供配电工程施工合同模板

合集下载

配电工程合同模板

配电工程合同模板配电工程合同范本。

一、甲方（甲方名称）：法定代表人（负责人）：地址，（甲方地址）。

电话，（甲方电话）。

传真，（甲方传真）。

二、乙方（乙方名称）：法定代表人（负责人）：地址，（乙方地址）。

电话，（乙方电话）。

传真，（乙方传真）。

鉴于甲方拟委托乙方进行配电工程项目，为明确双方权利义务，特订立本合同。

一、项目名称，（项目名称）。

二、项目地点，（项目地点）。

三、项目内容，（项目具体内容）。

四、项目工期，（工程开始日期至结束日期）。

五、合同价款，本合同总价款为（总价款），支付方式为（支付方式）。

六、质量标准，乙方应按照国家有关规定和标准，严格按照合同要求进行工程施工，保证工程质量。

七、合同变更，任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

八、违约责任，若一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。

九、保修期，乙方应对工程实行（保修期），保修期内，如发现工程质量问题，乙方应负责免费维修。

十、验收标准，工程竣工后，甲方有权组织验收，合格后方可结算。

十一、争议解决，双方发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，提交有关部门进行调解或仲裁。

十二、其他事项，本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

十三、合同生效，本合同经双方签字盖章后生效，有效期至工程竣工验收合格并结清款项之日。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期，年月日日期，年月日。

合同附件：1. 项目实施方案。

2. 工程图纸和技术资料。

3. 其他必要资料。

以上为配电工程合同的范本，甲乙双方在签订合同时应认真阅读并理解合同内容，确保双方权益。

在签订合同时，可根据实际情况进行相应的修改和补充，以确保合同的全面性和有效性。

希望双方能够遵守合同约定，共同完成配电工程项目，实现双方的合作共赢。

新建住宅小区供配电工程施工合同

新建住宅小区供配电工程施工合同新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方：ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人：XXX乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址：XX市XX街道XX路XX号负责人：XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T -2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。

双方就此协商一致，订立本协议。

第一条小区配套工程项目概况1.1项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4项目规模本项目建设规模为XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程一切的供电设施，其总建筑面积.57平方米；其中规划住宅150户、建筑面积.87平方米；1商业用房/户，建筑面积/平方米；办公用房及公建设施建筑面积1282.7平方米。

预计交房日期为2021年12月。

第二条条约价款经甲、乙单方协定，甲方按照固订单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为xxxxxxx.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。

最终所有用度以实际核准的完工面积为准。

第三条供电工程建设范围3.1乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。

建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。

3.2住宅小区的供配电设施配套范围指从电网电源点起至居民及业扩（商业用房）电能计量装配（含环网柜、含外线、表箱、电表）及相关低压供电公建设施的产权分界处的电气设施。

配电工程建设施工合同模板

配电工程建设施工合同模板一、合同基本信息甲方（业主）：________乙方（承包商）：________项目名称：________项目地点：________合同编号：________签订日期：________二、工程概述本合同旨在明确甲乙双方在________（工程名称）配电工程建设施工过程中的权利、义务与责任。

该工程包括________（具体工程内容），旨在实现________（工程目标）。

三、施工范围及标准乙方应根据国家相关标准和行业规范，完成以下施工任务：1. 施工图纸所示的全部工程内容；2. 施工过程中的相关测试与调试工作；3. 竣工验收及必要的技术培训和售后服务。

四、合同价格合同总价为人民币________元，包含所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。

五、工期要求工程计划开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。

乙方应确保工程按期完成，如遇不可抗力因素需延期，应及时与甲方协商确定。

六、质量保证乙方必须保证工程质量符合国家标准及甲方要求，对存在缺陷的部分负责无偿修复或更换。

七、安全责任乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障施工现场安全，对因施工导致的人身伤害或财产损失负责赔偿。

八、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

九、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

十、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

这份配电工程建设施工合同模板范本旨在为甲乙双方提供一个标准化、规范化的合作框架，确保工程顺利进行，同时保护双方的合法权益。

在实际应用中，应根据具体工程项目的特点和需求，对合同条款进行适当的调整和补充，以达到最佳的合作效果。

供配电工程合同协议书范本

甲方（发包人）：乙方（承包人）：双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，就甲方发包乙方供配电系统工程，订立以下协议，以共同遵守：第一条电力建设工程基本情况1、工程名称：2、工程地点：3、工程施工依据：（1）供电方案及工程电力施工图；（2）“综合管线布置图”等所有相关的图纸、文件；（3）关于本项目的管线综合平衡会议纪要。

4、工程类型：箱变、电缆、电表安装工程。

5、承包方式：工程由乙方以包工、包料的方式承包完成。

乙方应负责工程安装施工、竣工验收合格、办妥送电手续。

第二条工程施工方案、图纸设计1、工程所有供电方案和施工图纸均由乙方负责设计和报批。

2、乙方应于开工前完成以下全部工作内容：（1）完成本项目全部电力工程供电方案的设计，并报甲方审批通过；（2）完成本项目配电室以及电力排管的施工图设计，并报甲方审批通过；3、乙方应按国家及甲方的相关规定设计工程供电方案和施工图纸等，且所设计的方案和施工图纸应同时满足以下条件：（1）设计的每户的供电容量标准应符合”供电工程建设标准”的规定；（2）符合当地规划局关于本项目的管线综合平衡会议纪要的要求。

第三条合同价款本合同总价款：元，包括乙方的直接费、间接费、利润等与之相关的所有费用。

第四条工期1、本合同签订之日起至年月号完成设计、报批、施工等工作，年月号完成验收、交工等工作。

2、如遇下列情况，经甲方书面签证确认后，工期可计日顺延。

（1）经甲方书面同意后的重大设计变更或设计方案改变，致使施工中断影响工程进度；（2）遇不可抗力的自然灾害；（3）由于甲方自身原因导致工程不具备施工条件。

第五条工程款支付方式1、合同签订后至工程所使用的变压器运到甲方指定的地方堆放后，甲方支付总工程款的%给乙方。

2、工程安装完毕并且通电使用后，甲方应支付至全部工程总价款的%。

3、工程完工并经甲方验收合格后的个工作日内，甲方应支付至全部工程总价款的%。

新建小区报装供电工程施工合同

新建⼩区报装供电⼯程施⼯合同新建⼩区报装供电⼯程施⼯合同篇⼀：新建⼩区报装供电⼯程施⼯合同甲⽅: ⼄⽅: 根据武汉供电公司批准的供电⽅案(报装编号/传单编号 ),经招投标程序及双⽅协商,甲⽅委托⼄⽅负责报装⽤电⼯程，依照武汉供电设计院设计的⽅案进⾏设备选型、购置及施⼯。

为使⼯程顺利进⾏，明确甲、⼄双⽅的责权，根据《中华⼈民共合国合同法》双⽅特签订本合同。

⼀、⼯程概况 1、⼯程名称： 2、⼯程地点： 3、⼯程质量： 4、⼯期： 5、⼯程主要内容和范围本⼯程的供电⽅案报批程序（此⽅案必须满⾜本项⽬⽤电容量）和武汉供电设计院设计的施⼯图纸的内容（不含开闭所及配电室⼟建⼯程）。

（1）开闭所及公⽤配电室的电⽓设计，专⽤配电室电⽓设计，变电站⾄开闭所外线设计及配电室低压出线设计。

（2）开闭所、公⽤配电室的⾼、低压柜、变压器、电缆、计量装置的设备采购、安装、调试，专⽤配电室的⾼、低压柜、变压器及箱式变压器的设备采购、安装、调试。

（3）市电到开闭所外线⼯程的⼟建⼯程，设备及材料的采购、安装、调试，开闭所⾄各配电室的⼟建⼯程，设备及材料的采购、安装、调试。

（4）其余施⼯内容详见武汉市供电设计院设计图。

⼆、⼯程费⽤和付款⽅式： 1、根据供电⽅案及⼯程施⼯设计图，经公开招标，中标价为⼈民币万元，⼤写:。

其中：清单包⼲价万元，预留⾦万,配电房⼟建费⽤万。

（预留⾦为甲⽅可能发⽣的⼯程量变更⽽预留的⾦额属甲⽅⽀配） 2、合同签订⽣效后，甲⽅向⼄⽅⽀付⼯程款总价的30%，合计⼈民币万元，⼤写：（设备订制款） 3、甲⽅按供电部门提供的交款清单全额⽀付，如设计费、施⼯费、检测费、调试费、安装费、计量费及验收送电（因户主为江岸区房地产公司，此费⽤含在清单包⼲价中，如甲⽅交需从清单包⼲价中扣除）。

4、项⽬供电⼯程线路、设备施⼯安装完成后，经甲⽅、监理⽅、审计⽅核实验收后,再向⼄⽅⽀付⼯程款总价的20%(即总⼯程款的50%)合计⼈民币万元，⼤写：。

新建住宅小区供配电工程施工合同

合同编号：新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方： ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人： XXX乙方： ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址： XX市XX街道XX路XX号负责人： XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T 36040-2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。

双方就此协商一致，订立本协议。

第一条小区配套工程项目概况1.1 项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2 项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3 项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4 项目规模本项目建设规模为 XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程所有的供电设施，其总建筑面积 18328.57 平方米；其中规划住宅 150 户、建筑面积 17045.87 平方米；商业用房 / 户，建筑面积 / 平方米；办公用房及公建设施建筑面积 1282.7 平方米。

预计交房日期为 2021 年 12 月。

第二条合同价款经甲、乙双方协定，甲方按照固定单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为 1557928.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。

最终全部费用以实际核准的竣工面积为准。

第三条供电工程建设范围3.1 乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。

建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。

配电工程安装合同书模板

配电工程安装合同书模板合同范本专家。

配电工程安装合同书模板。

合同编号，【编号】。

甲方（委托方），【甲方名称】。

地址，【甲方地址】。

联系人，【联系人姓名】。

电话，【联系电话】。

乙方（承包方），【乙方名称】。

地址，【乙方地址】。

联系人，【联系人姓名】。

电话，【联系电话】。

鉴于甲方拟进行配电工程安装项目，现委托乙方进行相关工程的承包和施工，双方经友好协商，达成如下合同：一、工程内容。

1. 乙方应按照甲方的要求，对配电工程进行设计、采购、安装、调试等工作，确保工程质量和安全。

2. 工程包括但不限于，主配电箱、分配箱、电缆线路、开关插座等设备和配件的安装和连接。

3. 工程所需材料和设备的采购应符合国家标准和相关规定，保证质量合格。

二、工期和验收。

1. 工程的开工日期为【日期】，竣工日期为【日期】，工期为【工期天数】天。

2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方对工程质量和安全进行检查合格后，方可进行验收。

三、合同价款。

1. 甲方应按照合同约定的工程量和质量支付合同价款，共计人民币【金额】（大写）。

2. 价款支付方式，【支付方式和时间节点】。

四、违约责任。

1. 若乙方未能按时完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的【百分比】。

2. 若工程质量不符合国家标准和合同约定，乙方应承担相应的责任，并进行整改。

五、保修期。

1. 工程竣工验收合格后，乙方应对工程质量提供【保修期限】的质量保修服务。

2. 保修期内，如发生因乙方施工质量问题导致的故障，乙方应免费进行维修和更换。

六、其他条款。

1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期，【日期】签订日期，【日期】。

以上为配电工程安装合同书模板，如有任何疑问或需要进一步定制，请随时与我联系。

配电工程施工合同

配电工程施工合同甲方（发包方）：统一社会信用代码：乙方（承包方）：统一社会信用代码：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就配电工程施工事宜协商一致，订立本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：配电工程1.2 工程地点：1.3 承包范围：包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收、质保等全过程。

1.4 承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期、包移交、包送电。

1.5 合同价款：合同暂定价款人民币（大写）（元）。

1.6 工程款支付方式：本工程无预付款。

进度款每月支付一次，支付额为每月（上月日至本月日）已完工程量的 %；工程施工全部完成经验收合格后付至已完工程量的 %，整体工程竣工验收合格送电后个月内办完结算并付至结算总价的 %，余款局管部分移交后一个月内无息付清，自管部分质保期满后一个月内付清。

甲方向乙方支付工程款时，乙方须向甲方出具正规等额有效发票。

1.7 合同工期：1.7.1 开工日期：年月日（具体开工日期以甲方开工指令日期为准）1.7.2 竣工日期：竣工日期为年月日。

1.8 工程质量：合格第二条甲方工作2.1 给乙方提供施工用的水、电接口点，施工水电费由乙方自理。

2.2 指派为甲方驻工地代表，负责协调、管理施工现场，确保施工顺利进行。

2.3 负责办理工程所需的相关审批手续，包括但不限于规划、建设、环保、消防等。

2.4 负责提供施工图纸、技术要求、施工标准等资料，并确保资料的准确、完整。

2.5 负责提供施工场地，确保施工场地符合国家有关法律法规及施工要求。

第三条乙方工作3.1 严格按照国家法律法规、施工图纸、技术要求、施工标准等进行施工，确保工程质量。

3.2 严格按照合同约定的工期完成工程施工，确保工程进度。

3.3 确保工程施工安全，防止安全事故的发生。

3.4 负责施工现场的卫生、环保等工作，确保施工环境符合相关要求。

电网施工合同模板

电网施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，特制定本施工合同，以明确双方在施工过程中的权利、义务。

第一条工程概况1.1 工程名称：XXXX电网施工工程1.2 工程地点：XXXX1.3 工程内容：根据附件工程量清单所列明的电网施工内容。

第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：XXXXXXXX元整（小写）：￥XXXXXXXX.00元。

2.2 合同价格包含：施工方完成工程所需的材料、人工、设备、工具、运输、管理、税费等一切费用。

2.3 合同价格不变，除非双方另有约定或根据合同条款进行调整。

第三条施工期限3.1 合同工期自双方签订合同之日起计算，施工方应按照约定的工期完成工程。

3.2 施工方如因特殊情况不能按约定工期完成工程，应提前向业主提出延期申请，双方协商确定延期时间。

第四条质量标准4.1 施工方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。

4.2 工程验收合格标准：工程质量应符合国家、行业标准和设计要求，达到验收合格标准。

4.3 施工方对施工过程中出现的问题应及时整改，确保工程质量。

第五条付款方式5.1 业主根据施工进度，按照双方约定的比例分期支付合同价款。

5.2 每次付款前，施工方应向业主提供相应阶段的工程进度报告及工程影像资料。

5.3 工程验收合格后，业主支付合同价款的最后5%。

第六条违约责任6.1 施工方如未按照约定工期完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的1%。

6.2 业主如未按照约定时间支付合同价款，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的1%。

6.3 双方如因违反合同条款，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。

第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

配电房工程合同模板

甲方（承包方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方（发包方）：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）鉴于甲方具有从事配电房工程的资质和能力，乙方委托甲方进行配电房工程的施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.工程名称：配电房工程2.工程地点：（工程地点）3.工程内容：按照乙方提供的设计图纸和技术要求，进行配电房建设及配套设施安装等工作。

二、工程标准1.本工程应符合国家相关标准及法律法规，并保证工程质量、工程进度及安全生产。

2.甲方应按照乙方的要求进行施工，并经乙方验收合格后交付使用。

三、工程时间1.工程开始时间：自双方签订本合同之日起，甲方应在10个工作日内开展施工。

2.工程完工时间：甲方应在乙方规定的时间内完成工程。

四、费用支付1.乙方应按照工程进度和质量支付工程款项。

支付方式为分期支付，具体按照工程进度分期支付。

2.工程完工后，乙方应在验收合格后的15个工作日内结清尾款。

1.双方若有变更施工内容，需经双方协商一致，并签订书面变更合同。

2.如因甲方原因导致工程不能按期完工或工程质量不符合要求，甲方应赔偿乙方损失并承担相应的法律责任。

六、保修期1.工程保修期为（保修期限），在此期间内发生工程质量问题，甲方应免费修复。

2.超出保修期后，乙方需支付维修费用。

七、保密条款1.双方应保守工程相关信息的机密性，不得泄露给第三方。

2.工程结束后，双方可根据需要签署解除保密协议。

八、争议解决1.因本合同引起的争议，双方应协商解决。

协商不成的，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律。

九、附则1.本合同自双方签字生效，至工程完工及验收合格后终止。

2.未尽事宜，双方可签署补充协议。

甲方（承包方）签字：___________________ 日期：___________________乙方（发包方）签字：___________________ 日期：___________________。

配电工程合同协议书范本

配电工程合同协议书范本一、合同编号与参与方信息合同编号：[填写]甲方（业主）：[填写]乙方（承包商）：[填写]二、项目概述本合同旨在规范甲乙双方在[详细描述工程项目名称和地点]的配电工程建设过程中的权利、义务和责任。

该工程包括[具体说明主要工作内容及技术要求]。

三、合同金额与付款方式合同总金额为[明确金额]元人民币。

付款方式按照以下流程进行：[详细说明预付款、进度款、竣工款等支付条件和时间节点]。

四、工期与交付工程开工日期定为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。

乙方应保证工程质量符合国家标准及行业规范，并按约定时间完成交付。

五、质量保证与验收乙方须对所施工的配电工程提供[约定年限]年的质保期。

工程完成后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可视为工程交付完成。

六、违约责任若任何一方未能履行合同约定，需承担相应的违约责任。

具体违约赔偿标准及处理办法详见合同。

七、争议解决合同执行过程中出现争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至[指定的仲裁机构或法院]进行裁决。

八、其他条款本合同未尽事宜，双方可根据实际情况协商补充。

所有补充协议均为本合同不可分割的一部分。

九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十、附件随本合同附上相关技术图纸、设备清单及其他辅助文件，作为合同执行的依据。

本配电工程合同协议书范本提供了一套标准化的合同框架，以帮助甲乙双方明确各自的权利和义务，降低法律风险，确保项目的顺利进行。

在实际操作中，各方应根据具体情况调整和完善合同内容，以适应不同的工程项目需求。

需要注意的是，本文所提供的范本仅供参考，具体合同内容应结合实际情况和法律法规进行调整。

在签订合同前，建议双方咨询专业法律顾问，以确保合同的合法性和有效性。

配电客户工程施工合同

合同编号：____________合同名称：配电客户工程施工合同合同双方：甲方：（全称）：________________乙方：（全称）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行配电客户工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：乙方按照甲方的要求，完成配电客户工程的施工，包括设备安装、线路敷设、系统调试等工作。

具体工程量和要求详见附件一。

二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

2.2 乙方报价是基于甲方提供的工程概况和要求的基础上形成的，合同签订后，除非甲方重大变更工程内容，否则乙方不得以任何理由提出增加工程款的要求。

三、合同履行3.1 乙方应按照合同约定的工程内容、工程量和质量要求，按时完成工程施工。

3.2 乙方应保证工程质量和安全，遵守国家和地方的法律法规，严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工。

3.3 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款，不得无故拖延或拖欠。

3.4 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括施工场地、施工用水、用电等，确保乙方正常施工。

四、付款与结算4.1 本合同支付方式分为三个阶段，具体支付比例和时间详见附件二。

4.2 乙方完成工程后，甲方应组织验收。

验收合格的，甲方应在验收合格后七个工作日内支付合同价款的80%。

4.3 剩余的20%作为质保金，自工程验收合格之日起保修期满无质量问题后七个工作日内支付。

五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%乘以逾期天数。

5.2 甲方未按照约定时间支付合同价款的，乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%乘以逾期天数。

小区供配电工程合同范本

小区供配电工程合同范本合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]鉴于甲方拟在[小区名称]进行供配电工程建设，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以资信守。

第一条工程概况1. 工程名称：[小区名称]供配电工程2. 工程地点：[具体地址]3. 工程规模：[具体描述]4. 工程内容：包括但不限于变压器安装、配电室建设、电缆敷设、电气设备安装调试等。

第二条工程价款1. 工程总价：人民币[金额]元整。

2. 付款方式：分期付款，具体按照以下方式执行：- 预付款：合同签订后，甲方支付乙方预付款占总价款的[比例]%。

- 进度款：根据工程进度，按月支付，每次不超过总价款的[比例]%。

- 竣工款：工程竣工验收合格后，支付剩余款项。

第三条工程质量1. 乙方必须严格按照国家有关标准和规范施工，确保工程质量达到国家规定的标准。

2. 工程竣工后，由甲方组织有关部门进行验收，验收合格后方可交付使用。

第四条工程期限1. 开工日期：自合同签订之日起[天数]天内开工。

2. 竣工日期：自开工之日起[天数]天内完成全部工程并交付使用。

第五条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任，赔偿甲方因此而遭受的损失。

2. 如甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，并承担由此造成的损失。

第六条争议解决双方因执行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

第七条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________代表人签字：_________________ 代表人签字：_________________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日。

电力安装施工合同范本(8篇)

电力安装施工合同范本（8篇）电力安装施工合同范本（精选8篇）电力安装施工合同范本篇1建设单位：(简称甲方)地址：施工单位：(简称乙方)地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。

经过甲乙双方协商签定本合同。

第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1. 工程价款2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造价管理部门公布的价格调整;(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整;第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。

开工日期：年月日竣工日期：年月日2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。

(1)甲方不能按合同约定提供开工条件，(2)工程量变化和设计变更;(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停(4)工程款未按时支付;(5)不可抗力(如地震台风火灾等)3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。

但奖罚累计不超过总造价得2%。

第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1. 甲方：(1)进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。

为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)组织工程竣工验收工作。

供配电工程施工总承包合同

供配电工程施工总承包合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：供配电工程施工项目1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：包括但不限于供配电设备的采购、安装、调试、验收等。

第二条合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

2.2 合同金额的支付方式及支付时间按照双方协商确定的支付条款执行。

第三条工程质量3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。

3.2 工程验收合格后，乙方应承担一年的质保期，质保期内出现的质量问题，乙方应无条件进行维修或更换。

第四条工程进度4.1 乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。

4.2 乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。

第五条技术支持和售后服务5.1 乙方应提供完整的技术支持和售后服务，确保甲方在工程使用过程中的正常运行。

5.2 乙方应在工程验收合格后，提供操作培训和技术指导，确保甲方人员能够熟练操作。

第六条保密条款6.1 乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意不得向任何第三方披露。

6.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第七条违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。

7.2 乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度等问题，甲方有权要求乙方及时整改，并有权要求乙方支付违约金。

第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。

动力配电工程合同模板

动力配电工程合同模板1. 合同目的和范围本合同旨在明确双方在动力配电工程方面的权利和义务，规范双方的合作关系，确保工程的顺利进行。

2. 合同主要条款2.1 项目描述本工程的主要内容为在指定地点进行动力配电系统的设计、采购、安装、调试和维护，具体工作范围详见附件1。

2.2 费用和支付方式2.2.1 项目费用总额为人民币XX元，由甲方全额支付。

2.2.2 甲方将在合同签订后的5个工作日内支付合同款项的20%作为预付款。

甲方应在XX天内支付其余款项。

2.2.3 具体的付款方式及时间应明确写入附件2。

2.3 时间要求工程的具体开始和完成时间应按附件3约定。

2.4 质量保证乙方对本工程提供的设备和服务将享有XX年的质量保证期。

2.5 变更和终止双方如需对合同内容进行变更，应以书面形式提出，并在经双方签字确认后方可生效。

双方一方如因违约行为造成对方损失，应承担相应的赔偿责任。

合同终止后，双方应尽快完成工程结算和交接工作。

3. 合同执行流程3.1 设计阶段甲方提供工程要求和规格，乙方根据要求进行动力配电系统的设计，并提交设计文件给甲方审核。

3.2 采购阶段甲方提供设备采购清单，乙方负责采购必要的设备，并进行验收。

3.3 安装施工乙方负责根据设计文件进行安装施工，并按照安全、规范的要求进行现场管理和施工。

3.4 调试和验收乙方负责对安装完成的设备进行调试和验收，并提交相关报告给甲方审核。

3.5 维护和保养乙方提供设备的售后维护和保养服务，确保设备的正常运行。

4. 风险与责任承担4.1 乙方责任乙方应确保工程设计、施工、安装和维护过程中的合法性和技术可行性。

4.2 甲方责任甲方应提供准确、完整的工程要求和规格，提供必要的支持，配合乙方顺利完成工程。

5. 知识产权保护乙方所提供的设计文件、技术方案和施工图纸等知识产权归乙方所有。

6. 争议解决双方如在本合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。

如协商无法解决，可提交至有管辖权的法院进行仲裁或诉讼解决。

供配电工程劳务合同模板

供配电工程劳务合同模板一、甲方（雇主），（单位名称）。

地址，（单位地址）。

法定代表人，（法定代表人姓名）。

联系电话，（联系电话）。

二、乙方（劳务方），（单位名称）。

地址，（单位地址）。

法定代表人，（法定代表人姓名）。

联系电话，（联系电话）。

鉴于甲方需要进行供配电工程的施工和维护工作，为明确双方权利义务，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。

第一条项目名称。

甲方委托乙方进行供配电工程的施工和维护工作，具体项目名称为，（项目名称），具体工作内容包括，（工作内容描述）。

第二条工程期限。

本合同工程期限为（具体期限），自（具体日期）起至（具体日期）止。

第三条工程报酬。

1、甲方应按照本合同约定向乙方支付工程报酬，具体金额为，（具体金额）。

2、工程报酬支付方式，（支付方式描述）。

第四条工程质量要求。

1、乙方应按照国家有关标准和甲方要求，保证工程质量符合相关规定。

2、如因乙方施工质量问题造成工程质量不符合要求，乙方应承担相应责任并进行整改，如造成损失，乙方应进行赔偿。

第五条安全生产责任。

1、乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，保障施工人员的人身安全。

2、如因乙方违反安全生产规定造成事故，乙方应承担相应责任并进行赔偿。

第六条材料采购。

1、乙方应按照甲方要求进行材料采购，并保证采购的材料符合国家标准和工程要求。

2、如因乙方采购材料质量问题造成工程质量不符合要求，乙方应承担相应责任并进行整改，如造成损失，乙方应进行赔偿。

第七条竣工验收。

1、工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

2、如验收合格，甲方应及时支付工程报酬；如验收不合格，乙方应进行整改并重新通知甲方进行验收。

第八条违约责任。

1、如因乙方原因导致工程质量不符合要求或施工延期等问题，乙方应承担相应违约责任。

2、如因甲方原因导致工程延期或影响工程质量，甲方应承担相应违约责任。

第九条保密条款。

双方应对本合同涉及的商业秘密和技术资料等保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。

配电工程施工合同

10KV高压供电专线及高低压变配电供电工程施工合同(以下简称甲方）(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的＊**＊**小区永久性用电变配电工程按期保质完工,经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵守执行。

一、工程慨况1、工程名称:*＊＊＊*＊10KV高压供电专线及***＊住商楼、***地下室及＊＊*地下室、幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。

2、工程地点：＊*＊*＊*＊*小区项目工地。

二、承包内容和施工范围1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的图纸审核、施工、监理、验收全部工作。

2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。

其中包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低压用户“一户一表"交产验收部分(后面简称“一户一表”部分）。

高压专线部分施工范围为乙方负责从＊＊*＊*变电所接10KV高压开关出线间隔引出一组高压电缆，到*＊＊＊*高压环网柜或分支箱的设备。

高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧，再从箱变低压侧引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、商铺、幼儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、安装调试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际配置的要求为准）。

承包范围与*＊*＊**＊工程项目《10KV高压供电专级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致.3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理,办好交产手续,将各电度表抄表及收费移交给当地供电局直接管理（简称直供电）。

4、高压专线容量应满足《中华人民共和国电力法》和《电气安装工程验收规范》、满足***＊*项目规划图中所有住户居民、商业、动力、物业、消防、户外照明、景观等用电要求。

三、乙方负责采购的设备及材料要求1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业相关标准，生产企业应通过ISO9001质量体系认证,产品应通过“3C”认证并通过电力管理部门批准的入网产品。

配电工程施工合同

配电工程施工合同甲方（甲方全称）、乙方（乙方全称），经友好协商，就甲方委托乙方进行配电工程施工事宜达成如下协议，以明确双方权利和义务：第一条项目概述1.1 甲方委托乙方对项目（项目名称）进行配电工程施工，包括但不限于线路敷设、设备安装、测试调试等工程内容。

1.2 项目地址：（具体地址）1.3 项目工期：从合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。

第二条工程内容2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，按照国家有关标准和规定进行工程施工。

2.2 施工过程中，乙方需按照进度计划，保质保量完成各项工程内容，并确保工程质量符合相关要求。

2.3 乙方负责选购所需的施工材料和设备，并保证材料符合国家标准，设备符合要求。

第三条技术保证3.1 乙方施工过程中，如有技术问题需要及时与甲方商讨，确保工程顺利进行。

3.2 施工结束后，乙方应提供相关技术资料和保修承诺，并对施工过程中发现的问题负责解决。

第四条工程验收4.1 工程完成后，乙方应与甲方一同进行工程竣工验收，确保工程质量达到双方约定的标准。

4.2 工程竣工验收不合格的，乙方应及时整改，并在规定时间内完成重新验收。

第五条施工进度及款项支付5.1 施工过程中，乙方应按照约定的进度计划进行工程施工，如遇特殊情况需延期或调整进度计划，应提前与甲方协商并取得书面同意。

5.2 甲方应按照约定的支付比例，及时支付乙方相应的款项，以保证施工进度顺利进行。

第六条紧急情况处理6.1 如在施工过程中出现紧急情况，乙方应立即通知甲方，并采取有效措施予以处理，以减少可能的损失。

6.2 甲方在收到乙方通知后，应及时配合乙方处理紧急情况，以确保工程顺利进行。

第七条违约责任7.1 如因乙方原因导致工程质量不符合要求或造成工期延误的，乙方应承担相关责任，并赔偿甲方因此产生的损失。

7.2 如因甲方原因导致工程质量不符合要求或造成工期延误，甲方应承担相关责任，并赔偿乙方因此产生的损失。

第八条保密条款8.1 双方在履行本合同过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息均应保密，不得向第三方泄露。