进场施工合同
进场安全施工协议书模板（五篇）
进场安全施工协议书模板甲方：_____（已建单位）地址：_____法定代表人：_____授权代表人：_____乙方：_____（后建单位）地址：_____法定代表人：_____授权代表人：_____根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定，甲乙双方在同路由隔距不够的情况下，经协商一致，签订本协议。
第一条甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规，建立安全建设责任制度，完善安全建设条件，确保线路建设过程中的安全施工。
第二条根据业务发展需求乙方需进行如下施工1.施工地址：_____2.与甲方线路的距离：_____3.施工长度：_____第三条在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。
1.架空电缆、光缆与原有线路跨越的，与原有线路的交越隔距必须达到0.6m的最小净距，不达标的必须整改;2.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。
第四条责任划分甲乙双方线路在同路由或交越的情况下，发生下述情况由责任方承担责任。
1.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其安全交越距离要符合国家相关标准。
同时必须加装安全保护设施，新建一方线路和电力线路交越时因没有进行安全保护，发生强电侵入，导致原有杆路出现线路故障及经济损失，由新建方承担责任;2.新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的，若发生倒杆等现象，造成已建杆路损坏电路中断的，新建方负责赔偿损失;若原有杆路发生倒杆等现象，造成新建杆路损坏的，双方各自承担损失费用。
第五条双方义务甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。
第六条双方权利甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。
第七条不可抗力因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。
但遇不可抗力的一方，应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情况告知对方，并提供有关部门的证明。
工程提前进场施工协议(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方项目施工进度要求，经甲乙双方友好协商，现就乙方提前进场施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________工程2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程合同工期：_________二、提前进场施工原因1. 甲方因施工进度要求，需乙方提前进场施工。
2. 提前进场施工的原因及必要性如下：（1）_________（2）_________（3）_________三、提前进场施工时间1. 乙方同意在工程合同工期基础上，提前进场施工。
2. 提前进场施工时间为：_________（具体日期）。
四、提前进场施工费用1. 提前进场施工期间，甲方应向乙方支付额外费用，具体如下：（1）_________（2）_________（3）_________2. 乙方提前进场施工期间，甲方应按以下标准支付额外费用：（1）_________（2）_________（3）_________五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）负责提前进场施工期间乙方所需施工材料的采购、运输、储存等工作。
（2）负责提前进场施工期间乙方所需施工人员的住宿、饮食、交通等工作。
（3）负责提前进场施工期间乙方所需施工设备的租赁、维护、保养等工作。
2. 乙方责任与义务：（1）按照甲方要求，提前进场施工，确保工程进度。
（2）遵守甲方施工现场管理制度，确保施工安全。
（3）按约定时间完成提前进场施工任务。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付提前进场施工费用，应向乙方支付违约金，违约金为提前进场施工费用总额的_________%。
2. 若乙方未按约定时间完成提前进场施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为提前进场施工费用总额的_________%。
七、争议解决1. 本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工地进场费合同范本三篇
工地进场费合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟在[工地具体地址]进行[工程项目名称]的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就乙方进入工地施工的进场费事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程项目名称]2. 工程地点：[工地具体地址]3. 工程内容：[具体工程内容描述]二、进场费金额及支付方式1. 乙方进入工地施工的进场费为人民币（大写）______元整（小写：￥______元）。
2. 甲方应在本合同签订后的______个工作日内，向乙方支付进场费的______%作为预付款，即人民币（大写）______元整（小写：￥______元）；乙方人员和设备进场后______个工作日内，甲方支付进场费的______%，即人民币（大写）______元整（小写：￥______元）；剩余的______%进场费，在工程开工后的______个工作日内支付，即人民币（大写）______元整（小写：￥______元）。
3. 乙方应在收到甲方支付的每笔款项后，向甲方开具合法有效的发票。
三、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权对乙方的施工进行监督和管理，确保工程质量和进度符合要求。
2. 按照本合同的约定，按时向乙方支付进场费。
3. 为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于场地、水电接入等。
4. 协调与工程相关的各方关系，确保乙方施工的顺利进行。
（二）乙方的权利和义务1. 有权要求甲方按照合同约定支付进场费。
2. 按照甲方的要求和工程设计图纸，组织人员和设备进场施工，确保工程质量和进度。
进场施工合同
篇一:工程进场施工协议书工程进场施工协议书发包人:黔西南州义龙投资管理有限公司（以下简称“甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）根据新区工委、管委会的要求，为加快本工程建设，要在抢抓时间、抢机遇、抢进度的情况下，根据新区工委、管委会采取的创新建设管理模式，并按照创新建设管理模式的管理程序采用综合评分的原则，选定乙方作为本工程的先期进场的施工单位，甲方将本工程承包给乙方施工。
为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲、乙双方共同协商,签订如下施工进场协议，共同遵守：一、工程名称：二、工作内容：路段的路基、桥涵、排水等三、工程计价原则:本工程采用04市政府定额计价，人工费参照贵州省建设厅、贵州省发展和改革委员会《调整贵州省2004版五部计价定额人工费的通知》（黔建施通［2008]297号）文件执行，工程量采用清单计量,经甲方公开招投标，如果乙方中标,则按中标单价签订施工合同，继续施工；如乙方未能中标,则由指挥部技术组织监理单位、乙方及中标单位等相关人员,要求中标单位按中标单价对已完成的合格工程量进行结算给乙方；结算后乙方必须无条件退场.四、计量原则:承包人根据发包人提供的工程量清单及施工图纸进行施工，工程量以现场监理代表和业主代表（指挥部技术组人员2人）现场签字确认的合格工程量为准,最终结算的工程造价以现场业主代表、现场监理代表现场签证的合格工程量为准,按中标单位的中标单价计算。
五、退场机制原则（一)工程招投标结束后，如果乙方中标，则按中标单价签订施工合同继续施工。
（二）如果乙方未能中标，则由指挥部技术组织监理单位、乙方及中标单位等相关人员，要求中标单位按中标单价对已完成的合格工程量进行结算,工程结算后乙方必须无条件退场，并由中标单位按合同规定接着施工。
（三）工程量认定后3天之内乙方必须无条件退场。
六、工程款支付原则（一）进场队伍必须交纳400万元用于支付前期工程款；（二)全额垫资。
工程完工,竣工结算审计完成一个月后2年内付清工程尾款,在2年内按照1%的月利息支付资金占用费。
工程招标前进场施工协议(3篇)
第1篇甲方（招标方）：________________________乙方（施工单位）：________________________根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，经甲乙双方友好协商，就甲方工程项目的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程规模：________________________4. 工程内容：________________________5. 工程预算：________________________二、工期及质量要求1. 工期：自进场施工之日起，工期为____个月。
2. 质量要求：严格按照国家相关施工质量标准执行，确保工程质量达到优良等级。
三、施工图纸及技术要求1. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工。
2. 乙方在施工过程中如需对施工图纸及技术要求进行修改，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可进行修改。
四、施工组织及人员安排1. 乙方应成立以项目经理为负责人的项目管理机构，负责整个工程的施工管理工作。
2. 乙方应按照甲方要求，安排具备相应资质的施工人员，确保施工质量。
3. 乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全、文明施工。
五、材料设备1. 乙方负责提供工程所需的全部材料、设备，并保证其质量符合国家规定。
2. 乙方应在进场前将材料、设备清单报甲方备案，经甲方验收合格后方可使用。
3. 乙方应妥善保管材料、设备，确保其安全、完整。
六、工程款支付1. 甲方按合同约定，分阶段支付工程款。
2. 乙方应按照甲方要求提供工程进度、质量等相关证明材料，甲方在收到乙方提供的材料后，应及时支付工程款。
3. 乙方不得拖欠工程款，否则应承担违约责任。
七、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、终止合同等。
进场安全施工协议书范本(五篇)
进场安全施工协议书范本甲方：乙方：为了加强安全管理，深入贯彻安全第一，预防为主、综合治理安全生产方针，保证人身、设备安全，确保施工工程顺利进行。
根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议：一、甲方安全责任1、甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。
2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。
3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。
不得违章指挥、强令乙方冒险作业。
4、指定专人负责监管该项目的安全工作，并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。
5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业，事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。
6、甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。
7、监督检查乙方的安全施工作业情况，因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。
8、甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚。
9、甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
二、乙方安全责任1、乙方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。
2、乙方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全工作。
3、乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作;乙方有权拒绝甲方的违章指挥。
4、甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。
乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作，甲方有权终止合同。
5、施工中，如因不可预知或自然灾害发生，乙方负责对现场的紧急救险和处理，保护好现场。
6、乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。
7、乙方的施工管理干部，工程技术人员必须熟悉建筑安装工程安全技术规程，凡不了解规程的技术人员和未受过安全教育的人员，都不许参加施工。
工程提前进场合同协议书
甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需提前完成某项工程，乙方愿意在甲方要求下，提前进场进行施工。
为明确双方的权利、义务和责任，经甲乙双方友好协商，特订立本合同协议，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：________________________4. 工程合同价：________________________5. 工程工期：________________________二、提前进场事宜1. 乙方同意在甲方要求下，提前进场进行施工。
2. 提前进场时间为：________________________3. 提前进场期间，乙方需按照甲方要求，在规定的时间内完成施工任务。
4. 提前进场期间，乙方需遵守甲方现场管理制度，确保施工安全、文明施工。
三、费用及支付1. 提前进场期间，乙方发生的所有费用（包括但不限于人工费、材料费、机械费等）由甲方承担。
2. 提前进场期间，乙方需向甲方提交相关费用清单，甲方应在收到清单后五个工作日内支付相应费用。
3. 提前进场期间，如因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应责任，并支付乙方因此产生的额外费用。
四、权利与义务1. 甲方权利：（1）监督乙方按约定时间、质量、安全要求完成施工任务；（2）对乙方在施工过程中出现的问题提出整改要求；（3）在乙方提前进场期间，对乙方进行必要的培训和指导。
2. 甲方义务：（1）为乙方提供必要的施工条件，确保乙方顺利施工；（2）按照约定支付乙方提前进场期间产生的费用；（3）对乙方在施工过程中遇到的问题给予支持。
3. 乙方权利：（1）要求甲方提供必要的施工条件；（2）在施工过程中，对甲方提出的问题进行整改；（3）在提前进场期间，要求甲方支付相关费用。
4. 乙方义务：（1）按照约定时间、质量、安全要求完成施工任务；（2）遵守甲方现场管理制度，确保施工安全、文明施工；（3）及时向甲方报告施工过程中遇到的问题。
施工进场协议合同
施工进场协议合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其拥有的位于__________的工程项目（以下简称“项目”）的施工任务委托给乙方施工，经友好协商，达成如下协议：一、施工工程内容及要求1.1 乙方应按照甲方的要求，完成项目的设计、施工、验收等全部工作，并确保工程的质量和安全。
1.2 乙方应按照合同约定的时间和进度完成施工任务，不得延误。
1.3 乙方应按照合同约定的标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及国家标准。
二、施工期限2.1 工程的开工日期为__________，竣工日期为__________。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提前向甲方提交施工进度计划，并按照计划进行施工。
2.3 乙方如因自身原因导致工程延误，应承担相应的违约责任。
三、施工质量3.1 乙方应严格按照设计文件、施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量。
3.2 乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制。
3.3 工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求，承担相应的保修责任。
四、施工安全4.1 乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理。
4.2 乙方应建立健全安全生产责任制度，明确各级管理人员和施工人员的安全责任。
4.3 乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。
4.4 乙方应按照甲方的要求，提前向甲方提交施工安全方案，并按照方案进行施工。
五、工程款项5.1 乙方向甲方提交工程预算，甲方按照预算支付工程款项。
5.2 工程进度达到约定的付款节点时，甲方应按照约定的付款比例支付工程款项。
5.3 乙方应向甲方提供合法、有效的发票。
六、违约责任6.1 乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。
进场施工人员劳务合同8篇
进场施工人员劳务合同8篇篇1甲方（聘用方）：____________________乙方（受聘方）：____________________为明确双方的权利与义务，防止纠纷的发生，经甲、乙双方协商，达成以下协议，双方共同遵守执行。
一、协议概况1. 工程名称：____________________。
2. 施工地点：____________________。
3. 承包方式：按劳务项目计费方式支付劳务报酬。
具体按劳务需求方签订《施工现场承包任务单》内容进行。
劳务内容根据项目实际进度调整，乙方应无条件服从安排。
篇2甲方（用工单位）：____________________乙方（施工劳务人员）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供施工劳务事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在施工过程中的劳务关系，确定双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
二、合同期限1. 本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 如项目工期有变动，合同期限相应调整。
1. 乙方承担的施工劳务内容为：____________________。
2. 施工地点为：____________________。
四、工作要求和报酬1. 乙方应按照甲方的要求进行施工，确保施工质量。
2. 甲方按照约定向乙方支付劳务报酬，具体支付方式和标准如下：____________________。
五、甲方权利和义务1. 甲方有权监督乙方的工作进度和质量，如乙方未能按照要求完成施工任务，甲方有权要求乙方整改或解除合同。
2. 甲方有义务按照约定支付劳务报酬，提供必要的工作条件和安全保障。
3. 甲方应负责施工现场的管理和协调，确保施工进度。
六、乙方权利和义务1. 乙方有权获得约定的劳务报酬。
2. 乙方应严格按照甲方的要求进行施工，保证施工质量。
进场施工人员劳务合同8篇
进场施工人员劳务合同8篇篇1甲方（用工单位）：__________________乙方（施工劳务人员）：______________根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供施工劳务事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确双方在施工过程中的权利与义务，保障甲方工程建设进度与质量，确保乙方劳务报酬的合理支付，遵循合法、公平、诚实信用的原则签订本合同。
二、工作内容及地点1. 乙方应按照甲方的要求，从事以下施工劳务工作：__________________（具体工作内容）。
2. 施工地点：__________________。
三、工作时间及休息休假1. 工作时间：按照甲方的施工进度安排，执行标准工时制或综合计算工时工作制。
2. 休息休假：保证乙方每周至少休息一日，并按照国家法定假期安排休假。
四、劳务报酬及支付方式1. 乙方劳务报酬按下列方式计算：__________________（具体计算方式）。
2. 支付方式：甲方每月按时足额支付乙方劳务报酬，支付形式为货币支付。
3. 甲方支付劳务报酬时，应遵守国家税收法规，代扣代缴个人所得税。
五、保险及福利待遇1. 甲方应为乙方缴纳工伤保险费用，确保乙方在施工中因工作原因导致的伤亡得到保障。
2. 甲方应按国家相关规定，为乙方提供必要的劳动保护用品和现场医疗保障。
3. 乙方享受与甲方正式员工同等条件下的福利待遇。
六、施工纪律及要求1. 乙方应遵守甲方的施工纪律，服从甲方管理，完成工作任务。
2. 乙方在施工过程中应注意安全，防止事故发生。
如有违规操作导致的事故，乙方应承担相应责任。
3. 乙方应爱护施工现场的机械设备，如有损坏，应按价赔偿。
七、合同期限本合同自签订之日起生效，至工程竣工并完成验收之日止。
八、违约责任1. 甲方未按时支付劳务报酬的，应按日向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方未按照合同约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金并承担由此造成的损失。
工程施工入场协议范本(3篇)
第1篇甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方进入甲方施工场地进行工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程承包范围：____________________1.5 工程工期：____________________二、入场条件2.1 乙方应在进场前取得甲方提供的施工场地使用许可，并保证在施工过程中遵守国家及地方有关法律法规。
2.2 乙方应具备相应的施工资质，并取得甲方认可的施工许可证。
2.3 乙方应确保施工现场的安全，并遵守甲方制定的施工现场管理制度。
三、入场时间及期限3.1 乙方应在接到甲方入场通知后，按照甲方要求的时间进场。
3.2 乙方入场期限为：____________________，逾期未进场，甲方有权解除本协议。
四、入场费用4.1 乙方入场费用包括：____________________4.2 甲方应在乙方入场前支付入场费用，乙方入场后，甲方不再承担入场费用。
五、施工过程中的权利义务5.1 乙方在施工过程中应遵守国家及地方有关法律法规，保证工程质量、安全和进度。
5.2 乙方应按照甲方要求，合理使用施工场地，不得擅自改变场地用途。
5.3 乙方应确保施工现场的环保、文明施工，不得污染环境。
5.4 乙方应按照甲方要求，做好施工现场的安全防护措施，防止安全事故的发生。
六、违约责任6.1 乙方未按约定时间进场，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任。
6.2 乙方在施工过程中违反国家及地方有关法律法规，造成安全事故、环境污染等，乙方应承担相应法律责任。
6.3 乙方在施工过程中未按约定完成工程，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任。
工程施工进场协议
工程施工进场协议日期：xxxx年xx月xx日编号：xxxxx本协议由以下双方共同签署，即：乙方（施工方）：公司名称：法定代表人：联系人：联系电话：地址：甲方（业主方）：公司名称：法定代表人：联系人：联系电话：地址：根据施工总承包协议（以下简称“总承包协议”）的约定，为确保项目的有序进行，甲乙双方达成以下进场协议：一、协议目的本协议的目的是为了明确乙方进场施工的时限、工作内容、责任分工、安全保障等事项，以促使工程进度顺利推进、质量得到保证。
二、协议内容1.进场时间乙方应于双方签署本协议后的7个工作日内进场施工，具体施工时间为自开工之日起至完工之日止。
2.进场须知2.1 乙方进场时需携带完整的进场通知书，并向甲方项目经理出示。
2.2 乙方进场前应对施工现场进行认真的安全、环保检查，确保施工现场符合相关要求。
2.3 乙方进场时应按照相关法律法规要求，提供工程质量合格、安全可靠的施工设备、机械、工具等。
3.工作内容乙方在进场后应根据总承包协议的约定，按照甲方的要求进行施工。
具体工作内容包括但不限于：–施工图纸的准备与审查–施工现场布置与拆除–材料与设备的采购与安装–施工过程中的质量及安全控制–完工验收及交付4.进场费用及保证金4.1 进场费用乙方进场时需向甲方支付进场费用，具体金额为__________________，以现金/支票/银行转账方式支付，支付时间为签署本协议后的3个工作日内。
4.2 保证金乙方进场前应向甲方缴纳保证金，具体金额为__________________，以现金/支票/银行转账方式支付，支付时间为签署本协议后的3个工作日内。
保证金将于工程竣工并通过验收后的10个工作日内无息退还给乙方。
5.安全与环保责任乙方进场后应确保施工过程中的各项安全与环保措施得到有效执行。
乙方应制定并遵守合理的安全、环保管理方案，如遇突发事故或环境污染事件，乙方应立即停工并第一时间向甲方报告并采取应急措施。
风电场进场道路施工合同4篇
风电场进场道路施工合同4篇篇1风电场进场道路施工合同甲方：_________（出租方名称）乙方：_________（承租方名称）鉴于甲乙双方就风电场进场道路施工事宜达成协议，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。
一、施工内容及期限1. 乙方承诺在合同生效之日起，按照甲方要求的施工标准和工期，负责对风电场进场道路进行施工，确保施工质量和交付时间。
2. 施工范围包括但不限于道路的平整、铺设、标识等工作，并须符合相关法律法规的要求。
3. 施工期限为______（具体天数/月数），自合同签订之日起计算。
二、施工要求1. 乙方应配备具有相关资质和经验的施工人员，确保施工过程中的安全和质量。
2. 施工过程中如有需要开挖道路或者移动设备，乙方应提前征得甲方的书面同意，并确保不会对正常交通及工程造成影响。
3. 施工完成后，乙方应清理施工现场，确保不留下任何垃圾或破坏行为。
三、施工费用及结算1. 甲方应向乙方支付合同金额为_________元整（大写），乙方应按照合同约定的付款方式和时间节点，提交相应的结算报告。
2. 如因乙方原因导致施工延期或违约，甲方有权对乙方的违约责任进行相应扣款。
3. 双方应在工程竣工后（竣工验收合格），由甲方支付剩余尾款。
四、违约责任1. 乙方如未按照合同约定完成施工工程或者工程质量不合格，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 甲方如未按时支付工程款项或者未按照约定要求提供必要配合的，应承担相应的违约责任。
五、保险责任1. 施工期间，乙方应购买施工意外险，确保施工人员和设备的安全。
2. 如发生施工意外造成的人员伤亡或财产损失，责任由乙方负责处理，甲方不承担相关责任。
六、其他事项1. 本合同履行过程中如发生争议，乙方负有举证责任，若乙方违约需支付相应违约金。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________ 日期：_________乙方（盖章）：_________ 日期：_________以上为风电场进场道路施工合同，自双方签字盖章之日起生效。
工程进场施工协议书(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为明确甲乙双方在工程进场施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_________________1.2 工程地点：_________________1.3 工程内容：_________________1.4 工程规模：_________________1.5 承包范围：_________________1.6 工程预算：_________________二、进场施工时间2.1 进场施工日期：_________________2.2 竣工日期：_________________2.3 总日历日期：_________________三、施工图纸及资料3.1 甲方应于进场施工前提供完整的施工图纸及资料，包括但不限于：（1）施工图纸；（2）工程地质勘察报告；（3）设计变更通知单；（4）其他相关资料。
四、施工场地及设施4.1 甲方应确保施工场地具备开工条件，包括但不限于：（1）施工场地平整、排水畅通；（2）施工道路畅通；（3）临时设施（如临时办公室、仓库、厕所等）满足施工需求。
4.2 乙方在进场施工过程中，应合理使用施工场地及设施，不得擅自改变场地布局。
五、施工组织与管理5.1 乙方应建立健全施工组织机构，明确各部门职责，确保工程顺利进行。
5.2 乙方应严格按照施工图纸及规范进行施工，确保工程质量。
5.3 乙方应加强施工现场安全管理，确保施工人员安全。
六、工程款支付6.1 甲方按工程进度支付工程款，具体支付比例及时间由双方协商确定。
6.2 乙方应向甲方提供工程进度报告，甲方在收到报告后，应及时审核并支付相应款项。
七、违约责任7.1 甲方违约：（1）未按约定时间提供施工图纸及资料的，应承担相应的违约责任；（2）未按约定时间支付工程款的，应向乙方支付违约金。
风电场进场道路施工合同3篇
风电场进场道路施工合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1风电场进场道路施工合同甲方：甲方是XX风电场项目的建设单位，具有XX的法人资格和能力，代表人XXX，联系电话XXX。
乙方：乙方是XX施工公司，具有XX的法人资格和能力，代表人XXX，联系电话XXX。
鉴于1. 甲方拟建设XX风电场项目，现需要建设进场道路，为保证工程顺利进行，特委托乙方进行进场道路施工；2. 双方经友好协商，就具体施工事宜达成如下协议。
一、工程范围1. 进场道路施工范围包括XX平方米的道路面铺设、XX米的路基修建、XX个排水设施的安装等。
二、工程期限1. 进场道路施工期限为XX年月日至XX年月日，共计XX个工作日。
2. 若乙方无故延迟施工，产生的工程延期费由乙方承担；若因不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方协商解决。
三、费用支付1. 甲方应按照工程进度，分期支付施工款项给乙方，总工程款项为XX万元，分期款项及金额如下：第一期：XX万元，XX年月日支付；第二期：XX万元，XX年月日支付；第三期：XX万元，工程验收合格后支付。
2. 甲方应按照工程合同约定支付，不可拖欠施工款项。
四、质量保证1. 乙方应按照相关标准和规定，确保进场道路施工质量符合要求；2. 工程完成后，甲方有权委托第三方机构进行验收，合格后方可支付最后一笔款项。
五、安全生产1. 施工期间，乙方应加强安全生产管理，确保施工现场安全；2. 若发生安全事故，乙方应承担相应责任。
六、违约责任1. 乙方如违反合同约定，导致工程质量不合格或延期，应承担相应违约责任；2. 甲方如无故拖欠施工款项或变更工程设计，应承担相应违约责任。
七、争议解决1. 双方如发生争议，应友好协商解决；若协商不成，可向有关部门申请调解；2. 如经调解仍不能解决，可向仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期XX年；2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程进场道路施工合同
建设工程进场道路施工合同合同编号：____________甲方（发包人）：____________乙方（承包人）：____________鉴于甲乙双方就____________工程项目的进场道路施工事宜达成如下协议，特订立本合同：一、工程内容及要求1. 本合同所涉及的进场道路为临时性质，用于保障____________工程项目建设期间的材料、设备运输以及人员通行。
2. 道路设计标准需满足国家现行相关规范，确保承载力和使用寿命符合项目需求。
3. 施工范围包括路基处理、路面铺设、排水系统建设及相关交通安全设施安装等。
二、施工期限1. 开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应及时协商调整工期。
三、质量要求1. 乙方必须按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量达到甲方要求。
2. 施工过程中，应遵守安全生产法律法规，保障工人安全和第三方利益不受损害。
四、合同价款1. 合同总价为人民币________元，包含所有材料费、人工费、机械使用费及管理费用等。
2. 付款方式为：____________（具体支付条款）。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定时间完成施工任务，应按每日____元的标准向甲方支付违约金。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后____日内无偿修复。
六、争议解决1. 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：____________法定代表人或授权代表签字：____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________法定代表人或授权代表签字：____________日期：____年____月____日。
田埂工程施工进场合同7篇
田埂工程施工进场合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方进行田埂工程施工进场事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：田埂工程。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程内容：田埂建设、加固及改造等。
4. 工程规模：____________米田埂。
二、工程期限1. 本工程自乙方进场之日起计算工期，共计XX天。
2. 乙方应在合同签署后XX天内完成施工准备工作并进场施工。
三、工程造价及付款方式1. 工程造价：人民币_______元（大写：______圆整）。
具体价格根据工程实际量结算。
2. 付款方式：甲方应按以下节点向乙方支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程完成XX%时，甲方支付乙方工程总造价的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
3. 甲方应在收到验收通知后的XX天内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程安全与健康环保1. 乙方应遵守国家和地方有关安全生产、职业健康、环境保护等法律法规，确保工程施工安全。
2. 乙方在施工过程中产生的废弃物、噪音等应符合环保要求，并采取相应的防治措施。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价XX%的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价XX%的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担返工、整改等费用。
4. 若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担损失赔偿责任。
装修公司进场施工合同书
装修公司进场施工合同书甲方（业主）：地址：联系电话：乙方（装修公司）：地址：联系电话：鉴于甲方需要对位于_________________（详细地址）的房屋进行装修，乙方具备相应的装修资质和经验，经双方协商一致，特订立本合同，以明确双方的权利和义务。
第一条工程概况1.1 工程名称：_________________（工程名称）。
1.2 工程地点：_________________（具体地址）。
1.3 工程内容：_________________（具体施工内容）。
1.4 工程期限：自_________________（开工日期）至_________________（竣工日期）。
第二条合同价款2.1 本工程合同价款为人民币_________________元（大写：_________________元整）。
2.2 付款方式：_________________（具体付款方式及时间节点）。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家及地方相关装修标准进行施工，保证工程质量符合甲方要求。
3.2 工程竣工后，甲方有权对工程质量进行验收，如存在质量问题，乙方应负责无偿修复。
第四条材料供应4.1 乙方负责提供施工所需的全部材料，材料应符合国家及地方相关标准。
4.2 甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如不符合要求，乙方应更换符合要求的材料。
第五条安全施工5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，采取必要措施确保施工安全。
5.2 施工过程中如发生安全事故，乙方应承担相应责任。
第六条工程变更6.1 施工过程中，甲方如需变更工程内容，应提前通知乙方，并由双方协商确定变更事宜。
6.2 因工程变更导致的工程量增减，双方应协商调整合同价款。
第七条违约责任7.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 违约责任的具体承担方式由双方协商确定。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交_________________（仲裁机构或法院）解决。
田埂工程施工进场合同5篇
田埂工程施工进场合同5篇篇1田埂工程施工进场合同甲方：（施工单位）乙方：（业主单位）为明确甲方与乙方在田埂工程施工进场过程中各自的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经双方协商一致，达成如下协议：一、工程基本情况1. 项目名称：田埂工程施工进场2. 工程地点：3. 工程内容：包括但不限于清理现场、勘测测量、材料采购、设备准备、施工图纸编制等。
4. 工程周期：预计工程周期为（具体时间），如因不可抗力等原因导致工程周期延长，双方应协商处理。
二、甲方的责任和义务1. 甲方应严格按照甲方的招标文件和设计要求进行施工，保证施工质量符合国家标准和相关规定。
2. 完成施工图纸编制、设备准备、材料采购等前期准备工作，确保工程顺利进行。
3. 保障施工安全，严格执行国家安全生产法规，做好施工现场的安全保障工作。
4. 配合乙方对施工进展进行监督和检查，及时整改施工中出现的问题。
5. 如有变更施工计划或需要延长工程周期的情况，应提前向乙方提出申请，并经乙方同意后方可进行。
三、乙方的责任和义务1. 乙方应向甲方提供施工现场，并保证施工过程中的供电、供水、通讯等基础设施正常运行。
2. 对甲方提供的施工图纸、设计要求等进行审核，确保施工质量符合国家标准和相关规定。
3. 为甲方提供必要的技术支持和协助，并协助解决施工过程中遇到的问题。
4. 及时支付工程款项，按照约定的支付方式和周期进行支付，确保甲方正常开展施工活动。
5. 对施工现场进行定期巡查、检查，及时发现施工中的问题并提出整改意见。
四、合同变更和解除1. 如因不可抗力等原因导致无法履行合同的一方应及时通知对方，并提供相关证明文件。
2. 双方应协商解决合同变更的事项，并签订书面变更协议；如无法达成一致，可协商解除合同。
3. 解除合同的一方应承担相应的违约责任，并赔偿因合同解除而给对方造成的损失。
五、其他条款1. 本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格之日终止。
进场施工条件_合同
进场施工条件合同是指发包方（甲方）与承包方（乙方）在工程建设中，就乙方进入施工现场进行施工所需的各项条件达成的一致协议。
本文将详细阐述进场施工条件合同的主要内容，以供参考。
一、合同背景甲方作为项目发包方，拥有某项工程建设项目的所有权和决策权。
乙方作为具备相应资质和能力的承包方，愿意承担该项目的施工任务。
为了确保工程顺利进行，双方就乙方进入施工现场进行施工所需的各项条件达成一致，特制定本合同。
二、合同主体1.甲方（发包方）：__________2.乙方（承包方）：__________三、进场施工条件1.施工场地乙方应在甲方的指导下，进入施工现场进行施工。
施工现场应满足以下条件：（1）场地平整，具备施工所需的作业面；（2）场内交通畅通，具备施工车辆和材料运输条件；（3）施工用水、用电等基础设施满足施工需求；（4）施工现场的安全防护措施到位，确保施工人员的人身安全；（5）其他施工所需的条件。
2.施工材料和设备乙方应根据工程需要，提前准备并运送施工材料和设备至施工现场。
施工材料和设备应满足以下条件：（1）质量合格，符合国家相关标准；（2）数量充足，满足施工进度需求；（3）设备性能稳定，确保施工顺利进行；（4）其他施工所需的材料和设备。
3.施工人员乙方应按照工程需要，组织具备相应资质和技能的施工人员进入施工现场。
施工人员应满足以下条件：（1）具备相应的职业资格证书；（2）具备丰富的施工经验，熟悉施工工艺；（3）具备良好的职业素养，遵守施工现场的纪律和规定；（4）其他施工所需的人员。
4.施工进度和质量乙方应按照甲乙双方约定的施工进度和质量要求，完成施工任务。
施工进度和质量应满足以下条件：（1）按照约定的工期完成施工，确保工程按时交付；（2）施工质量符合国家相关标准，确保工程安全、可靠；（3）积极接受甲方和监理单位的监督、检查，及时整改存在的问题；（4）其他施工所需的进度和质量要求。
四、合同期限本合同自双方签字之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方完成合同约定的各项义务之日终止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一：工程进场施工协议书工程进场施工协议书发包人：黔西南州义龙投资管理有限公司（以下简称“甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）根据新区工委、管委会的要求，为加快本工程建设，要在抢抓时间、抢机遇、抢进度的情况下，根据新区工委、管委会采取的创新建设管理模式，并按照创新建设管理模式的管理程序采用综合评分的原则，选定乙方作为本工程的先期进场的施工单位，甲方将本工程承包给乙方施工。
为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲、乙双方共同协商，签订如下施工进场协议，共同遵守：一、工程名称：二、工作内容：路段的路基、桥涵、排水等三、工程计价原则：本工程采用04市政府定额计价，人工费参照贵州省建设厅、贵州省发展和改革委员会《调整贵州省2004版五部计价定额人工费的通知》（黔建施通[2008]297号）文件执行，工程量采用清单计量，经甲方公开招投标，如果乙方中标，则按中标单价签订施工合同，继续施工；如乙方未能中标，则由指挥部技术组织监理单位、乙方及中标单位等相关人员，要求中标单位按中标单价对已完成的合格工程量进行结算给乙方；结算后乙方必须无条件退场。
四、计量原则：承包人根据发包人提供的工程量清单及施工图纸进行施工，工程量以现场监理代表和业主代表（指挥部技术组人员2人）现场签字确认的合格工程量为准，最终结算的工程造价以现场业主代表、现场监理代表现场签证的合格工程量为准，按中标单位的中标单价计算。
五、退场机制原则（一）工程招投标结束后，如果乙方中标，则按中标单价签订施工合同继续施工。
（二）如果乙方未能中标，则由指挥部技术组织监理单位、乙方及中标单位等相关人员，要求中标单位按中标单价对已完成的合格工程量进行结算，工程结算后乙方必须无条件退场，并由中标单位按合同规定接着施工。
（三）工程量认定后3天之内乙方必须无条件退场。
六、工程款支付原则（一）进场队伍必须交纳400万元用于支付前期工程款；（二）全额垫资。
工程完工，竣工结算审计完成一个月后2年内付清工程尾款，在2年内按照1%的月利息支付资金占用费。
若2年内无法支付工程尾款，建设投资人可在义龙新区规划区内选择土地，采用土地评估价为基价用土地进行抵购。
七、工程质量及相关要求（1）承包人在施工期间必须做好施工人员的安全技术交底工作；（2）承包人在施工过程中必须做好施工现场的安全隐患排除工作，确保施工现场的安全；（3）施工过程中承包人必须按施工程序上报监理及业主进行验收，未经监理、业主验收就擅自进行下道工序施工的，将不予计量；（4）本工程验收必须符合国家相关规范要求，并按相关竣工资料完善工程竣工结算资料，本工程要求承包人提供竣工资料陆份。
八、承包人进场后必须自愿服从业主及指挥部的管理和安排，保证按业主及指挥部要求做到24小时施工制，并按要求无条件退场，所完成工程量按市场价70%进行结算。
九、本工程中的一切安全责任均由承包人自行负责，承包人在施工现场必须做好安全防护、警示标语、做好对施工人员的安全教育工作。
十、其它事项、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。
十一、本合同从甲、乙双方签字，并加盖公章之日起生效，到工程公开招投标程序结束自然失效。
篇二：施工进场协议分包方施工进场协议书甲方：中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司东直门项目部乙方：四川省广安都发建筑劳务有限公司双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商达成如下协议：1、分包方进场后须尊重和服从总包方现场的各项管理制度，根据总包工程的进度，合理组织施工，向各专业对口部门报审施工进度计划及人员管理安排。
2、分包方进场后，安排一名主管生产的负责人参加总包方的施工生产例会，针对施工进度及施工生产进行中所遇到的各种问题分包方提出见解。
3、对于施工现场的各种设施的使用，分包方需提前向总包方的专业人员提出申请，服从总包方的综合指挥安排，若不服从总包方的管理安排，分包方需无条件接受总包方的处罚措施。
4、分包方对于总包方提供的各项设施，需合理利用及爱护，建立节水节电的良好意识，若发现浪费现象，总包方将给予相应的罚款。
5、对于施工现场产生的各种包装、剩余材料、垃圾，分包方需每天清扫并运到总包方指定的垃圾采集点，由总包方负责外运。
6、分包方要建立完善的成品保护措施，报与总包方审批，现场执行“谁施工谁负责相应的成品保护”原则；如果发生了下道工序施工破坏了上道工序情况，执行下道工序出费用，由上道工序负责修补。
7、由于分包方原因导致总包方施工进度拖延所发生的各项损失总包方将依据分包合同要求，由分包方全权负责。
8、分包单位所使用的材料应堆放整齐，达到总包方的整体布局要求。
9、分包方人员进入施工现场须统一着装，佩带胸卡，高空作业人员必须系好安全带，严禁闲杂人员进入施工现场。
10、分包方食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，严防工人食物中毒，工人宿舍要求卫生整洁，满足文明施工需求．甲方代表：乙方代表：年月日年月日篇三：专业工程进场施工协议书专业工程进场施工协议书甲方：江苏省中凯华建设工程有限公司新嘉源人才公寓8#楼项目部（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为规范项目管理，提高工程质量，强化我项目部安全生产管理工作，明确责任，进一步落实安全生产各项措施，把安全生产管理工作落到实处，真正做到抓生产必须抓安全。
现就新嘉源人才公寓8#楼工程由建设单位直接分包给乙方，由甲方实行总包管理。
根据甲方项目部的各项规章制度，经甲乙双方商定，在乙方进场施工前签订本协议，双方共同遵守履行。
一、工程概况1、工程名称：新嘉源人才公寓8#楼2、工程地点：盐城经济开发区3、工程质量：市优4、要求工期：5、工程造价：万元二、安全生产及文明施工1、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业系好安全带。
2、进入外墙施工及高空作业人员必须系好安全带。
3、进入施工人员严禁酒后上岗、随地大小便、穿拖鞋或赤膊上班、从高空乱丢杂物。
4、所有施工人员不得以任何理由与各工种之间发生冲突，遇突发事件应及时向甲方项目部汇报。
5、进场施工人员要严格按照安全操作规程去施工，特种作业人员必须持征上岗。
三、质量1、乙方应在工程开工前向甲方和监理单位提供与本工程相关的资料、施工方案及合格的材料质保书及检测报告，经建设单位、监理单位认可后报甲方进行施工。
2、乙方必须严格按照甲方和监理单位确认的工程施工方案、工程图纸及国家现行的《施工规范》要求施工，保质保量按时完工。
3、严禁使用不合格材料，如经甲方和监理单位发现视为不合格材料，所有不合格材料全部撤出施工现场并予以5000.00元/次的经济赔偿，同时赔偿甲方所造成的一切损失和影响。
4、在施工过程中由于客观条件的限制，乙方在不影响工程质量的条件下，还应征得甲方和监理单位同意的情况下方可对工程作局部的修改。
四、工期：1、经甲乙双方协商，本工程自2011年 3 月 1 日开工至2011年 4 月 25日竣工。
2、乙方必须确保按期完工，如因乙方原因耽误甲方的工期，其所造成的一切损失均由乙方承担，并承担10000.00元/天的工期延误经济赔偿。
五、甲乙双方义务：甲方义务：1、协议工期内提供外墙脚手架及水源、电源及垂直运输，逾期不予提供，根据实际情况若甲方有条件提供则按3000元／天提取配合费用。
2、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。
甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作，对乙方不符合安全、文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，并进行罚款处理，情节严重通知建设单位。
乙方义务：1、乙方在进场施工前须向甲方交纳中标通知书复印件、施工合同复印件、公司资质复印件（加盖单位公章）。
2、乙方在进场施工前须向甲方交纳中标价3%的总包管理费和预交一定数额水电费（电费按电表实际收取，水费按定额收取）。
3、乙方在进场施工前必须签订《专业工程进场施工安全协议》和伍万元（￥：50000.00元）安全、质量、工期、文明施工等方面的安全保证金。
乙方在施工过程中未发生伤亡事故、重伤事故、火灾事故、质量事故、工期延误等事件，于工程竣工验收后将该保证金全额退还。
4、乙方在进场施工前应对其施工人员作安全、质量方面的技术交底。
5、乙方指派同志负责现场协调工作。
6、乙方进场施工后必须无条件服从项目部现场管理人员的统一管理，遵守项目部的各项规章制度及法律法规，对乙方人员违章乱纪行为的经济处罚，按处罚规定从履约保证金内扣除。
如有严重违法乱纪行为移交司法机关处理。
7、乙方在施工中人员必须经过三级安全教育，并经考核合格同时签订有效的上岗安全合同，特种作业人员的持征上岗率必须达100%，方能进入现场施工。
否则，查处一人次处罚项目负责任人1000.00元。
8、乙方应认真做好专业工程安全生产自查、互查，并做好各项资料、台帐，及时提交甲方建档，安全检查合格率必须达90%以上。
9、乙方必须加强现场安全管理，按建筑面积配备相应的专职安全员，并负责日常现场安全检查，杜绝死亡、重伤事故发生。
如发生事故，处理事故的所有费用均由乙方承担（包括主管部门的罚款），并给予以下处罚：（1）、发生伤亡事故，扣除全部安全保证金并承担一切伤亡事故造成的经济损失。
（2）、发生重伤事故，扣除50％安全保证金。
（3）、以上处罚直接从乙方履约保证金中扣除。
10、乙方必须严格按照安全操作规程施工，如发生安全事故均由乙方自行负责解决与甲方无涉。
11、甲方督导乙方安全生产工作，乙方必须无条件服从。
对项目部开具的安全、质量、工期、违纪等方面的罚款通知单乙方必须无条件接受。
12、乙方必须强化施工现场的环境整治，做好文明施工工作，确保甲方省级文明工地创建。
13、乙方未经甲方同意不得私自外墙脚手架的连墙件，违者罚款3000.00元/处，幷承担由此造成的一切责任和损失；如因施工需要必须拆除的，需经甲方现场确认后方可拆除，同时施工完毕后必须恢复原位。
六、项目部基本规章制度：所有进场施工人员必须遵守项目部的各项规章制度，针对违规人员将参照下例条款执行：1、进入施工现场不佩戴安全帽每人处以50.00元/次的罚款。
2、穿拖鞋或赤膊上班及随地大、小便每人处以50.00元/次的罚款。
3、从高空乱丢杂物处以200.00元/次的罚款。
2、进入外墙施工及高空作业不佩戴安全带每人处以200.00元/次的罚款。
3、酒后上岗每人处以300.00元/次的罚款。
4、在施工现场打架、斗殴者每人处以500.00元/次的罚款，情节严重的移交司法机关处理。
5、如发现盗窃施工现场一切财物者，一经证实处以被盗物品价值十倍的罚款，并移交司法机关。
6、对不服从项目部管理人员管理的现场负责人处以1000.00元/次的罚款，三次以上的乙方必须重新调换新的现场负责人，且必须在48小时内到位（要懂技术、懂施工、具备一定的管理和工作能力）。