工程施工协议书范本建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务，做到相互协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的施工工程，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，结合工程具体情况，经双方协商，达成如下条款，以资双方共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：所有需要消防防火封堵的部位。
4、合同承包范围内包人工、包材料、包机具、包措施、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包括乙方各种税、费在内。
二、工程工期1、合同工期：总工期为日历日，开工日期暂定为____年____月____日，具体开工日期以甲方书面通知为准。
2、若乙方未按甲方要求的施工进度完成本工程，每延迟一天，乙方向甲方支付￥元的违约金;工期延迟累计达到____日以上的，甲方有权解除本合同，合同解除后乙方承诺无条件退场。
非乙方原因造成的工期延迟，经甲方书面确认后，仅工期予以顺延。
三、工程价款及支付方式1、价款（1）本合同采用包干单价方式计价，包干单价为：_____元/平方米，合同面积为㎡，总价为人民币_____元（大写：_____）。
包干单价包括但不限于人工费、材料费（包括主材、辅助材料、周转性材料）、机械费、施工设备费、管理费、施工用水电费、保险费、安全文明施工措施费、检测费、利润、税金、承包商应交纳的各种政策文件规定的费用及本工程所包含的各种风险因素、责任等。
（2）工程施工用水、用电由总包单位提供接口，乙方自行装表计量，按国家有关部门规定的施工用水、用电计费标准向总包单位缴纳或由乙方与总包单位自行协商缴纳。
2、付款方式：（1）通过消防部门验收并办理完结算后5个工作日内付至结算总价的97%;（2）剩余的结算总价的3%作为质量保证金在一年质保期满无质量问题后一次付清，质保金不计息;（3）乙方在收取工程款时，需向甲方提供国家足额正规发票，否则甲方有权顺延付款且不承担任何责任。
装修电路工程合同
装修电路工程合同在家庭装修过程中，电路工程作为一项基础且关键的环节，其安全性和稳定性直接关系到日后居住的舒适程度及安全。
因此，签订一份详尽、规范的装修电路工程合同显得尤为重要。
本文将提供一个装修电路工程合同范本，以供参考。
甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于双方本着平等自愿的原则，就甲方案进行室内装修电路工程达成如下协议：一、工程内容与范围1. 乙方负责甲方指定地址的室内电路设计与施工，包括但不限于开关插座安装、灯具安装、配电箱设置等。
2. 乙方需根据甲方提供的装修设计图纸和技术要求进行电路设计与布线，并确保所有电路工程符合国家相关电气安装标准。
二、材料供应1. 所有电线、电缆、开关插座等材料由甲方提供，乙方负责材料的合理使用和保管。
2. 如遇材料不足或需更换，乙方应及时通知甲方，并经甲方同意后方可采购相应材料。
三、工程质量1. 乙方须保证施工质量，确保电路安全、稳定、可靠。
2. 施工中若发现设计问题或其他可能影响工程质量的问题，乙方应立即停工并及时通知甲方协商解决。
3. 工程竣工后，应由专业第三方机构进行电路安全检测，并出具检测报告。
四、施工周期1. 乙方应根据合同约定的时间表进行施工，确保工程按时完成。
2. 如因不可抗力或甲方要求变更施工内容导致工期延误，双方应重新协商确定新的施工时间。
五、工程款项支付方式1. 工程总价为人民币（大写）_______元整，含所有施工费用及材料费。
2. 甲方在合同签订后支付预付款_______元，工程进度过半时支付_______元，余款在工程验收合格后结清。
六、违约责任1. 若乙方未能按约定时间完成工程或工程质量未达到标准，应按约定向甲方支付违约金。
2. 若甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 任何一方未经另一方书面同意，不得擅自转让本合同权利与义务。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改电路施工合同书(合同范本)Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit电路施工合同书(合同范本)电路施工合同范文一发包单位(以下简称甲方)：承包单位(以下简称乙方)：为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定，甲乙双方特签订本协议。
本协议除明确双方安全职责等重要内容外，还应根据各阶段(如土建、安装、调试，高空作业、停电作业、带电作业等)的安全技术要求及特点，从完善保障人身安全及施工安全方面，增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任，并按协议严格遵守。
必要时，必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确，书面安全技术交底应双方签字。
一、工程项目名称： 220kv大南i、ii回送电线路工程二、工程地址：个旧市官家山三、工程范围：1、n1—n10组立铁塔四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效(XX年6月30日至XX年7月30日)。
五、甲乙双方安全职责：1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。
2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。
易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。
3.施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作;甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。
4.甲方和乙方在合同期内，都必须切实履行各自应承担的安全职责，确保工程安全施工、文明施工。
5.甲方安全责任5.1 对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：5.1.1 持有有关部门颁发的营业执照和资质证书;持有法定代表人身份证明书、授权委托书;有施工简历和近3年的安全施工记录。
5.1.2 相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证在合格有效期内，符合安全生产要求。
5.1.3 配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。
5.1.4应有的安全管理制度齐全。
包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
5.1.5 具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的配有专职安全员;30人以下者设有兼职安全员。
5.2 开工前对乙方工程负责人和工程技术、管理人员进行全面的安全技术交底，指明在施工中应注意的安全事项，并做好记录及相关资料。
5.3 在具有危险性的电力生产区域内作业，如有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的场所作业，须事先进行安全技术交底，并要求乙方结合工程实际制定保证安全的“四大措施”(组织、安全、技术、文明施工措施)，并认真审查，对“四大措施”不合格者，禁止乙方开工作业。
5.4 甲方对施工现场的危险点、带电部位等，应设置明显的安全标志牌、警告牌和遮栏(不包括乙方自行设置的违栏和标识)。
5.5 不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止和纠正，可发出书面整改通知书;对严重违章的行为立即勒令停止其工作。
5.6 落实工程合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动等其他事宜。
乙方根据工程施工所制定的“四大措施”(安全、组织、技术、文明施工措施)未得到甲方审查通过，不得开工。
必须按甲方要求进行修改再经甲方审查合格后，方能作开工前的准备。
6.1开工前，工程负责人必须对所有参加施工人员进行全面的安全技术交底，并结合“四大措施”进行现场安全教育，使全体施工人员掌握工程特点及所有6.2 工程负责人在施工过程中不得脱离工作现场，对复杂的或危险性较大的工程，应亲自进行现场监护并与甲方现场监管人员保持联系。
6.3施工中，必须严格执行《电力建设安全工作规程》、《电业安全工作规程》和遵守甲方有关安全、文明生产(施工)的规定。
进入电力生产区域内施工，必须严格执行工作票制度。
对规定可以不使用工作票的工作，开工前必须征得甲方的许可。
6.4乙方在施工期间所使用的各种设备及工器具、架构等均应符合施工安全要求，确保不超过有效检验周期。
每天开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查。
6.5乙方工程负责人应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。
6.6甲方设置的各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌、接地线等乙方不得擅自拆除、更改。
6.7严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律、法规规定，严禁未成年人员和有职业禁忌的人员进入施工现场和作业。
6.8乙方施工中的特种作业(操作)人员，必须持有效的合格证上岗。
6.9乙方应为所有施工人员配备保证安全的劳动防护用品，并确保正确使用。
6.10 乙方工程负责人对甲方在安全检查中提出的安全隐患和问题必须及时整改。
6.11 乙方接受甲方的安全监督、管理和指导。
乙方人员在施工中发生不安全情况应及时向甲方通报。
6.12乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。
6.13如因乙方采取的安全措施不当，违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。
六、工程合同总造价的5%作为工程施工安全保证金。
如因乙方责任造成现场安全管理不严、责任不到位，违反有关安全规程、规定和本协议，或造成安全事故时按以下条款进行扣除。
1. 承包方责任造成人身事故，电网一类障碍、设备一类障碍及以上事故时，扣2. 承包方责任造成电网二类障碍、设备二类障碍时扣除 2.5%施工安全保证金。
3.承包方对施工现场安全管理不严、安全责任不到位、未履行本协议所列条款内容，甲方安监人员、巡查人员发现时，每项扣除施工安全保证金的0.5%。
4.施工完毕，未发生任何不安全情况时，支付全部安全保证金。
七、本协议一式四份,甲乙双方各执二份，双方签字盖章后生效。
八、其他未尽事宜，由双方协商共同解决。
甲方单位：(盖章) 乙方单位：(盖章)代表：代表：经办人：经办人：电话：电话：年月日电路施工合同范文二甲方：(发包方)乙方：(承包方)本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况1.装修施工地点：_________2.工期：_____年_____月_____日至____年_____月_____日3.本项工程预计费用元人民币。
第二条材料供应的约定1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。
甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。
乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。
如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20xx 并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1. 工程款付款方式：布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%2. 乙方承包内容：1).水电开槽、布线、穿线、埋槽2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)3).水电施工的穿墙、打孔、切割4).开关面板安装5).小五金、马桶、的安装6).后期灯具的安装3.工程结算方式：按实结算：总价结算：20元/平米(套内面积)第六条违约责任：1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除：1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。
合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。