工程项目合同管理 综合练习一 题目及答案
工程项目合同管理考试题
工程项目合同管理考试题r一、选择题1. 工程项目合同管理的主要目的是什么?A. 降低项目成本 . 保证工程质量 C. 缩短项目周期 D. 所有以上选项2. 以下哪项不是有效的合同管理策略?A. 定期审查合同执行情况 . 忽视变更订单的管理 C. 加强沟通与协调 D. 强化风险管理3. 在工程项目中,哪种类型的合同通常用于不确定性较高的项目?A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 单位价格合同 D. 时间材料合同4. 合同条款中“变更订单”通常指的是什么?A. 对原始合同的修改或补充 . 项目的终止 C. 付款方式的改变 D. 工程量的减少5. 在处理合同争议时,以下哪种方法被认为是解决争端的首选方式?A. 诉讼 . 仲裁 C. 调解 D. 协商二、简答题6. 请简述工程项目合同管理的重要性。
7. 描述在制定工程项目合同时应该考虑的三个关键因素。
8. 解释为什么说良好的沟通是有效合同管理的基础。
9. 在工程项目中,如何进行有效的风险识别和管理?10. 请举例说明变更订单管理的重要性及其对项目成功的影响。
三、案例分析题11. 某建筑工程公司与一家房地产开发商签订了一个建设住宅小区的项目合同。
在项目执行过程中,由于设计变更,导致工程量增加,双方就是否应调整合同价格产生了争议。
请根据你所学的知识,分析这种情况下应该如何处理,并给出你的建议。
12. 一家国际工程公司中标了一个海外基础设施项目,但在项目实施过程中遇到了多种预料之外的困难,包括政治不稳定、货币贬值等。
这些因素严重影响了项目的进度和成本。
请从合同管理的角度,分析该公司应如何应对这些挑战,并提出具体的管理策略。
工程合同管理试题和答案
工程合同管理试题和答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 工程合同中,通常不具备法律效力的是:A. 正式签订的合同文本. 双方签字盖章的协议书C. 未经公证的合同草案D. 附加的合同条款答案:C2. 下列哪项不是工程合同管理的基本步骤?A. 合同拟定. 合同审查C. 合同履行D. 合同终止答案:D3. 在工程合同中,如果一方违约,另一方有权采取的措施不包括:A. 要求继续履行. 要求赔偿损失C. 直接解除合同D. 要求支付违约金答案:C4. 工程合同中的变更通常需要:A. 双方协商一致. 第三方机构审批C. 法院判决D. 行政命令答案:A5. 工程合同争议解决的首选方式是:A. 诉讼. 仲裁C. 调解D. 协商答案:D二、简答题(每题10分,共30分)1. 请简述工程合同管理的主要职责。
答案:工程合同管理的主要职责包括确保合同条款的合法性和合理性,监督合同的执行情况,处理合同变更和索赔,以及解决合同争议等。
具体来说,管理者需要对合同条款进行详细解读,确保所有条款都符合法律法规的要求,并且在实际操作中可行。
在合同执行过程中,管理者要跟踪项目的进度,确保各方按照合同约定履行职责。
如果出现变更或者争议,管理者应及时介入,通过协商或者其他方式解决问题。
2. 描述工程合同变更的一般流程。
答案:工程合同变更的一般流程如下:变更方提出变更请求,并说明变更的原因和内容;双方就变更内容进行协商,达成一致意见;根据协商结果修改合同条款,并由双方签字确认;将变更后的合同条款纳入项目管理中,确保变更得到有效执行。
在整个过程中,应确保变更的合法性和合理性,避免因变更引起的争议。
3. 如何处理工程合同中的索赔问题?答案:处理工程合同中的索赔问题时,首先要明确索赔的原因和依据,判断索赔是否合理;计算索赔的金额或者损失,确保索赔的公正性;与对方进行沟通,尝试通过协商解决问题;如果协商不成,可以根据合同条款选择调解、仲裁或者诉讼等方式解决。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案建筑工程项目招投标与合同管理综合练题一一、判断题(每小题2分,共计20分。
将判断结果填入括弧,以√表示正确,以×表示错误)1.建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。
主要表现在:交易方式为买方向卖方间接订货,并一般以招投标为主要方式。
()2.建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的,建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。
新核定的资质等级应当低于原资质等级。
()3.建设工程的招标投标主体包括:招标人、投标人、招标投标行政监督部门。
()4.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括:编制招标相关文件,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。
()5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同,同时规定合同价的调整范围和调整方式。
()6.编制投标文件的核心工作是计算标价,而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关,所以在计算标价前必须编制好施工计划。
()7.投标标价的费用一般由工程成本(直接工程费、间接费)、利润、其他费用和保险费等组成。
()8.建设工程评标程序分为:评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
()9.单价合同具有合理分摊风险等特点,其适用范围较宽。
成本加酬金合同中,发包人基本上承担了全部的风险,承包商所得的报酬也就较低。
()10.承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计较,索赔费用的计较方法主要有分项计较法和总费用法。
()2、单项选择题(每小题2分,共计20分,将选择结果填入括弧内)1.建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场,其主体不包括()。
A.政府主管部门C.承包商B.业主D.征询服务机构2.建设工程的招标分为公开招标和邀请招标,其中公开招标又称为()。
A.有限竞争性招标B.无限竞争性招标C.选择性招标D.委托代理招标3.建设工程项目的()是招标人招标活动的前提。
工程合同管理的考题
工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些?A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中,变更令通常由谁发出?A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项?A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署,任何情况下都不得更改。
(错)(2) 在工程合同管理中,风险管理是一个重要的环节。
(对)3. 填空题(1) 在工程合同中,__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。
(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。
4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。
(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。
5. 案例分析题某工程项目在施工过程中,由于地质条件不符合预期,导致基础工程量大幅增加。
承包商提出变更请求,要求增加工程款。
业主方认为这属于承包商的风险范围,不同意调整合同价款。
请问在这种情况下,应如何妥善处理这一变更请求?参考答案:1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。
它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节,是项目管理的核心内容之一。
(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。
应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。
5. 在这种情况下,首先应由监理工程师对变更请求进行评估,确定是否属于合同约定的可变更事项。
如果是,则应根据合同条款和相关法律规定,合理确定增加的工程量和相应的成本,经双方协商一致后,签订书面的变更协议,明确增加的工程款支付方式和时间。
工程项目合同管理考试
工程项目合同管理考试一、选择题(每题2分,共40分)1. 下列哪项不是合同管理的基本功能?A. 风险管理. 成本控制C. 进度监督D. 利润最大化2. 工程项目合同通常包含哪些基本条款?A. 工程范围. 工程质量C. 工期要求D. 所有以上内容3. 合同变更时,以下哪项操作是正确的?A. 单方面修改合同内容. 口头协议变更C. 书面形式通知对方并协商一致D. 忽略变更继续执行原合同二、判断题(每题2分,共20分)1. 合同一旦签订,任何情况下都不得变更。
(错)2. 违约责任的约定应当明确具体,以便于执行。
(对)3. 工程项目的合同管理不涉及法律风险的防控。
(错)4. 合同争议的解决方式可以是诉讼或仲裁。
(对)5. 合同履行过程中,不需要对合同的执行情况进行监督。
(错)三、简答题(每题10分,共40分)1. 请简述工程项目合同管理的重要性。
2. 描述合同变更的基本流程及注意事项。
3. 如何通过合同管理来控制项目成本?4. 列举至少三种常见的合同争议解决方式,并简要说明其特点。
四、案例分析题(每题20分,共60分)1. 假设你是某工程项目的项目经理,项目中途遇到了不可预见的地质问题,导致工程无法按原定计划进行。
请分析在此情况下,你应如何处理合同变更,并说明理由。
2. 某建筑公司与甲方签订了一份施工合同,但在执行过程中,由于材料价格上涨导致成本增加。
请分析该公司应如何在遵守合同的前提下,与甲方协商调整合同价格,并阐述可能的解决方案。
3. 你所在的项目团队面临一项复杂的设计变更请求,该变更将影响工程的多个方面。
请制定一个合同管理计划,包括变更的评估、审批流程以及如何与相关方沟通协调。
工程合同管理题库含答案
工程合同管理题库含答案1. 问:工程合同中,通常规定了哪些主要条款?答:主要条款包括工程的范围、质量标准、工期要求、合同价款、支付方式、变更和索赔处理、违约责任等。
2. 问:如何处理工程合同中的变更?答:工程合同中的变更应按照合同约定的程序进行。
通常需要提出变更申请,经过评估后,双方协商确定变更的内容、价款及工期调整,并形成书面的变更协议。
3. 问:如果发生不可抗力事件,应如何操作?答:遇到不可抗力事件时,应及时通知对方,并采取措施尽可能减少损失。
根据合同条款,可能需要提供证明材料,并按照合同规定或相关法律规定处理后续事宜。
4. 问:工程延期的法律责任有哪些?答:工程延期可能导致违约责任,包括赔偿对方因延期造成的损失、承担延期期间的额外成本等。
具体责任应根据合同条款和实际情况确定。
5. 问:合同争议的解决途径有哪些?答:合同争议可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
选择哪种方式应根据合同条款和双方的意愿来决定。
6. 问:如何确保工程质量符合合同要求?答:确保工程质量符合合同要求需要进行严格的质量控制,包括材料检验、施工过程监督、竣工验收等环节。
同时,应有明确的质量标准和验收标准作为依据。
7. 问:合同中的保修期是如何规定的?答:合同中的保修期应根据工程的性质和相关法律规定来确定。
保修条款应明确保修范围、期限以及维修责任等。
8. 问:如何处理合同中的索赔问题?答:合同中的索赔应基于合同条款和实际情况进行。
索赔方需提供充分的证据,说明索赔的理由和金额,并与对方进行协商或按合同规定的程序解决。
9. 问:合同终止的条件有哪些?答:合同终止的条件可能包括工程完工并经验收合格、合同期满、双方协商一致解除合同、一方严重违约等情形。
10. 问:如何管理和控制合同风险?答:管理和控制合同风险需要进行风险识别、评估和制定相应的应对措施。
包括加强合同谈判、明确合同条款、合理分配风险、建立风险预警机制等。
项目工程合同管理练习一答案
工程合同管理练习一答案第一章绪论一、单项选择题:1、在工程建立的各阶段中,C 成为工程合同体系的主干.A 监理合同B勘察设计合同C工程施工合同D贷款合同二、多项选择题:1、在工程工程管理中ABCD 可以作为业主。
A 政府机关B政府与企业的组合C工程的委托代理人D投资者2、工程合同管理目标的顺利进展,主要是通过ABD 因素来评判。
A 质量B 本钱C 协调关系D工期3、业主的风险管理可分为ABCDA风险预防B风险降低C风险转移D风险自留E风险处理4..大学函授招生网的网址是多少〔〕。
A B D.hncjzsw. E .hnuck..三、简答题:1、什么是工程合同,其定义是什么?答:工程合同:是建立工程合同的简称,它是指工程建立中的各平等主体之间,为到达一定的目标而明确各自权利义务关系的协议。
对于工程合同,可有广义和狭义的两种不同的理解。
广义的工程合同并不是一项独立的合同,而是一个合同体系,是一项工程工程实施过程中所有与建筑活动有关的合同的总和,包括勘察设计合同、施工合同、监理合同、咨询合同、材料供给合同、贷款合同、工程担保合同等,其合同主体包括业主、勘察设计单位、施工单位、监理单位、中介机构、材料设备供给商、保险公司等。
狭义的工程合同仅指施工合同,即业主与施工承包商就施工任务的完成所签订的协议。
广义的合同定义包括以下三个要点:(1)合同主体,即直接参与一定的工程建立活动,并订立相应容的合同的单位。
例如业主、施工单位之间可以订立施工合同,业主与勘察设计单位之间订立勘察设计合同等。
(2)工程合同具体的目标。
总的说来,所有工程合同的目标都是为了工程建立任务的圆满完成,即在合理期限以合理本钱竣工,并满足规定的质量目标。
对于某一项合同,随主体不同,这一目标也将逐步分解,如设计单位的目标是完整的施工图设计方案;施工单位的目标是实行质量、本钱、工期的综合控制,依图完成施工任务;监理单位的目标那么是协调业主与施工单位的关系,协助业主监视施工方的履约行为。
工程管理工程合同管理试题
工程管理工程合同管理试题一、选择题1. 下列哪项不是工程合同管理中常见的风险类型?A. 财务风险. 技术风险C. 合作方风险D. 环境风险答案: C. 合作方风险(应为“合作风险”)2. 在工程合同中,通常用于处理不可预见事件导致成本增加的条款称为?A. 变更条款. 索赔条款C. 违约条款D. 终止条款答案: A. 变更条款二、填空题1. 有效的工程合同管理应当包括对__________、__________和__________的控制。
答案:成本、时间和质量2. 在执行工程项目时,若出现与合同不符的情况,应及时启动__________程序,以保护双方的合法权益。
答案:合同变更三、判断题1. 所有的工程合同都必须通过书面形式才能生效。
(错)答案:错误。
虽然书面合同是最常见的形式,但在某些情况下口头协议也可能具有法律效力。
2. 在工程合同管理过程中,定期的成本审核和进度评估是不必要的。
(错)答案:错误。
定期的成本审核和进度评估对于有效管理工程项目至关重要。
四、简答题1. 描述在工程合同管理中,如何处理合同争议的基本步骤。
答案:处理合同争议的基本步骤主要包括:识别争议、尝试直接沟通解决、进行中立第三方调解、提交仲裁机构或法院裁决等。
2. 解释为什么风险管理在工程合同管理中占据重要地位。
答案:风险管理在工程合同管理中占据重要地位,因为工程项目往往面临众多不确定性,如设计变更、市场波动、自然灾害等。
通过有效的风险管理,可以在项目早期识别潜在问题,采取措施减轻或避免风险,从而保证项目的顺利完成并控制成本。
五、案例分析题某建筑公司承接了一项商业综合体建设项目,但在施工过程中由于原材料价格上涨导致成本超出预算。
请分析建筑公司应如何运用合同管理知识来应对此类情况,并提出合理的解决方案。
答案:建筑公司首先应检查合同中的相关条款,确认是否有关于原材料价格波动的风险分担机制。
若有明确规定,则按照合同条款操作;若无明确条款,则需与业主协商,寻求通过合同变更或索赔等方式来解决成本超支问题。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案一、单项选择题1. 建筑工程项目招标的主要目的是什么?A. 降低工程成本B. 确保工程质量C. 公开选择优秀的承包商D. 提高施工效率2. 招标文件的编制应当遵循哪些原则?A. 公平、公正、公开B. 保密、高效、节约C. 竞争、透明、灵活D. 严格、规范、创新3. 在建筑工程项目招标中,下列哪项不是投标人的基本义务?A. 遵守招标文件的规定B. 保证投标文件的真实性C. 自行承担投标费用D. 透露其他投标人的报价信息二、多项选择题1. 建筑工程项目合同的主要内容包括哪些?(多选)A. 工程范围与工期B. 合同价款与支付方式C. 质量要求与验收标准D. 违约责任与争议解决方式2. 在合同管理过程中,以下哪些行为是发包方应当避免的?(多选)A. 随意变更合同条款B. 拖欠工程款C. 拒绝履行保修责任D. 及时提供施工图纸和资料三、判断题1. 建筑工程项目招投标活动必须遵循相关法律法规,任何单位或个人不得非法干预。
()2. 招标人可以要求投标人提交投标保证金,以确保投标人的投标诚意和履约能力。
()3. 建筑工程项目合同一旦签订,双方必须严格按照合同条款履行,不得擅自变更或解除。
()四、简答题1. 请简述建筑工程项目招投标的程序。
2. 在建筑工程项目合同管理中,如何有效防范和应对合同风险?参考答案单项选择题1.【答案】C【解析】建筑工程项目招标的主要目的是通过公开、公平、公正的竞争方式,选择优秀的承包商来完成工程项目,确保工程质量、进度和成本的有效控制。
2.【答案】A【解析】招标文件的编制应当遵循公平、公正、公开的原则,确保所有潜在投标人在平等的机会下参与竞争。
3.【答案】D【解析】投标人的基本义务包括遵守招标文件的规定、保证投标文件的真实性以及自行承担投标费用等。
透露其他投标人的报价信息是违反招投标规定的行为,不属于投标人的基本义务。
多项选择题1.【答案】ABCD【解析】建筑工程项目合同的主要内容包括工程范围与工期、合同价款与支付方式、质量要求与验收标准、违约责任与争议解决方式等。
工程合同管理试题及答案
工程合同管理试题及答案试题一:选择题关于工程合同的变更,以下说法正确的是:A. 任何情况下,承包商均可提出变更请求. 发包人提出的设计变更需经承包商同意后方可执行C. 合同变更应遵循合同约定的程序和条件D. 所有合同变更均需要书面形式确认答案:C试题二:判断题工程项目中,若出现争议,双方应首先采取协商的方式解决。
()A. 正确. 错误答案:A试题三:简答题请简要描述工程合同管理中风险分配的原则。
答案:工程合同管理中风险分配的原则通常包括公平原则、效率原则和实际操作性原则。
公平原则指的是风险应当由能够最好地预测、控制和管理该风险的一方承担;效率原则强调风险分配应当促进项目整体的效率最大化;实际操作性原则则要求风险分配要清晰具体,便于在实际工作中操作执行。
试题四:案例分析题某工程项目在施工过程中,由于地质情况异常,导致原定施工方案无法实施。
承包商提出了变更请求,并得到了发包人的批准。
然而在结算时,双方对变更后增加的费用评估产生了分歧。
请问在这种情况下,应如何处理?答案:在这种情况下,首先应查看合同中关于变更管理的具体条款,明确变更费用的评估和确认程序。
如果合同中有明确规定,则按照合同执行;如果合同中未作具体规定或规定不清,双方应基于公平和诚信原则,通过协商确定增加的费用。
如协商不成,可依照合同约定的争议解决方式进行处理,比如提交仲裁或诉诸法院。
试题五:论述题论述工程合同管理中索赔管理的重要性及其基本原则。
答案:工程合同管理中的索赔管理对于维护合同双方的合法权益至关重要。
合理的索赔管理可以帮助实现风险的合理分配,避免不必要的经济损失,同时也是项目管理专业性的体现。
索赔管理的基本原则包括合法性原则、合理性原则和及时性原则。
合法性原则要求索赔必须基于合同条款和相关法律法规;合理性原则要求索赔的内容和数额应当是合理的,不能随意夸大或捏造;及时性原则则要求一旦发现可能引发索赔的情况,应及时通知对方并采取措施,按照合同约定的程序和时限进行索赔。
工程合同管理的试题及答案
工程合同管理的试题及答案试题一:合同的构成要素包括哪些?答案:合同的构成要素主要包括:合同主体资格、合法的合同目的、明确的权利与义务以及合法的形式。
试题二:简述工程合同的特点。
答案:工程合同的特点包括:长期性、复杂性、专业性、风险性和不可逆转性。
这些特点要求合同管理必须具备高度的专业性和细致的风险控制能力。
试题三:如何处理工程合同中的变更?答案:处理工程合同中的变更应遵循以下步骤:确认变更需求、评估变更影响、协商变更条款、签署变更协议、实施变更工作、调整合同计划和监控变更效果。
试题四:工程合同争议的解决途径有哪些?答案:工程合同争议的解决途径主要包括:协商解决、调解、仲裁和诉讼。
在实际操作中,应根据争议的性质和双方的意愿选择合适的解决方式。
试题五:如何进行工程合同的风险评估?答案:进行工程合同的风险评估应包括以下步骤:识别风险因素、分析风险可能性和影响、评估风险等级、制定风险应对措施和监控风险管理效果。
试题六:解释什么是履约保证金,它在工程合同中的作用是什么?答案:履约保证金是承包方为了保证履行合同义务而向发包方提供的一定金额的担保金。
它在工程合同中的作用主要是作为一种经济保障,确保承包方能够按照合同约定完成工程任务,一旦承包方违约,发包方可以部分或全部扣除保证金以弥补损失。
试题七:工程合同管理中的质量控制包括哪些内容?答案:工程合同管理中的质量控制包括质量规划、质量保证、质量控制和质量改进。
这些内容涵盖了从项目启动到完工验收的全过程,目的是确保工程项目的质量符合标准和要求。
试题八:如何理解工程合同中的违约金条款?答案:工程合同中的违约金条款是指当一方未能履行合同义务或违反合同规定时,另一方有权要求支付的一种经济补偿。
违约金的数额通常在签订合同时预先约定,其目的是为了保证合同的顺利执行和减少违约行为。
工程合同管理测试题和答案
工程合同管理测试题和答案一、单项选择题1. 工程合同管理的主要目的是()。
A、确保工程质量B、降低工程成本C、保证工程进度D、避免合同纠纷答案:D2. 工程合同中,发包人的主要义务是()。
A、提供施工场地B、支付工程款项C、负责工程设计D、提供施工图纸答案:A3. 工程合同中,承包人的主要义务是()。
A、完成工程施工B、负责工程监理C、提供施工设备D、负责工程验收答案:A4. 工程合同中,合同价款的支付方式一般有()。
A、按工程进度支付B、按工程质量支付C、按工程面积支付D、一次性支付答案:A5. 工程合同中,合同工期的计算方式是()。
A、从合同签字日起计算B、从工程开工日起计算C、从工程竣工日起计算D、从工程验收日起计算答案:B6. 工程合同中,违约责任的形式主要有()。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案:D7. 在工程合同履行过程中,如发生不可抗力事件导致合同无法履行,应()。
A、解除合同B、变更合同C、延长合同工期D、以上都对答案:D8. 工程合同中,合同变更的条件是()。
A、双方协商一致B、一方提出,另一方同意C、法律规定D、以上都对答案:D9. 工程合同中,合同解除的条件是()。
A、双方协商一致B、一方违约C、法律规定D、以上都对答案:D10. 工程合同中,争议解决的方式主要有()。
A、协商解决B、调解解决C、仲裁解决D、以上都对答案:D二、多项选择题11. 工程合同中,合同条款主要包括()。
A、合同标的B、合同价格C、合同工期D、违约责任答案:ABCD12. 工程合同中,合同履行管理的任务主要包括()。
A、施工进度管理B、工程质量管理C、工程安全管理D、合同变更管理答案:ABCD13. 工程合同中,合同变更的情形主要包括()。
A、合同双方协商一致B、一方违约C、不可抗力事件D、法律规定答案:ACD14. 工程合同中,违约责任的形式主要有()。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案:D15. 工程合同中,争议解决的方式主要有()。
工程项目合同管理-综合练习一-题目及答案
综合练习一一、名词解释1、工程协议2、工程保险3、担保4、协议交底5、工程变更6、工程协议总体筹划7、调停8、费用索赔9、工料单价法二、单项选择题(每题旳备选答案中,只有一种最符合题意)1.建设工程协议旳签订一般状况下应采用()旳方式。
A.招标 B.投标C.招标投标 D.协议2.招标人可以在招标文献中规定()提交投标保证金。
A.投标人 B.代理人C.银行 D.中标人3.施工总承包协议旳协议书内容不包括()。
A.工程概况 B.构成协议旳文献C.材料设备供应 D.协议价款4.工程分包协议协议书中分包人应向承包人承诺,履包协议终于分包工程有关旳承包人()旳义务A.部分 B.双方约定旳C.连带 D.所有5.下列有关招标时限旳规定错误旳是( )。
A.依法必须进行招标旳项目,自招标文献开始发出之日起至投标人提交投标文献截止之日止,最短不得少于20日B.自招标文献或者资格预审文献发售之日起至停止发售之日止,最短不得少于5个工作日C.招标人对已发出旳招标文献进行必要旳澄清或者修改旳,应当在招标文献提交投标文献截止时间至少15日前,以书面形式告知所有招标文献收受人D.评标委员会提出书面评标汇报后,招标人一般应当在15日内确定中标人,但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定6.在《建设工程施工专业分包协议(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )旳内容,而《建设工程施工协议(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。
A.竣工验收及决算 B.保障、保险及担保C.工程变更 D.违约、索赔与争议7.AIA协议文献旳重要计价方式有( )。
A.总价协议、单价协议及成本加酬金协议B.总价、成本赔偿协议及最高限定价格法C.施工条件协议、永久设备和设计——建造协议D.目旳总价协议、目旳单价协议和工程管理协议8.下列不属于建筑产品旳生产过程中生产人员、工具、设备旳流动性旳是( )。
A.同一工地不一样建筑之间流动B.不一样工地之间旳流动C.同一建筑不一样建筑部位上流动D.一种建筑工程项目完毕后,又要向另一新项目动迁旳流动9.( ),是指由政府或政府授权旳机构授予承包人在一定期限内,以自筹资金建设项目并自费经营和维护,向东道国发售项目产品或服务,收取价款或酬金,期满后将项目所有免费移交东道国政府旳工程承包模式。
工程合同管理测试题答案
工程合同管理测试题答案一、单项选择题1. 工程合同管理的主要目的是()。
A、确保工程项目的顺利完成B、确保工程质量的合格C、确保合同双方的利益平衡D、确保工程投资的合理控制答案:C2. 工程合同中,对于合同的履行和变更,应当遵循()原则。
A、公平合理B、诚实信用C、严格履行D、协商一致答案:D3. 工程合同的履行过程中,如果发生合同争议,首先应当采取的方式是()。
A、协商解决B、调解解决C、仲裁解决D、诉讼解决答案:A4. 在工程合同中,对于合同的解除,应当遵循()原则。
A、先行通知B、赔偿损失C、协商一致D、符合法律规定答案:D5. 工程合同中,对于违约责任的规定,应当遵循()原则。
A、公平合理B、严格责任C、过失责任D、无过错责任答案:B6. 工程合同中,对于合同的验收,应当遵循()原则。
A、全面检查B、分阶段验收C、一次性验收D、动态验收答案:B7. 在工程合同中,对于合同价款的支付,应当遵循()原则。
A、进度付款B、完成付款C、质量合格付款D、合同约定付款答案:D8. 工程合同中,对于合同变更的条件,下列说法正确的是()。
A、任何一方都可以单方面要求变更合同B、必须经过双方协商一致C、只需要通知对方即可D、需要经过法院或者仲裁机构裁决答案:B9. 工程合同中,对于合同解除的条件,下列说法正确的是()。
A、任何一方都可以单方面解除合同B、必须经过双方协商一致C、只需要通知对方即可D、需要经过法院或者仲裁机构裁决答案:B10. 工程合同中,对于违约责任的限制,下列说法正确的是()。
A、违约方应当承担所有违约责任B、违约方应当承担相应的违约责任C、违约方可以免除全部违约责任D、违约方可以免除部分违约责任答案:B二、多项选择题1. 工程合同管理的基本原则包括()。
A、公平合理B、诚实信用C、严格履行D、协商一致答案:ABCD2. 工程合同的履行过程中,可能出现的风险包括()。
A、工程变更B、工程质量问题C、工程延期D、合同争议答案:ABCD3. 工程合同中,对于合同价款的支付,可能采取的方式包括()。
工程合同管理题库及答案
工程合同管理题库及答案
一、选择题
1. 工程合同中,若因不可抗力导致不能履行合同,以下处理方式正确的是:
A. 强制履行合同
. 赔偿对方损失
C. 按合同约定处理
D. 请求调整合同价款
答案:C
2. 在工程合同中,变更工作的范围通常需要遵循的程序是:
A. 单方面决定
. 双方协商一致
C. 按照习惯法执行
D. 由第三方裁定
答案:
3. 工程合同争议解决的方式不包括以下哪项:
A. 和解
. 调解
C. 仲裁
D. 诉讼
答案:C
二、判断题
1. 工程合同中的违约责任,应当根据实际造成的损失来确定。
(正确)
2. 合同一旦签订,任何一方都无权提出变更。
(错误)
3. 工程项目延期的责任,必须完全由承包方承担。
(错误)
三、简答题
1. 请简述工程合同管理中的风险管理过程?
答案:工程合同管理中的风险管理过程主要包括风险识别、风险评估、风险应对策略制定
和风险监控四个步骤。
通过风险识别列出可能影响项目的各种风险因素;对这些风险因素
进行评估,确定它们的可能性和影响程度;根据评估结果制定相应的风险应对策略;在项
目实施过程中持续监控风险,并根据情况调整应对策略。
2. 如何处理工程合同中的索赔问题?
答案:处理工程合同中的索赔问题应遵循以下步骤:确认索赔的事实基础和法律依据;评
估索赔的合理性和必要性;与对方进行沟通和协商,寻求解决方案;如果协商不成,可以
根据合同条款选择调解、仲裁或诉讼等方式解决;在整个过程中,应保留好所有相关证据,以备不时之需。
工程合同管理考题及答案
工程合同管理考题及答案1. 什么是工程合同?答:工程合同是指建设单位与承包单位之间,就某项建设工程的施工任务和相关权利义务所订立的法律协议。
2. 工程合同管理的目的是什么?答:工程合同管理的目的在于确保合同双方的权利和义务得到履行,控制和减少风险,保证工程质量、进度和投资控制目标的实现。
3. 简述工程合同管理的主要环节。
答:工程合同管理的主要环节包括合同的策划、起草、审查、签订、履行、变更、结算以及争议解决等。
4. 如何进行合同风险分析?答:合同风险分析通常包括识别潜在的风险因素、评估风险的可能性和影响程度、制定相应的风险应对措施。
这需要对工程项目的特点、环境以及合同条款有深入的了解。
5. 合同变更应遵循哪些原则?答:合同变更应遵循合法性原则、协商一致原则、书面形式原则和公平合理原则。
6. 如何处理合同争议?答:合同争议的处理可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行。
选择哪种方式应根据合同条款和实际情况来确定。
7. 什么是违约责任?答:违约责任是指合同一方不履行或不完全履行合同约定的义务,给对方造成损失时,依法应当承担的责任。
8. 如何进行合同结算?答:合同结算是指在工程完成后,根据合同约定和实际完成的工程量,对工程款项进行最终核算的过程。
这通常涉及到工程量的核实、价格的确定以及相关费用的计算等。
9. 工程合同中的索赔有哪些类型?答:工程合同中的索赔类型包括工期索赔、成本索赔、质量索赔等,通常是由于合同一方未能履行约定或外部环境变化导致的损失。
10. 为什么说合同管理对项目管理至关重要?答:合同管理对项目管理至关重要,因为它涉及到项目的成本、进度和质量等多个方面。
良好的合同管理能够有效地预防和解决争议,保障项目顺利实施。
工程项目合同管理试卷
一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 工程项目合同管理的主要目的是:A. 保障合同双方的权益B. 确保工程项目的顺利进行C. 降低工程项目的成本D. 提高工程项目的效率2. 合同的成立应当具备以下哪些条件?(多选)A. 合同当事人具有相应的民事行为能力B. 合同当事人意思表示真实C. 合同内容合法D. 合同形式合法3. 工程项目合同中,关于工期延误的责任,以下哪种说法是正确的?A. 承包人延误工期,应由承包人自行承担B. 发包人延误工期,应由承包人自行承担C. 发包人延误工期,应由发包人承担D. 工期延误的责任由合同双方协商确定4. 工程项目合同变更,以下哪种说法是正确的?A. 合同变更必须经过双方书面同意B. 合同变更可以口头形式进行C. 合同变更无需通知对方D. 合同变更可以单方面进行5. 工程项目合同中,关于工程款的支付,以下哪种说法是正确的?A. 发包人必须在合同约定的期限内支付工程款B. 承包人可以随时要求支付工程款C. 工程款的支付与工程进度无关D. 工程款的支付可以由双方协商确定6. 工程项目合同中,关于违约责任,以下哪种说法是正确的?A. 违约责任由违约方自行承担B. 违约责任由非违约方承担C. 违约责任由合同双方协商确定D. 违约责任由合同管理机构承担7. 工程项目合同争议的解决方式,以下哪种说法是正确的?A. 必须通过诉讼解决B. 可以通过协商解决C. 可以通过仲裁解决D. 以上说法都不正确8. 工程项目合同管理中,以下哪种行为属于违约行为?A. 承包人未按合同约定的时间完成工程B. 发包人未按合同约定的时间支付工程款C. 合同双方协商一致,变更合同内容D. 合同双方在争议解决过程中,未能达成一致意见9. 工程项目合同中,关于竣工验收,以下哪种说法是正确的?A. 竣工验收由承包人自行组织B. 竣工验收由发包人自行组织C. 竣工验收由合同双方共同组织D. 竣工验收由政府相关部门组织10. 工程项目合同管理中,以下哪种说法是正确的?A. 合同管理是工程项目管理的核心B. 合同管理是工程项目管理的辅助C. 合同管理是工程项目管理的目标D. 合同管理是工程项目管理的手段二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 工程项目合同的主要内容包括哪些?(多选)A. 合同当事人信息B. 工程项目概况C. 工程项目进度D. 工程项目质量E. 工程项目费用2. 工程项目合同变更的原因有哪些?(多选)A. 设计变更B. 施工条件变化C. 法律法规调整D. 合同双方协商一致E. 自然灾害3. 工程项目合同争议的解决方式有哪些?(多选)A. 协商解决B. 仲裁解决C. 诉讼解决D. 政府调解E. 行业协会调解4. 工程项目合同管理中,以下哪些行为属于违约行为?(多选)A. 承包人未按合同约定的时间完成工程B. 发包人未按合同约定的时间支付工程款C. 合同双方未能达成一致意见D. 合同双方在争议解决过程中,未能达成一致意见E. 承包人未按合同约定提供施工图纸5. 工程项目合同管理的重要性体现在哪些方面?(多选)A. 保障合同双方的权益B. 确保工程项目的顺利进行C. 降低工程项目的成本D. 提高工程项目的效率E. 促进工程项目的可持续发展三、简答题(每题5分,共20分)1. 简述工程项目合同管理的意义。
工程项目合同管理考试题
1. 下列哪项不属于工程项目合同管理的目标?A. 确保项目目标的实现B. 确保项目质量C. 确保项目进度D. 确保项目投资2. 工程项目合同管理的主要内容包括哪些?A. 合同签订、履行、变更和解除B. 合同风险识别、评估和控制C. 合同争议解决D. 以上都是3. 下列哪项不属于合同签订前的准备工作?A. 确定合同类型B. 确定合同条款C. 确定合同价格D. 确定合同期限4. 下列哪项不属于合同履行过程中的管理内容?A. 跟踪合同执行情况B. 协调合同各方关系C. 监督合同质量D. 评估合同效益5. 下列哪项不属于合同变更的原因?A. 设计变更B. 环境变化C. 合同条款模糊D. 施工过程中出现技术难题6. 下列哪项不属于合同解除的条件?A. 合同一方违约B. 合同目的无法实现C. 合同期限届满D. 合同一方破产7. 下列哪项不属于合同争议解决的方式?A. 协商B. 仲裁C. 民事诉讼D. 调解8. 下列哪项不属于合同风险识别的方法?A. 查阅资料B. 专家咨询C. 问卷调查D. 现场考察9. 下列哪项不属于合同风险评估的内容?A. 风险发生的可能性B. 风险发生的影响程度C. 风险发生的成本D. 风险发生的责任主体10. 下列哪项不属于合同风险控制措施?A. 风险转移B. 风险规避C. 风险接受D. 风险减轻二、填空题(每空2分,共20分)1. 工程项目合同管理是指对工程项目合同从______到______的全过程进行管理。
2. 工程项目合同管理的目标包括:确保项目目标的实现、确保项目质量、确保项目进度、确保项目投资。
3. 工程项目合同管理的主要内容包括:合同签订、履行、变更和解除、合同风险识别、评估和控制、合同争议解决。
4. 合同签订前的准备工作包括:确定合同类型、确定合同条款、确定合同价格、确定合同期限。
5. 合同履行过程中的管理内容包括:跟踪合同执行情况、协调合同各方关系、监督合同质量、评估合同效益。
(完整版)建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题一一、判断题(每小题2分,共计20分。
将判断结果填入括弧,以√表示正确,以×表示错误)1.建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。
主要表现在:交易方式为买方向卖方间接订货,并一般以招投标为主要方式。
()2.建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的,建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。
新核定的资质等级应当低于原资质等级。
()3.建设工程的招标投标主体包括:招标人、投标人、招标投标行政监督部门。
()4.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括:编制招标相关文件,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。
()5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同,同时规定合同价的调整范围和调整方式。
()6.编制投标文件的核心工作是计算标价,而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关,所以在计算标价前必须编制好施工计划。
()7.投标标价的费用一般由工程成本(直接工程费、间接费)、利润、其他费用和保险费等组成。
()8.建设工程评标程序分为:评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
()9.单价合同具有合理分摊风险等特点,其适用范围较宽。
成本加酬金合同中,发包人基本上承担了全部的风险,承包商所得的报酬也就较低。
()10.承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算,索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。
()二、单项选择题(每小题2分,共计20分,将选择结果填入括弧内)1.建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场,其主体不包括()。
A.政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2.建设工程的招标分为公开招标和邀请招标,其中公开招标又称为()。
A.有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标C. 选择性招标D. 委托代理招标3.建设工程项目的()是招标人招标活动的前提。
工程合同管理考试答案
工程合同管理考试答案第一部分:单项选择题1. 工程项目合同的类型不包括以下哪项?A. 固定价格合同. 成本加酬金合同C. 时间与材料合同D. 风险共享合同答案:D解析:工程项目合同通常包括固定价格合同、成本加酬金合同和时间与材料合同等类型,而风险共享合同不属于常见的工程项目合同类型。
第二部分:多项选择题2. 在工程合同管理中,以下哪些是合同变更的主要原因?A. 设计变更. 施工条件变化C. 法律法规变动D. 客户要求变更答案:ACD解析:所有选项都是可能导致工程合同变更的原因。
设计变更、施工条件的变化、法律法规的更新以及客户要求的变更都可能影响原有的合同条款,需要进行相应的合同管理调整。
第三部分:判断题3. 合同争议解决的首选方法是通过法院诉讼。
答案:错误解析:虽然法院诉讼是解决合同争议的一种方法,但通常不是首选方法。
首选方法通常是通过协商或者仲裁来解决争议,因为这些方式更为高效且成本较低。
第四部分:简答题4. 请简述工程合同管理的主要内容。
答案:工程合同管理的主要内容包括合同的签订、履行、变更、结算和争议解决等。
在签订合同时,需要明确双方的权利和义务,合理分配风险。
在合同履行过程中,要监督合同执行情况,确保工程质量和进度符合要求。
合同变更管理要及时响应项目实际情况的变化,合理调整合同内容。
结算管理要确保工程款项的及时支付和准确核算。
争议解决则要通过有效的沟通和适当的法律途径来处理可能出现的问题。
第五部分:案例分析题5. 某建筑公司与甲方签订了一份固定价格合同,但在施工过程中遇到了不可预见的地质条件,导致成本大幅增加。
请问该公司应如何处理这种情况?答案:建筑公司应及时与甲方沟通,说明遇到的不可预见地质条件及其对项目成本的影响。
根据合同条款中关于不可抗力或不可预见条件的规定,提出合同变更申请,请求调整合同价格。
同时,应提供详细的成本分析报告和相关证据,以支持变更请求。
双方应通过协商或仲裁等方式,达成新的合同协议,以确保项目的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
综合练习一一、名词解释1、工程合同2、工程保险3、担保4、合同交底5、工程变更6、工程合同总体策划7、调停8、费用索赔9、工料单价法二、单项选择题(每题的备选答案中,只有一个最符合题意)1.建设工程合同的订立一般情况下应采取()的方式。
A.招标 B.投标C.招标投标 D.协议2.招标人可以在招标文件中要求()提交投标保证金。
A.投标人 B.代理人C.银行 D.中标人3.施工总承包合同的协议书内容不包括()。
A.工程概况 B.组成合同的文件C.材料设备供应 D.合同价款4.工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺,履包合同终于分包工程有关的承包人()的义务A.部分 B.双方约定的C.连带 D.所有5.下列有关招标时限的规定错误的是( )。
A.依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日B.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5个工作日C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人D.评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在15日内确定中标人,但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定6.在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容,而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。
A.竣工验收及决算 B.保障、保险及担保C.工程变更 D.违约、索赔与争议7.AIA合同文件的主要计价方式有( )。
A.总价合同、单价合同及成本加酬金合同B.总价、成本补偿合同及最高限定价格法C.施工条件合同、永久设备和设计——建造合同D.目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同8.下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。
A.同一工地不同建筑之间流动B.不同工地之间的流动C.同一建筑不同建筑部位上流动D.一个建筑工程项目完成后,又要向另一新项目动迁的流动9.( ),是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内,以自筹资金建设项目并自费经营和维护,向东道国出售项目产品或服务,收取价款或酬金,期满后将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。
A.勘察、设计、施工总承包 B.单位工程总承包C.工程项目总承包 D.BOT承包模式10.建设工程合同分析的内容不包括( )。
A.合同的执行情况 B.合同的法律基础C.索赔程序和争执的解决 D.违约责任11.建设工程反索赔具有同时性、( )的特点。
A.预防性、发包人处于主动的有利地位B.技巧性、发包人处于主动的有利地位C.预防性、承包人处于主动的有利地位D.技巧性、承包人处于主动的有利地位12.FIDIC代表的是最具权威的( )组织。
A.发包人 B.承包人C. 咨询工程师 D.建筑师13.基于网络的信息处理平台由数据处理设备、数据通讯设备及( )等一系列硬件和软件构成。
A.系统软件 B.操作系统C.软件系统 D.应用软件三、多项选择题(每题有两个以上答案是正确的,多选、错选不得分)1.某高速公路由于业主修改高架桥设计,工程师下令承包商停工1个月。
就此,承包商提出索赔。
按照国际惯例,索赔能够成立的包括( )。
A.对于不可辞退的工人,人工窝工费按人工工日成本计算B.材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费C.租赁机械窝工费一般按机械台班费计算D.由于全面停工,可索赔现场管理费和总部管理费E.停工1个月的利润索赔2.有关投标人的法律禁止性规定包括( )。
A.禁止投标人之间相互约定抬高或压低投标报价B.禁止招标人向投标人泄露标底C.挂靠或者借用其他企业资质进行投标D.投标人可以低于成本的报价中标E.投标人不得以非法手段骗取中标3.属于评标报告的内容有()A.基本情况和数据表 B.评标委员会成员名单C.开标记录 D.废标情况说明E.施工组织设计的编制4.下列关于信息管理的说明,正确的是( )。
A.目前,在项目管理中最薄弱的环节是信息管理B.信息不属于项目实施的重要资源C.信息也是项目实施的重要资源之一D.项目信息管理的目的是为项目建设的增值服务E.建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程和运行过程中产生的信息5.下列属于按承包发包方式分类的建设工程合同有()A.勘察、设计或施工总承包合同 B.BOT合同C.单位工程施工承包合同 D.总价合同E.单价与包干混合式合同6.履约担保的形式一般包括( )A.交付现金 B.有条件的银行保函C.无条件的银行保函 D.履约担保书E.保留金四、简答题1、工程合同管理包括哪两个层次,分别是什么内容?2、在工程项目中有哪些主要的风险?3、工程合同谈判的常用技巧和策略有哪些?4、论述工程合同控制和其他目标控制之间的关系。
5、引起工程索赔的因素都有哪些?五、案例1、某建筑公司于某年3月10日与某建设单位签订了一份工程施工合同。
合同中有关工程价款及其交付的条款摘要如下:(1)合同总价为800万元,其中工程主要材料和结构件总值占合同总价的62.5%。
(2)预付备料款为合同总价的20%,于3月20日前拨付给乙方,工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料机构配件的价值2相当于预付备料款时起扣,每月以抵充工程款的方式陆续收回。
(3)工程进度款由乙方逐月(每月末)申报,经审核后于下月5号前支付。
(4)工程竣工并交付竣工结算报告后30d内,支付工程总价款95%,留5%作为工程保修金,8、9月份平均扣除,保修期(半年)满后全部结清。
合同中有关工程工期的规定为:4月1日开工,9月20日竣工。
工程款预期支付,按每日0.3%的利率计息。
逾期竣工,按每日1000元罚款。
根据经甲方代表批准的施工进度,各月计划完成产值(合同价)如下表所示。
50工日(每工日工资19.5元),8月份实际完成产值比原计划少4万元。
工程施工至9月12日,因甲方提供的某种室外饰面板材质量不合格,粘贴后效果差,甲方决定更换板材,造成拆除用工60工日(每日工资23.5元),机械多闲置3个台班(每台班按400元计),预算外材料损失2万元,其它费用损失1万元,重新粘贴预算10万元,因拆除、重新粘贴使工期延长6天,最终工程于10月8日竣工。
问题:(1)请按原施工进度计划,为甲方提供一份完整的逐月拨款计划。
(2)乙方分别于8月6日和9月18日提出延长工期6d、索赔费162070.00元。
请问该两项索赔能否成立?应批准的工期延长为几d?索赔费为多少万元?(3)8月份9月份乙方应申报的工程结算款分别为多少?2、北京某工程基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。
为此,业主以书面形式通知施工单位停工10天,并同意合同工期顺延10天。
为确保继续施工,要求工人、施工机械等不要撤离施工现场,但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。
施工单位认为对其损失过大,意欲索赔。
问题:(1)施工单位的索赔能否成立,索赔证据是什么?(2)由此引起的损失费用项目有哪些?(3)如果提出索赔要求,应向业主提供哪些索赔文件?综合练习一答案一、名词解释1、工程合同,有广义和狭义的两种不同的理解。
广义工程合同是一个合同体系,是一项工程项目实施过程中所有与建筑活动有关的合同的总和,包括勘察设计合同、施工合同、监理合同、咨询合同、材料供应合同、贷款合同、工程担保合同等,其合同主体包括业主、勘察设计单位、施工单位、监理单位、中介机构、材料设备供应商、保险公司等。
狭义的工程合同仅指施工合同。
2、工程保险是指在建设工程项目建设的整个过程中,投保人根据保险合同约定,向保险人支付保险费,保险人对于保险合同约定的可能发生的建设工程事故实际发生造成被保险人财产损失或者当被保险人因建设工程项目建设而死亡、伤残或产生疾病时承担损失、损害责任的商业保险行为。
3、担保是合同的当事人双方为了全面履行合同,根据法律、行政法规的规定或双方约定,经协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。
4、合同交底指合同管理人员在对合同的主要内容做出解释和说明的基础上,通过组织项目管理人员和各工程小组负责人学习合同条文和合同总体分析结果,使大家熟悉合同中的主要内容、各种规定、管理程序,了解承包商的合同责任和工程范围、各种行为的法律后果等,使大家都树立全局观念,避免执行中的违约行为,使大家的工作协调一致。
5、工程变更一般是指在工程施工过程中,根据合同的约定对施工的程序、工程的数量、质量要求及标准等做出的变更。
6、工程合同总体策划是确定对整个工程项目有重大影响、带根本性和方向性的合同问题,是确定合同的战略问题。
7、调停是指由独立的第三方作为调停人,通过与当事人之间的单独会议(秘密会议)和联席会议(穿梭外交的一种形式)来帮助当事人,集中了解他们真正的兴趣和实现意图的实力,尽量引导他们实现可能的解决方法。
8、费用索赔,即出承包人向发包人要求补偿不应该由承包人自己承担的合理的经济损失或额外开支。
9、工料单价法是指分部分项工程量的单价为直接费。
直接费以人工、材料、机械的消耗量以及相应价格确定。
二、单项选择题(每题的备选答案中,只有一个最符合题意)1.建设工程合同的订立一般情况下应采取(C)的方式。
A.招标 B.投标C.招标投标 D.协议2.招标人可以在招标文件中要求(A)提交投标保证金。
A.投标人 B.代理人C.银行 D.中标人3.施工总承包合同的协议书内容不包括(C)。
A.工程概况 B.组成合同的文件C.材料设备供应 D.合同价款4.工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺,履包合同终于分包工程有关的承包人(D)的义务A.部分 B.双方约定的C.连带 D.所有5.下列有关招标时限的规定错误的是( D )。
A.依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日B.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5个工作日C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人D.评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在15日内确定中标人,但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定6.在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( B )的内容,而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。
A.竣工验收及决算 B.保障、保险及担保C.工程变更 D.违约、索赔与争议7.AIA合同文件的主要计价方式有( A )。
A.总价合同、单价合同及成本加酬金合同B.总价、成本补偿合同及最高限定价格法C.施工条件合同、永久设备和设计——建造合同D.目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同8.下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( B)。