施工安全免责协议书

合集下载

工地施工免责协议书(必备12篇)

工地施工免责协议书（必备12篇）工地施工免责协议书第1篇甲方：乙方：一、目的为了维护甲乙双方的共同利益，保证施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议。

二、施工项目三、施工地点四、施工时间五、施工方式按照双方设备合同及技术要求施工六、协议内容1、乙方负责其所有施工人员及相关人员在甲方属地的健康、安全、环保工作，严格遵守甲方公司安全生产的六大禁令:①严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；②严禁违反操作规程操作；③严禁无票证从事危险作业；④严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；⑤严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品；⑥严禁违章指挥、强令他人违章作业。

2、乙方进入甲方公司施工，须经双方领导同意，并办理相关手续，取得临时通行证后方可进入。

3、乙方施工前，必须由甲方安全管理人员及乙方施工负责人和现场安全监督人员对所有施工人员进行安全教育和工程交底，并与甲方公司签订本施工安全协议书；乙方还须编制项目作业计划书，并经其施工负责人和现场安全监督审查通过。

4、乙方在甲方属地施工期间须指定现场施工负责人，施工现场还需设立安全监督员，便于施工过程中的协调、联系及安全监管工作。

5、乙方施工人员进入施工现场必需佩戴施安全帽，穿戴完整的个人防护用品，携带完好的高空安全带，服从甲方安全管理人员的管理，未经甲方同意，严禁进入甲方生产区域。

6、施工人员进行特种作业必须持有效证件（电气焊操作证、电工操作证、起重操作证等），并由甲方审核作业人员资质，审核通过后方可施工。

同时，由乙方负责在施工前将证件复印件交至甲方现场负责人处存档。

7、乙方应在施工区域设置明显警示标志，对于时间较长的集中性施工项目必要时做到封闭处理。

施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，不得擅动与施工无关的设施及设备，施工中对施工区域内的甲方设备应采取保护措施，不得造成甲方设备损坏，因乙方施工原因引起乙方人员、施工设备事故的一切损失由乙方承担。

安全施工免责协议书(必备5篇)

安全施工免责协议书（必备5篇）安全施工免责协议书第1篇甲方：________(施工单位简称)乙方：________(职工简称)为了贯彻安全生产，预防为主的方针，开展文明标化现场活动，杜绝事故发生，防患于未然，所有的承包班组，必须制定安全生产合同，具体条款如下：1.所有进场施工的班组必须接受甲方的安全生产教育的三级教育，服从甲方的各种安全管理制度，明确自己的安全生产岗位职责，遵守国家的安全生产操作规程，班组进场人员必须登记入册签订合同，人员固定不得隔三换四造成人员混杂。

2.进场施工不得收用精神病患者、弱智、残疾、童工、妇女等国家规定不能进入施工现场操作的人员，严禁携带家属小孩子进场，严格遵守门卫制度。

3.工作时间必须带好安全帽、系好安全带;高空作业系好安全带，严禁酒后操作、穿皮鞋、赤膊、赤脚上班，严禁赌博、斗欧、聚众闹事、盗窃行为发生。

4.班组的住宿，服从甲方安排，不得乱搭房间、乱接电线、电路、严禁使用电炉、电炒锅、开小炉，房间卫生制度要责任到人，不得乱扔垃圾、随地大小便，不影响甲方开展各项卫生、安全评比活动。

5.施工期间必须遵守我处的作息制度，严禁乱使用甲方机械设备和电器设备，不得乱抢、乱用其它班组的施工用具和他人财物，不得高空坠物，造成他人伤亡，吊放物品，严格听从起重操作人员的指挥，否则后果自负。

6.施工班组人员必须服从安全员的指挥。

7.施工班组安全责任人为班组长，一切安全事故由班组长承担，甲方不负责安全事故处理。

班组造成安全事故，造成他人伤亡，责任由伤人班组负责，造成甲方机械设备及电器设备故障，追查责任按章办事，对影响甲方文明施工标化现场评比活动的情况，采取罚款措施，对违反上述条款规定，乙方必须承担责任外，甲方酌情处罚。

8.本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，合同自签订之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日安全施工免责协议书第2篇甲方:（以下简称甲方）乙方:（以下简称乙方）为了加强承发包工程的安全管理，明确甲、乙双方各自承担的安全责任，确保双方现场工作人员和设备的安全，经双方商定，就工程(含技改、故障抢修)中的安全管理责任签订协议如下：第一条甲方的权利与义务1、负责审查乙方的施工等级资质，负责审查乙方工作负责人和现场工作人员的安全资格。

施工免责安全协议书范本(20篇)

施工免责安全协议书范本（20篇）施工免责安全协议书范本（精选20篇）施工免责安全协议书范本篇1甲方：乙方：合同期限：为保证乙方在甲方区域施工安全，依据相关法规条款，经双方协商，签订以下协议：一、各自的权利、义务及应遵循的原则1、乙方必须严格遵守国家的安全法规以及甲方的各项管理制度，在安全管理方面上必须服从甲方的统一协调、管理。

2、乙方的作业区域范围为生产现场，未经甲方允许，乙方不得超区域活动。

3、甲方有权对乙方的作业情况进行安全检查，有权询问有关安全措施的落实情况，对乙方作业中存在的安全隐患、违规违制有权责令其立即整改，并根据甲方相关制度进行考核。

4、甲乙双方应各自指定安全负责人，及时沟通和协商解决施工过程中的各项安全问题，乙方安全负责人同时负责施工期间的安全。

5、未经允许乙方禁止动用甲方的各种设备设施、备件辅料或产品等物资，尤其动火作业。

6、乙方发现甲方生产活动可能影响其安全施工时，应及时提出，在解决以前应停止施工并撤离现场。

7、乙方应对所雇用的人员依法缴纳工伤保险。

8、乙方自行操作的人身伤害事故与甲方无关。

二、乙方应采取的安全措施1、施工前乙方应将甲方告知的安全要求，生产区域危险告知等对全体施工人员应进行安全教育，落实相关法规规定的安全技术措施和人身防护用品（如安全带、安全帽等）、劳保护品以及防止高空坠落、防止高空坠落物的安全措施。

2、乙方在高处作业的人员必须具有相应的安全技术素质，同时要有安全监督、监护人员。

3、高处作业中使用的工具、物料，要妥善存放防止坠落，传递物品禁止抛掷。

4、因作业必需临时拆除或变动协议范围之外区域甲方设备、设施时，必须经甲方同意，并采取相应的可靠措施；确需进行停送电或拆接临时线时，应联系甲方安排具操作资质电工进行，否则一切后果由乙方自负。

5、特殊工种作业人员（如：电气焊作业等）必须具有特种作业人员操作证，做到持证上岗，并依照国家相关规定进行操作，乙方在施工工程中使用的甲方设备应严格按照甲方的设备操作规程与安全操作规程进行，使用乙方自带设备、工具应依照该设备、工具的安全操作规程进行，否则因此引发事故，甲方不予负责。

施工安全免责协议书（精选5篇）

施工安全免责协议书在社会发展不断提速的今天，大家逐渐认识到协议的重要性，签订协议能够较为有效的约束违约行为。

一般协议是怎么起草的呢？下面是小编为大家收集的施工安全免责协议书（精选5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

施工安全免责协议书1甲方：乙方：经双方共同协商，就甲方委托乙方（红树林美食广场二楼网吧装修工程的钢结构部分工程）施工的安全责任问题，订立如下协议：一、凡甲方委托乙方的钢结构工程施工项目适用本协议。

乙方必须遵守安全生产条款，严格按照安全操作规程施工。

二、乙方人员进入工程施工现场，必须遵守甲方制订的安全生产制度和客户的安全规定。

三、乙方在工程施工场地必须根据实际情况，按规定悬挂安全警告标志，发现违章作业者要立即纠正并作出处理。

四、乙方在实施“工程合同”期间，所有安全责任由乙方承担，与甲方无关；乙方且承诺为每位施工人员提供人身意外险保障，保费由乙方承担。

由于乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程造成的事故而造成甲方或乙方或第三方人员的伤亡的，其一切损失及责任一律由乙方负责，并由乙方向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。

五、由于乙方的工具设备和高空作业施工不符合安全规定或违反操作规程等原因造成甲方或乙方第三人员伤亡事故的，一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，并由乙方负责向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。

六、乙方的特种作业人员（含当地质量技术监督部门及其他相关政府主管部门规定的人员）必须持证上岗，乙方要有专人负责安全监督检查工作，使用的工具、设备必须符合安全要求。

发现危险因素必须立即整治。

七、乙方在厂房内动火或架设临时用电线，接取用电电源等，必须经用户有关部门批准才能进行作业，甲方有权按协议规定进行抽查和监督，发现违章作业（施工）时，甲方有权停止乙方作业，其损失由乙方自负。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方盖章签字后生效。

甲方：乙方：年月日施工安全免责协议书2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动保护法》及其它相关法律、法规，甲方将承包给乙方。

施工免责安全协议书范本(3篇)

第1篇甲方（施工方）：________________乙方（业主方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方在乙方项目施工过程中产生的安全责任问题，经友好协商，达成如下协议：一、协议背景1. 甲方作为施工方，负责乙方项目的施工工作。

2. 乙方作为业主方，负责项目的投资、管理和监督。

3. 双方为了明确施工过程中的安全责任，保障工程顺利进行，特签订本协议。

二、协议内容1. 安全责任划分（1）甲方责任：1）严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场的安全生产。

2）对施工现场的安全隐患进行排查、整改，消除安全隐患。

3）对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。

4）为施工人员提供必要的安全防护设施和个人防护用品。

5）在施工过程中，严格执行施工方案，确保施工安全。

（2）乙方责任：1）提供施工现场的安全生产条件，确保施工现场安全。

2）对施工现场的安全隐患进行排查、整改，消除安全隐患。

3）对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。

4）对施工过程中出现的安全事故，及时采取有效措施，防止事故扩大。

5）在施工过程中，对施工现场进行监督检查，确保施工安全。

2. 安全事故处理（1）施工过程中发生安全事故，甲乙双方应立即启动应急预案，采取有效措施，防止事故扩大。

（2）事故发生后，甲乙双方应按照《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规的规定，及时报告有关部门，并积极配合调查处理。

（3）事故调查处理过程中，甲乙双方应积极配合，共同承担事故责任。

3. 免责条款（1）因不可抗力因素（如自然灾害、战争、政府行为等）导致的事故，甲乙双方互不承担责任。

（2）因乙方提供的施工图纸、技术资料等存在缺陷，导致安全事故的，甲方不承担责任。

（3）因乙方未按照合同约定提供施工现场，导致安全事故的，甲方不承担责任。

包工头安全免责协议书(3篇)

第1篇甲方：（包工头姓名）乙方：（施工单位或业主单位名称）鉴于：甲方作为包工头，负责乙方工程的施工管理，乙方为施工单位或业主单位，负责工程的整体建设。

双方本着平等互利、共同发展的原则，特就甲方在施工过程中的安全责任及免责事宜达成如下协议：一、协议背景1. 甲方作为包工头，负责乙方工程的施工组织、现场管理、人员调配等工作。

2. 乙方对工程的整体建设负责，包括工程设计、资金投入、工程验收等。

3. 由于施工过程中存在一定的安全风险，为明确双方在安全责任上的权利和义务，特制定本协议。

二、安全责任1. 甲方应确保施工现场的安全，对施工人员进行安全教育和培训，提高其安全意识。

2. 甲方应按照国家有关安全生产法律法规和行业标准，制定完善的安全管理制度，并严格执行。

3. 甲方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改，确保施工安全。

4. 甲方应配备必要的安全防护设施和器材，并保证其有效使用。

5. 甲方应确保施工人员持证上岗，不得安排无证人员从事特种作业。

三、免责条款1. 因不可抗力因素导致的事故，如自然灾害、战争、政府行为等，甲方不承担责任。

2. 因乙方提供的施工图纸、技术资料、设备等存在缺陷，导致安全事故，甲方不承担责任。

3. 因乙方未按约定提供施工现场、材料、设备等，导致安全事故，甲方不承担责任。

4. 因施工人员违反操作规程、故意违章操作导致的事故，甲方不承担责任。

5. 因甲方已尽到安全教育和培训义务，但施工人员因个人原因导致的事故，甲方不承担责任。

6. 因施工现场周边环境因素导致的事故，如交通、电力、燃气等，甲方不承担责任。

7. 因甲方已采取必要的安全措施，但仍然发生的事故，甲方不承担责任。

四、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2. 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

施工安全免责三方协议书范本模板

施工安全免责三方协议书范本模板甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________丙方（监理方）：____________________鉴于甲方拟进行建设项目施工，乙方为具备相应资质的施工企业，丙方为具备相应资质的监理单位，三方经协商一致，就施工安全免责事宜达成如下协议：第一条协议目的本协议旨在明确甲、乙、丙三方在施工过程中的安全责任，确保施工安全，预防和减少施工安全事故的发生。

第二条施工项目概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程规模：________________________4. 施工期限：自____年____月____日至____年____月____日第三条各方责任1. 甲方责任：- 甲方应提供符合安全标准的施工场地，并保证施工场地内的安全设施完好。

- 甲方应向乙方提供施工所需的安全技术资料，并保证资料的准确性和完整性。

- 甲方应按照国家有关规定，为施工人员提供必要的安全防护用品。

2. 乙方责任：- 乙方应按照国家有关安全生产的法律法规和标准，组织施工。

- 乙方应确保施工人员具备相应的安全知识和操作技能，并进行必要的安全教育和培训。

- 乙方应采取有效的安全防护措施，确保施工安全。

3. 丙方责任：- 丙方应对施工过程中的安全进行监督和检查，发现安全隐患应及时通知甲、乙双方，并提出整改意见。

- 丙方应协助甲、乙双方处理施工过程中的安全事故，并提供必要的技术支持。

第四条安全事故处理1. 施工过程中发生安全事故时，甲、乙、丙三方应立即启动应急预案，组织救援，并及时向有关部门报告。

2. 安全事故发生后，甲、乙、丙三方应积极配合事故调查，提供必要的资料和信息。

3. 安全事故的责任划分，按照国家有关法律法规和本协议的约定执行。

第五条免责条款1. 因不可抗力导致施工安全事故的，各方互不承担责任。

2024年安全免责协议书5篇

2024年安全免责协议书5篇安全免责协议书5篇1甲方：乙方：为了做好的安全管理工作，防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。

一、甲方的责任：1、甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进行安全告知。

2、甲方在乙方进行施工时，有权对乙方进行监督、检查、指导。

3、作业过程中出现人员伤害情况，甲方不负任何责任。

但甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，协助相关部门做好事故的调查取证工作，期间发生的一切费用由乙方承担。

二、乙方的责任：1、本次施工过程中，乙方必须设立专职安全员，负责作业人员的安全防护告知，安全操作规程培训。

2、乙方施工人员施工时必须严格按照《高空作业操作规程》等有关规定施工，必须持证上岗，并已购买人身意外保险。

系好安全带，戴好安全帽，做好必要的安全防护措施。

3、乙方在作业过程中，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。

4、乙方在作业过程中出现的安全事故，将由乙方承担全部责任。

5、乙方人员在作业过程中，禁止酗酒，疲劳作业，违规作业。

6、根据“一岗双责”的规定：乙方的项目负责人，也是安全负责人，负责施工人员的安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责。

7、在作业开始前，乙方项目负责人应对作业人员进行安全防护措施教育，并有文字存根以备检查，不得安排未经教育的员工进入现场。

8、不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

9、乙方所使用的工具应对其安全防护措施负责并承担安全责任。

发现安全吊绳、安全吊板、安全带如有损坏必须更换，因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞好文明安全作业。

四、本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。

五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：负责人（签字）：日期：日期：安全免责协议书5篇2甲方：公司（以下简称甲方）乙方：公司员工家属（以下简称乙方）一、此次活发动工家属成年人均采纳自费制度，即出游个人产生的相关费用由其个人承担。

工地安全免责协议书范本(3篇)

第1篇甲方：（施工单位名称）乙方：（施工人员或单位名称）鉴于甲方在进行工程项目施工过程中，乙方参与施工或提供相关服务，为确保施工安全，明确双方在施工过程中可能发生的意外事故的责任划分，特订立本协议如下：一、协议依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国安全生产法》3. 《中华人民共和国建筑法》4. 《建设工程安全生产管理条例》5. 甲方施工合同及相关法律法规二、协议内容1. 施工安全责任（1）甲方负责整个施工项目的安全生产管理，包括但不限于施工方案、安全技术措施、施工现场安全管理等。

（2）乙方应遵守甲方制定的各项安全生产规章制度，接受甲方安全生产教育和培训，提高安全意识。

（3）乙方在施工过程中应严格按照操作规程进行作业，不得违章指挥、违章作业。

2. 安全防护措施（1）甲方应提供符合国家安全标准的施工设备和安全防护用品，确保施工人员的人身安全。

（2）乙方在施工过程中应正确佩戴和使用安全防护用品，如安全帽、安全带、防护眼镜等。

（3）甲方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。

3. 事故处理（1）在施工过程中发生意外事故，乙方应立即采取紧急措施，保护事故现场，并及时报告甲方。

（2）甲方应组织事故调查，查明事故原因，依法进行处理。

（3）如事故系乙方违反操作规程、安全管理制度等原因造成，乙方应承担相应的法律责任。

4. 免责条款（1）在施工过程中，如因不可抗力（如自然灾害、战争、政府行为等）导致的事故，双方互不承担责任。

（2）因乙方违反操作规程、安全管理制度等原因导致的事故，乙方应承担全部责任。

（3）因甲方提供的施工设备和安全防护用品不符合国家标准导致的事故，甲方应承担相应的责任。

（4）因乙方个人原因（如酒后作业、疲劳作业等）导致的事故，乙方应承担全部责任。

5. 争议解决（1）双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

（2）协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

一切安全事故由乙方承担的免责协议书5篇

一切安全事故由乙方承担的免责协议书5篇篇1免责协议书甲方：XXX公司乙方：XXX公司鉴于乙方在甲方场所进行施工，为明确双方的安全责任，经协商，达成如下协议：一、安全事故责任1. 乙方责任：乙方在甲方场所进行施工时，应严格遵守国家的安全法规和甲方的安全规定。

乙方应对其施工过程中的一切安全事故承担全部责任，包括但不限于施工设备故障、施工人员违规操作、施工现场管理不善等导致的事故。

2. 甲方责任：甲方应协助乙方做好施工现场的安全管理工作，提供必要的安全设施和指导。

甲方对乙方的安全施工负有监督责任，但不对乙方的安全事故承担直接责任。

二、安全措施1. 乙方措施：乙方应在施工前制定详细的安全施工方案，明确安全措施和应急预案。

施工过程中，乙方应定期进行安全检查，及时消除安全隐患。

2. 甲方措施：甲方应定期对乙方的安全施工进行检查和指导，确保乙方的安全措施落实到位。

甲方应提供必要的安全培训和指导，提高乙方的安全意识和技能。

三、事故处理1. 乙方处理：一旦发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，组织人员疏散和救援，并妥善保护现场。

乙方应及时向甲方报告事故情况，并承担事故的全部责任。

2. 甲方处理：甲方在接到乙方的事故报告后，应协助乙方进行事故调查和处理，提供必要的支持和指导。

甲方有权对乙方的安全事故进行监督和追责。

四、免责条款1. 乙方免责：乙方明确表示，因自身原因导致的一切安全事故，均由乙方自行承担全部责任，包括但不限于人员伤亡、财产损失和法律责任。

2. 甲方免责：甲方明确表示，对乙方的安全事故不承担直接责任，但会协助乙方做好安全管理工作，并提供必要的支持和指导。

甲方不因乙方的安全事故承担任何形式的赔偿责任。

五、其他事项1. 合同生效：本协议自双方签字盖章之日起生效，合同期满或提前终止时，本协议自动失效。

2. 争议解决：因本协议引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

施工现场安全免责协议书(3篇)

第1篇协议编号：________________甲方（施工方）：____________________乙方（被施工方）：____________________鉴于甲方作为施工方，在施工现场进行工程建设活动，乙方作为被施工方，将在施工现场从事相关工作。

为了明确双方在施工现场安全方面的责任和义务，确保施工顺利进行，经双方友好协商，特订立本协议。

一、协议依据1. 《中华人民共和国安全生产法》2. 《中华人民共和国建筑法》3. 《建设工程安全生产管理条例》4. 国家及地方有关施工现场安全管理的法律法规和政策二、协议内容1. 安全责任划分（1）甲方责任：甲方作为施工方，对施工现场的安全负总责，应遵守国家及地方有关施工现场安全管理的法律法规和政策，确保施工现场的安全生产。

具体责任如下：① 依法取得建筑施工企业安全生产许可证，具备安全生产条件；② 对施工现场进行安全规划，制定安全管理制度，落实安全措施；③ 对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识；④ 配备必要的安全防护设施和应急救援设备；⑤ 对施工现场进行定期检查，及时发现并消除安全隐患；⑥ 发生安全事故时，立即启动应急预案，组织救援，并按规定上报有关部门。

（2）乙方责任：乙方作为被施工方，应遵守施工现场的安全管理制度，积极配合甲方做好安全工作。

具体责任如下：① 遵守施工现场的安全规定，不得擅自改变施工方案；② 严格按照操作规程进行作业，不得违章操作；③ 使用安全防护设施，正确佩戴个人防护用品；④ 发现安全隐患，立即向甲方报告；⑤ 配合甲方进行安全教育培训，提高安全意识。

2. 免责条款（1）因不可抗力因素（如自然灾害、战争、社会动乱等）导致施工现场发生安全事故，造成乙方人员伤亡或财产损失的，甲方不承担赔偿责任。

（2）乙方在施工现场违反安全规定，导致安全事故发生，造成自身伤亡或财产损失的，甲方不承担赔偿责任。

（3）乙方因个人原因造成安全事故，甲方不承担赔偿责任。

包工安全免责协议书(17篇)

包工安全免责协议书（17篇）包工安全免责协议书（通用17篇）包工安全免责协议书篇1甲方：乙方：为有效遏制建筑施工领域的安全事故，加强村(居)民房屋建设工程施工安全管理，依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规等规定，结合某某镇实际情况，就加强建筑施工安全管理工作，镇政府特与辖区内在建建筑施工方签订建筑施工安全管理责任书。

一、凡我镇辖区内各项集体建设工程和村民自建用房工程，在工程建设动土施工前，施工方需到镇人民政府城建部门办理工程报建备案手续，到镇人民政府安监所签定安全管理责任书。

二、建筑施工工程，均应选择有资质的单位或有资格的个人对工程进行设计和施工，并依据法律担工程安全责任。

三、村民自行聘请的施工队伍，由村民同聘请的施工队伍签订安全责任书，明确各自权利义务和安全责任，并由村民督促施工队负责人做好对从业人员的安全教育。

四、作业人员入场后应履行的.安全生产义务：掌握安全生产技能，参加安全培训，服从安全管理，遵章守纪，正确佩戴和使用劳动防护用品，如：安全帽、安全带、护目镜、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋等。

五、施工现场的施工洞口、楼梯口、电梯口和通道口以及在未采取防护措施的阳台、屋面等临边作业时，按照建设工程施工现场防护标准，正确设置防护装置，在临边处设两道防护栏杆，用密目网封闭。

六、施工临时用电管理1、临时用电配电系统应采用三级配电，逐级保护。

各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，其选型、定值要符合规定，开关电器应标明用途，并在电箱正面门内绘有接线图。

2、使用行灯和低压照明灯具，其电源电压不应超过36V。

在潮湿和金属容器内作业时，均应采用低压照明，其照明电压不超过24V。

3、使用小型电动工具操作时，均应戴绝缘手套，穿绝缘鞋，使用的线缆要符合相关规定要求。

七、施工机械安全管理1、凡进行使用的机械均应符合相关规定和要求，并定期做好保养，严格执行清洁、润滑、坚固、调整、防腐的“十字作业法”。

施工安全免责协议书（3篇）

施工安全免责协议书甲方：(委托方名称)乙方：(承办方名称)根据《中华人民共和国合同法》和相关法规的规定，甲乙双方就施工安全事宜达成以下协议：第一条目的为了确保施工期间的安全，并规范甲乙双方的权益和责任，双方达成本协议。

第二条危险预防1.甲方在委托乙方进行施工前，应提供详细的工程图纸、设计要求等相关资料，并向乙方提供必要的危险预防措施。

2.乙方应根据甲方提供的相关资料，进行危险源辨识和危险评估，并制定相应的预防措施。

3.甲方应提供必要的安全设备和防护用具，并确保其符合国家相关标准。

第三条施工方责任1.乙方应组织施工人员进行安全培训，确保施工人员了解施工中的危险源和预防措施，并掌握应急处理方法。

2.乙方应安排专人负责安全监督，并建立健全的安全管理制度。

3.乙方应确保施工现场的安全，并采取必要的防护措施，确保周围环境的安全。

4.乙方应按照法律法规和相关规定落实课税人员的工资、社保和工伤保险等福利待遇。

第四条甲方责任1.甲方应提供必要的施工条件和材料，并确保施工现场的安全环境。

2.甲方应配合乙方进行危险评估和安全检查，并按照乙方的要求改善施工条件。

3.甲方应派遣专人协助乙方进行安全管理和监督。

4.甲方应按照法律法规和相关规定为施工人员提供必要的工资、社保和工伤保险等福利待遇。

第五条争议解决1.本协议的解释和争议解决应适用中华人民共和国法律。

2.对于因本协议引起的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

第六条协议变更1.本协议生效后，如需变更，甲乙双方应书面协商，并达成一致意见后，方可变更。

2.协议变更应经双方授权代表签字并盖章后生效。

第七条免责声明1.甲方和乙方在遵守相关法律法规和施工安全规范的前提下，对因施工导致的人身伤害和财产损失，不承担赔偿责任。

2.甲方和乙方在施工期间应互相协助解决安全隐患和应急事件，确保事故最小化。

第八条附则1.本协议自双方代表签字并盖章之日起生效。

家装施工安全免责协议书(3篇)

第1篇甲方（业主）：_________________乙方（施工单位）：_________________鉴于甲方拟对其房屋进行装修改造，乙方愿意承接该装修工程。

为明确双方在施工过程中的安全责任，保障施工顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，经双方友好协商，特订立本协议。

一、协议内容1. 施工范围及内容（1）乙方负责甲方房屋的装修施工，包括但不限于水电改造、墙面涂料、地板铺设、橱柜安装等。

（2）乙方按照甲方提供的施工图纸和施工要求进行施工。

2. 施工期限（1）施工期限自本协议签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

（2）如因乙方原因导致施工延期，乙方应承担相应的违约责任。

3. 安全责任（1）乙方在施工过程中，必须严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。

（2）乙方应配备必要的安全防护设施，对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。

（3）乙方应对施工现场进行封闭管理，确保施工区域与生活区域的安全隔离。

（4）乙方应对施工人员进行安全教育培训，提高其安全意识和操作技能。

（5）乙方在施工过程中，如发生安全事故，应立即采取有效措施，防止事故扩大，并积极配合相关部门进行调查处理。

4. 免责条款（1）因不可抗力因素（如地震、洪水、台风等）导致工程延误或损坏，双方互不承担责任。

（2）因甲方提供的材料、设备不符合质量要求，导致施工过程中出现质量问题，乙方不承担责任。

（3）因甲方提供的施工图纸、设计不合理或错误，导致施工过程中出现质量问题，乙方不承担责任。

（4）因甲方或第三方原因导致施工现场发生安全事故，乙方不承担责任。

（5）因乙方在施工过程中，严格遵守安全生产法律法规和操作规程，但仍发生意外事故，乙方不承担责任。

5. 争议解决（1）双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。

（2）协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

二、协议生效及终止1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

施工免责协议书

施工免责协议书施工免责协议书精选三篇协议书有广义和狭义之分。

广义的协议书是指社会集团或个人处理各种社会关系、事务时常用的“契约”类文书，包括合同、议定书、条约、公约、联合宣言、联合声明、条据等。

下面是作者精心整理的施工免责协议书精选三篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

【篇1】施工免责协议书甲方：#乙方：#为贯彻国家安全生产法律、法规、条例、规章以及“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全生产管理目标及责任，确保施工安全，杜绝安全事故的发生，双方在签订工程施工合同的同时，签订现场施工安全目责任协议书，具体责任条款如下：一、工程项目情况1、工程项目名称：#2、工程地点：#3、工程范围：#4、工程期限：#年#月#日至#年#月#日二、管理人员为保证施工现场的安全管理与明确安全责任，需要明确双方的现场管理人员：1、甲方现场管理人员：#，联系方式：#2、乙方现场管理人员：#，联系方式：#三、甲方的安全责任1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规，并督促乙方贯彻执行。

2、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

3、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

4、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。

甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

四、乙方的安全责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。

乙方应切实履行以下安全责任：1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《国家建设工程安全生产管理条例》、《电信工程施工安全施工摘录》等有关其他安全施工规定、制度。

施工免责协议书范本(必备10篇)

施工免责协议书范本（必备10篇）施工免责协议书范本第1篇甲方：___________投资置业有限公司乙方：___________建设工程有限公司依照《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方将西都大厦工程发包给乙方承建，特订立如下安全管理协议书：一、甲方责任：1、甲方应当向乙方提供西都大厦及比邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2、甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法规和强制性标准的要求，不得压缩合同约定的工期。

3、甲方在编制工程概算时，应当确定建设工程作业环境及安全施工措施所需费用。

4、甲方不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工和具体配件、消防设施和器材。

5、做好《建设工程施工合同》范围内的甲方相关安全责任条款，按标准拨付安全文明施工措施费基本费、现场考评费及奖励费用。

二、乙方责任：1、乙方项目经理是乙方安全生产的第一责任人，对西都大厦工程的安全生产全面负责，乙方对施工现场的安全生产承担总承包责任。

2、乙方应当建立健全的西都大厦安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证项目安全生产条件所需资金的投入，对西都大厦施工全过程进行定期和专项安全检查，并做好相关记录。

3、乙方应建立健全安全管理网络，按规定配备专职安全生产人员，明确职责，深入现场监督检查，制止违章指挥、违章操作。

4、乙方应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

5、乙方安全施工措施、安全作业环境条件等专项安全约定，由双方另订专项协议或编制专项安全技术方案报审执行。

三、本协议一式两份，双方代表人签字盖章后生效。

三方安全施工免责协议书(3篇)

第1篇协议编号：____________________甲方（施工方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（业主方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________丙方（监理方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方接受乙方委托，在乙方提供的施工现场进行施工活动，为确保施工安全，明确各方的责任和义务，经三方友好协商，达成如下协议：一、施工项目及范围1. 施工项目：____________________2. 施工范围：____________________二、施工期限1. 施工开始时间：____________________2. 施工结束时间：____________________3. 施工期限如有变动，需经三方协商一致后，另行签订补充协议。

三、安全责任1. 甲方责任：（1）严格按照国家有关安全生产的法律、法规、标准和规范进行施工；（2）建立健全安全生产责任制，明确各岗位的安全责任；（3）配备必要的安全防护设施和应急救援设备；（4）对施工人员进行安全教育和培训，确保其具备必要的安全知识和技能；（5）及时排除施工现场的安全隐患，确保施工安全。

2. 乙方责任：（1）提供符合施工要求的场地、设备、材料和施工图纸；（2）协助甲方进行安全生产管理工作，确保施工现场的安全；（3）对施工过程中可能出现的意外事故负责；（4）及时向甲方提供有关施工安全的法律法规、标准、规范等信息。

施工安全免责协议书

施工安全免责协议书为了明确甲乙双方的安全责任，确保施工安全，双方在自愿、平等的基础上，就有关事项达成一致，特签订本协议。

一、甲方的安全责任：1. 甲方有提供施工所需的相关资质证明及资料的责任和义务。

2. 甲方有对乙方施工人员进行入场前三级安全教育的义务，经考试合格后，方可进入施工现场。

3. 甲方有对乙方进行定期或不定期安全检查的职责，发现问题及时通知乙方整改。

4. 甲方应配合乙方搞好现场安全文明施工。

二、乙方的安全责任：1. 开工前乙方应编写施工安全技术措施，报甲方审核批准。

施工中乙方应指派专（兼）职安全员负责现场安全监督检查。

2. 乙方必须接受甲方的安全监督管理，遵守甲方的安全管理制度，并指定专人负责施工安全事宜。

3. 乙方自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效。

4. 乙方必须按规定为施工人员配备劳动防护用品、用具，必须使用合格产品，并督促施工人员正确使用和穿戴。

5. 乙方在施工中必须定期组织施工人员学习安全操作规范，坚持特种作业人员持证上岗制度。

6. 乙方在施工中必须认真执行安全技术措施、施工组织设计和安全技术交底要求，并按甲方提供的场地、通道等施工设施，精心组织施工，确保施工安全。

7. 乙方必须教育施工人员爱护现场安全设施，不得擅自拆改、移动或故意损坏；未经甲方允许，不得在施工现场动用明火。

8. 乙方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护，不得擅自乱挖乱刨，不得擅自乱接乱拉电线电缆。

有特殊情况，需与甲方协商解决，并指派专业人员操作。

9. 乙方必须接受甲方及监理方的监督、检查，对甲方及监理方提出的安全隐患必须及时整改。

10. 乙方施工人员不得擅自进入非施工区域和施工无关场所，不得擅自动用甲方的任何设备、设施或私拿甲方财物。

三、违约责任：1. 若因乙方人员违反本协议约定，造成甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

2. 若因乙方违反本协议约定，导致发生安全事故的，乙方应承担全部事故责任及因此产生的一切费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。