市政燃气管道开挖施工合同范本

合同编号： XXXXXXXXXXXXXXXX 市政燃气管道工程土石方开挖施工合同

工程名称：XXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工

发包方（甲方）：XXXXXXXXXX有限公司

承包方（乙方）：XXXXXXXXXXXXX有限公司

签订地点： XXXXXX市

签订日期：二〇一三年X月

XXXX市政燃气管道土石方开挖施工合同

发包人(甲方)：XXXXXXXXXX有限公司

承包人(乙方)：XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 XXXXXXXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工事项协商一致，订立本合同双方共同遵守。

第一条基本情况

1、工程概况

工程名称：XXXXXXXXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工。

工程地点：XXXXXXXX。

2、工程承包范围及方式

承包范围：XXXXXXXXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工工程长度XXXXX米。承包范围如下：挖沟槽土方、管沟填砂、填方、余方弃置、盖板铺设、砌筑阀门井、管道接驳开挖工作坑及恢复。

承包方式: 以总价包干承包方式，包工包料、包质量、包工期、包安全。

即合同价格包含清单报价内已有的项目，但不包含清单报价以外的项目。

3、合同工期与工程质量

合同工期：以签订施工合同的当天开始计算，XX个日历天。

工程质量标准：合格，执行国家、XX省、XX市现行验收评定标准。

4、合同价款与支付方式

合同总价为人民币XXXXXXXXXXXX元正。（小写：￥XXXXXXXXXX元）

投标文件中的清单报价有效，新增的工作量参考该清单报价中的单价。

支付方式：该项目按照完成进度节点支付相应工程款的80%，竣工验收办理结算后支付至合同造价的95%。设计变更、现场签证在结算时一并支付。

若因乙方在施工中未能达到政府相关部门的要求而导致罚款或扣除押金的，相应损失由乙方承担；若以上用已由甲方代付的，则从工程款中扣除。

特殊情况下如工程2个月未验收的工程，经乙方申请可以按工程进度结算。

乙方提供相应金额且符合招标人所在地税务主管机关要求的发票，否则招标人有权拒绝付款。

第二条施工设备材料

土石方开挖施工所用设备材料（除燃气管道安装提供的设备材料外）均由乙方提供，乙方所用设备材料应符合相应的国家规范标准，甲方有权对乙方所用设备材料进行检查，如发现不合格，甲方有权要求乙方整改，由此所导致的工期延误等责任由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的损失。

第三条双方的责任和义务

1、施工前，乙方必须准备好必需的人力、机械及施工用水电，并采用探测仪器对施工的地段进行必要的探测工作，完成后需提供给甲方一个施工方案，并署名，乙方对提供的施工方案负全部责任。

2、甲方指定非开挖穿越施工的工作坑位置，并给出工作坑的尺寸和日程安排，由乙方安排人员施工。

3、施工中，乙方必须严格按照预定的施工方案施工，以避开原有市政管线，如发生任何的管线破坏，都由乙方承担，并全额赔偿第三方的损失。

4、乙方应保证施工过程中不发生任何质量上的问题及可能会在将来使用中所产生不良影响等。

5、施工中所产生的余方由乙方负责清除干净，由甲方现场管理人员验收。

6、甲方负责协调好管道安装单位与土石方开挖施工单位的关系。

第四条工期约定

1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。

第五条验收

一、工程质量

1、乙方应采用合格的设备以保证施工质量。

2、乙方应按已定施工方案施工，如在土石方开挖过程中发生管道断裂或出现漏气现象，乙方应全额赔偿甲方损失。

3、乙方应负责其所完成的土石方开挖工程通过相应的验收。

第六条违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。

2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙

方每天1000元，作为奖励。

3、由某方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第七条合同组成的文件

1、本合同、工程施工安全合同；

2、投标报价书以及报价清单；

3、施工图纸、标准、规范及有关技术文件；

第八条争议处理方式

在本合同履行过程中，出现任何争议时，双方应通过友好协商的办法解决，协商不成时，任何一方均可向XXXX市人民法院起诉。

第九条附则

1、本合同一式四份，其中甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

2、本合同经双方签字盖章之日起生效，各自履行完义务后自行失效。

3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

发包人（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

日期：日期：

工程施工安全合同

甲方：XXXXXXXXXX有限公司

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、设备、设施和第三方安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

第一条工程项目：XXXXXXXXXXXXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工。第二条施工地址：XXXXXXXX。

第三条甲方安全责任

1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底。

2、甲方应要求乙方制定施工安全措施。

3、甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、甲方指派人员负责与乙方联系安全生产方面的工作。

5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

6、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

第四条乙方安全责任

1、乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏、及造成第三方损害事故承担全部安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：