工程建设监理合同(二)通用版
建设工程委托监理合同范本5篇
建设工程委托监理合同范本建设工程委托监理合同范本5篇现今社会公众的法律意识不断增强,任何不符合法律的合同已然不再是旧时人们所认为的必须遵守,它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?这里给大家分享一下关于建设工程委托监理合同范本,方便大家学习。
建设工程委托监理合同范本精选篇1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)身份证号码:甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。
第一条:工程概况:1、工程名称:____________________。
2、工程地点:____________________。
第二条:承包范围:发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。
第三条:工期:(一)开工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
第四条:工程价款:1、分部分项工程单价如下:独立基础:基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
人工挖孔桩:土方_____元/立方米,页岩_____元/立方米,板石(需要水钻施工)_____元/立方米,土方中孤石按实际方量_____元/立方米。
安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。
同时涵盖但不限于以下具体工作内容:(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
最新建设工程监理合同标准2024年通用
最新建设工程监理合同标准2024年通用合同编号:__________合同各方信息:甲方:(全称)地址:联系电话:乙方:(全称)地址:联系电话:鉴于甲方为建设工程项目的业主,乙方为具有相应资质的建设工程监理单位,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方向甲方提供建设工程监理服务的事宜,达成如下协议:一、监理工程概况1.1 工程名称:(全称)1.2 工程地点:1.3 工程规模:1.4 工程投资估算:1.5 工程主要建设内容:1.6 工程监理范围:二、监理服务内容2.1 乙方应根据国家相关法律法规、工程建设标准、设计文件和甲方的要求,对工程项目的施工进行全面监督管理,包括但不限于:(1)施工方案的合理性、施工进度的合规性;(2)工程质量的符合性、安全文明的施工环境;(3)工程投资的控制性、合同履行的情况;(4)工程材料、设备的质量、工程款的支付;(5)环境保护、职业健康安全等方面的合规性。
2.2 乙方应向甲方定期提交监理报告,对工程项目的进度、质量、安全、投资控制等方面进行详细汇报。
2.3 乙方应在发现工程质量、安全问题时,及时向甲方报告,并提出处理建议。
2.4 乙方应按照甲方的要求,参加工程项目的各类会议,并提供专业意见。
三、监理服务期限3.1 乙方的监理服务期限自双方签订合同之日起至工程竣工验收合格日止。
四、监理服务质量4.1 乙方应具备国家规定的相应资质,并提供真实、有效的资质证明文件。
4.2 乙方应按照合同约定,按时提供监理服务,确保工程项目的顺利进行。
4.3 乙方应保持监理团队的稳定性,不得擅自更换项目监理人员。
4.4 乙方应按照甲方的要求,提供监理人员的简历、资格证书等相关资料。
五、合同价款及支付5.1 乙方向甲方提供的监理服务费用为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)正规范本(通用版)
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)1. 合同概述本合同是由甲方(建设工程的委托人)与乙方(建设工程的监理人)就委托乙方监理甲方的建设工程项目而订立的合同。
本合同旨在规范甲乙双方的权利和义务,确保建设工程的质量、进度和安全。
2. 合同条款2.1 项目信息项目名称:_____________________项目地点:_____________________项目规模:_____________________工期要求:_____________________2.2 委托监理内容甲方委托乙方负责监理工程内容:•工程质量的监督和检验;•施工进度的监控和管理;•施工方案的审批;•工程变更和索赔的审核;•施工过程中的安全监督;•其他与建设工程监理相关的工作。
2.3 监理费用甲方应向乙方支付的监理费用为人民币_____________________(大写:_____________________)。
监理费用的支付方式和时间如下:•监理费用的支付方式:_____________________•监理费用的支付时间:_____________________2.4 监理义务乙方应遵守监理义务:•严格按照国家相关法律、法规和标准进行监理,并保证监理工作符合建设工程的要求;•监督施工单位的工程质量,及时发现并整改质量问题;•监督施工进度,确保项目按时竣工;•审批施工方案,确保施工方案符合法律法规和工程要求;•审核工程变更和索赔申请,保证变更和索赔合理合法;•监督施工过程中的安全工作,确保施工安全;•及时向甲方提供建设工程的进度、质量和安全情况的监理报告。
2.5 甲方责任甲方应遵守责任:•向乙方提供建设工程的相关资料、文件和图纸,并保证其真实、准确;•协助乙方履行监理职责,提供必要的配合和支持;•及时支付乙方的监理费用;•对乙方提供的监理报告进行及时确认。
2.6 保密条款甲乙双方应对双方在履行本合同过程中所知悉的商业秘密、技术秘密和个人隐私等进行保密,除非经双方协商一致或法律法规规定,否则不得向第三方披露。
建设工程监理合同最新版本
建设工程监理合同最新版本第一篇范文:合同编号:__________甲方(委托方):__________乙方(监理方):__________鉴于甲方为进行__________(项目名称)的建设工程,需要乙方提供监理服务,为确保监理服务的质量、安全、进度和投资控制等目标的实现,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经充分协商,达成以下协议:第一条监理范围与内容1.1 监理范围:__________(监理范围详细描述)1.2 监理内容:__________(监理内容详细描述)第二条监理依据2.1 本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方协商一致签订的。
2.2 监理工作的依据还包括:__________(其他依据)第三条监理人员与资质3.1 乙方应向甲方提供具备相应资格和专业能力的监理人员,具体名单及资质证书复印件附后。
3.2 乙方应保证监理人员__________(保证内容)。
第四条监理工作目标4.1 乙方应确保工程建设项目的质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
4.2 具体监理目标和要求见附件__________。
第五条监理工作方式与程序5.1 乙方应按照合同约定的监理范围和内容,采取日常巡查、定期检查、专项检查等方式进行监理工作。
5.2 监理工作程序见附件__________。
第六条监理工作成果6.1 乙方应向甲方提交完整的监理资料,包括监理报告、验收报告、整改通知等。
6.2 监理工作成果的提交时间、方式见附件__________。
第七条合同价款与支付7.1 双方同意合同价款为__________(金额),大写:__________元整。
7.2 支付方式:__________(支付方式)。
7.3 支付进度:__________(支付进度)。
第八条合同的履行、变更与解除8.1 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
2023建设工程城乡监理合同正规范本(通用版)
建设工程城乡监理合同概述建设工程城乡监理合同是指在建设工程项目中,由监理单位与建设单位签订的一种合同。
监理单位作为独立第三方,负责对建设工程施工过程进行全面监督、检查和协调,以确保工程质量、安全和进度的合规性。
本文将对建设工程城乡监理合同的主要内容进行详细介绍。
合同内容建设工程城乡监理合同应包含主要内容:1. 合同的基本信息合同的基本信息应包括合同双方的名称、住所、联系方式等,以确保双方能够有效沟通和联系。
2. 项目概况项目概况应包括项目的名称、位置、规模、内容和工期等重要信息,确保双方对项目有清晰的了解。
3. 监理范围和职责监理范围和职责是合同中最关键的部分,应明确双方的权责关系和任务划分。
监理单位的职责包括但不限于:•监督施工单位的工作,确保施工过程符合相关法律法规和技术标准;•检查施工单位的施工质量,协助解决施工过程中出现的问题;•监控施工进度,确保项目按时完成;•提供技术咨询和建议,为建设单位提供支持和指导。
4. 合同价款和支付方式合同价款是合同中另一个重要的内容,应明确合同价款的金额、支付方式和时间要求。
合同价款的支付方式可以分为按工期支付和按阶段支付等方式。
5. 变更和索赔建设工程项目在实施过程中可能会出现一些变更和索赔情况,合同应规定变更和索赔的相关程序、条件和责任。
双方应共同协商解决变更和索赔事宜,并保持书面记录。
6. 终止和解除在合同履行过程中,如果发生严重违约、不可抗力等情况,合同可能需要终止或解除。
合同应规定相关终止和解除的程序和责任。
7. 保密条款建设工程项目涉及大量机密信息,合同应包含保密条款,明确双方在合同履行过程中的保密义务和责任。
合同执行和履行在合同签署后,双方应按合同约定展开合同执行和履行工作。
合同执行的关键环节包括:1. 监理单位的组织和管理监理单位应组织专业人员进行工程监理工作,建立完善的管理体系和工作流程,确保监理工作的高效和有效进行。
2. 监理工作的实施监理单位应根据合同约定,对施工过程进行全面监督、检查和协调。
2023建设工程监理合同 (示范文本)正规范本(通用版)
建设工程监理合同 (示范文本)第一章总则第一条缔约方甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)第二条监理范围根据《建筑法》、《合同法》等相关法律法规,乙方作为独立的第三方监理机构,负责对甲方的建设工程进行监理工作。
第三条监理任务和目标1.监理任务:乙方的监理任务包括但不限于:对施工图纸的审核、对施工合同的审核、对施工单位的组织管理、对施工过程的全程监督、对工程质量的验收、对工程竣工和交付的验收等工作。
2.监理目标:乙方的监理目标是确保建设工程按照合同约定、设计要求、相关标准和规范进行施工,保障工程质量和工期的安全、合规完成。
第四条建设工程信息提供1.甲方应向乙方提供建设工程信息:–工程基本情况介绍–工程设计图纸及说明–施工合同及补充协议–施工单位资格证书–相关建设工程许可证件2.甲方提供的建设工程信息应真实、完整、准确。
第二章监理报告和资料第五条监理报告和资料的提交1.乙方在监理期间应定期向甲方提交监理报告。
2.监理报告内容包括但不限于:–工程进度汇报–工程质量验收情况–施工合同履行情况–特殊问题和风险提示3.监理报告应在每次提交后的五个工作日内得到甲方的确认。
第六条监理资料的保存1.乙方应妥善保存相关监理资料,包括但不限于监理报告、工程图纸、检测报告等。
2.监理资料的保存期限为建设工程验收合格之日起五年。
第七条乙方工作记录1.乙方应妥善保管和记录监理工作过程中的重要事项和状况。
2.监理记录应详实、准确、完整,并按要求提交给甲方。
第三章监理费用和支付方式第八条监理费标准1.双方约定监理费用为建设工程总造价的百分比。
2.监理费用计算的基础为施工图纸设计工程量。
3.监理费用支付方式双方协商确定。
第九条监理费支付1.监理费应按照乙方提交的结算报告和相关证明材料进行支付。
2.监理费支付应及时、足额。
第四章违约和争议解决第十条违约责任1.任何一方违反本合同约定的,应承担相应违约责任。
2.如一方拒不履行合同义务,对方有权要求违约方承担违约责任,并要求停止违约行为。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2019-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2019-0202)(GF-2018-0202)建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程规模:4.工程概算投资额或建筑安装工程费:。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1.协议书;2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4.专用条件;5.通用条件;6.附录,即:附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。
五、签约酬金签约酬金(大写):。
其中:(1)勘察阶段服务酬金:。
(2(3(4)其他相关服务酬金:。
六、期限1.监理期限:自年月日始,至年月日止。
2.相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。
七、双方承诺1.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1.订立时间:年月日。
2.订立地点:。
3.本合同一式肆份,具有同等法律效力,双方各执贰份。
委托人:(盖章)监理人:(盖章)住所:住所:邮政编码:邮政编码:法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人:(签字)的代理人:(签字)开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条件(略)第三部分专用条件1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外,还可用。
建设工程监理合同(通用版本)
建设工程监理合同(通用版本)甲方(委托人):法定代表人: 乙方(监理方):法定代表人:甲方将开工建设的______________ 项目,因现场工程项目监理工作需要,为实现按既定的时间、质量实施工程建设的目标,根据现行有效的《合同法》、《建筑法》、《建设工程监理规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等其他相关法律、法规的规定,双方就下述工程委托监理事项与相关服务事项协商一致订立本合同供双方共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称: ______________ 。
1.2工程地点: ______________ 。
1.3工程规模: ______________ 。
第二条合同总价合同总价:固定单价人民币_______ 元/平方米(含人防工程),合同暂估总价为人民币______ 元,根据实际建成建筑面积(不计算增容)据实计算,合同价已包含金。
第三条价款支付3.1监理合同签订30日内,甲方退还乙方缴纳的投标保证金并同时缴纳履约保证金人民币________ 元,合同签订后满6个月无息退还给乙方。
3.2合同签订后监理单位接到甲方书面通知之日起监理人员进场30日内支付已开工标段监理费总价款30%3.3其他每个标段首批付款均按监理人员进场30日内支付该标段监理费总价款的30% (每标段的监理费总价款为该标段实际不增容建筑面积乘以固定平方单价)。
3.4每标段主体全部竣工验收合格10日内支付至相应标段监理费总价款的60%3.5每个标段全部竣工验收合格后10日内支付至相应标段监理费总价款的95% 3.6工程竣工结束后待全部备案手续办理完成15日内全部结清。
3.7乙方每次要求支付款项时,应当按照甲方的要求提供合法的正式发票,甲方将款项支付到本合同中明确约定的与乙方名称一致的对公账户,否则甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。
3.8若甲方及其指定企业,在合同履行过程中依法新设立独立法人主体(包括但不限于分公司、子公司等),则甲方有权单方决定新设立法人主体承继本合同所有的权利义务,甲方应及时书面通知乙方,乙方有义务配合办理合同变更事宜,并有义务开具与新设立法人主体一致的合法正式发票,否则视为乙方违约,甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。
监理合同(通用6篇)
监理合同(通用6篇)监理合同篇一甲方(聘用单位):____________(以下简称甲方)乙方(受聘人):______________(以下简称乙方)甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。
一条、合同期限、合同有效期:自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条、乙方工作岗位及职责:1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。
7、须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。
8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。
第三条、工作报酬:甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条、聘用合同的变更、终止和解除:1、聘用合同依法签订后,合同双方须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。
确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。
双方未达成一致意见的,原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。
3、乙方不履行聘用合同的。
4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第五条、其它事项:1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。
建设工程监理合同范本
建设工程监理合同范本一、甲方与乙方甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]二、合同背景本合同的签订是为了规范建设工程的监理服务,确保工程的质量、进度和安全等方面得到有效的监督和管理。
三、合同内容1. 服务范围•监督施工过程,确保符合设计、施工图纸和技术要求;•监督施工进度,按照合同约定的时间节点进行监控和汇报;•监督施工质量,进行现场检查和验收;•监督材料和设备的采购,确保符合质量要求;•提供技术咨询和建议,解答疑问和处理工程变更;•编制监理报告和整改意见。
2. 监理报酬乙方根据工程造价的百分比收取监理费用,在合同签订时双方应明确监理费用的计算标准和支付时间。
3. 双方权责•甲方的权利:甲方有权要求乙方按照合同约定提供监理服务,并有权审查和否决乙方的监理报告、整改意见等文件。
•乙方的权利:乙方有权按照合同约定提供监理服务,并有权向甲方提出工程变更、索取工程图纸等需要。
•甲方的责任:甲方应按照约定支付监理费用,并保证工程的施工进度、质量和安全。
•乙方的责任:乙方应按照约定提供良好的监理服务,确保工程的施工符合法律法规和技术标准。
4. 违约责任若一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金,并承担由违约行为所引起的全部损失。
5. 合同解除•经双方协商一致;•一方严重违约;•法律、法规规定或政府政策发生变化;•不可抗力等不可预见情况发生。
四、其他条款1. 争议解决对于因履行本合同发生的争议,双方应协商解决,若协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 合同附件•工程施工合同•工程图纸和技术要求•监理费用计算标准3. 合同变更任何一方在履行本合同过程中,如需变更合同内容,应经双方协商一致,并以书面形式进行确认。
4. 合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效,有效期为合同约定的工程周期。
五、合同签署甲方:_______________________________乙方:_______________________________日期:_______________________________。
建设工程监理合同示范文本正规范本(通用版)
建设工程监理合同示范文本1. 合同序言本合同由甲方(简称“业主”)与乙方(简称“监理单位”)缔结,根据相关法律法规和有关约定,经双方协商一致,签订监理合同。
2. 合同背景(简要描述工程项目的背景和目的)3. 工程项目概述(简要描述工程项目的范围、规模和内容)4. 服务内容4.1 甲方委托乙方对工程项目进行全程监理服务,包括但不限于内容:•监理前期调研和项目可行性研究•监理设计文件审查•监理投标文件编制和评审•监理招标和投标工作•监理合同和施工合同的审查•监理工程质量和进度的检查和评估•监理合同履行和变更管理•监理报告的撰写和提交•监理资料的归档和管理4.2 乙方应当按照合同约定为甲方提供专业、高质量的监理服务,并确保监理报告的准确和及时性。
5. 服务期限5.1 本合同的服务期限为(具体日期或工期)。
5.2 如需延长服务期限,乙方应事先书面通知甲方,并经双方协商一致后签订书面变更协议。
6. 支付方式及费用6.1 甲方应按合同约定的支付方式和时间向乙方支付监理服务费用。
6.2 监理服务费用为按(具体方式)进行结算,具体费用标准和支付比例见附件。
7. 保密条款7.1 双方在合作过程中可能涉及到的商业秘密或技术资料应予以保密。
7.2 未经一方事先书面许可,另一方不得向第三方透露或泄露与本合同相关的任何信息。
8. 违约责任8.1 若一方未按合同约定履行义务,应赔偿对方遭受的损失。
8.2 若监理单位未履行合同规定的监理服务义务,甲方有权终止合同并要求返还已支付的监理服务费用。
9. 争议解决9.1 双方如发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10. 其他事项(双方根据实际情况可以添加其他约定事项)11. 合同生效与变更11.1 本合同一经双方签字盖章,即生效。
11.2 本合同的任何修改、补充或变更,必须经双方协商一致,并以书面形式作出。
为建设工程监理合同示范文本,双方签字盖章后生效。
(完整版)建设工程监理合同范本
(完整版)建设工程监理合同范本一、合同双方基本信息甲方(建设方):[建设方全称]乙方(监理方):[监理方全称]二、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程监理过程中的权利、义务和责任,确保工程按照国家及行业标准顺利完成。
三、监理范围与内容1. 监理范围:包括但不限于工程施工全过程的质量、进度、成本、安全和环境保护等方面的监督管理。
2. 监理内容:具体包括施工图纸审核、施工方案审查、现场施工监督、材料设备检验、工程变更管理、竣工验收等。
四、监理期限本合同自[起始日期]起至[结束日期]止,除非双方另有书面约定。
五、监理费用1. 监理费用总额为[金额]元,支付方式分为[分期次数]期支付。
2. 首期款项于合同签订后[天数]内支付;余款根据工程进度和监理工作量按期支付。
3. 若因甲方原因导致工程延期,监理费用相应顺延;若因乙方原因导致工程延误,乙方应承担相应责任。
六、双方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,并按时支付监理费用。
2. 甲方应向乙方提供必要的工程资料,协助乙方开展监理工作。
3. 乙方应按照合同约定和国家标准执行监理职责,保证工程顺利进行。
4. 乙方应及时向甲方报告工程进展和存在的问题,并提出合理化建议。
七、违约责任如一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决合同执行过程中出现的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交[仲裁机构名称]进行仲裁。
九、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
建设工程监理合同范本(通用)(二)2024
建设工程监理合同范本(通用)(二)建设工程监理合同范本(通用)(二)【合同编号】:【甲方】(以下简称“甲方”):【乙方】(以下简称“乙方”):鉴于甲方拟开展工程监理服务,并与乙方达成一致意见,双方本着平等、自愿、公正、诚实信用原则,根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,经友好协商,制定本合同。
为了保证双方的合法权益,特订立如下约定:第一条项目概述及合同目的1.1 根据甲方提供的拟建工程项目(以下简称“工程项目”)的设计方案、招标文件、合同文件等相关资料,乙方同意对工程项目进行监理服务,确保工程质量达到设计要求、合同约定和法律法规的标准。
第二条服务内容及范围2.1 甲方授权乙方进行全过程监理服务,具体包括但不限于:a) 对工程项目施工方案、施工图纸、施工技术和施工组织等进行审查,并提出监理意见;b) 监督施工方是否按照合同约定和法律法规的要求进行施工,包括工程进度、材料配送、工程质量和安全生产等;c) 协调处理工程项目中出现的纠纷和争议,做出经济、规划、设计和技术等方面的决策。
2.2 乙方应保证对工程项目进行全程监理,并按照国家有关法律法规的规定,保证服务内容和服务质量,确保监理服务的独立性、公正性和客观性。
第三条服务期限3.1 本合同的服务期限自合同签订之日起,至工程项目竣工验收合格之日止。
3.2 若工程项目因设计变更、施工调整等原因延长了工期,服务期限相应延长。
3.3 甲方有权根据工程进展情况及时要求乙方提供相关工程进度和服务报告。
第四条服务费用及支付方式4.1 甲方应按照《建设工程监理费计价办法》的规定,支付乙方监理服务费用。
4.2 监理服务费用根据工程项目的总造价,按照约定的比例进行计算。
4.3 服务费用的支付方式为:甲方在乙方开始履行监理职责前,支付服务费用的百分之三十作为首期付款;工程项目完工后,支付服务费用的百分之七十作为尾期付款。
4.4 如因工程项目发生变更、停工、迟工等情况导致服务费用的增减,双方应友好协商解决。
建设监理合同模板(5篇)
建设监理合同模板发包人:_____合同编号:_____监理人:_____签定地点:_____签定时间:____年____月____日依据《中华人民共和国民法典》,_____(以下简称发包人)与_____(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。
一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
(一)工程概况:1.工程名称:_____2.工程地点:_____3.工程规模及特性:_____4.工程总投资:静态:_____动态:_____5.工程总工期:_____(二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
(三)监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
(四)工程建设监理的期限自____年____月____日至____年____月____日。
(五)建设监理报酬为(大写)____元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。
(一)监理委托函或中标函。
(二)监理合同书。
(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
(四)专用合同条款。
(五)通用合同条款。
(六)监理招标书(或委托书)。
(七)监理投标书(或监理大纲)。
上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一份两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本____份,各执____份。
发包人:_____(盖章)监理人:_____(盖章)法定代表人:_____(签章)法定代表人:_____(签章)委托代理人:_____(签章)委托代理人:_____(签章)邮编:_____邮编:_____电话:_____电话:_____传真:_____传真:_____开户银行:_____开户银行:_____账号:_____账号:_____通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语,除上下文号另有规定外,具有本条所赋予的涵义:一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
工程建设监理委托合同范文通用版5篇
工程建设监理委托合同范文通用版5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方:[委托单位全称](以下简称“甲方”)乙方:[监理单位全称](以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设监理的法律、法规,结合本工程的特点和要求,在双方遵循平等、自愿与互利的原则下,经甲、乙双方友好协商,甲方同意委托乙方实施本工程的监理工作,特订立本合同。
双方同意按合同条款及监理实施细则严格执行。
具体条款如下:一、工程概况项目名称:[工程名称]工程地点:[具体地址]工程规模:[具体规模描述](包括但不限于建筑面积、结构形式等)二、监理范围与内容监理范围:本工程所有建设内容的施工监理,具体包括工程质量管理、安全生产及文明施工管理、工程进度管理以及工程信息管理等。
具体工作内容见合同条款附件的监理规划大纲及监理实施细则。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若因甲方原因造成工程停工超过三个月以上时,乙方保留向甲方提出补偿的权利。
四、监理费用及支付方式监理费用总金额:[大写金额](人民币)。
费用支付方式为每完成一定阶段工作或达到一定进度后按阶段支付。
具体支付节点和金额详见附件。
五、甲方职责与权利甲方应提供工程建设的相关资料,并确保其真实性、完整性和准确性。
甲方应尊重并支持乙方行使监理职权,接受乙方的监督管理。
对于重大决策应及时与乙方沟通并达成共识。
对于乙方提出的合理化建议应予采纳并付诸实施。
六、乙方职责与权利乙方应组建满足工程需要的项目监理机构,配备总监及各级监理人员,制定监理规划和实施细则,确保按计划实施监理工作。
乙方应根据工程建设实际情况及时提出合理化建议和应对措施,控制工程质量、进度和造价等目标。
在履职过程中应遵守职业道德和法律法规,不得泄露甲方商业秘密。
对于甲方违规行为有权提出异议并要求纠正。
对于重大安全隐患和违法违规行为应及时报告有关部门。
七、工程监理的实施原则篇2甲方(业主):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方对_________________________工程建设进行监理事宜,达成如下协议:一、词语涵义建设:是指通过施工形成工程实体的过程。
建设工程监理合同(通用版)
建设工程监理合同(通用版)监理合同合同名称:建设工程监理合同甲方(业主):_____________乙方(监理单位):_____________一、工程概况工程地点:__________工程范围:__________工程合同金额:__________二、监理服务范围1. 监理服务包括但不限于:质量监督、合同管理、工程进度控制、安全监管、质量验收等。
2. 乙方应派遣具有合法从业资格的技术人员到工地现场,进行实地监理,并根据需要向甲方提供相关技术咨询。
3. 乙方应及时向甲方提交监理报告,包括工程质量、进度、安全等方面的情况,并提出合理建议。
三、监理费用及支付方式1. 甲方应按照本合同约定支付相应的监理费用。
2. 监理费用为工程合同总金额的______%,具体金额为__________。
3. 支付方式为:(1)工程开工后,甲方应在__________日内支付首期监理费用的__________%。
(2)工程竣工前,甲方应在__________日内支付尾期监理费用的__________%。
(3)甲方可根据实际情况与乙方商议调整付款方式。
四、违约责任1. 如一方违反本合同的任何条款,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。
2. 如由于乙方监理不力导致工程质量问题或安全事故等,乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 如甲方违反合同支付监理费用,乙方有权暂停或终止监理服务,并要求甲方支付相应的违约金。
五、保密条款1. 双方承诺对工程的相关信息和合同内容保密,未经对方同意,不得向第三方披露。
2. 双方承诺对工程中涉及的商业秘密、技术资料等保密,不得擅自使用或向外界泄露。
六、争议解决1. 对于因履行本合同产生的任何争议,双方应通过友好协商解决。
2. 若无法通过协商解决,应提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁,仲裁裁决为终局。
七、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为工程竣工验收合格之日止。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2023工程建设监理合同范本(精选)正规范本(通用版)
工程建设监理合同范本(精选)1. 合同概述该合同是由工程建设监理方和建设单位签订的合同。
本合同涉及的工程建设监理服务将按照合同条款和约定进行执行。
2. 合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止。
3. 服务内容监理方将按照国家有关法律法规、标准及建设单位的要求,对建设项目的施工过程进行监督、检验、评估和技术指导,确保工程质量、进度和安全等方面的符合要求。
4. 监理报酬及支付方式建设单位应按约定支付监理报酬。
监理报酬的支付方式约定如下:•进度款支付:建设单位需按照工程进度的实际完成情况,按比例支付监理报酬。
•项目关键节点奖金支付:对于项目关键节点的保质保量完成,建设单位将支付额外的奖金。
5. 服务期限及工作时间监理服务期限根据项目工期确定,工作时间为每周五天,每天工作时段为上午9点至下午5点。
特殊情况下,监理方和建设单位双方可协商调整工作时间。
6. 违约责任双方应严格履行合同约定的义务,如有违约行为,应承担相应的违约责任,并且受违约方应向守约方支付违约金。
7. 争议解决如对本合同的履行发生争议,双方应通过友好协商解决。
如无法达成一致意见,应提交所在地的仲裁委员会进行仲裁。
8. 合同解除本合同解除的情况包括但不限于情形:•工程建设监理服务完成并得到建设单位的验收;•双方协商一致解除合同;•发生不可抗力事件导致无法履行合同。
9. 附件本合同的附件包括但不限于内容:•工程合同及相关审批文件;•施工图纸和设计文件;•监理规划;•工程变更和结算文件。
10. 其他约定事项双方同意,未尽事宜将根据国家相关法律法规和其他有关规定规定执行。
11. 合同生效本合同正本一式两份,双方各持一份并在上面签字盖章后生效。
合同一经签订,即对双方具有法律约束力。
是工程建设监理合同范本的内容,仅供参考。
具体合同签订需要根据实际情况进行修改和补充,以达到双方的共同意愿并符合相关法律法规的要求。
同时,强烈建议在签订合同前咨询专业律师的意见,以确保合同条款的合法性和有效性。
2023工程建设监理合同合集正规范本(通用版)
工程建设监理合同合集一、概述工程建设监理合同是指建设单位与监理单位之间约定的,监理单位根据法律、法规和标准,对工程建设全过程进行监督、检查和评定的法律关系。
本合同合集旨在提供工程建设监理合同的范本和常用条款,以供各方参考和使用。
二、合同主体1. 建设单位建设单位是指承担工程建设项目的建设任务,负责项目的组织、管理和资金投入的单位或个人。
2. 监理单位监理单位是经国家监理机构批准,并具备相应资质、能力和经验的专业机构或个人,负责对工程建设过程中的质量、安全和进度进行监督和评定。
三、合同内容1. 合同的目的和范围本合同规定了监理单位对工程建设全过程进行监督、检查和评定的范围和要求,旨在确保工程质量、安全和进度符合法律、法规和标准的要求。
2. 合同的基本信息合同的基本信息包括建设单位和监理单位的名称、联系方式、住所等,并列明合同生效日期、合同期限、项目名称和地质等重要内容。
3. 合同的义务和责任建设单位在合同中承诺按照法律、法规和标准的要求,提供工程建设所需的资料、资金和配合,并支付监理费用。
监理单位则需要按照约定的范围和要求,对工程建设全过程进行监督、检查和评定,并根据实际情况提出合理的建议和意见。
4. 合同的变更和解除合同变更是指在合同履行过程中,由于各种原因需要对合同内容进行修改的情况。
合同解除则是指合同双方经协商一致决定,提前终止合同的情况。
本合同中列明了变更和解除的条件和程序。
5. 合同的争议解决合同争议解决是指在合同履行过程中,双方发生争议时的解决方式。
合同中一般约定采取协商、调解、仲裁等方式解决争议,并明确了争议解决的程序和权利义务。
四、合同附则合同附则是对合同内容的补充和细化。
例如,对合同费用、违约责任、保密义务、知识产权等方面的约定,一般都会在合同附则中列明。
合同附则根据具体情况进行协商和约定。
五、合同的签署和生效为确保合同的有效性和法律效力,合同的签署和生效是非常重要的环节。
建设单位和监理单位需在合同上签字、盖章,并遵守法律要求,如办理合同备案等手续。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:YTO-FS-PD669
工程建设监理合同(二)通用版
In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests.
标准/ 权威/ 规范/ 实用
Authoritative And Practical Standards
工程建设监理合同(二)通用版
使用提示:本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利,经共同商议并达成协议,签署成为文件资料,实现纠纷解决和达到共同利益效果。
文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。
监理酬金
第三十七条
正常的监理业务、附加工作和额外工作的酬金,按照监理合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。
第三十八条
如果业主在规定的支付期限内未支付监理酬金,自规定支付之日起,应当向监理单位补偿应支付的酬金利息。
利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。
第三十九条
支付监理酬金所采用的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第四十条
如果业主对监理单位提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书24小时内监理单位发出异议的通知,但业主不得拖延其他无异议酬金项
目的支付。
其他
第四十一条
委托的工程建设监理所必要的监理人员出外考察,经业主同意后其所需费用由业主负担。
第四十二条
监理单位如须另聘专家咨询或协助,在监理业务范围内其费用由监理单位承担,监理业务范围以外,其费用由业主承担。
第四十三条
监理机构在监理工作中提出的合理化建议,使业主得到了经济效益,业主给予适当的物质奖励。
(具体奖励方法参见“专用条件”。
)
第四十四条
未经对方的书面同意,无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。
第四十五条
除业主书面同意外,监理单位及职员不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬。
监理单位不得参与可能与合同规定的与业主的利益相冲突的任何活动。
争议的解决
第四十六条
因违反或终止合同而引起的对损失和损害的赔偿,业主与监理单位之间应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门调解,仍不能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。
工程建设监理合同专用条件
第二条
本合同适用的法规及监理依据:
第四条
监理业务:
第八条
外部条件包括:
第九条
双方约定的业主应提供的工程资料及提供时间:
第十条
业主应在____天内对监理单位书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
第十四条
业主免费向监理机构提供如下设施:监理单位自备的,业主给予经济补偿的设施如下:
第十五条
在监理期间,业主免费向监理机构提供____名职员,由
总监理工程师安排其工作,并免费提供____名服务人员。
第二十五条
监理单位在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失:
赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)
第三十七条
业主同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理单位的酬金:
业主同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加工作酬金:
业主同意以下计算方法、支付时间与金额,支付额外工作酬金:
第三十九条
双方同意用____支付酬金,按____汇率计付。
第四十三条
奖励办法:
第四十六条
工程建设监理合同在履行过程中发生争议时,业主与监理单位应及时协商解决。
协商不成时,双方同意由___仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)
附加协议条款
《工程建设监理合同》使用说明
《工程建设监理合同》包括《工程建设监理合同标准条件》和《工程建设监理合同专用条件》(以下简称为《标准条件》、《专用条件》)。
《标准条件》适用于各个工程项目建设监理委托,各个业主和监理单位都应当遵守。
《专用条件》是各个工程项目根据自己的个性和所处的自然和社会环境,由业主和监理单位协商一致后进行填写。
双方如果认为需要,还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。
现对《专用条件》的填写说明如下:
《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。
例如:
“第二条”,要根据工程的具体情况,填写所适用的部门、地方法规、规章。
“第四条”,在协商和写明其“监理工程范围”时,一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致,或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。
在写明“监理业务”时,首先要写明是承担哪个阶段的监理业务,或设计阶段的监理业务,或施工和保修阶段的监理业务,或全过程的监理业务;其次要详细写明委托
阶段内每项具体监理工作,应当避免遗漏。
其办法可按照《建设监理规定》中所列的监理内容和《监理大纲》所列的监理内容进一步细化。
如果业主还要求监理单位承担一些咨询业务和事务性工作,也应当在本条款中详细列出。
例如,建设项目可行性研究、编制概预算、编制标底、提供改造交通、供水、供电设施的技术方案等。
又例如,办理购地拆迁,提供临时设施的设计和监督其施工等。
“第十四条”,在填写业主提供的设施和监理单位自备的设备时,一般是指下列设施与设备:
(1)检测试验设备;
(2)测量设备;
(3)通信设备;
(4)交通设备;
(5)气象设备;
(6)照相录像设备;
(7)电算设备;
(8)打字复印设备;
(9)办公用房;
(10)生活用房。
在写明业主给予监理单位自备设备经济补偿时,一般应写明补偿金额。
其计算方法为:补偿金额=设施在工程
上使用时间占折旧年限的比率×设施原值+管理费。
“第十五条”,如果双方同意,可在专用条件中设立此条款。
在填写此条款时应写明提供的人数和时间。
“第二十六条”,在写明“赔偿额”时,应写明其计算方法。
“第三十七条”,在写明“监理任务酬金”时,按照国家物价局和建设部(92)价费字497号文《工程建设监理费有关规定的通知》的规定计收。
其支付时间应当写明某年某月某日支付数额。
该位置可输入公司/组织对应的名字地址
The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location。