分包单位质量管理协议
总包单位对业主指定分包单位的管理协议
总包单位对业主指定分包单位的管理协议一、总分包管理原则总包单位受业主委托对业主指定分包单位的施工进行现场协调与配合服务工作，其服务内容为：1、统一协调分包临时水、电等，并对安全文明施工总体布置提出要求，指定分包应服从并保证达到“标化工地”的要求。
2、对各分包单位经业主和监理单位审查合格的分部分项工程竣工验收资料进行汇总，并参与竣工验收。
3、业主指定分包单位在合同签订后，应及时向总包单位报送需总包单位提供的配合工作内容。
4、业主指定分包单位应满足总包单位对安全、质量、工期、文明施工、配合协调的管理目标和措施，并服从总包项目部的管理工作。
5、业主指定分包单位的所有管理过程均应按国家相关法律、法规、条例、文件等政策执行，业主指定分包单位应完全承担自身分包工程相应的法律责任和管理责任，特别是对自身施工质量和施工安全生产负全部责任。
6、业主指定分包单位进场前应组织业主、监理及总包单位对工程现场已完工程数量和质量进行检查，并做好记录，如分包单位进场后，未组织业主、监理及总包单位对工程现场已完工程数量和质量进行检查，现场已完工程数量和质量出现破坏或丢失，由分包单位自行承担修复、赔偿责任。
如违反约定，总包单位提出处罚意见，经监理公司和业主确认相关事实后，处罚金必须马上交纳，否则，业主同意从业主指定分包单位相关工程款中双倍代为扣除违约处罚金转给总包单位。
7、业主指定分包单位应向总包单位提供现场管理工作的规章制度和方案各一份，本协议作为附件，如出现违约，总包单位提出处罚意见，经监理公司和业主确认相关事实后，处罚金必须马上交纳，否则，业主同意从业主指定分包单位相关工程款中双倍代为扣除违约处罚金转给总包单位。
8、总包单位不承担由于业主指定分包单位造成的合同违约责任。
9、业主指定分包单位对其所属人员的安全负全部责任。
由于业主尚未安装电梯，业主指定分包单位应自行对电梯口进行安全防护，否则，发生一切安全事故均由业主及业主指定分包单位负责。
分包合同中质量管理协议
分包合同中质量管理协议甲方（总承包商）与乙方（分包商）在分包工程中关于质量管理体系、质量控制标准、质量保证措施及质量责任等方面的规定，确保分包工程的质量符合甲方及项目业主的要求。
第二条：质量管理体系1. 乙方应建立并维护一个有效的质量管理体系，确保分包工程的质量控制符合国家及行业标准。
2. 乙方的质量管理体系应包括但不限于质量方针、质量目标、质量计划、质量控制程序、质量记录和质量审计等。
第三条：质量控制标准1. 乙方应严格按照甲方提供的设计文件、施工图纸、技术规范及质量标准进行施工。
2. 乙方应遵守国家及地方的有关工程建设的法律法规和强制性标准。
第四条：质量保证措施1. 乙方应制定详细的质量保证计划，并在施工前提交甲方审核。
2. 乙方应定期对施工人员进行质量意识和技能培训。
3. 乙方应采用先进的施工技术和设备，确保施工质量。
第五条：质量检查与验收1. 乙方应按照甲方的要求，对分包工程进行自检、互检和专检。
2. 甲方有权对乙方的施工质量进行监督检查，并提出整改意见。
3. 分包工程完工后，乙方应向甲方提交质量验收申请，甲方组织验收。
第六条：质量责任1. 乙方应对分包工程的质量问题负全责，并承担由此产生的一切损失和责任。
2. 如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应无条件返工，直至达到甲方及项目业主的质量要求。
第七条：质量记录与文档1. 乙方应建立完整的质量记录和文档，包括原材料检验记录、施工日志、质量检查记录等。
2. 乙方应在工程竣工后，将所有质量记录和文档移交甲方。
第八条：违约责任1. 如乙方违反本协议规定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并采取相应的补救措施。
2. 因乙方违约给甲方或项目业主造成损失的，乙方应负责赔偿。
第九条：争议解决本协议在执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
第十条：其他1. 本协议的修改和补充须经双方协商一致，并以书面形式确定。
工程分包商质量责任书
工程分包商质量责任书尊敬的建设单位：根据我方与贵方共同签订的施工合同，我司作为工程的分包商，郑重承诺在施工过程中，全力确保施工质量的稳定和可靠。
一、责任范围本公司将全面负责以下工作的质量控制和管理：1. 施工方案制定：确保施工方案符合相关法律法规、工程技术规范和标准；2. 材料选用：严格按照规范和设计要求选用符合质量标准的材料，并确保材料的合理存放、保管和使用；3. 施工过程：按照设计方案和工艺要求进行施工，严格控制施工环节和工序，确保施工质量；4. 工程质量检测：在施工过程中进行必要的质量检测，确保施工符合国家相关的质量标准；5. 质量整改与验收：及时发现和解决因施工产生的质量问题，并负责完成整改工作，确保工程质量符合合同约定；6. 施工期间的安全保障：按照相关安全规范和制度，采取必要措施确保施工现场的安全。
二、质量保证措施为确保工程质量，我们将采取以下措施：1. 建立完善的质量管理体系：制定并严格执行质量管理制度和规范，保障施工过程中质量控制的全面有效性；2. 配备专业技术人员：确保施工过程中有足够且具备相应资质的技术人员负责质量控制和管理工作；3. 监测设备的配备：配备必要的监测设备，以确保施工过程中的数据准确性和可靠性；4. 定期质量检查：定期组织对施工过程进行质量检查和评估，发现问题及时整改；5. 建立健全的质量档案：建立详细的施工记录和相关文件，确保质量过程的追溯性和可查性；6. 建设单位的配合与支持：希望贵单位提供必要的技术文件和相关资料，确保施工质量的符合要求。
三、违约责任如因我方分包施工质量问题导致工程验收不合格或发生安全事故，我方将承担以下责任：1. 损失赔偿：承担由我方分包施工质量问题引起的损失赔偿责任；2. 返工：我方负责承担由工程质量问题引起的返工所需费用；3. 工期延误赔偿：若施工质量问题导致工程发生延误，我方将承担由此引起的赔偿责任；4. 资质暂停或撤销：若我方因质量问题被相关主管部门暂停或撤销资质，我方将承担相应法律责任；5. 合同解除：如我方因质量问题无法满足合同约定要求，建设单位有权解除合同并追究我方相关责任。
工程质量管理协议范本
工程质量管理协议范本甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）电话：（甲方电话）传真：（甲方传真）电子邮箱：（甲方邮箱）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）电话：（乙方电话）传真：（乙方传真）电子邮箱：（乙方邮箱）为了明确双方在工程质量管理方面的责任和义务，甲乙双方经协商一致，达成如下协议：第一条协议目的为确保工程质量的可靠性、安全性和经济性，保护双方的合法权益，明确工程质量管理的目标、标准和程序。
第二条协议范围本协议适用于甲方委托乙方进行的工程项目的质量管理工作。
具体项目名称、位置和范围详见附件。
第三条甲方责任1. 提供项目相关的需求和技术文件；2. 制定并落实工程质量标准和检验方案；3. 检查和验收乙方提供的工程质量管理报告；4. 配合乙方进行工程质量管理工作。
第四条乙方责任1. 根据甲方要求，制定并执行符合相关标准要求的工程质量管理方案；2. 对工程过程中出现的问题及时上报，并提出解决方案；3. 提供全程工程质量管理服务，确保工程质量符合相关标准和合同要求；4. 定期向甲方提交工程质量检验报告和进度汇报。
第五条资金管理1. 甲方承担工程质量管理费用，乙方提供质量管理服务；2. 如因双方原因需要增加工程质量管理服务的费用，应经双方商议一致后支付。
第六条违约责任1. 如一方未能按照本协议的约定执行工程质量管理工作，应承担违约责任，并赔偿对方由此造成的损失；2. 如因不可抗力等特殊情况导致工程质量管理工作受阻，造成影响的一方应及时通知对方，并协商解决方案。
第七条协议解除1. 甲乙双方可以协商解除本协议，需提前15天书面通知对方；2. 如发生严重违约情况，一方有权解除本协议，对方应承担相应的责任。
第八条争议解决因本协议的履行发生争议的，可协商解决；协商不成的，提交相关部门或仲裁机构处理。
第九条协议变更除非经双方一致同意，否则不得擅自变更本协议。
第十条生效与终止本协议自双方盖章生效，至工程完工并经双方书面确认结束。
分包检验协议书范本5篇
分包检验协议书范本5篇篇1分包检验协议书范本甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）鉴于甲方委托乙方进行相应工程项目的分包工作，为了明确双方的权利和义务，根据有关法律法规规定，双方达成如下协议：一、甲方要求乙方按照合同要求对所分包工程的材料、施工质量进行严格检验，确保工程质量符合相关标准和规定。
二、乙方应配备专门负责的质量检验人员，对分包工程的每个施工阶段进行全程监控，并定期向甲方提交检验报告。
三、甲方有权派员参与分包工程的检验工作，对乙方提供的检测设备和材料进行抽检，确保质量合格。
四、若分包工程出现质量问题，经检验确认为乙方责任造成的，乙方应立即整改，并承担因此产生的所有费用和损失。
五、若分包工程所使用的材料经检验不符合质量标准，乙方应立即更换并承担相应责任。
六、甲乙双方应密切合作，共同维护分包工程的质量和安全，确保工程能按时按质完成。
七、若乙方发现分包工程中存在质量问题，应及时向甲方报告并提出整改方案，经协商后共同解决。
八、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同工程竣工验收合格为止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为分包检验协议书的范本，双方需根据实际情况进行适当修改和补充，以确保协议的完整性和具体实施性。
在进行工程施工过程中，双方应坚持质量第一的原则，共同保障工程的安全和质量，确保工程能顺利完成。
希望双方能够遵守协议，建立长期合作关系，共同推动工程建设事业的发展。
篇2分包检验协议书范本甲方：（委托方）__________公司乙方：（承揽方）__________公司根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的规定，为了保证建设工程的质量和进度，甲、乙双方经友好协商，就拟作为我司进行的建设工程的分包检验工作达成如下协议：第一条分包检验的目的为了保证建设工程的质量，确保工程符合法律法规的要求，提高工程施工的效率，甲、乙双方约定，乙方将工程分包给相关承包商进行施工，乙方将负责对分包工程的施工质量进行检验，并向甲方报告检验结果。
包工安全质量协议书
包工安全质量协议书乙方（承包单位）：___________鉴于甲方委托乙方进行__________工程的施工，双方本着平等互利的原则，就该工程的安全生产与质量管理达成如下协议：一、安全责任1. 乙方必须遵守国家有关建筑施工安全的法律、法规，严格执行安全生产管理制度。
2. 乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和工人的安全职责。
3. 乙方负责施工现场的安全防护措施，包括但不限于搭设安全网、设置警示标志、配备必要的安全防护设备等。
4. 乙方应对施工人员进行安全教育和技能培训，确保每位员工都具备相应的安全操作知识和技能。
5. 发生安全事故时，乙方应立即采取有效措施，防止事故扩大，并及时报告甲方和有关部门。
二、质量要求1. 乙方必须按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。
2. 乙方应建立和完善质量管理体系，对施工全过程进行质量控制。
3. 乙方应使用合格的建筑材料和设备，不得使用假冒伪劣产品。
4. 乙方应定期对工程质量进行检查，发现问题及时整改，确保工程质量稳定可靠。
5. 对于重要工程节点，乙方应邀请甲方参与验收，共同确认工程质量。
三、违约责任1. 如乙方未能履行安全责任导致安全事故，应承担相应的法律责任和经济赔偿。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复或重做，直至达到合格标准。
3. 如因乙方违反安全规定或忽视质量管理造成甲方损失，乙方应赔偿甲方因此遭受的一切损失。
四、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________日期：____年____月____日。
分包协议书范文(6篇)
分包协议书范文编号：甲方(发包方)：深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心乙方(分包方)：甲方与乙方经友好协商，就甲乙双方有关分包检验事项达成协议如下：第一条乙方作为(□通过CNAS认可□通过CMA计量认证)实验室或(□大专院校□科研院所□企业□社会)实验室，甲方对其认可或认定范围内的管理和技术能力予以确认，并将乙方已注册的检测项目、检验标准及方法，作为甲方的分包范围。
第二条甲方向乙方承诺，就分包的测试项目向客户承担直接的质量责任，乙方应承担连带的技术责任。
第三条甲方保留对乙方实施第二方审核的权利。
一旦发现乙方的技术能力和服务质量无法满足甲方的质量要求，甲方有权终止本协议。
第四条在本协议执行期间，乙方向甲方承诺：1、乙方自接到甲方送检样品之日起，在双方约定的检验期限内完成按甲方所要求的检验依据对需检项目的检测，并及时、准确、完整地出具测试结果报告。
2、乙方在承接甲方分包样品时，必须仔细检查样品标识、封口、数量等以保证符合检测的需求，确认无误后方可接受，如有异议，请即与甲方联系。
3、乙方不得以任何借口将承包的检测工作转包给其他实验室。
4、当实验室人员、设备等资源或注册的检查范围发生变化，已影响到承包的检测工作时，应及时通知甲方。
5、乙方保证检测数据的重现性符合有关规定，对检测报告的准确性负责，承担相应的法律责任，并有保护客户的机密和专有权的义务。
第五条在本协议执行期间，甲方向乙方承诺：1、就分包测试项目的能力负责向客户进行解释和说明。
2、保证乙方承包甲方检测工作所应获取的相应权益。
第六条本协议自双方代表签字之日起生效，有效期为二年，期满根据双方情况在行商定续期。
第七条本协议各条款由双方实验室主任负责解释。
第八条本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。
甲方(签章)：__________ 乙方(签章)：__________代表人(签名)：__________ 代表人(签名)：__________日期：__________ 日期：__________分包协议书范文（二）分包协议书甲方：汕尾出入境检验检疫局综合技术服务中心综合实验室乙方：一、甲乙双方通过友好协商，为保证双方利益，就检验事宜达成以下协议：因检验工作需要，甲方经过评估，认可乙方为甲方的分包检验实验室，并委托乙方承担动植物及其产品的安全卫生检验工作。
分包合作协议书范本(推荐5篇)
分包合作协议书范本（推荐5篇）分包合作协议书范本第1篇甲方：项目部乙方：劳务工班为认真贯彻《中华人民共和国建筑法》和国务院《建设工程质量管理条例》，执行实施公司和项目部的质量管理制度，加强项目部质量管理工作，落实项目部各管理层次的质量责任，减少质量问题/事故给项目部及公司造成的信誉损失和经济损失，规避项目及公司施工生产/经营的质量风险，全面提升项目部质量管理水平，经协商，签订本责任书。
第一条责任目标1、____________________施工栋号单位工程竣工验收合格率100%，并满足工程劳务分包合同质量要求。
2、满足、上级部门和项目部质量目标。
3、杜绝四级及以上工程质量事故，遏制一般工程质量事故。
第二条责任内容1、认真贯彻落实国家、__省和中铁五局集团公司的有关质量方针、政策、法规及中铁五局建筑公司和项目部的相关文件，并组织宣传学习实施和做好相关记录。
2、项目部工程劳务分包责任人依法对所承建的工程质量管理工作全面负责，是承建工程施工质量管理的第一责任人，对所承建的工程施工过程中出现的质量事故负直接的领导责任和管理责任。
应按照项目部质量管理要求制订劳务分包队伍的质量管理责任制和质量管理制度，以制度约束行为，把质量责任贯穿到每个施工过程。
3、分包劳务队伍应建立各自队伍的专职质量管理员、资料员，落实分项工作责任人，应把质量管理工作和职责分解并落实到每个分项工程管理人员和施工作业人员。
4、分包劳务队伍负责做好承建工程的质量管理工作，防止质量通病，消灭质量事故。
单位工程一次验收合格率100%，交验工程质量达到国家、行业验收标准，符合设计和有关技术规范要求，单位工程质量满足__要求，工期履约率100%。
5、遵守项目部质量管理体系，加强质量过程控制，对项目部下发的质量整改通知书及时整改，确保项目部质量管理体系有效运行。
6、按照工程设计图纸和有关施工技术标准精心组织施工，严禁擅自修改工程设计，自觉接收项目职能部门、公司职能部门和行业主管部门的检查，在检查中发现的质量问题，应及时进行整改。
分包单位质量管理制度
分包单位质量管理制度一、前言对于建筑工程而言，施工阶段的质量管理是重中之重。
合理的工序组织，安全的施工环境、严格的质量管理都是保证工程质量的重要因素。
其中，分包的施工单位在建设过程中的重要性不言而喻。
为了保障分包施工单位施工质量，提高工程的整体质量，制定了该单位质量管理制度。
二、分包单位质量管理制度1. 总则分包施工单位应该按照国家有关法律法规，以及工程施工质量管理的各项规定，严格执行分包合同和图纸要求，保证工程施工质量，保证工程安全和施工进度。
2. 质量目标分包施工单位应该制定科学、合理的质量目标，并确保目标能够实现。
同时，分包施工单位应该落实好全员质量意识，并通过培训和提高绩效等方式，加强质量管理跟踪，不断提高工程施工质量。
3. 质量管理人员（1）分包施工单位应该设立质量管理部门，配置专职或兼职的质量管理人员，确保工程施工质量管理的全面、系统、科学性。
（2）质量管理人员应该具有相应的专业知识和工作经验，且每年要接受不少于一个星期的相关培训。
（3）质量管理人员应该深入施工现场，参与工程施工的全过程管理和控制，及时发现工程施工中的质量问题和安全问题，及时采取有效的措施进行整改。
4. 质量控制（1）对于生产过程中的各个环节和每项关键技术措施，应该进行严格的操作控制，以确保达到图纸设计的要求。
（2）对于每个施工单项工程，应该按照质量控制计划执行，并按照要求进行检查记录。
（3）分包施工单位应该建立质量检查计划，并定期组织检查，及时发现并处理质量问题。
5. 质量保证（1）分包施工单位应该及时征求业主的意见，合理听取外部的建议和意见，改进施工质量问题，确保工程施工质量达到要求。
（2）出现质量问题时，分包施工单位应该及时采取措施，制定整改方案，并确保整改到位，及时消除影响和后果。
（3）对于验收合格的工程和产品，分包施工单位应该及时填写验收手续，提交审核机构或监理进行验收。
6. 施工安全施工安全是工程施工的首要任务，在保证施工质量的前提下，要做好施工安全工作。
分包工程质量管理规定
分包工程质量管理规定第一章总则第一条为规范分包工程质量管理，提高工程质量，确保工程实施的顺利进行，制定本规定。
第二条本规定适用于在建筑工程施工中进行的分包工程，包括但不限于建筑、给排水、电气、装饰等分包工程。
第三条分包工程质量管理应遵循“安全第一、质量为重、科学管理、持续改进”的原则。
第四条分包工程质量管理应符合相关法律法规的规定，遵循国家标准和行业规范。
第五条本规定由建设单位或总包单位负责制定、执行和监督。
第二章分包单位管理第六条分包单位应具备相应的施工资质，并按照法律法规和标准规范进行分包工程的施工。
第七条分包单位应制定并严格执行质量管理体系和质量保证计划，确保工程质量符合要求。
第八条分包单位应严格控制施工过程中的关键节点，确保施工进度和质量符合要求。
第九条分包单位应配备符合要求的施工人员和工程设备，保证分包工程的施工质量。
第十条对于分包单位在施工中发生的质量问题，应及时采取整改措施，确保问题得到彻底解决。
第三章分包工程质量控制第十一条分包工程质量控制应根据工程性质和重要性确定相应的控制要点和控制措施。
第十二条分包工程施工过程中应加强现场管理，确保施工过程符合施工图纸和技术规范。
第十三条分包工程施工过程中应按照施工图纸和技术规范进行施工，不得随意改动。
第十四条分包工程施工过程中应定期进行质量检查和验收，确保施工质量符合要求。
第十五条对于分包工程中出现的质量问题，应及时整改，并报告建设单位或总包单位。
第四章分包工程质量验收第十六条分包工程质量验收应根据相关规定和标准进行。
第十七条分包工程质量验收应对工程的各项质量指标进行检查，确保工程符合验收标准。
第十八条分包工程质量验收应由建设单位或总包单位组织实施，分包单位应积极配合。
第十九条对于分包工程质量验收中发现的问题，应及时整改，直至工程符合验收标准。
第五章其他规定第二十条建设单位或总包单位应加强对分包单位的监督和管理，确保分包工程实施的质量。
第二十一条对于不符合质量要求的分包工程，建设单位或总包单位有权对分包单位进行处理，并保留追究责任的权利。
南光西海湾总包对甲定专业分包单位的管理协议
“”项目专业分包单位管理协议书甲方：乙方：为使“”工程施工顺利进行，确保工程的质量、安全、工期、文明施工的要求，提高各自企业、职工的综合素质。
根据业主方对总包单位的要求（各专业分包单位由总包统一管理）和有关法律条文规定，遵照平等、互利、自愿的原则，结合项目的实际情况，经双方友好协商，为明确甲、乙双方的职责及义务，特订立以下协议。
一、工程质量：1、各专业分包单位必须严格按照各自与业主方签订的施工合同和相关协议书中规定的质量标准进行施工作业，且必须符合海南省建筑工程质量验收标准等相关要求。
甲方对乙方的工程质量具有管理权和否决权，但不对工程质量和返工维修费用承担任何责任。
2、乙方的施工方案与技术交底和施工所需材料的质保书、合格证等相关资料必须上报给甲方存档备案。
3、各专业分包单位的竣工验收资料均由各自分包单位编制完成后，由甲方统一上交给监理；对不符合要求的竣工资料由各相应的专业分包单位继续编制完成，相关费用均由相应的专业分包单位承担。
4、各专业分包单位所需材料的二次检测费均由相应的专业分包单位承担；对未二次检测就使用的材料，甲方有监督管理权，但不承担任何责任。
需甲方代检的，所需相关费用均由委托单位承担。
二、工程进度（含业主方指定的材料供应商）：1、为确保完成业主对整个项目工期的要求，乙方施工进度应符合甲方的总体施工进度计划要求，无故拖延甲方工期的分包单位，甲方有权对其进行经济处罚。
对甲方的施工进度安排，乙方具有优化建议权。
2、对业主指定的材料供应单位，由甲方提前10天出具材料进场计划表给予乙方（材料商），乙方必须严格按照该计划表提供材料，超过二天未提供者，乙方应补偿甲方相关损失费。
三、工程安全：1、乙方必须严格服从甲方项目部安全生产管理制度，乙方对其进场施工的作业人员进度安全教育，对作业人员交底清楚安全生产保护的重要性，以及有关的规章制度、政策法规。
2、乙方必须严格禁止酒后上班操作施工，要采取强有力的措施，严防此类事情的发生，出现类似情况，甲方有权要求乙方停工整顿，对责任人清除出场，并对乙方进行经济处罚。
分包商质量管理协议
分包商质量管.理协议一、协议目的本协议旨在明确分包商在项目实施过程中应遵循的质量标准、管理要求以及双方的权利义务，以确保项目质量符合预期目标。
二、质量标准与要求1. 分包商应遵循国家相关法律法规、行业标准和业主的特殊要求，确保所提供的产品和服务符合约定的质量标准。
2. 分包商应按照项目要求，提供合格的产品和服务，并对质量负责。
3. 质量标准与要求的具体内容将在项目合同中予以明确。
三、验收流程1. 分包商应按照约定的质量标准进行自检，确保产品和服务质量合格。
2. 验收过程中，总承包商有权对分包商提供的产品和服务进行质量检查，如发现质量问题，分包商应立即整改。
3. 验收流程的具体内容将在项目合同中予以明确。
四、培训与指导1. 总承包商应对分包商进行必要的培训与指导，以确保分包商具备相应的技能和能力，能够满足项目质量要求。
2. 培训与指导的具体内容将在项目合同中予以明确。
五、沟通与反馈1. 总承包商与分包商应建立有效的沟通机制，确保信息传递及时、准确。
2. 在项目实施过程中，如发现质量问题或潜在风险，分包商应及时向总承包商反馈，并采取有效措施加以解决。
3. 沟通与反馈的具体方式将在项目合同中予以明确。
六、违约责任1. 如分包商未按照约定提供合格的产品和服务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
2. 对于因分包商质量问题导致的项目延误或其他损失，分包商应承担相应的责任。
3. 违约责任的具体内容将在项目合同中予以明确。
七、争议解决1. 对于本协议的解释、履行和争议解决，双方应遵循诚实信用原则，协商一致。
2. 如协商不成，任何一方可向所在地人民法院提起诉讼。
八、协议生效与终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至项目完工验收合格之日止。
2. 在协议有效期内，如一方有严重违约行为，另一方有权书面通知对方终止本协议。
3. 协议的变更或解除应在双方协商一致的基础上进行，并签订书面协议。
分包工程质量管理制度
分包工程质量管理制度一、总则1. 本制度依据国家有关法律法规和行业标准制定，旨在规范分包工程的质量管理行为，确保工程质量符合设计要求和相关标准。
2. 所有参与分包工程的单位和个人必须遵守本制度，严格按照规定执行质量管理制度。
二、责任划分1. 主包单位负责整体工程质量的管理，对分包工程的质量负有监督责任。
2. 分包单位负责所承担工程的质量管理，确保分包工程的质量符合合同要求。
三、质量控制1. 分包单位应建立健全质量管理体系，配备专业的质量管理人员。
2. 分包工程必须按照国家和行业的标准、规范进行施工，不得降低工程质量标准。
3. 分包单位应定期对施工过程进行自检，并接受主包单位的监督检查。
4. 发现质量问题应及时整改，不得隐瞒或拖延。
四、材料管理1. 分包单位应确保使用的材料符合设计和标准要求，不得使用不合格材料。
2. 材料的进场应有严格的检验程序，确保材料质量可追溯。
五、施工工艺1. 分包单位应严格按照施工图纸和技术规范进行施工。
2. 施工过程中的关键节点应由专业技术人员把关，确保工艺正确无误。
六、质量验收1. 分包工程完成后，分包单位应组织自检，并向主包单位提交质量验收申请。
2. 主包单位应组织相关人员对分包工程进行质量验收，确保工程质量达标。
七、问题处理1. 对于施工中出现的质量问题，分包单位应及时采取措施进行处理，并对问题原因进行分析，防止类似问题再次发生。
2. 主包单位应对分包单位的质量问题处理情况进行跟踪，确保问题得到有效解决。
八、奖惩机制1. 对于质量管理表现突出的分包单位，主包单位应给予表彰和奖励。
2. 对于违反质量管理制度的分包单位，主包单位应根据情节轻重，给予警告或处罚。
九、持续改进1. 分包单位应不断总结经验，改进施工工艺和管理方法，提升工程质量管理水平。
2. 主包单位应定期组织质量分析会议，与分包单位共同探讨质量管理的改进措施。
十、附则1. 本制度自发布之日起实施，由主包单位负责解释。
分包、分供工程质量管理协议
分包、分供工程质量管理协议
1. 质量责任划分，明确各方在工程质量管理中的责任和义务，
包括总包、分包、供应商等各方的具体责任范围和管理要求。
2. 质量管理体系，规定各方在工程建设过程中应遵循的质量管
理体系，包括质量管理文件的编制、审批和执行等流程。
3. 质量控制措施，明确各方在工程建设中应采取的质量控制措施，包括过程控制、检验检测、质量验收等环节的具体要求。
4. 质量监督检查，规定各方对工程质量进行监督检查的程序和
方法，包括监理单位的监督职责、验收标准等内容。
5. 质量风险防范，对可能影响工程质量的风险进行识别和评估，提出相应的风险防范措施，确保工程质量风险可控。
6. 质量纠纷处理，规定在工程建设过程中可能出现的质量纠纷
处理程序和方式，包括协商解决、仲裁、诉讼等途径。
7. 相关法律法规遵循，明确各方在工程建设中应遵循的相关法
律法规，确保工程建设活动的合法合规。
总的来说，分包、分供工程质量管理协议是为了明确各参与方在工程建设中的责任和义务，规范工程质量管理行为，保障工程质量和安全，最终实现工程建设项目的顺利进行和成功完工。
劳务分包质量承诺书
劳务分包质量承诺书一、承诺内容根据合同签订情况，我公司（以下简称“承包方”）承诺按照双方约定的合同实施施工，并在合同规定的时间内完成任务。
同时，承包方将严格按照国家相关规定，遵守本行业行为准则和规范，对所接劳务分包项目的质量负责，确保工程质量稳定、持续地得到提高。
二、质量管理体系承包方按照相关的标准，建立和实施了完善的质量管理体系，对所接劳务分包项目的质量进行全程监控。
同时，为确保项目质量，承包方将组建专业技术团队，参与工程设计和全过程管理，并严格遵守监理、工程设计方等相关规范和要求，确保项目质量得到提升。
三、质量控制措施1.建立项目质量管理组织，进行全程监控；2.组建技术服务团队，参与工程设计和全过程管理；3.做好施工方案论证工作，确保施工方案合理可行；4.严格执行施工规范和相关技术规范，保障施工质量；5.定期进行质量检查和评估，分析和整改项目质量问题；6.全程跟踪监督，及时处理工程质量问题；7.及时更新工程资料，确保数据真实可靠。
四、质量承诺期限本质量承诺书自承包方开始承包劳务分包项目之日起生效，有效期为该项目竣工验收之后的1年。
承包方将按照双方约定质量标准去保证工程质量。
若承包方违反质量承诺书规定，造成损失的，将替其承担相应赔偿责任。
五、承诺生效本承诺书需由承包方单位法定代表人签字并加盖单位公章后生效，并在合同签订时提交给对方单位。
自承诺书生效之日起，对承包方实施质量调查、监督、检查等工作，对于不符合质量标准的行为和结果，将依据合同和有关法律法规进行处理。
六、承诺书解释权本承诺书的解释权属于承包方。
如本承诺书中的条款与合同约定条款产生歧义时，以本承诺书为准。
同时，承包方有权在极少数情况下因不可抗力或合同变更要求提出变更质量承诺书。
若有补充合同规定则以补充合同规定为准。
七、承认与约定经过双方协商，双方同意以本承诺书作为对本合同所约定的质量承诺之补充协议，具有同等法律效力。
•承包方（盖章）：•承包方法人代表签字：•签订日期：•对方单位（盖章）：•对方单位法定代表人签字：•签订日期：。
分包单位质量管理制度范本
新305#住宅楼质量管理制度
拟稿：刘鸿斌
杨永立
张五星
航建一分司西工程部
分包方资质与分包单位的管理制度
为了保证工程质量，按期完本钱工程合同工期，发挥分包单位的各自职责的积极性，特制此制度。
一、分包方对承当的分包工程要有相应的资质，并把资质证在
本工程部备案。
二、所有上岗人员要有本工种相应的上岗证。
三、上岗前要针对本工程特点进行平安教育，没进行平安教育
不得上岗。
四、分包方必须遵守总包单位现场各项管理制度，对不遵守现
场管理制度，不听从指挥人员，现场有权撵出工地。
五、建筑工程采用的主要材料，半成品、成品、建筑构配件、
器具和设备、要有合格证、检验报告，并报总包单位一份
备案，不合格产品，不得用于本工程。
六、分包单位要严把质量关，应按专业工程质量验收标准规定
进行验收并形成记录，经监理工程师检查认可、对不合格
产品不得用于本工程，分包单位对所承当的专业工程工程
负法律责任。
七、分包单位完成专业工程之间要进行交接检验，并形成记录，
未经监理工程师检查认可不得进行下道工序施工。
航建一分司西材工程部
2005年4月8日
新305#住宅楼施工技术标准及质量预防措
施
拟稿：刘鸿斌
杨永立
张五星
航建一分司西材工程部
新305#住宅楼质量管理制度工程质量检验制度
拟稿：刘鸿斌
杨永立
张五星
航建一分司西材工程部。
分包单位质量协议书
分包单位质量协议书甲方（总承包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方作为总承包方，乙方作为分包方，双方就_________项目（以下简称“本项目”）的施工质量达成如下协议：第一条质量标准1.1 乙方应按照国家及行业相关标准、规范和甲方的要求，确保分包工程的质量符合约定标准。
1.2 分包工程的质量标准应不低于甲方与业主签订的合同中约定的质量要求。
第二条质量保证措施2.1 乙方应建立并实施质量管理体系，确保施工过程中的质量管理符合规定。
2.2 乙方应配备合格的质量管理人员，并确保其具备相应的资质和经验。
第三条材料与设备3.1 乙方应使用符合设计要求和质量标准的材料和设备。
3.2 所有进场材料和设备必须经过甲方或甲方指定的第三方检验合格后方可使用。
第四条施工过程控制4.1 乙方应严格按照施工图纸和施工方案进行施工，并接受甲方的监督和检查。
4.2 乙方应对施工过程中的关键工序和关键部位实施重点控制，并做好记录。
第五条质量检查与验收5.1 乙方应定期进行自检、互检和专检，确保施工质量符合要求。
5.2 分包工程完成后，乙方应向甲方提交质量验收申请，甲方有权组织或委托第三方进行验收。
第六条质量事故处理6.1 如发生质量事故，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时通报甲方。
6.2 乙方应承担因自身原因导致的质量问题所产生的一切责任和费用。
第七条违约责任7.1 乙方违反本协议约定，导致工程质量不符合要求的，应承担违约责任。
7.2 违约责任的具体内容和处理方式，双方应另行协商确定。
第八条协议的变更与解除8.1 本协议一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
8.2 如遇不可抗力或合同约定的其他情形，双方可协商变更或解除本协议。
第九条争议解决9.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
9.2 协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
总包分包质量管理协议
质量管理协议总包方：分包方：为了加强工程的质量管理，认真贯彻落实《建设工程质量管理条例》和国家相关政策、法规，确保工程质量，明确双方在工程质量方面的责任、义务和权利，结合工程的实际情况与要求，经协商，双方签订本质量管理协议，以明确双方质量管理责任并共同遵守。
第一条：质量目标：本工程质量管理目标：确保“鲁班奖”争创‘詹天佑奖’确保符合中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准。
第二条：双方共同遵守国家《建筑法》等一系列有关质量管理的法律法规和国家现行施工规范、标准和相关法规。
第三条：双方共同遵守中建三局第一建设公司各项质量管理规章制度，贯彻执行总包公司质量、环境与职业健康安全管理体系手册和程序文件（2011年）。
第四条: 管理协议各细则规定如下：1、总包方与分包方应严格遵循国家的有关法律法规，遵循双方所签协议中的质量奖罚制度。
2、分包严格服从总包制定的质量创优目标管理，向总包方报送专项分包工程质量创优策划，明确职责分工和管理程序，并报总包质量部认可后组织实施。
3、分包进场后，严格遵循总包制定的质量管理制度，保证将总包的质量制度、奖罚制度在分包项目人员中宣贯执行，并建立质量管理体系，缴纳足额质量保证金。
4、分包按照样板引路的要求开展项目质量创优工作。
入场之后，在总包指定的区域建立样板间。
分包不按期完成样板间，不能开展大面积施工。
5、分包保证，进场后确保内部管理职责明确；与总包对应的岗位有人沟通协调。
保证执行总包在现场的指令；保证按照总包要求及时申报各种资料和报表。
施工质量管理人员没有按照合同要求到场的，每人次罚款5000-50000元。
6、分包承诺，在投标、施工、交工保修整个责任期限内，均同意履行《总承包管理协议书》的条款。
7、分包在后期创优阶段应大力配合总包整改。
若因分包施工过程质量、安全事故或创优申报阶段的不配合整改导致未能完成创优工作的，分包按照合同要求承担双倍赔偿责任。
8、分包质检员每天巡视项目，发现质量问题及时整改。
分包技术质量管理制度
分包技术质量管理制度一、前言分包技术质量管理制度是为了确保分包工程的正常进行，保证工程质量，加强分包工程实施上的技术质量管理，规范分包工程的各项操作和程序，制定的一系列规章制度。
以下是分包技术质量管理制度的具体内容。
二、管理体制1. 分包工程执行分包合同的项目经理为本分包工程的技术质量管理领导人。
2. 项目经理下设技术部和质保部。
技术部负责分包工程的技术管理和技术交流，质保部负责分包工程的质量管理和质量检测。
3. 项目经理负责对技术质量管理领导人的工作进行监督和指导。
技术部和质保部下设分包工程技术负责人、质量负责人，分别负责技术管理和质量管理的具体工作。
4. 技术部和质保部需建立高效的工作机制，协同工作，进行信息沟通，以保证分包工程的正常进行。
5. 项目经理和技术质量管理领导人需对岗位招聘人员进行严格筛选和培训，以保证人员素质和工作技能符合分包工程实施的需要。
三、质量保证1. 分包工程实施前应审查分包单位的技术能力和资质文件，确保分包单位能够胜任此项工程的实施任务。
2. 分包单位的质量管理体系应达到ISO9000系列标准的要求，以确保分包工程的质量管理符合要求。
3. 分包单位应制定质量保证书，以确保分包工程的质量问题得到及时整改和解决。
4. 分包施工现场应建立并落实质量管理制度，包括现场的质量控制、检测和验收等内容。
5. 分包单位应定期进行工艺和质量检测。
检测结果和分析应及时进行整理和归档。
分包施工现场应分别开设材料和构件等专项档案，以保证分包工程实施的全面记录和监控。
6. 分包单位应严格把控施工过程中的细节和要点。
对施工中的关键节点，如墙体抹灰、钢筋绑扎等，应进行现场检查。
7. 分包施工现场应建立质量安全奖罚制度。
对质量问题进行严查，对施工过程中的质量缺陷进行重罚，对优秀的施工班组和个人进行奖励，以保证分包工程的整体质量水平。
四、技术管理1. 分包单位应建立和完善技术管理制度，包括分包工程施工方案、工程设计、工程计量和进度管理等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载分包单位质量管理协议甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
确定下的质量标准，确保工程阶段验收、竣工验收一次性通过，达到公司制定的质量目标要求，甲乙双方共同协商，双方在签订工程承包合同的同时签订本协议。
1、目的1.1加强在建项目的质量管理力度，提高建筑工程质量；1.2规范、明确项目质量管理行为，提升项目质量管理水平。
2、工程质量目标2.1工程质量验收等级评定按现行〈〈建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300-2013）的有关规定执行，分部分项工程一次验收合格率为100%;2.2市优质工程省优质工程“杯”；中建总公司优质工程“中建杯”；并争创国家优质工程奖；级qc成果奖。
3、分包单位质量体系和人员配备要求3.1分包单位质量体系3.1.1分包单位必须制定质量实施计划、分项工程质量控制措施、实测实量计划等。
3.1.2总包单位对分包单位进场人员必须进行质量技术交底工作，进行质量培训，建立人员质量档案，分包单位紧后必须对进场工人与管理人员进行质量技术交底与培训，对不合格人员视情况，进入下期培训或直接辞退。
3.1.3分包必须全面配合总包质量检查工作、实测实量工作等，对质量问题无条件配合整改。
未达到约定的合格率标准，总包有权更换分包。
3.1.4如分包人员（管理人员和工人）不称职，总包有权随时调换或清退，分包必须无条件配合，若分包单位更换管理人员必须经总包单位同意。
3.1.5所有检验批、分项工程，分包必须自检合格后，才能通知总包验收，必须提供合格品给总包，未进行自检或经总包检查不合格每次罚款1000元。
3.2人员配备要求、数量3.2.1分包单位专职工程质量管理人员应具备质检员上岗证。
3.2.2分包单位必须配置足够的质检员，要求：分包单位配备的专职质检员数量不得少于总包单位质检员人数的两倍，分包质检员必须具备必要的工作技能和工作经验，熟悉质检流程，责任心很强。
3.2.3分包必须参加总包定期组织的质量分析会，并认真对待，对存在的问题及时纠正整改，参加人员包括分包负责人、技术负责人、质量主管和质检员。
4、分包工程质量管理行为4.1主体结构工程质量控制4.1.1主体结构施工前4.1.1.1由项目部对分包进行质量、技术交底，根据合同，明确主体结构质量要求，主体结构质量分层合格率达到级，总体合格率达到级，同户型同尺寸。
各项实测质量指标符合〈〈中建六局总承包公司实体检测操作细则》的要求。
注：基本价为签订合同价4.1.1.2总包编制模板工程、钢筋工程、混凝土工程施工方案，经监理、甲方审核批准。
4.1.1.3分包单位根据施工方案，脚手架、墙柱支模、梁板支模、柱头钢筋工程等做施工样板，总包组织监理、分包、业主等进行样板验收。
填写样板验收记录。
4.1.1.4总包单位组织分包单位进行图纸会审，核对结构图、建筑图、水电图、精装修图，重点关注不同专业图纸的统一性、防渗漏节点、细部构造、砌筑构造与主体结构同时施工等问题。
4.1.2主体结构施工过程中4.1.2.1分包配合总包进行定位点、标高控制点的测设，分包进行墙柱定位线与控制线、外墙垂直度控制线、标高控制线放线工作并检查，总包进行复查，保证控制线精确度符合要求。
4.1.2.2分包进行墙柱、梁板模板工程检查验收，检查墙柱上下口控制线、平台模支撑体系、墙柱支撑体系，根据标高控制线，测量平台模平整度；根据墙柱上下口控制线，测量墙柱模板垂直度以及空间方正度。
对墙柱、梁板模板的平整度进行逐处测量。
对模板体系做到实测实量，对加固合理性和可靠度进行检查，对墙柱和梁板拼接进行检查，对梁柱和墙内空尺寸和方正度进行检查，合格后才报总包验收。
要求模板周转次数不超过6层。
4.1.2.3分包进行墙柱、梁板钢筋工程隐蔽验收，楼板厚度采用预制混凝土块控制，梁板钢筋间距、长度、方位逐点测量，墙柱梁板钢筋绑扎要采取定位措施，确保钢筋位置准确，尤其是现浇板钢筋，不得随意切割钢筋，钢筋连接质量合格，需要预留的钢筋等按要求预留到位，合格后才报总包验收，并做好成品保护。
4.1.2.4浇筑混凝土过程中，总包督促分包实时测量顶板平整度、墙柱垂直度和平整度以及门窗洞口尺寸、位置，检查调整支模体系，检查楼板厚度，检查混凝土楼板面平整度和标高，并派足够人手及时调整回顶加固。
4.1.2.5浇注混凝土时，严禁往混凝土中加水。
要充分振捣，不得有烂根现象，并不得污染钢筋等。
4.1.2.6混凝土浇筑完成后及时养护，养护要安排专人进行。
楼面达到初凝强度（1.2mpa）, 经总包同意后方可上材料、进行作业，但材料不可上太多，不可过度集中堆放，并逐层检查形成质量记录。
4.1.2.7对混凝土实体不得随意打凿，不可私自拆除模板体系，不得早拆模板，拆模需经项目总工签字拆模申请单方可进行。
4.1.3主体结构拆模后4.1.3.1对主体结构，分包严格执行实测实量方案，按时提交实测结果，不能提供实测结果的部位在当月完成工程量计量时不予考虑。
4.1.3.2根据实测实量结果，总包、分包一起分析质量目标实现情况，对未实现的质量目标进行分析，制定改进计划和措施，落实到后续楼层施工中。
4.1.3.3拆模后出现的质量缺陷，必须由总包出具处理方案后，分包方可安排专业员进行修补，严禁私自处理。
4.1.3.4拆模后预留的对拉螺栓孔等空洞，分包应按总包的方案在外脚手架拆除之前进行处理验收合格，否则不得进行下道工序施工。
4.1.3.5对于已经浇注成型的楼梯踏步和磔墙体阳角等易碰部位，应用木板做好成品保护。
4.2砌筑工程质量控制4.2.1砌筑工程大面积施工前4.2.1.1总包对分包进行质量、技术交底，制定质量目标、落实质量要求。
（1）砌筑工程质量分层合格率达到级，总体合格率达到级，同户型同尺寸。
各项实测质量指标符合〈〈中建六局总承包公司实体检测操作细则》的要求。
注：基本价为签订合同价。
（2）分包对砌筑材料、预制构件集中加工，砌筑砂浆进行预搅拌。
4.2.1.2总包进编制砌筑工程施工方案，报监理、甲方审核、审批。
4.2.1.3根据施工方案，分包做砌筑施工样板（包括水电样板）、户型样板，重点关注砌筑灰缝、构造作法、二次构件、防渗漏节点，总包组织监理、分包、业主等进行样板验收。
填写样板验收记录。
4.2.1.4分包进行墙体实体线、控制线和皮数杆线的放线工作，并检查，合格后通知总包验收。
4.2.1.5主体未预留钢筋的部位，分包进行植筋工作（满足当地要求），并检查合格后报验。
4.2.2砌筑施工过程中4.2.2.1总包进行砌筑放线、控制线、皮数杆放线检查，核对砌筑放线图和皮数杆图。
4.2.2.2总包对植筋、反坎、构造柱逐层检查验收（前提是分包必须自检合格）。
构造柱、过梁、连梁、压顶以及拉结筋等设置严格按设计图纸及施工规范规定施工。
4.2.2.3总包对进场砌体材料进行检查，对砂浆配比、正在使用中的砂浆保水性和时效进行检查，不合格的不得使用。
4.2.2.4总包对各班组砌筑情况严格按样板检查验收，要求班组配备必要的测量工具，及时自检灰缝质量、垂直度和平整度、洞口尺寸、窗台卧梁、门洞过梁、斜顶砖、三角预制块、空调洞预制块、配电箱、消防箱、预留洞等。
4.2.2.5总包督促分包对完成的墙体及时实测，总包督促分包100%实测，控制线上墙，检查数据、砌筑人和检查人上墙，确定各层砌筑实测时间、出数据时间。
4.2.2.6斜顶砖完成后，才能进入水电安装阶段，总包检查机械开槽、管线走向渗漏风险、管线固定、挂网、管线密集处浇筑混凝土情况，管线开槽必须先弹线，必须用机械开槽。
4.2.3分楼层砌筑完成后4.2.3.1总包督促分包单位逐层按照评估要求进行实测实量，建立砌筑分户实测实量档案。
4.2.3.2根据实测实量结果，总包、分包一起分析质量目标实现情况，对未实现的质量目标进行分析，制定改进计划和措施，落实到后续楼层施工中。
4.3抹灰工程质量控制4.3.1抹灰工程施工前4.3.1.1总包对分包进行质量、技术交底，制定质量目标、落实质量要求。
抹灰质量分层合格率达到级，总体合格率达到级，同户型同尺寸。
各项实测质量指标符合〈〈中建六局总承包公司实体检测操作细则》的要求。
注：基本价为签订合同价。
4.3.1.2总包编制内外墙抹灰施工方案，报监理、甲方审核、审批。
4.3.1.3分包根据施工方案，做抹灰施工工序样板（包括开槽、插座等）、户型样板（包括铝合金门窗），项目部组织分包进行样板验收，填写样板验收记录。
4.3.2抹灰施工过程中4.3.2.1总包对抹灰基层进行检查验收，重点关注基层清理、甩浆、挂网、灰饼情况（前提是分包须自检合格）。
4.3.2.2分包单位对总包方提供的材料质量进行确认，总包检查砂浆搅拌配比、原材料，沙子须级配过筛。
4.3.2.3总包、分包对班组抹灰进行实时检查，分层抹灰、压实、收面等。
4.3.2.4总包督促分包抹灰时，采取地面铺彩条布等措施收集落地砂浆，落地砂浆实时清理。
4.3.2.5总包督促分包在砂浆初凝前检查垂直度、平整度、阴阳角，数据上墙，施工工人和检查人名字和日期上墙，不合格点实时整改。
4.3.2.6总包督促分包及时进行抹灰洒水养护不少于3天（视天气情况适当延期）。
4.3.3分楼层抹灰完成后4.3.3.1总包督促分包单位逐层按照质量验收标准要求进行实测实量，建立抹灰分户实测实量。
4.3.3.2根据实测实量结果，总包、分包一起分析质量目标实现情况，对未实现的质量目标进行分析，制定改进计划和措施，落实到后续楼层施工中。
4.3.3.3抹灰完成后15天后，进行空鼓开裂检查、整改。
检查出的质量问题由总包编制处理方案，分包按方案要求进行处理。
4.3.3.4阳角进行成品保护，注意避免碰撞。
4.4地坪、找平层、楼梯踏步工程质量控制4.4.1地坪、找平层、楼梯踏步施工前4.4.1.1总包对分包进行质量、技术交底，根据精装修要求确定地坪施工范围，制定质量目标、落实质量要求，分层合格率达到级，总体合格率达到级，同户型同尺寸。
各项实测质量指标符合〈〈中建六局总承包公司实体检测操作细则》的要求。
地坪工程检测合格率定级标准注：基本价为签订合同价。
4.4.1.2总包编制地坪施工方案，落实质量控制措施。
4.4.1.3根据施工方案，分包做地坪、地暖保护层、楼梯踏步施工样板，总包组织监理、甲方、分包进行样板验收。
填写样板验收记录。
4.4.2地坪、找平层、楼梯踏步施工过程中4.4.2.1总包对地面基层进行检查验收，重点关注基层清理、凿毛、浇水、标点情况（前提是分包须自检合格）。