建筑工程检测合同实用版
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）备案编号：建设工程施工合同工程名称：发包人：承包人：年月日住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
建设工程检测合同范文
建设工程检测合同范文甲方（委托方）：乙方（检测方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程检测的事宜，经友好协商，达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：XXXX建设工程1.2 工程地点：XXXX1.3 工程规模：XXXX1.4 建设单位：XXXX1.5 监理单位：XXXX1.6 工程监督注册号：XXXX二、检测项目2.1 甲方委托乙方进行的建设工程检测项目包括：（1）见证取样检测（2）主体结构工程检测（3）建筑节能检测（4）建筑水电检测（5）墙体材料检测（6）防水材料检测（7）建筑门窗、饰面材料检测（8）室内环境检测（9）钢结构工程检测（10）其他检测项目：根据甲方要求，双方协商确定的其他检测项目。
三、检测费用3.1 检测费用根据检测项目、检测数量、检测标准等因素，按照乙方制定的收费标准计算。
具体费用双方协商确定。
3.2 检测费用的支付方式：（1）合同签订后，甲方支付检测费用的50%作为预付款。
（2）检测报告出具后，甲方支付检测费用的剩余50%。
四、检测程序4.1 甲方将受检产品或工程样品送到乙方实施检测。
4.2 需乙方现场抽样时，甲方应提前一天（扣除节假日）通知乙方。
4.3 乙方如将业务分包，必须事先征得甲方的同意。
4.4 每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。
五、检测期限和报告5.1 乙方应在合同约定的检测期限内完成检测，并向甲方提交检测报告。
5.2 检测报告应符合国家相关法律法规、标准和规范的要求。
5.3 检测报告一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
六、保密条款6.1 双方应对在合同执行过程中获取的对方的技术秘密、商业秘密等信息予以保密。
6.2 保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
实用建设工程合同样板通用版
实用建设工程合同样板通用版一、合同的缔约双方甲方（委托方）：[甲方名称] 地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：[乙方名称] 地址：法定代表人：联系电话：二、合同的基本条款1.工程名称和工程地点：指明该合同所涉及的建设工程的名称和具体地点。
2.工程内容和范围：详细列举工程的具体内容和范围，包括主体结构、装饰装修、设备安装等，确保甲方和乙方对工程的理解一致。
3.工程造价和支付方式：–工程造价：明确工程的总造价，并约定是否含税。
–支付方式：确定工程款项的支付方式和分期付款的具体比例。
4.工程工期：确立工程的起止日期，并约定工程完工的期限。
5.工程质量和验收标准：–工程质量：约定工程的质量要求和标准，确保工程达到相应的技术规范和验收标准。
–验收标准：明确工程的验收标准和验收程序，包括初验和终验等。
6.保修和维护责任：–保修期：约定工程的保修期限，一般为一年。
–维护责任：明确乙方在保修期内对工程进行的维护和维修责任。
7.合同变更和解除：规定合同变更和解除的情况和程序，以及变更或解除后的权益分配。
8.违约责任和争议解决：约定各方在合同履行中的违约责任，并确定争议解决方式，常见的包括仲裁和诉讼等。
9.附则：包括合同的补充和解释、合同的生效和变更、合同的其他事项等内容。
三、合同的签署与生效1.签署地点：约定合同的签署地点。
2.合同生效：约定合同的生效日期。
3.合同份数：确立合同的份数，乙方和甲方各持一份原件，并由相应的部门或机构保留备份。
四、其他事项本样板合同仅供参考，具体合同的内容还需根据实际情况进行修改和设置。
合同签署双方应严格按照国家法律法规和相关规定履行合同义务，确保合同的履行效力和合法性。
以上是对《实用建设工程合同样板通用版》的详细说明，根据实际情况可以适当调整和修改合同条款内容，以满足具体的需求。
在签署合同前，双方应对合同中的各项内容进行认真的讨论和批准，确保各方的权益能够得到有效保障。
如有任何争议，双方应本着诚信和友好合作的原则进行协商解决，避免不必要的法律纠纷。
建设工程检测合同示例
建设工程检测合同示例合同编号：_______委托方：(以下简称甲方)服务方：_______建设工程检测中心（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程检测的相关事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______建设工程1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 投资金额：_______1.5 建设工期：_______1.6 其他：_______二、检测服务范围及内容2.1 乙方根据甲方的委托，对甲方建设工程的下列项目进行检测：（1）材料检测：包括水泥、钢材、砂石、混凝土、砂浆等原材料的质量检测；（2）构件检测：包括梁、板、柱、墙等主要受力构件的强度、刚度、稳定性等性能检测；（3）结构检测：包括地基基础、主体结构、屋面防水等部分的结构安全性能检测；（4）设备检测：包括电梯、消防、给排水、通风空调等设备的性能检测；（5）环境检测：包括室内空气质量、噪音、照明等环境指标的检测。
2.2 乙方应根据国家相关标准和甲方的要求，对检测项目进行科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具检测报告。
三、服务期限3.1 本合同约定的建设工程检测服务自_______年_______月_______日起，至_______年_______月_______日止。
四、检测费用及支付方式4.1 检测费用为人民币_______元（大写：____________________________元整）。
4.2 甲方应按照乙方提供的收费标准，支付相应的检测费用。
具体计算方式内容及检测费用清单详见附件。
4.3 检测费用支付方式如下：（1）甲方支付检测费用的_______%作为预付款，合同签订后_______日内支付；（2）剩余的检测费用，甲方应在检测报告出具后_______日内支付。
工程检测合同范本
工程检测合同范本甲方（建设单位）：_____________________乙方（检测单位）：_____________________鉴于甲方需对其工程项目进行质量检测，乙方具备相应的资质和能力提供专业的工程检测服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程检测过程中的权利、义务与责任，确保检测工作的公正性、准确性和科学性，为工程质量提供客观的评价依据。
二、检测范围及内容1. 结构安全性检测；2. 材料性能检测；3. 施工工艺评估；4. 其他相关标准规范要求的检测项目。
三、检测标准和方法检测工作应严格遵循国家及行业相关标准和规范，采用科学、合理的检测方法，保证检测结果的客观性和准确性。
四、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至检测报告提交且结清所有费用后终止。
五、费用支付方式1. 检测费用总额为：人民币____________元；2. 支付方式：__________（如分期付款、一次性付款等）。
六、双方权利与义务1. 甲方应按时支付检测费用，并提供必要的工程资料与配合；2. 乙方应保证检测人员的专业能力，按时完成检测任务并提交检测报告；3. 双方应保守商业秘密和技术秘密，未经对方同意不得向第三方泄露。
七、违约责任若一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决因履行本合同所产生的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十、附件本合同包含附件，附件内容构成合同不可分割的一部分，并与合同具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
实用版工地工程合同范文5篇
实用版工地工程合同范文5篇篇1工地工程合同甲方（发包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工地工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX工地工程2. 工程地点：XXXX3. 工程内容：XXXX4. 工程造价：XXXX元（大写：XXXX）5. 工程工期：自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止二、甲方权利和义务1. 甲方应确保施工场地具备开工条件，并负责办理相关手续。
2. 甲方应按照合同约定支付工程款。
3. 甲方应协调现场关系，确保施工顺利进行。
4. 甲方应派专人监督工程质量、进度和安全。
三、乙方权利和义务1. 乙方应确保施工人员具备相应的施工技能和经验。
2. 乙方应按照合同约定完成工程施工任务。
3. 乙方应确保施工质量符合相关标准。
4. 乙方应加强施工安全管理，防止安全事故发生。
5. 乙方应及时与甲方沟通工程进展情况。
四、工程款支付方式1. 甲方应在本合同签订后支付乙方预付款XXXX元（大写：XXXX）。
2. 甲方应在乙方完成工程进度XX%时支付工程款XXXX元（大写：XXXX）。
3. 甲方应在乙方完成工程进度XX%时支付工程款XXXX元（大写：XXXX）。
4. 甲方应在工程竣工验收合格后支付剩余工程款。
5. 甲方应以银行转账方式支付工程款，具体账户信息如下：XXX，开户行：XXXX，账号：XXXX。
五、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款的，应承担相应的违约责任。
2. 乙方未按合同约定完成工程施工任务的，应承担相应的违约责任。
3. 因一方违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
4. 因不可抗力因素造成合同不能履行的，双方均不承担违约责任。
5. 双方应严格按照本合同约定履行各自义务，如因违约造成纠纷的，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程合同实用指南(2024版)
建设工程合同实用指南(2024版)合同目录第一章：建设工程合同概述1.1 合同的定义与法律属性1.2 合同的类型与特点1.3 合同的法律效力与合同法的基本原则第二章：合同的签订2.1 合同签订的程序与要求2.2 合同文本的准备与审核2.3 合同的签字、盖章与备案第三章：合同的履行3.1 合同履行的原则与要求3.2 合同履行中的变更与调整3.3 合同履行的监督与管理第四章：合同的违约与争议解决4.1 违约责任的认定与承担4.2 合同争议的类型与处理方式4.3 争议解决的法律程序与仲裁第五章：合同的终止与清算5.1 合同终止的条件与程序5.2 合同清算的内容与方法5.3 合同终止后的法律责任第六章：合同的法律适用与解释6.1 合同的法律适用原则6.2 合同条款的解释与适用6.3 合同的法律效力与合同法的适用第七章：合同的示范文本与案例分析7.1 建设工程合同示范文本7.2 合同签订与履行的典型案例7.3 合同争议解决的案例分析第八章：合同管理与信息化8.1 合同管理的基本原则与方法8.2 合同信息化管理的实施与应用8.3 合同管理的风险控制与防范第九章：合同的法律风险与防范9.1 合同法律风险的识别与评估9.2 合同法律风险的防范措施9.3 合同法律风险的应对策略第十章：合同的国际合作与交流10.1 国际建设工程合同的特点与要求10.2 国际合同的签订与履行10.3 国际合同的法律适用与争议解决第十一章：合同的附录与附件11.1 合同的附录说明11.2 合同的附件清单11.3 合同的签字栏、签到时间、签订地点等合同编号______第一章：建设工程合同概述1.1 合同的定义与法律属性建设工程合同是指在建设工程领域内，发包方与承包方之间就完成一定的工程任务，按照约定的条件和要求所达成的协议。
它具有法律约束力，是双方权利义务的法律依据。
1.2 合同的类型与特点建设工程合同可分为总承包合同、分包合同、设计合同、施工合同等。
建筑工程检测试验合同双方
建筑工程检测试验合同双方建筑工程的稳固与否直接关系到人民的生命财产安全，因此，进行细致的检测试验是每一环节中的必要步骤。
一个详尽而公正的检测试验合同能够保障双方的利益，避免未来可能出现的纠纷。
以下是根据多年行业经验总结出的建筑工程检测试验合同范本要点。
合同名称：建筑工程检测试验服务合同甲方（委托方）：_________乙方（检测方）：_________一、合同目的与范围本合同旨在明确甲乙双方在进行建筑工程质量检测试验过程中的责任、权利与义务，确保检测工作的科学性、准确性和权威性。
本合同覆盖的范围包括但不限于土建结构、电气系统、给排水及消防系统、建筑材料等多项指标的检测试验。
二、检测内容与标准检测内容应涵盖但不限于以下几项：混凝土强度、钢筋焊接质量、防水层完整性、墙体垂直度、楼板平整度等。
所有检测工作均需按照国家相关标准和规范执行，确保检测结果的客观性和公正性。
三、合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，至检测试验工作全部完成并出具最终报告之日终止。
具体进度安排应根据工程实际情况和检测内容制定，并在合同中明确列出。
四、质量保证与责任追究乙方应保证检测试验结果的准确性和可靠性，对于因检测失误导致的后果负有不可推卸的责任。
若发现重大质量问题，应及时通知甲方采取相应措施。
双方应本着解决问题的原则，协商处理由此产生的一切后果。
五、费用支付与结算方式检测费用的计算方式、支付时间及结算流程应在合同中详细列明。
通常包括预付款、进度款以及最终结算款，具体比例和时间节点由双方协商确定。
六、争议解决机制如在合同履行过程中出现争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他条款根据具体情况，双方可就保密协议、违约责任、合同变更与解除等事项进行补充说明。
结语：通过上述合同范本，我们可以看到，一份细致周到的建筑工程检测试验合同对于确保工程质量、防范风险具有重要作用。
工程检验检测合同
工程检验检测合同一、合同名称：工程检验检测合同二、甲方（委托方）：________三、乙方（受托方）：________四、合同编号：________五、合同签订日期：________六、合同履行地点：________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程检验检测事宜达成如下协议：一、检验检测项目1. 乙方应按照国家及行业标准对甲方委托的工程项目进行检验检测，包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、给排水工程、电气工程、通风空调工程等。
2. 乙方应对甲方提供的工程资料进行审核，确保资料的真实性、完整性和准确性。
3. 乙方应根据甲方的要求，对关键节点、隐蔽工程、重要部位等进行重点检测。
二、检验检测标准1. 乙方应按照国家及行业相关标准进行检验检测，确保检测结果的客观性、准确性和公正性。
2. 如甲方有特殊要求，乙方应在不违反国家及行业标准的前提下，尽量满足甲方的要求。
三、检验检测费用1. 甲乙双方应根据检验检测项目的复杂程度、工作量等因素协商确定检验检测费用。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付乙方____%的预付款；余款在检验检测报告出具后____天内结清。
四、检验检测报告1. 乙方应在收到甲方预付款后____天内完成检验检测工作，并出具检验检测报告。
2. 检验检测报告应包括以下内容：项目名称、项目概况、检验检测依据、检验检测结果、结论及建议等。
3. 如检验检测结果不符合国家及行业标准，乙方应及时通知甲方，协助甲方进行整改，并对整改后的工程进行复检。
五、违约责任1. 如甲方未按照约定支付检验检测费用，乙方有权暂停检验检测工作，直至甲方支付完毕。
2. 如乙方未按照约定时间完成检验检测工作或出具的检验检测报告不符合要求，甲方有权要求乙方承担违约责任。
六、争议解决如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程检测合同范本
建设工程检測合同范本建设工程检测合同范本甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）乙方（承揽方）：__________（以下简称乙方）鉴于甲方拟对____________工程项目进行建设工程检测，经甲、乙双方友好协商，就检测事宜达成如下合同：一、合同项目甲方委托乙方对____________工程项目进行建设工程检测服务。
二、检测内容1. 乙方应按照国家相关标准和规定，对工程设计、工程施工和材料进行必要检测，并出具相应检测报告。
2. 具体检测内容包括但不限于土质、混凝土、钢筋、沥青等材料的质量、强度等参数的检测。
三、检测费用1. 甲方应按照合同约定的检测标准和要求支付相应的检测费用给乙方。
2. 检测费用共计____________，由甲方一次性支付给乙方。
四、检测报告1. 乙方应在检测完成后及时向甲方提供检测报告，报告内容真实准确。
2. 如出现检测结果不符合相关标准的情况，乙方应对此承担相应的责任并提供后续服务。
五、保密条款1. 双方在合作过程中涉及到的技术、商业秘密等一切信息，均属于保密范围。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得将涉及保密信息透露给第三方。
六、违约责任1. 若一方违反本合同的约定给对方造成经济损失，应依法赔偿对方相应损失。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同，应及时通知对方并协商解决方案。
七、法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律。
因合同引起的争议，双方协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程检测完成之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签约日期：______________以上为建设工程检测合同范本，甲乙双方请遵守合同约定，共同遵循执行。
感谢合作！。
建筑工程现场检测合同书
建筑工程现场检测合同书合同范本。
合同编号，【编号】。
甲方（委托方），【甲方名称】。
地址，【地址】。
联系方式，【联系方式】。
乙方（受托方），【乙方名称】。
地址，【地址】。
联系方式，【联系方式】。
鉴于甲方拟进行建筑工程现场检测，并委托乙方进行相关服务，双方经协商一致，达成如下合同：一、服务内容。
1.1 乙方应根据甲方的要求，对建筑工程现场进行全面检测，并出具检测报告。
1.2 检测内容包括但不限于，建筑结构安全性、土壤及基础情况、材料质量等。
二、服务标准。
2.1 乙方应派遣具备相关资质和经验的工程技术人员进行现场检测，并确保检测过程的客观、公正、准确。
2.2 乙方应按照国家相关标准和规定进行检测，并对检测结果负责。
三、报告提交。
3.1 乙方应在完成检测后，及时向甲方提交检测报告，报告内容应真实、完整、清晰。
四、服务费用。
4.1 甲方应按照双方约定的费用标准支付检测服务费用，支付方式为【支付方式】。
4.2 如因甲方原因导致检测无法完成，甲方仍应支付相应的服务费用。
五、合同变更。
5.1 如需变更本合同内容，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
六、违约责任。
6.1 如因乙方原因导致检测结果不准确或出现严重失误，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如因甲方原因导致检测无法完成，甲方应承担相应的违约责任。
七、法律适用和争议解决。
7.1 本合同的签订、履行和解释均适用【国家】法律。
7.2 因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交【仲裁机构/法院】裁决。
八、其他事项。
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至【日期】。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：合同附件，【相关资质证书、费用清单等】。
工程检测合同模板
工程检测合同模板甲方(委托方)：（名称）法定代表人：（姓名）联系地址：（地址）联系电话：（电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方(检测方)：（名称）法定代表人：（姓名）联系地址：（地址）联系电话：（电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方进行工程检测事宜达成如下协议，甲方与乙方各承担本合同规定的权利和义务：第一条甲方委托乙方对下列工程进行检测：1. 工程名称：（填写工程项目的名称）2. 工程地点：（填写工程项目的具体地点）3. 工程概况：（填写工程项目的基本情况）第二条乙方的权利和义务：1. 乙方有权派遣具备相关资质和经验的工程技术人员对甲方委托的工程进行检测，并出具检测报告；2. 乙方应按照国家相关标准和规定进行工程检测，并对检测结果负责；3. 乙方应保证检测过程中所用设备设施的合法性和有效性，并保证检测结果的准确性和可靠性；4. 乙方应对工程检测过程中发生的事故或损坏承担相应的责任，并按照双方协商的方式进行赔偿；5. 乙方应保护工程检测过程中的商业秘密和技术机密，不得泄露给任何第三方。
第三条甲方的权利和义务：1. 甲方应向乙方提供真实准确的工程信息，并配合乙方开展工程检测工作；2. 甲方应支付乙方检测费用，并按照双方约定的时间和方式进行支付；3. 甲方应保护乙方的合法权益，不得干涉乙方正常开展工作；4. 甲方应根据乙方的检测报告进行相应的工程改进或修正。
第四条价格及支付方式：1. 本次工程检测费用为（填写具体金额），由甲方支付给乙方；2. 甲方应在签订本合同之日起（填写具体天数）内一次性支付全部费用；3. 乙方应向甲方提供相应的发票或费用清单。
第五条合同的解除、修改和终止：1. 任何一方在履行本合同过程中有违反法律法规或合同约定导致协议目的无法实现的情况下，另一方有权解除合同；2. 如需对合同条款进行修改，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议；3. 乙方在工程检测过程中发生重大违约或无法履行合同义务的情况下，甲方有权终止合同。
建筑工程检测合同模板
建筑工程检测合同模板甲方（单位名称）：______________乙方（检测机构）：______________为了规范建筑工程的检测过程，保障建筑工程的质量和安全，甲乙双方本着平等互利、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议：一、检测项目1.1 甲方委托乙方进行建筑工程的验收检测，包括但不限于结构验收、设备验收、防水验收等项。
1.2 检测范围包括建筑物内外的各个部位和设备，建筑物结构、面积、高度等指标的准确性，设备的性能及安装质量等方面。
二、检测标准2.1 乙方应按照国家相关标准和法规进行建筑工程的检测工作。
2.2 若没有相关标准规定，乙方应根据建筑工程的特点和甲方的要求，制定适当的检测标准。
三、检测方式3.1 乙方应选择适当的检测方法和仪器设备，保证检测结果的准确性和可靠性。
3.2 若需要进行现场检测，甲方应提供必要的配合和协助，确保检测工作的顺利进行。
四、检测报告4.1 乙方应在检测完成后，及时向甲方提交检测报告，报告内容应包括检测项目、结果、评价和建议等。
4.2 检测报告应为正式文件，乙方必须对报告的真实性和准确性负责。
如有错误或不实之处，乙方应立即更正并承担相应责任。
五、检测费用5.1 甲方应按照双方协商确定的价格支付检测费用。
5.2 检测费用包括检测人员的工资、仪器设备的费用、出差费用等，如有特殊费用需另行约定。
六、保密条款6.1 双方应对涉及本合同的商业机密、技术秘密等保密信息承担保密责任，未经对方同意不得向第三方披露。
6.2 若因一方违反保密协议而导致对方遭受损失的，违约方应承担相应责任。
七、责任条款7.1 若因乙方的过失或疏忽导致检测报告出现错误，乙方应承担相应责任，并对甲方的损失进行赔偿。
7.2 若因甲方的原因导致检测工作无法正常进行或报告内容不完整，甲方应承担相应责任。
7.3 双方在合作过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至检测报告提交完毕后终止。
建设工程检测合同模板
建设工程检测合同模板第一条合同当事人。
1. 委托方（甲方）：2. 受托方（乙方）：第二条检测目的。
委托方委托受托方对委托方负责的建设工程（以下简称工程）进行检测，以评价工程质量、是否存在重大缺陷等。
第三条检测范围。
1. 检测部位：2. 检测项目：结构工程（如承重结构、基础、墙体等）。
水电工程（如供水、供电、排水等）。
装修工程（如地面、墙面、吊顶等）。
其他（根据工程实际情况补充）。
第四条检测方法和标准。
检测方法和标准应符合国家现行规范、标准和有关规定。
检测程序和方法应经甲方确认。
第五条检测期限。
检测期限为自受托方收到检测委托书之日起__天，特殊情况可经双方协商延长。
第六条检测费用。
委托人支付受托人检测费用人民币__元。
检测费用包括检测人员的差旅费、仪器设备使用费、检测报告编制费等。
委托方应在受托方完成检测后__日内支付检测费用。
第七条检测报告。
1. 受托方应于检测期限内向委托方提交检测报告。
2. 检测报告应包括检测部位、检测项目、检测结果、检测方法、检测依据、结论和建议等内容。
3. 检测报告应真实、准确，并附有原始检测数据和照片。
第八条质量保证。
1. 受托方保证检测人员具备相应的专业资格和经验。
2. 受托方保证使用符合要求的仪器设备进行检测。
3. 受托方保证检测结果真实、准确、客观。
4. 受托方对检测报告负责。
第九条保密义务。
受托方对委托方提供的资料、数据和检测结果负有保密义务。
未经委托方同意，受托方不得向第三方泄露。
第十条违约责任。
1. 委托方逾期支付检测费用，应向受托方支付滞纳金。
2. 受托方逾期提交检测报告，应向委托方支付违约金。
3. 受托方未能按合同约定完成检测或提供虚假检测报告，委托方有权解除合同并要求受托方承担赔偿责任。
第十一条不可抗力。
因不可抗力因素导致合同不能履行或不能按期履行，双方互不承担责任。
第十二条争议解决。
合同履行中发生的争议，双方应协商解决。
协商不成，可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YF-ED-J8680可按资料类型定义编号建筑工程检测合同实用版An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.（示范文稿）二零XX年XX月XX日建筑工程检测合同实用版提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
建筑工程检测合同范文1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及行业管理的有关规定，在自愿、平等、互利的基础上，甲方委托乙方完成有关本工程土建原材等的试验检测任务，为明确甲方乙方双方的权利义务，经双方协商，订立本合同，愿共同遵守。
一、工程名称及相关内容施工单位：中铁航空港集团第一工程*限公司临汾山水水泥皮带廊隧道项目部工程名称：临汾山水水泥皮带廊隧道监理单位：北京中城建建设监理有限公*临汾山水隧道监理部工程地址：洪洞县明姜镇兴旺屿村二、甲方承担责任1、(甲方或总包单位工地现场取样员)负责按照设计要求及相关规定见证取样;要求乙方取样时，应提前约定时间、地址、联系人等电话等;2、如需要现场检测时，甲方需提供必要的工作、生活等便利条件给乙方，本项目部一般为八小时工作期间取样;3、如取样或现场检测时段在每日八小时工作期间外或法定节假日时间，应提前与乙方协商联系，以便合理安排工作。
4、应按协商付款方式给乙方支付检测费用;不按约定支付检测费用时，由此造成的损失全部由甲方负担。
三、乙方承担责任1、负责来样等级标示，按国家有关标准规范及资质授权范围正确执行测试规程，进行检测并出具检测报告;(接到检测结果不符合时，及时将检测概况通知甲方，若甲方接到通知后未采取相应的措施，乙方有权拒绝甲方的不合理要求，所发生的检测费用由甲方承担。
)2、乙方必须及时提供检测报告，指导甲方施工生产使用。
3、负责试验检测工作中的有关技术问题的咨询。
乙方承担工程范围内的检测内容：1、水泥物理性能检测;2、毛石、砂子、石子物理性能检测;3、普通混凝土配合比、砂浆配合比;4、钢筋原材、钢筋网片、钢筋焊件、U型钢及其他施工相关刚才力学性能试验检测及无损检测;5、混凝土、砂浆试块强度试验;6、混凝土抗渗检测;7、正常施工过程中的混凝土结构实体钢筋保护层厚度检测、后置埋件锚固承载力检验;8、有质量疑义时混凝土回弹、钻芯检测以及砌筑砂浆强度检测;9、水泥、砂、骨料、外加剂等氯离子检验;10、橡胶止水带、膨胀止水条及防水板、盲管的物理性能检测。
11、上述试验检测内容必须满足业主及监理提出的检测项目。
12、除上述1~10外且在乙方资质批准的范围内的检测项目。
四、付款方式双方协商如下付款方式：1、工程完工后一次结清;2、乙方最后资料齐全，甲方付清款项;3、乙方提供收款收据及正式发票。
六、其他：1、本合同未尽事宜，经甲方、乙方双方协商一致，可订立补充条款，补充条款及附件均视为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力;2、甲乙双方因履行本合同所产生的真议，应协商解决，协商不成时，双方同意将争议提交仲裁委员会裁决;3、本合同一式3份，甲方2份，乙方1份具有同等法律效力，双方盖章、签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日建筑工程检测合同范文2甲方：乙方：工程地址：工程名称：工程建筑面积：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循自愿、平等和诚信的原则。
为明确双方权利、义务、和经济责任。
甲乙双方就本项目工程检测事项协商一致，签定本合同，以资双方共同遵守执行。
细则如下：一、甲乙双方在工程检测中的责任：1、甲方责任：(1)负责按国家或相关标准要求，在甲方现有检测范围内，对乙方已委托的项目进行检测。
(2)负责及时出具准确、科学、公正的检测报告。
(3)负责现场取样工作。
(4)负责对乙方的检测资料做好保密工作。
2、乙方责任：(1)负责按甲方委托收样的要求，准备样品，填写检测委托单，并协助甲方接样人员，做好样品核对装车工作。
(2)积极配合甲方检测人员做好现场检测工作。
(3)按合同要求及时支付检测费用。
二、费用核定及结算方式1、费用核定：以双方确认的建筑面积及检测范围(包括水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、胶砂流动度比表面积，建筑用砂颗粒级配、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、含水率，建筑用碎石、卵石颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、岩石抗压强度、压碎指标值、表观密度、体积密度、含水率，热轧光圆-钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、重量偏差、弯曲试验，热轧带肋钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、重量偏差、弯曲试验，冷轧带肋钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、重量偏差、弯曲试验，钢筋焊接拉伸试验、弯曲试验，钢筋机械连接抗拉强度，建筑砂浆立方体抗压强度、配合比设计、拌合物稠度、拌合物密度、拌合物分层度，混凝土立方体抗压强度、抗渗性能、配合比设计、拌合物稠度、拌合物凝结时间、拌合物表观密度、抗折强度、轴心抗压强度、劈裂强度，回填土最大干密度、密度、含水率最优含水率，砖与砌块抗压强度、抗折强度、外观质量、尺寸偏差、吸水率，脚手架钢管外径、壁厚、锈蚀深度、抗拉强度、断后伸长率，钢管脚手架扣件裂纹、盖板开启、抗滑性能、抗破坏性能、抗拉性能、扭力矩试压、扭转刚度性能、外观和附件质量，防水材料力学物理性能，预埋件拉拔锚栓拉拔、植筋拉拔、螺栓拉拔，外墙饰面砖粘结强度，钢筋混凝土结构保护层厚度、钢筋位置、尺寸、楼板厚度、层高等常规材料和结构实体检测。
不包括建筑幕墙(门窗)检测，建筑节能检测及建筑工程室内空气质量检测等专项检测项目和质监站要求整改的检测项目。
)商定。
检测费按1.6元/平方结算，检测费用共计人民币(大写)：叁万叁仟元整。
2、结算方式：乙方工程进度到0.00时，须支付总费的15000元，主体验收后，须支付总费用的15000元，余款待本期项目工程资料完整时一次性付清。
三、乙方将工程的建筑材料的检测业务委托给甲方实施，在本工程施工期间乙方不再与其他检测机构订立相同或相似的委托合同，甲方保证本合同项目下的合部检测业务符合国家相关规定的要求，双方须共同遵守本条款，否则，即构成合同违约，本合同自甲乙双方签定日期起，任何一方均不得违约，如一方违约，违约方需支付另一方违约赔偿金人民币(大写)壹万元整。
四、其他事宜：1、本合同示尽之处双方协商解决，协商不成时，可向任何一方的主管部门申请仲裁，直至向有管辖权的人民法院诉讼。
2、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
3、本合同自甲乙双方签定之日起生效，款清后自动失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日建筑工程检测合同范文3委托方：以下简称：(甲方)承包方：以下简称：(乙方)为保证三亚国际康体养生中心二期工程项目的施工质量，加强质量控制，甲方委托乙方承担该工程施工质量检测任务，为使检测工作顺利完成，经双方友好协商达成以下合同条款，以便共同遵守。
建筑工程名称：海南万科*体养生二期A总包工程一、建设地点：三亚荔枝沟二、检测内容：工程涉及的建筑材料、施工过程质量控制检验项目;(见证取样)三、检测依据：按所承担检测项目相应的国家标、行业规范、本工程设计的检测要求以及甲乙双方商定的检测细则执行。
五、检测工作量：检测项目及数量由甲方按国家行业相关的要求，为创备所需的各项检测标准以及海南省、三亚市质检部门的有关规定确定。
乙方仅提供建议性意见。
乙方无资质承担的检测项目，经甲方同意，乙方可外包进行检验或由甲方自行委托检测，乙方可以介绍。
六、检测期限及提交成果：乙方按所检项目所用的标准、规范规定的时间如期完成相应的检测任务。
并在完成检测后两天内提供正式检测报告一式叁份;可以根据甲方需要出具速报依据。
七、检测取费及付款办法：1、检测取费优先顺序：a、海南省建筑业协会规定的检测项目收费标准;b、国家相关检测收费标准2、检测费结算方法：结算检测费用=按本合同第七条第一款确定的检测费总和3、付款方式：本合同签订时，甲方先支付乙方预付款壹万元整(￥：10000元)，当检测费用超出预付款后，每满壹万元即结算付款(如有急需检测报告，乙方应配合甲方工作，先领取报告)，工程结束全部付清。
甲方应及时支付检测费款，乙方才提交检测报告，否则乙方对检测报告享有留置权或拒绝检测甲方所送样品。
乙方应向甲方开具正式税务发票。
若非甲方另行书面委托，检验委托人即为甲方检测费用全权结算代表。
八、权利和义务(一)甲方权利和义务：1、所有检测项目均应填写检验委托单，除现场检测项目外，甲方应送样品至乙方试验室进行检验，样品应满足试验要求;在乙方有资质承担检验项目的情况下未经与乙方协商同意，甲方不得将该工程的检测项目委托其他检测单位检验。
2、按要求应进行见证取样、送检的检测项目，应符合见证取样的规章制度要求，并按海南省建设厅琼建质【2001】194号文件执行;同时向检测单位出示见证员有效证件。
3、甲方要求乙方来现场检测的项目，甲方提前二天通知乙方，乙方接到通知确定后及时回复甲方。
4、甲方对所送样品的真实性和代表性负责，对检测报告有异议应在收到检测报告后15日内提出，争议由甲、乙双方协商解决。
(二)乙方权利和义务：1、收样过程应符合见证取样的规章制度要求，并按海南省建设厅琼建质【2001】194号文件执行。
2、乙方的检测严格按相关标准、规范的要求进行，不受任何单位或个人的干预;非经甲方同意，乙方不向任何单位和个人泄漏检测资料。
3、乙方按规范规定的有关质量要求按时检测，按时提交成果报告。
4、乙方要来甲方现场检测的项目，乙方提前二天通知甲方，甲方接到通知确定后回复乙方。
九、违约责任1、甲方应按时付款，若逾期支付，甲方自逾期之日起每日向乙方偿付逾期报告费用3的违约金。
2、在乙方有资质承担检验项目的情况下未经乙方同意，甲方将该工程的检测项目委托其他检测单位检验的，本合同结算按第七条第1款执行。