山水泉城(南城)项目部工程建设管理制(1)
济南市人民政府办公厅关于印发济南市重点项目建设推进管理办法的通知
第十七条实行审批服务代办制。市、县（市）区投资促进主管部门作为代办单位，负责安排专职项目代办员，建立服务台账，为市级重点项目无偿提供全过程代办服务。超出本级政府权限的审批手续及其他公共服务事项，可根据项目建设单位要求提供帮办、协办服务。
（三）市委、市政府研究确定的其他重点项目；
第三条市级重点项目实行“储备库—预备库—建设库”三库联建管理。对已签约或初步落实的项目纳入储备库管理，储备库项目经评审合格后纳入预备库管理，预备库项目经市政府研究确定后，作为重点建设项目纳入建设库管理。
第四条市发改委作为全市重点项目的总牵头单位，负责重点项目全过程综合管理，承担重点项目计划编制、日常管理、调度推进、协调服务、稽察考核等工作。具Байду номын сангаас工作由市重大项目办公室负责实施。
第十三条建立重点项目问题分级解决机制。对重点项目推进过程中遇到的问题，各项目推进责任单位作为第一责任人，在第一时间予以协调解决；确需市级层面协调解决的，项目推进责任单位要及时报市发改委汇总，通过联合交办督查、市重点项目联席会议、市重大产业发展协调推进领导小组研究决策等方式分级协调解决。
第十四条实行重点项目动态调整机制。市级重点项目计划下达后，根据经济社会发展需要、投资政策调整、市场环境变化和项目推进等情况，对需要终止、暂停或新增的重点项目，由项目推进责任单位于每年7月31日前提出调整申请，经市发改委审核汇总并报市政府批准后予以调整。
第二十二条加大财政保障力度。每年从市筹基建资金中列支重点项目专项工作经费2000万元，用于项目策划包装、项目库建设、项目评审、项目前期补助、项目协调服务、网络系统建设及维护等。
济南市人民政府办公厅关于印发济南市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知
济南市人民政府办公厅关于印发济南市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知文章属性•【制定机关】济南市人民政府•【公布日期】2013.12.18•【字号】济政办发[2013]30号•【施行日期】2013.12.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】水资源正文济南市人民政府办公厅关于印发济南市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知（济政办发[2013]30号）各县（市）、区人民政府，市政府各部门：《济南市实行最严格水资源管理制度考核办法》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
济南市人民政府办公厅2013年12月18日济南市实行最严格水资源管理制度考核办法第一条为推进实行最严格水资源管理制度，确保实现水资源开发利用和节约保护目标，建设水生态文明城市，根据《中华人民共和国水法》、《济南市水资源管理条例》等法律法规以及《山东省人民政府办公厅关于印发山东省实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（鲁政办发〔2013〕14号）规定，制定本办法。
第二条市政府对各县（市）区（含济南高新区，下同）和重点取用水单位落实最严格水资源管理制度情况进行考核，市水利部门会同市发改、经济和信息化、城乡建设、监察、财政、国土资源、环保、农业、审计、统计、市政公用、水文等部门组成考核工作组，具体组织实施考核工作。
市节约用水办公室作为考核工作组的办事机构，承担考核工作的综合协调和日常事务。
第三条考核内容为最严格水资源管理制度目标完成、制度建设和措施落实情况。
第四条考核评定采用评分法，满分为100分。
考核结果划分为优秀、良好、合格和不合格4个等级。
考核得分90分（含）以上为优秀，80分（含）以上90分以下为良好，60分（含）以上80分以下为合格，60分以下为不合格。
第五条考核工作采取年度考核和期末考核相结合的方式进行，每5年为一个考核期。
在考核期第2至5年上半年开展上年度考核，在考核期结束后的次年上半年开展期末考核。
常德市人民政府办公室关于印发《常德市市本级政府投资项目建设管理实施细则》的通知
常德市人民政府办公室关于印发《常德市市本级政府投资项目建设管理实施细则》的通知文章属性•【制定机关】常德市人民政府办公室•【公布日期】2023.11.26•【字号】常政办发〔2023〕16号•【施行日期】2024.01.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】城市建设正文常德市人民政府办公室关于印发《常德市市本级政府投资项目建设管理实施细则》的通知各县市区人民政府，常德经济技术开发区、常德高新技术产业开发区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区管委会，市直和中央、省驻常有关单位：《常德市市本级政府投资项目建设管理实施细则》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
常德市人民政府办公室2023年11月26日目录第一章总则第二章项目计划第三章项目前期第四章项目建设第五章项目验收、移交及结算第六章成本控制第七章附则常德市市本级政府投资项目建设管理实施细则第一章总则第一条为进一步加强市本级政府投资项目全过程管理，充分发挥政府投资效益，控制项目成本，规范建设程序，防范化解政府债务风险，根据《政府投资条例》（国务院令第712号）、《湖南省人民政府办公厅关于印发〈进一步规范政府性投资项目决策和立项防范政府债务风险的管理办法〉的通知》（湘政办发〔2022〕26号）等规定，结合我市实际，制定本实施细则。
第二条本实施细则主要适用于市本级政府投资项目（以下简称政府投资项目），包括使用市本级财政预算资金、上级部门专项补助资金、地方政府专项债券资金、国际金融组织和国外政府贷款等政府主权外债资金、以财政性资金为还款来源的借贷资金及其他纳入财政管理的资金或资产投资建设的固定资产投资项目。
具体包括：（一）党政机关及其派出机构和直属机构、各类事业单位和人民团体建设的固定资产投资项目（含科研、教育、文化、卫生、体育、民政、社会福利、公检法司、规划区内水利泵站建设项目和市政基础设施项目以及单项工程建安费超过100万元的市直机关事业单位维修工程等）；（二）市属国有投融资公司投资建设的非经营性固定资产投资项目。
济南市住房和城乡建设局关于开展2023年全市建筑市场“双随机、一公开”监管检查的通知
济南市住房和城乡建设局关于开展2023年全市建筑市场“双随机、一公开”监管检查的通知文章属性•【制定机关】济南市住房和城乡建设局•【公布日期】2023.05.31•【字号】济建建管字〔2023〕17号•【施行日期】2023.05.31•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文济南市住房和城乡建设局关于开展2023年全市建筑市场“双随机、一公开”监管检查的通知济建建管字〔2023〕17号各区县住房城乡建设局、济南新旧动能转换起步区管委会建设管理部、济南高新区管委会建设管理部、市南部山区管委会规划发展局，各有关单位：为进一步规范建筑市场秩序，营造良好建筑市场环境，根据《山东省住房和城乡建设厅关于开展2023年全省建筑市场“双随机、一公开”监管检查的通知》和《济南市住房和城乡建设局关于公布济南市住房和城乡建设系统2023年度“双随机、一公开”检查事项清单和检查计划的通知》（济建发〔2023〕11号）要求，决定在全市范围内开展建筑市场“双随机、一公开”监管检查。
现将有关事项通知如下：一、检查时间2023年6月至10月。
二、检查范围1.区县住房城乡建设部门。
2.在济南市注册的建筑业企业、招标代理机构，以及依据《关于进一步规范建设工程企业重组、合并、分立审批管理工作的通知》（鲁建建管函〔2023〕1号）中涉及到的相关企业。
3.济南市辖区内在建的房屋建筑工程。
三、检查内容（一）市场各方主体市住房城乡建设局对市级监管的在建房屋建筑工程和在市级项目从业的招标代理机构按照不低于5%的比例进行抽查。
区县住房城乡建设局对本辖区监管的在建房屋建筑工程和注册地在本辖区的建筑施工企业以及在本辖区从业的招标代理机构按照不低于5%的比例进行抽查。
检查以下事项：1.建筑业企业资质合规情况。
重点检查企业净资产、人员、设备等配备达标情况，施工业务文档以及有关质量管理、安全生产管理、合同管理、档案管理、财务管理等企业内部管理制度文件。
山水公园建设方案
山水公园建设方案一、前言随着城市化进程的不断推进，公园已经成为了城市里必不可少的一个设施。
山水公园是一种以园林为主，以山水为线索，集文化、休闲、娱乐为一体的综合性公园。
本文将为您介绍一种山水公园的建设方案。
二、环境分析首先，需要对公园的环境进行分析。
该公园选址为城市外围地带，此处交通便利，周边面积空旷，视野较好，是一座适合建设山水公园的地方。
三、规划设计在环境分析的基础上，我们制定了一个完整的规划设计方案，以下是具体的设计要点：1. 设计理念以“自然和谐、生态健康、文化尊重、人本关怀”作为设计理念，注重打造一个充满生态、自然和谐的生态公园。
2. 设计布局整个公园分为主入口、康复区、文化区、活动区、休息区五个区域。
按照人们对休闲、健身、文化等需求来进行空间布局，大大提高了公园的利用率。
3. 景观设计公园内的景观设计力求让每一处景观都能够体现“山水公园”的内涵，让人身临其境，具体设计如下：（1）山水景观：在场地内设置山水绿化带、雕塑浮水花坛、石头水阁等。
（2）文化景观：设置传统建筑、文化长廊、碑林广场等。
（3）户外运动设施：设置健身器材区、篮球场、足球场、网球场、羽毛球场等。
4. 配套设施为了方便游客的休息和娱乐，公园内还需配备一些配套设施，例如：（1）休息设施：长凳、遮阳伞、亭子等。
（2）娱乐设施：儿童游乐设施、水上游乐设施等。
（3）服务设施：公共厕所、餐饮服务等。
四、人员配备为了保证公园的运营和管理，需要配备一定的人员。
主要包括：（1）景观设施管理人员：负责公园内设施和景观的日常维护。
（2）保安人员：负责保卫公园以及维护游客的安全秩序。
（3）客服人员：提供游客咨询、导游服务等。
五、投资预算该山水公园总投资预算为5000万元，具体分配如下：（1）地面硬质道路：240万元（2）文化设施：140万元（3）山水景观：120万元（4）娱乐设施：70万元（5）人员配备：330万元六、结语本文为您介绍了一种山水公园的建设方案，希望可以为您提供一些有用的建议。
济南市人民政府办公厅关于加快推进城区山体绿化工作的意见
济南市人民政府办公厅关于加快推进城区山体绿化工作的意见文章属性•【制定机关】济南市人民政府•【公布日期】2014.05.08•【字号】济政办发[2014]9号•【施行日期】2014.05.08•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】森林资源正文济南市人民政府办公厅关于加快推进城区山体绿化工作的意见（济政办发〔2014〕9号）各区人民政府，市政府有关部门：为加快推进城区山体绿化工作，建设美丽泉城，现提出如下意见。
一、指导思想深入贯彻落实党的十八大精神，以生态文明建设为引领，以改善市民生活环境、提升城市品位形象为目标，坚持政府主导，社会参与，统筹安排，分步实施，高起点规划，高标准建设，高质量推进城区山体绿化和山体公园建设，努力实现城区山体绿化全覆盖，加快建设山水融合、林城一体、生态良好的美丽泉城。
二、任务目标（一）总体目标。
到2020年，济南绕城高速公路以内和长清大学科技园范围内126座山体绿化全面达标。
其中，济南林场范围内29座，历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区和济南高新区86座，长清大学科技园11座。
（二）阶段目标。
2014-2016年，主要对上述交通要道两侧、城郊结合部的70座山体进行绿化，其中山体绿化提升45座，建设山体公园25处。
（三）年度任务。
2014年完成山体绿化29座，其中绿化提升17座，绿化面积6049亩；建设山体公园12处，绿化面积6277亩。
各区（含济南高新区，下同）各建成一处山体公园，市国土资源局、林业局和城市园林局分别建成一处绿化示范山体。
三、工作要求（一）科学规划，整体推进。
各区政府、市政府有关部门要科学制定城区山体绿化规划，做到与城市总体规划、重点项目建设规划相融合；单项规划设计要结合山体区位特点，遵循自然规律，做到因地制宜，统筹考虑。
规划年限分为2014年、2015年、2016年和2017-2020年四个阶段，规划编制完成后要及时报送市城区山体绿化指挥部办公室（以下简称市指挥部办公室）。
山水泉城南城二期
山水泉城南城二期土石方开挖工程施工合同发包人（全称）：济南道通置业有限公司（以下简称甲方）承包人（全称：）山东正祥建筑工程有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：山水泉城南城二期土石方工程二标段工程地点：山水泉城南城二期工程内容：山水泉城南城二期土石方工程二标段资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：山水泉城南城二期土石方开挖工程二标段：20#、21#、25#楼及车库11轴东侧1.55米伸缩缝以西的土石方开挖工程。
承包方式：大包三、合同工期开、竣工日期需服从主体工程进度要求。
1、开工日期： 2012年8月15日，竣工日期： 2012年9月30日，合同工期总日历天数 47天。
2、同时必须满足济南道通置业有限公司的施工进度及国家规范要求的质量标准。
3、因不可抗拒的外力甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4、因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
6、因甲方原因影响工期，必须有甲乙双方及监理公司共同认可的书面签证，否则视为乙方原因。
四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款合同价款暂定：2219050.00元，（大写）贰佰贰拾壹万玖仟零伍拾元整（人民币）其中：土方挖运（含场内运输）完全费用单价：6.80元/m³，土方体积约：5000m³；石方爆破挖运（含场外运输）完全费用单价：37.5元/m³（不管采取任何形式的石方爆破方式，均采用该完全费用单价，不予更改），石方爆破外运体积约：52000 m³；室内回填土（普通土）完全费用单价：51.50元/m³，体积约：1200m³；室外回填渣土完全费用单价：16.50元/m³，体积约： 10500m³。
济南市人民政府办公厅关于印发济南市加强城市地下市政基础设施建设实施方案的通知
济南市人民政府办公厅关于印发济南市加强城市地下市政基础设施建设实施方案的通知文章属性•【制定机关】济南市人民政府办公厅•【公布日期】2021.12.28•【字号】济政办字〔2021〕51号•【施行日期】2021.12.28•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】城市建设正文济南市人民政府办公厅关于印发济南市加强城市地下市政基础设施建设实施方案的通知各区县人民政府，市政府各部门（单位）：《济南市加强城市地下市政基础设施建设实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。
济南市人民政府办公厅2021年12月28日济南市加强城市地下市政基础设施建设实施方案为加强我市城市地下市政基础设施建设管理，保障城市地下空间资源合理利用和有序开发，提升城市综合承载能力和安全发展水平，根据国家、省关于加强城市地下基础设施建设的意见精神，结合我市实际，制定如下实施方案。
一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建立市政府统一部署、住房城乡建设部门牵头抓总、行业主管（协调）部门分头推进、区县政府（含代管镇、街道的功能区管理机构，下同）协同配合、权属（使用管理）单位落地实施的工作机制，实施全市城市地下市政基础设施普查（以下简称设施普查），建设城市地下市政基础设施综合管理信息平台（以下简称信息平台）。
2022年6月底前，全面安排部署城市地下市政基础设施建设工作，基本完成信息平台搭建。
2023年年底前，基本完成设施普查，建立设施危险源及风险隐患管理台账并限期消除隐患，信息平台全面投入使用。
2025年年底前，城市地下市政基础设施建设协调机制更加健全，建设效率明显提高，安全隐患及事故明显减少，城市安全韧性显著提升。
二、重点任务（一）高标准实施设施普查。
1.确定普查范围与内容。
中心城区（以《济南市城市总体规划(2011-2020年)》划定的中心城规划范围为准，含历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、济南高新区及长清区部分区域）内的设施普查范围为2021年12月31日前建成使用的城市道路（含穿越城市建成区的公路）、街巷，包括快速路、主干路、次干路、支路、通道和其他公共区域；中心城区外的设施普查范围由相关区县政府参照中心城区普查范围自行确定，可根据辖区地下市政基础设施建设情况因地制宜增加公路、乡村道路等其他区域。
楼地面施工方案
目录一.编制依据.............................. 错误！未定义书签。
二.工程概况 (1)三．施工准备工作 (1)四施工工艺 (3)五、质量保证措施 (9)六、成品保护 (7)七、安全文明施工 (10)一.编制依据1.1山水泉城*南城二期22#23#楼工程设计图纸及相关图纸会审、设计变更等；1.2 山水泉城*南城22#23#楼工程施工组织设计。
1.3现行的国家施工规范、规程和行业标准,及山东省的规程和标准.1.4济南华海建设集团有限公司颁发的《住宅工程质量分户验收管理办法》、《质量管理办法》等。
二.工程概况本工程为山水泉城*南城二期22#23#楼，位于章丘市新城区中心地带，芙蓉街以南，兴美路西、文化路北。
22＃楼为18层框剪住宅楼，主楼为一个单元，一体四户，单层面积约430㎡，主楼东侧为附属三层框架办公楼，单层面积约230㎡；整体建筑面积为10025.71㎡，主楼两层地下室为储藏室，办公楼下面两层地下室为功能性用房；23#楼为18层框剪结构，底部两层为商铺，单层建筑面积约1100㎡，三至十八层为住宅，两个单元，一体四户，每层建筑面积约810㎡，一层地下室为住户储藏室。
楼地面装饰除商铺外均为地暖楼面。
三．施工准备1 主要机具运输工具:细石砼输送泵、手推车，作业人员使用工具:铁锹、刮杠、木抹子、铁抹子、水桶、小线、水靴2 作业条件1）室内墙面已弹好+50cm水平线。
2）穿过楼板的立管已做完，管洞堵塞密实。
埋地的给水管已做完隐检手续。
四．施工工艺1.做法表类别房间名称使用部位做法备注楼地面水泥砂浆地面（地1）22#楼主楼地下二层地面；23#楼地下一层地面1、20厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光；2、素水泥浆一道；3、60厚C15砼垫层；4、素土夯实，压实系数大于等于0.93、4项为22#楼负二层；23#负一层地面做法商铺地面(楼15)23#楼商铺一层外出地面1、1.8～10厚地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.300厚3：7灰土夯实或150厚小毛石灌M5水泥砂浆 6.素土夯实，压实系数大于等于0.91-3项按照变更给业主预留40厚铺砖高度楼面47一般室内地暖楼面1.20厚1：2水泥砂浆抹面压实赶光；2.素水泥浆一道；3.60厚C15细石混凝土填充层随打随抹平（上下配Φ3双向间距50钢筋网片），中间配加热管，加热管上皮最薄出大于等于30厚，沿外墙内测贴20×50高挤塑聚苯板保温层，高于填充层上皮平； 4.铺真空镀铝聚酯薄膜或铺玻璃布基铝箔贴面层； 5.20厚发泡水泥； 6.现浇钢筋混凝土楼板防滑地砖楼面16 厨卫间1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，找平细拉毛；2、1.5厚防水涂料； 3、20厚1：2.5水泥砂浆找平；4、40厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 5.现浇钢筋混凝土楼板给业主预留40厚铺砖高度、自理楼面16 无水阳台1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，找平细拉毛；2、60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 5.现浇钢筋混凝土楼板给业主预留40厚铺砖高度、自理水泥楼面楼梯间20厚1：3水泥砂浆抹平压光钢筋砼楼板防滑地砖地面，门厅，电梯厅住户入口10厚600*600（800×800）铺防滑地砖30厚1：3干硬性水泥砂浆钢筋砼楼板2施工方法2.1水泥砂浆找平层2.1.1水泥砂浆的配合比1:3，为水泥与砂的体积比，其稠度不应大于35mm。
山水项目实施方案范本下载
山水项目实施方案范本下载一、项目背景。
山水项目是公司今年重点推进的项目之一，旨在打造一个集自然风光、文化体验、休闲度假为一体的综合性旅游目的地。
项目地处风景秀丽的山水之间，拥有得天独厚的自然资源和人文底蕴，具有极大的开发潜力和市场价值。
因此，为了更好地推进项目实施，制定一份详细的实施方案至关重要。
二、项目目标。
1. 开发建设一批具有独特特色和吸引力的旅游景点和项目，提升当地旅游业的知名度和竞争力；2. 搭建完善的旅游基础设施和服务体系，提高游客的满意度和体验感；3. 促进当地经济的发展，增加就业机会，带动相关产业的发展；4. 借助山水项目的成功经验，推动周边地区的旅游业发展，形成良性的区域旅游格局。
三、项目实施方案。
1. 项目规划。
根据项目地的自然和人文资源，进行详细的项目规划，确定主题和定位，明确开发方向和重点。
同时，结合市场需求和竞争情况，制定合理的项目规模和投资规划，确保项目的可持续发展。
2. 建设布局。
根据项目规划，制定详细的建设布局方案，包括景点分布、交通规划、住宿配套等，确保各项建设有机衔接，形成完整的旅游体系。
3. 设施建设。
重点建设景区内的设施和配套设备，包括停车场、观光车辆、游客中心、卫生间、餐饮服务等，提升游客的便利性和舒适度。
4. 宣传推广。
制定全面的宣传推广方案，包括线上线下宣传活动、合作推广、新媒体营销等，提高项目的知名度和美誉度，吸引更多游客。
5. 服务管理。
建立健全的服务管理体系，包括人员培训、服务标准、投诉处理等，提升服务质量，增强游客满意度和回头率。
6. 安全保障。
制定完善的安全保障措施，包括景区安全隐患排查、应急预案、安全设施建设等，确保游客的人身和财产安全。
四、项目实施进度安排。
1. 项目前期准备。
确定项目实施团队，明确各项工作任务和责任，制定详细的前期工作计划，包括调研分析、规划设计、方案论证等。
2. 建设实施阶段。
按照项目规划和建设布局方案，分阶段、分任务推进建设工作，确保工程质量和进度。
济南市人民政府办公厅关于印发济南市城市公园管理办法的通知
济南市人民政府办公厅关于印发济南市城市公园管理办法的通知文章属性•【制定机关】济南市人民政府办公厅•【公布日期】2021.12.22•【字号】济政办发〔2021〕25号•【施行日期】2022.02.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】城市建设正文济南市人民政府办公厅关于印发济南市城市公园管理办法的通知济政办发〔2021〕25号各区县人民政府，市政府各部门（单位）：《济南市城市公园管理办法》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
济南市人民政府办公厅2021年12月22日目录第一章总则第二章规划与建设第三章保护与管理第四章服务与运行第五章附则济南市城市公园管理办法第一章总则第一条为加强对城市公园的规划、建设、管理和服务，切实改善城市生态和人居环境，促进城市公园事业高质量发展，根据有关法律法规规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条本办法所称城市公园（以下简称公园），是指向公众开放，以游憩为主要功能，兼具生态、景观、文教和应急避险等功能，有一定游憩和服务设施的公园绿地，包括综合公园、社区公园、专类公园。
第三条本办法适用于我市各区县（含济南高新区、市南部山区、济南新旧动能转换起步区，下同）公园的规划、建设、保护和管理工作。
第四条公园实行名录管理与分类、分级管理。
公园名录、类别和等级由市园林和林业绿化部门根据相关规范和标准拟定，报市人民政府批准后向社会公布。
第五条市园林和林业绿化部门负责全市公园管理工作，对公园实施行业管理、业务指导和监督检查。
区县园林和林业绿化部门（单位）负责对本辖区公园实施监管。
发展改革、公安、自然资源和规划、生态环境、住房城乡建设、城管、水务、文化和旅游、应急、市场监管等部门按照自身职责做好公园管理相关工作。
第六条公园管理机构负责公园日常管理和服务工作。
政府管理的公园由市、区县人民政府依法确定公园管理机构；非政府管理的公园由建设单位确定公园管理机构。
济南市人民政府令第267号——济南市人民政府关于废止和修改部分政府规章的决定
济南市人民政府令第267号——济南市人民政府关于废止和修改部分政府规章的决定文章属性•【制定机关】济南市人民政府•【公布日期】2020.03.18•【字号】济南市人民政府令第267号•【施行日期】2020.03.18•【效力等级】地方政府规章•【时效性】现行有效•【主题分类】法制工作正文济南市人民政府令第267号《济南市人民政府关于废止和修改部分政府规章的决定》已经2020年3月16日市政府第90次常务会议讨论通过，现予公布，自公布之日起施行。
济南市市长2020年3月18日济南市人民政府关于废止和修改部分政府规章的决定经对现行有效的政府规章进行清理，市政府决定：一、对《济南市市民“十不”行为规范监督管理办法》等5件政府规章予以废止。
二、对《济南市人民政府关于加强鹊山水库和玉清湖水库管理的通告》等9件政府规章予以修改。
本决定自公布之日起施行。
《济南市人民政府关于加强鹊山水库和玉清湖水库管理的通告》等9件政府规章根据本决定作相应修改，重新公布。
附件：1.济南市人民政府决定废止的政府规章2.济南市人民政府决定修改的政府规章附件1济南市人民政府决定废止的政府规章一、《济南市市民“十不”行为规范监督管理办法》（济南市人民政府令第105号公布）二、《济南市矿产资源补偿费征收管理办法》（济南市人民政府令第133号公布）三、《济南市实施劳动预备制管理办法》（济南市人民政府令第157号公布，第221号修订）四、《济南市市政公用行业特许经营试行办法》（济南市人民政府令第212号公布）五、《济南市城市低收入家庭廉租住房管理办法》（济南市人民政府令第226号公布）附件2济南市人民政府决定修改的政府规章一、《济南市人民政府关于加强鹊山水库和玉清湖水库管理的通告》（济南市人民政府令第172号公布，经济南市人民政府令第264号修订）（一）将第二条第二款中的“环境保护部门”修改为“生态环境部门”。
（二）将第八条修改为：“向水域、截渗沟内排放污水，或者向水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物的，由生态环境部门依照相关法律、法规的规定给予处罚。
孟玉芹与济南市章丘区自然资源局其他二审20行终458孟玉芹章丘规划局建筑工程规划许可判决书
孟玉芹与济南市章丘区自然资源局其他二审20行终458孟玉芹章丘规划局建筑工程规划许可判决书【案由】行政行政行为种类行政许可【审理法院】山东省济南市中级人民法院【审理法院】山东省济南市中级人民法院【审结日期】2020.09.03【案件字号】(2020)鲁01行终458号【审理程序】二审【审理法官】张极峰魏吉锋王珂【审理法官】张极峰魏吉锋王珂【文书类型】判决书【当事人】孟玉芹;济南市章丘区自然资源局【当事人】孟玉芹济南市章丘区自然资源局【当事人-个人】孟玉芹【当事人-公司】济南市章丘区自然资源局【代理律师/律所】韩建龙、程小民山东齐鲁律师事务所【代理律师/律所】韩建龙、程小民山东齐鲁律师事务所【代理律师】韩建龙、程小民【代理律所】山东齐鲁律师事务所【法院级别】中级人民法院【字号名称】行终字【原告】孟玉芹【被告】济南市章丘区自然资源局【本院观点】关于上诉人有异议的建设工程规划设计要求通知书及其附图问题。
【权责关键词】行政许可合法违法第三人举证责任合法性证据不足回避维持原判改判发回重审听证【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院经审理查明的事实与一审判决认定的事实一致，本院予以确认。
本院另查明，案外人张新华与上诉人同为济南市章丘区山水泉城南城18（23）号楼业主，因不服原章丘市公安消防大队济章公消验字〔2015〕第0024号建设工程消防验收意见书，向一审法院起诉，一审法院作出（2017）鲁0181行初259号行政判决，判决驳回张新华诉讼请求。
该判决现已生效。
【本院认为】本院认为，关于上诉人有异议的建设工程规划设计要求通知书及其附图问题。
建设工程规划设计要求通知书及其附图的相关内容包括：该地块的容积率、建筑后退、绿化率等指标及城市设计要求。
作用是用于编制建设工程设计方案及修建性详细规划。
山水泉城南城该地块在土地出让前，被上诉人给国土资源局土地储备中心出具的规划设计条件〔章规管建字(2006)第013号〕对该地块提出了整体的城市设计要求，包括了该地块的容积率、建筑后退、绿化率等指标及城市设计要求，涵盖了建设工程规划设计要求通知书及其附图的内容，实质上已经履行了相关职责。
山水泉城南城项目百问
项目基本情况1、项目名称：山水泉城2、项目开发商：济南道通置业有限公司3、建筑设计单位：北京清华城市规划设计研究院4、园林设计单位：中国美术学院风景建筑设计研究院5、承建单位章丘第二建筑工程公司江苏建工建筑有限公司山东港基建设有限公司6、监理单位：济南市工程监理公司山东省建筑设计院监理公司7、物业管理公司：信洁物业8、坐落位置：章丘新政务西临，双山大街东侧9、项目四至：东临兴美路，南临文化路，西临西环路，北临芙蓉街10、地性质：居住兼容商业11、使用年限：居住70年、商业40年12、项目占地面积：13、东西长度：米南北长度：米14、地势高低：东南地势高，西北地势低，高差11.6米15、规划总用地：164166.6平方米3、总建筑面积：山水泉城·南城项目：总建筑面积390232平方米，地上302232平方米，地下88000 平方米。
4、规划总户数：山水泉城·南城项目：2170户，5、规划总人口：山水泉城·南城项目：0.76万人，6、一期住宅面积:112796平方米，7、一期总户数：805户8、一期商业面积：16702平方米，9、一期地下车位面积：15250平方米，10、南城总停车位:1526个，其中地上482个，地下944个，商业停车位100个，11、容积率：山水泉城·南城项目：1.8512、建筑密度：约20％13、日照间距：（多层），（小高层），(高层)，满足大寒日日照时间不小于2小时的国家标准。
14、绿化绿：41.53％15、景观覆盖率：70％16、建筑高度：1号楼 1+5+1 2号楼3+5+1（东单元） 9+1(中西单元) 3号楼 3+7+1（东单元） 10+1(中西单元) 4号楼3+7+1（东单元） 10+1(中西单元) 5号楼 17+1 6号楼 10+1 7号楼11+1 8号楼 1+8+19号楼10+1 10号楼11+1 11号楼11+1 12号楼11+1 13号楼10+1 14号楼17+1 15号楼17+1 16号楼17+1 17号楼10+117、底层架空设计在哪几栋楼：14#15#16#楼两翼底层18、得房率：高层约82％，小高层约85％，19、每层户数1号楼 2号楼 3号楼 4号楼 5号楼 6号楼7号楼 8号楼 9号楼 10号楼 11号楼 12号楼13号楼 14号楼 15号楼 16号楼 17号楼20、项目外观点式高层顶部的空中花园设计，更体现以人为本的设计理念，建筑外观采用外墙砖和涂料结合，在色彩上以浅米黄、白色为主，底部局部采用相对丰富的暖灰，以增加小区内空间的丰富性。
济南市人民政府办公厅关于印发济南市市民泉水直饮工程实施方案的通知
济南市人民政府办公厅关于印发济南市市民泉水直饮工程实施方案的通知文章属性•【制定机关】济南市人民政府办公厅•【公布日期】2021.02.22•【字号】济政办字〔2021〕10号•【施行日期】2021.02.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】城乡建设综合规定正文济南市人民政府办公厅关于印发济南市市民泉水直饮工程实施方案的通知各区县人民政府，市政府各部门（单位）：《济南市市民泉水直饮工程实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。
济南市人民政府办公厅2021年2月22日济南市市民泉水直饮工程实施方案为充分利用我市优质泉水资源，更好发挥泉水的经济效益和社会效益，进一步提高市民生活质量和城市品质，助力全市营商环境提升，结合我市实际，制定本实施方案。
一、总体目标以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻以人民为中心的发展思想，在全市新建和具备条件的既有居民小区、企事业单位和公共场所推广建设泉水直饮工程，建立稳定可持续的投资运营模式和安全高效、便捷智慧的管理体系，让更多市民享受优质泉水带来的福利，实现“泉城人喝泉水”的夙愿。
二、工作原则（一）政府主导，市场运作。
强化政府对泉水直饮项目取用水全过程监管，严控地下水开采；完善泉水直饮工程质量和水质监管体系，保障水质安全。
由供水企业采用市场化方式实施项目建设、运营和管理，为市民提供优质供水服务。
（二）优水优用，合理定价。
坚持优水优用、保本微利，以项目可持续运营为前提，合理确定泉水直饮价格。
（三）统筹规划，合理配置。
坚持保护与开发、节约与集约并重，结合城市总体规划实施、新区开发建设、城市更新等工作，科学规划和合理布设泉水直饮设施，发挥泉水资源最大效益，构建高品质供水格局。
（四）尊重民意，分类推进。
对新建小区，将市民泉水直饮工程纳入基础设施配套范围，与项目主体和水电气暖等基础设施同步设计施工并投入使用；对既有小区，坚持以民生诉求为先导，在广泛征求民意的基础上，制定合理供水方案，按照“区级申报、市级统筹、合理配建、有序实施”的思路，明确相关程序，有序推进各项工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山水泉城（南城）项目部工程管理办法第一篇：总则为使相关配合单位在进入施工现场后能及时适应本单位的工程管理模式， 高效的融入本单位的工程管理，提高内部管理水平，明确管理流程，特制订本制度。
第二篇：山水泉城（南城）项目组织机构设置及人员管理第一节：组织机构设置项目（总工）副经理第二节：工程人员管理、各级分级划分1工程技术管理：工程部专工（技术员）一工程部主任一项目总工一项目经理目经理二、各级管理职责及权限1工程管理实行专工负责制，各专业的专责工程师全面负责管辖范围内的工程的质量、进 度、安全、技术管理工作及对各管辖范围内的外协单位、 监理单位的工作落实、 联系及协调， 是整个工程管理的第一条: 分级管理2、工程生产管理: 工程部专工（技术员） —工程部主任一项目副经理一项目经理3、工程质量管理: 工程部专工（技术员） —工程质检员一工程部主任一项目副经理一项目 经理4、工程安全管理: 工程部专工（技术员） —工程部主任（安保部主任）一项目副经理一项核心，管理过程中解决不了的问题要及时向工程部主任汇报，不得迟报或瞒报，是周计划具体实施的执行者，对周计划的完成情况负责；是整个质量验收的组织者且负责二级验收，对二级验收的结果负责；是安全管理的执行者，负责管辖区域的安全技术交底，监督安全设施投入及设置，日常习惯性违章的查处；技术管理上负责管辖区域内的施工技术交底，施工措施方案的编制、执行，设计变更的执行及各类技术总结工作。
本项目部土建专业工作量较大，设一名技术专工和若干名现场专工，其他专业技术及现场不再细分综合管理；技术专工负责牵头全场的技术管理工作，实现技术上的统一管理，现场专工的分工有工程部主任进行分工界定，负责管辖区域内的工程管理；工程部专职质检人员及质量主管负责牵头全部质量管理工作，负责三级验收，组织专项质量检查，负责检测、计量管理工作，负责质量管理体系运行管理工作等。
2、计划审批管理：年度综合计划由项目总工根据合同要求列出主要节点及计划编制纲要，下发至各部门有各部门负责人负责完成计划的编制，编制人为各部门负责人，审核为项目总工，批准为项目经理；月度计划（月报）有各部门根据年度计划分解至每月，有各部门负责，编制人为各部门专工，审核人为各部门负责人，批准为项目总工，周计划（周报）根据月度计划分解由外协实施单位进行编制，各专业专工进行审核，部门主任进行批准。
3、措施方案审批管理：项目施工组织总设计由项目总工组织，工程部各专业分别编制，公司总工批准；各种专项施工措施及方案由各专业技术专工编制，工程部主任审核，涉及到质量的要有质量主管参与审核，涉及安全的要有安保部主任审核后，全部由项目总工进行批准后，由档案中心统一复印下发实施，未经批准的技术措施方案不得实施，且为无效文件。
4、请假审批权限：一般管理人员请假1 天内由部门负责人进行批准；2 天由分管项目领导批准；3 天及以上者由项目经理批准；部门主管及部门负责人请假必须经项目经理批准；批准前各级领导要审核同意。
5、外协单位用印章管理：内部资料用章执行本项目管理手册要求，外协单位用章（包括本项目项目章及山东电建二公司公章）执行《外协单位用印申请单》。
外协单位用印申请单第三篇：工程建设过程管理第一节：外协单位进场须知1、每一个新开工的单位工程开工前7个工作日，承包单位应详细填写《工程开工报审表》报送工程部。
、工程部收到《工程开工报审表》后应及时进行审查，并在收到《工程开工报审表》后3个工作日内签署意见。
、项目部同意开工，签署意见，报监理（建设）单位审批（有需要工程项目）。
、经监理（建设）单位审批后的《工程开工报审表》返回项目部执行。
5、工程开工前需提交以下资料:5.1、施工组织设计或专项施工方案5.2、施工工期计划表5.3、劳力组织计划表5.4、机械设备进场计划表5.5、公司管理组织结构图5.6、安全组织网络图5.7、质量组织网络图5.8、单位工程开工报审表及附表5.9、主要管理人员联系方式表6 、施工单位上报相关安全资质审查资料（营业执照、法人证明、经过公证的项目负责人授权委托书、安全生产许可证、资质证书、特种作业人员的作业证书、项目有关安全文明施工管理制度、项目负责人和安全负责人及专职安全员的有效执业资格证书）以上资料各施工单位进场后尽快准备上报项目部相关部室，资料不全不的开工。
单位工程施工单位负责人单位（分部）工程开工申请附表申请时间项目执行情况专工签字施工组织设计、专业施工组织设计、施工技术方案已经批准；劳动力已按计划进场施工机具设备已进场，并布置就绪管理人员已全部到位开工所需施工图纸已经会审并进行了交底开工所需设备、材料满足连续施工需要已进行安全技术交底进场员工已进仃女全培训施工用水施工用电施工单位开工条件开工安全申请报告第二节：施工组织设计由于各施工单位上所报施工组织设计形式、内容等各不相同，比较杂乱，为统一标准, 体现规范管理，现对 <<施工组织设计》进行统一要求，具体要求如下: 1、封面统一采用A4白色硬质花纹纸。
字体、字号、排列见（附件1）。
2、封皮为透明塑料硬模，装订夹为黑色，打孔装订。
目录：“目录”二字统为3号加粗黑体字居中设置，章序数字为大写 3号黑体（如：第 一章），节序3号宋体为小写阿拉伯数字（如：第1节），正文：章序数字为大写3号黑体 加粗（如：第一章），节序3号宋体为小写阿拉伯数字加粗（如：第 1节），正文统一采用 3号宋体（详见附件1）。
4、页眉页脚字体、字号、排列见（附件 2）。
5、施工组织设计工程名称全部统一为“山水泉城南城三期工程”及“山水泉城三期工程”。
6、为统一标准，对施工组织设计主要章节内容我们提出统一标准，施工单位的施工组织设 计内必须包含附件1中提出的章节内容，各施工单位可以补充其它内容。
7、《施工组织设计》报项目部共 3套。
8施工单位写施工组织设计时先写承包范围内的所有工程的总的施工组织设计一份，然后 按单体楼或单位工程分开报一份单位工程的施工组织设计。
3、 （详见附件1）XX期工程#\楼施工组织设计山水泉城（南城）项目部X年X月X日目录第一章、编制说明第1 节、编制依据12第2 节、编制原则第3 节、第二章、工程概况第1 节、项目简介第2 节、工程地质与水文地质特征第3 节、第三章、施工组织总体部署•第1 节、第2 节、第四章、主要施工方案•第2 节、第五章、建筑工程施工方法•第1 节、第2 节、第六章：建筑安装施工方法•第1 节、第2 节、第七章：质量通病防治•第1 节、第2 节、第八章：季节施工措施•第1 节、第2 节、第九章：本工程拟采用的新技术、新工艺、新材料•- 第1 节、第2 节、第十章：工程技术保证措施•第1 节、第2 节、章：工期保证措施第1 节、章：质量保证措施•第1 节、第2 节、第十三章：安全及文明施工保证措・第1 节、第2 节、第十四章：成本控制保证措施•第1 节、第2 节、第十五章：成品保护措施第1 节、第2 节、第十六章：突发事件的应对措施•第1节、第2节、第十七章：协作与配合措施・第1节、第2节、第十八章：工程交验后服务措施•第1节、第2节、第十九章：附件（平面布置图）页眉页脚设计山水泉城X期工程施工组织设计第三节：专项施工措施（方案）一、编制清单（需大家讨论补充完善）1、施工组织设计2、地基与基础施工方案3、单体楼主体结构施工方案4、车库结构施工方案5、车库建筑装修施工方案6、排架搭设、拆除方案7、施工用水专项方案8、施工用电专项方案9、雨季施工专项方案10、冬季施工专项方案11、屋面施工方案12、内墙抹灰施工方案13、外墙保温施工方案14、外墙饰面施工方案15、铝合金门窗安装施工方案16、防火门安装施工方案17、进入门安装施工方案18、小三间防水施工方案19、地面施工方案20、腻子施工方案21、铝合金格栅安装施工方案22、室内强电施工方案23、室内安装施工方案24、消防施工方案25、弱电施工方案26、景观施工方案27、风管安装施工方案28、其他建筑装修施工方案29、回填土施工方案30、防水施工方案31、安全施工组织设计32、群塔防碰撞施工措施33、塔机安拆施工方案34、环境保护专项施工方案35、市政工程施工方案36、提升架安拆施工方案二、措施编制要求各专业施工方案应编写的内容1、工程概况。
2、编制依据（包括施工图纸、厂家资料/ 说明书、标准、规范、安规、项目部文件资料等）3、施工作业所需的计量器具、工具、机械、劳动力。
4、施工作业方案。
5、施工工艺流程。
6、施工质量标准7、施工注意事项。
8、安全注意事项。
9、安全风险分析。
10、环保注意事项。
11、措施性材料目录。
12、强制性条文及有关文件。
13 、附件（附图、附表、计算公式）。
三、措施审批页编写/日期:单位：山东电力建设第二工程公司 山水泉城南城项目工程管理部第四节：施工过程控制表格施工单位管理人员登记表工程编号:山水泉城（南城）项目部: 施工单位：编号:项目名称山水泉城三期签发人主送单位抄送单位济南英雄山建筑安装工程有限公司江苏一建联系主题工程洽商发文日期2014.12.04工程联系单回复口不回复口Receiver^ .收件人:Sen der/传件人：联系单内容八区车库与九区车库原设计工程分界为 12轴，为了工程质量和施工方便，图纸12轴 西3.8米处有后浇带。
经协商12轴以西3.8米处向东为济南英雄山建筑安装工程有限公司 九区车库施工面积。
12轴以西3.8米处向西为江苏一建八区车库施工面积。
特此证明。
山东电建第二工程公司意见:主管：（盖章）山东电力二公司山水泉城（南城）项目部函件From/.发自:济南英雄山建筑安装工程有限公司:江苏一建:经办:To/发至;主题（Subject ）:山东电力建设第二工程公司山水泉城（南城）项目部年月日山水泉城三期工程第09期（2014年10月02日至2014年10月08 日）工程名称山水泉城三期工程施工单位山东电力建设第二工程公司签发人签发时间建设单位签收人、时间监理单位签收人、时间第09期山水泉城项目部二、本周三级及以上质量验收统计:1 、本周建筑专业完成四级验收3项，累计验收21项。
三、安全生产、文明施工情况:1、现场安全情况良好，无违章现象，安全生产可控在控。
四、需要协调解决的问题:五、下周主要计划及安排：（2014年10月09日至2014年10月15 日）序号工程名称下周计划下周完成累积百分比备注12六、工程图片（不少于 5张） 七、劳动力人员安排: 序号单位及施工范围外协队伍实际人数能否满足施工需要备注12序号工程名称本周计划完成情况累积百 分比备注（未完原因）12（2014 年 10 月 02 日至 2014 年 10 月 08日）山水泉城三期工程施工周报一、本周主要施工情况:山水泉城三期工程第02期（2014年08月26日至2014年09月25 日）工程名称山水泉城三期工程施工单位山东电力建设第一二工程公司签发人签发时间建设单位签收人、时间监理单位签收人、时间第02期山东电建二公司基础产业公司山水泉城项目部（2014 年 08 月 26 日至 2014 年 09 月 25 日）1、二、本月三级及以上质量验收统计:三、安全生产、文明施工情况:1、四、设计变更及签证统计类别数量（份）设计院产生的变更建设单位产生的变更相关联系单施工现场发生的签证总数：执行情况综述：五、工作联系单、考核单统计山水泉城三期工程施工月报1、本月建筑专业完成四级验收项，累计验收 项。