2019建设工程施工合同范本
施工合同范本20193篇
施工合同范本20193篇篇一施工合同范本 2019甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程规模：[工程规模]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期]三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程的总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[小写金额]元）。
（1）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付工程价款的[预付款比例]%作为预付款；（2）进度款：根据工程进度，甲方按[进度款支付比例]%支付进度款；（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程价款的[竣工款支付比例]%。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方的相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在[验收期限]日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付工程价款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责施工过程中的环境保护工作。
六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[违约金比例]%向乙方支付违约金。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
建设工程施工合同甲方（建设单位）：地址：法定代表人：电话：乙方（承建单位）：地址：法定代表人：电话：鉴于甲方拟委托乙方负责建设_____________，双方经过协商达成以下建设工程施工合同：一、工程名称、规模和位置1.1 工程名称：_____________。
1.2 工程规模：_____________平方米/立方米/米等。
1.3 工程位置：_____________。
二、施工期限2.1 开工日期：_____________年/月/日。
2.2 竣工日期：_____________年/月/日。
三、工程质量、进度要求3.1 工程质量应符合_____________、_____________标准等要求，具体技术指标详见本合同附件。
3.2 工程进度应按照双方约定的时间节点逐步完成，各阶段工程验收后方可进入下一阶段施工。
四、施工内容和范围4.1 施工内容包括但不限于：_____________，具体内容详见本合同附件。
4.2 施工范围包括：_____________。
五、工程造价和支付方式5.1 工程总造价为_____________元。
5.2 乙方应在开工前出具详细的工程概算，并按照工程进度和质量完成各项工程，建设单位应在验收合格后及时按合同约定支付工程款。
5.3 工程款支付方式：_____________。
六、施工责任和担保6.1 乙方应根据本合同内容，承担相关工程质量和进度等的责任，如未按照合同要求完成相应工程，应承担违约责任或赔偿责任。
6.2 乙方应在本合同生效后不久，向建设单位提供_____________元/万元/百万元保证金作为履行本合同的担保。
七、违约责任7.1 如乙方未能按时开工，应支付逾期开工违约金。
7.2 如乙方未能按时保质保量完成工程，应支付逾期完工违约金或承担由此产生的赔偿责任。
8、保密责任8.1 双方同意对所获得的商业秘密和技术资料进行严格保密，不得泄露或向第三方披露。
8.2 双方同意采取必要的技术措施和管理措施，确保所获得的商业秘密和技术资料不被泄露或利用。
2019建筑施工合同范本5篇
2019建筑施工合同范本5篇施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。
指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
以下是小编整理的2019建筑施工合同范本5篇，欢迎阅读参考!2019建筑施工合同范本(1)合同编号：_____________工程名称：________________发包方：(甲方)__________承包方：(乙方)__________依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(GF-91-0201)，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：第一条工程概况1、1工程名称：________________________________工程地点：________________________________工程内容：见“工程项目一览表”(附后)。
承包范围：________________________________承包方式：________________________________1、2工程性质(指基建、技改、合资等)：________批准文号(有权机关批准工程立项的文号)：__________1、3定额工期总天数：________天。
1、4开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准)：本合同工程定于____年____月____日开工。
竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准)：本合同工程定于____年____月____日竣工。
1、5质量等级：__________________________________。
1、6合同价款：本合同工程承包造价为________元。
金额大写：__________________________________。
2019建设工程施工合同范本
2019建设工程施工合同范本“建设工程施工合同”范本甲方（名称、地址、法人代表）：（以下简称甲方）乙方（名称、地址、法人代表）：（以下简称乙方）鉴于甲方有一项建设工程计划（以下简称工程），乙方具有从事建筑施工的资质和能力，双方为完成该工程，达成如下协议：第一条工程名称、位置和任务（一）工程名称：（二）工程位置：（三）工程任务：第二条工程依据和规格（一）工程依据：根据以下规范完成工程。
（二）规范：第三条总承包价款和支付方式（一）总承包价款：（二）支付方式：第四条工程合同价款的支付条件（一）进度或阶段不少于：（二）承包价款支付：第五条保证和质量（一）甲方保证以下事项：（二）乙方质量：（三）乙方保证以下事项：第六条工期（一）工程期限：（二）工程起始和结束日期：（三）总工程进度计划和工期进度计划：（四）施工组织设计：（五）工期限制：第七条施工方案和设计变更（一）施工方案：（二）设计变更：第八条施工过程监督（一）监控和检查：（二）违规处理：（三）变更及业主方代表：第九条完工验收（一）工程部分验收：（二）竣工验收：（三）验收证明：第十条告知和交付（一）指引工程：（二）文件和资料：（三）设备和材料：（四）实物验收交付期限：第十一条安全保障和劳动保护（一）安全生产保障和劳动保护：（二）避免或减轻工伤和职业病危险：第十二条合同的变更和解除（一）变更：（二）解除：第十三条不可抗力和其他事项（一）不可抗力：（二）其他事项：第十四条合同的生效和解释（一）合同生效：（二）合同解释：第十五条争端的解决（一）合同争议：（二）友好协商：（三）仲裁委员会：附件：注释：1. 建设工程：指符合国家规定的工程建设项目，包括房屋与土木工程。
2. 工程依据：是指建设工程必须按照国家法律、法规以及有关标准、规范和技术文件进行设计、施工和验收。
其中标准是指法律、行政法规规定的强制性标准。
3. 工程总承包价款：是指乙方为完成建设工程所需的费用，包括合同价款、税金以及合同约定的各种费用。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本甲方：(甲方全称)乙方：(乙方全称)鉴于乙方具备从事建设工程施工的能力和资质，甲方拟委托乙方进行建设工程施工，并经双方协商一致，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程施工，乙方应按照甲方的要求和合同约定，按时保质保量地完成施工任务。
第二条工程内容及规模1. 工程名称： (填写工程名称)2. 工程地点： (填写工程地点)3. 工程时间： (填写工程起止时间)4. 工程规模： (填写工程规模)5. 工程的设计、施工、验收标准和规范等应符合国家有关法律、法规、规范和标准的要求。
第三条合同价款及支付方式1. 合同价款总额为： (填写合同价款总额，按照人民币大写和小写的方式写明)2. 支付方式： (填写支付方式，如一次性支付、分期支付等)3. 合同价款的支付周期和方式： (填写具体的支付周期和方式，如按工程进度支付等)4. 甲方应在支付期限内按时支付合同价款。
第四条质量保证和验收标准1. 乙方应按照工程规划和设计要求，严格执行施工工艺和操作规程，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应按照国家相关规定进行工程验收，合格后方可交付甲方。
3. 如因乙方施工不符合规范要求导致的工程质量问题，乙方应负责修复或承担相应的责任。
第五条安全生产责任1. 乙方应按照国家有关法律法规和安全生产要求，制定并严格执行施工安全方案，确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方违反安全规定导致产生事故或者损失，乙方应承担相应的责任。
第六条保密条款1. 乙方在履行合同过程中可能接触到甲方商业秘密或其他保密信息，乙方应承诺保守秘密，不得泄露给第三方。
2. 无论是合同期间还是合同终止后，乙方对获知的商业秘密或保密信息，都应负有保密义务。
第七条违约责任1. 甲乙双方若出现违约情况，应遵循国家相关法律法规的规定进行解决，并相互承担相应的违约责任。
2. 构成违约的一方须承担对方因此而遭受的一切损失，并赔偿相应的违约金。
建筑工程合同书范本2019版
建筑工程合同（范本）甲方（发包方）：________（公司全称）乙方（承包方）：________（公司全称）鉴于甲方拟建设________（项目名称）工程，并同意将该工程发包给乙方进行施工，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________（项目全称）2.工程地点：________（具体地址）3.工程内容：________（详细描述工程内容）4.工程承包范围：________（明确承包的具体范围）二、合同工期1.开工日期：________年____月____日2.竣工日期：________年____月____日3.合同工期总日历天数：________天三、质量标准工程质量标准：符合国家现行的建筑工程施工质量验收规范和标准，确保工程质量合格。
四、合同价款1.合同总价款（大写）：________元整（小写：￥________元）2.合同价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等所有费用。
五、付款方式1.预付款：合同签订后____日内，甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款。
2.进度款：根据工程进度，按月或按阶段支付进度款，具体支付比例和时间为：________。
3.结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的____%；剩余____%作为质保金，质保期满无质量问题后一次性付清。
六、双方责任1.甲方责任：o提供施工图纸及技术要求；o按期支付工程款项；o协助乙方解决施工过程中的相关问题。
2.乙方责任：o严格按照施工图纸及技术要求进行施工；o确保工程质量及施工安全；o遵守甲方现场管理规定，文明施工。
七、违约责任双方应严格履行本合同条款，任何一方违约，均应承担相应的违约责任。
八、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 建设工程施工合同甲方（建设单位）：名称：_________ 统一社会信用代码：_________地址：_________ 联系：_________乙方（施工单位）：名称：_________ 统一社会信用代码：_________地址：_________ 联系：_________根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章制度，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就______工程（以下简称本工程）的施工事宜，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程性质：新建/扩建/改造/维修/其他4. 工程总承包单位（如有）：_________5. 工程规模和内容：_________6. 工程进度计划：_________7. 工程合同价款：_________元（大写：_________）。
二、双方权利和义务甲方的权利和义务：1. 向乙方提供必要的工程资料、图纸、设计文件等，并及时对乙方提出的问题做出回应。
2. 组织、协调与乙方进行工程施工管理，并按照工程进度计划支付相应的合同价款。
3. 对乙方展开的工程施工进行监理和检查，及时发现并处理工程质量问题。
4. 对原合同或工程设计文件的修改和变更，由甲方和乙方协商一致签署变更协议。
在未达成协议前，原合同或工程设计文件仍继续执行。
5. 对乙方违反合同约定的行为，能在损害自己合法权益的前提下，有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
6. 违约金：若乙方未按合同规定的时间节点完成工程，甲方可按合同约定向乙方收取违约金。
乙方的权利和义务：1. 按照工程设计文件和合同约定，确保工程施工符合相关法律法规的要求，保证工程质量和工程安全。
2. 申请并持有与工程有关的行政许可，遵守相关的安全生产、环保等方面的规定。
3. 对施工过程中的问题及时向甲方汇报，协助甲方做出解决方案。
2019建设工程施工合同示范文本
2019建设工程施工合同示范文本2019年建设工程施工合同示范文本一、合同的基本情况甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）合同名称：（施工合同名称）合同金额：（合同总金额）合同期限：（合同履行期限）二、合同执行的依据1. 《中华人民共和国建筑法》2. 《建设工程质量管理条例》3. 《建筑安全生产管理条例》4. 《建筑工程施工合同》三、合同的内容1. 工程名称、工程地点、工程内容以及工程范围。
2. 工程所需材料及质量标准。
3. 工程进度及验收标准。
4. 工程支付方式、款项及支付时间。
5. 工程保修期、保修范围及保修标准。
6. 违约责任、索赔及争议解决方式。
7. 合同解除及逾期未履行的后果。
四、甲方及乙方的权利和义务甲方的权利：1. 监督工程进度，按照合同规定支付工程款项。
2. 要求乙方保证工程质量符合国家标准，并按照合同验收标准进行验收。
3. 对乙方的工程质量及安全生产进行监督检查。
甲方的义务：1. 按照合同约定支付工程款项。
2. 提供工程所需材料及土地、环境等方面的保障。
3. 对乙方提供的材料进行验收，确保其符合质量标准。
乙方的权利：1. 取得工程款项并按照合同约定获得利益。
2. 合理要求甲方提供相应工程材料、施工场地等保障。
3. 合理要求甲方进行验收，并对验收结果提出异议。
乙方的义务：1. 按照合同约定完成工程。
2. 保证工程质量符合国家标准，确保安全生产。
3. 按照合同约定的时间及质量要求，保证工程进度顺利完成。
五、合同的变更任何一方有权提出合同变更，但须经过双方协商同意并签订书面变更协议。
六、争议解决如发生争议应首先协商解决，如协商不成可以向相关仲裁机构申请仲裁，并承担仲裁费用。
七、合同的解除如一方未履行合同约定，对于重大违约情况，另一方有权解除合同。
总结：1、本文档所述“甲方”指委托人，“乙方”指承包人。
2、本文档所涉及法律名词及注释：建筑法指中华人民共和国建筑法；建设工程质量管理条例指建设工程质量管理条例；建筑安全生产管理条例指建筑安全生产管理条例；建筑工程施工合同指建筑工程施工合同法。
建设工程施工合同(示范文本)2019
建设工程施工合同(示范文本)2019建设工程施工合同(示范文本)2019甲方： (委托人名称)地址： (地址)乙方： (承包人名称)地址： (地址)鉴于甲方拟建设工程项目，乙方具有从事该工程所需的技术和经验，双方依据平等、自愿、诚实、信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程名称、规模和位置1. 工程名称：(请填写)2. 工程规模：(请填写，如“建筑总建筑面积为平方米”)3. 工程位置：(请填写)1. 乙方保证本工程的设计、施工符合国家有关法令、法规以及技术标准和规范的要求，经甲方验收合格后交付使用。
2. 乙方应在工程质量保证期内，按照合同约定的内容，承担对工程所承担的全部质量责任。
第三条工程时间和进度1. 乙方承诺按合同规定，在工程总工期内保质保量完成工程，并按期交付。
2. 乙方如因未能按期完成工程而影响甲方的利益的，须承担相应的经济和法律责任。
第四条工程价格1. 工程价格：(请填写，如“人民币万元”)2. 工程款项的结算方式：(请填写，如“分期支付”或“一次性支付”等)如下属情形之一发生变更，应据实协商，签订书面协议并附于本合同。
1. 工程名称、规模和位置；2. 投资额度；3. 工程质量；4. 进度计划；5. 工程内容。
第六条工程保险乙方应根据本合同的要求，按时向保险公司申请工程施工保险和工程质量保险，并严格遵守保险条款和规定。
第七条违约责任1. 如果甲方未按约定支付工程款项，应按拖欠金额的0.07%每天向乙方支付违约金。
2. 如果乙方未按约定完成工程，应按照未按期完成工程的地段所占合同总金额的5%付给甲方违约金。
第八条纠纷解决方式如因执行本合同发生争议，应友好协商解决，协商不成，可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第九条合同的生效和变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式二份，双方各持一份。
如有补充协议，应在补充协议中注明补充内容。
以上是建设工程施工合同的示范文本，涉及注释如下：1. 工程名称、规模和位置：应准确描述建设工程的具体名称、规模和位置。
2019建筑工程施工标准合同范本
2019 建筑工程施工合同范本合同范本一发包方： ______________承包方： ______________依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，联合本工程的详细状况，经两方磋商一致，签订本合同，以资共同恪守。
第一条工程概略1.工程名称 ________________;2.工程地址 ________________;3.工程计划赞同单位及文号 ______________;4.工程范围和内容：所有工程建筑面积______平方米。
( 各单项工程详见工程项目一览表 )第二条工程限时1. 本工程合同总工期为___天 ( 日历天从动工之日算起)。
2.本工程动工日期 ___年 __月 __日，完工日期 ___年__月 __日。
3.如遇以下状况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确立顺缓限时。
(1)发包方在合同规定动工日期前__天，不可以交承包方施工场所、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。
(2)明确由发包方负责供给的资料、设备、成品或半成品等未能按两方认定的时间进场，或进场的资料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现出缺点，需要修配、改、代、换而耽搁施工进度者。
(3) 不属包关连数范围内的重要设计改正; 供给的工程地质资料禁止，使基础超深; 施工方法与设计规定不符而增添工程量影响进度者。
(4) 在施工中因停水、停电连续影响8 小时以上者。
(5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故迟延办理签证手续而影响下一工序施工者。
(6)未按合同规定拨付预支款、工程进度款、代购资料价差款而影响施工进度者。
(7)因遇人力不行抗拒的自然灾祸 ( 如台风、水灾、自然原由发生的火灾、地震等 ) 而影响工程进度者。
第三条工程合同总价1.本工程合同总价为人民币 ______元。
2.如遇以下状况，合同总价作相应调整：(1) 合同总价内经两方确认的暂估价变化;(2)在合同工期内政策性调整所发生的资料差价、薪资、费率及其余花费的变化 ;(3)重要设计发生改正 ;(4)基础超出设计深度 ;(5)在施工中新增添了工程项目 ;(6)其余。
2019年建设工程施工合同范本
2019年建设工程施工合同范本【篇一】发包人(全称)：__________________承包人(全称)：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1。
工程名称：___________________________。
2。
工程地点：___________________________。
3。
工程立项批准文号：__________________。
4。
资金来源：___________________________。
5。
工程内容：___________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6。
工程承包范围：_____________________________________________。
二、合同工期计划开工日期：_________年_________月_________日。
计划竣工日期：_________年_________月_________日。
工期总日历天数：_________天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合___________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式1。
签约合同价为：人民币(大写_____________)(￥_______元)；其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写____________)(￥_______元)；(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写____________)(￥______元)；(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____________)(￥______元)；(4)暂列金额：人民币(大写_____________)(￥______元)；2。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)建设工程施工合同示范文本（详细版）是2019年建设工程施工合同的示范文本，旨在提供详细的内容，以供参考使用。
第一章总则第一条合同目的及定义1. 根据《建设工程施工合同法》和相关法律法规，双方同意签订本合同。
2. 本合同所涉及的主要术语定义如下：(1) 建设单位：指向承包人提供设计文件和资金的单位。
(2) 承包人：指被建设单位委托承担施工任务的单位。
(3) 监理人：指由建设单位聘请的具备相关资质的监理单位或个人。
(4) 设计单位：指由建设单位委托提供工程设计服务的单位。
(5) 工程变更：指合同签订后发生的设计文件、工程实施方案等方面的变更。
(6) 工程质量：指工程在施工、验收等阶段符合国家、行业和建设单位的相关标准要求。
(7) 竣工验收：指工程达到约定的技术标准、质量要求、安全要求和投资效益，并验收合格的程序。
(8) 违约责任：指在合同履行过程中，一方违反合同约定所应承担的责任和违约金。
(9) 暂扣款项：指在合同履行过程中，一方因违约行为而被扣留的合同款项。
第二章合同的签订与生效第二条合同的签订1. 施工合同的签订应采取书面形式，并由双方的法定代表人或授权代表签署。
2. 合同内容应包括但不限于以下事项：(1) 工程名称、地点、规模和内容。
(2) 工程投资及付款方式。
(3) 工期和履约担保。
(4) 工程质量标准和验收标准。
(5) 双方的权利和义务。
(6) 变更和索赔的规定。
(7) 违约责任和违约金的约定。
(8) 合同变更和解除的程序。
第三章工程的组织与实施第三条施工组织与管理1. 承包人应按照设计方案和合同约定的要求，组织施工人员、材料、设备等，保证工程的顺利实施。
2. 承包人应设立专门的施工组织机构，并报建设单位备案。
3. 承包人应委派符合条件的技术人员进行施工阶段的管理和监督。
第四章工程的质量与验收第四条工程质量1. 承包人应严格按照设计文件和相关要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。
2019年最新施工合同范本5篇
2019年最新施工合同范本5篇施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。
以下是小编整理的2019年最新施工合同范本5篇，欢迎阅读参考!2019年最新施工合同范本委托方(以下简称甲方)：施工方(以下简称乙方)：甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：工程地址：____________________________________工程内容：详见合同附件一。
委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。
工程工期：1、开工日期：年月日，(以乙方工人开工算起)。
2、竣工日期：年月日，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。
五、工程总造价：万仟百拾元。
六、甲方的权利和义务：甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协会会员店铺采购，油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。
甲方采购后材料经乙方负责保管。
由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。
提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。
施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居打好招呼。
施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。
甲方应配合乙方施工人员的工作。
七、乙方的权利和义务：乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。
乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
乙方须按时完成工程。
若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。
八、基层检查：乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。
整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。
若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。
2019年最新施工合同范本5篇
2019年最新施工合同范本5篇施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。
以下是我整理的2019年最新施工合同范本5篇，欢迎阅读参考!2019年最新施工合同范本委托方(以下简称甲方)：施工方(以下简称乙方)：甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：工程地址：____________________________________工程内容：详见合同附件一。
委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。
工程工期：1、开工日期：年月日，(以乙方工人开工算起)。
2、竣工日期：年月日，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。
五、工程总造价：万仟百拾元。
六、甲方的权利和义务：甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协会会员店铺采购，油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。
甲方采购后材料经乙方负责保管。
由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。
提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。
施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居打好招呼。
施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。
甲方应配合乙方施工人员的工作。
七、乙方的权利和义务：乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。
乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
乙方须按时完成工程。
若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。
八、基层检查：乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。
整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。
若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。
建设工程施工合同(示范文本)(2019版)
建设工程施工合同(示范文本)(2019版)建设工程施工合同(示范文本)(2019版)一、合同背景本合同是根据国家法律法规以及相关政策和规定，为了明确建设工程施工双方的权益和义务而制定的。
二、合同主体甲方信息姓名/公司名称：地址：乙方信息姓名/公司名称：地址：三、合同内容1. 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围：1.4 工程造价：2. 合同条款2.1 合同签订与生效双方当事人应在本合同签订之日起五个工作日内办理相关文件的备案手续。
签订备案手续完成后，本合同自动生效。
2.2 工程工期工程进度按照合同约定的时间节点进行。
如遇不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应协商解决，并办理变更手续。
2.3 工程质量乙方应按照国家和地方政府的法律法规和相关标准，严格控制施工质量，并承担由于自身质量问题造成的责任和损失。
2.4 工程价格与支付方式2.4.1 工程价格工程总价为_________（大写），由甲方支付给乙方。
2.4.2 付款方式甲方按照以下方式支付工程款项：预付款：进度款：2.5 变更和索赔任何一方在变更施工内容或扩大工程范围时，应及时与另一方协商并办理相关变更手续。
双方应确保变更后的价格和工程进度得到合理调整。
2.6 合同解除和违约责任2.6.1 合同解除本合同解除需要双方书面协议，并办理相关手续。
2.6.2 违约责任当事人违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并支付违约金。
3. 合同履行3.1 甲方责任甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款项，并提供相应的施工条件和图纸等。
3.2 乙方责任乙方应按照合同约定的质量、进度要求，完成工程建设，并保证工程达到国家和地方相关标准。
4. 争议解决本合同的争议应由双方协商解决。
如协商不成，则提交当地人民法院解决。
四、合同附件工程图纸合同附表其他相关文件以上所列内容构成本合同的完整组成部分，双方当事人应共同遵守并按照执行。
如有争议，以本合同为准。
2019建设工程施工合同范本
2019建设工程施工合同范本建设工程施工合同甲方：（建设单位名称、地址、法定代表人、联系）乙方：（承建单位名称、地址、法定代表人、联系）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规，本着平等互利、共同发展的原则，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就建设工程施工项目签订本合同，并共同遵守本合同的约定，达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 工程规模及内容：1.4 工期：1.5 总造价：1.6 工程质量要求：二、施工范围与内容2.1 建筑施工范围：2.2 安装工程范围：2.3 土石方工程范围：2.4 钢结构工程范围：2.5 主要材料清单：2.6 施工图纸：2.7 其他工程内容：三、合同价款及支付方式3.1 合同价款：3.2 价款结算及支付方式：3.3 安全结算：四、质量保证4.1 施工质量标准：4.2 工程验收：4.3 主要设备、材料质保期：五、安全保障及责任5.1 安全生产责任：5.2 工地安全保障措施：5.3 安全事故责任：六、合同变更及解除6.1 合同变更：6.2 合同解除：七、争议解决7.1 协商解决：7.2 仲裁解决：八、其他条款8.1 保密条款：8.2 违约责任：8.3 合同有效期：8.4 合同备案：本合同由甲、乙双方复印签字后生效，合同双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：联系地址：联系地址：联系：联系：日期：日期：附件：1. 工程设计图纸2. 工程验收报告3. 付款凭证4. 其他相关证明文件法律名词及注释：1. 合同法：指中华人民共和国合同法，规定合同的成立、效力、履行、变更、解除，以及合同的违约、损害赔偿等相关事宜。
2. 建设工程质量管理条例：为规范建设工程施工质量管理，防范和减少工程质量事故，保证建设项目的质量安全，制定本条例。
可能遇到的困难及解决办法：1. 工期延误：乙方应按照合同规定的工期予以保证，并在施工过程中密切协调和沟通，提前预防和解决可能出现的工期延误问题。
建设工程施工合同范本2019
建设工程施工合同范本2019建设工程施工合同范本2019一、合同双方甲方：【甲方名称】（以下简称甲方）地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】【甲方】邮编：【甲方邮编】乙方：【乙方名称】（以下简称乙方）地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】【乙方】邮编：【乙方邮编】二、工程概况本建设工程的基本情况如下：1. 工程名称：【工程名称】2. 工程地点：【工程地点】3. 工程规模：【工程规模】4. 工程内容：【工程内容】5. 工程开始时间：【工程开始时间】6. 工程完成时间：【工程完成时间】三、合同条款1. 合同价格和支付方式1.1 本合同工程的合同总价为【合同总价】（人民币【大写金额】）。
1.2 甲方按以下方式支付乙方工程款项：预付款：合同签订后【预付款比例】的合同总价将支付给乙方；进度款：工程进展至【进度款比例】时，甲方将支付相应进度款项给乙方；完工结算款：工程竣工后【完工结算款比例】的合同总价将支付给乙方。
2. 工程质量和验收标准2.1 乙方在工程建设过程中，应符合国家相关法律法规和行业标准，确保工程质量达到《建设工程质量验收标准》的要求。
2.2 乙方完成工程后，甲方有权进行验收，验收合格后乙方有权获得相应工程款项。
如乙方在验收过程中存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。
3. 工期和延期3.1 乙方应在【工程开始时间】开始工程，并在【工程完成时间】前完成工程。
3.2 如果工期延误是由于乙方原因造成的，则乙方应按照延期天数支付给甲方【延期违约金比例】的违约金。
4. 合同变更4.1 任何一方要求对合同进行变更的，应经双方书面一致同意，并签订变更协议。
5. 合同解除5.1 在下列情况下，甲乙双方有权解除合同：甲方支付工程款项不及时，未按合同约定支付工程款项；乙方工程质量严重不符合要求，予以整改后仍未达到要求；其他双方协商一致的情况。
6. 争议解决6.1 本合同的履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)建设工程施工合同甲方：（名称）乙方：（名称）（填写合同签订地点和日期）第一章总则第一条合同的目的和范围根据相关法律法规的规定以及双方的协商一致，甲乙双方签订本合同，就建设工程的施工进行约定，以保障各方合法权益。
第二条合同的附件及解释1.本合同附件包括但不限于：施工图纸、工程量清单、技术规范、质量保证书、支付计划等。
具体详见附件。
2.本合同中的技术、工程名词及注释如下：（1）X：X的详细解释。
（2）X：X的详细解释。
// 其他名词及注释第三条施工的法律依据本合同的签订和履行均受到以下法律法规的约束：（1）《中华人民共和国合同法》；（2）《中华人民共和国建筑法》；// 其他法律法规第二章总体要求第四条工程的性质和规模甲方委托乙方进行（填写工程的性质和规模），并要求在合同约定的时间内完成。
第五条工程的质量和安全乙方承诺按照相关法律法规的要求，严格保证工程的质量和安全，确保工程符合设计要求和施工标准。
第三章工程实施第六条工程进度计划乙方应根据合同约定，在合同签订后30日内提出详细的工程进度计划，并经甲方确认后执行。
第七条工程变更1.任何工程变更必须经甲乙双方协商一致，并书面确认后方可执行。
2.工程变更需要调整工期和造价的，甲乙双方应重新进行协商，并对相关合同条款进行修订。
第八条施工条件和要求甲方应确保工程施工期间的交通、场地、供电、供水等必要条件的满足，并配合乙方按照施工技术规范进行施工。
第九条施工质量控制乙方应按照相关技术规范和质量要求进行施工，自行组织施工人员，并设立质量管理机构进行监督和检查。
第四章费用和支付第十条工程造价及支付方式工程的造价为（填写具体金额），甲方应按照以下支付方式向乙方支付工程款项：（1）按照工程进度的完成情况，分阶段支付；（2）具体支付比例和时间详见支付计划。
第十一条施工工期延误的赔偿如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照约定的金额向甲方支付赔偿金，具体金额详见合同附件。
2019建设工程施工合同范本
2019建设工程施工合同范本【合同编号】【甲方】：（委托方名称）【法定代表人】：（甲方法定代表人姓名）【地址】：（甲方地址）【联系】：（甲方联系）【乙方】：（承接方名称）【法定代表人】：（乙方法定代表人姓名）【地址】：（乙方地址）【联系】：（乙方联系）鉴于甲方有意委托乙方进行建设工程施工，甲、乙双方经协商一致，遵循平等自愿、公平合理的原则，特订立本施工合同，并同意按照以下条款执行：一、工程概况1. 工程名称：（填写工程名称）2. 工程地点：（填写工程地点）3. 工程范围和内容：（详细描述工程的范围和内容，包括但不限于土建、输电线路、设备安装等）二、工期和工程进度1. 工期：（填写工期，如起止日期、工作日天数等）2. 进度计划：（描述工程的进度计划，包括可行性研究、设计、施工等阶段的时间安排）三、质量标准和验收标准1. 质量标准：（描述工程的质量标准，包括相关法规、规范等）2. 验收标准：（描述工程的验收标准，包括相关法规、规范等）四、工程价款1. 总价款：（填写工程的总价款，以数字和大写形式表示）2. 价款支付方式：（描述工程价款的支付方式、分期支付的时间节点等）3. 可能的价款变更事项：（可能导致价款变更的情况，如变更工程范围、材料价格波动等）五、施工组织与安全管理1. 施工组织：（描述施工的组织管理方式，包括施工计划、施工人员安排等）2. 安全管理：（描述施工的安全管理措施和责任，包括安全方案、安全员、安全培训等）六、投保与保险1. 劳动保险：（描述劳动保险的投保情况和责任）2. 施工意外险：（描述施工意外险的投保情况和责任）七、违约责任1. 甲方违约责任：（描述甲方违约的情况和责任）2. 乙方违约责任：（描述乙方违约的情况和责任）八、争议解决1. 诉讼管辖：（填写合同争议解决的诉讼管辖地）2. 仲裁协议：（填写合同争议解决的仲裁协议）九、附件所涉及附件如下：1. 工程图纸2. 技术规范和标准3. 变更通知书4. 其他相关文件十、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 法律名词1：（解释和注释）2. 法律名词2：（解释和注释）3. 法律名词3：（解释和注释）（所有相关的法律名词及注释）十一、困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：1. 困难1：（描述困难的情况和解决办法）2. 困难2：（描述困难的情况和解决办法）3. 困难3：（描述困难的情况和解决办法）（所有可能遇到的困难及解决办法）【附言】为建设工程施工合同的范本，仅供参考使用。
2019建设工程施工合同范本
2019建设工程施工合同范本建设工程施工合同合同编号：2019-甲方：（全称、地址、法定代表人）乙方：（全称、地址、法定代表人）一、合同背景1.1 甲方为（单位/个人）拟进行建设工程的委托方，拥有相应的权利和资质。
1.2 乙方为（单位/个人）拟承接建设工程的承包方，拥有相应的技术和经验。
二、工程概况2.1 工程名称：（工程项目名称）2.2 工程地点：（工程项目地点）2.3 工程规模：（工程项目规模及概述）2.4 工程开始日期：（工程项目开始日期）2.5 工程完工日期：（工程项目完工日期）2.6 工程造价：（工程项目预算金额）三、工程内容及范围3.1 工程包括但不限于以下内容：（详细描述工程项目的主要内容，包括设计、施工、材料采购、设备安装等）3.2 工程范围：（详细描述工程项目的边界、边界之外的范围及界限）四、工程建设标准4.1 工程建设按照以下标准进行：（适用的建设标准，如国家标准、行业标准等）五、合同价款及支付方式5.1 合同价款为：（具体金额）5.2 提前支付：甲方在工程开始前提前支付（具体金额）作为工程启动资金。
5.3 进度支付：根据工程进度和乙方提交的工程进展报告，甲方按照以下比例支付合同价款：（具体进度支付的比例和对应的工程进度）六、工期与延期6.1 工期为：（工程项目的实际时间周期）6.2 延期：若因不可抗力等因素导致工期延长，应按照约定的相关条款进行索赔和协商解决。
七、质量保证与验收7.1 工程质量保证：乙方应按照合同约定确保工程质量符合相关标准和要求。
7.2 工程验收：工程完工后，由甲方组织验收，验收合格后支付尾款。
八、保证金及违约责任8.1 保证金：乙方应在签署合同后在（具体日期）之前缴纳（具体金额）作为保证金。
8.2 违约责任：根据合同约定，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
九、争议解决方式9.1 本合同的解释和执行均适用于中华人民共和国的法律。
9.2 如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成可提交相应仲裁机构仲裁。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：__________ 2019建设工程施工合同范本甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____年____月____日第1 页共22 页2019建设工程施工合同范本发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(cf91-0201)，就本项工程建设的有关事项，双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：工程地点：工程内容：见“工程项目一览表”(附后)。
承包范围：承包方式：2. 工程性质(指基建、技改、合资等)：批准文号(有权机关批准工程立项的文号)：3. 定额工期总天数：天4. 开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准)：本合同工程定于年月日开工。
竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工期为准)：本合同工程定于年月日竣工。
5. 质量等级：6. 合同价款：本合同工程承包造价为元。
金额(大写)：第 2 页共 22 页第二条合同文件及解释顺序合同另有约定除外，合同文件的组成和解释顺序如下：1. 协议条款;2. 合同条款;3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件;5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;6. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程，由甲方提供的工程量清单;7. 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求;8. 国家和本市关于施工合同管理的规定。
当合同文件含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的基础上，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律1. 合同语言：本合同文件仅使用汉语。
2. 适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。
3. 适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条图纸1. 甲方提供图纸日期：年月日第 3 页共 22 页2. 甲方提供图纸套数：3. 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担：4. 工程竣工图：按照国家和本市有关规定，双方另行签订绘制工程竣工图的协议。
第五条甲方驻工地代表1. 甲方驻工地代表姓名(任命书、委派书作为合同附件)：2. 社会总监工程师姓名(如甲方委托监理公司监理时，总监理工程师的职责应在监理合同中明确，并将副本一份交乙方)：第六条乙方驻工地代表(项目经理)乙方驻工地代表姓名(任命书作为合同附件)：第七条甲方工作甲方按本协议约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：1. 施工现场是否达到具备施工条件和完成的时间：2. 将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：并保证施工期间的需要。
3. 施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点：满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
4. 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：5. 办理证件、批件的名称和完成时间：6. 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：7. 会审图和设计交底的时间：第 4 页共 22 页8. 协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用：甲方不按合同约定完成上述工作时，应按本协议条款第32条执行。
第八条乙方工作乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作：1. 提供计划、报表的名称及完成时间：2. 对施工安全、保卫工作的要求。
按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
3. 向甲方提供的办公和生活设施及费用承担：4. 对施工现场交通和噪音等管理的要求。
必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理的规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。
5. 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：6. 施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及费用承担：7. 施工现场整洁卫生的要求。
保证施工现场的清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
乙方不按合同约定完成上述工作，造成工期延误时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。
第九条进度计划1. 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划时间：第 5 页共 22 页2. 甲方代表(或总监理工程师“下同”)确认的时间：第十条延期开工处理乙方不能按时开工时，应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表在3天内答复乙方。
甲方代表同意延期要求或3 天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求时，竣工日期不予顺延。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。
第十一条暂停施工处理甲方代表在确有必要时，可以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。
乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求，甲方代表批准后继续施工。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见或收到乙方复工要求后48小时内未予答复的，乙方可自行复工。
停工责任在甲方时，由甲方承担经济支出，相应顺延工期;停工责任在乙方时，又乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部份或全部解除合同，由甲方承担违约责任。
第十二条工期延误处理1. 对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。
第 6 页共 22 页(1)工程量变化和设计变更;(2)一周内，非乙方原因停水、停电(地区停电除外)、停气造成停工累计超过8小时;(3)不可抗力;(4)甲方代表同意工期相应顺延的其他情况。
乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。
甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复，逾期不予答复的，乙方即可视为延期要求已被确认。
2. 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付3. 因乙方原因延误工期，工程不能按合同工期竣工时，甲方可认为乙方部分或全部解除合同，由乙方承担违约责任，并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。
第十三条工期提前及奖励工期如需提前，双方约定如下：1. 按本协议第一条第四款约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天，比本协议第一条第三款定额工期提前天，提前%.2. 乙方采取的赶工措施及因此增加的经济支出：3. 甲方应提供的条件：4. 乙方每提前竣工一天，甲方应支出乙方的奖励金额和计算方法：第 7 页共 22 页第十四条质量检查和返工检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。
以上检查检验合格后，发现由乙方原因引起的质量问题，乙方仍须承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。
以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。
除此之外，影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。
第十五条工程质量及责任1. 约定的工程质量等级(优良、合格) 。
实行按质论价和奖罚对等，由此增减费的用支付：2. 违约责任：达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。
因乙方原因达不到约定条件时，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件时，乙方承担违约责任。
因甲方原因达不到约定条件时，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。
第 8 页共 22 页3. 双方对工程质量有争议时，按第30条约定的办法解决。
第十六条隐蔽工程和中间验收1. 工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。
通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
乙方准备验收记录。
验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。
工程质量符合规范要求，或验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。
2. 双方约定的中间验收部位为：第十七条试车(应按承包范围确定)及双方责任分属1. 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试车48小时前通知甲方代表，通知包括试车内容、时间、地点。
乙方准备试车记录。
甲方为试车提供必要条件。
试车通过，甲方代表在试车记录上签字。
2. 设备安装工程具备联动无负荷试车条件(如乙方承包时)，甲方组织试车，并在试车48小时前通知乙方，通知包括试车内容、时间、地点和乙方应做准备工作的要求。
乙方按要求做好准备工作和试车记录。
试车通过，双方在试车记录上签字。
3. 双方责任：第 9 页共 22 页由于设计原因(包括设备的选型)试车达不到验收要求时，甲方负责修改设计，乙方按修改后的设计重新安装。
甲方承担修改设计、拆除及重新购置安装的经济支出，工期相应顺延。
由于设备制造原因试车达不到验收要求，设备由甲方采购时，应按本协议条款第23条执行;设备由乙方采购时，应按本协议条款第24条执行。
由于乙方施工原因试车达不到验收要求，甲方代表在试车后24小时内提出修改意见。
乙方修改后重新试车，承担修改和重新试车的费用，工期不予顺延。
试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的，均由甲方承担。
甲方代表未在规定时间提出修理意见，或试车合格不在试车记录上签字的，试车结束24小时后，记录自行生效，乙方可继续施工或办理竣工手续。
第十八条验收和重新检验甲方代表不能按时参加验收或试车，须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天。
甲方代表未能按以上时间提出延期要求，不参加验收或试车。
乙方可自行组织验收或试车，甲方应承认验收或试车记录。
无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程的前一道工序重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。
检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。
检验不合格，乙方承担发生的费用，第 10 页共 22 页工期也予顺延。