深圳市房地产认购书范本
深圳房产证认购协议书模板
甲方（出卖人）：[公司名称或自然人姓名]地址：[甲方详细地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（买受人）：[公司名称或自然人姓名]地址：[乙方详细地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拥有位于深圳市[具体位置]的商品房，建筑面积为[具体建筑面积]平方米，乙方有意向购买该商品房，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下认购协议：第一条商品房信息1.1 甲方同意出售位于深圳市[具体位置]的商品房，该商品房建筑面积为[具体建筑面积]平方米，房屋结构为[具体结构]，房屋用途为[具体用途]。
1.2 该商品房的预售许可证号为[预售许可证号]，具体规划用途、配套设施、面积、户型等信息以预售许可证及相关部门的批准文件为准。
第二条认购条件2.1 乙方确认已充分了解并同意购买甲方上述商品房。
2.2 乙方承诺具备购房资格，并有能力支付购房款。
第三条认购金及付款方式3.1 乙方在签订本协议之日起[具体天数]内，向甲方支付人民币[认购金金额]元作为认购金，该认购金不计利息。
3.2 乙方应按照以下付款方式支付购房款：（1）首付款：在签订《商品房买卖合同》时，支付总房价款的[具体比例]%作为首付款。
（2）分期付款：首付款以外的房款，按照约定的分期付款计划支付。
3.3 乙方如需贷款购买，应自行办理贷款手续，并承担相应的贷款责任。
第四条甲方责任4.1 甲方保证出售的商品房合法合规，并承诺在规定的时间内取得房屋所有权证。
4.2 甲方在签订本协议后，不得将该商品房另行出售给第三方。
第五条乙方责任5.1 乙方应按照约定的时间支付认购金及购房款，否则甲方有权解除本协议，并没收认购金。
5.2 乙方应自行承担购房过程中的相关税费及手续费。
第六条违约责任6.1 如甲方违约，应向乙方支付相当于认购金两倍的违约金。
6.2 如乙方违约，应向甲方支付相当于认购金两倍的违约金。
深圳买房认购合同范本
深圳买房认购合同范本甲方（出售方）：姓名：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（认购方）：姓名：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拥有位于深圳市________区________路________号________小区________栋________单元________室的房产（以下简称“该房产”），乙方有意向购买该房产，经双方友好协商，达成如下认购协议：一、认购房屋基本情况房屋地址：深圳市________区________路________号________小区________栋________单元________室房屋面积：________平方米（以产权登记面积为准）房屋户型：________室________厅________卫二、认购价格及付款方式1. 认购价格：人民币________元（大写________元整）。
2. 付款方式：乙方应在签署本合同后______日内，支付认购定金人民币________元（大写________元整）。
剩余房款的支付方式及时间双方另行约定。
三、认购期限乙方应在______年______月______日前与甲方签订正式的房屋买卖合同。
四、双方权利与义务1. 甲方应保证该房产产权清晰，无任何纠纷，并承诺按照约定时间与乙方签订正式买卖合同。
2. 乙方应按时支付认购定金，如未按时支付，视为乙方自动放弃认购，甲方有权没收定金。
3. 双方应严格遵守本合同的各项约定，如有违约，违约方应承担相应的违约责任。
五、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
深圳市房地产认购书样本一
深圳市房地产认购书样本一一、认购人信息认购人姓名：身份证号码：联系电话：通讯地址：二、认购房源信息楼盘名称：楼盘地址：建筑面积：户型：楼层：总价：认购房号：三、认购条件1. 认购价格：认购人同意以协商一致的价格购买上述房源。
2. 认购方式：认购人选择全款/分期付款（请在下方划勾）。
3. 认购定金：认购人同意在签署本认购书后三个工作日内支付定金，定金金额为人民币（以下简称“元”）。
4. 分期付款方式：认购人同意按照开发商提供的分期付款方案进行支付，具体支付时间和金额详见附件。
5. 其他约定事项：（请在下方详细描述）四、认购流程1. 认购人填写并签署本认购书，并在三个工作日内支付定金。
2. 开发商收到认购书和定金后，确认认购人的认购意向，并向认购人提供认购确认函。
3. 认购确认函签署后，认购人根据约定的付款方式支付首期款项。
4. 开发商在收到首期款项后，办理房屋预售合同签订手续。
5. 认购人按照预售合同约定的时间和方式支付剩余款项。
6. 开发商办理房屋交付手续，并将房屋交付给认购人。
五、风险提示1. 认购人在签署本认购书前应仔细阅读楼盘相关文件和合同条款，了解相关政策和规定。
2. 认购人应自行核实楼盘信息的真实性和准确性，如有疑问可咨询开发商或相关部门。
3. 认购人应自行承担因信息不准确或不完整而导致的风险。
4. 如认购人违约或不能按时支付款项，开发商有权解除认购合同并扣除相应违约金。
六、其他约定事项（在此处详细描述认购人与开发商之间的其他约定事项，如特殊要求、补充条款等）七、附件1. 分期付款方案2. 其他相关文件（如楼盘宣传册、预售合同等）八、法律适用和争议解决1. 本认购书的签署、效力、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如双方在履行本认购书过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、生效与签署本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
深圳市房地产认购书范本
深圳市房地产认购书范本一、认购双方信息1.1 买方信息•姓名：[买方姓名]•性别：[买方性别]•身份证号码：[买方身份证号码]•手机号码：[买方手机号码]•通讯地址：[买方通讯地址]1.2 卖方信息•公司名称：[卖方公司名称]•法定代表人：[卖方法定代表人]•注册资本：[卖方注册资本]•经营地址：[卖方经营地址]•电话号码：[卖方电话号码]二、房屋信息2.1 房屋基本情况•房屋所在地址：[房屋所在地址]•规划用途：[房屋规划用途]•建筑面积：[房屋建筑面积]•户型：[房屋户型]•产权证号：[房屋产权证号]•使用权证号：[房屋使用权证号]2.2 房屋交付标准•房屋装修标准：[房屋装修标准]•交付日期：[房屋交付日期]三、认购条款3.1 认购价格•房屋总价：[房屋总价]•付款方式：[付款方式]•认购定金：[认购定金]•首付款：[首付款]•贷款比例：[贷款比例]•贷款方式：[贷款方式]•贷款期限：[贷款期限]3.2 退款条款•若买方在签署认购书之后解除合同，卖方有权扣除买方已支付的认购定金作为违约金。
3.3 签约方式•买方需在签署认购书后的7个工作日内与卖方签订正式的合同。
3.4 违约责任•买方若未按时支付首付款或违约解除合同，卖方有权解除合同，并扣除买方已支付的认购定金作为违约金。
四、其他条款4.1 不可抗力•若因不可抗力因素导致本合同无法履行，双方互不承担违约责任。
4.2 争议解决•双方因本合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
4.3 合同变更•双方如需变更本合同内容，应以书面形式达成一致意见并签署补充协议。
4.4 合同生效•本合同自双方签字盖章之日起生效。
4.5 其他•本认购书所列事项为双方共同商定的内容，具有合同效力。
以上内容为《深圳市房地产认购书范本》，请买卖双方仔细阅读并确认签字。
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书深圳市房地产认购书1. 引言本文档为一份深圳市房地产认购书的样板，用于明确买方与卖方之间的交易细节和责任。
通过认购书，买方表明了对房地产项目的购买意愿，而卖方则将在接受认购后根据约定的条件进行交易。
2. 买方信息姓名： [买方姓名][买方][买方]3. 卖方信息公司名称： [卖方公司名称]地址： [卖方地址]联系人： [卖方联系人][卖方]4. 房地产项目信息项目名称： [项目名称]项目地址： [项目地址]开发商： [开发商名称]设计单位： [设计单位名称]5. 房产信息房产类型： [房产类型]面积： [房产面积]楼层： [房产楼层]单价： [房产单价]总价： [房产总价]6. 交易条款1. 买方认购房产项目：买方确认自愿认购上述房产项目，并向卖方支付认购金。
认购金金额为 [认购金金额]，支付方式为 [支付方式]。
2. 认购金支付确认：卖方在收到买方认购金后 [确认时间] 内进行确认并出具收款凭证。
3. 支付尾款：买方在房产交付之前，按照双方约定的支付方式和时间表支付尾款。
4. 房产交付：卖方应在 [交付房产时间] 之前将房产正式交付给买方。
5. 买方违约责任：买方如在约定时间内未支付尾款或违反其他交易条款，买方将承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金等。
6. 卖方违约责任：卖方如在约定时间内未交付房产或违反其他交易条款，卖方将承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金等。
7. 合同变更：双方协商一致可以对本认购书进行变更，变更需以书面形式进行，并由双方签署确认。
8. 争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的法院处理。
7. 生效条件本认购书自双方签署之日起生效。
双方应尽快完成相关手续和文件的办理，并按本认购书约定的时间和方式履行各自的义务。
8. 签名买方（签字）： ____________________ 日期：__________________卖方（签字）： ____________________ 日期：__________________请注意：本认购书仅为样板，具体内容需根据实际情况进行修改和调整。
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书一、认购人信息：姓名：_________________________身份证号码：___________________联系电话：_____________________联系地址：_____________________二、项目信息：项目名称：_____________________开发商：_______________________项目地址：_____________________预售许可证号：_________________预售面积：_____________________预售价格：_____________________三、认购房源：房号：_________________________建筑面积：_____________________套内面积：_____________________朝向：_________________________楼层：_________________________装修标准：_____________________四、认购条件：1. 认购价格：根据开发商公布的价格，认购人同意以预售价格认购上述房源。
2. 认购款项：认购人同意按照以下方式支付认购款项：a. 认购定金：认购人在签署认购书后，需支付认购定金，金额为预售价格的百分之十。
认购定金将在签署正式购房合同时抵作首付款。
b. 首付款：认购人同意在签署正式购房合同后的指定日期内支付首付款，金额为预售价格的百分之三十。
c. 尾款：认购人同意在开发商通知的交房日期前支付剩余款项，金额为预售价格减去认购定金和首付款的差额。
3. 购房合同：认购人同意在开发商通知的时间内与开发商签署正式购房合同，合同内容以预售合同为准。
4. 房屋交付：认购人同意在开发商通知的时间内接受房屋交付，并按照合同约定支付剩余款项。
五、其他约定事项：1. 违约责任：认购人同意如违约，认购定金将不予退还，并承担相应的违约责任。
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书尊敬的购房人：您好！为了确保您作为购房人的权益，特向您发出认购书，请您仔细阅读并按照指示进行操作。
一、购房人信息1. 姓名：（填写购房人姓名）2. 身份证号码：（填写购房人身份证号码）3. 手机号码：（填写购房人手机号码）二、购房信息1. 房地产项目名称：（填写项目名称）2. 房屋类型：（填写房屋类型，如住宅、商铺等）3. 房屋面积：（填写房屋建筑面积，单位为平方米）4. 房屋单价：（填写房屋单价，单位为人民币元/平方米）5. 认购单价：（填写购房人认购房屋的单价，单位为人民币元/平方米）6. 认购总价：（填写购房人认购房屋的总价款，单位为人民币元）三、认购款支付方式1. 认购金支付方式：（填写支付方式，如银行转账、支付宝、微信等）2. 认购金金额：（填写购房人支付认购金的金额，单位为人民币元）3. 支付时间：（填写认购金支付的时间）4. 支付账户：（填写购房人支付认购金的账户信息）四、权益保护1. 开发商承诺购房人享有合法权益，保证所售房屋信息真实、准确。
2. 购房人在签订正式购房合同前，享有在合同约定期限内签订合同的优先权。
3. 开发商保证购房人的购房权益，若因开发商原因导致购房合同无法成立，开发商将退还购房人全额认购款。
五、其他注意事项1. 购房人需按时支付认购金，否则开发商有权取消购房人的认购资格。
2. 购房人需在合同约定期限内与开发商签订正式购房合同，双方共同履行合同约定。
3. 购房人在购房过程中如有疑问，可随时与开发商联系，双方共同解决。
请您务必仔细阅读以上内容，并在认可后签署并回传此认购书以示确认。
如有其他需要补充的事项，请与开发商协商解决。
购房人（签名）：____________________日期：____________________开发商（盖章）：____________________日期：____________________以上为深圳市房地产认购书内容，感谢您的关注和支持！如有疑问，请及时与我们联系。
深圳房子认购合同范本
深圳房子认购合同范本一、合同双方信息1.1 甲方•姓名：【甲方姓名】•身份证号码：【甲方身份证号码】•联系地址：【甲方联系地址】•联系电话：【甲方联系电话】•邮箱：【甲方邮箱】1.2 乙方•公司名称：【乙方公司名称】•统一社会信用代码：【乙方统一社会信用代码】•法定代表人：【乙方法定代表人姓名】•联系地址：【乙方联系地址】•联系电话：【乙方联系电话】•邮箱：【乙方邮箱】二、认购房屋信息2.1 房屋基本信息•房屋地址：【房屋地址】•房屋面积：【房屋面积】平方米•房屋用途：【房屋用途（商业/住宅）】•房屋结构：【房屋结构（楼房/别墅等）】•建筑年限：【建筑年限】年2.2 房屋价格与认购条件•房屋总价：【房屋总价】万元•认购价格：【认购价格】万元•认购日期：【认购日期】•甲方首付款：【甲方首付款】万元•甲方贷款金额：【甲方贷款金额】万元•贷款付款方式：【贷款付款方式（一次性/分期）】•贷款利率：【贷款利率】%•其他支付条件：【其他支付条件（如按揭期限等）】三、合同条款3.1 认购方式1.甲方同意以书面形式向乙方提交购房申请，并支付认购金；2.乙方同意接受甲方的购房申请，并确认认购金额以及其他支付条件。
3.2 认购金支付1.甲方需在认购日期前支付认购金额的【认购金额百分比】%，共计人民币【认购金金额】元；2.认购金应在甲方和乙方签订认购合同之日起【认购金支付期限】个工作日内支付至乙方指定账户；3.认购金一经支付，不得退还，且作为乙方给予甲方保留优先购买权的凭证。
3.3 房屋交付1.乙方应按照约定的交付期限将房屋交付给甲方；2.如因乙方原因导致交付延迟，乙方应按照约定支付违约金；3.甲方应在乙方通知交付后【交付期限】个工作日内办理房屋过户手续并支付房屋余款。
3.4 房屋质量保证1.房屋的质量应符合国家相关标准和规定；2.房屋质量保修期为【质量保修期限】年，自房屋交付之日起计算；3.在质量保修期内，如房屋出现质量问题，乙方负责提供维修或更换的服务，甲方不得承担额外费用。
深圳市房地产认购书范本
深圳市房地产认购书范本深圳市房地产认购书范本一、认购双方信息认购方（甲方）：____________________联系号：____________________________________________________销售方（乙方）：____________________ __________________________开发商：___________________________二、认购房屋信息房屋地址：__________________________房屋户型：__________________________建筑面积：__________________________总拟购买面积：______________________房屋总价：__________________________首付金额：__________________________贷款金额：__________________________三、认购条款1. 甲方同意购买房屋所示房屋，并支付定金作为认购房款的证明。
2. 乙方同意出售该房屋给甲方，并保证房屋的合法所有权归乙方所有。
3. 甲方需在_________日内支付首付款，并签署正式的购房合同。
4. 若甲方违约，支付的定金将不予返还；乙方违约，需支付双倍定金作为违约金。
5. 购房合同一经签署生效，双方均须按照合同约定履行各自义务，不得随意变更或解除合同。
四、其他约定1. 本认购书仅作为双方签署正式购房合同的依据之一，不具备法律效力。
2. 甲乙双方同意将纠纷提交深圳市X仲裁委员会裁决。
以上是深圳市房地产认购书的范本，仅供参考使用。
具体认购书的内容及条款应根据实际情况进行调整和修改。
在签署任何合同之前，建议双方详细阅读合同内容，并在有需要的情况下，咨询相关专业人士的意见。
深圳市房地产认购书样板
深圳市房地产认购书样板一、认购人基本信息认购人：（填写认购人姓名）身份证号码：（填写认购人身份证号码）联系电话：（填写认购人联系电话）通讯地址：（填写认购人通讯地址）二、项目基本信息项目名称：（填写项目名称）开发商：（填写开发商名称）项目地址：（填写项目地址）预售许可证号：（填写预售许可证号）认购房号：（填写认购房号）三、认购房屋信息房屋类型：（填写房屋类型，如住宅、商铺等）建筑面积：（填写建筑面积，单位：平方米）套内面积：（填写套内面积，单位：平方米）总价款：（填写总价款，单位：人民币元）四、认购条款1. 认购人确认已经充分了解项目的相关信息，包括但不限于项目规划、建筑设计、销售政策等，并同意按照相关规定支付认购定金。
2. 认购人同意按照约定的付款方式和时间支付房屋总价款。
3. 认购人确认，在签署本认购书之前已经详细阅读并理解了相关合同、协议及公告的内容，并同意遵守其中的条款和规定。
4. 认购人同意，如发生不可抗力等无法履行合同的情况，双方可以协商解除合同，并按照相关规定处理已支付的款项。
5. 认购人同意，在签署正式的购房合同之前，不得转让或转售认购的房屋。
6. 认购人同意，在签署正式的购房合同之前，不得将认购权利转让给他人。
五、其他条款1. 本认购书的效力以及与认购人之间的权利义务关系，受中华人民共和国法律的管辖。
2. 本认购书一式两份，认购人与开发商各持一份，具有同等法律效力。
3. 本认购书自双方签署之日起生效。
4. 本认购书的任何修改、补充或终止，应经双方书面协商一致，并由双方签署的补充协议或终止协议生效。
六、签署人确认认购人确认，已经充分了解并同意以上条款，并愿意按照约定履行义务。
认购人签名：（认购人签名）日期：（填写签署日期）开发商签名：（开发商签名）日期：（填写签署日期）以上是深圳市房地产认购书的样板，具体内容可以根据实际情况进行调整和修改。
认购书是购房过程中的重要文件，双方在签署之前应当仔细阅读并理解其中的条款和规定，确保自身权益得到保护。
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书尊敬的购房者：您好！感谢您对深圳市房地产项目的关注与支持。
为了确保您的权益和顺利完成购房手续，我们特向您提供本《深圳市房地产认购书》。
请您仔细阅读并在确认无误后予以签署。
一、购房者信息1. 乙方(购房人)姓名：2. 身份证号码：3. 联系电话：4. 现居住地址：二、项目信息1. 房地产项目名称：2. 房地产项目地址：3. 权属证明及项目备案情况：（此处描述项目的相关证明文件和备案情况）三、认购房屋信息1. 认购房屋所处楼层及房号：2. 建筑面积：3. 使用用途：4. 总价款：5. 认购款金额及支付方式：（描述认购金额和支付方式，如定金、首付款等）四、其他约定事项1. 因特殊原因导致认购金额退还的，需提供相应书面证明和权限要求；2. 出现限购政策变动或相关政策调整导致无法按时办理产权登记的，按相关部门规定办理退款手续，并且不承担其他违约责任；3. 本认购书一经签署，双方在此确认遵守本认购书的约定，并自愿履行其中的各项义务，并对认购的房屋不再撤单或变更。
五、违约责任1. 若购房人不按时支付认购款项，除支付逾期违约金外，乙方有权解除本合同；2. 若乙方未按时交付房屋，除支付赔偿金外，甲方有权解除本合同。
六、争议解决本认购书如发生任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。
七、生效及附件本《深圳市房地产认购书》一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签署之日起生效。
特此认购书，供双方共同遵守。
甲方（房地产开发商）：__________________________乙方（购房人）：__________________________日期：__________________________。
深圳买房认购合同范本
深圳买房认购合同范本甲方（卖方）：_____________________地址：___________________________联系电话：______________________身份证号码/统一社会信用代码：_____________________乙方（买方）：_____________________地址：___________________________联系电话：______________________身份证号码：_____________________鉴于甲方为房产的合法所有者，乙方有意向购买甲方所持有的房产，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商一致，就乙方认购甲方房产事宜，达成如下合同条款：第一条房产信息1.1 甲方同意出售，乙方同意购买位于_________________________（以下简称“该房产”），建筑面积为__________平方米，产权证号为：_________________________。
1.2 该房产的详细地址、建筑面积、用途、结构、楼层、装修状况等信息以甲方提供的房产证明文件为准。
第二条认购价格及支付方式2.1 双方同意该房产的认购价格为人民币__________元（大写：__________元整）。
2.2 乙方应于本合同签订之日起__________个工作日内支付认购定金人民币__________元（大写：__________元整）至甲方指定账户。
2.3 剩余房款支付方式为：__________（一次性支付/分期付款等）。
第三条房产交付3.1 甲方应于乙方支付完全部房款后__________个工作日内，将该房产及相关产权证明文件交付给乙方。
3.2 甲方保证在交付时，该房产的权属清晰，无其他权利纠纷。
第四条产权过户4.1 甲方应协助乙方办理产权过户手续，相关税费由__________（甲方/乙方）承担。
4.2 产权过户手续应在乙方支付完全部房款后__________个工作日内完成。
深圳市房地产认购书样本一(通用3篇)
深圳市房地产认购书样本一（通用3篇）深圳市房地产认购书样本一篇1特别提示一、购买房地产存在一定风险，请消费者结合自身经济状况，谨慎选择，慎重落定。
二、签署认购书前，买方应认真查阅并理解以下文件，卖方应提供查阅便利并解答：1.土地使用权出让合同书及其补充协议或《房地产证》;2.《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》;3.《房地产预售许可证》;4.主管部门批准的总平面图、立面图、楼层平面图、分户平面图;5.卖方与物业管理企业签订的《前期物业管理服务合同》;6.《临时业主公约》;7.正式的房地产买卖合同文本及其补充协议;8.一手楼购房指引。
认购书正文卖方：_________________________资质证书编号：_________________联系人：_______________________联系电话：_____________________委托代理机构：_________________备案证书编号：_________________联系人： _____________________联系电话：_____________________买方：_________________________□身份证/□护照号码：__________联系电话：______________________公司或机构名称：_______________联系人：_______________________联系电话：_____________________委托代理人：___________________□身份证/□护照号码：__________电话：_________________________第一条买方自愿认购卖方_____________________项目的第_______栋_______单元_______层_ ______号房(以下称“本房地产”)，用途为□公寓/□住宅/□别墅/□办公/□商业/□厂房/□____ ___;套内建筑面积_______平方米，以上面积为□预售测绘面积/□竣工测绘面积。
深圳市房地产认购书(完整版)
深圳市房地产认购书(完整版)深圳市房地产认购书(完整版)一、出卖方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，以下为深圳市房地产认购书的出卖方信息：出卖方姓名/名称：[出卖方姓名/公司名称]统一社会信用代码/[统一社会信用代码/]住所/注册地址：[住所/注册地址]方式号码：[方式号码]电子邮箱：[电子邮箱]签订日期：[签订日期]二、购买方以下为深圳市房地产认购书的购买方信息：购买方姓名：[购买方姓名][]住所：[住所]方式号码：[方式号码]电子邮箱：[电子邮箱]鉴于双方在公平、自愿、平等的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经协商一致，达成以下认购协议：三、认购房屋情况认购方愿购买的房屋信息如下：房屋名称/编号：[房屋名称/编号]楼盘名称：[楼盘名称]楼层：[楼层]建筑面积：[建筑面积]使用用途：[使用用途]房屋总价款：[房屋总价款]四、认购条件1. 买卖条件：双方确认买卖关系，并同意按照签订的《房地产认购协议》的相关条款执行。
2. 购买方式：一次性付款/分期付款（具体金额和时间以《房地产认购协议》为准）。
3. 签约日期：购买方需在认购后的[]个工作日内与出卖方签订《房地产认购协议》。
五、违约处理1. 若购买方在认购后[]个工作日内未与出卖方签订《房地产认购协议》，则认购自动失效。
2. 若购买方在签订《房地产认购协议》后且未按照约定时间和金额付款，则视为购买方违约，出卖方有权解除合同，并没收购买方已支付的认购金（如有）。
3. 若出卖方违约，购买方有权解除合同，并要求出卖方按照已支付的认购金退还购买方。
六、其他条款1. 本认购书及后续签订的《房地产认购协议》均受中华人民共和国法律的管辖。
2. 双方一致同意，在认购书和《房地产认购协议》存在争议时，应首先通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权通过法律途径解决争议。
七、附则本认购书一式两份，出卖方和购买方各执一份，具有同等法律效力。
出卖方（盖章）：购买方（盖章）：签订日期：签订日期：此为深圳市房地产认购书（完整版），请认真阅读并遵守相关条款。
深圳新楼盘认购合同模板
深圳新楼盘认购合同模板甲方（开发商）：_________________________地址：_____________________________________联系电话：_________________________________乙方（认购方）：_________________________地址：_____________________________________联系电话：_________________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方认购甲方开发的位于深圳市的楼盘事宜，经协商一致，签订本认购合同，以资共同遵守。
第一条认购物业乙方认购的物业为甲方开发的位于深圳市的楼盘，具体房号为：__________，建筑面积为：________平方米。
第二条认购价格1. 该物业的认购价格为人民币（大写）：__________元整（￥__________元）。
2. 认购价格包括但不限于土地使用权、房屋建筑成本、公共设施建设费等。
第三条付款方式乙方应按照以下方式支付认购款项：1. 定金：乙方在签订本合同时支付定金人民币（大写）：__________元整（￥__________元）。
2. 首付款：乙方应于签订本合同之日起______日内支付首付款，金额为认购价格的______%。
3. 余款：乙方应于甲方通知交房之日起______日内支付余款。
第四条交付条件甲方应保证在约定的时间内，按照国家和地方的建筑标准和质量要求，完成该物业的建设，并具备以下交付条件：1. 取得建筑工程竣工验收备案证明。
2. 取得房屋所有权初始登记证明。
3. 完成物业的装修和设施配备，达到交付使用的标准。
第五条违约责任1. 如甲方未能在约定时间内交付物业，应按日向乙方支付认购价格万分之五的违约金。
2. 如乙方未能在约定时间内支付认购款项，应按日向甲方支付未付款项万分之五的违约金。
深圳市房地产认购书范本
深圳市房地产认购书范本深圳市房地产认购书范本一、甲方（开发商）信息甲方（开发商）：____________（以公司全称填写）统一社会信用代码：____________（非个人填写）注册地址：________________________二、乙方（认购人）信息乙方（认购人）：________________________联系地址：________________________三、认购房源信息1. 房源基本情况项目名称：____________楼栋/幢号：____________单元：____________楼层：____________房号：____________建筑面积：____________（单位：平方米）套内面积：____________（单位：平方米）房屋用途：____________房屋类型：____________2. 房源价格及支付方式总价：____________（单位：万元）认购定金：____________（单位：万元）首付款：____________（单位：万元）贷款金额：____________（单位：万元）贷款期限：____________（单位：年）首次支付时间：____________其他支付方式：____________（如首期款、尾款等） 3. 交付及验收标准交付时间：____________交付标准：____________（如毛坯交付、精装修交付等）交付装修情况：____________（如墙地砖、卫浴洁具等）四、其他要求及注意事项1. 乙方认可以上所述的房源信息、价格及支付方式，并确认购房意向。
2. 乙方在签订本认购书前，已详细了解和清楚相应的房地产政策和法规，并自行承担由此产生的相关责任。
3. 乙方在签订本认购书后，应按照合同约定的时间和方式按时足额支付相应的款项。
4. 本认购书生效后，双方应按照合同约定履行相应的义务，不能擅自变更或解除认购书。
深圳市房地产认购书精简版
深圳市房地产认购书甲方（认购人）:住质：方式：乙方（开发商）:住质：方式：鉴于甲方对乙方开发的位于深圳市的房地产项目表现出浓厚的兴趣，双方通过友好协商，达成以下认购协议：1. 认购房产信息项目名称：项目地质：项目面积：房产类型：售价：认购房号：2. 甲方权利与义务2.1 甲方保证提供真实、准确、完整的个人信息，包括但不限于姓名、、居住地质、等。
2.2 甲方保证具备按照约定支付认购款项的能力，并同意按照合同约定的时间和方式支付认购款项。
2.3 甲方承诺不将认购房产转让给第三方，否则应承担相应的违约责任。
3. 乙方权利与义务3.1 乙方应提供真实、准确、完整的项目信息，包括但不限于房地产项目的情况、土地权属情况、商品房预售许可证等。
3.2 乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方交付房产。
3.3 如因乙方原因导致无法按时交付房产，乙方应承担相应的违约责任，并按照约定向甲方支付违约金。
4. 认购款项4.1 认购房产的总价款为人民币（大写）；其中，甲方应按照合同约定的时间和方式支付定金，作为认购房产的首付款。
4.2 若甲方因故无法按约定支付款项，甲方应承担相应的违约责任，并按照约定向乙方支付违约金。
5. 合同效力5.1 本认购书自双方签署之日起生效，具有合同效力。
5.2 如有争议或解释歧义，应友好协商解决；如协商不成，可向深圳市仲裁委员会提交仲裁请求。
甲方（认购人）签字：__________________乙方（开发商）签字：__________________以上为双方友好协商达成的《深圳市房地产认购书》，双方共同遵守并履行。
深圳买房认购合同范本
深圳买房认购合同范本甲方（卖方）：________________乙方（买方）：________________一、房产基本情况1.1 该房产的建筑面积为_______平方米，套内面积为_______平方米，分摊面积为_______平方米。
1.2 该房产的性质为_______（住宅/商业/办公等），结构为_______（砖混/框架等），层数为_______层，所在楼栋总层数为_______层。
1.3 该房产的产权证号为_______，土地使用权证号为_______。
二、交易价格及支付方式2.1 乙方向甲方购买该房产的总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
（1）本合同签订后_______日内，乙方支付首付款人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元；（2）剩余房款人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元，乙方应于_______年_______月_______日前支付。
三、房产交付及过户3.1 甲方应于_______年_______月_______日前将该房产交付给乙方。
3.2 甲方应在房产交付后_______日内，协助乙方办理房产过户手续，包括但不限于产权转移登记、土地使用权转移登记等。
3.3 乙方应在房产过户手续办理完毕后_______日内，支付剩余房款。
四、税费承担4.1 本合同项下房产交易过程中产生的税费，按照国家及地方的相关规定由甲乙双方各自承担。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 甲方未按约定时间交付房产的，每逾期一日，应向乙方支付违约金人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元；逾期超过_______日的，乙方有权解除合同，甲方应退还乙方已支付的房款，并支付违约金。
5.3 乙方未按约定时间支付房款的，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元；逾期超过_______日的，甲方有权解除合同，乙方已支付的房款不予退还。
深圳房屋认购合同范本
深圳房屋认购合同范本身份证号码：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________身份证号码：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________一、房屋基本情况1. 该房屋的建筑面积为_____平方米，套内建筑面积为_____平方米，房屋用途为_____，房屋所有权证号为_____。
2. 该房屋的现状为_____（毛坯房/精装修），附属设施设备包括_____。
二、房屋价格及付款方式1. 该房屋的认购价格为人民币_____元/平方米，总价款为人民币_____元（大写_____元整）。
2. 乙方应在签订本合同之日起_____日内，向甲方支付认购定金人民币_____元（大写_____元整）。
定金在签订正式的房屋买卖合同后，转为购房款。
3. 乙方应在_____年_____月_____日前，向甲方支付购房款人民币_____元（大写_____元整）；在_____年_____月_____日前，向甲方支付剩余购房款人民币_____元（大写_____元整）。
4. 乙方支付购房款的方式为_____（一次性付款/分期付款/银行按揭贷款）。
如乙方选择银行按揭贷款方式付款，应在签订本合同之日起_____日内，向甲方提供办理银行按揭贷款所需的资料，并配合甲方及银行办理相关手续。
三、房屋交付及相关事宜1. 甲方应在_____年_____月_____日前，将该房屋交付给乙方使用。
2. 甲方交付房屋时，应确保该房屋及附属设施设备完好，符合本合同约定的交付标准。
3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致甲方无法按时交付房屋，甲方应及时通知乙方，并在不可抗力因素消除后_____日内交付房屋。
四、产权过户及税费承担1. 双方应在本合同签订后_____日内，共同前往深圳市房地产管理部门办理该房屋的产权过户手续。
深圳买房认购合同范本最新
深圳买房认购合同范本最新甲方（卖方）：_____________________地址：___________________________联系电话：_______________________身份证号码/统一社会信用代码：__________乙方（买方）：_____________________地址：___________________________联系电话：_______________________身份证号码/统一社会信用代码：__________鉴于甲方为位于深圳市的房产（以下简称“标的房产”）的合法所有者，乙方有意向购买该房产，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本认购合同，以资共同遵守。
第一条标的房产的描述1.1 甲方同意出售，乙方同意购买位于深圳市_____区_____路_____号的房产，建筑面积为_____平方米，房产权证编号为：_____。
1.2 标的房产的详细描述包括但不限于房屋结构、装修状况、附属设施等，具体以附件一《房产状况说明书》为准。
第二条认购价格及支付方式2.1 双方同意标的房产的认购价格为人民币（大写）：__________________元整（￥_______）。
2.2 乙方应于本合同签订之日起_____日内支付定金人民币（大写）：__________________元整（￥_______）。
2.3 剩余房款乙方应于_____年_____月_____日前支付完毕，支付方式为：__________________。
第三条双方的权利与义务3.1 甲方保证对标的房产拥有完全的所有权，并保证标的房产无任何权利瑕疵。
3.2 甲方应于乙方支付完全部房款后_____日内，协助乙方办理房产过户手续。
3.3 乙方应按照本合同约定的时间和方式支付房款，并在房产过户时提供必要的文件和协助。
3.4 双方应遵守国家及地方关于房产交易的相关法律法规，依法履行各自的权利和义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
正文：
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书
特别提示
一、购买房地产存在一定风险，请消费者结合自身经济状况，谨慎选择，慎重落定。
二、签署认购书前，买方应认真查阅并理解以下文件，卖方应提供查阅便利并解答：
1．土地使用权出让合同书及其补充协议或《房地产证》；
2．《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》；
3．《房地产预售许可证》；
4．主管部门批准的总平面图、立面图、楼层平面图、分户平面图；
5．卖方与物业管理企业签订的《前期物业管理服务合同》；
6．《临时业主公约》；
7．正式的房地产买卖合同文本及其补充协议；
8．一手楼购房指引。
认购书正文
卖方：_________________________
资质证书编号：_________________
联系人：_______________________
联系电话：_____________________
委托代理机构：_________________
备案证书编号：_________________
联系人：_____________________
联系电话：_____________________
买方：_________________________
□身份证/□护照号码：__________
联系电话：______________________
公司或机构名称：_______________
联系人：_______________________
联系电话：_____________________
委托代理人：___________________
□身份证/□护照号码：__________
电话：_________________________
第一条
买方自愿认购卖方_____________________项目的第_______栋_______单元_______ 层_______号房（以下称“本房地产”），用途为□公寓/□住宅/□别墅/□办公/□商业/□厂房/□_______；套内建筑面积_______平方米，以上面积为□预售测绘面积/□竣工测绘面积。
土地使用期限自_______年_______月_______日起至_______ 年_______月_______日止。
第二条
本房地产总价款为□人民币/□港币_______亿_______仟_______ 佰
_______ 拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元（小写_______元）。
按套内建筑面积计算，单价为每平方米□ 人民币/□港币_______元。
第三条
买方愿意采取下列第_______ 种方式付款：
（一）一次性付款；
（二）分期付款；
（三）向银行借款方式付款。
第四条
签订本认购书时，买方应向卖方支付定金□人民币/□港币_______ 佰
_______ 拾_______万_______仟_______佰（小写_______元）。
签订正式的房地产买卖合同（以下称“买卖合同”）后，买方已付的定金自动转为购房款的一部分。
第五条
自签订本认购书之日起_______日内，买卖双方应签订正式的买卖合同。
买卖合同一旦签订，本认购书的效力即行终止。
若买卖双方未在约定的时间内签订买卖合同，除非买卖双方书面同意本认购书时效延期，否则本认购书的效力即行终止，本房地产可另行出售。
如因买方原因导致买卖合同无法在约定时间内签订，买方已付定金不予退还。
如因卖方原因导致买卖合同无法在约定时间内签订，卖方应双倍返还买方已付定金。
本认购书在履行过程中发生纠纷时，由买卖双方协商解决；协商不成的，循法律途径解决。
第六条
本认购书自买卖双方签订时起生效。
本认购书一式_______份，买方执
_______份，卖方执_______份，代理机构执_______份。
卖方（签章）：______________
卖方代理人（签章）：________
_________年______ 月______日
买方（签章）：______________
买方代理人（签章）：________
_________年______ 月______日
代理机构（签章）：__________
经纪人员（签章）：__________
_________年______ 月______日
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书。