履约担保协议书(一)-建设工程合同
工程履约担保合同合同范本
工程履约担保合同合同范本【甲方(业主)】与【乙方(承包商)】经友好协商,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就【某工程项目名称】达成如下工程履约担保合同:一、合同基本信息1. 工程项目名称:_________2. 工程项目地点:_________3. 工程项目内容:_________4. 合同金额:___________5. 履约期限:从____年____月____日至____年____月____日6. 合同编号:_________7. 签订日期:____年____月____日8. 签订地点:_________二、担保范围乙方应向甲方提供全面的履约保证,包括但不限于工程质量、工期、安全和其他相关方面的担保责任。
三、担保金额及有效期1. 担保金额为本合同总金额的____%,即人民币____元整。
2. 担保有效期自合同生效之日起至工程竣工验收合格且保修期满止。
四、担保方式乙方应以银行保函或其他等效担保形式,向甲方提供本合同约定的担保金。
五、违约责任如乙方未能按照本合同的规定履行其义务,应当承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的所有损失。
六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲乙双方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_____________________法定代表人(签字):_____________________乙方(盖章):_____________________法定代表人(签字):_____________________日期:____年____月____日。
建设工程合同含履约保函
建设工程合同含履约保函一、建设工程合同概述建设工程合同是指建设单位(甲方)与施工单位(乙方)之间,就某一建设工程项目的施工任务、质量、工期、造价等条款达成的书面协议。
合同的目的在于明确双方的权利和义务,确保工程顺利完成。
二、履约保函的定义及作用履约保函是银行或其他金融机构出具的一种担保文件,保证如果乙方未能按照合同约定履行义务,银行或金融机构将按照保函的金额向甲方支付赔偿。
它是对乙方履约能力的一种担保,也是对甲方权益的一种保障。
三、履约保函范本解读1. 保函基本信息保函通常包含以下基本信息:保函编号、开立日期、有效期、保证金额等。
这些信息为保函的基本框架,确定了保函的法律效力范围。
2. 保证事项保证事项详细列出了乙方需履行的各项义务,如工程质量、工期要求等。
同时,会明确在哪些情况下,银行或金融机构需要承担赔偿责任。
3. 责任限额责任限额是指银行或金融机构承担的最大赔偿金额,通常不会超过合同总价的一定比例。
这一条款限定了赔偿的上限,保护了银行或金融机构的利益。
4. 索赔程序保函中会详细说明索赔的程序和所需材料,包括索赔通知的提交方式、时间和所需的证据等。
这有助于甲方在乙方违约时,能够迅速且正确地启动索赔程序。
5. 其他条款除了上述关键条款外,保函还可能包含其他细节性规定,如保函的修改、终止条件、争议解决方式等。
四、注意事项在实际操作中,双方应当注意以下几点:- 确保保函的真实性和有效性,避免因保函问题导致合同无法执行。
- 保函的金额应与合同风险相匹配,既不能过高增加乙方负担,也不能过低影响甲方利益。
- 双方应熟悉保函条款,明确在何种情况下可以启动索赔程序。
- 在合同执行过程中,及时沟通协商,尽量避免违约情况的发生。
五、结语通过以上对建设工程合同中履约保函范本的解析,我们可以看到,履约保函作为合同的重要组成部分,对于保障合同的顺利执行起着至关重要的作用。
在签订合同时,双方应充分理解和重视履约保函的内容,确保合同的公正性和执行力。
工程履约担保合同5篇
工程履约担保合同5篇篇1甲方(担保人):__________乙方(委托人):__________根据中华人民共和国有关法律法规,为保障工程合同的履行,维护双方权益,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,经友好协商,就甲方为乙方提供工程履约担保事宜达成如下协议:一、担保事项甲方同意为乙方就本次工程项目提供履约担保,担保金额为人民币__________元(大写:__________元整)。
担保期限为自工程开工之日起至工程竣工验收合格并完成所有合同义务之日止。
二、担保范围1. 乙方履行工程合同约定的各项义务,包括但不限于工期、质量、安全、文明施工等。
2. 因乙方违约所产生的违约金、赔偿金及实现债权和担保权利的费用。
三、担保方式本担保为连带责任担保,即当乙方未按照工程合同约定履行义务时,甲方将承担连带赔偿责任。
甲方有权在接到索赔通知后一定期限内履行担保责任。
四、甲方权利与义务1. 甲方有权监督乙方履行工程合同的情况,并要求乙方提供与工程相关的资料。
2. 乙方未按工程合同约定履行义务时,甲方承担担保责任,向受损方进行赔偿。
3. 甲方在履行担保责任后,有权向乙方追偿。
4. 甲方有权在乙方提供反担保措施后,决定是否接受其履约担保的继续。
五、乙方权利与义务1. 乙方应按时、按质完成工程合同约定的各项义务。
2. 乙方应向甲方提供真实、完整的工程资料,并接受甲方的监督。
3. 乙方因故不能履行工程合同时,应及时通知甲方,并采取有效措施防止损失扩大。
4. 甲方履行担保责任后,乙方应及时偿还甲方的代偿款项。
六、违约责任1. 乙方未按照工程合同约定履行义务时,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
2. 乙方未及时向甲方偿还代偿款项的,应按未偿还金额的一定比例向甲方支付滞纳金。
3. 甲乙双方因违反本合同约定而产生纠纷时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
工程连带担保协议书范本6篇
工程连带担保协议书范本6篇篇1甲方(担保方):____________________乙方(被担保方):____________________根据中华人民共和国相关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,保障各方的合法权益,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就甲方为乙方提供工程连带担保事宜,达成以下协议:一、协议目的甲方愿意为乙方进行工程建设的顺利进行提供连带担保,确保工程建设过程中的债务、责任及义务得到履行,维护工程建设相关方的合法权益。
二、担保事项1. 乙方在工程建设过程中因违约行为导致的赔偿责任;2. 乙方未能按照合同约定支付工程款、材料款等款项的债务;3. 乙方在工程建设过程中应承担的其他责任和义务。
三、担保期限本担保协议自签订之日起生效,至工程建设完成并经验收合格之日起满________年止。
四、担保方式本担保采用连带责任保证方式,即甲方对乙方在工程建设过程中的债务、责任及义务承担连带担保责任。
五、担保范围1. 本工程建设的全部合同金额;2. 因乙方违约导致的赔偿金额;3. 乙方未能支付的工程款、材料款等款项;4. 乙方在工程建设过程中应承担的其他责任和义务。
六、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供与工程建设相关的资料及信息;2. 甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督;3. 甲方承担连带担保责任,对乙方在工程建设过程中的债务、责任及义务进行担保;4. 甲方在承担担保责任后,有权向乙方追偿。
七、乙方的权利与义务1. 乙方应提供真实、完整的工程建设相关资料及信息;2. 乙方应按时、按质完成工程建设任务;3. 乙方应按照合同约定支付工程款、材料款等款项;4. 乙方应履行在工程建设过程中的其他责任和义务。
八、违约责任1. 乙方未能按照合同约定完成工程建设任务,应承担违约责任,并赔偿甲方及其他相关方的损失;2. 甲方在承担连带担保责任后,乙方未按时履行追偿义务的,甲方有权采取法律手段进行追偿。
建筑工程担保协议书
建筑工程担保协议书1. 协议缔约方1.1 甲方1.2 乙方2. 工程描述2.1 项目名称工程项目的正式名称为[工程项目名称],简称为[项目简称]。
2.2 工程地点工程项目位于[工程地点]。
2.3 工程描述具体工程的详细描述如下所示:[工程描述]3. 担保范围3.1 履约保证金甲方将向乙方支付履约保证金作为保证。
履约保证金的金额为[履约保证金金额]。
履约保证金将在工程竣工并验收合格后的[提款/退还]。
3.2 违约责任若乙方未能按照合同规定完成工程或出现违约情况,甲方有权使用履约保证金,以弥补损失并支付给其他承包商或相关方。
3.3 担保期限本担保协议的期限为工程项目开工之日起到工程项目竣工并验收合格之日。
4. 协议条款4.1 工程合同双方应在签署本协议后立即签署正式的工程合同,并确保合同中具体的工程范围、进度和付款方式等事项得到充分协商和确认。
4.2 保密义务双方应将与本协议相关的商业和技术信息保密,并不得将其透露给第三方,除非获得另一方书面许可。
4.3 变更和修订对于本协议的任何修改或修订,双方应达成书面一致并签署补充协议作为附件。
4.4 法律适用和争议解决本协议适用[适用的法律]。
双方如发生争议,应首先通过友好协商解决。
如协商未能解决,双方同意将争议提交[指定的仲裁机构]进行仲裁,并接受仲裁裁决的最终结果。
5. 协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效,在签字盖章前双方都有权随时终止本协议。
甲方:签字:____________日期:____________乙方:签字:____________ 日期:____________。
工程履约担保合同范本
工程履约担保合同甲方:地址:法定代表人:联系电话:乙方:地址:法定代表人:联系电话:鉴于:1.甲方拟委托乙方进行工程项目的实施,为确保工程按时、高质量完成,甲方要求乙方提供担保;2.乙方同意为保证工程履约提供担保,双方经友好协商,达成如下协议:一、工程基本信息1.工程名称:2.工程地点:3.工程规模:4.工程合同金额:二、担保方式1.乙方应在本合同签署之日起向甲方提供______(担保方式)的担保,担保金额为合同金额的_______%。
2.担保期限自工程验收合格之日起至_________(担保期限结束日期),期满自动解除担保责任。
三、担保责任1.在担保期限内,若工程未按照合同约定完成或存在严重质量问题,甲方有权向乙方主张担保责任,并要求乙方承担相关损失。
2.乙方应在甲方发出书面通知后_______(通知期限),向甲方提供相应的担保解决方案,确保工程按时、质量完成。
四、解除担保责任1.若工程验收合格并经甲方确认合格,乙方的担保责任自动解除,甲方不再向乙方主张担保责任。
2.若在担保期限内发生甲方和乙方共同认可的合法情形,导致工程无法按时、质量完成,乙方的担保责任自动解除。
五、其他条款1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2.本合同的任何修改或补充须经双方协商一致,并以书面形式作出。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方:(盖章)______________________法定代表人:______________________签字日期:_________________________乙方:(盖章)______________________ 法定代表人:______________________ 签字日期:_________________________。
施工合同履约保证金
施工合同履约保证金
合同范本专家的建议:
施工合同履约保证金。
合同编号,【编号】。
甲方(施工方),【甲方名称】。
乙方(委托方),【乙方名称】。
根据双方自愿,为了保证本合同的履行,甲乙双方达成如下协议:
1. 甲方在签订本合同之日起,应向乙方支付履约保证金【具体金额】,作为保证甲方按照合同约定履行义务的保证。
2. 履约保证金应以现金/银行汇票/保函等形式支付,并在合同终止或解除后【具体期限】内无息返还给甲方。
3. 若甲方未按合同约定履行义务,乙方有权在通知甲方后【具
体期限】内,扣除履约保证金以弥补损失,并有权要求甲方继续履
行合同或赔偿损失。
4. 若甲方按合同约定履行义务,乙方应在合同约定的时间内返
还履约保证金。
5. 双方同意,履约保证金不得用于支付其他费用或作为其他用途,仅限于保证合同的履行。
6. 履约保证金的数额应根据合同约定的履行义务和违约责任确定,甲乙双方应在合同中明确约定。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章),___________ 日期,___________。
乙方(盖章),___________ 日期,___________。
合同范本专家提示,在撰写施工合同履约保证金范本时,需根
据具体合同约定和法律法规进行调整,确保合同的合法性和有效性。
如有任何疑问,建议咨询专业律师或法律顾问。
建设工程担保合同范本6篇
建设工程担保合同范本6篇篇1甲方(担保人):_________________________乙方(借款人):_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程提供担保,为了明确双方的权利和义务,确保合同的履行,双方本着诚实、守信的原则,经友好协商,订立本合同。
一、担保事项1. 甲方同意为乙方就建设工程的实施提供连带责任担保。
2. 担保金额为人民币_________元整(大写:_________元整)。
3. 担保期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
二、担保范围1. 本担保合同涉及的建设工程包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 乙方未能履行建设工程施工合同义务时,甲方在本担保合同约定的担保范围内承担连带清偿责任。
包括但不限于:未按时开工、中途停工、质量不达标、工期延误等违约情形。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与建设工程有关的所有资料,以便评估风险。
2. 甲方有权监督乙方的工程建设情况,确保工程按照合同约定进行。
3. 甲方在乙方违约时,应承担连带清偿责任,向有关当事人支付担保金额。
4. 甲方有权在履行担保责任后,向乙方追偿相关款项。
四、乙方的权利和义务1. 乙方应按时提供与建设工程有关的所有资料,并保证资料的真实性和完整性。
2. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行义务,确保工程质量和工期。
3. 乙方应接受甲方的监督,确保工程建设符合合同约定。
4. 乙方在甲方履行担保责任后,应尽快偿还甲方相关款项。
五、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务,导致甲方承担连带清偿责任的,乙方应向甲方支付担保金额百分之________的违约金。
2. 若甲方未能按照本担保合同的约定履行担保责任,导致乙方损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
履约担保合同范本(七篇)
履约担保合同范本委托保证人(承包商,以下称甲方):住所:法定代表人:电话:_____ 传真:_____ 保证人(以下称乙方):住所:法定代表人:电话:_____ 传真:_____ 鉴于甲方与(以下简称业主)就项目于____年____月____日签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。
甲乙双方经协商一致,订立本合同。
第一条定义本合同所称工程履约担保是指,乙方向业主保证,当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时,由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。
第二条保证的范围及保证金额2.1乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务,给业主造成的实际损失。
2.2乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的%,数额最高不超过人民币____元(大写:)。
第三条保证的方式及保证期间3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。
3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
3.3甲方与业主变更工程竣工日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
第四条承担保证责任的形式4.1乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任:(1)由乙方提供资金及技术援助,甲方继续履行工程交付义务,但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。
(2)由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。
第五条担保费及支付方式5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5.2双方确定的担保费率为:___________________________。
5.3本合同生效后日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币____元(大写:)。
第六条反担保甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权乙方按照本合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。
工程合同履约担保
工程合同履约担保【标题】工程合同履约担保协议【】甲方(业主):_________乙方(承包商):_________丙方(担保机构):_________鉴于甲方与乙方就__________工程项目的施工达成了合作意向,并签订了相应的工程施工合同(以下简称“主合同”),为确保主合同的顺利履行,经三方协商一致,订立本履约担保协议(以下简称“本协议”)。
一、担保范围及责任限额1. 本协议的担保范围包括但不限于:乙方按照主合同约定完成工程建设的义务,以及因乙方未能履行或不完全履行主合同义务而给甲方造成的损失。
2. 本协议的责任限额为主合同总金额的_____%。
二、担保期限本协议的担保期限自本协议签订之日起至主合同规定的工程竣工验收合格且保修期满之日止。
三、担保形式丙方作为担保人,向甲方提供不可撤销的连带责任保证。
四、担保责任的履行1. 如乙方未能履行主合同规定的义务,甲方有权要求丙方在担保范围内承担赔偿责任。
2. 丙方在收到甲方的书面索赔通知后,应在____个工作日内进行核实,并在确认索赔成立后的____个工作日内支付相应的赔偿款项。
五、担保的解除在工程竣工验收合格且保修期满后,如乙方已完全履行了主合同规定的义务,甲方应出具解除担保责任的书面通知,丙方的担保责任随之解除。
六、争议解决因本协议引起的任何争议,三方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本协议的修改和补充须经三方书面同意,并作为本协议不可分割的一部分。
2. 本协议一式三份,甲、乙、丙各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_________________法定代表人(签字):_________________日期:_________________________乙方(盖章):_________________法定代表人(签字):_________________日期:_________________________丙方(盖章):_________________法定代表人(签字):_________________日期:_________________________。
建设工程施工合同担保协议书6篇
建设工程施工合同担保协议书6篇篇1本协议由以下两方达成:甲方(担保人):_________________________乙方(借款人):_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程施工合同的履行提供连带责任担保,为明确各方权利和义务,达成如下协议条款:一、协议目的本协议的目的是明确甲方作为担保人为乙方履行建设工程施工合同所承担的责任和义务,保障建设工程施工合同的顺利履行。
二、担保事项甲方同意就乙方履行建设工程施工合同所产生的债务提供连带责任担保,包括但不限于工程进度款、工程竣工结算款、工程质量保证金等。
三、担保期限本协议自签订之日起生效,担保期限为建设工程施工合同约定的履行期限届满之日起两年。
若建设工程施工合同项下债务提前清偿完毕,则担保期限自债务清偿完毕之日起终止。
四、担保方式甲方的担保方式为连带责任担保,当乙方未履行建设工程施工合同约定的义务时,甲方将承担连带清偿责任。
甲方承担担保责任的范围包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等。
五、担保条件1. 乙方应按照建设工程施工合同的约定履行其义务,确保工程进度和质量。
2. 乙方应妥善保管与建设工程施工合同相关的文件和资料,确保其真实性和完整性。
3. 乙方不得擅自变更建设工程施工合同的内容,如需变更,应取得甲方的书面同意。
4. 乙方应按时向甲方提供与建设工程施工合同相关的报告和资料,确保甲方了解工程进展情况。
六、甲方的权利和义务1. 甲方有权监督乙方履行建设工程施工合同的情况,对乙方的违约行为提出整改要求。
2. 乙方未按约定履行建设工程施工合同义务时,甲方应承担连带责任,按照建设工程施工合同和本协议的约定进行清偿。
3. 甲方有权在担保期限内,对乙方的履约情况进行检查和核实。
4. 甲方应妥善保管与本协议相关的文件和资料。
七、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务,导致甲方承担连带责任的,乙方应向甲方承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
建设工程担保合同范本5篇
建设工程担保合同范本5篇篇1甲方(担保人):____________________身份证号:_________________________________联系方式:___________________________________乙方(债权人/受益方):_____________建筑工程公司营业执照号:___________________________地址:_____________________________________联系方式:_______________________________鉴于甲方同意为乙方提供工程担保,并明确其担保责任与义务,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经过友好协商,达成如下建设工程担保合同:一、担保事项及范围甲方同意为乙方就其所承揽的工程项目的履行提供连带责任担保。
担保范围包括但不限于工程款项支付、工程质量保证、工程进度保障等。
具体事项由乙方与项目方签订的《建设工程施工合同》及相关协议确定。
二、担保期限及方式担保期限自乙方与项目方签署的《建设工程施工合同》生效之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
担保方式为连带责任担保。
在担保期限内,甲方对乙方的合同义务承担不可撤销的担保责任。
三、担保金额及支付本合同项下的担保金额为乙方承担的建设工程项目合同总价款的一定比例,具体比例由双方根据实际情况商定并在合同中明确记载。
担保金额支付方式和时间按照乙方与项目方的合同约定执行。
甲方应确保担保金额充足并按时支付。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权了解乙方工程项目的履行情况,并对其进行监督;2. 甲方应按时支付担保金额;3. 甲方应按照乙方与项目方的合同约定,履行相应的担保责任;4. 甲方有权要求乙方提供与工程相关的资料和信息;5. 甲方应对所提供的担保资料的真实性和合法性负责。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程款项的合法使用;2. 乙方应按照合同约定履行工程义务;3. 乙方应及时向甲方提供与工程相关的资料和信息;4. 乙方应确保工程质量符合国家标准和合同约定;5. 乙方应按时向甲方提交工程进展报告和结算报告。
履约担保合同15篇
履约担保合同15篇履约担保合同1_________(受益人):_________(委托人)系我行客户,其结算保障金存款户帐号_________。
该单位已于_________年_________月_________日与你方签署_________(合同或向_________工程投标)编号_________。
我行已接收该单位委托,愿对该单位履行上述合同(投标书)商定的任务供给担保。
如该单位不实行合同,且不自动支付违约金,我行愿承当担保义务,按合同的规定,代为支付违约金_________元。
我行担保额度随合同逐渐履行而相应递减。
除本保函固定条款中划定的终止保函效率的前提外,当呈现下列情形时,担保银行也可撤销本保函:_________。
担保银行(盖章):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日履约担保合同2编号:_____________委托人:___________________________________ 受托银行:___________________________________委托人_____________依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》向受托银行_____________申请出具人民币保函,受托银行同意出具此项保函。
双方就有关事项签订协议。
一、受托银行出具有(无)条件不可撤销的保函,受益人为_____________,担保金额_____________元人民币。
二、保函自受益人接受之日起生效,截止日期为________________年_______________月_______________日。
三、委托人在受托银行开立保证金存款户,帐号_____________,并一次存入_____________元人民币。
该存款只用于支付受益人的索赔。
四、委托人不能在受托银行出具保函前存足保证金的,委托人由具有企业法人资格的________________提供第三方反担保,受益人为_____________(受托银行),担保额度为_____________元。
履约担保协议书范本6篇
履约担保协议书范本6篇篇1甲方(委托人):_________________________地址:_________________________________联系方式:_____________________________乙方(担保人):_________________________地址:_________________________________联系方式:_____________________________鉴于甲方与受益方之间的合同关系,为确保甲方按照合同约定履行其义务,乙方愿意为甲方的履约提供保证担保。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商,达成以下履约担保协议:一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在履约担保过程中的权利和义务,确保甲方按照合同约定履行其义务,保障受益方的合法权益。
二、担保事项1. 甲方与受益方签订的合同编号为_____________的主合同(以下简称“主合同”)项下的义务履行。
2. 担保金额为人民币__________元整(大写:_________________________元整)。
3. 担保期限为自本协议生效之日起至主合同约定的履行期限届满后__________日止。
三、担保方式乙方在本协议项下承担连带责任保证担保,即当甲方未按照主合同约定履行其义务时,乙方将按照本协议约定承担相应的担保责任。
四、甲方的义务1. 甲方应按照主合同约定履行其义务,确保主合同的顺利履行。
2. 甲方应按照本协议的约定向乙方支付担保费用。
3. 甲方应妥善保管与主合同及本协议有关的文件、资料,确保真实、完整。
五、乙方的担保责任1. 在甲方未按照主合同约定履行其义务时,乙方应在接到受益方索赔请求后__________日内履行相应的担保责任。
2. 乙方承担担保责任的方式包括但不限于支付赔偿金额、承担违约责任等。
3. 乙方在履行担保责任后,有权向甲方追偿。
简单的履约担保协议书模板
简单的履约担保癌议书模板
2022简单的履约担保愤议书模板正文内容
公担保单位名称地址:
开户银行及账户: __________________
被担保单位—人:性别:年龄:
_________________ 职务:__________________
被担保单位:公司,参加建设工程的投标活动,银行自有资金万元。
担保单位自有资金万元,愿为该公司在中标后所签订的工程承包合同进行担保。
被担保单位在合同履行中,由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给建设单位造成经济损失时作为担保单位愿承担万元的责任,被担保单位和担保单位均受本履约担保书的约束。
当建设单位以书面提出要求得到上述要求金额的任何付款时,担保单位迅速予以支付。
且不挑剔,不争辩,也不要求你方出具证明或说明背景或理由。
担保单位放弃建设单位应先向被担保单位要求赔偿上述金额,然后再向担保单位提出要求的权利。
担保单位不承担大于本担保书限额的责任。
本担保书至保修责任证书发出后二十八天内保持有效。
担保单位:(≡≠)
法定代表人:(签字、1≠)
日期:年月日
被担保单位:(≡≠)
法定代表人:(签字、≡≠)
日期:
《简单的履约担保愤议书模板.docx》
简单的履约担保愤议书模板正文内容结束。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1。
工程名称:。
2。
工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5。
工程内容: .群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6。
工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日.计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天.工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准.四、签约合同价与合同价格形式1。
签约合同价为:人民币(大写) (¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) (¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写) (¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:.六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准.专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1。
发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
工程履约担保合同模板
工程履约担保合同模板【工程履约担保合同】甲方(业主):________乙方(承包商):________丙方(担保人):________鉴于甲方与乙方就__________工程项目(以下简称“该工程”)达成建设工程施工合同(以下简称“主合同”),为确保乙方履行主合同义务,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,甲乙丙三方协商一致,订立本工程履约担保合同(以下简称“本合同”)。
一、担保内容丙方同意按照本合同约定,为乙方向甲方提供不超过人民币______万元的工程履约担保。
担保范围包括但不限于:1. 乙方未能按主合同约定的质量、期限完成工程建设;2. 乙方未能履行保修责任;3. 乙方违反安全管理规定造成的损失;4. 其他因乙方违约导致的经济损失。
二、担保期限本合同自签订之日起生效,至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
三、担保方式丙方提供的担保方式为连带责任保证。
在担保期限内,如乙方未能履行主合同义务,甲方有权直接向丙方索赔,丙方应在收到索赔通知后的____个工作日内无条件支付相应款项。
四、担保费用丙方作为担保人,应向乙方收取担保费,担保费的金额为工程合同价款的_____%。
五、违约责任1. 如丙方未按本合同约定履行担保义务,应当承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的一切损失。
2. 如乙方违反主合同规定,导致丙方承担担保责任,乙方应当对丙方进行赔偿,并承担相应的违约责任。
六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,三方应友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同的任何修改和补充均需以书面形式经甲乙丙三方协商一致后签署。
2. 本合同一式三份,甲乙丙各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,三方可另行签订补充协议。
甲方(盖章):________法定代表人(签字):________日期:____年____月____日乙方(盖章):________法定代表人(签字):________日期:____年____月____日丙方(盖章):________法定代表人(签字):________日期:____年____月____日。
2023年建设工程监理合同履约担保(2024精)
2023年建设工程监理合同履约担保1. 引言建设工程监理合同履约担保是指监理单位与建设工程施工单位签订的一种合同担保方式,旨在保障建设工程监理合同的履约,并保证施工单位能够按照合同要求完成工程。
本文将对2023年建设工程监理合同履约担保进行详细讨论。
2. 建设工程监理合同履约担保的法律依据建设工程监理合同履约担保的法律依据主要包括《合同法》、《担保法》以及规范性文件如《建设工程质量管理条例》等。
根据相关法律法规的规定,建设工程监理合同的履约担保可以采取多种方式,包括保函、保证金、抵押担保等。
监理单位与施工单位可以根据具体合同的特点和需要选择合适的履约担保方式。
3. 建设工程监理合同履约担保的作用3.1 保障合同履约建设工程监理合同履约担保可以确保监理单位履行合同义务,监督和管理建设工程的进展和质量,从而保障合同的有效履行。
3.2 维护施工单位利益建设工程监理合同履约担保可以为施工单位提供一种保障机制,确保施工单位按照合同要求完成工程,并能够及时获得应得的款项。
3.3 保证建设工程质量建设工程监理合同履约担保能够促使监理单位严格把关工程质量,确保建设工程达到法律法规和合同约定的要求,提高工程质量和工程的可持续发展能力。
4. 建设工程监理合同履约担保的形式选择4.1 保函保函是一种书面保证,由担保人向受益人(一般为监理单位)发出,保证担保人对施工单位的履约义务承担连带责任。
保函通常包括履约保函和投标保函两种形式,可以根据合同情况选择合适的保函方式。
4.2 保证金保证金是指施工单位在合同签订时向监理单位缴纳的一定金额,作为合同履约的保证。
一般保证金的数额为合同金额的百分比,根据合同约定,在工程竣工后或合同解除时返还给施工单位。
4.3 抵押担保施工单位可以将自己的财产进行抵押担保,作为建设工程监理合同履约的担保方式。
抵押担保需要办理相关财产抵押手续,并签订相关合同,确保施工单位能够按照合同要求履行义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
履约担保协议书(一)-建设工程合同
根据本担保书,______________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”,)和________________(担保公司,证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任,承包人和担保人均受本担保书的约束。
鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议,下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是:如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同,本担保书的责任失效;否则将保持有效。
一旦雇主提出承包人违约,而雇主又履行了自己的责任,担保人将迅速弥补违约的损失,或者迅速:
1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。
2.按合同条件提供雇主合格的投标书,在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后,安排投标人和雇主之间合同,在施工过程中提供足够的资金,支付“合同价余额”以外完工所需的费用,包括担保人有责任承担的赔偿费,但总数不超过上述第一段中提到的金额。
这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或
3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额,但不超过本担保书的限额。
本担保人不承担大于本担保书限额的责任。
任何有关本担保的诉讼,必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。
除了雇主以外,任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。
承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章,以资证明。
担保人(公章):_________承包人(公章):_________
代表(签名):___________代表(签名):___________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日签订地点:_______________签订地点:_______________。