融创合作开发合同经典模板集团审核版

合集下载

融创技术开发(委托)合同经典模板集团审核版

合同编号：____________________项目名称：_____________________签订时间：_____________________签订地点：_____________________有效期限：_____________________甲方：_________________________乙方：_________________________丙方：_________________________本合同甲方委托乙方研究开发______________项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条本合同研究开发项目的要求如下：1．技术目标：___________________________________________________________2．技术内容：___________________________________________________________3．技术方法和路线_______________________________________________________第二条乙方应在本合同生效后_____日内向甲方提交研究开发计划。

研究开发计划应包括以下主要内容：1．______________________________________________________2．______________________________________________________3．______________________________________________________第三条乙方应按下列进度完成研究开发工作：1．_____________________________________________________2．______________________________________________________3．______________________________________________________第四条甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：1．技术资料清单：______________________________________________________2．提供时间和方式：____________________________________________________3．其他协作事项：_____________________________________________________本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：_________________________第五条甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：1．研究开发经费和报酬总额为______________________。

融创建设工程设计合同(2)经典模板集团审核版

建设工程设计合同（２）建设工程设计合同（ＧＦ－９６－０２０４）项目名称：项目建设地点：合同编号：（由承接方编填）委托方：承接方：签订日期：委托方（甲方）：承接方（乙方）：甲方委托乙方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：１．１《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。

１．２国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。

１．３建设工程批准文件。

支付方法为：５．１本合同生效后天内，甲方支付设计费总额的２０％，计元作为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）；５．２乙方提交设计文件后天内，甲方支付设计费总额的％，计元。

５．３乙方提交全部设计文件后天内，甲方付清其余的设计费，计元。

第六条双方责任６．１甲方责任：６．１．１甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限１５天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；规定期限超过１５天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

６．１．２甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费；６．１．３在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付；６．１．４甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。

逾期超过３０天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费；６．１．５甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费；６．１．６甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件；６．１．７甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

融创技术开发合同(1)经典模板集团审核版

技术开发合同（1）技术开发合同书项目名称：委托方：（甲方）研究开发方：（乙方）签订地点：省市（县）签订日期：年月日有效期限：年月日至年月日填写说明一、“合同登记编号”的填写方法：合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零，各地区编码按ＧＢ２２６０－８４规定填写。

（合同登记序号由各地区自行决定）二、技术开发合同是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺和新材料及其系统的研究开发所订立的合同，技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划，不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。

四、标的技术的内容、形式：包括开发项目应达到的技术经济指标、开发目的、使用范围及效益情况、成果提交方式及数量。

提交开发成果可采取下列形式：１．产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件；２．磁盘、磁带、计算机软件；３．动物或植物新品种、微生物菌种；４．样品、样机；５．成套技术设备。

五、研究开发计划：包括当事人各方实施开发项目的阶段进度，各个阶段要解决的技术问题，达到的目标和完成的期限等。

六、技术情报和资料的保密：包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

双方可以约定，不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

七、其它：合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。

如果双方当事人约定定金财产抵押及担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本合同的附件。

八、委托代理人签订本合同书时，应出具委托证书。

九、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

依据《中华人民共和国技术合同法》的规定，合同双方就项目的技术开发（该项目属计划※），经协商一致，签订本合同。

融创国际工程承包合同(3)-工程总承包合同经典模板集团审核版

国际工程承包合同（３）工程总承包合同日期：19＿＿年＿＿月＿＿日地点＿＿＿＿＿＿市本合同经下述双方签署:1 ＿＿＿＿市卫生局局长＿＿＿＿先生（以下简称甲方）2 建筑工程承包公司海外工程部经理＿＿＿＿先生（19年月日由＿＿＿建筑工程承包公司授权）（以下简称乙方）出生地：＿＿＿＿（国家）国籍：＿＿＿＿＿（国家）总部：＿＿＿＿＿（国）＿＿＿＿＿市在A国的通讯地址：＿＿＿＿＿＿信箱鉴于甲方要兴建的＿＿＿＿学校10000m2的教学楼，乙方提交报价已于19年月日被＿＿＿＿＿市卫生局招标委员会接受并已中标。

根据A国＿＿部1983年2月5日第318议，双方缔约于下：（一）合同内容乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议，在＿＿＿＿市对＿＿＿学校10000m2的教学楼（该工程为楼房，包括全套家具、设备、空调）进行施工。

乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。

所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。

（二）合同金额本合同总金额为＿＿＿＿＿第纳尔。

兑换美元比例为70％。

这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指"概算工程"而言。

至于"分段工程"则根据临时报表进行支付，临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。

对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。

合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。

乙方无权以任何理由要求增加合同阶格，如市场物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在A国国内或国外新增加赋税。

（三）工期乙方必须根据本合同第＿＿号附件的说明，在自移交场地之日起的380天之内完成全部合同工程的施工。

正式的节假日包括在工期之内。

如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话，可书面通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。

融创建设工程施工合同(示范文本)经典模板集团审核版

建设工程施工合同（示范文本） (2)第一部分协议书 (2)第二部分通用条款 (5)第三部分专用条款 (31)建筑安装工程设计合同 (40)建筑安装工程设计合同 (40)附： (44)附件（２）： (45)___________工程设计补充协议书 (45)房屋建筑工程质量保修书 (46)房屋建筑工程质量保修书（示范文本） (46)建设工程可行性研究合同 (48)测绘合同（示范文本） (51)工程建设监理合同标准条件 (57)建设工程设计合同（一）（示范文本） (65)（民用建设工程设计合同） (65)建设工程勘察合同（一）（示范文本） (72)工程建设监理委托合同 (79)购房解约协议 (85)建设工程征用土地合同 (87)房产抵押借款合同 (92)委托物业管理合同 (106)物业管理服务合同 (111)附：业主公约 (118)城市住宅区业主管理委员会章程 (121)附：住户手册 (126)房屋拆迁安置补偿合同 (139)房屋拆迁安置补偿合同 (143)建筑安装工程拆迁房屋合同 (147)建设工程施工合同（示范文本）第一部分协议书发包人（全称）：__________________________________________________________________承包人（全称）：__________________________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：______________________________________________________________________工程地点：______________________________________________________________________工程内容：______________________________________________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：___________________资金来源：_____________________________________________________________________ _二、工程承包范围承包范围：_____________________________________________________________________ _三、合同工期：开工日期：_____________________________________________________________________ _竣工日期：_____________________________________________________________________ _合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准：__________________________________________________________________五、合同价款金额（大写）：_____________________________元（人民币）￥：_____________________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

融创建设工程施工合同(普通)2经典模板集团审核版

建设工程施工合同（普通）ＧＦ－９１－０２０１建设工程施工合同条件一、词语涵义及合同文件第１条词语涵义。

建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。

其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：１．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。

３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。

５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。

１０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。

１１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

１２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

１３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

１４．工期：协议条款约定的合同工期。

１５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。

１６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。

１７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

１８．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。

１９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

融创建筑安装工程承包合同(C)经典模板集团审核版

建筑安装工程承包合同(C)发包方：地址：邮码____________ 电话法定代表人：职务承包方：地址：邮码____________ 电话法定代表人：职务根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目批准单位：____________批准文号________________（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：四、承包范围和内容（详见工程项目一览表）；工程建筑面积（平方米）；其他：____________五、工程造价（万元），其中土建：（万元），安装：（万元）第二条施工准备一、发包方：1.____月____日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路维修。

2.____月____日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。

做好红线以内场地平整，拆迁清除全部障碍物（包括架空的隐蔽的），并提供有关隐蔽障碍物的资料。

3.本合同签订后____天内提交建筑许可证。

4.合同签订后____天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图____份，施工技术资料（包括地质及水准点坐标控制点）____份。

5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在____天内分送有关单位，____天内提供会审纪要和修改施工图____份。

二、承包方：1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场；3.编制施工组织设计或施工方案，施工预算，施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。

第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天（日历天），自年____月____日开工至年____月____日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。

融创集团法务审核版买卖、租赁合同设计范本经典模板

第十二条结算方式、时间及地点：———————————————————————— —————
招投标大师
3
招投标大师
第4页
第十三条担保方式（也可另立担保合同）：———————————————————— ————— 第十四条本合同解除的条件：—————————————————————————— ————— 第十五条违约责任：—————————————————————————————— ————— 第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列地———种方式解决；（一）提交——————————仲裁委员会仲裁；
10 买卖、租赁合同
编制日期：2004 年 5 月 8 日编制单位：
招投标大师
第2页
目录第一卷 GF-91-0401..................................................................................................................................................56
GF-2000-0101
工业品买卖合同
[示范文本]
出卖人：________________________________ 买受人：________________________________ 合同编号：______________________________ 签定地点:_______________________________ 签订时间：______________________________

融创建设工程施工合同(港口)经典模板集团审核版

建设工程施工合同（港口）编号：港口工程施工合同工程名称：甲方：乙方：年月日一、合同协议书甲方＿＿＿＿＿＿＿为兴建＿＿＿＿＿＿＿＿工程，接受了乙方＿＿＿＿＿＿＿对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：１．本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

２．下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。

（１）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；（２）合同协议书；（３）双方签署的合同谈判备忘录；（４）合同专用条款；（５）合同通用条款；（６）中标通知书、投标书和招标书；（７）与本合同有关的其他文件。

３．本合同总价款为人民币＿＿＿＿万元。

４．本合同工程的施工期为＿＿个月（天），或：自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。

５．甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。

６．本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。

７．本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本＿＿份，双方各执＿＿份，当副本与正本不一致时，以正本为准。

甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：或或其授权的代理人：其授权的代理人：签字日期：签字日期：单位地址：单位地址：联系电话：联系电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行：帐号：帐号：签约日期：签约地点：二、合同通用条款第一条词语定义在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具有本条所指定的含义：１．甲方：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

又称发包方。

２．甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。

３．乙方：指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人。

又称承包方。

４．乙方代表：指由乙方授权负责履行本合同的代表人。

融创建筑施工合同范本经典模板集团审核版

××项目施工合同发包人：承包人：二零××年×月××日第一部分协议书发包人（全称）：×× （简称发包人）承包人（全称）：（简称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）三、合同工期开工日期：（实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准）竣工日期：开工令日期加本合同总日历天数，合同工期总日历天数：天四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：厂房建筑面积预算价总计万元；办公楼建筑面积预算价总计万元；以上合计：（本工程为固定总价合同，施工过程中发生非建设单位要求变更，总价不予调整，甲供材料应由总价中扣除）。

六、组成合同文件本合同文件包括：1.本合同协议书；2.本合同专用条款；3.本合同通用条款；4.标准、规范及有关技术文件；5.图纸；6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，具体内容详见“附件1”。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。

在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。

融创合作办厂协议书范本经典模板集团审核版

融创合作办厂协议书范本经典模板集团审核版合作办厂协议书司甲方江西美裕食品有限公司司乙方新余市天凯乐冷饮食品加工有限公司甲乙双方本着自愿合作、平等友好、共同投资、共同受益、风险共担、利益共享的原则，经双方协商同意，在甲方所在地共同建造江西美裕食品有限公司水北加工厂。

为明确双方的责任和义务，共同制定本协议如下，以便双方共同遵守执行。

是第一条本协议的履行地点是___新余市渝水区水北镇____。

双方的出资总额为人民币__陆仟万元____元。

双方协商确定的出资情况如下11、a a甲方负责提供建设本瓦厂所需的全部土建工程（包括生产工厂所需厂房、道路、配电室、办公室、宿舍等），所需费用由甲方负责。

该项费用是甲方的出资，为人民币__伍仟万元__，占出资总额的__83.3___％；建设工厂所需。

场地租赁费由甲乙双方共同承担。

b b甲方负责提供工厂用电源、水源、协商协调当地各种社会关系，保证工。

厂能够正常生产经营，不受外界非法干扰。

该项所需费用由甲乙双方共同承担。

22、乙方负责提供工厂所需全部生产设备和生产技术；负责工厂日常生产经营活动；负责提供建厂初期所需的原材料、周转资金；负责提供生产所需的冷饮食品生产设备、低压全部设备（包括配电盘、电缆等）；乙方该项投资折合人民币__壹仟万元__，占出资总额的___16.7___％。

条双方一致同意，甲方本条a a项中的义务于__xx__年__88__月__15__日履行完毕；乙方的义务于__xx__年__88__月__15__日履行完毕。

双方一致同意，各方投入的物权无论协议期间或协议期满，仍然由各方所。

有，但物权的行使需不违反本协议的约定。

第二条利润分享和亏损分担投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资经营的利润，分担共同投资经营的亏损。

投资人的出资形成的权益及其孳生物为投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。

在本工厂偿还完建厂初期所借得周转金、预备下足够的生产资金（壹佰万元人民币左右）后，剩余利润一季度分配一次；当产生利润较大时，一月分配一次。

融创合同范本

融创合同范本
甲方（单位/个人名称）：
地址：
联系方式：
乙方（单位/个人名称）：
地址：
联系方式：
鉴于甲方与乙方就[具体事项]进行合作，经双方友好协商，达成如下协议：一、合作内容
详细描述合作的具体范围、目标、任务等。

二、双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1. 甲方应享有哪些权利。

2. 甲方应承担哪些义务。

（二）乙方的权利和义务
1. 乙方应享有哪些权利。

2. 乙方应承担哪些义务。

三、合作期限
明确合作的起始日期和结束日期。

四、报酬及支付方式
（一）乙方应获得的报酬金额或计算方式。

（二）报酬的支付时间和方式。

五、保密条款
规定双方在合作过程中对涉及的商业秘密、技术秘密等的保密责任。

六、违约责任
（一）双方在何种情况下构成违约。

（二）违约方应承担的责任和赔偿方式。

七、争议解决
约定如发生争议，采用何种方式解决，如协商、仲裁或诉讼等。

八、其他条款
（一）对合同变更、终止等的规定。

（二）其他需要明确的事项。

甲方（签字/盖章）：
日期：
乙方（签字/盖章）：日期：。

融创乐园联营合同模板

融创乐园联营合同模板甲方（联营方）：________乙方（乐园运营方）：________签订日期：________签订地点：________鉴于甲方拥有融创乐园的场地及相关设施，乙方拥有乐园运营管理的经验和能力，双方本着互利共赢的原则，经友好协商，就融创乐园的联营事宜达成如下合同：第一条合作内容1.1 甲方提供融创乐园的场地、设施及相关资源。

1.2 乙方负责乐园的日常运营管理、市场营销、客户服务等。

第二条合作期限2.1 本合同自________年________月________日起至________年________月________日止。

第三条权利与义务3.1 甲方的权利与义务：- 3.1.1 甲方应保证提供的场地和设施符合乐园运营的需要。

- 3.1.2 甲方应协助乙方处理与乐园运营相关的外部事务。

3.2 乙方的权利与义务：- 3.2.1 乙方应负责乐园的日常运营，确保乐园的正常开放和服务质量。

- 3.2.2 乙方应定期向甲方报告乐园的运营情况。

第四条收益分配4.1 双方根据乐园的营业收入进行收益分配。

4.2 收益分配的具体比例和方式由双方另行商定。

第五条投资与费用5.1 双方应根据乐园运营的需要，共同投资乐园的建设和发展。

5.2 乐园运营过程中产生的费用由乙方先行垫付，后按约定比例分担。

第六条保密条款6.1 双方应对在合作过程中知悉的商业秘密和技术秘密予以保密。

6.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露合作内容。

第七条违约责任7.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

第八条争议解决8.1 双方因履行本合同所发生的争议，应首先通过协商解决。

8.2 协商不成时，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第九条其他9.1 本合同的修改和补充须经双方协商一致，并以书面形式确认。

9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________法定代表人（签字）：________乙方（盖章）：________法定代表人（签字）：________（以下无正文）（本页为签字页）。

融创正式购房合同模板

融创正式购房合同模板融创集团购房合同本购房合同（下称“合同”）由购房人（下称“甲方”）和房地产开发商融创集团（下称“乙方”）签订，双方经友好协商，就甲方购买乙方开发的住房单位事宜达成如下协议：一、购房单位信息1.项目名称：_______（以下称为“项目”）2.住房单位号码：_____3.建筑面积：______平方米（以下称为“房屋”）二、购房款支付1.购房款总额为：________（大写：_______）人民币，甲方应在本合同签订之日起____日内，按以下方式支付购房款：a.首付款：以现金支付方式，支付比例为____%；b.贷款支付：以甲方自愿申请的商业贷款方式支付，支付比例为____%。

2.甲方在支付购房款时，应提交相应的购房款发票以及贷款申请资料，确保资金来源合法合规。

三、房屋交付与验收1.乙方应在本合同签订之日起____个月内，将房屋开发完成，并按合同约定的交付日期将房屋交付给甲方。

具体交付日期将在后续通过补充协议或乙方通知的方式确认。

2.甲方在接受房屋交付的当日，应进行验收。

如有任何质量问题或纠纷，甲方应及时通知乙方，并在接受房屋交付后____日内提出书面申请，并与乙方协商解决。

四、房屋质量保证及维修责任1.乙方将确保房屋建筑质量符合国家标准，并在房屋交付后保修期内承担修复房屋建筑质量问题的责任。

2.甲方应按照乙方提供的房屋使用和维护手册，正确维护和使用房屋设施，如有故障或损坏，应及时通知乙方进行维修，并承担相应的费用。

五、合同解除与违约责任1.乙方如在约定期限内未能按照合同约定交付房屋，甲方有权解除合同，并要求退还已支付的购房款及相应的赔偿金。

2.甲方如在约定期限内未能按照合同约定支付购房款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为已支付购房款的____%。

六、争议解决本合同的争议应由双方友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向当地人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项1.本合同如需修改或补充，需经双方协商一致，并以书面方式确认。

2024年融创销售合同范本下载

2024年融创销售合同范本下载甲方（卖方）：_____________________地址：___________________________法定代表人：_______________________联系电话：______________________乙方（买方）：_____________________地址：___________________________法定代表人：_______________________联系电话：______________________鉴于甲方是依法成立的企业法人，拥有销售产品的合法资格；乙方是具有完全民事行为能力的个人或企业法人，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方购买甲方产品事宜达成如下合同条款：第一条产品信息1.1 产品名称：_____________________1.2 产品规格型号：____________________1.3 产品数量：________________________1.4 产品单价：________________________1.5 产品总价：________________________1.6 产品交付地点：_____________________1.7 产品交付时间：_____________________1.8 产品质量标准：_____________________1.9 产品包装要求：_____________________1.10 产品运输方式：_____________________1.11 产品验收标准：_____________________1.12 产品保修期限：_____________________1.13 其他约定：________________________（注：以上条款根据实际情况填写）第二条价格条款2.1 产品总价为人民币（大写）：________________________2.2 乙方应在合同签订后______日内支付定金人民币（大写）：________________________2.3 乙方应在产品交付前支付剩余货款人民币（大写）：________________________2.4 甲方应在收到乙方货款后______日内开具相应金额的增值税专用发票给乙方。

融创楼盘合同协议书

融创楼盘合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！融创楼盘合同协议书甲方（买方）：【买方姓名】乙方（卖方）：融创中国控股有限公司鉴于甲方愿意购买乙方开发的融创楼盘的房屋，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，并共同遵守以下条款：第一条房屋基本情况1.1 甲方购买的房屋位于【具体地址】，房屋结构为【具体结构】，房屋面积为【具体面积】平方米。

1.2 房屋的规划用途为【住宅/商业/办公等】，房屋产权性质为【商品房/经济适用房/限价房等】。

第二条购买价格与支付方式2.1 甲乙双方同意，甲方购买上述房屋的总价为人民币【总价】元整（大写：【总价】元整）。

2.2 甲方应按照以下付款方式向乙方支付房款：（1）签订合同时，甲方支付房价的【比例】作为定金，定金计入房款。

（2）自签订合同之日起【时间】内，甲方支付房价的【比例】作为首付款。

（3）剩余房款甲方应按照银行贷款利率及相关规定支付贷款，并按照合同约定的还款方式进行还款。

第三条交付与验收3.1 乙方应按照合同约定的交付日期将房屋交付给甲方。

3.2 甲方对房屋进行验收，如发现质量问题，甲方有权要求乙方按照合同约定进行修复或退还部分房款。

第四条产权过户4.1 乙方应自合同签订之日起【时间】内，将房屋产权过户至甲方名下。

4.2 过户费用由甲方承担，具体费用双方协商解决。

第五条违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同房价的【比例】。

第六条争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2 如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

融创购房合同7篇

融创购房合同7篇篇1甲方（出卖人）：融创中国地产集团有限公司乙方（买受人）：____________（购买人姓名）鉴于甲方与乙方就位于______（详细地址）的房地产交易达成初步意向，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经过友好协商，就购房事宜达成如下协议：一、合同标的及交易条件1. 甲方同意将位于______（详细地址）的房地产出售给乙方。

该房地产的具体信息包括但不限于建筑面积、户型、配套设施等，详见本合同附件中的房屋平面图及购房清单。

2. 交易的总价格为人民币______元整（大写：______元整）。

乙方应按照本合同的约定支付购房款项。

二、购房款的支付及交付日期1. 乙方应在签订本合同后的___个自然日内支付购房款的___%作为首付款，即人民币______元整（大写：______元整）。

2. 剩余款项人民币______元整（大写：______元整），乙方应按照本合同的约定通过银行贷款方式支付。

贷款的具体金额、期限、利率等条件由银行根据乙方的信用状况及政策规定确定。

3. 甲方应在收到全额购房款项后的___个自然日内将房屋交付给乙方，并完成相关权属登记手续。

三、房屋交付及权属登记1. 甲方应当在交付房屋前将房屋清洁干净，确保房屋内部设施完好无损。

2. 甲方应当在交付房屋时向乙方提供房屋的权属证明文件及相关票据。

乙方在收到这些文件后应予以妥善保管。

3. 甲方应当在乙方支付全额购房款项后的___个自然日内办理房屋权属登记手续，并将房屋产权证书交付给乙方。

四、违约责任及赔偿1. 若乙方未按照本合同的约定支付购房款项，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付违约金。

违约金为总房价的___%。

2. 若甲方未按照本合同的约定交付房屋或办理权属登记手续，乙方有权要求甲方支付违约金。

违约金为总房价的___%。

若甲方逾期超过___个自然日仍未履行上述义务，乙方有权解除本合同。

3. 若因甲方原因导致乙方无法取得房屋产权证书，乙方有权要求甲方退还已支付的购房款项，并要求甲方支付相应的赔偿金。

融创销售合同范本

融创销售合同范本甲方（销售方）：融创房地产开发有限公司地址：____________________法定代表人：_______________联系电话：________________乙方（购买方）：_______________地址：____________________法定代表人：_______________联系电话：________________鉴于甲方是一家专业的房地产开发公司，拥有丰富的房地产开发经验，乙方希望购买甲方开发的房产，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经充分协商，就乙方向甲方购买房产事宜，达成如下协议：第一条房产基本信息1.1 房产项目名称：____________________1.2 房产项目地址：____________________1.3 房产类型：____________________1.4 房产面积：____________________1.5 房产单价：____________________1.6 房产总价：____________________1.7 房产交付时间：____________________第二条付款方式（1）签订本合同之日支付定金人民币______元（大写：____________________元整）；（2）______年______月______日前支付首付款人民币______元（大写：____________________元整）；（3）余款人民币______元（大写：____________________元整）办理银行按揭贷款。

第三条房产交付3.1 甲方应按照合同约定的时间将房产交付给乙方。

3.2 甲方应保证交付的房产符合约定的质量标准，并承担房产质量瑕疵的责任。

第四条权属转移4.1 甲方应在房产交付后______个工作日内，协助乙方办理房产所有权转移登记手续。

4.2 乙方应在房产交付后______个工作日内，向甲方支付房产所有权转移登记费用。

融创与央企合作协议书范本

融创与央企合作协议书范本甲方（以下简称“甲方”）：________________________地址：_________________________________________法定代表人：______________________________________联系电话：______________________________________传真：_________________________________________乙方（以下简称“乙方”）：________________________地址：_________________________________________法定代表人：______________________________________联系电话：______________________________________传真：_________________________________________鉴于甲方和乙方（以下简称“双方”）在平等自愿、诚实信用的基础上，就合作开发______________________项目（以下简称“项目”）达成如下协议：第一条合作内容1.1 甲方负责提供项目所需的土地使用权及必要的建设资金。

1.2 乙方负责项目的规划、设计、施工及后期运营管理。

1.3 双方共同负责项目的市场推广和销售工作。

第二条合作期限2.1 本协议的合作期限自本协议签订之日起至项目竣工验收合格并交付使用之日止。

第三条合作方式3.1 甲方以土地使用权和资金投入作为合作条件。

3.2 乙方以技术、管理和运营能力作为合作条件。

3.3 双方按照各自投入的比例分享项目收益。

第四条资金投入4.1 甲方应于本协议签订后____天内将首期资金人民币__________万元汇入双方共同指定的账户。

4.2 乙方应于本协议签订后____天内将首期资金人民币__________万元汇入双方共同指定的账户。