建设工程施工合同协议条款文档
建设工程施工合同条款及格式(3篇)
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方(以下简称“甲方”):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2 承包方(以下简称“乙方”):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、工程概况2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程规模:____________________2.4 工程类型:____________________2.5 工程建设规模:____________________2.6 工程总投资:____________________2.7 工程合同工期:____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求,在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准,如因乙方原因导致工程质量不符合要求,乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后,应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求,在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定,确保施工现场安全、环保。
建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦
建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款:第一条:工程项目1、工程名称:______________;2、工程编号:______________;3、工程地点:______________;4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
6、承包方式:______________。
第二条:工程期限1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。
3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。
(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。
(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。
(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。
(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。
(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
建设工程合同-建设工程施工合同协议条款
建设工程合同-建设工程施工合同协议条款一、总则本建设工程施工合同协议(以下简称“本协议”)由甲方(以下简称“甲方”)和乙方(以下简称“乙方”)双方根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,经友好协商达成,用以规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
二、合同目的1. 乙方应当按照国家有关规定和甲方的要求,对建设工程进行施工。
2. 甲方应当按照合同约定向乙方支付工程款。
3. 双方应当共同遵守合同,诚实信用,共同完成工程。
三、工程合同价款及支付方式1. 工程合同价款为人民币(¥) ___________________元整。
2. 工程款支付方式:总价款(合同价款)分7次支付,每次支付比例如下:- 第一次支付,工程开工后支付20%;- 第二次支付,基础施工完工后支付20%;- 第三次支付,主体结构封顶后支付20%;- 第四次支付,装修工程完成后支付15%;- 第五次支付,竣工验收合格后支付15%;- 第六次支付,工程保修期满后支付5%;- 最后一次支付,竣工决账后支付5%。
四、工程质量保证1. 乙方承诺对工程所用材料、设计、施工等负责,保证工程质量符合国家相关标准和规定。
2. 工程完工后出现质量问题,乙方应当免费维修,直至问题得到解决为止。
五、违约责任1. 若甲方未按照约定支付工程款项,应当按照欠付金额的千分之三向乙方支付滞纳金。
2. 若乙方未按时完成工程,甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金。
3. 若一方提前终止合同,应当按照提前终止合同的约定支付违约金或赔偿金。
六、争议解决1. 如双方就本协议的履行发生争议,应当友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他1. 本协议为甲方和乙方双方约定的合同条款,具有法律效力。
2. 本协议自双方盖章之日起生效,自工程完工之日终止。
3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上为建设工程施工合同协议条款的主要内容,甲方和乙方双方应当严格按照合同约定履行各自的责任和义务,确保建设工程施工顺利进行并按时完工。
建设工程施工合同示范文本通用条款
建设工程施工合同示范文本通用条款第一章:总则第一条:协议的订立根据法律法规的规定,为确保建设工程施工合同各方的合法权益,同时提高工程建设的质量和安全水平,特制定本合同。
第二条:合同标的根据施工合同双方协商一致,本合同的标的是建设工程的施工,包括但不限于设计、勘测、材料采购、施工、验收等。
第三条:合同的履行地点本合同的履行地点为_____(填写具体地点)。
第四条:合同的期限根据工程的计划和工期,本合同的期限为_____(填写具体期限)。
第五条:合同价款1.根据施工合同双方协商一致,本合同的价款为_____(填写具体金额)。
2.价款的支付方式及进度为_____(填写具体方式和进度)。
第六条:合同变更及解除1.在施工过程中,如需变更本合同的内容,双方应通过书面协商一致,并签订变更协议。
2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应充分沟通并共同解决,如无法协商一致,可根据法律法规的规定解除合同。
第二章:责任与义务第七条:甲方的责任与义务1.提供工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等必要文件。
2.按照约定的进度和要求支付合同价款。
3.协助提供工程施工所需的用地、用水、用电等配套设施。
第八条:乙方的责任与义务1.按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等进行施工。
2.保证施工过程中的质量和安全,确保工程按时完工。
3.配合甲方的监督和检验,及时整改不合格的施工。
第九条:质量保证1.乙方应按工程质量标准进行施工,确保工程符合相关的法律法规和技术标准。
2.对于施工引起的质量问题,在保修期内,乙方应及时整改,并承担由此引起的相应费用。
第十条:安全保证1.乙方应按照相关的安全规定和施工标准进行施工,确保施工过程的安全。
2.如发生安全事故,乙方应及时采取应急措施,并积极配合相关部门进行调查和处理。
第三章:合同履行第十一条:工程进度工程施工过程中的进度管理按照项目进度计划进行,双方应密切配合,确保工程按照计划顺利进行。
建设工程合同条款范文(5篇)
建设工程合同条款范文(5篇)发包方:________________承包方:________________为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程名称:____________二、建筑面积(工程形式)____________三、施工地点:________________四、工期:1、开工:____年__月__日;2、竣工:____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式:________六、工程质量标准:________七、工程价款:共计人民币元。
八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
九、质保期:____年。
十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。
协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
发包方:________________承包方:____________________年__月__日____年__月__日甲方:(发包方)______________________________乙方:(承包方)______________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
建设工程施工合同协议条款(4篇)
建设工程施工合同协议条款甲方:乙方:按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况。
1.1工程名称:工程地点:工程内容:承包范围:1.2开工日期:竣工日期:总日历日期:1.3质量等级:1.4合同价款:第2条合同文件及解释顺序。
第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
3.1合同语言:3.2适用法律法规:3.3适用标准、规范:第4条图纸。
4.1图纸提供日期4.2图纸提供套数:4.3图纸特殊保密要求和费用:第5条甲方驻工地代表。
5.1甲方驻工地代表及委派人员名单:5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):第6条乙方驻工地代表第7条甲方工作。
7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求:7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间:7.5办理证件、批件的名称和完成时间:7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:7.7会审图纸和设计交底的时间:7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:第8条乙方工作。
8.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求:8.2提供计划、报表的名称、时间和份数:8.3施工防护工作的要求:8.4向甲方代表提供办公和生活设施的要求:8.5对施工现场交通和噪音的要求:8.6成品保护的要求:8.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:8.8施工场地整洁卫生的要求:第9条进度计划。
9.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:9.2甲方代表批准的时间。
第10条延期开工。
第11条暂停施工。
第12条工期延误。
第13条工期提前。
第14条检查和返工。
第15条工程质量等级。
15.1工程质量等级要求的经济支出:15.2质量评定仲裁部门名称:第16条隐蔽工程、中间验收。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款
本合同由甲方和乙方双方经友好协商一致签订,双方一致同意以下条款:
一、工程概况
(一)本合同工程为______项目,具体位置为______。
(二)工程内容包括______,工程量为______,工程预算金额为______元。
二、工程进度
(一)工程竣工日期为______,工期根据实际情况经双方协商确定。
(二)如遇不可抗力导致工期延长,双方应协商解决,并按约定支付延期费用。
三、工程质量
(一)甲方应严格按照设计要求和国家相关标准施工。
(二)甲方应对工程质量承担相应的责任,如出现质量问题,应立即整改。
(三)工程验收合格后,乙方应及时支付工程款。
四、工程款支付
(一)合同总金额分批支付,具体支付比例为______。
(二)工程款支付方式为______,如遇支付纠纷,双方应协商解决。
五、安全管理
(一)甲方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。
(二)如因甲方违规导致安全事故,应承担相应责任。
六、合同变更
(一)如需变更本合同内容,双方应书面协商一致,并签订补充协议。
七、争议解决
(一)双方如发生争议,应友好协商解决,协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他条款
(一)本合同自双方签字生效,有效期至工程验收合格之日。
(二)本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
以上为本合同的全部内容,甲方和乙方均已仔细阅读并同意遵守。
感谢您的合作!。
建设工程施工合同(模板)通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务,维护双方的合法权益,规范施工活动,保证工程质量和进度的实施。
第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本,并适用于各类建设工程施工合同的订立。
第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况,对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处,由合同双方通过友好协商解决。
第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规,确定本工程的具体施工范围。
2.双方在合同签订后,应根据实际情况协商确定具体的施工范围,并书面确认。
第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。
2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时,可协商延长工期或调整竣工日期。
第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定,并按约定的支付方式进行支付。
2.工程价款的支付应遵守相关法律法规,及时支付,不得拖欠。
第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质,并有能力完成合同约定的工程施工任务。
第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求,承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。
2.承包方应采取必要的安全措施,确保施工期间的安全和防护。
第九条变更和索赔1.若发生工程变更,应及时进行书面协商,确定变更内容和费用,并按合同约定进行调整。
2.若承包方遭受或预计遭受损失,可提交索赔书面申请,并提供相关证据和材料。
第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时,应协商解决。
若协商不成,可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致,可对合同内容进行变更,并签订书面变更协议。
2.若一方未履行合同义务,违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求其承担相应的违约责任。
第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。
建设工程施工合同协议条款5篇
建设工程施工合同协议条款5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,为明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务,特订立本施工合同协议条款。
一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程内容:____________________1. 开工日期:_______年____月____日(以收到开工报告为准)。
2. 竣工日期:_______年____月____日。
3. 合同工期顺延:因不可抗力因素导致工程停工的,工期可相应顺延。
三、质量标准与保修1. 本工程的质量标准为合格。
2. 保修范围、期限及保修责任等按国家和地方相关规定执行。
四、合同价款及支付1. 工程合同总价:人民币________元(大写:____________________元整)。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式:____________________。
3. 支付时间:____________________。
双方协商一致,可对工程进行变更。
所有变更均应以书面形式确定,并经双方签字确认。
变更工程量在结算时进行调整。
六、双方权利和义务1. 甲方权利和义务:(1)甲方有权监督乙方履行合同情况,检查工程质量和进度。
(2)甲方应按合同约定支付工程款。
(3)甲方应提供必要的施工条件和环境。
2. 乙方权利和义务:(1)乙方应按照合同约定完成工程施工,确保工程质量。
(2)乙方应按照合同约定参加工程竣工验收和交付工作。
(3)乙方应履行合同保密义务,妥善保管甲方的商业秘密。
七、安全施工与检查1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
建设工程施工通用条款范本
建设工程施工通用条款范本1. 引言本文档是建设工程施工合同中的通用条款范本,旨在规范合同双方的权益、责任和义务,确保施工项目的顺利进行。
合同双方应在签订合同前认真阅读并理解本条款,确保合同的有效执行。
2. 合同双方本合同由以下双方签订:•甲方:[甲方公司名称],注册地址:[甲方注册地址],法定代表人:[甲方法定代表人],联系电话:[甲方联系电话]。
•乙方:[乙方个人姓名/乙方公司名称],注册地址:[乙方注册地址],法定代表人:[乙方法定代表人/乙方负责人],联系电话:[乙方联系电话]。
甲、乙双方均确认其具备签订本合同的法律资格和能力。
合同双方在签订本合同之前已经充分就工程项目的实施进行了充分的沟通和协商,达成以下条款。
3. 工程项目描述本合同的工程项目为:[工程项目的名称和描述]。
工程项目的具体要求和技术规范详见本合同的附件,具体包括但不限于:[附件列表]。
4. 工程质量和安全4.1 乙方负责确保施工工作满足相关法律法规和监管部门的要求,保证工程质量达到合同约定的技术标准,并按时交付合格验收。
4.2 乙方应遵守国家相关安全规定,确保施工过程中的安全,采取必要的安全保护措施,防止人身伤害和财产损失的发生。
4.3 甲方有权派遣相关人员对工程项目进行检查和监督,乙方应积极配合并提供必要的协助。
5. 合同价格和支付方式5.1 合同价格为:[合同金额]。
5.2 甲方按照以下方式支付款项给乙方:•预付款:[预付款比例],合同签订后[预付款支付日期]日内支付给乙方。
•进度款:根据项目进度,甲方将根据约定的进度支付款项。
具体进度款支付比例和期限见附件。
•竣工款:工程项目竣工后,甲方应在[竣工验收日期]日内支付竣工款项给乙方。
5.3 合同价格不包括税费,如发生增值税或其他税费,按照国家相关规定从合同价格中扣除或支付。
6. 合同变更和解除6.1 任何合同变更(包括但不限于工程项目变更、价格变更等)均应由双方书面协商并达成一致意见。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。
第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。
第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。
第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。
第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。
建设工程施工合同通用条款(完整版)[1]
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的和效力本合同是甲乙双方依法订立的有关建设工程施工合同的协议,具有合同效力。
第二条合同基本信息本合同的基本信息如下:建设工程名:【填写工程名称】施工地点:【填写工程地点】合同签订日期:【填写签订日期】合同金额:【填写合同金额】合同期限:【填写合同期限】第三条定义第二章合同的签订和生效第四条合同的签订1.甲方和乙方应当在本合同上签字和盖章。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
第五条合同的修改和变更1.甲方和乙方在施工过程中若需对本合同进行修改和变更,应当书面协商一致,并签订变更协议。
2.变更协议应当附在本合同正本上,具有与本合同同等的法律效力。
第六条合同的解除和终止1.本合同解除的条件和方式由双方在合同中约定。
–法律法规规定的情形;–双方协商一致;–其他合同约定的情形。
第三章工程的施工第七条施工文件1.甲方应向乙方提供施工所需的清单、图纸、技术规范等文件,确保施工顺利进行。
2.乙方应按照甲方提供的施工文件进行施工,确保工程质量和安全。
第八条工程质量和安全1.乙方应确保施工过程中的工程质量,按时保质保量完成施工任务。
2.乙方应严格遵守施工安全规范,采取必要的安全措施,确保施工过程中的安全。
第四章交付和竣工验收第九条工程交付1.乙方完成施工后,应书面通知甲方进行工程验收。
2.工程验收时,甲方有权对工程进行检查,发现问题应及时提出,并由乙方进行整改。
第十条竣工验收1.工程竣工后,甲方应组织对工程进行验收,并据实填写竣工验收证书。
2.竣工验收合格后,乙方应完成工程交付手续。
第五章违约责任第十一条违约责任1.任何一方违反本合同约定,应当承担违约责任。
2.违约方应向对方支付违约金,并承担其他法律责任。
第六章争议解决第十二条争议解决方式1.甲方和乙方因本合同的解释和执行发生争议时,应当通过友好协商解决。
2.如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同通用条款完整版doc[1]
建设工程施工合同通用条款完整版doc :建设工程施工合同通用条款完整版目录:1.引言2.定义和术语3.合同主体4.工程范围5.工程进度和质量6.工程费用和支付7.变更和调整8.合同解除和终止9.违约责任10.争议解决11.一般条款12.附件:1.引言甲方(委托方):[甲方名称]地质:[甲方地质]联系人:[甲方联系人]乙方(承包方):[乙方名称]地质:[乙方地质]联系人:[乙方联系人]鉴于甲方希望委托乙方进行建设工程施工,乙方愿意接受甲方的委托,根据《合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经友好协商,达成如下协议,以共同遵守。
2.定义和术语2.1“工程”指本合同项下的建设工程项目,具体范围和内容详见附件一。
2.2“工程费用”指甲方应支付给乙方的工程总价款,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。
2.3“工程进度”指甲方根据工程实施情况,按照约定的时间和顺序进行施工。
2.4“工程质量”指甲方按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程的安全、适用、经济、美观。
3.合同主体3.1甲方是具有完全民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织,具备合法的建设工程项目立项、规划、用地等手续。
3.2乙方是具有相应资质的施工单位,具备完成本合同项下工程的能力和条件。
4.工程范围4.1甲方委托乙方进行建设工程施工,工程范围和内容详见附件一。
4.2乙方应根据甲方的需求,按照国家相关标准和规范进行施工。
5.工程进度和质量5.1乙方应根据甲方的要求,按照约定的工程进度进行施工,确保工程按时完成。
5.2乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范,确保工程的安全、适用、经济、美观。
6.工程费用和支付6.1甲方应按照约定的工程费用支付给乙方。
6.2工程费用支付方式和时间详见附件二。
7.变更和调整7.1在工程实施过程中,如甲方需要对工程范围、内容、标准等进行变更,应与乙方协商一致,并签订书面变更协议。
建设工程施工合同协议条款 完整版doc
建设工程施工合同协议条款完整版doc 第一章总则第一条合同目的本合同是甲方委托乙方承担建设工程施工任务的协议。
双方应本着公平、平等、自愿的原则依法订立本合同,并在诚信和友好的基础上,共同履行合同义务。
第二条合同内容本合同主要包括工程参建方的基本信息、项目概述、费用支付方式、工期、质量要求、工程变更、违约责任及争议解决等内容。
第二章项目概述第三条工程名称和地点1.工程名称:[填写工程名称]2.工程地点:[填写工程地点]第四条工程范围–[填写工程范围条款1]–[填写工程范围条款2]–[填写工程范围条款3]1.详细工程范围及设计图纸将在双方签订本合同后由甲方提供给乙方。
第五条工期计划1.工程总工期为[填写总工期]自合同生效之日起算。
2.工期划分:–设计及施工准备期:[填写设计及施工准备期]–施工期:[填写施工期]–收工、交房期:[填写收工、交房期]第三章费用支付方式第六条工程价款–前期支付:[填写前期支付金额]人民币,甲方应在工程开工前支付给乙方。
–进度支付:甲方应根据工程进度,按照乙方提交的支付申请及相关证明文件,分期支付剩余工程价款。
1.甲方应确认乙方提交的支付申请及相关证明文件的真实性和准确性,并在十五个工作日内支付相应款项。
第七条工程变更的费用支付1.如因工程设计变更或其他原因导致工程范围、规模、质量标准等发生变更,甲方应按照实际变更情况,与乙方商议并书面确认变更的费用支付。
2.双方确认后,甲方应按照协商一致的方式支付变更费用。
第四章工程质量与保证第八条工程质量要求1.乙方应按照国家及地方相关法律法规和技术标准的要求,确保施工过程中的工程质量。
2.乙方应组织相应的技术力量、设备和材料,保证工程质量的达标。
第九条质保期1.乙方在工程竣工后,应提供合格的工程验收资料,并提供质保期为[填写质保期]的保修服务。
2.在质保期内,如发现工程存在质量问题,乙方应及时派专业技术人员进行维修或更换,费用由乙方承担。
建设工程施工合同协议条款通用版本8篇
建设工程施工合同协议条款通用版本8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要建设工程项目,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等、自愿、公平的原则,经友好协商,达成如下建设工程施工合同协议条款:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程内容:包括基础工程、主体结构、装饰装修等施工图纸所示全部内容。
二、合同工期1. 工程开工日期:自本合同签订之日起第___天开始。
2. 工程竣工日期:自开工之日起计算___天。
3. 如有特殊情况,经双方协商后顺延工期。
三、质量标准与验收1. 本工程应按照国家现行技术标准、规范及设计文件进行施工,达到国家验收标准。
2. 乙方应按照工程进度安排进行质量检查、检验和验收,确保工程质量。
3. 工程竣工验收由甲方组织,乙方配合。
验收合格后,双方签署竣工验收证书。
四、合同价款与支付1. 本工程合同总价为人民币(大写)____________________元整(¥________元)。
2. 合同价款的支付方式为:分期支付。
甲方在工程竣工验收合格后___天内支付至合同总价的___%,剩余款项按照工程进度和双方约定逐步支付。
3. 如发生设计变更或工程量增减,双方应签订补充协议,调整合同价款。
五、材料设备供应1. 工程施工所需的材料、设备由乙方负责采购,并符合国家相关标准。
2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检查、检验,确保其质量符合要求。
3. 如因乙方采购的材料、设备存在质量问题导致工程不合格或造成损失,由乙方承担全部责任。
六、工程变更与签证1. 工程施工过程中,如发生工程变更,双方应及时协商并签订书面变更协议。
2. 变更涉及工程价款调整的,双方应按照合同约定进行调整。
建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2020建设工程施工合同协议条款文档CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同协议条款文档前言语料:温馨提醒,合同是市场经济中广泛进行的法律行为,人议,以及劳动合同等,这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范,不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中,财产的流转主要依靠合同。
本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】甲方:乙方:按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况。
1.1工程名称:工程地点:工程内容:承包范围:1.2开工日期:竣工日期:总日历日期:1.3质量等级:1.4合同价款:第2条合同文件及解释顺序。
第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
3.1合同语言:3.2适用法律法规:3.3适用标准、规范:第4条图纸。
4.1图纸提供日期4.2图纸提供套数:4.3图纸特殊保密要求和费用:第5条甲方驻工地代表。
5.1甲方驻工地代表及委派人员名单:5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):第6条乙方驻工地代表第7条甲方工作。
7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求:7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间:7.5办理证件、批件的名称和完成时间:7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:7.7会审图纸和设计交底的时间:7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:第8条乙方工作。
8.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求:8.2提供计划、报表的名称、时间和份数:8.3施工防护工作的要求:8.4向甲方代表提供办公和生活设施的要求:8.5对施工现场交通和噪音的要求:8.6成品保护的要求:8.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:8.8施工场地整洁卫生的要求:第9条进度计划。
9.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:9.2甲方代表批准的时间。
第10条延期开工。
第11条暂停施工。
第12条工期延误。
第13条工期提前。
第14条检查和返工。
第15条工程质量等级。
15.1工程质量等级要求的经济支出:15.2质量评定仲裁部门名称:第16条隐蔽工程、中间验收。
16.1中间验收部位和时间:第17条试车。
第18条验收和重新检验。
第19条合同价款及调整。
19.1调整的条件:19.2调整的方式:第20条工程预付款。
20.1预付工程款总金额:20.2预付时间和比例:20.3扣回时间和比例:20.4甲方不按时付款应承担的违约责任:第21条工程量的核实确认。
21.1乙方提交工程量报告的时间和要求:第22条工程款支付。
22.1工程款支付方式:22.2工程款支付金额和时间:22.3甲方违约的责任:第23条甲方供应材料设备。
23.1甲方供应材料、设备的要求(附清单):第24条乙方采购材料设备。
第25条设计变更。
第26条确定变更价款。
第27条竣工验收。
27.1乙方提交竣工资料和验收报告的时间:27.2乙方提交竣工图的时间和份数:第28条竣工结算。
28.1结算方式:28.2乙方提交结算报告的时间:28.3甲方批准结算报告的时间:28.4甲方将拨款通知送达经办银行的时间:28.5甲方违约的责任:第29条保修。
29.1保修内容、范围:29.2保修期限:29.3保修金额和支付方法:29.4保修金利率:第30条争议。
30.1争议的解决程序:30.2争议解决方式:第31条违约。
31.1违约的处理:31.2违约金的数额:31.3损失的计算方法:31.4甲方不按时付款的利息率:第32条索赔。
第33条安全施工。
第34条专利技术、特殊工艺和合理化建议。
第35条地下障碍和文物。
第36条工程分包。
36.1分包单位和分包工程内容:36.2分包工程价款的结算办法:第37条不可抗力。
37.1不可抗力的自然灾害认定标准:第38条保险。
第39条工程停建或缓建。
第40条合同生效与终止。
40.1合同生效日期:第41条合同份数:41.1合同副本份数:41.2合同副本的分送责任:41.3合同书制定费用:合同订立时间:年月日发包方(章):承包方(章):地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人委托代理人电话:电话:电挂:电挂:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:鉴(公)证意见:经办人:鉴(公)证机关(章)年月日甲方(发包方):____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________乙方(承包方):____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条工程概况1.工程名称:工程地点:工程内容:承包范围:2.开工日期:竣工日期:总日历日期:3.质量等级:4.合同价款:第二条合同文件及解释顺序。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
1.合同语言:2.适用法律法规:3.适用标准、规范:第四条图纸。
1.图纸提供日期:2.图纸提供套:3.图纸特殊保密要求和费用:第五条甲方驻工地代表。
1.甲方驻工地代表及委派人员名单:2.实行社会监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):第六条乙方驻工地代表。
第七条甲方工作。
1.施工场地具备开工条件和完成时间的要求:2.水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:3.施工场地内主要交通干道及其与道路的开通时间和起止地点:4.工程地质和地下管网线资料的提供时间:5.办理证件、批件的名称和完成时间:6.水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:7.会审图纸和设计交底的时间:8.施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:第八条乙方工作。
1.施工图和配套设计名称、完成时间及要求:2.提供计划、报表的名称、时间和份数:3.施工防护工作的要求:4.向甲方代表提供办公和生活设施的要求:5.对施工现场交通和噪音的要求:6.成品保护的要求:7.施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:8.施工场地整洁卫生的要求:第九条进度计划。
1.乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:2.甲方代表批准的时间第十条延期开工。
第十一条暂停施工。
第十二条工期延误。
第十三条工期提前。
第十四条检查和返工。
第十五条工程质量等级。
1.工程质量等级要求的经济支出:2.质量评定仲裁部门名称:第十六条隐蔽工程、中间验收。
中间验收部位和时间:第十七条试车。
第十八条验收和重新检验。
第十九条合同价款的调整。
1.调整的条件:2.调整的方式:第二十条工程预付款。
1.预付工程款总金额:2.预付时间和比例:3.扣回时间和比例:4.甲方不按时付款应承担的违约责任:第二十一条工程量的核实确认。
乙方提交工程量报告的时间和要求:第二十二条工程款支付。
1.工程款支付方式:2.工程款支付金额和时间:3.甲方违约的责任:第二十三条甲方供应材料设备。
甲方供应材料、设备的要求(附清单):第二十四条乙方采购材料设备。
第二十五条设计变更。
第二十六条确定变更价款。
第二十七条竣工验收。
1.乙方提交竣工资料和验收报告的时间:2.乙方提交竣工图的时间和份数:第二十八条竣工结算。
1.结算方式:2.乙方提交结算报告的时间:3.甲方批准结算报告的时间:4.甲方将拨款通知送达经办银行的时间:5.甲方违约的责任:第二十九条保修。
1.保修内容、范围:2.保修期限:3.保修金额和支付方法:4.保修金利率:第三十条争议。
1.争议的解决程序:2.争议解决方式:第三十一条违约。
1.违约的处理:2.违约金的数额:3.损失的计算方法:4.甲方不按时付款的利息率:第三十二条索赔。
第三十三条安全施工。
第三十四条专利技术、特殊工艺和合理化建议。
第三十五条地下障碍和文物。
第三十六条工程分包。
1.分包单位和分包工程内容:2.分包工程价款的结算办法:第三十七条不可抗力。
不可抗力的自然灾害认定标准:第三十八条保险。
第三十九条工程停建或缓建。
第四十条合同生效与终止。
1.合同生效日期:2.合同份数:3.合同副本份数:4.合同副本的分送责任:5.合同书制定费用:合同订立时间:________年____月____日发包方(章):________________________________________法定代表人:____________________委托代理人:____________________承包方(章):________________________________________法定代表人:____________________委托代理人:____________________。