2020年二级建造师《建筑实务》案例题模拟15题(知识点全)
2020年二级建造师《建筑实务》试题及答案
2020年二级建造师《建筑实务》试题及答案一、单项选择题（共 20 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）1、按照民用建筑分类标准，属于超高层建筑的是（）。
A 高度 50m 的建筑B 高度 70m 的建筑C 高度 90m 的建筑D 高度 110m 的建筑答案：D解析：建筑高度大于 100m 的民用建筑为超高层建筑。
2、下列构件中，不属于建筑物的围护体系的是（）。
A 屋面B 内墙C 门D 窗答案：B解析：建筑物的围护体系由屋面、外墙、门、窗等组成，内墙不属于围护体系。
3、下列建筑钢材性能指标中，不属于拉伸性能的是（）。
A 屈服强度B 抗拉强度C 疲劳强度D 伸长率答案：C解析：建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。
疲劳强度属于钢材的力学性能，但不是拉伸性能。
4、湿胀会使木材（）。
A 表面鼓凸B 开裂C 接榫松动D 拼缝不严答案：A解析：湿胀干缩将影响木材的使用。
湿胀可造成表面鼓凸。
5、下列水泥品种中，其水化热最大的是（）。
A 普通水泥B 硅酸盐水泥C 矿渣水泥D 粉煤灰水泥答案：B解析：硅酸盐水泥的水化热大。
6、在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌合物和易性最主要的因素是（）。
A 砂率B 单位体积用水量C 拌和方式D 温度答案：B解析：单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它是影响混凝土和易性的最主要因素。
7、可以同时进行角度测量和距离测量的仪器是（）。
A 水准仪B 经纬仪C 激光铅直仪D 全站仪答案：D解析：全站仪可以同时进行角度测量和距离测量。
8、基坑验槽时，应重点观察的部位是（）。
A 柱基、墙角、承重墙下B 槽壁、槽底的土质情况C 基槽开挖深度D 槽底土质结构是否被人为破坏答案：A解析：基坑验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位。
9、下列关于砖基础施工技术要求的说法，正确的是（）。
A 砖基础的下部为大放脚，上部为基础墙B 大放脚有等高式和间隔式两种C 砖基础底标高不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭砌D 砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为 8mm～12mm答案：C解析：砖基础底标高不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭砌。
2022-2023年二级建造师之二建建筑工程实务模考模拟试题(全优)
2022-2023年二级建造师之二建建筑工程实务模考模拟试题(全优)单选题（共100题）1、在一根普通的钢筋混凝土梁中，不是决定其斜截面破坏形式的因素是（）。
A.混凝土和钢筋的强度等级B.截面尺寸C.纵向钢筋D.配箍率【答案】 C2、关于钢筋加工的说法，正确的是（）。
A.不得采用冷拉调直B.不得采用喷砂除锈C.不得反复弯折D.不宜在常温状态下进行【答案】 C3、抗冻等级（）以上的混凝土简称抗冻混凝土。
A.P6B.P8D.F100【答案】 C4、钢筋混凝土柱是建筑工程中常见的（）构件。
A.受弯B.受压C.受拉D.受剪【答案】 B5、HRB335、HRB400钢筋冬期冷弯加工环境温度控制的最小限值是（）℃。
A.-30B.-20C.-15D.-5【答案】 B6、正常使用条件下，保温工程的最低保修期限是（）。
A.2年B.2个采暖期D.5年【答案】 D7、下列不属于钢筋力学性能的是（）。
A.拉伸性能B.冲击性能C.疲劳性能D.塑性【答案】 D8、坐便器和净身器应能承受（）kN的荷重。
A.2B.3C.4D.5【答案】 B9、下列哪项不是施工组织设计的编制原则（）。
A.工程设计文件B.坚持合理的施工顺序C.采取技术和管理措施，推广建筑节能和绿色施工D.与质量、环境和职业健康安全三个管理体系有效结合【答案】 A10、使用全站仪建立建筑物施工平面控制网，一般采用的测量方法是（）。
A.直角坐标法B.极坐标法C.角度交会法D.距离交会法【答案】 B11、当设计无要求时，后张预应力混凝土结构底模拆除的时间规定是（）。
A.预应力筋铺设前B.预应力筋铺设后C.预应力筋张拉前D.预应力筋张拉完毕后【答案】 D12、混凝土结构实体检验由（）组织实施。
A.总监理工程师B.建设单位项目负责人C.施工单位项目负责人D.施工单位项目技术负责人【答案】 D13、下列属于二级动火等级的区域是( )。
A.受压设备B.在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业C.危险性较大的登高焊、割作业。
2020年二级建造师《建筑工程》考试真题及答案及解析
2020年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题答案及解析一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）。
1.建筑高度60米的住宅属于()。
A.单层建筑B.多层建筑C.高层建筑D.超高层建筑【答案】C【解析】高层民用建筑：建筑高度大于27.0m的住宅建筑和建筑高度大于24.0m，且不大于100.0m的非单层公共建筑。
【考点来源】2A311011民用建筑构造要求2.学校临开敞中庭的栏杆高度最低限值是()m。
A.0.90B.1.05C.1.10D.1.20【答案】D【解析】上人屋面和交通、商业、旅馆、学校、医院等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应低于1.2m。
【考点来源】2A311011民用建筑构造要求3.装饰工程中宴会厅安装的大型吊灯,其荷载类别属于()。
A.面荷载B.线荷载C.集中荷载D.特殊荷载【答案】C【解析】在建筑物原有的楼面或屋面上放置或悬挂较重物品(如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等)时，其作用面积很小，可简化为作用于某一点的集中荷载。
【考点来源】2A311021房屋结构平衡技术要求4.刚梁临时搁置在钢柱牛腿上不做任何处理,其支座可简化为()。
A.固定铰支座B.可动铰支座C.固定支座D.弹性支座【答案】B【解析】可动铰支座；只能约束竖向运动的支座，例如；把梁放在柱顶上，不作任何处理，其支座就可简化成可动饺支座。
【考点来源】2A311021房屋结构平衡技术要求5.常用改善混凝土拌合物流动性能的外加剂是（）。
A.减水剂B.防水剂C.缓凝剂D.膨胀剂【答案】A【解析】改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。
包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。
【考点来源】2A311033混凝土(含外加剂)的技术性能和应用6.木材湿胀后,可使木材()。
A.翘曲B.表面鼓凸C.开裂D.接榫松动【答案】B【解析】湿胀干缩变形会影响木材的使用特性。
干缩会使木材翘曲、开裂，接梅松动，拼缝不严。
湿胀可造成表面鼓凸，所以木材在加工或使用前应预先进行干燥，使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。
2020年二级建造师考试建筑实务习题精炼及答案解析
目录2020年二级建造师考试建筑实务习题精炼及答案解析（1） (1)2020年二级建造师考试建筑实务习题精炼及答案解析（2） (14)2020年二级建造师考试建筑实务习题精炼及答案解析（3） (27)2020年二级建造师考试建筑实务习题精炼及答案解析（4） (42)2020年二级建造师考试建筑实务习题精炼及答案解析（5） (58)2020年二级建造师考试建筑实务习题精炼及答案解析（6） (75)2020年二级建造师考试建筑实务习题精炼及答案解析（7） (82)2020年二级建造师考试建筑实务习题精炼及答案解析（8） (90)2020年二级建造师考试建筑实务习题精炼及答案解析（9） (98)2020年二级建造师考试建筑实务习题精炼及答案解析（10） (106)2020年二级建造师考试建筑实务习题精炼及答案解析（1）1.关于施工现场环境保护做法，正确的是( )。
A.夜间施工需办理夜间施工许可证B.现场土方应采取覆盖、绿化等措施C.现场生活垃圾可作为回填土再利用D.食堂应设置隔油池E.厕所的化粪池应做抗渗处理『正确答案』ABDE『答案解析』本题考查的是现场环境保护管理。
选项C，建筑垃圾和生活垃圾应与所在地垃圾消纳中心签署环保协议，及时清运处置。
2.项目《职业安全健康技术措施计划》主持编制人是( )。
A.安全总监B.项目经理C.生产经理D.技术负责人『正确答案』B『答案解析』本题考查的是建设工程项目管理的有关规定。
职业安全健康技术措施计划由项目负责人(项目经理)组织编制。
3.在工程应用中，通常用于表示钢材塑性指标的是( )。
A.伸长率B.抗拉强度C.屈服强度D.疲劳性能『正确答案』A『答案解析』本题考查的是建筑钢材的力学性能。
在工程应用中，钢材的塑性指标通常用伸长率表示。
4.一般情况下，建筑施工企业良好行为记录公布时间为( )年。
A.1B.2C.3D.4『正确答案』C『答案解析』本题考查的是建筑市场诚信行为信息管理办法。
2020年二建《建筑工程实务》真题及答案解析(案例题)
2020年二建《建筑工程实务》真题及答案解析（案例题）2020年二建《建筑工程实务》真题及答案解析（案例题）三、案例分析题某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，每个工日单价200元‘承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元，承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台300元，工作时燃油动力费每台班80元。
则承包人可以索赔的费用是() 元。
(一)背景资料：某房屋建筑工程，建筑面积6800m2 ，钢筋混凝土框架结构，外墙外保温节能体系。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2020-0202)，建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。
在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：工程开工前，施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计，经项目负责人审核、施工单位技术负责人审批后，报项目监理机构审查。
监理工程师认为该施工组织设计的编制、审核(批)手续不妥，要求改正;同时，要求补充建筑节能工程施工的内容。
施工单位认为，在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能##技术专项方案，施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容并无不妥，不必补充。
事件二：建筑节能工程施工前，施工单位上报了建筑技能工资施工技术专项方案，其中包括如下内容：(1)考虑到冬期施工气温较低，规定外墙外保温层只在每日气温高于5oC 的11:00~17:00之间进行施工，其他气温低于5oC的时段均不施工;(2)工程竣工验收后，施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。
事件三：施工单位提交了室内装饰装修工期进度计划网络图(如下图所示)，经监理工程师确认后按此组织施工。
10.1甲方按定额消耗量，根据施工组织和进度情况，供给乙方材料，材料经双方验收签单后，乙方妥善保管，甲方派专人对材料的使用进行旁站监督。
2023年二级建造师之二建建筑工程实务模考模拟试题(全优)
2023年二级建造师之二建建筑工程实务模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、关于净片玻璃特性的说法，正确的是（）。
A.具有良好的透视、透光性能B.对太阳光中热射线的透过率较低C.对室内墙、顶、地面和物品产生的长波热射线不能有效阻挡D.可产生的“冷室效应”【答案】 A2、下列情况中，可以使用钢筋绑扎连接接头的是（）。
A.直径28mm的受拉钢筋B.直径32mm的受压钢筋C.直径20mm的受拉钢筋D.小偏心受拉杆件【答案】 C3、某工程签订了单价合同，原清单工程量为1000 m3，综合单价为25元/m3，后实际工程量变更为1500 m3，合同约定：若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9。
不考虑其他因素，则该分项工程结算款应为（）元。
A.36625B.35000C.33750D.32875【答案】 A4、下列关于钢筋混凝土板的说法，正确的是（）。
A.钢筋混凝土板是房屋建筑中典型的受压构件B.当长边与短边之比小于或等于2 时，应按双向板计算C.连续梁、板的受力特点是，跨中有负弯矩，支座有正弯矩D.当长边与短边之比大2 但小于3 时，应按双向板计算【答案】 B5、（2017年真题）按照建筑层数分类，属于多层住宅的是（）。
A.三层B.五层C.七层D.九层【答案】 B6、现场临时用电施工组织设计的组织编制者是（）。
A.项目经理B.项目技术负责人C.土建工程技术人员D.电气工程技术人员【答案】 D7、木材在使用前进行烘干的主要目的是（）。
A.使其含水率与环境温度基本平衡B.减轻重量C.防虫防蛀D.就弯取直【答案】 A8、附着式升降双排脚手架水平杆层未设挂扣式钢脚手板时，应设置()。
A.水平横杆B.水平斜杆C.纵向横杆D.竖向斜杆【答案】 B9、铝合金门窗安装中，五金配件与门窗连接应采用（）。
A.镀锌螺钉B.射钉C.普通螺栓D.普通螺钉【答案】 A10、在板、次梁与主梁交叉处的钢筋绑扎描述正确的是（）。
2020年二级建造师考试真题模拟试题和答案
2020年二级建造师考试真题模拟试题和答案11.建设工程合同纠纷适用普通程序审理。
某施工单位因工程款纠纷起诉建设单位，发生以下事件。
其中正确的是( )。
A. 施工单位 3 月 1 日起诉，法院 3 月 5 日立案。
本案一审最迟应当在 6 月5 日前审结B. 由于案件涉及建设单位大量商业机密。
本案法院应当主动裁定不公开审理，但应公开宣告判决C. 建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以按撤诉处理D. 法院 8 月 1 日作出第一审民事判决，判决书 8 月 5 日送达原告，8 月 10 日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是 8 月 26 日【答案】D【解析】A 错误，适用简易程序的，一审审限为立案之日起 3 个月;普通程序，一审审限为立案之日起 6 个月。
C 错误，原告不到庭，按撤诉;被告不到庭，缺席判决。
D 正确，原告上诉期间：6 日~20 日;被告上诉期间：11~25 日，原被告超过上诉期限均不上诉，才能终局。
12.建设单位将在建工程抵押给银行，到期不能履行债务时，银行向法院提出拍卖该工程并就拍卖款优先受偿。
法院受理后，应在立案之日起 30 日内作出裁定，并实行一审终审。
该审理程序属于民事诉讼( )。
A. 普通程序B. 简易程序C. 特别程序D. 执行程序【答案】C13.关于执行申请期间的说法，正确的是()。
A. 申请执行的期间为 6 个月B. 法律文书规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算C. 法律文书未规定履行期间的，从法律文书作出之日起计算D. 自法律文书规定的履行期间的最后一日起算【答案】B【解析】申请执行的期间为两年。
从法律文书规定履行期间的最后一日起算;法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效日起计算。
14.以下关于仲裁协议说法正确的是( )。
A. 施工合同纠纷发生后，建设单位与施工单位可以通过电子邮件或电话方式达成仲裁协议B. 仲裁协议应当具备的内容是：仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会C. 某施工合同中争议解决条款约定了两家仲裁机构。
2020年二级建造师《建筑实务》综合模拟题及答案
目录2020年二级建造师《建筑实务》综合模拟题及答案（1） (1)2020年二级建造师《建筑实务》综合模拟题及答案（2） (25)2020年二级建造师《建筑实务》综合模拟题及答案（3） (39)2020年二级建造师《建筑实务》综合模拟题及答案（4） (52)2020年二级建造师《建筑实务》综合模拟题及答案（5） (62)2020年二级建造师《建筑实务》综合模拟题及答案（6） (73)2020年二级建造师《建筑实务》综合模拟题及答案（7） (79)2020年二级建造师《建筑实务》综合模拟题及答案（8） (88)2020年二级建造师《建筑实务》综合模拟题及答案（9） (97)2020年二级建造师《建筑实务》综合模拟题及答案（10） (107)2020年二级建造师《建筑实务》综合模拟题及答案（11） (118)2020年二级建造师《建筑实务》综合模拟题及答案（12） (127)2020年二级建造师《建筑实务》综合模拟题及答案（13） (136)2020年二级建造师《建筑实务》综合模拟题及答案（14） (145)2020年二级建造师《建筑实务》综合模拟题及答案（15） (168)2020年二级建造师《建筑实务》综合模拟题及答案（1）一、单项选择题1、下列玻璃种类中，最适宜用于玻璃板隔墙的是()。
A、压花玻璃B、镀膜玻璃C、钢化玻璃D、中空玻璃答案：C解析：主要考核玻璃板隔墙选材原则的知识点。
观察四个选项，只有选项C 是安全玻璃，其他选项均为装饰或节能玻璃，通过排除法，很容易就找出正确选项。
相关规范也明确规定：玻璃板隔墙应使用安全玻璃。
故本题正确选项应为“C.钢化玻璃”。
2、在潮湿环境或水中使用的砂浆，则必须选用( )作为胶凝材料。
A、石灰B、石膏C、水玻璃D、水泥答案：D3、地下工程防水工程中，外防水卷材为厚度小于3mm 的高聚物改性沥青卷材，铺贴时严禁采用的施工方法是()。
A、冷粘法B、热熔法C、满粘法D、空铺法答案：B解析：主要考核地下工程防水中，各种卷材适宜施工方法的知识点。
2020二级建造师建筑实务真题及参考答案
2020二级建造师建筑实务真题及参考答案1.建筑高度为60米的住宅属于高层建筑。
2.学校临开敞中庭的栏杆高度最低限值为1.20米。
3.宴会厅安装的大型吊灯荷载类别属于集中荷载。
4.钢梁临时搁置在钢柱牛腿上不做任何处理，其支座可简化为可动铰支座。
5.常用改善混凝土拌合物流动性能的外加剂是减水剂。
6.木材湿胀后，可使木材表面鼓凸。
7.具有良好隔热和隔声性能的玻璃品种是中空玻璃。
8.土方回填工程中，根据压实机具确定的施工参数是压实系数。
9.基坑验槽中，对于基底以下不可见部位的土层，通常采用的方法是钎探法。
10.施工测量中，测量角度的仪器是经纬仪。
11.目前粗钢筋机械连接采用最多的连接方式是镦粗直螺纹套筒连接。
12.常用于防水混凝土的水泥品种是普通硅酸盐水泥。
13.水泥砂浆防水层终凝后应及时养护，养护时间不少于14天。
14.外墙EPS板薄抹灰系统施工工艺顺序，正确的是挂基准线、粘贴聚苯板、锚固件固定、抹面层抹面砂浆。
15.铝合金门窗安装中，五金配件与门窗连接应采用普通螺栓。
E.使用前应进行检查和维护参考答案】ACDE16.在高温天气期间，混凝土搅拌运输车罐体通常涂装为白色。
17.防火涂料可以按涂层厚度分为三类。
18.目前消防验收备案的政府职能部门为住房和城乡建设主管部门。
19.在使用砂、石材料铺装地面时，环境温度的最低限值为0℃。
20.根据室内环境污染控制的规定，医院属于Ⅰ类民用建筑工程。
21.砌体结构工程的特点包括保温性能好、自重大、可就地取材。
22.影响混凝土拌合物易性的因素包括单位体积用水量、砂率、时间、水泥的泌水性和定型性。
23.影响砂浆稠度的因素包括胶凝材料种类、使用环境温度、用水量、掺合料的种类和搅拌时间。
24.为减少降水对周边环境的影响，可采取的技术措施包括井点回灌、砂井回灌和减缓降水速度。
25.预制构件进场时，需提供的质量证明文件包括出厂合格证、钢筋复验单、混凝土强度检验报告和钢筋套筒等的工艺检验批告。
2020二建《建筑实务》模考卷(一)
2020二级建造师模考1《建筑工程管理与实务》一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）。
1.下列楼梯栏杆的做法，错误的是（）。
A.住宅栏杆垂直杆件间的净距为110mmB.临空高度25m部位，栏杆高度为1.05mC.医院临开敞中庭的栏杆高度不应低于1.2mD.栏杆采用不易攀爬的构造2.结构梁上砌筑砌体隔墙，该梁所受荷载属于（）。
A.均布荷载B.线荷载C.集中荷载D.活荷载3.常用较高要求抗震结构的纵向受力普通钢筋品种是（）。
A.HRBB500B.HRBF500C.HRB500ED.HRB6004.施工现场常用坍落度试验来测定混凝土（）指标。
A.流动性B.黏聚性C.保水性D.耐久性5.混凝土立方体抗压强度标准试件的边长（）mm。
A.70.7B.100C.150D.2006.在抢修工程中常用的混凝土外加剂是（）。
A.减水剂B.早强剂C.缓凝剂D.膨胀剂7.常用于室内装修工程的天然大理石最主要的特性是（）。
A.属酸性石材B.质地坚硬C.吸水率高D.属碱性石材8.关于中空玻璃的特性正确的（）。
A.机械强度高B.隔声性能好C.弹性好D.单向透视性9.下列关于泵送混凝土的说法中，错误的是（）。
A.泵送混凝土的入泵坍落度不宜低于100mmB.用水量与胶凝材料总量之比不宜大于0.6C.泵送混凝土的胶凝材料总量不宜小于300kg/m³D.输送管线宜直，转弯宜缓，泵车应尽可能远离浇筑地点10.通常基坑验槽主要采用的方法是（）。
A.观察法B.钎探法C.丈量法D.动力触探11.设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，施工顺序正确的是（）。
A.砌砖墙结→绑扎钢筋→浇筑混凝土B.绑扎钢筋→浇筑混凝土→砌砖墙C.绑扎钢筋→砌砖墙→浇筑混凝土D.浇筑混凝→绑扎钢筋→砌砖墙12.倒置式屋面基本构造自下而上顺序为（）①结构层②保温层③保护层④找坡层⑤找平层⑥防水层。
A.①②③④⑤⑥B.①④⑤⑥②③C.①②④⑤⑥③D.①④⑤②③⑥13.全玻幕墙面板与玻璃肋的连结用胶应用（）。
2023年二级建造师之二建建筑工程实务模考模拟试题(全优)
2023年二级建造师之二建建筑工程实务模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、限制过大变形的要求即为（）要求。
A.挠度B.强度C.刚度D.弯曲【答案】 C2、消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用（）装修材料。
A.A 级B.B 1 级C.B 2 级D.B 3 级【答案】 A3、预应力混凝土结构中，严禁使用()。
A.减水剂B.膨胀剂C.速凝剂D.含氯化物的外加剂【答案】 D4、配电系统应采用的配电方式是（）。
A.配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式B.配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱四级配电方式C.配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱一级配电方式D.配电柜、总配电箱、分配电箱、开关箱二级配电方式【答案】 A5、高强度、大六角螺栓连接副出厂时应带()和紧固轴力检验报告。
A.扭矩系数B.连接强度C.预应力D.焊接性能【答案】 A6、建筑地面工程施工时，采用砂、石材料铺设时，铺设材料温度不应低于（）。
A.0℃B.5℃C.10℃D.15℃【答案】 A7、预制墙板存放方法正确的是（）。
A.对称靠放饰面朝内B.与地面倾斜角度不宜小于70度C.支架应有足够的刚度D.预应力构件按其非受力方式存放【答案】 C8、混凝土强度等级是按混凝土（）来划分的。
A.立方体抗压强度标准值B.棱柱体抗压强度标准值C.立方体抗拉强度标准值D.棱柱体抗拉强度标准值【答案】 A9、在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）A.2年B.3年C.5年D.10年【答案】 C10、高度超过24m或层数超过十层的建筑工程，应保证消防水源充足，设置具有足够扬程的高压水泵，安装临时消防竖管，管径不得小于( )mm，每层必须设消防栓口，配备足够的水龙带。
A.75B.80C.90D.100【答案】 A11、袋装水泥每袋（）kg。
A.净重25B.毛重25C.净重50D.毛重50【答案】 C12、下列对影响保温材料导热系数的因素，说法正确的是（）。
二级建造师《建筑工程管理与实务》试题考试题库模拟训练含答案(5)
二级建造师《建筑工程管理与实务》试题考试题库模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.碳素钢中含碳量()为中碳钢。
A.0.22%B.0.42%C.0.62%D.0.82%2.填充墙砌筑时应错缝搭砌，轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于()。
A.90mmB.100mmC.砌块长度的1/2D.砌块长度的1/33.冬期砂浆拌合水温、砂加热温度不宜超过()℃。
A.90，50B.90，40C.80，50D.80，404.【真题】关于建筑工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。
A.在境外投资的项目也应进行备案B.自竣工验收合格之日起15d内备案C.应在工程所在地政府监督部门备案D.应由施工单位办理竣工备案手续5.单位工程验收时应由()单位组织。
A.监理B.监督C.建设D.总承包6.泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺流程中，"第二次清孔"的下一道工序是()。
A.下钢筋笼B.下钢导管C.质量验收D.浇筑水下混凝土7.高层建筑的门窗、天窗可采用（）。
A.浮法玻璃B.吸热玻璃C.夹层玻璃D.热反射玻璃8.对于边长在()以上的洞口，四周必须设防护栏杆，洞口下张设安全平网防护。
A.100cmB.150cmC.200cmD.250cm9.【真题】根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011，可作为进入冬期施工期限判定标准的是（）。
A.室外日最低温度连续5d低于5℃B.室外日平均温度连续5d低于5℃C.黄河以南地区11月底至次年2月底D.黄河以北地区11月中至次年3月中10.基坑土方开挖应遵循“开槽支撑、（）、严禁超挖”的原则。
A.先挖后撑，分层开挖B.先撑后挖，分层开挖C.先挖后撑，分段开挖D.先撑后挖，分段开挖11.【真题】关于玻璃幕墙的说话，正确的是()。
A.防火层可以与幕墙玻璃直接接触B.同一玻璃幕墙单元可以跨越两个防火分区C.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接D.防火层承托板可以采用铝板12.砖基础的转角处和交接处应同时砌筑。
二建《建筑实务》案例题真题知识点归纳【精编版】
二建《建筑实务》案例题真题知识点归纳1、填方应按设计要求预留沉降量，一般不超过填方高度的3%。
冬季填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20%-25%。
预留沉降量比常温时适当增加。
2、流水施工工期计算3、调整施工进度计划的步骤还有:分析进度偏差的影响并确定调整的目标，选择适当的调整方法，编制调整方案，对调整方案进行评价和决策，调整，确定调整后付诸实施的新施工进度计划。
4、模板的拆除(1)模板拆除时，拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。
当设计无规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序，并应从上而下进行拆除。
(2)底膜拆除时的混凝土强度要求(3)当混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时，方可拆除侧模。
5、预制剪力墙墙板吊装工艺流程:基层处理→测量→预制墙体起吊→下层竖向钢筋对孔→预制墙体就位→安装临时支撑→预制墙体校正→临时支撑固定→摘钩→堵缝、灌浆。
6、预制墙体间后浇节点形式:“一”形、“L”形、“T”形。
7、钢筋笼制作与安装质量控制:(1)钢筋笼宜分段制作，分段长度视成笼的整体刚度、材料长度、起重设备的有效高度三因素综合考虑。
(2)为保证保护层厚度，钢筋笼上应设有保护层垫块，设置数量每节钢筋笼不应小于2组，长度大于12m的中间加设一组，每组块数不得小于3块，且均匀分布在同一截面的主筋上。
8、工程预付款用于承包人为合同所约定的工程施工购置材料、工程设备、购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所用的费用。
预付款不得用于与本合同无关的事项，具有专款专用的性质。
9、工程合同价、预付款与起扣点的计算10、专家论证会的参会人员:(一)专家组成员;(二)建设单位项目负责人或技术负责人;(三)监理单位项目总监理工程师及相关人员;(四)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员;(五)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。
2020年二级建造师考试建筑工程案例分析题(附答案)
XX二级建造师考试建筑工程案例分析题（附答案）案例分析题(一)背景资料某高校新建新校区，包括办公楼、教学楼、科研中心，后勤服务楼、学生宿舍等多个单体建筑，由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。
其中，科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构，地上十层，地下二层，建筑檐口高度45米，由于有超大尺寸的特殊设备，设置在地下二层的试验室为两层通高;结构设计图纸说明中规定地下室的后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。
在施工过程中，发生了下列事件：事件一;施工单位进场后，针对群体工程进度计划的不同编制对象。
施工单位分别编制了各种施工进度计划，上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。
事件二;施工单位针对两层通高试验室区域单独编制了模板及支架专项施工方案，方案中针对模板整体设计有模板和支架选型、构造设计、荷载及其效应计算，并绘制有施工节点详图。
监理工程师审查后要求补充该模板整体设计必要的验算内容。
事件三;在科研中心工程的后浇带施工方案中，明确指出：(1)梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕;(2)在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落入物料;(3)两侧混凝土结构强度达到拆模条件后，拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板，两侧进行回顶，待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。
监理工程师认为方案中上述做法存在不妥，责令改正后重新报审。
针对后浇带混凝土填充作业，监理工程师要求施工单位提前将施工技术要点以书面形式对作业人员进行交底。
事件四;主体结构验收后，施工单位对后续工作进度以时标网络图形式做出安排，如下图所示(时间单位：周)。
在第6周末时，建设单位要求提前一周完工，经测算工作D、E、F、G、H均可压缩一周(工作I不可压缩)，所需增加的成本分别为8万元、10万元、4万元、12万元、13万元。
施工单位压缩工序时间，实现提前一周完工。
问题：1.事件一中，按照编制对象不同，本工程应编制哪些施工进度计划?2.事件二中，按照监理工程师要求，针对模板及支架施工方案中模板整体设计，施工单位应补充哪些必要验算内容?3.事件三中，后浇带施工方案中有哪些不妥之处?后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有哪些?4.事件四中，施工单位压缩网络计划时，只能以周为单位进行压缩，其最合理的方式应压缩哪项工作?需增加成本多少万元?参考答案：1、(估计4分)施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段(专项工程)进度计划、分部分项工程进度计划2、(估计6分)模板及支架的承载力、刚度、抗倾覆验算3、((估计6分)1)1)不妥之一：梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕正确做法：后浇带模板与支架单独搭设2)不妥之二：待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土正确做法：待主体结构封顶后至少保留14天3)不妥之三：正确做法：(2)1)采用微膨胀混凝土;2)比原结构高一等级混凝土;3)地下室防水后浇带至少保持养护28天(其他14天)4、(估计4分)压缩E工作;需增加成本10万元。
2020年版二级建造师建筑工程考题和答案(完全收录)
2020年版二级建造师建筑工程考题和答案（完全收录）考题部分1. 建筑工程概论- 问题：建筑工程的定义是什么？- 答案：建筑工程是指按照规划设计文件和合同要求，在土地上建造或改建房屋、构筑物、设施等工程。
2. 工程施工技术- 问题：请简要介绍施工现场的安全措施。
- 答案：施工现场的安全措施包括：设置安全警示标志、保障工人佩戴安全防护用品、进行安全教育和培训、定期检查施工设备和机械的安全性等。
3. 建筑工程材料与施工机械- 问题：请列举几种常用的建筑工程材料。
- 答案：常用的建筑工程材料包括水泥、砖块、钢筋、混凝土、木材等。
4. 工程造价与工程预结算- 问题：请简要介绍工程预结算的作用。
- 答案：工程预结算是一项对工程造价进行核算、评价和控制的过程，可以帮助管理者及时了解工程造价情况，制定合理的预算和控制措施。
5. 建筑工程施工管理- 问题：请简要介绍建筑工程施工管理的内容。
- 答案：建筑工程施工管理包括组织管理、技术管理、质量管理、安全管理、进度管理等方面，旨在保证施工工程的顺利进行和质量的合格完成。
答案部分1. 建筑工程概论- 问题：建筑工程的定义是什么？- 答案：建筑工程是指按照规划设计文件和合同要求，在土地上建造或改建房屋、构筑物、设施等工程。
2. 工程施工技术- 问题：请简要介绍施工现场的安全措施。
- 答案：施工现场的安全措施包括：设置安全警示标志、保障工人佩戴安全防护用品、进行安全教育和培训、定期检查施工设备和机械的安全性等。
3. 建筑工程材料与施工机械- 问题：请列举几种常用的建筑工程材料。
- 答案：常用的建筑工程材料包括水泥、砖块、钢筋、混凝土、木材等。
4. 工程造价与工程预结算- 问题：请简要介绍工程预结算的作用。
- 答案：工程预结算是一项对工程造价进行核算、评价和控制的过程，可以帮助管理者及时了解工程造价情况，制定合理的预算和控制措施。
5. 建筑工程施工管理- 问题：请简要介绍建筑工程施工管理的内容。
2020年二级建造师考试《建筑工程管理与实务》真题及答案
2020年二级建造师考试《建筑工程管理与实务》真题及答案1.【单选题】建筑高度60米的住宅属于（）。
A. 单层建筑B. 多层建筑C. 高层建筑D. 超高层建筑正确答案：C我的答案：未作答（江南博哥）参考解析：AB选项错误：单层或多层民用建筑：建筑高度不大于27.0m的住宅建筑、建筑高度不大于24.0m的公共建筑及建筑高度大于24.0m的单层公共建筑。
C选项正确：高层民用建筑：建筑高度大于27.0m的住宅建筑和建筑高度大于24.0m，且不大于100.0m的非单层公共建筑。
D选项错误：超高层建筑：建筑高度大于100m的民用建筑。
2.【单选题】学校临开敞中庭的栏杆高度最低限值是（）m。
A. 0.90B. 1.05C. 1.10D. 1.20正确答案：D参考解析：A选项错误：室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。
B选项错误：临空高度在24m 以下时，栏杆高度不应低于1.05m。
C选项错误：临空高度在24m 及以上时，栏杆高度不应低于1.10m。
D选项正确：上人屋面和交通、商业、旅馆、学校、医院等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应低于1.2m。
3.【单选题】装饰工程中宴会厅安装的大型吊灯，其荷载类别属于（）。
A. 面荷载B. 线荷载C. 集中荷载D. 特殊荷载正确答案：C参考解析：A选项错误：在楼面上加铺任何材料属于对楼板增加了面荷载。
B选项错误：在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加了线荷载。
C选项正确：在室内增加装饰性的柱子，特别是石柱，悬挂较大的吊灯，房间局部增加假山盆景，这些装修做法就是对结构增加了集中荷载。
D选项错误：为迷惑正确选项所用，无实际意义。
4.【单选题】【过期考点】钢梁临时搁置在钢柱牛腿上不做任何处理，其支座可简化为( )。
A. 固定铰支座B. 可动铰支座C. 固定支座D. 弹性支座正确答案：B参考解析：该试题考点已过期，新版教材已变更，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
A选项错误：固定铰支座：只能约束竖向和水平运动的支座，例如：把屋架放在柱顶上，并与柱顶的预埋件连接，这样的支座可简化成固定铰支座。
2020年二级建造师《建筑实务》试题及答案(卷一)
2020年二级建造师《建筑实务》试题及答案（卷一）1[单选题]以下关于模板支架的说法错误的是( )。
A.底层立杆严禁采用搭接，必须采用对接扣件连接B.脚手架基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定C.高度在24m 以上的双排脚手架中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15mD.24m 及以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接2[单选题]一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报( )审查批准后，方可动火。
A.企业技术部门B.企业质量管理部门C.企业安全管理部门D.企业主管部门3[单选题]关于物料提升机缆风绳的设置，下列说法正确的是( )。
A.高度在15m 以下，可设置2 根B.高度在20m 以下，可设置3 根C.高度在20～30m，不少于2 组D.高度在30m 以上，不少于3 组二、多项选择题4[单选题]下列有关临时用电、用水管理的说法正确的是( )。
A.施工现场临时用电设备在5 台及以上应编制用电组织设计B.用电组织设计应由项目经理组织编制C.电工作业由电工由一人进行D.易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24VE.现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和商品混凝土搅拌用水5[案例题]某办公大楼工程，地下为 3 层，地上20 层。
裙房4 层，桥高27m，报告厅混凝土结构局都层高8m.演艺厅钢结构层高8m。
框架剪力墙结构，基础埋深12m.某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。
本工程剪力墙采用大钢模，框架部分模板体系采用覆膜多层板。
结构施工期间正值秋季大风天气，有时风力达五级以上，对高处作业安全造成极大影响。
考虑到工期紧张，仍继续进行结构施工。
为了抢工期，施工单位报尽早拆除模板，以便进入后续施工，监理工程师以施工单位上报模板专项施工方案中缺少板拆除相关内容为由，不予批准。
施工过程中发生了如下事件：事件一：项目部编制了《安全生产管理措施》。
2020年二级建造师《建筑工程》实战题目及答案
2020年二级建造师《建筑工程》实战题目及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列关于建筑工程施工技术，描述错误的是？A. 深基坑支护结构应根据地质条件、基坑深度及地下水位等因素进行设计。
B. 建筑工程施工过程中，应严格按照施工图纸和施工方案进行。
C. 混凝土浇筑前，应进行试块制作，并进行养护。
D. 建筑施工现场应配备足够的消防器材，并定期进行消防演练。
答案：D2. 关于建筑工程施工组织设计，以下哪项不是其主要内容？A. 工程概况B. 施工方案C. 施工进度计划D. 施工现场管理答案：D3. 在建筑工程施工中，为了保证工程质量，下列哪项措施是正确的？A. 施工材料可以适当低于设计要求B. 施工过程中，可以根据实际情况随意调整施工方案C. 施工人员应严格按照施工图纸和施工方案进行施工D. 施工质量可以适当放宽要求，以保证施工进度答案：C4. 下列哪项不是建筑工程施工安全管理的主要任务？A. 制定施工现场安全管理制度B. 进行安全教育培训C. 定期进行安全检查D. 制定施工现场交通组织方案答案：D5. 在建筑工程施工中，下列哪项不是施工成本控制的主要措施？A. 制定合理的施工预算B. 控制材料采购成本C. 提高施工人员工资待遇D. 优化施工进度计划答案：C二、多项选择题（每题5分，共30分）6. 下列哪些因素会影响深基坑支护结构的设计？A. 地质条件B. 基坑深度C. 地下水位D. 建筑物的使用功能E. 施工现场的周边环境答案：A、B、C、E7. 建筑工程施工过程中，以下哪些行为是违规的？A. 不按照施工图纸施工B. 随意调整施工方案C. 使用不合格的建筑材料D. 不进行施工质量检查E. 不进行施工现场安全管理答案：A、B、C、D、E8. 建筑工程施工组织设计的主要内容包括哪些？A. 工程概况B. 施工方案C. 施工进度计划D. 施工现场管理E. 施工质量控制F. 施工成本控制答案：A、B、C、F9. 建筑工程施工安全管理的主要任务包括哪些？A. 制定施工现场安全管理制度B. 进行安全教育培训C. 定期进行安全检查D. 制定施工现场应急预案E. 施工现场安全设施的设置与维护答案：A、B、C、D、E10. 施工成本控制的主要措施包括哪些？A. 制定合理的施工预算B. 控制材料采购成本C. 优化施工进度计划D. 控制施工人员工资待遇E. 进行施工成本核算答案：A、B、C、E三、案例分析题（共50分）11. 某建筑工程，占地面积20000平方米，地上20层，地下2层，建筑高度为60米。