新版施工合同解读之四关于甲供材料与设备.doc
施工合同中对于甲供材的约束
施工合同中对于甲供材的约束摘要：一、甲供材的定义和作用二、施工合同中甲供材的约定方式1.合同金额的计算2.甲供材的税收处理3.甲供材的采购和账务处理三、甲供材在施工合同中的风险防范1.明确甲供材的范围和品种2.约定甲供材的供应时间和地点3.规定甲供材的质量标准和验收标准四、施工合同中甲供材的合规性1.遵循相关法律法规2.符合行业规范和标准3.保障工程质量和安全正文：在建筑施工领域，甲供材是一个常见的概念。
甲供材，即甲方供应的材料，是指在建筑施工过程中，由甲方负责采购并提供的建筑材料。
甲供材在施工合同中占有重要地位，对于合同双方的权益保障和工程质量具有关键作用。
本文将探讨施工合同中对于甲供材的约束，以期为建筑行业从业者提供有益的参考。
一、甲供材的定义和作用甲供材是指在建筑施工过程中，甲方根据合同约定，向乙方提供用于工程建设的各类建筑材料。
甲供材的作用主要体现在以下几个方面：1.保障工程质量：甲方供应的建筑材料质量直接关系到工程质量和安全，有利于确保工程达到设计要求和规范标准。
2.降低工程成本：甲方通过集中采购，可以获取更优惠的价格，有利于降低工程整体成本。
3.保障工程进度：甲供材可以确保施工过程中材料的及时供应，有利于保障工程进度。
二、施工合同中甲供材的约定方式在施工合同中，关于甲供材的约定主要包括以下几个方面：1.合同金额的计算：合同金额应扣除甲供材部分，以实际发生的工程量为基础进行计算。
2.甲供材的税收处理：甲供材的税收按照国家相关法律法规和政策规定执行，甲方需开具正规发票，乙方按实际发生费用进行扣除。
3.甲供材的采购和账务处理：甲方负责甲供材的采购，乙方需对甲供材进行验收，并按照合同约定进行账务处理。
三、甲供材在施工合同中的风险防范为确保甲供材的合规性和工程质量，双方应在合同中明确以下内容：1.明确甲供材的范围和品种：合同中应明确甲供材的具体范围和品种，以免在施工过程中产生纠纷。
2.约定甲供材的供应时间和地点：合同中应约定甲供材的供应时间和地点，确保施工过程中的材料供应顺利进行。
新版施工合同解读之(四)--关于甲供材料与设备
2013版《建设工程施工合同》（示范文本）解读之（四）——关于甲供材料与设备一、材料与设备的含义本文所述材料与设备，是指建设工程施工中所需的建筑材料和机械设备。
建筑材料如：钢材、木材、水泥等；机械设备如：吊机、挖土机、垂直运输机等。
材料和设备，可以由承包人自行采购，也可以由发包人提供。
发包人提供的材料与设备，称“甲供材料”。
对于甲供材料与设备，进场时应由承包方和发包方代表共同取样验收，经验收合格后方能用于工程上。
由于发包人将工程项目发包给承包人，工程的工期和质量由承包人负责，但发包人提供的材料与设备也将影响到工程的工期和质量。
因此，为了进一步明确承、发包人各自的责、权、利关系，双方在签订《建设工程施工合同》时，应当对甲供材料与设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量、期限、违约责任等进行具体的可操作性的约定，并须附有详细的甲供材料与设备清单。
二、13版合同《通用条款》中对材料与设备的规定8.1发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。
承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
8.2承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。
合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。
发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
施工合同中对于甲供材的约束
施工合同中对于甲供材的约束一、甲供材的定义甲供材是指在施工过程中，由业主或甲方自行供应给乙方的建筑材料。
在施工合同中，甲供材的使用和管理受到一定的约束和规定。
二、甲供材的选择和验收2.1 甲供材的选择在施工合同中，甲方有权选择甲供材的品牌、型号、规格等，但应符合相关法律法规和标准要求。
甲方应根据工程的实际需要，选择合适的甲供材，并在合同中明确列出。
2.2 甲供材的验收乙方在收到甲供材后，应进行验收。
验收内容包括外观质量、尺寸规格、性能指标等方面的检查。
如发现甲供材存在质量问题或不符合合同约定，乙方有权要求甲方进行替换或补偿。
三、甲供材的管理和使用3.1 甲供材的管理责任甲方应对甲供材进行合理的管理，包括储存、保管、运输等环节。
甲方应确保甲供材的质量和数量不受损失，并按时提供给乙方使用。
3.2 甲供材的使用要求乙方在使用甲供材时，应按照合同约定和相关规范要求进行操作。
乙方应合理利用甲供材，避免浪费和损耗。
如因乙方操作不当导致甲供材损坏或浪费，乙方应承担相应的责任。
3.3 甲供材的返还和结算在施工完成后，乙方应将未使用完的甲供材返还给甲方。
甲方应对返还的甲供材进行验收，并按照实际使用的数量进行结算。
如甲供材有损坏或缺失，乙方应承担相应的责任。
四、甲供材的风险和责任4.1 甲供材的质量问题如果甲供材存在质量问题，导致工程质量不达标或延误工期，甲方应承担相应的责任，并进行补偿。
乙方在使用甲供材时应注意检查，如发现质量问题应及时通知甲方。
4.2 甲供材的损坏和丢失在施工过程中，甲供材可能会发生损坏或丢失的情况。
如果损坏或丢失是由乙方原因造成，乙方应负责修复或赔偿。
如果损坏或丢失是由甲方原因造成，甲方应负责替换或赔偿。
4.3 甲供材的保险责任甲方可以为甲供材购买相应的保险，以减少风险和责任。
保险费用由甲方承担，保险责任范围应明确约定在施工合同中。
五、甲供材的变更和补偿5.1 甲供材的变更在施工过程中，如果因工程需要或其他原因需要变更甲供材，双方应协商一致，并签订变更合同。
工程合同甲供材
工程合同甲供材我们需要明确什么是“甲供材”。
在建筑行业中，“甲供材”指的是由甲方（即业主方）负责提供的建筑材料、设备和其他相关物资。
这些物品通常是工程项目的关键部分，比如钢材、水泥、装饰材料等。
我们来看一个典型的甲供材条款范本：1. 甲方应按照合同约定的品牌、规格、型号、数量和质量要求，提供以下建筑材料及设备： - 钢筋混凝土结构用钢材- 高强度等级水泥- 外墙装饰材料- 室内装修用瓷砖- 其他双方约定的材料和设备2. 甲方应在乙方（即承包方）施工前【具体时间】天内将上述材料及设备交付至施工现场，并保证其符合国家及行业标准。
3. 若甲方提供的材料及设备存在质量问题或不符合合同约定，乙方有权要求甲方更换或修复，直至满足合同要求为止。
4. 如因甲方提供的材料及设备延迟交付导致工程延期，甲方应承担由此产生的一切责任和费用。
5. 对于甲供材的数量和质量，甲乙双方应在交付时进行共同验收，并签署相应的验收记录。
6. 甲方未按约定时间提供材料及设备的，应按日支付违约金，违约金的计算方式为：每延误一日，支付合同总价款【具体百分比】%的违约金。
7. 本合同项下的甲供材条款是工程合同不可分割的一部分，甲乙双方应严格按照本条款执行。
通过以上范本，我们可以看到甲供材条款通常包含材料的详细描述、供应的时间要求、质量标准、验收程序以及违约责任等内容。
这些条款的目的是为了确保甲方提供的材料和设备能够满足工程建设的需求，同时也为乙方提供了一定的保障。
在实际运用中，甲乙双方应根据具体的项目特点和需求，对范本中的条款进行适当的调整和补充。
例如，可以增加对特殊材料的技术参数要求，或者对交付时间和地点做出更详细的规定。
对合同履行过程中甲供材问题的理解
对合同履行过程中甲供材问题的理解工程管理过程中,甲供材往往因双方管理人员熟悉,所以合同或招标文件中经常规定得较笼统,如:“主材甲方提供，双方应按照惯例承担各自相应的责任和费用”。
然而按照惯例，在施工和结算过程中存在甲供材的范围、质量、供应延期、计量等方面的纠纷，业主根据合同条款处于优势地位，承包商只能被动的接受业主要求而承担损失。
合同中应如何约定甲供材双方的权利义务关系? 本文从甲供材的计价、计量、供应计划、运输检验、保管及退还、付款扣回及结算、甲供材维修责任等七个方面予以阐述。
㈠甲供材的计价甲供材计价在招投标文件中通常有三种方式：计入综合单价、计入总价中的其他项目清单并直接计入工程造价且参与取费、既不计入综合单价也不计入工程造价而由业主单独核算，究竟哪种计价方式更符合规范和计价要求？甲供材属工程投资的一部分，应该在工程价格中予以反映。
根据《清单计价规则》及其解释的规定，甲供材等应在综合单价组价时体现，计入工程造价并参与取费（税金及规费），并由承包商在申请进度款中计入工程款,在业主支付进度款时按进度实际用量扣除。
甲供材应列出清单并注明材料的名称、型号、单价、数量等,作为合同的附件，为甲供材在进度款中抵扣和结算提供依据,减少因材料涨价与投标报价不同而发生的扣款和结算争议。
甲供材计价应计入清单综合单价且计入工程造价并计取各项费用。
㈡甲供材的计量甲供材在使用过程中很难保证承包商不浪费，因此业主常在合同中这样规定:“不超过XX套定额的消耗量，超量责任由承包商承担,由业主在承包商工程款中扣除”，这对承包商很不公平。
对于超量问题，不能简单按照定额含量进行约定，随着现在工程技术飞速发展,设计中有大量特殊的、异形的工程结构，施工工艺和技术复杂,实际损耗较大，定额含量可能远包不住损耗。
此部分甲供材按照定额含量计量，承包商无疑承担较大的损失。
故合同中应对特殊的、损耗量过大的、定额包不住的分项工程进行约定,应根据工程实际情况由双方协商调整。
工程合同中甲供什么意思
工程合同中甲供什么意思一、合同背景与目的本合同由甲方（业主）与乙方（承包商）签订，旨在明确双方在即将进行的建筑工程项目中的权利、义务和责任。
特别地，本合同将详细阐述“甲供”材料的管理、使用和相关费用的处理方式。
二、甲供材料的定义与范围在本合同中，“甲供”指的是由甲方负责采购并提供给乙方使用的建筑材料、设备和其他必要资源。
这些材料包括但不限于钢材、水泥、电缆等基础建材，以及特定项目所需的特殊设备或机械。
三、甲供材料的提供与接收甲方应按照合同约定的时间和地点提供所需材料。
乙方收到材料后应在规定时间内进行检查，确认其数量、质量和规格符合合同要求，并及时向甲方反馈任何问题或不符之处。
四、甲供材料的使用与保管乙方必须合理使用并妥善保管所有甲供材料，确保它们不被浪费、损坏或遗失。
对于任何由于乙方的疏忽或不当行为导致的材料损失或损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、甲供材料的费用处理尽管材料由甲方提供，但乙方在使用这些材料时可能产生额外的费用，如运输费、安装费等。
这些费用的处理方式应在合同中明确规定，以避免未来的争议。
六、违约责任如果甲方未能按时提供所需材料，或者提供的材料不符合合同规定的质量标准，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
同样，如果乙方未能妥善管理和使用甲供材料，也应承担相应的违约责任。
七、合同变更与终止在项目执行过程中，如果需要变更合同内容，包括甲供材料的规格、数量或提供时间等，双方应协商一致并签署书面的合同变更协议。
合同还应当规定在某些特定情况下，如不可抗力事件或一方严重违约等，合同可以提前终止的条件和程序。
八、争议解决对于因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至指定的仲裁机构进行仲裁。
施工合同中对于甲供材的约束
施工合同中对于甲供材的约束
摘要：
一、施工合同中甲供材的定义和作用
二、甲供材的采购和供应规定
三、甲供材的质量要求和验收标准
四、甲供材的保管和使用责任
五、甲供材的退换和赔偿机制
六、合同中甲供材相关条款的解读和注意事项
正文：
施工合同中对于甲供材的约束主要涉及以下几个方面：
一、施工合同中甲供材的定义和作用
甲供材是指在施工合同中，由甲方（建设单位）负责采购并提供给乙方的建筑材料、设备和其他物品。
甲供材在施工项目中起到关键作用，对于保证工程质量、进度和投资控制具有重要意义。
二、甲供材的采购和供应规定
甲方应在合同约定的时间内完成甲供材的采购，并按照合同约定的地点、数量、质量标准和交货期限供应给乙方。
甲方应确保所提供的甲供材符合国家相关法律法规、行业标准以及设计要求。
三、甲供材的质量要求和验收标准
乙方在收到甲供材后，应按照合同约定的质量标准和验收方法进行验收。
如发现甲供材存在质量问题，乙方有权要求甲方进行更换或退货，并承担因此
产生的费用。
四、甲供材的保管和使用责任
乙方应妥善保管和使用甲供材，确保其安全、完整。
在施工过程中，如因乙方保管和使用不当导致甲供材损坏或丢失，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、甲供材的退换和赔偿机制
如甲供材在验收时发现质量问题，乙方有权要求甲方进行更换或退货。
同时，如甲方未能按时供应甲供材导致工程延期或乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
六、合同中甲供材相关条款的解读和注意事项
在签订施工合同时，双方应充分理解和明确甲供材相关条款的内容，包括甲供材的种类、数量、质量标准、交货期限、验收方法等。
新版施工合同解读之(四) 关于甲供材料与设备
2013版《建设工程施工合同》（示范文本）解读之（四）——关于甲供材料与设备一、材料与设备的含义本文所述材料与设备，是指建设工程施工中所需的建筑材料和机械设备。
建筑材料如：钢材、木材、水泥等；机械设备如：吊机、挖土机、垂直运输机等。
材料和设备，可以由承包人自行采购，也可以由发包人提供。
发包人提供的材料与设备，称“甲供材料”。
对于甲供材料与设备，进场时应由承包方和发包方代表共同取样验收，经验收合格后方能用于工程上。
由于发包人将工程项目发包给承包人，工程的工期和质量由承包人负责，但发包人提供的材料与设备也将影响到工程的工期和质量。
因此，为了进一步明确承、发包人各自的责、权、利关系，双方在签订《建设工程施工合同》时，应当对甲供材料与设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量、期限、违约责任等进行具体的可操作性的约定，并须附有详细的甲供材料与设备清单。
二、13版合同《通用条款》中对材料与设备的规定8.1发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。
承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
8.2承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。
合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。
发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
建设工程施工合同范本的材料与设备供应要求解读
建设工程施工合同范本的材料与设备供应要求解读建设工程施工合同范本中，对于材料与设备的供应要求是非常重要的，旨在确保施工过程中所使用的材料与设备能够满足工程质量和安全要求。
本文将对建设工程施工合同范本中的材料与设备供应要求进行解读。
1. 材料与设备供应的法律依据根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，材料与设备供应应符合商品质量标准，供应方需按时交付，且材料与设备应符合合同约定的技术要求和性能指标。
2. 供应方的资格要求建设工程施工合同范本要求，供应方应具备相应的生产资质或经营许可证，并具备相应的技术能力和设备设施。
供应方应提供完整的资质证明材料，以证明其具备供应材料与设备的能力。
3. 材料与设备的交付要求建设工程施工合同范本规定，供应方应按照约定的时间和地点交付材料与设备，并保证交付的材料与设备符合合同要求。
对于一些特殊的材料和设备，合同范本还可以加入经验性交付要求，如在特定天气条件下进行运输，以确保其质量不受影响。
4. 材料与设备的质量保证合同范本明确规定，供应方应提供合格的材料与设备，并承担相应的质量保证责任。
对于材料与设备的不符合合同要求，供应方应负责修复、更换或退还相关费用。
此外，合同范本还可以要求供应方提供质量保证书或质量检验报告，以确保其所供应的材料与设备符合合同要求。
5. 材料与设备的价格与付款方式建设工程施工合同范本规定，材料与设备的价格应按照合同约定的方式计算，并阐明所涉及的税费。
合同范本还要求明确付款方式和期限，如分期付款、提前付款、验收合格后付款等，以确保供应方能够按时收到款项。
6. 材料与设备的保管与维护合同范本明确要求，施工单位应妥善保管和维护所供应的材料与设备，防止其遭受损坏或丢失，确保施工过程的顺利进行。
如有损坏或丢失的情况发生，施工单位应及时通知供应方，并协商处理方法。
7. 材料与设备的变更与退换建设工程施工合同范本允许在合同履行过程中，根据实际需要变更或退换材料与设备。
工程总承包合同甲供设备
工程总承包合同甲供设备一、定义与术语解释1.1 本合同指的是由甲方提供设备，乙方负责工程建设的总承包合同。
1.2 甲方：指提供设备的当事人，即工程项目的投资方或设备的所有者。
1.3 乙方：指负责工程建设的当事人，即工程项目的施工方。
1.4 设备：指甲方根据合同约定提供给乙方的用于工程建设的各类机械设备、材料、配件等。
1.5 工程：指乙方根据合同约定，使用甲方提供的设备进行的建设项目。
二、设备供应2.1 甲方应按照合同约定的时间和数量，向乙方供应设备。
设备供应的时间和数量应满足乙方的施工需要。
2.2 甲方应保证设备的安全性、可靠性和先进性，符合国家相关法律法规和行业标准。
2.3 甲方应提供设备的操作手册、维护保养手册等技术资料，并对乙方人员进行设备操作和维护保养的培训。
2.4 甲方应对设备的所有权、知识产权等法律问题负责，确保设备不侵犯他人的合法权益。
三、工程建设3.1 乙方应按照合同约定的标准和质量要求，使用甲方提供的设备进行工程建设。
3.2 乙方应妥善保管和使用设备，确保设备的安全和完好。
3.3 乙方应在设备使用过程中，发现设备存在问题或隐患，及时通知甲方，并采取措施防止损失扩大。
3.4 乙方应按照合同约定的时间节点，完成工程建设，并保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。
四、价格与支付4.1 甲方提供的设备价格应按照合同约定的价格执行。
4.2 乙方应按照合同约定的支付方式和时间，向甲方支付设备价格。
4.3 甲方应提供正规的发票等财务凭证，乙方应按照税务法律法规进行税务处理。
五、违约责任5.1 甲方未按照合同约定的时间和数量供应设备，应承担迟延履行和违约责任。
5.2 甲方提供的设备不符合合同约定的质量要求，应承担质量违约责任。
5.3 乙方未按照合同约定的标准和质量要求进行工程建设，应承担工程质量违约责任。
5.4 乙方未按照合同约定的时间节点完成工程建设，应承担迟延履行和违约责任。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
关于甲供材料word版
甲供材就是主要指以前的3大材,现在的4大材,以前是:水泥，,钢筋，木材，陶瓷等材料。
现在增加燃料油.操作步骤是甲方供应到现场,乙方负责验收,不合格有权退货,只要你收下了,以后的什么事情都是乙方承担,不合格也是乙方的事情,这是特别要注意的.优点是可以减少投资,避免因不熟悉地方行情高价买货.优点对于施工方而言，优点就是可以减少材料的资金投入和资金垫付压力，避免材料价格上涨带来的风险。
对于甲方而言，甲供材料可以更好地控制主要材料的进货来源，保证工程质量。
从材料质量上讲：其质量与施工单位无太大的关系，但施工单位有对其进行检查的义务，如果因施工单位未检查而材料不合格就应用到工程上，施工单位同样要承担相应的责任。
从工程计价角度说：预算时甲供材必须进入综合单价；工程结算时，一般是扣甲供材费的99%，有1%作为甲供材料保管费。
清单招标后甲供材料的优缺点甲供材料为了确保工程质量，也为了节约工程造价，现在有很多建设单位都采取材料甲方供应的方式，即由甲方自行采购供应。
这样做确实对工程质量有了很大的保障，但同时也引发了不少问题。
：( 1 ) 甲方供应工程材料有效的避免了施工方在工程中标后有关材料方面的扯皮问题。
如果在招标前甲方就各种材料未做价位说明或未指明品牌，那么中标单位在履行施工合同期间如果材料价格上涨，或是甲方通过市场考察后所定材料的价位高于中标单位中标价，或是材料的施工实际用量超出了预算量由此而引起的甲方与乙方的扯皮。
第一种情况较易解决，根据约定幅度给乙方补材差，第二种情况就有一些麻烦，这种情况本身就存在矛盾，既然甲方没有定品牌，那么说乙方自行采购即可，但在乙方采购材料时一般要求甲方和监理单位共同参与考察后指定材料，乙方才能购买，所以这种情况最后的解决办法只能是甲乙双方各自承担一些费用，具体双方协商。
后一种情况尤其在实行清单招标后，工程量的风险由甲方承担，那么超出预算量部分的价格很难确定，因为一般情况下投标单位为了能够中标，将投标报价一压再压，加上有一些材料价格波动相当大。
建设工程施工合同甲供材
建设工程施工合同甲供材是指在建设工程施工过程中，由甲方（建设单位或业主）提供部分建筑材料或设备，乙方（施工单位）负责施工的合同形式。
在这种合同模式下，甲方承担提供材料和设备的责任，乙方负责按照设计要求和施工规范进行施工。
甲供材合同在建设工程项目中具有广泛的应用，对于保障工程质量、进度和投资控制具有重要意义。
一、甲供材合同的特点1. 甲方承担材料供应责任。
甲方根据工程需要，提前准备好相应的建筑材料和设备，并将其运输到施工现场。
乙方只需按照施工计划进行施工，无需担心材料供应问题。
2. 甲方对材料质量负责。
甲方提供的建筑材料和设备必须符合国家相关标准和要求，确保工程质量。
若因材料质量问题导致工程质量问题，甲方应承担相应责任。
3. 甲方有权对材料进行监管。
甲方可以对施工现场的材料使用情况进行监督，确保材料合理、节约使用。
乙方应积极配合甲方的材料监管工作。
4. 乙方负责施工过程中的材料保管。
乙方应妥善保管甲方提供的建筑材料和设备，防止损坏、丢失或被盗。
若发生损坏、丢失或被盗情况，乙方应承担相应责任。
5. 甲乙双方就材料价格和数量达成一致。
在合同中，甲方和乙方应明确约定甲供材料的价格、数量和结算方式等事项。
二、甲供材合同的优势1. 有利于保障工程质量。
甲方提供的建筑材料和设备符合国家相关标准，有助于确保工程质量。
2. 有利于控制工程进度。
甲方提前准备好材料，乙方可以按照施工计划顺利进行，避免因材料供应不及时导致的工期延误。
3. 有利于降低乙方成本。
乙方无需承担材料采购和运输成本，可以降低施工成本，提高经济效益。
4. 有利于甲方对工程项目的监管。
甲方可以对施工现场的材料使用情况进行监督，确保工程质量和投资控制。
5. 有利于甲乙双方的沟通与协作。
甲供材合同明确了甲乙双方的责任和义务，有利于双方在施工过程中的沟通与协作，提高项目管理效率。
三、甲供材合同的履行注意事项1. 甲方应按照合同约定，及时提供建筑材料和设备，确保工程顺利进行。
甲供材解析
“甲供材料”甲乙双方纳税分析“甲供材料”，是建设单位与施工单位在工程建设过程中广泛使用的一种合作方式。
所谓“甲供材料”，是指施工合同中的甲方（即建设单位）自行采购材料提供给乙方（即施工单位）用于建筑、安装、修缮、装饰等行为，也可以指此种方式提供的工程用材料。
“甲供材料”一般为大宗材料，比如钢筋、钢板、管材以及水泥等。
一般情况下，甲乙双方签订的施工合同里对于甲方提供的材料都有详细的清单。
“甲供材料”，对于乙方而言，优点就是可以减少材料的资金投入和资金垫付压力，避免材料价格上涨带来的风险。
对于甲方而言，可以更好地控制主要材料的进货来源，有效避免施工单位在材料采购过程中吃差价的行为，降低工程成本，保证材料和工程质量。
但是对于“甲供材料”这种合作方式，甲乙双方特别需要注意相关税收政策的规定。
不同的操作方式决定甲方的不同计税结果归纳“甲供材料”实际操作中的方式，常见的有以下三种不同的类型：自购材料、代购材料和合同外供料。
“自购材料”，在甲方作为发包方和建筑施工企业订立的工程施工承包合同中，甲方为了保证工程质量或者基于其他考虑，会在合同中约定由其负责提供全部或者部分建筑材料，这些材料是承包合同总价款的一部分，这就是通常所说的甲方“自购材料”。
这种方式的特点是材料供货方把建筑材料相关的增值税发票直接开具给甲方。
甲方把这部分建筑材料交付给乙方时，无论把是把这部分材料直接计入甲方“在建工程”作为开发成本，还是计入乙方“施工成本”，其实质都是甲方将购买的建筑材料销售给施工企业，施工企业实际上就是在购买建筑材料。
甲方发生了增值税规定的应税行为，应依法缴纳增值税。
“代购材料”，这种情况甲方主要考虑把关材料质量，是指甲方出面去寻找材料供应商，并要求由乙方和材料供应商订立买卖合同，购买建筑材料并取得材料物权。
甲方负责把供应商开具给乙方的增值税发票转交给乙方。
同时，在甲方和乙方签订的建筑工程施工合同中，约定的合同价款也包含了这部分材料金额，但是实质甲方在支付这部分工程款时是通过乙方户头支付为材料供应商的货款。
工程合同中关于甲供材条款
工程合同中关于甲供材条款第一条：甲供材的定义在本合同中，“甲供材”指甲方负责采购、供应并送达施工现场的建筑材料、设备及配件等，包括但不限于钢材、水泥、电缆、管道、装饰材料等。
第二条：甲供材的质量标准甲方所提供的甲供材必须符合国家相关质量标准和行业标准，同时满足设计要求和施工规范。
甲方应提供所有甲供材的合格证明、检验报告等相关质量文件。
第三条：甲供材的供应时间甲方应根据工程进度计划，合理安排甲供材的供应时间，确保材料按时到达施工现场，不影响工程进度。
第四条：甲供材的验收乙方应在甲供材到达施工现场后，按照合同约定的标准进行验收。
如发现质量问题或数量不符，应及时通知甲方进行处理。
第五条：甲供材的保管与使用一旦甲供材经过验收合格，乙方应负责材料的妥善保管和使用，防止损坏、丢失。
因乙方原因造成的甲供材损失，由乙方负责赔偿。
第六条：价格与结算甲供材的价格应根据甲乙双方协商确定，并在合同中明确。
结算时，根据实际供应的材料数量进行计算。
第七条：违约责任如甲方未能按约定时间供应合格的甲供材，影响工程进度，应承担相应的违约责任。
如乙方未妥善保管甲供材导致损失，应负责赔偿。
第八条：争议解决因甲供材引发的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
第九条：其他事项本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。
第十条：合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并完成所有结算后终止。
施工合同材料甲供
施工合同材料甲供一、定义与解释1.1 施工合同材料甲供：指甲方根据合同约定，向乙方提供所需的施工材料，并承担相应材料费用的一种合同方式。
1.2 甲方：指承担施工合同材料供应责任的当事人，即材料供应商。
1.3 乙方：指接受甲方提供的施工材料，并按照合同约定进行施工的当事人，即施工单位。
1.4 合同：指甲方与乙方签订的，明确双方在施工过程中材料供应与施工义务的协议。
二、合同范围与内容2.1 合同范围：本合同适用于甲方作为材料供应商，向乙方提供施工所需材料，并承担相应材料费用的情形。
2.2 合同内容：甲方按照乙方施工进度和材料需求，提供约定的材料，并保证材料质量符合国家相关标准；乙方按照合同约定接受甲方提供的材料，并按时支付材料费用。
三、材料供应3.1 甲方应按照乙方提供的材料需求计划，按时供应约定的材料。
3.2 甲方应保证供应的材料质量符合国家相关标准，并承担因材料质量问题导致的一切责任。
3.3 甲方应根据乙方施工进度和材料需求，合理安排材料供应时间，确保乙方施工不受影响。
3.4 甲方应提供材料供应清单，包括材料名称、型号、规格、数量、单价、总价等信息。
四、材料费用与支付4.1 乙方应按照合同约定的价格支付甲方提供的材料费用。
4.2 乙方应按照合同约定的付款方式和时间，及时支付材料费用。
4.3 甲方应提供合法有效的发票，乙方按照税务规定进行报销。
4.4 双方应遵守国家有关税收法律法规，依法纳税。
五、质量与验收5.1 甲方应保证供应的材料质量符合国家相关标准，并对供应的材料进行质量检验。
5.2 乙方应对甲方供应的材料进行验收，发现质量问题应及时通知甲方。
5.3 甲方应在接到乙方通知后，按照合同约定承担更换、修复、赔偿等责任。
5.4 双方应共同参与重大质量问题的处理，并按照合同约定承担相应责任。
六、违约责任6.1 甲方未按照合同约定供应材料，或供应的材料质量不符合国家相关标准的，应承担违约责任。
6.2 乙方未按照合同约定支付材料费用，或未按照合同约定接受甲方供应的材料，应承担违约责任。
施工合同甲方供应材料
施工合同甲方供应材料一、定义与解释1.1 本合同是指甲方根据合同约定，向乙方提供施工所需材料，乙方负责施工的合同。
1.2 本合同中的“甲方”指材料供应方，即承担材料供应责任的当事人。
1.3 本合同中的“乙方”指施工方，即承担施工责任的当事人。
1.4 本合同中的“材料”指甲方根据合同约定供应给乙方的施工所需的各种物品。
1.5 本合同中的“施工项目”指乙方根据合同约定进行施工的项目。
二、甲方供应材料的内容2.1 甲方应按照合同约定的数量、品种、规格、质量等要求供应材料。
2.2 甲方应保证供应的材料符合国家相关标准和规定，具备合格的出厂证明、质量检测报告等文件。
2.3 甲方应在合同约定的时间内，将材料运输到乙方指定的施工地点。
2.4 甲方应负责材料的包装、防护、标识等工作，确保材料在运输、储存过程中不受损失或损坏。
2.5 甲方应对供应的材料进行质量跟踪，对乙方在使用过程中出现的质量问题提供技术支持和解决方案。
三、甲方供应材料的费用3.1 甲方应按照合同约定的价格向乙方供应材料。
3.2 甲方应承担材料运输、保险、关税等费用，除非乙方有特殊要求或合同另有约定。
3.3 甲方应向乙方提供正式的发票，乙方按合同约定支付款项。
四、乙方施工及材料使用4.1 乙方应按照合同约定的施工方案、施工图纸等进行施工，确保施工质量。
4.2 乙方应妥善保管甲方供应的材料，合理使用，不得浪费、损坏或挪作他用。
4.3 乙方应在发现甲方供应的材料存在质量问题或数量不足时，及时通知甲方，并共同协商解决。
4.4 乙方应按照合同约定的时间完成施工，确保施工进度。
五、违约责任5.1 甲方未按照合同约定供应材料，或供应的材料不符合合同要求的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
5.2 甲方未按照合同约定的时间供应材料，导致乙方施工延误的，应承担相应的违约责任。
5.3 乙方未按照合同约定的施工方案进行施工，或未合理使用甲方供应的材料，导致施工质量不合格的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
甲供工程中动力和设备及材料的理解
甲供工程的内容
误区：甲供工程就是指甲方提供全部或者部分材料。
甲供工程，是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。
因此，甲供不仅仅是指甲方自行采购全部或部分材料，也包括甲方自行采购全部或部分设备、动力。
提醒：
只要甲方提供了用于该工程项目的材料、设备、燃料或动力，不论金额大小占比多少，就符合甲供工程的特征，只要与发包方达成一致意见，发包方同意的情况下，施工企业就可以选择简易计税方法计征增值税。
参考一
问题内容：甲乙双方签订建筑工程施工合同，甲方提供水、电（占比仅为合同总额的10%），乙方提供其它主要材料及辅助材料，乙方能按甲供材简易征收吗？
12366北京中心答复（节选、整理）：（答复时间：2020-01-15）全部或部分动力由工程发包方自行采购的建筑工程也属于甲供工程。
参考二
根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件2《营业税改征增值税试点有关事项的规定》
一、（七）2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。
这样的甲供材工程必须选择简易征收，政策规定：财税（2017）58号文第一条规定：”建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务，建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的，适用简易计税方法计税。
”。
施工合同签甲供材
施工合同签甲供材是指在建筑施工过程中，甲方（业主或开发商）提供建筑材料，乙方（施工方）负责施工的建设合同。
此类合同在我国建筑市场中较为常见，有助于明确双方的权利和义务，确保工程质量和进度。
以下是关于施工合同签甲供材的详细解析。
一、甲供材的定义与范围甲供材是指甲方根据施工合同的约定，向乙方提供建设所需的原材料、构配件、设备等。
甲供材的范围包括工程所需的所有材料，如水泥、钢材、木材、玻璃、瓷砖等。
此外，甲供材还包括施工过程中所需的大型设备、施工工具等。
二、甲供材的优势1. 质量保证：甲方作为材料供应商，对提供的材料质量负责。
这有助于确保工程质量，降低乙方在施工过程中因材料质量问题而产生的风险。
2. 成本控制：甲方直接采购材料，可以充分发挥集中采购的优势，降低材料成本。
同时，甲方可以根据工程进度合理安排材料供应，避免乙方因材料供应不及时而导致的工程延误。
3. 进度保障：甲方负责材料供应，乙方只需专注于施工。
这有助于确保工程进度，提高施工效率。
4. 责任明确：甲供材合同明确了甲方提供材料、乙方负责施工的分工，有助于双方更好地履行合同义务，减少纠纷。
三、甲供材合同的签订要点1. 明确材料种类、规格、质量标准：合同中应详细列出甲方需提供的材料种类、规格、质量标准等信息，以便乙方提前做好施工准备。
2. 明确材料供应数量：合同中应明确甲方供应的材料数量，并与工程量清单相对应。
如有变更，应及时调整。
3. 明确材料供应时间：合同中应约定甲方供应材料的时间节点，确保乙方施工进度不受影响。
4. 明确材料价格及结算方式：合同中应明确甲供材料的价格、结算方式及支付时间。
如有价格变动，应予以说明。
5. 明确质量责任：合同中应明确甲方对供应材料质量的责任及乙方对施工质量的责任。
6. 明确违约责任：合同中应明确双方在材料供应、施工过程中的违约责任，以便在出现问题时及时解决。
四、甲供材合同的履行与管理1. 甲方应当按照合同约定供应材料，确保材料质量、数量及供应时间符合要求。
施工合同关于甲供材
施工合同关于甲供材一、定义与解释1.1 本合同中的“甲供材”指的是甲方根据施工图纸、施工规范和合同约定，向乙方提供的用于施工的材料。
1.2 本合同中的“甲方”指的是具有材料供应能力的法人、其他组织或个人。
1.3 本合同中的“乙方”指的是承担施工任务的法人、其他组织或个人。
1.4 本合同中的“施工图纸”指的是施工过程中所依据的图纸、设计文件和施工规范。
1.5 本合同中的“合同金额”指的是甲方按照合同约定向乙方支付的施工费用总额。
二、甲供材的供应2.1 甲方应按照施工进度和施工图纸的要求，按时提供甲供材。
2.2 甲方应保证甲供材的质量，符合国家相关标准和规定。
2.3 甲方应提供甲供材的出厂合格证、检验报告等相关证明材料。
2.4 甲方应对甲供材的质量和数量负责，确保施工过程中乙方正常使用。
三、甲供材的验收与保管3.1 乙方应按照施工图纸和合同约定，对甲方提供的甲供材进行验收。
3.2 乙方应建立健全甲供材的保管制度，确保甲供材的安全、完整和有效使用。
3.3 乙方应对甲供材进行妥善保管，防止甲供材的丢失、损坏或变质。
3.4 乙方发现甲供材存在质量问题或数量不足时，应及时通知甲方，由甲方负责处理。
四、甲供材的支付4.1 甲方应按照合同约定，向乙方支付甲供材的价款。
4.2 甲方应按照乙方提供的甲供材实际使用量，计算甲供材的价款。
4.3 甲方应按时支付甲供材的价款，逾期支付的，应按照合同约定支付逾期利息。
五、甲供材的违约责任5.1 甲方未按照合同约定提供甲供材的，应按照合同约定承担违约责任。
5.2 甲方提供的甲供材不符合质量要求的，应承担相应的质量责任。
5.3 乙方未按照施工图纸和合同约定使用甲供材的，应承担相应的责任。
5.4 乙方未按照合同约定保管甲供材的，应承担相应的责任。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工程施工合同甲供材
工程施工合同甲供材center工程施工合同甲供材范本/center第一条甲供材定义与范围1.1 甲供材指由甲方负责采购并供应给乙方（即施工单位）用于本工程施工的所有材料、设备和构件等。
1.2 包括但不限于以下主要材料：钢材、水泥、砂石料、预拌混凝土、电缆、管线、装饰材料等。
第二条甲供材的标准与质量2.1 所有甲供材必须符合国家相关标准及行业标准，同时满足设计文件和施工规范的要求。
2.2 甲方应保证供应的材料具有良好的品质，不得出现劣质或假冒伪劣产品。
第三条甲供材的交付与验收3.1 甲方应根据施工进度计划，合理安排材料供应时间和批次，确保不影响施工进度。
3.2 材料到场后，乙方应对其规格、数量、质量进行检验，并在满足要求的前提下签收入库。
第四条甲供材的保管与使用4.1 材料一经乙方签收，其保管责任即转移至乙方，乙方应妥善保管，防止损坏和丢失。
4.2 乙方应合理使用甲供材，严格按照施工规范操作，减少浪费。
第五条违约责任5.1 如甲方供应的材料不符合约定标准，应及时更换或修复，并承担由此造成的延期损失。
5.2 若乙方未按约定保管或使用甲供材，导致材料损坏或浪费，应赔偿相应损失。
第六条争议解决6.1 双方因甲供材问题发生争议时，应首先协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
通过上述范本，我们可以看出，甲供材条款是工程施工合同中不可或缺的一部分，它涉及到材料的质量、供应、验收、保管以及违约责任等多个方面。
一个详细明确的甲供材条款能够为甲乙双方提供清晰的指导，有助于预防和解决可能出现的纠纷，保障工程顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2013版《建设工程施工合同》（示范文本）解读之（四）——关于甲供材料与设备一、材料与设备的含义本文所述材料与设备，是指建设工程施工中所需的建筑材料和机械设备。
建筑材料如：钢材、木材、水泥等；机械设备如：吊机、挖土机、垂直运输机等。
材料和设备，可以由承包人自行采购，也可以由发包人提供。
发包人提供的材料与设备，称“甲供材料”。
对于甲供材料与设备，进场时应由承包方和发包方代表共同取样验收，经验收合格后方能用于工程上。
由于发包人将工程项目发包给承包人，工程的工期和质量由承包人负责，但发包人提供的材料与设备也将影响到工程的工期和质量。
因此，为了进一步明确承、发包人各自的责、权、利关系，双方在签订《建设工程施工合同》时，应当对甲供材料与设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量、期限、违约责任等进行具体的可操作性的约定，并须附有详细的甲供材料与设备清单。
二、13版合同《通用条款》中对材料与设备的规定8.1发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。
承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
8.2承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。
合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。
发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。
8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。
承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.4.1 发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。
因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
8.4.2 承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。
法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。
监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
8.6.1 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。
样品的报送程序如下：（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。
承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。
监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。
承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。
如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；（2）发包人要求使用替代品的；（3）因其他原因必须使用替代品的。
8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；（4）替代品与被替代产品的价格差异；（5）使用替代品的理由和原因说明；（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
8.8.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。
进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。
承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
8.8.2发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
8.8.3承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.9承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。
未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
三、13版合同《专用合同条款》中对材料与设备栏的填写建议8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按发包人供应的材料与设备总价的 %提取。
8.6.1 样品的报送与封存。
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）承包人应在计划采购前28天向监理报送样品，且提供材料的实际产地、规格、数量、质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征；（2）监理在收到承包人报送的样品后7天内向承包人回复发包人签认的样品审批意见；（3）经发包人和监理人确认的样品，按约定的方法封样；（4）如封存的样品修改或改变合同的约定，承发包人双方应当以书面协议予以确认。
发包人供应的材料与设备，若不符合施工图纸要求的范围、品种、数量、质量、型号、规格等规定，或不及时供货，或发包人所供货物质量瑕疵，导致工期延误，工程质量不合格所造成的法律责任和经济损失，全部应当由发包人承担。
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施，发包人承担承包人配置施工设备和修建临时设施的实际费用。
修建临时设施需要占地的，由发包人办理申请手续并承担相应费用。
9.1.2 试验设备。
施工现场需要配置的试验场所：承包人应根据监理指示和施工需要进行配置，发包人承担相应费用。
施工现场需要配备的试验设备：承包人应根据监理指示和施工需要进行配置，由发包人承担相应费用。
施工现场需要具备的其他试验条件：承包人应根据监理指示和施工需要进行配置，由发包人承担相应费用。
9.4 现场工艺试验。
现场工艺试验的有关约定：承包人应根据监理提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报监理批准后实施，由发包人承担相应费用。
四、13版合同签订时，对甲供材料与设备约定中应当注意的问题1、在签订13版《建设工程施工合同》时，附件《发包人供应材料设备一览表》中，必须明确发包人提供的建筑材料、工程设备的名称和品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、供货期限、运输装卸、验收测试，以及必须送货至工程现场承包人指定地点的要求。
2、承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。
承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应建筑材料与工程设备的进场计划。
3、13版《专用合同条款》8.8.1栏可以另行约定，故应填写清楚。
即：施工需要的施工设备和临时设施由承包人提供，发包人承担所需实际费用；施工需要临时占地的，由发包人办理申请手续并承担相应费用。
4、发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。
为确保正常施工，防止发包人违约，具体还可在《专用合同条款》8.6.1第二款中约定，如：发包人供应的材料、设备，若不符合施工图纸要求的范围、数量、质量、型号、规格等规定，不及时供货，以及发包人所供货物质量瑕疵，导致工期延误，工程质量不合格所造成的法律责任和经济损失，全部应当由发包人承担。