建设工程施工合同附件一、三、二
建设工程施工合同附件(3篇)
第1篇一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地址]3. 工程内容：[具体工程描述，包括土建、安装、装饰等工程内容]4. 工程立项批准文号：[工程立项批准文号]5. 资金来源：[资金来源说明，如自筹、银行贷款等]二、工程承包范围1. 承包范围：根据施工图设计要求，完成以下工程内容：a. 土建工程：包括基础、主体结构、屋面、装饰装修等；b. 安装工程：包括给排水、电气、暖通、消防等；c. 装饰装修工程：包括室内外装饰装修、涂料、石材等；d. 其他相关配套设施：包括室外绿化、道路、照明等。
2. 承包人应按照施工图纸和工程规范要求，完成上述工程的施工、安装、调试、验收等工作。
三、合同工期1. 开工日期：[具体开工日期]2. 竣工日期：[具体竣工日期]3. 合同工期总日历天数：[总日历天数]四、质量标准1. 工程质量标准：按照国家相关质量标准和规范执行，确保工程质量达到合格等级。
2. 具体质量要求如下：a. 土建工程：基础、主体结构、屋面等部位的质量要求应符合设计规范和施工标准；b. 安装工程：给排水、电气、暖通、消防等系统应运行稳定，符合设计要求；c. 装饰装修工程：室内外装饰装修、涂料、石材等应符合设计要求，表面平整、色泽均匀；d. 其他相关配套设施：室外绿化、道路、照明等应符合设计要求，功能完善。
五、合同价款1. 本工程承包方式为：包工包料形式。
2. 本合同价款采用固定价款合同，按中标报价及中标综合单价方式确定。
3. 金额（大写）：[金额大写]（人民币）：[金额小写]元整。
六、组成合同的文件1. 本合同协议书2. 工程量清单3. 施工图纸4. 工程规范5. 附件一：承包人承揽工程项目一览表6. 附件二：发包人供应材料设备一览表7. 附件三：工程质量保修书七、其他约定1. 本合同附件作为合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。
2. 双方在履行合同过程中，如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同示范文本GF20170201
建设工程施工合同示范文本GF20170201 建设工程施工合同示范文本GF20170201第一章总则1.1 合同定义1.2 合同目的1.3 合同参考标准1.4 合同签订主体1.5 合同生效时间及期限1.6 合同解除及终止条件第二章工程范围与内容2.1 工程范围定义2.2 规划设计要求2.3 工程建设标准2.4 工程施工过程管理2.5 工程资料及交付要求第三章工程造价与支付方式3.1 工程造价计算方法3.2 合同价款支付方式3.3 价款变更与调整第四章工期与质量保证4.1 工期确定与调整4.2 施工进度管理4.3 工程质量要求4.4 工程验收标准与程序第五章合同变更与索赔5.1 合同变更的原则与程序5.2 工程变更费用计算方法5.3 延期索赔的要求与程序5.4 合同违约责任与索赔第六章合同履行保证6.1 履约保证金6.2 质量保证金6.3 履约保证责任第七章争议解决7.1 争议解决方式7.2 仲裁程序及费用7.3 司法救济程序第八章合同附件附件一：工程规划设计图纸附件二：施工进度计划附件三：工程竣工图纸及验收报告附件四：合同价款支付明细表附件五：合同变更通知书法律名词及注释1. 合同：双方或多方之间为了明确权利和义务，自愿订立的具有法律约束力的协议。
2. 合同价款：根据合同约定，乙方向甲方支付的款项。
3. 履约保证金：乙方按照合同约定将一定数额的款项交由甲方保管，作为履行合同的保证。
4. 质量保证金：乙方按照合同约定将一定数额的款项交由甲方保管，作为保证工程质量的资金。
5. 工程变更费用：由于工程设计、施工或其他原因导致工程范围、内容、工期等发生变更而产生的费用。
本文档涉及附件：附件一：工程规划设计图纸附件二：施工进度计划附件三：工程竣工图纸及验收报告附件四：合同价款支付明细表附件五：合同变更通知书本文所涉及的法律名词及注释：详见第八章法律名词及注释。
建设工程施工合同范本附件
建设工程施工合同范本附件甲方（施工单位）：__________（填写单位名称）地址：__________ 联系电话：__________乙方（业主单位）：__________（填写单位名称）地址：__________ 联系电话：__________根据双方自愿达成的协议，甲、乙双方订立本合同，以确保建设工程的安全、质量和进度。
一、施工范围1. 本合同约定的建设工程施工范围为：__________（填写具体工程名称和位置）。
2. 施工内容包括但不限于：__________（填写具体施工内容）。
二、施工期限1. 施工期限为__________（填写工程开始日期至结束日期）。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时书面通知对方并重新协商工期安排。
三、价款支付1. 总价款为__________元，支付方式为__________。
2. 甲方应在工程完成验收后开具发票，并由乙方在验收后15个工作日内支付。
四、质量保证1. 施工单位应按照相关标准和规范进行施工，保证工程质量符合相关规定。
2. 工程完工后，乙方有权组织验收，如发现质量问题，甲方应立即整改。
五、安全管理1. 施工单位应制定施工安全管理方案，保障现场安全。
2. 施工单位应购买施工安全险，确保施工人员和工程设施的安全。
六、保密义务双方应妥善保管涉及本合同的商业秘密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
七、违约责任1. 如一方未能履行本合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应在接到守约方书面通知后15日内履行相关义务，如未履行，守约方有权追究其法律责任。
八、争议解决本合同争议应友好协商解决；协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。
本合同自双方盖章之日起生效，至工程验收合格之日终止。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________。
建设工程施工合同附件
建设工程施工合同附件建设工程施工合同附件范本主要包括以下几个部分：一、合同当事人信息包括甲方（业主）的名称、地址及联系方式，乙方（承包商）的全称、营业执照号码、法定代表人、注册地址及联系方式等。
这些信息的准确性对于合同的法律效力至关重要。
二、工程概况详细描述工程项目的名称、地点、规模、设计标准、工程质量要求、工期要求等。
这部分内容是合同的核心，需要根据实际工程情况具体明确。
三、合同价格与支付方式明确工程的总价款、计价方式（如固定总价、可调总价、成本加酬金等），以及预付款、进度款、结算款的支付条件和时间节点。
还应包括价格调整机制，以应对可能出现的成本变动。
四、施工组织设计与进度计划乙方应提交详细的施工组织设计方案和进度计划表，包括但不限于施工现场布置、主要施工方法、重要节点的完成时间等，以确保工程按期完成。
五、质量保证措施阐述乙方将采取哪些措施来确保工程质量，包括质量管理体系、质量检测流程、不合格品的处理办法等。
六、安全生产与环保要求规定乙方必须遵守的安全生产规范和环境保护标准，以及违反规定的责任和处理措施。
七、变更与索赔管理约定工程变更的程序、索赔的条件和处理流程，以及相关的费用调整机制。
八、违约责任与争议解决明确双方违约的责任和后果，以及争议解决的方式（如协商、调解、仲裁或诉讼等）。
九、保险与担保指出合同执行过程中涉及的保险种类和保险金额，以及乙方需提供的履约担保形式。
十、其他约定根据具体情况，双方可以就其他需要共同遵守的事项进行约定，如知识产权的保护、保密协议等。
十一、附件列表列出所有附件的名称和页数，确保合同完整性和一致性。
在制定建设工程施工合同附件时，应充分考虑到工程项目的特点和可能出现的各种情况，确保合同条款的全面性和适用性。
同时，合同的语言应当准确、清晰，避免模糊不清的表述，以减少因理解差异而产生的争议。
建设工程施工合同三个附件
附件一：承包人承揽工程项目一览表
根据本合同协议书、通用条款和专用条款的约定，承包人（全称）承揽工程项目如下：
1. 工程名称：XX建设工程
2. 工程地点：XX市XX区XX路XX号
3. 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。
4. 工程承包范围：承包人应按照发包人提供的设计图纸、施工方案和工程量清单等资料，完成上述工程内容。
附件二：发包人供应材料设备一览表
发包人（全称）供应材料设备如下：
1. 材料设备名称：XX材料XX设备
2. 规格型号：XX规格XX型号
3. 数量：XX吨（台、套）
4. 质量标准：符合国家相关标准和设计要求
5. 交货地点：工程施工现场
6. 交货时间：根据工程进度安排及时供应
附件三：工程质量保修书
根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量保修办法》的有关规定，承包人（全称）对承揽的工程项目实行质量保修，保修范围和保修期限如下：
1. 保修范围：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。
2. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起计算，期限为XX年。
3. 保修方式：承包人应负责维修、更换或修复因施工质量问题导致的损坏部分。
4. 保修费用：保修费用按照双方约定或者依法规定承担。
以上三个附件是建设工程施工合同的重要组成部分，明确了发包人和承包人在工程项目中的权利、义务和责任。
在合同履行过程中，双方应严格按照本合同及其附件的约定进行，以确保工程项目的顺利进行和质量、安全、进度等方面的控制。
建筑工程施工合同附件(范本)
合同附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8-1：履约担保格式附件8-2：履约保证保险（凭证）附件9-1：支付担保格式附件9-2：支付保证保险（凭证）附件10：专业工程暂估价表附件11：质量保证金保函格式附件12：安全及文明施工附加合同附件13-14：承包人提供的主要材料和设备清单附件1：承包人承揽工程项目一览表附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：。
二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；3．装修工程为年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7．其他项目保修期限约定如下：。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
建设工程施工合同附件
建设工程施工合同附件一、项目概况1.1 项目名称：XXX建设工程1.2 项目地址：XXX省XXX市XXX区XXX街道1.3 建设单位：XXX公司1.4 施工单位：XXX施工公司1.5 监理单位：XXX监理公司1.6 项目总投资：XXX万元1.7 工程概况：本项目为XXX建设工程，规划总建筑面积为XXX平方米，包括XXX座建筑物，XXX座桥梁，XXX公里道路等。
1.8 施工周期：预计施工周期为XXX个月，具体工期由双方协商确定。
二、合同内容2.1 总包合同：本合同为总包合同，施工单位承包本项目的全部施工内容，并按照合同规定完成工程。
2.2 分包合同：如有需要，建设单位可与施工单位共同签订分包合同，明确分包工程内容、工期和费用等相关事宜。
2.3 工程质量：施工单位应确保工程质量符合国家相关标准和规定，完成验收合格，并对工程实施提供长期质量保证。
2.4 安全保障：施工单位应加强施工安全管理，配备必要的安全设备和人员，并确保工程过程中没有安全事故发生。
2.5 进度控制：施工单位应按照规定的工程进度表完成工程，如有特殊情况需延期，应提前向建设单位和监理单位报备并协商解决。
2.6 工程变更：如有必要进行工程变更，需双方协商确定变更内容、变更费用和变更影响等相关事宜，并签订变更协议。
2.7 合同解除：如因不可抗力导致无法履行合同，双方可协商解除合同或者暂时中止施工，但必须及时向对方通报，并向有关部门报备。
2.8 合同签署：本合同经双方盖章签字后生效，合同附件为合同组成部分，具有同等法律效力。
三、付款方式3.1 施工款：建设单位按照工程进度支付施工款，付款比例、时间和方式由双方协商确定，并签订付款协议。
3.2 材料款：如需要，建设单位可按照材料使用情况支付材料款，要求施工单位提供相关材料购买发票和证明。
3.3 结算时间：工程竣工后，施工单位应提供完整的竣工资料和验收报告，建设单位组织验收并及时支付尾款。
3.4 违约金：如有违约行为，按照合同约定支付违约金，并承担相关法律责任。
工程施工合同范本附件
工程施工合同范本附件工程施工合同附件一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细工程地点]3. 工程内容：[详细描述工程的范围和主要工作内容]4. 工程规模：[包括工程的建筑面积、工程量、工程投资等基本情况]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工的具体日期]2. 竣工日期：[约定的竣工时间]3. 工期延误：如因不可抗力、发包人原因或双方协商一致等情况导致工期延误，应按照合同约定的程序和方式进行处理。
三、工程质量标准1. 质量目标：[明确工程的质量标准和要求，如合格、优良等]2. 质量检验：承包人应按照国家和地方相关标准和规范进行施工，并接受发包人或监理单位的质量检验。
3. 质量保修：承包人应按照合同约定的期限和范围承担工程质量保修责任。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价：[确定工程的总造价及各分项工程的造价]2. 支付方式：预付款：发包人应按照合同约定的比例和时间向承包人支付预付款。
进度款：承包人应按照工程进度提交进度款申请，发包人应在审核后按照合同约定的支付比例和时间支付进度款。
竣工结算：工程竣工后，承包人应提交竣工结算报告，发包人应在规定的时间内进行审核并支付结算款。
3. 工程造价调整：如因设计变更、工程量增减等原因导致工程造价发生变化，应按照合同约定的程序和方法进行调整。
五、材料设备供应1. 材料设备的采购：承包人应按照合同约定的品牌、规格和质量标准采购材料设备，并提供相应的质量证明文件。
2. 材料设备的验收：发包人或监理单位有权对承包人采购的材料设备进行验收，如发现质量问题或不符合合同要求，承包人应及时更换或整改。
3. 材料设备的保管：承包人应负责对采购的材料设备进行妥善保管，如因保管不当导致材料设备损坏或丢失，应由承包人承担责任。
六、双方的权利和义务1. 发包人权利和义务：提供施工场地和必要的施工条件。
按合同约定支付工程价款。
及时组织工程验收。
协助承包人协调与工程相关的外部关系。
建设工程施工合同标准附件
建设工程施工合同标准附件第一部分：合同基本信息本合同由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，基于平等、自愿的原则签订。
1.1 甲方信息：- 名称：- 地址：- 法定代表人或授权代表：- 联系电话：- 传真：- 邮箱：1.2 乙方信息：- 名称：- 地址：- 法定代表人或授权代表：- 联系电话：- 传真：- 邮箱：第二部分：工程概况2.1 工程名称：2.2 工程地点：2.3 工程规模：2.4 工程内容：第三部分：合同金额与支付方式3.1 合同总金额：3.2 付款方式：- 预付款比例：- 进度款支付条件：- 竣工结算方式：第四部分：工期与竣工时间 4.1 开工日期：4.2 竣工日期：4.3 工期延误责任：第五部分：质量要求5.1 工程质量标准：5.2 质量验收程序：5.3 不合格工程的处理办法：第六部分：变更与索赔6.1 工程变更程序：6.2 索赔条件与程序：第七部分：安全生产与环保 7.1 安全生产责任：7.2 环境保护要求：7.3 违规处罚措施：第八部分：保险与担保8.1 保险责任分配：8.2 担保方式与条件：第九部分：争议解决9.1 争议解决方式：- 协商解决；- 提交仲裁机构；- 法院诉讼。
9.2 适用法律：第十部分：其他约定双方可以根据实际情况约定其他需要包含在合同中的条款。
第十一部分：签字盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日（此处留空白供盖章使用）。
工程施工项目合同附件
工程施工项目合同附件【工程施工项目合同附件范本】甲方（业主）：_______________乙方（承建方）：_______________鉴于甲乙双方就_______________项目（以下简称“本工程”）的建设达成合作意向，现依据相关法律法规，特订立本合同附件，以明确双方在施工过程中的具体权利和义务。
一、工程概况1. 工程名称：_______________2. 工程地点：_______________3. 工程规模：_______________4. 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
5. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行。
二、合同金额与支付方式1. 合同总金额为人民币_______________元。
2. 付款方式：甲方应按照以下比例向乙方支付工程款：- 预付款：合同签订后____天内支付合同总金额的____%。
- 进度款：根据实际完成工程量，按合同约定支付。
- 竣工款：工程验收合格后____天内支付剩余款项。
三、工期与进度1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 乙方应按约定的工期完成工程建设，如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决。
四、质量保证1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及甲方要求。
2. 工程验收由甲方组织，乙方应积极配合并提供必要的技术资料。
五、变更与索赔1. 工程变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 因甲方原因导致的工程变更或延期，乙方有权提出索赔。
六、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款，应承担逾期付款的违约金。
2. 如乙方未按约定完成工程建设，应承担逾期竣工的违约金。
七、争议解决甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同附件与主合同具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商补充。
建筑工程施工合同范本附件
附件：建筑工程施工合同附件一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：根据合同协议书的约定，乙方（承包人）应完成本工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作，并移交给甲方（发包人）。
1.4 工程立项批准文号：_______1.5 资金来源：_______二、工程承包范围2.1 承包范围：根据合同协议书的约定，乙方（承包人）应完成本工程的全部施工任务，包括土建、安装、装修、设备采购、安装、调试、验收等。
2.2 工程量清单：详见附件《工程量清单》。
三、合同工期3.1 开工日期：根据合同协议书的约定，本工程的开工日期为_______。
3.2 竣工日期：根据合同协议书的约定，本工程的竣工日期为_______。
3.3 合同工期总日历天数：_______天。
四、质量标准4.1 工程质量标准：本工程的质量标准应符合国家、行业和地方的相关法律法规、规范、标准和甲方（发包人）的要求。
4.2 质量保证：乙方（承包人）应按照合同约定，保证工程质量，对工程质量问题负责修复和整改。
五、合同价款5.1 合同总价：本工程的合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
5.2 合同价款支付：（1）合同签订后三日内，甲方（发包人）应付工程总价的30%给乙方（承包人）作为工程预付款。
（2）工程进度达到合同约定的比例后，甲方（发包人）应按照实际完成工程量支付相应的工程进度款。
（3）工程验收合格后三日内，甲方（发包人）应付清工程尾款。
六、合同履行6.1 乙方（承包人）应按照合同约定，完成本工程的施工任务，并保证工程质量、安全、进度等目标的实现。
6.2 甲方（发包人）应按照合同约定，提供施工条件，并及时支付合同价款。
6.3 双方应遵守国家法律法规，履行合同约定的权利和义务。
七、违约责任7.1 乙方（承包人）未按照合同约定履行施工义务的，应承担违约责任，向甲方（发包人）支付违约金。
建设工程施工合同(附件3份)
第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件１）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１．合同协议书２．中标通知书３．投标书及其附件４．本合同专用条款５．本合同通用条款６．标准、规范及有关技术文件７．图纸８．工程量清单９．工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１．词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：１．１通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
１．２专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
１．３发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
建筑工程施工合同的附件
建筑工程施工合同的附件一、工程概况本工程名为“绿谷住宅小区”，位于市中心繁华地带，占地面积约为10万平方米，总建筑面积约为30万平方米，包括住宅楼、商业设施及附属配套设施。
工程预计总工期为两年，质量要求达到国家相关标准。
二、合同金额根据双方协商一致，本工程的合同总金额为人民币5亿元。
该金额包含了所有施工费用、材料费用以及预期的利润。
如有变更或追加工程，双方将根据实际情况另行协商确定增加的费用。
三、施工组织设计承包方需提交详细的施工组织设计方案，包括但不限于施工现场布置图、施工进度计划表、主要施工方法和技术措施等。
这些方案应在合同签订后一个月内提交给发包方审批。
四、质量保证承包方必须按照国家及行业标准进行施工，并接受发包方或其委托的第三方的质量检查。
如发现质量问题，承包方应立即整改，直至满足质量要求。
对于因质量问题导致的任何损失，承包方应承担相应的责任。
五、安全生产承包方负责施工现场的安全生产管理，必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，并采取有效措施预防安全事故的发生。
发生安全事故时，承包方应及时处理并向发包方报告。
六、环境保护承包方在施工过程中应遵守国家关于环境保护的规定，采取措施减少施工对环境的影响。
特别是噪音、粉尘、废水等污染物的处理，应符合环保要求。
七、合同变更与解除合同一经签订，未经双方同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。
如遇不可抗力因素导致无法履行合同，双方可协商解决。
八、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的人民法院进行诉讼。
建设工程施工合同一、二、三
建设工程施工合同附件一、二、三一、附件一：施工图施工图是建设工程施工合同的重要附件之一。
施工图是根据设计图纸，结合施工需要而制作的，标示出建筑物的详细结构和构造，以便施工组织人员和技术人员了解工程的具体要求，进行施工活动。
在签订建设工程施工合同时，施工图应当作为附件之一，供甲乙双方确认。
合同双方应当认真核对施工图的内容，并在必要时进行修改和补充，以确保工程质量。
合同双方应当注意，施工图只是工程设计的具体实现，必须与设计图纸相符合。
如果施工图和设计图纸之间存在不一致之处，应当以设计图纸为准。
二、附件二：施工进度计划施工进度计划是建设工程施工合同的另一个重要附件。
它是建设工程施工组织和管理的基本依据，是衡量工程施工进展和质量的重要标准。
在施工进度计划中，应当包括以下内容：•工程的总体进度计划：包括各阶段工作的开始和结束时间，进度表和时间表等；•各项工程的具体进度计划：包括施工时间、施工量、施工进度等；•工程质量控制计划：包括建立质量控制机制、质量检测方法和标准等；•安全生产计划：包括建立安全生产机制、安全检测方法和标准等。
施工进度计划应当由甲方提供，但是双方应当共同确认。
双方的确认应当写入合同，以确保施工进度的合理性和可行性。
如若工期需要调整，应当经双方协商并签署变更协议。
三、附件三：竣工验收资料竣工验收资料是建筑工程竣工验收的必备资料之一。
它是建筑、市政、园林绿化工程在竣工验收时向审查机关提供的文件集合。
验收机关在验收时，应当要求甲方提交竣工验收资料，以评定工程质量是否达到规定标准，并出具竣工验收合格证书。
竣工验收资料通常包括：•施工图纸及工程设计文件；•工程验收记录，包括甲、乙、丙方人员签字的验收报告、验收标准、验收通知书、验收合格证书等文书；•工程资料，包括工程总览图、结构图、平面图、横断面图、建筑施工技术和施工方案等；•工程质量资料，包括质量检测报告、施工检查记录等。
合同双方应当认真核对竣工验收资料，确保资料完整、准确、符合验收标准。
建设工程施工合同附件
篇一：建设工程施工合同附件一、三、二工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签定工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
第一条工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其它土建工程，以及电气管线、上下水管道的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修的内容双方约定如下：第二条质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。
分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，约定具体工程约定质量保修期如下：1、土建工程为年，屋面防水工程为年；2、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；3、供热与供冷为个采暖期及供冷期；4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为年；5、其他约定：第三条质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人维修，修理费从质量保修金内扣除。
2、发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
第四条质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 %。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为（大写）。
质量保修金银行利率为。
第五条质量保修金的返利发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。
第六条其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
工程施工合同范本附件
工程施工合同范本附件合同编号：________甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就________（工程名称）的施工达成一致，特订立本合同，以资遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
第二条施工范围及要求2.1 施工内容包括但不限于________（具体施工内容）。
2.2 施工周期自________年____月____日起至________年____月____日止。
2.3 施工质量应符合________（相关质量标准）。
第三条合同价款3.1 合同总价为人民币________元。
3.2 付款方式：________（详细描述付款时间点及比例）。
第四条双方权利与义务4.1 甲方权利与义务：a) 提供必要的工程资料和施工条件。
) 按合同约定支付工程款项。
c) 对工程进度和质量进行监督。
4.2 乙方权利与义务：a) 按约定时间和质量完成施工任务。
) 保证施工安全，采取有效措施防范安全事故。
c) 及时向甲方报告工程进展情况。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按时完成工程或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任，包括但不限于延期赔偿、修复或重做等。
5.2 如甲方未能按约定支付工程款项，应承担违约责任，包括支付违约金等。
第六条争议解决6.1 双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
6.2 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.3 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
工程施工合同附件格式范本
一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模及结构特征：__________4. 工程承包范围：__________5. 工程立项批准文号：__________6. 资金来源：__________二、合同工期1. 开工日期：__________2. 竣工日期：__________3. 合同工期总日历天数：__________三、工程质量标准1. 工程质量标准：按照国家现行施工规范、设计文件和相关标准执行。
2. 工程质量验收标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范执行。
四、合同价款1. 币种：人民币2. 合同总价（大写）：__________元整3. 合同总价（小写）：__________元4. 综合单价或费率：详见承包人的投标报价书（招标工程）或经确认的工程报价单（非招标工程）。
五、组成合同的文件1. 本合同协议书2. 中标通知书（如有）3. 投标书及其附件（如有）4. 经确认的工程报价单或预算书5. 本合同专用条款和补充条款6. 本合同通用条款7. 标准规范及有关技术文件8. 图纸9. 工程量清单10. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件11. 发包人或工程师有关通知及工程会议纪要12. 工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）六、词语定义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。
七、承包人承诺1. 承包人承诺按照合同约定及工程师的指令，按时、按质、按量完成工程。
2. 承包人承诺在施工过程中遵守国家有关法律法规，确保工程质量和安全。
3. 承包人承诺在工程竣工验收合格后，按照合同约定承担保修责任。
八、合同履行及违约责任1. 双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
3. 违约金计算方式：按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。
施工合同附件-范本1
附件（共 6 件)1、附件一：工程质量保修书2、附件二: 施工安全协议书3、附件三：廉政管理协议4、附件四：技术要求5、附件五: 合同预算书6、附件六：幕墙施工工程图纸附件1:工程质量保修书甲方(全称）:北京和裕房地产开发有限公司乙方（全称)：XXXXXXXXXXX有限公司为保证XXXXXXXXX工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲方乙方协商一致签订工程质量保修书。
乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括合同约定的乙方承包范围所约定的全部工程内容。
具体质量保修内容双方约定如下：按承接工程范围,保修内容按国家园林绿化工程相关规定或行业标准规定.二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。
分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
双方约定：（1）绿化养护期叁年，在绿化工程养护期满时,绿化应达到100％成活率。
保修期起计之日,以工程竣工验收合格日起计。
三、质量保修责任１．属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后48小时内或按甲方要求的时间派人修理。
乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，并处1000元/次罚款。
２．发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），乙方接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。
非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。
３．在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保所施工工程的质量。
因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任.四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为结算价款的 6 ％。
本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金金额为￥ / 元，人民币：/ 元整 (大写）。
质量保修金银行利率为不计息。
五、质量保修金的返还甲方在质量保修期满后１４天内,将剩余保修金返还乙方.六、其他双方约定的其他工程质量保修事项:（1）对于质量保修责任条款的第2条中发生须紧急抢修事故时，事故责任属乙方施工质量引起的，如乙方接到事故通知后不在通知的时间内到达的，甲方可委托其他人员抢修，修理费用以及由于乙方未及时抢修而扩大的损失从质量保修金内扣除.本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲方乙方双方共同签署。
建设工程施工合同文本附件
附件：建设工程施工合同文本甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本建设工程施工合同，并约定以下条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程结构类型：__________1.5 工程质量标准：__________二、合同工期2.1 工期总日历天数：__________天2.2 开工日期：__________2.3 竣工日期：__________三、合同价款3.1 合同总价：__________元（大写：__________元整）3.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款，乙方收到预付款后应及时向甲方出具等额的正式发票。
（2）进度付款：按照工程进度，甲方应按照实际完成工程量的70%进行进度付款，具体付款比例和付款时间按照双方约定的工程进度计划执行。
（3）竣工结算：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程资料和工程结算报告，甲方按照实际完成工程量的100%进行竣工结算。
四、工程质量保修4.1 乙方对所承包的工程质量负责，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限按照双方约定的保修期限执行。
4.2 保修期内，如出现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后的7个工作日内到达现场进行处理，费用由乙方承担。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程，应当按照逾期竣工天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期竣工天数。
5.2 甲方未按照合同约定的付款时间支付工程进度款，应当按照逾期付款天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%乘以逾期付款天数。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程施工合同附件
4.4工程验收合格后，双方按照约定进行最终结算，业主向施工方支付剩余的工程款。
五、违约责任
5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。
5.2施工方如未按照约定工期完成工程，应承担逾期违约金责任。
5.3业主如未按照约定时间支付预付款、进度款，应承担逾期付款的违约责任。
六、争议解决
6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定
7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。
工程施工合同附件
工程施工合同附件
甲方（以下简称“业主”）：
乙方（以下简称“施工方”）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1.1工程名称：____________________
2.1工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。
2.2施工方应按照合同约定的工期完成工程施工。如因施工方原因导致工程延期，施工方应按逾期天数向业主支付逾期违约金，违约金计算方式为：逾期违约金=工程预算×0.5%。
三、质量标准
3.1工程施工应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行，确保工程质量。
甲方（盖章）：____________________
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件一:
承包人承揽工程项目一览表
附件三:
工程质量保修书
发包人（全称）：________________________________________
承包人（全称）：________________________________________
为保证_______________________________________________ （工程名称）在合理使用期
限内正常使用，发包人承包人协商一致签定工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
第一条工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其它土建工程，以及电气管线、上下水管道的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修的内容双方约定如下：
第二条质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。
分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，约定具体工程约定质量保修期如下：
1、土建工程为 ____________________ 年，屋面防水工程为____________________ 年；
2、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_____________________ 年；
3、供热与供冷为________________________ 个采暖期及供冷期；
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为____________________________ 年；
5、其他约定：______________________________________________________________________
第三条质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保
修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人维修，修理费从质量保修金内扣除。
2、发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
第四条质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的__________________________ %。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为______________________________ ____________ （大写）。
质量保修金银行利率为___________________________ 。
第五条质量保修金的返利
发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。
第六条其他
双方约定的其他工程质量保修事项：__________________________________________________ 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人（公章）：法定代表（签字）：承包人（公章）: 法定代表（签字）：
-精品文档-
附件二：
发包人供应材料设备一览表。