基础设施建设合同范文(完整版)
基建地基合同5篇
基建地基合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（建设单位）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包单位）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需进行基建项目，经公开招标（或经双方协商），决定由乙方承担该项目的地基工程。
为明确双方的权利与义务，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：地基处理、桩基工程及其他相关附属项目。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
二、工程期限1. 开工日期：本工程自合同签订之日起XX日内开工。
2. 竣工日期：本工程应于开工后XX日完成。
如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，须经甲方确认后顺延工期。
三、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币[大写金额]圆整（￥[金额]元）。
工程造价已包括材料费、人工费、税金等所有费用，除合同约定的变更外，甲方无需另行支付其他费用。
2. 支付方式：本合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；地基工程完成XX%时，支付XX%；工程竣工验收合格后XX日内支付余款。
四、工程质量与验收1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范及设计要求进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对施工现场进行质量检查与监督。
如发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至满足要求。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后XX日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
如验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
五、工程变更及违约责任1. 工程施工过程中，如因设计或甲方原因需要变更工程内容或规格，须书面通知乙方，并签订变更协议。
乙方按变更后的要求执行。
2. 若因乙方原因未能按合同约定的工期完成工程，每延误一天，乙方应支付甲方违约金人民币[违约金金额]元整。
若因甲方原因造成工程延误，工期相应顺延。
但如因不可抗力因素导致工程延误，双方均不承担违约责任。
村级基础设施施工合同6篇
村级基础设施施工合同6篇篇1村级基础设施施工合同一、甲方（建设承包方）：单位名称：___________法定代表人：___________地址：___________电话：___________传真：___________乙方（委托方）：单位名称：___________法定代表人：___________地址：___________电话：___________传真：___________鉴于甲方具有从事基础设施施工的资质和能力，乙方委托甲方承办村级基础设施施工项目，经双方友好协商，签订本合同并共同遵守之。
二、工程地点：___________三、工程内容：1、本项目包括但不限于以下工程内容（详见附件一）；2、工程质量应符合国家相关标准和规定；3、工程款支付方式：按进度支付，具体支付比例及时间详见附件二。
四、工程合同价款：1、总价款：___________元（人民币）；2、价款支付方式：按工程进度支付，第一笔款项不得低于总价款的______%。
五、工程期限：1、工期：自______年______月______日起，至______年______月______日止；2、工期延伸：若因不可抗力等原因导致工程延期，则按照双方协商决定具体工期；3、如因甲方原因导致工程延期，则乙方有权要求甲方支付延期违约金。
六、工程质量保证：1、甲方对工程质量负责，如发现工程质量问题，应承担相应责任；2、工程保修期：自工程竣工之日起，保修______年。
七、合同变更：1、如有需要变更合同内容，双方应经协商一致，并签订书面变更协议；2、未经乙方同意，甲方不得擅自变更合同内容。
八、违约责任：1、若一方未能履行合同义务，应承担相应责任；2、除不可抗力等特殊情况外，违约方应支付相应违约金。
九、争议解决：1、因合同履行发生争议，应通过友好协商解决；2、若协商未果，应由______仲裁委员会进行仲裁；3、仲裁裁决为最终裁决。
十、合同效力：1、本合同自双方盖章之日起生效；2、合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。
基建合同书6篇
基建合同书6篇第1篇示例：随着经济的快速发展和城市化进程的加快，基础设施建设愈发成为国家和地方政府的重要工作之一。
而基础设施建设的核心就是基础设施的建设，而基建合同书则是基础设施建设的核心文件之一。
基建合同书，也称为基础设施建设合同书，是双方在基础设施建设项目中签署的一种合同文件，用于约定项目的具体内容、工程进展、工程质量等重要事项。
基建合同书通常由政府或项目业主和承建单位签署，是约定双方权利和义务的书面文件。
基建合同书的内容通常包括项目的名称、工程范围、工程内容、工程造价、工程进度、质量标准、施工安全要求、违约责任等重要内容。
工程范围是基建合同书中最为重要的部分之一，它规定了项目的具体范围和工程内容，为项目的后续施工提供了具体的依据。
基建合同书还会对工程的质量标准进行详细规定，以确保工程的质量得到有效保障。
基建合同书中也会约定工程的进度和工程造价等具体细则，以确保项目的按时按质进行。
在签订基建合同书时，双方应当严格遵守合同的各项约定，确保项目的顺利进行。
一旦发生合同纠纷，双方可以根据合同中约定的仲裁方式进行解决，以保障双方的合法权益。
基建合同书是基础设施建设项目中非常重要的文件，它约定了项目的具体细节和双方的权利义务，是基础设施建设的法律依据。
只有在严格遵守合同的基础上，项目才能够顺利完成，为城市的快速发展和经济的繁荣做出贡献。
【这段内容是根据上下文进行概述和总结，可根据实际情况调整增减具体内容】。
基建合同书对于基础设施建设项目的顺利进行具有非常重要的作用。
通过签订基建合同书，双方可以明确工程的范围、工程的质量标准、工程进度等重要内容，从而确保项目的规范进行。
基建合同书也为项目的后续管理提供了重要的依据，可以有效保障双方的合法权益。
希望相关部门在签订基建合同书时制定合理的条款，细致入微地约定双方的权利义务，为项目的顺利进行提供有力支持。
【这段是总结建议】。
第2篇示例：近年来，基建合同书在各行各业中被广泛运用，其作用日益凸显。
基础设施建设合同三篇
基础设施建设合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行基础设施建设的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程规模：____________1.5 工程预算：____________二、合同金额与支付2.1 合同金额：双方确认，本合同的合同金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2.2 支付方式：（1）甲方在本合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同金额的30%作为预付款。
（2）工程进度达到合同约定的比例后，乙方相应的进度报告，甲方应在收到报告后10个工作日内支付相应比例的工程款。
（3）工程验收合格后，甲方应在验收报告出具后10个工作日内支付剩余的合同金额。
三、工程进度与质量3.1 工程进度：乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工，如有特殊情况导致无法按计划进行，乙方应提前向甲方书面说明，并征得甲方同意。
3.2 工程质量：乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量符合甲方的要求。
四、合同的履行与维修4.1 乙方应按照合同约定完成施工，并保证工程的正常使用。
4.2 工程验收合格后，乙方应按照约定相应的售后服务，对工程进行维修、保养。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的1%至5%，具体比例由双方协商确定。
5.2 甲方未按照约定支付合同款项，乙方有权拒绝继续履行合同，并要求甲方支付违约金，违约金为未支付款项的1%至5%，具体比例由双方协商确定。
六、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
基础设施施工合同模板（精选5篇）
基础设施施工合同模板（精选5篇）基础设施模板篇1发包单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。
②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。
并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。
属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。
基础设施建设工程合同范本
基础设施建设工程合同范本（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如公文写作、报告体会、演讲致辞、党团资料、合同协议、条据文书、诗词歌赋、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as official document writing, report experience, speeches, party and group materials, contracts and agreements, articles and documents, poems and songs, teaching materials, essay collections, other sample essays, etc. Learn about the different formats and writing styles of sample essays, so stay tuned!基础设施建设工程合同范本基础设施建设工程合同范本（精选16篇）基础设施建设工程合同范本篇1甲方：乙方：经甲、乙双方协商，就甲方厂区基建工程施工事项达成协议：一、工程名称：察右中旗环城商砼厂区内“五通一平”基础设施配套建设工程。
村级基础设施建设施工合同5篇
村级基础设施建设施工合同5篇篇1甲方（发包方）：__________________村委会乙方（承包方）：__________________建筑公司鉴于甲方需要建设村级基础设施，经过公开招标，确定乙方为本次工程的施工单位。
甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就本次施工事宜达成如下协议：一、工程概况2. 工程地点：__________________村3. 工程内容：包括但不限于道路修建、桥梁建设、绿化工程、水利设施等村级基础设施建设项目。
二、合同工期1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
三、工程质量和验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告。
甲方接到报告后，组织验收小组对工程进行验收。
3. 若工程验收不合格，乙方应负责返工，并承担由此造成的一切损失。
四、工程造价和支付1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款。
具体支付节点和比例如下：（1）工程开工后，甲方支付工程总造价的______%作为预付款。
（2）工程进行到一半时，甲方支付工程总造价的______%。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的工程款。
五、材料设备供应1. 工程施工所需的材料和设备由乙方负责采购和供应。
2. 乙方应确保所采购的材料和设备符合国家标准和工程设计要求。
六、安全生产和文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应做好文明施工，保持施工现场整洁，防止环境污染。
七、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
2. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任。
3. 若因不可抗力因素导致工程延期或损失，甲乙双方应协商解决。
基础设施施工合同(3篇)
基础设施施工合同（3篇）基础设施施工合同（3篇）基础设施施工合同篇1 发包人(全称)： (以下简称甲方)承包人(全称)： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额暂估价(大写)： (人民币)(小写)： (人民币)以实际工程量为准进行结算六、工程款支付1、工程开工付至合同价的40%;2、工程完成50%时付至合同价的70%3、工程验收合格后付至合同价的100%;七、质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3.严格执行施工规范、安全操作规程。
防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。
4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。
处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。
八、工程工期1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。
九、工程验收1.本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范按照国家质量评定验收标准。
2.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲方进行竣工验收。
基础设施工程合同(3篇)
第1篇合同编号：_______签订日期：_______签订地点：_______甲方（建设单位）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（施工单位）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方需新建/改建/扩建某基础设施项目，乙方愿意承担该项目的施工任务。
为明确双方的权利、义务，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程规模：_______4. 工程内容：包括但不限于道路、桥梁、隧道、排水、照明、绿化等基础设施施工。
5. 工程总投资：_______（人民币大写：_______）二、合同工期1. 开工日期：_______2. 竣工日期：_______3. 工期总天数：_______4. 中间交工工程的开工和竣工时间：_______三、工程质量1. 工程质量标准：按照国家现行相关标准和规范执行。
2. 施工单位应具备相应的资质等级，严格按照设计图纸、施工规范和操作规程进行施工。
3. 乙方应建立健全质量管理体系，对建材、构配件、设备、商品混凝土等严格按设计采购和检验制度、工序管理、检测制度进行管理。
四、工程款支付1. 乙方在工程开工前，应向甲方提交施工组织设计、施工方案、施工进度计划等相关资料。
2. 甲方在收到乙方提交的资料后，按照合同约定支付预付款。
3. 工程进度款按实际完成工程量支付，支付比例及时间节点由双方协商确定。
4. 工程竣工结算后，甲方应在30日内支付乙方剩余工程款。
五、工程变更与索赔1. 因设计变更、工程量增加、不可抗力等原因导致工程进度、质量或费用发生变化时，双方应协商解决。
2. 任何一方因工程变更、索赔等原因造成的损失，由责任方承担。
六、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的，应承担相应的违约责任。
基建合同书5篇
基建合同书5篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________鉴于甲方需要完成某些基础设施建设，经公平、公正、平等的方式，决定委托乙方进行建设，现双方就有关事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同书基于甲方的需求与乙方的专业能力，双方经过友好协商，达成基建合作意向。
目的是明确双方在基建过程中的权利与义务，确保工程顺利进行，保护双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：__________________4. 工程规模：__________________5. 工程期限：自合同签订之日起至工程竣工之日止。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点支付工程款项：（1）合同签订后______日内支付预付款______%；（2）工程进展至______%时支付______%；（3）工程竣工并验收合格后支付尾款。
四、工程质量与验收1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及合同约定，若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
甲方应在收到通知后______日内组织验收。
3. 若工程验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担整改费用。
五、工程变更与调整1. 若工程实施过程中发生变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。
2. 若因变更导致工程价款调整，双方应根据实际情况调整工程总价款。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停工，并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。
七、其他事项1. 甲方应向乙方提供必要的施工条件，确保工程顺利进行。
基建合同书样本(精选5篇)
基建合同书样本（精选5篇）基建合同书样本1发包方：___________________(以下称甲方)承包方：___________________(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商鉴定本合同，共同信守。
1.工程名称：校内部安装工程2.工程地点：江桥镇封浜村638号承包内容：厨房设备、校门、行政办公室、电脑房、图书馆等防盗门窗、食堂、饮水间后期扫尾工程。
3.共计人民币____________元。
4.工程价款和费用的结算依据和付款方法：______________________。
5.工程安排日期：20xx年12月1日6.工程竣工日期：20xx年12月23日7.工程质量：以区镇药品食品监督部门和防疫部门意见为基本要求，以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
8.甲方主要义务：工程质量、工程时间9.乙方主要义务：包工包料、完成甲方所需求、质量第一原则、按图施工。
10.乙方按甲方规定的时间竣工。
11.工程竣工后保修期一年。
在保修期内，属于承包方施工责任造成的，由承包方负责免费修理。
属于发包方或设计责任造成的由甲方自理。
12.因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
13.合同未尽事宜，双方可另行补充协议。
14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。
至竣工办理交工验收和款项结清时为止。
但保修一条除外。
15.本合同一式三份，双方各一份、镇有关部门一份。
发包方(盖章)：_______________承包方(盖章)：_________________法定代表人(签字)：______________法定代表人(签字)：_______________签订地点：_____________________签订地点：_____________________20xx年x月x日20xx年x月x日基建合同书样本2甲方：乙方：经甲乙双方协商，甲方委托建筑工程队建造房一幢，本建筑总平方面积为m，每平方米价格为___元，合计总金额为___元；瓷砖地板砖每平方米价格为___元，楼梯、卫生间平方面积双算，总平方面计算以上楼板覆盖面为准。
新建住宅小区基础设施建设合同5篇
新建住宅小区基础设施建设合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（建设单位）：[建设单位名称]乙方（施工单位）：[施工单位名称]根据《中华人民共和国合同法》、国家有关基础设施建设的相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就新建住宅小区基础设施建设事宜达成如下协议：一、工程概况工程地点：[具体地址]。
承包范围：包括但不仅限于供水、供电、排水、通讯、燃气、有线电视、安防监控等基础设施的建设。
二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日。
竣工日期：XXXX年XX月XX日。
合同工期总日历天数：XX天。
如遇不可抗力因素导致无法按期完成，须经甲乙双方协商后顺延工期。
三、工程标准与要求本工程须符合国家及地方相关基础设施建设的规范和要求，包括但不限于设计、材料选用、施工质量和安全标准等。
乙方应确保施工质量，遵守安全操作规程，确保工程安全。
四、工程造价与支付条款1. 工程总造价：[具体金额]。
工程造价包含但不限于材料费、人工费、设备购置费及安装调试费用等。
乙方不得在施工过程中要求超出合同规定的额外费用。
如工程量有变化，则根据实际工程量调整造价。
篇2甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保新建住宅小区基础设施建设的顺利进行，明确甲乙双方的权利义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本工程的建设施工事宜，达成如下协议：一、工程概况2. 工程地点：具体地址按照甲方提供的蓝图确定。
3. 工程内容：包括但不限于道路、绿化、给排水、电力、通讯、照明等基础设施的建设。
二、工程期限1. 工程开工日期：自合同签订之日起XX日内开工。
2. 工程竣工日期：开工之日起计算XX个月。
三、工程造价及支付方式1. 工程造价：总造价为人民币______元整（￥______元）。
具体造价按照双方确认的预算书确定。
村级基础设施施工合同3篇
村级基础设施施工合同3篇篇1村级基础设施施工合同合同编号：XXXXX甲方（施工方）：XXX建筑工程有限公司乙方（需建设村级基础设施的村委会）：XXXX村委会鉴于甲方具备从事建筑工程施工的资质和能力，乙方需要委托甲方进行村级基础设施的施工，现就相关事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：XXXX村基础设施建设工程1.2 项目地址：XXXX村1.3 项目内容：包括但不限于道路、排水系统、照明设施等基础设施工程1.4 项目施工周期：XX个月第二条合同价格2.1 本合同总价为XXXXX元整（大写），具体包括工程款、材料款、设备款、管理费、税金等。
2.2 合同价款支付方式：工程款按进度支付，具体分期为：首期XX%、第二期XX%、第三期XX%、尾期XX%。
第三条工程质量3.1 施工方应严格按照相关法律法规、技术标准和图纸要求进行施工，确保工程质量符合要求。
3.2 如在保修期内发生质量问题，施工方应及时进行整改，直至问题完全解决。
第四条工期保证4.1 甲方应按照合同约定的工期完成工程，并保证工程进度顺利，否则应承担延期责任。
4.2 乙方应协助提供必要的工程施工条件，如场地、用水、用电等。
第五条管理费用5.1 甲方应自行承担施工期间的管理费用，包括但不限于人工、住宿、餐饮等。
第六条保险条款6.1 甲方应购买施工过程中的建筑工程保险，确保工程施工期间的安全。
6.2 如因工程施工过程中发生意外造成乙方损失，甲方应按照保险公司的理赔规定进行赔偿。
第七条违约责任7.1 若一方未履行合同约定的义务，应当承担相应的违约责任，并依法赔偿对方因此造成的损失。
第八条法律适用与争议解决8.1 本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。
8.2 双方因本合同的履行发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，应提交相关法律机构处理。
第九条合同生效与变更9.1 本合同一式两份，自双方盖章之日起生效。
9.2 本合同任何变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。
基建工程项目施工合同范本（三篇）
基建工程项目施工合同范本甲方：地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方：地址：法定代表人：电话：传真：邮编：鉴于，甲方拥有相应资金和资源，希望在某一地区进行基建工程项目的施工，并委托乙方担任该项目的施工工作。
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的1.1 乙方应根据甲方的要求，在指定地点按照相关技术规范和标准，进行基建工程项目的施工。
1.2 甲方应根据合同约定，支付相应的施工款项，并提供必要的技术和资源支持。
第二条工程范围2.1 本工程的范围为（具体描述工程项目的内容和规模）。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工设计图纸，进行工程的施工和安装，并确保工程质量符合相关法律法规和标准的要求。
第三条工期和进度3.1 本工程的工期为（具体约定工程的施工时间）。
3.2 乙方应确保工程施工按照合同约定的工期进行，如需延期应提前书面通知甲方，并经双方协商确定新的工期。
3.3 乙方在甲方要求的情况下，应提供工程进度表和施工计划，以便甲方及时了解工程进展情况。
第四条价格和支付方式4.1 本工程的总价为人民币（具体金额）。
4.2 甲方按照以下方式支付工程款项：(1) 工程开工前支付总价的（具体比例）；(2) 工程完成验收合格后支付总价的（具体比例）；(3) 工程完工后支付总价的（具体比例）。
4.3 乙方完成阶段性工程后，应向甲方提供相应的工程进展报告和要求支付款项的书面申请。
4.4 甲方应在收到乙方的支付申请后，根据合同约定的支付比例及时支付相应款项。
第五条资源配备5.1 甲方应向乙方提供必要的工程资源和施工材料，并确保其质量符合相应的标准。
5.2 乙方应按照合同约定的施工要求，合理使用和管理甲方提供的工程资源和施工材料。
第六条质量保证6.1 乙方承诺在工程施工过程中，严格按照相关技术规范和标准进行施工，并保证工程的质量。
6.2 如工程质量不符合相关要求，乙方应承担修理、更换或重新施工的责任，直至工程质量合格为止。
新建住宅小区基础设施建设合同5篇
新建住宅小区基础设施建设合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1新建住宅小区基础设施建设合同甲方：______________（甲方单位名称）乙方：______________（乙方单位名称）根据《中华人民共和国合同法》和国家相关规定，甲、乙双方经友好协商一致，就新建住宅小区基础设施建设事宜，达成如下合同：一、项目名称及位置1.1 项目名称：新建住宅小区基础设施建设项目1.2 项目位置：____________________（项目详细地址）二、建设内容2.1 本合同所指基础设施包括但不限于道路、人行道、绿化、照明、供水、供电等必要设施。
具体建设内容详见附件《基础设施建设清单》。
三、工程质量标准3.1 建设应符合国家、地方有关建设标准和规范要求，保证工程质量符合国家相关规定。
3.2 工程质量不达标的，乙方应承担修复责任，直至达到标准要求为止。
四、合同价款及付款方式4.1 本合同总价款为_______________元人民币（￥____________）。
4.2 乙方应按以下进度支付价款：4.2.1 完工验收合格前，乙方支付价款总额的40%；4.2.2 完工验收合格后，乙方支付价款总额的30%；4.2.3 项目最终竣工验收合格后，乙方支付价款总额的30%。
五、竣工验收及保修期5.1 项目竣工验收合格前，乙方应保证施工质量符合相关标准。
甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可交付使用。
5.2 保修期为______年，乙方在保修期内对工程有义务进行免费维修和保养。
六、违约责任6.1 如乙方未按约定完工或工程质量不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。
6.2 如甲方未按约定支付价款，应承担支付滞纳金等法律责任。
七、争议解决7.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，应提交________仲裁委员会仲裁。
八、其他事项8.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
8.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章生效。
新建住宅小区基础设施建设合同6篇
新建住宅小区基础设施建设合同6篇篇1新建住宅小区基础设施建设合同甲方：_________（以下简称甲方）乙方：_________（以下简称乙方）鉴于甲方拥有______小区建设的用地，为了保障小区居民的生活质量，甲、乙双方经友好协商，达成以下合同。
第一条基础设施建设范围及标准1.1 甲方将______小区的基础设施建设项目交由乙方负责，建设包括但不限于道路、水电、燃气、通信、绿化等。
1.2 本合同约定的基础设施建设标准按照国家有关规定及甲方的要求执行。
第二条工程质量要求2.1 乙方承诺所建设的基础设施工程质量符合国家相关标准，并对建设期内出现的质量问题承担相应责任。
2.2 乙方应保证在建设过程中严格遵守建设规范和安全标准，确保工程建设的安全、稳定、高效。
第三条工程进度及验收3.1 乙方应根据本合同约定的工程进度进行施工，如有延迟应提前向甲方提出延期方案并得到同意。
3.2 基础设施建设项目全部完工后，由甲、乙双方共同进行验收。
如验收合格，乙方需提供相应的竣工资料，如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改直至合格为止。
第四条资金支付4.1 甲方应按照工程进度及质量情况向乙方支付相应款项，支付方式约定在合同附件中。
4.2 乙方应按照约定的支付方式提供相应的发票及相关资料，确保资金的使用透明合法。
第五条竣工保修5.1 乙方应对基础设施建设的质量给予一年保修期，保证在保修期内提供免费的维修服务。
5.2 保修期满后，乙方应继续提供基础设施建设技术支持和维护服务，直至甲方能够自行维护为止。
第六条违约责任6.1 任何一方违反职责，导致合同无法履行或者严重影响到合同目的的，应承担相应的违约责任。
6.2 违约方需向对方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。
第七条争议处理7.1 本合同的解释权属于甲、乙双方，如在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，应向______仲裁委员会申请仲裁。
7.2 仲裁裁决是终局裁决，对双方具有约束力。
基础设施建设投资合同三篇
基础设施建设投资合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方投资乙方基础设施建设的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1.1 甲方拟对乙方的基础设施建设项目进行投资，以提升乙方基础设施的建设和运营水平。
1.2 乙方同意接受甲方的投资，并按照本合同的约定履行相关义务。
二、投资金额与支付方式2.1 甲方应向乙方投资总金额为人民币【】万元（大写：【】万元整），用于乙方基础设施建设的相关费用。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款 schedule，将投资款项支付给乙方。
2.3 甲方支付投资款项后，乙方应及时向甲方合规的财务报表，以明细投资款项的用途和流向。
三、投资项目的实施与监管3.1 乙方应按照双方约定的时间表和质量要求，完成投资项目的建设。
3.2 甲方有权对乙方项目的实施情况进行监督和检查，以确保项目按照约定的标准进行。
3.3 乙方应定期向甲方报告项目的进展情况，包括但不限于项目的施工进度、质量情况、资金使用情况等。
四、投资回报及利润分配4.1 乙方应保证投资项目的经济效益，确保甲方获得约定的投资回报。
4.2 投资项目的利润分配按照双方约定的比例进行，具体比例在本合同的附件中约定。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。
5.2 如果乙方不能按照约定的时间表和质量要求完成项目，甲方有权要求乙方支付逾期违约金。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
6.2 如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【】年。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
新建住宅小区基础设施建设合同5篇
新建住宅小区基础设施建设合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（建设单位）：[建设单位名称]乙方（施工单位）：[施工单位名称]鉴于甲方需在其土地上进行新建住宅小区的基础设施建设，故此与乙方达成以下合同条款，以明确双方权益及职责。
一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：新建住宅小区的基础设施建设，包括但不限于道路、绿化、照明、排水、供水、供电、供气、通讯等。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如有特殊原因需要延长工期，须经甲方书面确认。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币[具体金额]（¥[具体金额]元）。
该款项包括施工、材料、设备采购等费用。
具体支付方式和时间按本合同附件《工程款支付计划表》执行。
2. 若超出约定工程内容，应签订补充合同，确定增加费用及支付方式。
除特殊说明外，所有附加费用按本合同规定的支付方式支付。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任并承担相应损失。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的XX日内组织验收，并签署验收报告。
如验收不合格，乙方应按要求整改直至验收合格。
五、工程变更与调整若因设计变更或其他不可抗力因素导致工程内容或工程量发生变化时，双方应及时协商并签订书面变更协议，明确变更内容、价款及工期调整等事项。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应按未付款项的XX%向乙方支付违约金。
逾期超过XX日时，乙方有权暂停施工，直至甲方支付相应款项。
由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付相当于合同总价款XX%的违约金；逾期超过XX日时，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
篇2合同编号：[具体编号]甲方（建设单位）：[建设单位名称]乙方（施工单位）：[施工单位名称]鉴于甲方需在其土地上新建一住宅小区，并需要进行相关基础设施建设，故委托乙方承担本次基础设施建设的施工任务。
2024年基础设施建设工程合同(3篇)
2024年基础设施建设工程合同甲乙双方经友好协商，就甲方厂区基建工程施工相关事宜达成以下协议：一、工程名称：甲方察右中旗环城商砼厂区内“五通一平”基础设施配套建设工程。
二、工程建设内容：包括厂区平整、院面硬化、道路建设、机井一眼及电力基础设施。
三、承包方式：乙方采取包工包料的形式进行施工。
四、工程造价：具体金额详见附表。
五、工程期限：本工程定于____年____月____日开工，____年____月____日完工。
六、质量要求：乙方必须严格遵守国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
若工程未达到规定标准，甲方有权不予验收，并要求乙方无条件返工，乙方需承担相应的返工损失。
七、付款方式：1. 工程峻工后，经甲方验收合格，甲方将支付乙方工程造价款的____%。
2. 乙方剩余____%工程款作为质保金，待质保期满（质保期一年）后两月内支付。
八、对于本协议未涉及的其他事宜，甲乙双方应友好协商解决。
九、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方（公章）：____法定代表人（签字）：____签订日期：____年____月____日乙方（公章）：____法定代表人（签字）：____签订日期：____年____月____日____2024年基础设施建设工程合同（二）甲乙双方遵循《中华人民共和国建筑合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》的规定，于____年____月____日达成协议，乙方承担本工程的施工建设。
为确保双方在施工过程中的权利和义务得到明确，促进双方协作配合，保障工程质量并按时完成，特此签订以下合同，共同遵守执行。
一、工程概况本合同所涉工程包括以下内容：1. 工程名称：____2. 工程地点：____3. 承包范围：____4. 结构形式及建筑面积：____二、承包方式及工程造价1. 承包方式：甲乙双方经协商一致，确定本工程采取包工、包料、包质量、包安全的方式。
2. 工程造价：合同暂定工程造价为人民币____元。
基础设施建设合同
基础设施建设合同第一篇范文：合同编号：[合同编号]甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方为实施某项工程需要进行基础设施建设，乙方具有完成该工程的能力和条件，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程内容1.1 本合同约定的工程内容为：[具体工程内容]。
1.2 工程地点：[工程地点]。
1.3 工程规模：[工程规模]。
1.4 工程质量标准：[工程质量标准]。
第二条合同价格2.1 本合同约定的工程合同价格为：[合同价格]，币种为：[币种]。
2.2 乙方应当按照本合同约定的工程内容、工程量和工程质量标准完成工程建设，甲方应当按照本合同约定的价格支付合同价款。
第三条合同履行3.1 乙方应当按照合同约定的工程内容、工程量和工程质量标准完成工程建设，并保证工程安全、按时交付。
3.2 甲方应当按照合同约定的价格支付合同价款，并保证乙方的合理利润。
3.3 双方应当相互配合，共同解决工程建设过程中出现的问题，确保工程顺利进行。
第四条合同价款的支付4.1 本合同价款分为[几个阶段]支付，具体支付时间和金额如下：（1）[第一阶段支付时间和金额]；（2）[第二阶段支付时间和金额]；（3）[第三阶段支付时间和金额]；（4）[第四阶段支付时间和金额]；4.2 甲方支付合同价款时，应当提供合法的支付凭证，乙方应当提供合法的发票。
第五条合同的变更和解除5.1 双方同意，合同的变更和解除必须采取书面形式，经双方协商一致并签字盖章后生效。
5.2 合同的变更和解除不影响双方因合同履行所形成的权利和义务。
第六条违约责任6.1 乙方未按照本合同约定的工程内容、工程量和工程质量标准完成工程建设的，甲方有权要求乙方改正，乙方应当承担相应违约责任。
6.2 甲方未按照本合同约定的价格支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付，甲方应当承担相应违约责任。
第七条争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-4890-69
基础设施建设合同范文
(完整版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
基础设施建设合同范文(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
发包方为甲方：
承包方为乙方：
为搞好我村农田水利基础设施的建设，经村支两
委，党员，组长及村民代表商讨决定，把风车坝渠道
还没有修的1300米实行包工包料，公开招标。
乙方以
每米120元中标，现双方特制定如下条款：
1、乙方必须服从甲方对工程质量的监督要求。
2、乙方负责风车坝渠道与鸟子冲汇合处到芙蓉井
田边水泥路处，1300米清淤。
3、乙方负责清除渠道两边所有杂草和底板污泥，
以实底为准。
4、乙方负责渠道底板平水测量，要挖高、低填为
准。
5、两边挡水墙用混泥土满浆灌满，两边都要达到
高50公分，宽15公分，底板要达到7公分厚，75公分宽由乙方负责。
6、渠道标准为高50公分X宽75公分，三面压光由乙方负责。
7、水渠下方人行道，由乙方负责填平，利于看水通行。
8、工程完工付款了30%，20xx年3月1日工程款全部付清。
9、以上条款望双方共同遵守。
10、本合同共一页，一式三份，甲、乙双方各存一份，上交一份。
甲方签字盖章：
乙方签字：
年月日：
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。