建筑工程勘察合同范本修订版
建筑工程勘察合同6篇
建筑工程勘察合同6篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律法规的规定，结合建筑工程勘察工作的实际情况，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就本次建筑工程勘察事宜达成一致，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________二、勘察工作内容乙方需按照甲方的要求，完成以下勘察工作任务：1. 地质勘察：包括勘探、取样、测试、分析等工作。
2. 水文勘察：包括水位、水质、土壤湿度等参数的测定。
3. 环境勘察：对建筑工程周边环境进行勘察，包括地形、地貌、气象等。
4. 其他相关工作：根据工程需要，完成其他相关勘察工作。
三、合同工期1. 乙方应在合同生效后XX天内完成全部勘察工作。
2. 若因甲方原因造成工程延期，双方可协商确定新的工期。
四、合同价格及支付方式1. 本工程勘察费用为人民币______元整（￥______元）。
2. 甲方应在合同签订后XX天内支付乙方勘察费用的XX%作为预付款。
3. 乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在XX天内支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________（如银行转账、现金等）。
五、质量要求1. 乙方应按照国家和地方相关建筑工程勘察规范、标准和技术要求，进行勘察工作。
2. 乙方应保证勘察数据的真实性和准确性，对勘察成果的质量负责。
3. 如因乙方勘察成果质量问题导致工程事故或损失，乙方应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
建筑工程勘察合同范本6篇
建筑工程勘察合同范本6篇篇1甲方（发包人）：________________乙方（勘察人）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就建筑工程勘察事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：________________工程地点：________________工程规模：________________二、勘察范围及内容乙方需对甲方提供的工程地点进行地质勘察，包括但不限于地质条件分析、土壤状况研究、地下水情况探测等。
乙方应按照甲方的要求提供详细的地质勘察报告。
三、勘察期限勘察工作开始时间：____年__月__日勘察工作结束时间：____年__月__日如遇特殊情况，双方协商确定延期事宜。
四、勘察费用及支付方式1. 勘察费用：____元（大写：____）。
具体金额根据工程规模、勘察难度等因素双方协商确定。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付乙方勘察费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方勘察费用的30%作为预付款；（2）乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方支付剩余款项。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关法规、规范进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
2. 甲方应在收到乙方提交的勘察报告后，按照合同约定的验收标准进行验收。
如甲方对勘察报告有异议，应在收到报告之日起7个工作日内书面提出。
3. 若因乙方原因造成勘察报告不符合合同约定，乙方应承担违约责任，并承担由此产生的所有费用。
六、保密条款1. 乙方应对甲方提供的所有资料以及勘察过程中获知的信息承担保密义务。
未经甲方书面同意，乙方不得向第三方泄露。
2. 乙方应对其员工因执行本合同所产生的保密义务承担连带责任。
七、违约责任1. 若因甲方原因导致乙方无法按照合同约定完成勘察工作，甲方应承担违约责任，并承担由此产生的所有费用。
2. 若因乙方原因导致勘察报告不符合合同约定，乙方应承担违约责任，并承担由此产生的所有费用。
建设工程勘察设计合同范本6篇
建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方（甲方全称）：（以下简称甲方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方（乙方全称）：（以下简称乙方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察规范》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方的建设工程进行勘察设计，达成如下合同：第一条项目名称乙方承担甲方（项目名称）、项目的勘察设计任务。
第二条服务内容乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于：勘察、设计、提供相关技术咨询等服务。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应于本合同签订之日起向甲方支付服务费用：人民币（大写）（小写）元整。
2. 服务费用支付方式：甲方应于乙方提供正式发票后7个工作日内转账支付。
第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至项目竣工为止。
第五条保密条款1. 乙方应对甲方的所有商业秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。
2. 保密期限为本合同终止之日起5年内。
第六条违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的（日利率）计算支付滞纳金。
2. 任何一方未履行合同义务，对造成的损失应负赔偿责任。
第七条纠纷解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成，提交（仲裁机构）仲裁。
第八条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，共同具有同等法律效力。
甲方：法定代表人（签字）：乙方：法定代表人（签字）：篇2建设工程勘察设计合同范本甲方：________________ （甲方全称、住所地）乙方：________________（乙方全称、住所地）鉴于甲方欲委托乙方进行建设工程勘察设计业务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：甲方委托乙方进行的工程为____________（工程名称），位于____________（工程地址），具体范围为____________（项目范围描述）。
建设工程勘察设计合同书范本5篇
建设工程勘察设计合同书范本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：法定代表人（签字）：乙方（设计机构）：鉴于甲方拟在（地点）建设（工程名称），现委托乙方进行勘察和设计工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成一致意见，特订立本合同书，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 勘察设计范围：5. 工程造价：6. 勘察设计费用：7. 工程竣工期：二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家有关法律法规，认真负责地进行勘察和设计工作，保证设计方案合理、科学、经济、安全。
2. 乙方应及时向甲方提交勘察和设计方案，并做好解释工作，满足甲方的需求。
3. 乙方应派遣专业技术人员到工地进行勘察，全面掌握工程情况，保证设计的准确性和可行性。
4. 乙方应根据勘察设计合同的约定，按时履行工作，并承担相应的技术风险和责任。
三、甲方的权利和义务1. 提供工程的详细资料和资金支持，协助乙方进行勘察和设计工作。
2. 对乙方提出的设计方案给予及时回复和意见，保证勘察设计工作的顺利进行。
3. 对乙方提供的勘察设计文件进行认真审查，确认无误后签字确认。
四、未尽事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。
五、合同变更1. 双方协商一致，可对本合同书进行部分修改或补充。
修改或补充的内容应体现在书面协议上，并由双方代表签署生效。
2. 未经双方书面同意，不可单方面修改或变更本合同。
六、违约责任1. 若有一方未按时履行合同义务，视为违约并承担相应责任。
2. 对于因不可抗力因素影响造成工程的暂停或中止，双方应及时协商解决。
七、合同解除1. 在合同期限履行完毕或双方协商一致解除合本合同自动失效。
2. 若一方严重违约，或无法按时完成合同义务，对方有权解除本合同，并有权追究违约方的责任。
八、合同争议1. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向有关部门申请调解。
2. 争议无法通过协商和调解解决的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
有关建筑工程勘察合同范本是怎样的6篇
有关建筑工程勘察合同范本是怎样的6篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程勘察设计法律法规的规定，甲乙双方遵循诚实守信的原则，经友好协商，明确双方的权利和义务，特签订本合同。
本合同是双方进行建筑工程勘察工作的重要依据。
现将有关事项约定如下：一、工程概况项目名称：_________________________工程地点：_________________________勘察工作内容：地形测量、岩土工程勘察等。
工程阶段：初步勘察阶段。
质量要求：符合国家现行相关规范标准。
二、合同双方的责任与义务甲方责任与义务：1. 提供工程项目的批复文件和其他必要文件资料。
2. 确定勘察任务和要求，明确勘察范围及工作内容。
3. 按时支付乙方勘察费用。
乙方责任与义务：1. 按照国家相关技术标准、规范进行勘察工作。
2. 按约定时间提交勘察成果资料，并对其质量负责。
3. 对勘察工作中出现的问题及时与甲方沟通并采取措施解决。
4. 保护现场勘察设施及资料安全。
三、合同工期及进度安排本合同勘察工期为XX天，自合同签订之日起计算。
乙方应按以下进度安排进行勘察工作：签订合同时起XX天内完成现场勘察工作并提交初步勘察报告。
甲方应对乙方提交的勘察成果进行审查，如有不符合要求之处，应及时通知乙方修改完善。
乙方应在接到通知后XX天内完成修改并提交最终勘察报告。
如遇特殊情况，双方可协商调整工期及进度安排。
四、费用及支付方式本合同总价为人民币大写________元整（小写：￥_________元）。
支付方式为分期支付：合同签订后XX天内支付定金XX%；勘察工作完成并提交初步勘察报告后XX天内支付剩余款项的XX%；最终勘察报告提交并经甲方审查合格后XX天内支付剩余款项的XX%。
甲方应按约定时间支付款项，否则乙方有权暂停工作并由甲方承担违约责任。
建设工程勘察设计合同模板通用版6篇
建设工程勘察设计合同模板通用版6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下合同协议：第一条合同背景及目的本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，明确双方职责，达成共同合作意愿，特订立本合同。
第二条工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体规模详见附件一）第三条服务范围和内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察服务：包括地质勘察、地形测量等；2. 设计服务：包括方案设计、施工图设计、深化设计等。
具体工作内容详见附件二。
第四条合同金额及支付方式一、合同总金额：人民币[合同总金额]（大写：[合同总金额汉字大写]）。
二、支付方式：分期支付，具体包括预付款、进度款和结算款。
具体支付比例和支付方式详见附件三。
第五条双方权利义务及责任条款一、甲方权利义务：1. 提供工程勘察设计的必要条件；2. 及时支付合同款项；3. 对乙方提交的设计成果进行审查并提出修改意见。
二、乙方权利义务：1. 按照合同约定提供勘察、设计服务；2. 保证勘察、设计成果符合相关规定和质量要求；3. 对甲方提出的问题进行及时响应和修改。
三、违约责任：如任一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任详见附件四。
第六条知识产权条款及保密协议一、乙方对勘察、设计成果享有知识产权；甲方在支付合同款项后，享有使用权。
未经对方许可，任何一方不得擅自使用或转让。
如因甲方原因引起的知识产权纠纷，与乙方无关。
二、双方应对涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
如因违约方泄露秘密给对方造成损失，应承担赔偿责任。
建筑工程勘察合同范本5篇
建筑工程勘察合同范本5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计的法律、法规、规章和政策规定，结合本工程的实际情况，经双方充分协商，达成一致，特签订本合同。
本合同的签订旨在明确双方的权利和义务，确保建筑工程勘察工作的顺利进行。
一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________勘察工作内容：____________________等。
二、合同总价及支付方式本合同总价为人民币________元整（￥________元）。
甲方应按照以下方式支付乙方勘察费用：________。
双方应明确支付时间、金额和方式，确保合同履行的财务透明和合法合规。
三、履行期限与进度安排本合同的履行期限为________天，自乙方收到甲方发出的开工通知之日起计算。
乙方应根据工程进展情况和甲方要求，合理安排勘察工作计划，确保按时提交勘察成果。
双方应明确具体的时间节点和工作计划，以便监督执行。
四、质量要求与标准乙方应按照国家和地方有关建筑工程勘察设计的法律、法规、规章和政策规定，以及本合同约定，进行勘察工作，确保勘察成果的质量符合相关规定和要求。
甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，提出改进意见和要求。
如因乙方勘察成果质量问题导致工程损失，乙方应承担相应的法律责任。
五、知识产权及保密条款乙方在本合同履行过程中创作的所有成果（包括但不限于勘察报告、图纸等），其知识产权归甲方所有。
乙方应妥善保管与本合同相关的商业秘密和技术资料，未经甲方同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
如因乙方泄露或不当使用甲方的商业秘密和技术资料，导致甲方损失，乙方应承担相应的法律责任。
六、违约责任与赔偿损失任何一方未按照本合同约定履行义务，均应承担违约责任。
建筑工程勘察标准合同7篇
建筑工程勘察标准合同7篇篇1合同编号：XXXX甲方（发包人）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
乙方（勘察人）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就建筑工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX。
2. 工程地点：XXXX。
3. 工程规模：XXXX。
4. 工程内容：建筑工程勘察。
二、勘察范围和要求1. 甲方委托乙方对以上工程进行岩土工程勘察。
2. 乙方应根据甲方的工程要求和现场实际情况，按照有关技术规范和标准，进行岩土工程勘察工作。
3. 乙方应提供详细的岩土工程勘察报告，并对报告的质量负责。
三、合同价款及支付方式1. 本工程勘察费为人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX），甲方应按以下方式支付：（1）合同签订后，甲方应支付乙方工程勘察费的XX%作为预付款，即人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX）。
（2）乙方完成全部工作并提交了合格的岩土工程勘察报告后，甲方应支付乙方剩余的工程勘察费，即人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX）。
2. 甲方应将以上款项汇入乙方的指定账户。
具体账户信息如下：户名：XXXX，开户行：XXXX，账号：XXXX。
3. 甲方在支付款项时，应注明款项的用途和支付对象。
四、工期及进度要求1. 乙方应在合同签订后尽快安排人员进场进行勘察工作。
2. 乙方应制定详细的工作计划，并报甲方备案。
甲方有权对乙方的工作计划进行调整。
3. 乙方应确保勘察工作的质量和进度，并按计划完成全部工作。
如因乙方原因造成工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保勘察工作的质量符合有关技术规范和标准的要求。
如因乙方原因造成勘察质量不合格的，乙方应承担相应的违约责任。
2. 甲方应在收到乙方的岩土工程勘察报告后尽快进行验收。
如甲方对勘察报告有异议的，应在收到报告后XX个工作日内向乙方提出书面意见。
建筑工程勘察合同范本3篇
建筑工程勘察合同范本3篇篇1合同编号：[填写编号]签订地点：[填写地点]签订日期：[填写日期]甲方（发包方）：[填写发包方名称]，法定代表人：[填写法定代表人姓名]，地址：[填写地址]，联系电话：[填写电话]。
乙方（承包方）：[填写承包方名称]，法定代表人：[填写法定代表人姓名]，地址：[填写地址]，联系电话：[填写电话]。
鉴于甲方委托乙方进行[项目名称]工程的勘察工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程项目概况1. 工程名称：[填写工程名称]。
2. 工程地点：[填写工程地点]。
3. 勘察范围与内容：[详细描述勘察的具体范围和内容]。
4. 工程规模：[填写工程规模]。
5. 勘察依据：[列出适用的技术标准、规范及相关法律法规]。
二、勘察周期与交付成果1. 勘察周期：自[填写开始日期]起至[填写结束日期]止。
2. 交付成果：- 初步勘察报告：包括地质条件、地下水位、土壤性质等基础数据。
- 详细勘察报告：包括地基承载力分析、岩土工程建议等详细资料。
- 其他约定成果：[如有其他约定，请详细说明]。
三、费用及支付方式1. 勘察费用总计为人民币[填写金额]元整。
2. 支付方式：- 预付款：合同签订后7个工作日内支付合同总价的[填写比例]%作为预付款。
- 进度款：根据勘察进度，按照双方约定的时间节点支付剩余款项。
- 尾款：乙方完成全部勘察工作并提交最终成果后7个工作日内支付剩余款项。
四、双方权利义务1. 甲方权利义务：- 按时提供必要的资料和现场条件。
- 审核乙方提交的勘察方案和技术文件。
- 按约定支付勘察费用。
2. 乙方权利义务：- 按照约定的时间和质量标准完成勘察任务。
- 向甲方提供真实、准确的勘察报告。
- 对勘察过程中发现的问题及时向甲方汇报，并提出解决方案。
五、保密条款双方应对其在履行合同过程中所知悉的对方商业秘密和技术信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
建筑工程勘察合同书范本6篇
建筑工程勘察合同书范本6篇篇1合同编号：XXXX-JK-XXXX甲方（发包人）：____________________公司名称：__________________________注册地址：__________________________法定代表人：________________________联系电话：__________________________电子邮箱：__________________________乙方（勘察人）：____________________公司名称：__________________________注册地址：__________________________法定代表人：________________________联系电话：__________________________电子邮箱：__________________________鉴于甲方需要就某建筑工程进行勘察工作，乙方具备相关资质和能力，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况及勘察任务1. 工程名称：_________________________。
2. 工程地点：_________________________。
3. 勘察任务包括地质勘察、地形测量等，具体工作内容详见附件一《勘察任务书》。
4. 乙方应按照甲方的要求进行勘察工作，确保工程建设的顺利进行。
二、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签署之日起生效，至完成全部勘察工作并交付成果为止。
2. 乙方应在合同签订后XX日内完成全部勘察工作，并提交勘察成果报告。
如遇特殊情况，双方可协商延期。
具体进度安排详见附件二《工程进度表》。
三、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用总额为人民币________元整（￥________元）。
具体费用明细详见附件三《费用明细表》。
2. 甲方在本合同签订后XX日内向乙方支付勘察费用的XX%作为预付款。
建设工程勘察设计合同模板6篇
建设工程勘察设计合同模板6篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条合同目的及工作内容乙方应按照本合同约定，为甲方提供建设工程勘察设计工作，包括但不限于勘察测量、地质勘查、方案设计、施工图设计等工作。
具体工作内容和范围详见附件一。
第二条合同期限及进度安排本合同自签订之日起生效，至完成全部工作并验收合格为止。
甲乙双方应按照附件二中的进度安排执行，确保工程勘察设计工作按时完成。
第三条合同价格及支付方式本合同总价为人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
支付方式及期限详见附件三。
甲方应按约定支付款项，如甲方未按时支付，乙方有权顺延工期。
第四条知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权。
2. 乙方应保证勘察设计成果不侵犯第三方的知识产权。
如因此引起纠纷，乙方应承担相应法律责任。
3. 甲乙双方应对涉及本工程的商业机密、技术资料等信息予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露。
第五条质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察设计工作，确保质量符合要求。
2. 工程完工后，乙方应提交完整的勘察设计成果，包括勘察报告、设计文件等。
3. 甲方应按照本合同约定及国家相关标准对乙方提交的成果进行验收。
验收合格后方可视为完成本合同约定的义务。
第六条违约责任及赔偿损失1. 甲方如未按照本合同约定支付款项，应按日向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方如未按照本合同约定完成勘察设计工作，应按日向甲方支付违约金。
3. 若因乙方原因导致工程勘察设计成果存在质量问题，乙方应承担修复、重做等责任，并赔偿甲方相应损失。
建筑工程勘察合同书范本5篇
建筑工程勘察合同书范本5篇篇1合同编号：XXXX-JK-XXXX甲方（发包人）：____________________公司名称：_________________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系电话：________________________电子邮箱：________________________乙方（勘察人）：____________________公司名称：_________________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系电话：________________________电子邮箱：________________________鉴于甲方需要就其所涉及的建筑工程进行勘察工作，乙方具备相应的建筑工程勘察资质和能力，双方经友好协商，达成如下合同协议：一、合同目的及工程概况1.1 本合同的目的在于明确甲、乙双方在建筑工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作顺利进行。
1.2 工程名称：_________________________。
1.3 工程地点：_________________________。
1.4 工程规模：_________________________。
二、工作内容及要求2.1 乙方应按照甲方的要求，进行建筑工程的地质勘察、环境评估及相关测量工作。
2.2 乙方应根据国家相关法规、规范和技术标准，制定详细的勘察方案，并经甲方确认后实施。
2.3 乙方应按照约定的时间节点完成勘察工作，并按时提交勘察报告。
2.4 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对由于勘察数据错误或失实导致的工程损失承担相应责任。
三、合同金额及支付方式3.1 本工程勘察费用总额为人民币______元（大写：______元整）。
建筑工程勘察合同书范本6篇
建筑工程勘察合同书范本6篇篇1合同编号：XXX-CJKS-XXX甲方（委托方）：____________________（以下简称甲方）乙方（勘察方）：____________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，鉴于甲方需要就某建筑工程进行勘察工作，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就建筑工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________建筑工程勘察项目。
2. 工程地点：____________________。
二、工作内容及范围乙方应按照甲方的要求进行以下勘察工作：1. 地质勘察；2. 水文勘察；3. 环境勘察；4. 其他相关勘察工作。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币（大写）__________元整，（小写）￥______元。
该费用包括但不限于乙方的勘察服务费、差旅费等相关费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察报告后，甲方支付总金额的XX%；（3）乙方提交最终勘察报告并经甲方确认后，甲方支付剩余款项。
四、履行期限及进度安排1. 本合同的履行期限为合同签订之日起至乙方提交最终勘察报告并经甲方确认之日止。
2. 进度安排：乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察工作进度，确保按时完成勘察任务。
如因乙方原因导致勘察工作延误，乙方应承担违约责任。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关规范、标准以及甲方的要求进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
2. 乙方提交的所有勘察报告、数据等应当清晰、完整，并符合甲方的要求。
甲方有权对乙方提交的勘察成果进行验收，如不符合要求，甲方有权要求乙方重新勘察或补充勘察。
验收标准以国家和地方的相关规范、标准为准。
篇2合同编号：XXX-KCSJ-XXX甲方（委托人）：XXX有限公司地址：XXX路XXX号联系人：XXX电话：XXX-XXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX邮编：XXXXXX乙方（勘察人）：XXX地质工程勘察有限公司地址：XXX路XXX号地质科技大厦联系人：XXX电话：XXX-XXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX邮编：XXXXXX鉴于甲方需要就位于XXXX（地点）的建筑工程进行勘察工作，乙方具备相应的专业资质和经验，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实守信的原则，经友好协商，就本次建筑工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察任务要求1. 工程名称：XXXXXX建筑工程项目。
建筑工程勘察合同范本7篇
建筑工程勘察合同范本7篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关建筑工程勘察设计的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程勘察任务委托范围和内容：包括地质勘察、工程测绘等。
二、合同工期及进度安排1. 乙方应按照甲方的工期要求完成勘察工作。
如遇特殊情况，双方可协商调整工期。
2. 乙方应按以下进度完成勘察任务：签订合同时起___日内完成现场勘察，___日内提交初步勘察报告，___日内提交详细勘察报告。
三、合同价款及支付方式1. 本工程勘察费总额为人民币____元（大写：____元整）。
2. 甲方在合同签订后___日内支付乙方勘察费的___%作为预付款。
乙方提交初步勘察报告并经甲方确认后___日内支付剩余款项。
四、勘察质量要求1. 乙方应按照国家现行标准、规范、规程进行勘察工作，确保勘察数据真实准确。
2. 乙方提交的勘察报告应详细、完整，满足工程设计和施工需要。
3. 若因乙方勘察失误造成工程损失，乙方应承担相应的经济责任和法律责任。
五、保密条款1. 乙方应对甲方提供的资料及本合同履行过程中所接触到的甲方商业秘密严格保密，未经甲方同意，不得泄露或向第三方提供。
2. 乙方在勘察过程中所知悉的甲方及其关联公司的商业信息、技术秘密等，均应予以保密。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付勘察费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款___%的违约金。
2. 若乙方未按照合同约定完成勘察任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款___%的违约金。
若因乙方原因导致勘察质量不符合要求，乙方应负责无偿修改或重新勘察。
建设工程勘察设计合同样本5篇
建设工程勘察设计合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜，达成如下协议：一、合同背景鉴于甲方需对位于[具体地址]的建设工程进行勘察与设计，现委托乙方进行相关工作。
乙方愿意接受甲方的委托，并依据相关法律法规及本合同约定的内容，提供高质量的勘察、设计服务。
二、工作内容及范围本合同约定的勘察、设计工作包括：[具体工作内容及范围]。
详细内容见附件一《工程勘察、设计任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[具体金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成勘察、设计任务并提交成果后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法的发票。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
2. 进度安排：乙方应按照附件二《工程进度表》完成勘察、设计工作。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定的要求，提供高质量的勘察、设计服务。
2. 验收标准：乙方提交的勘察、设计成果应符合国家相关规范及附件一《工程勘察、设计任务书》的要求。
甲方应在收到成果后的XX 个工作日内进行验收，并书面反馈意见。
3. 若甲方对乙方提交的成果有异议，双方应协商解决。
若因乙方原因造成成果不符合要求的，乙方应承担相应责任。
六、知识产权及保密条款1. 乙方为本合同项目所创作的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他项目或转让给第三方。
2. 双方应对本合同涉及的商业秘密及技术资料承担保密义务。
未经对方同意，不得泄露给第三方。
建筑工程勘察合同范本五篇
建筑工程勘察合同范本五篇篇一：建筑工程勘察合同范本中文：甲方：（委托方）_________公司乙方：（承揽方）_________公司鉴于甲方拟进行建筑工程项目，为了保障工程质量和进度，双方经友好协商，达成如下合同：第一条服务内容1.1 乙方应按照甲方的要求，对建筑工程项目进行勘察工作，包括但不限于土地、地质、地基等方面的勘察。
1.2 乙方应提供勘察报告，报告内容应详实、准确，并符合相关法律法规的要求。
第二条服务标准2.1 乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察工作，确保勘察结果的准确性和可靠性。
2.2 乙方应根据实际情况，采取合理的勘察方法和技术手段，确保勘察工作的顺利进行。
第三条服务期限3.1 本合同自双方签订之日起生效，服务期限为______个月，具体时间以双方书面协议为准。
3.2 在服务期限内，乙方应按时完成所有勘察工作，并提交相应的报告。
第四条服务报酬4.1 甲方应按照双方约定的支付方式和时间，向乙方支付服务报酬。
4.2 如因甲方原因导致勘察工作延迟或中止，乙方有权要求相应的违约赔偿。
第五条合同变更5.1 如需变更本合同的内容，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 任何一方未经对方书面同意，不得 unilaterally 变更本合同。
第六条违约责任6.1 若一方未履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同的，对方应免除相应的责任。
第七条法律适用7.1 本合同的签署、履行和解释适用_________地区法律。
7.2 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向有管辖权的法院提起诉讼解决。
甲方（盖章）：_________ 日期：_________乙方（盖章）：_________ 日期：_________英文：Party A: (Client) __________ CompanyParty B: (Contractor) __________ CompanyWhereas Party A intends to carry out a construction project, in order to ensure the quality and progress of the project, the two parties have reached the following contract through friendly negotiation:Article 1 Scope of Services1.1 Party B shall conduct survey work on the construction project in accordance with Party A's requirements, including but not limited to surveying of land, geology, and foundation.1.2 Party B shall provide a survey report, the contents of which shall be detailed, accurate, and comply with relevant laws and regulations.Article 2 Service Standards2.1 Party B shall conduct survey work in accordance with relevant national standards and specifications to ensure the accuracy and reliability of the survey results.2.2 Party B shall adopt reasonable survey methods and technical means according to the actual situation to ensure the smooth progress of the survey work.Article 3 Service Period3.1 This contract shall take effect from the date of signature by both parties, with a service period of ____ months, the specific time shall be subject to written agreement between both parties.3.2 Within the service period, Party B shall complete all survey work on time and submit the corresponding reports.Article 4 Service Remuneration4.1 Party A shall pay the service remuneration to Party B according to the agreed payment method and time.4.2 If the survey work is delayed or suspended due to Party A's reasons, Party B shall have the right to claim corresponding breach of contract compensation.Article 5 Contract Amendment5.1 If it is necessary to amend the contents of this contract, it shall be agreed upon by both parties through consultation and sign a written amendment agreement.5.2 Neither party shall unilaterally amend this contract without the written consent of the other party.Article 6 Breach of Contract Liability6.1 If either party fails to perform its obligations under this contract, it shall bear the corresponding liability for breach of contract.6.2 If the performance of the contract is prevented by force majeure factors, the party concerned shall be exempt from the corresponding liability.Article 7 Applicable Law7.1 The signing, performance, and interpretation of this contract shall be governed by the laws of _________.7.2 In case of any dispute, the two parties shall resolve it through friendly negotiation; if negotiation fails, the dispute shall be referred to the competent court for litigation.Party A (Seal): __________ Date: __________Party B (Seal): __________ Date: __________篇二：建筑工程勘察合同范本中文：甲方：_________公司乙方：_________公司鉴于甲方拟对某建筑工程进行勘察，为明确双方权利和义务，双方经协商一致，达成如下合同：第一条服务内容1.1 乙方应对建筑工程项目进行详细勘察，包括但不限于地形、地质、水文等方面的调查和分析。
2024最新工程勘察合同范本6篇
2024最新工程勘察合同范本6篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关工程勘察设计方面的法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方充分协商达成一致，共同签订本合同。
希望双方在履行合同中能相互配合协作，以保证本工程圆满完成，经协商确定有关合同条款如下：一、工程概况与工程地点：甲方对位于____________的工程委托给乙方进行工程勘察。
本工程勘察按国家有关标准与规定要求完成相关阶段勘察任务。
具体内容包括：工程测量、岩土工程勘察、地下水测试等。
篇2甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关工程勘察设计方面的法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，就本工程勘察事项达成如下协议，以明确双方的权利和义务。
为保障各自权益及避免后续争议问题发生，甲乙双方订立本条款共同遵守执行。
一、工程概况与范围本项目名称：_____________________工程地点：_____________________工程规模及特征描述：详细、准确的工程规模描述，包括但不限于建筑物类型、高度、结构类型等。
具体范围包括地形测绘、地质勘探、地质试验等方面的工作内容。
详细工作需遵循经批准的勘察方案，以及后期与甲方商议的勘察细节安排等要求执行。
双方签订时需确认本工程的具体要求和目的。
具体内容及工程量双方依据国家技术规范及标准在合同中约定。
二、勘察工作依据及标准规范依据国家现行的相关勘察规范和技术标准开展工作。
双方还需依据当地现行规定制定更详细的实施标准以确保工作的质量及合规性。
在合同中注明双方协商确认的技术规范和要求。
三、勘察任务要求及提交成果乙方应按照甲方提出的勘察任务要求进行勘察工作，确保勘察数据真实可靠，满足工程设计需要。
建筑工程勘察合同如何写5篇
建筑工程勘察合同如何写5篇篇1甲方（建设单位）：___________________________地址：___________________________联系电话：___________________________法定代表人或授权签约人：___________________________乙方（勘察单位）：___________________________地址：___________________________联系电话：___________________________法定代表人或授权签约人：___________________________鉴于甲方需要乙方提供建筑工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次建筑工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________。
2. 工程地点：___________________________。
3. 工程规模：___________________________。
4. 工程勘察目的、任务及工作内容等详见附件一《建筑工程勘察任务书》。
二、合同期限及进度安排1. 勘察周期：自本合同签订之日起至完成全部勘察工作并交付成果止，总计______天。
2. 进度安排：乙方应按照甲方提供的《建筑工程勘察任务书》要求，按时启动并完成各阶段勘察工作，确保工程进展顺利。
具体进度安排详见附件二《建筑工程勘察进度计划》。
三、勘察费用及支付方式1. 勘察费用：本次建筑工程勘察费用总额为人民币______元（大写：______元整）。
该费用包括勘察人员的工资、设备折旧、外勤费用等所有相关费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付勘察费用：（1）本合同签订后______日内，甲方支付乙方勘察费用总额的______%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交初步成果报告后______日内，甲方支付勘察费用总额的______%；（3 提交最终成果报告并经甲方验收合格后______日内，甲方支付剩余勘察费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程勘察合同范本修订版Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed( 合同范本 )甲方：______________________乙方：______________________日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-030018建筑工程勘察合同范本修订版工程名称：__________工程地点：__________合同编号：__________(由勘察人编填)勘察证书等级：__________发包人：__________勘察人：__________签订日期：__________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局二○年月发包人__________________________________勘察人__________________________________发包人委托勘察人承担___________________________________________________________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：___________________________1.2工程建设地点：_________________________1.3工程规模、特征：________________________1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________________1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：________________1.6承接方式____________________________1.7预计勘察工作量：________________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于____年____月____日开工，____年____月____日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准__________计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为____元(大写__________)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计____元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____%时，向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款，计____元;勘察工作外业结束后__天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____%，计____元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费____元。
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____元计算加班费。
5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____%。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_____元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条其它约定事项：__________第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_____仲裁委员会仲裁。
发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式__份，发包人__份、勘察人__份。
发包人名称：_____勘察人名称：_____(盖章)(盖章)法定代表人：_____(签字)法定代表人：_____(签字)委托代理人：_____(签字)委托代理人：_____(签字)住所：_____住所：_____邮政编码：_____邮政编码：_____电话：_____电话：_____传真：_____传真：_____开户银行：_____开户银行：_____银行帐号：_____银行帐号：_____建设行政主管部门备案：___鉴证意见：___(盖章)(盖章)备案号：_____经办人：_____备案日期：________年____月____日鉴证日期：________年____月____日云博图文设计本文档文字均可以自由修改。