建设工程拆迁合同模板(常用版)
建设工程拆迁房屋合同范本5篇
建设工程拆迁房屋合同范本5篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方需进行建设工程拆迁，与乙方就拆迁房屋事宜达成一致意见，为明确双方权益，特订立本合同。
一、合同背景为顺利进行城市建设改造，甲方根据有关法律法规和政策规定，需在乙方所在地进行建设工程拆迁。
乙方拥有房屋位于拆迁范围内，同意接受拆迁并签订本合同。
二、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在拆迁过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，确保拆迁工作顺利进行。
三、拆迁范围本次拆迁范围为乙方的房屋及附属设施。
具体拆迁范围详见本合同附件《拆迁范围图》。
四、拆迁补偿1. 甲方将根据有关法律法规和政策规定，对乙方进行货币补偿或房屋置换补偿。
补偿方式和标准详见本合同附件《补偿方案》。
2. 乙方应在规定的期限内完成搬迁，并将房屋及相关权属证明文件交付甲方。
甲方在验收后，按照《补偿方案》支付补偿款或提供置换房屋。
五、拆迁期限本次拆迁工作自合同签订之日起开始，期限为XX个月。
乙方应在规定的期限内完成搬迁，并将房屋交付甲方。
六、甲方责任1. 甲方应依法履行拆迁程序，确保拆迁工作的合法性和公正性。
2. 甲方应按照《补偿方案》支付补偿款或提供置换房屋，并确保补偿款的及时足额支付。
3. 甲方应负责拆除房屋及附属设施，并妥善处理拆迁产生的废弃物。
4. 甲方应负责办理相关手续，确保拆迁工作的顺利进行。
七、乙方责任1. 乙方应积极配合甲方进行拆迁工作，按照规定的期限完成搬迁。
2. 乙方应交付房屋及相关权属证明文件，确保房屋的合法性。
3. 乙方不得在拆迁范围内新建、改建、扩建建筑物或进行装修等不当行为。
4. 乙方应自行处理个人物品，确保安全搬迁。
八、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定的期限支付补偿款或提供置换房屋，应按照未支付金额的一定比例支付违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定的期限完成搬迁，应按照一定标准支付违约金。
3. 若甲、乙双方违反本合同的其它约定，应承担相应的违约责任。
建设工程拆迁合同书范本5篇
建设工程拆迁合同书范本5篇篇1甲方（拆迁人）：____________________乙方（被拆迁人）：____________________根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程规划许可证》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方对乙方房屋进行拆迁补偿事宜达成如下协议：第一条拆迁范围及补偿内容1. 甲方对乙方位于______地址的房屋进行拆迁。
房屋建筑面积为______平方米。
房屋结构为______，附属设施包括______等。
2. 补偿内容如下：（1）房屋补偿费用；（2）搬迁费用；（3）临时安置费用；（4）停业损失补偿；（5）其他相关补偿费用。
具体补偿金额及支付方式详见本合同附件。
第二条拆迁期限及安置方式1. 本合同签订后，乙方应于______日内搬离原住所并完成房屋交接手续。
甲方应在此期间按照约定支付补偿款项。
2. 甲方应按照规划要求进行工程建设，确保工程质量和安全。
乙方拆迁后的安置问题，由甲方协助解决，具体方案另行商定。
第三条双方权利义务1. 甲方应按时支付补偿款项，确保拆迁工程顺利进行。
甲方有权在乙方完成搬迁后进行房屋拆除和土地整理。
2. 乙方应按时搬离房屋并完成交接手续。
乙方应确保房屋内不存在易燃易爆、有毒有害等危险物品。
如因乙方未按时搬迁导致工程延误或安全事故，由乙方承担法律责任。
3. 乙方应配合甲方办理相关权属证书注销手续。
如因乙方原因导致权属证书无法注销，由此产生的法律责任由乙方承担。
4. 双方应共同遵守相关法律法规，严格执行本合同约定的条款。
任何一方不得擅自变更或解除合同。
如需变更或解除合同，应经双方协商一致并书面确认。
第四条违约责任及纠纷解决方式1. 若甲方未按时支付补偿款项，应按日向乙方支付逾期违约金，具体金额按照未支付金额的百分之___计算。
若逾期超过___日，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。
第五条其他约定事项篇2合同编号：[具体编号]甲方（拆迁方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（被拆迁方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需进行建设工程拆迁，与乙方经过友好协商，就本次拆迁事宜达成如下协议：第一条拆迁范围及内容一、甲方根据建设工程的需要，依照相关法律规定，决定对乙方位于[具体地址]的建筑物进行拆迁。
建设工程拆迁房屋合同书范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程拆迁房屋合同书范本拆迁合同甲方（被拆迁方）：身份证号码：联系地址：电话号码：乙方（拆迁方）：联系地址：电话号码：根据有关法律法规的规定，为了实施建设工程需要拆迁您的房屋，甲、乙双方经协商一致达成以下合同：一、拆迁范围1. 地址：2. 房屋面积：3. 所属权属性质：4. 其他附属设施：二、拆迁手续1. 甲方需提供的相关证明文件：（1）房屋所有权证书；（2）身份证明；（3）其他相关证明文件。
2. 乙方需提供的相关证明文件：（1）拆迁许可证；（2）拆迁计划；（3）拆迁补偿方案。
三、拆迁方式1. 拆迁时间：2. 拆迁方式：3. 确认拆迁时，甲、乙双方一并确认房屋内各项设施状况，如有损坏或遗漏需在拆迁合同中注明。
四、拆迁费用1. 甲方拆迁补偿费用：2. 其他费用（如搬迁费、装修费等）：3. 乙方需在拆迁完成后及时支付拆迁费用。
五、违约责任1. 甲、乙双方如有一方未按约定履行义务，应承担相应的违约责任，并支付违约金。
2. 如因不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同，但应及时通知对方并提供相关证明文件。
六、其他约定事项1. 本合同自双方签署之日起生效，至拆迁完成之日止。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：乙方（签字）：日期：日期：以上为拆迁合同书范本，甲、乙双方应本着平等自愿、诚实守信的原则签署拆迁合同，确保双方合法权益不受损害。
如有争议，应遵循相关法律法规解决。
感谢您的合作！篇2建设工程拆迁房屋合同书范本合同编号：___________甲方（出让人）：__________乙方（承租人）：__________根据国家有关法律法规规定，经双方友好协商，就甲方所拥有的建设工程拆迁房屋，由乙方承租使用，共同签订本合同，并共同遵守合同所列条款，以明确双方的权利和义务。
具体内容如下：一、租赁房屋的情况甲方将其拥有的建设工程拆迁房屋，位于__________，面积为__________平方米，建筑结构为__________，层数为__________，现状为__________，用途为__________，由乙方承租使用。
建设工程拆迁合同范文5篇
建设工程拆迁合同范文5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程拆迁合同甲方（建设单位）：_____________乙方（拆迁方）：_____________为了明确双方的权利和义务，根据相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，就拆迁工程进行合作，达成如下协议：一、工程范围1. 甲方承接的工程为:_____________。
（以下简称工程）二、拆迁范围1. 拆迁范围为:_____________。
三、拆迁期限1. 拆迁工程期限为:_____________。
2. 拆迁工程的开始日期为:_____________，截止日期为:_____________。
3. 拆迁过程中如遇特殊情况需要延期，双方共同协商确定。
四、工程款支付1. 甲方应按照工程拆迁合同总金额_____________元按阶段支付。
2. 支付方式：_____________。
五、质量要求1. 拆迁工程过程中，乙方应保证拆迁过程中安全，不影响周边环境和居民生活。
2. 拆迁结束后，乙方应清理好现场，不得留下任何垃圾或建筑物碎片。
六、违约责任1. 在执行过程中，任何一方存在违约行为，应承担相应的法律责任。
2. 如因一方的违约行为导致工程停止或影响进度，应由违约方承担相应的赔偿责任。
七、争议解决1. 双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁解决。
2. 仲裁地点为:_____________。
3. 仲裁语言为:_____________。
4. 本合同在仲裁后仍需履行。
八、其他事项1. 本合同自双方盖章生效，合同的解释权在双方一致同意下归属于甲方。
2. 合同双方签字盖章生效，合同一式两份，双方分别保存。
甲方（建设单位）：乙方（拆迁方）：签字：_______ 签字：_______日期：_______ 日期：_______该合同经双方讨论并商定后签署生效，作为拆迁工程的指导文件。
希望双方能够信守承诺，共同完成拆迁工程。
篇2建设工程拆迁合同范文甲方：____________________（出让方）地址：____________________联系人：____________________电话：____________________乙方：____________________（承购方）地址：____________________联系人：____________________电话：____________________根据《中华人民共和国土地管理法》、《城乡规划法》及相关法律法规的规定，为了保证双方的权益，特订立本合同。
建设工程拆迁房屋合同书样式5篇
建设工程拆迁房屋合同书样式5篇第1篇示例：建设工程拆迁房屋合同书甲方（拆迁单位）：法定代表人（或负责人）：住所地：鉴于甲方需要进行建设工程拆迁，在拆迁过程中需要拆除乙方所居住的房屋，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵守并遵循相关法律法规，维护各自合法权益，共同维护社会和谐稳定。
第一条乙方承诺1.乙方确认自己为合法持有该房屋使用权的合法居民；2.乙方确认该房屋内没有财产、物件未清理；3.乙方确认同意甲方依法拆除其居住的房屋；4.乙方应在规定时间内将自身及家人的私人物品搬离拆迁范围，并保持拆迁区域干净整洁。
第二条甲方责任1.甲方应按照相关法律法规，依法办理工程拆迁手续；2.甲方应妥善处理乙方的房屋，确保拆除过程安全可靠；3.甲方应在拆迁完成后及时与乙方协商合理补偿方案，并履行补偿义务。
第三条补偿协商1.甲、乙双方应友好协商房屋拆迁的相关事宜，包括拆迁时间、拆迁范围以及合理补偿方案；2.双方同意按照相关政策法规，达成补偿协议并签署书面文件；3.如出现纠纷，双方应友好协商解决，若协商不成，可向有关部门申请调解。
第四条其他约定1.本合同自双方签字生效，自甲方开始拆除房屋之日起至拆迁完成前有效；2.因不可抗力导致合同无法履行的，双方应及时通知对方，协商解决；3.未尽事宜，由双方协商一致确定。
第五条合同争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：__________（以下空白）第2篇示例：建设工程拆迁房屋合同书样式甲方（拆迁方）：地址：鉴于甲、乙双方为保障国家利益、保障公民合法权益，经友好协商，就甲方拆迁乙方所持有的房屋达成如下协议：一、房屋拆迁范围：甲方将拆除乙方持有的位于（具体地址）的房屋。
二、拆迁补偿标准：根据当地政府有关规定，甲方将依法按照评估结果向乙方支付拆迁补偿。
三、拆迁时间：双方商定拆迁工作将于（具体时间）开始，折旧工作完成后，甲方将支付补偿款项。
建筑工程征用土地合同书范本5篇
建筑工程征用土地合同书范本5篇篇1甲方（用地单位）：___________________________乙方（土地所有者）：___________________________鉴于甲方需要征用乙方土地用于建筑工程，根据《中华人民共和国土地管理法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就土地征用事宜达成如下协议：一、征用土地基本情况1. 土地位置：___________________________。
2. 土地面积：_______平方米（具体面积以测量为准）。
3. 土地用途：用于建筑工程。
4. 土地补偿费用：甲方按照国家和地方有关土地征收补偿标准支付乙方土地补偿费用。
二、合同双方的权利与义务1. 甲方的权利和义务（1）甲方有权依法征用乙方土地，并按照约定支付土地补偿费用。
（2）甲方应合理规划建筑工程，确保符合国家和地方的规划要求。
（3）甲方负责办理相关手续，包括土地使用权的取得等。
（4）甲方应按照约定完成工程建设计划，并按时交付使用。
2. 乙方的权利和义务（1）乙方有权获得合法的土地补偿费用。
（2）乙方应配合甲方完成土地征用手续，并提供必要的支持。
（3）乙方应确保被征用土地无产权纠纷，无抵押、查封等情况。
（4）乙方有权对甲方的工程建设进行监督，确保其符合相关规定。
三、补偿方式与标准1. 补偿方式：本次土地征用采取货币补偿方式。
2. 补偿标准：按照国家和地方有关土地征收补偿标准执行，具体金额详见附件。
3. 支付方式：甲方应在土地征用手续办理完成后，一次性支付乙方土地补偿费用。
四、工程建设计划及时间安排1. 甲方应在本合同签订后，及时办理相关手续，尽快开工。
2. 工程建设计划应符合国家和地方的规划要求，确保工程顺利进行。
3. 如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任。
五、违约责任及解决方式1. 甲乙双方应严格遵守本合同约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 若因履行本合同发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程拆迁合同样本5篇
建设工程拆迁合同样本5篇篇1甲方（拆迁人）：____________________乙方（被拆迁人）：____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方对乙方进行建设工程拆迁补偿安置事宜达成如下协议：一、合同背景因甲方实施建设工程项目需要，必须对乙方位于__________（详细地址）的建筑物进行拆迁。
为明确双方权利义务，达成拆迁补偿安置协议。
二、拆迁范围及内容本次拆迁范围为乙方的房屋及附属设施，包括__________（详细列举）。
乙方应按照甲方的要求进行拆迁，确保拆迁范围无误。
三、拆迁补偿方式及标准1. 货币补偿：甲方按照乙方被拆迁房屋的市场价值进行货币补偿，具体金额按照评估报告确定。
2. 房屋置换：甲方提供位于__________（详细地址）的置换房屋，确保置换房屋的面积、质量、配套设施等符合约定。
3. 其他补偿：对于因拆迁造成的其他损失，如搬迁费用、临时安置费用等，甲方按照相关规定进行补偿。
四、拆迁期限本次拆迁工作自本协议签订之日起____个月内完成。
乙方应按照甲方的要求，按时搬迁并完成拆迁工作。
五、安置房交付期限甲方应于乙方完成搬迁并验收合格后____个月内交付置换的安置房。
六、产权注销及手续办理1. 乙方应于本协议签订后____日内办理被拆迁房屋的产权注销手续。
2. 甲方负责办理安置房的产权登记手续，确保乙方取得合法的产权证明。
七、违约责任1. 若甲方未能按照本协议约定支付拆迁补偿款或未能按时交付安置房，应按照未履行部分的价值向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按照本协议约定的期限完成搬迁并交付拆迁场地，应按照延期天数向甲方支付违约金。
3. 若因甲方原因导致安置房无法办理产权登记手续，甲方应负责解决并承担相应责任。
八、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
2024年房屋拆迁安置补偿合同常用版(4篇)
2024年房屋拆迁安置补偿合同常用版合同编号：____-CKXZBC-001拆迁安置补偿合同甲方（国有或集体所有单位）：_____________承包人（自然人或企事业单位）：_____________根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房屋拆迁条例》等相关法律法规，为确保甲方顺利进行房屋拆迁和安置工作，双方本着公平、合理、自愿的原则，经友好协商，达成以下协议，并约定如下：第一条拆迁范围1.1 甲方将拆迁范围划定为_____________（具体地点），包括该地点内的全部建筑物、设施等。
1.2 拆迁范围的具体划定以国家规划、城市建设和拆迁方案为准，两方应当遵守国家规定的拆迁标准和程序。
第二条工程费用2.1 甲方应当按照国家拆迁政策和补偿标准，对承包人进行拆迁费用的补偿。
2.2 拆迁费用包括但不限于以下内容：购房款、装修款、临时居住费等，具体金额和支付方式详见《拆迁补偿明细表》。
2.3 甲方应当在签订本合同后的10个工作日内将拆迁费用的款项支付给承包人。
第三条安置标准3.1 对于拆迁对象，甲方应当按照国家相关规定和承包人的真实需求进行安置。
3.2 安置方式包括但不限于以下几种：提供新房、购买新房、提供货币补偿等，具体安置方式和金额详见《拆迁安置明细表》。
3.3 承包人应当根据《拆迁安置明细表》的规定，在指定期限内选择并确认安置方式，并与甲方签订相关协议。
3.4 甲方应当在签订相关协议后的10个工作日内履行相应的安置义务。
第四条签约及履行4.1 双方在共同遵守法律法规的前提下，按照自愿原则签订本合同。
4.2 本合同一式两份，双方各持一份。
4.3 本合同自甲方和乙方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
第五条保密条款5.1 双方在履行本合同过程中可能知悉对方的商业秘密或其他保密信息，应当予以保密。
5.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露、披露或使用对方的保密信息。
5.3 违反本合同的保密条款，违约方应当承担法律责任，并赔偿因此对方所遭受的损失。
建设工程拆迁房屋合同书通用范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书通用范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程拆迁房屋合同书通用范本合同编号：【】甲方（委托方）：______________（单位/姓名）地址：______________ 联系电话：______________乙方（承包方）：______________（单位/姓名）地址：______________ 联系电话：______________甲、乙双方经友好协商，就甲方将其拆迁房屋改造工程委托乙方进行承包施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1.1 建设工程名称：______________1.2 建设工程地址：______________1.3 工程范围及内容：______________1.4 工程造价：______________元人民币（大写：______________）1.5 工程质量要求：按照《建设工程质量验收规范》执行。
二、施工期限2.1 工程开工日期：______________2.2 工程竣工日期：______________2.3 工程施工周期：______________天2.4 工程验收日期：______________三、权利与义务3.1 甲方的权利和义务：3.1.1 提供拆迁房屋改造工程的规划设计图纸及相关资料。
3.1.2 按照约定支付工程款项。
3.1.3 协助乙方办理相关手续。
3.2 乙方的权利和义务：3.2.1 按照设计图纸要求进行施工，保证施工质量符合相关标准。
3.2.2 保证工程按时完成。
3.3 双方应遵守合同约定，信守承诺。
如有违反，按合同约定承担相应法律责任。
四、付款方式4.1 工程款项总额为______________元人民币，分期付款如下：首期款：________________元（工程开工前支付）中期款：________________元（工程完成一定进度后支付）尾款：________________元（工程竣工并验收合格后支付）4.2 工程款项支付方式：______________五、违约责任5.1 若乙方不能按时完成工程，责任全由乙方承担，并支付违约金______________元/天。
建设工程拆迁房屋合同书通用范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书通用范本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（拆迁人）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________乙方（被拆迁人）：___________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________鉴于甲方因建设工程需要拆迁乙方房屋，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就房屋拆迁事宜达成如下协议：第一条合同目的与背景本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程中的房屋拆迁事宜及相关权利义务关系，保障双方合法权益。
双方认可并支持城市建设与发展，愿意共同遵守本合同约定。
第二条拆迁范围及内容1. 甲方因建设工程需要，需拆迁乙方位于__________的房屋及相关附属设施。
具体拆迁范围详见本合同附件一《拆迁范围图》。
2. 乙方应按照甲方的要求，及时搬迁并完成房屋及附属设施的拆除工作。
第三条拆迁补偿与安置方式1. 甲方应按照国家和地方政府的有关规定，对乙方进行合理补偿。
具体补偿标准详见本合同附件二《拆迁补偿标准》。
2. 甲方负责乙方的临时安置，确保乙方在拆迁期间的生活需要。
具体安置方式详见本合同附件三《临时安置方案》。
3. 甲方在建设工程完工后，应按照约定对乙方进行安置。
具体安置方式及时间安排详见本合同附件四《安置方案》。
第四条拆迁期限及搬迁要求1. 本合同生效之日起____日内，乙方应完成搬迁工作并将房屋及附属设施交付甲方拆除。
如因特殊情况需延期搬迁，应提前向甲方提出申请并得到批准。
建设工程拆迁房屋合同书通用版范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书通用版范本5篇第1篇示例：建设工程拆迁房屋合同书通用版范本甲方：（拆迁方）乙方：（被拆迁方）根据《中华人民共和国拆迁条例》以及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方要拆迁乙方房屋，并对此达成以下协议：一、拆迁范围1. 甲方拟拆迁的房屋为乙方位于（拆迁地址）的（被拆迁房屋描述）。
2. 拆迁范围包括房屋本体、附属设施及相关土地。
二、拆迁时间1. 拆迁工作将在双方签署本合同后的（拆迁开始日期）开始进行，拆迁完成日期为（拆迁完成日期）。
2. 甲方应提前通知乙方拆迁工作的具体时间安排。
三、拆迁补偿1. 甲方应当提前向乙方支付拆迁补偿金，包括房屋补偿、临时过渡性安置费、搬迁费等相关费用。
2. 拆迁补偿标准按照政府相关规定执行，双方均应遵循当地政府的补偿标准，不得私自更改或调整。
四、拆迁安置1. 乙方应积极配合甲方进行拆迁工作，必须按照规定时间腾空房屋。
2. 甲方将协助乙方安排临时过渡性安置，确保乙方生活正常进行。
五、违约责任1. 在合同有效期内，任何一方违反合同约定的，应承担相应的法律责任。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行的，双方约定解除合同，并不承担赔偿责任。
六、其他约定1. 合同的解释权归双方所有，合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《建设工程拆迁房屋合同书通用版范本》，请双方仔细阅读并确认后签字盖章生效。
感谢合作！第2篇示例：建设工程拆迁房屋合同书甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）根据《中华人民共和国城乡规划法》、《拆迁管理条例》等相关法律法规，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担XX地区建设工程拆迁房屋的相关事宜达成如下协议：第一条合同标的甲方委托乙方担任本合同下涉及的拆迁房屋的审核、估值、拆除、清理等工作。
第二条项目内容1. 乙方应根据实际情况对拆迁房屋进行勘测，编制详细的拆迁方案，并报送甲方审核确认；2. 乙方应根据勘测情况制定合理的拆除方案，确保拆迁工程的安全、顺利进行；3. 乙方应在拆迁工程期间，保障周边居民的生活安全和正常生产生活秩序，并保持与甲方的及时沟通；4. 乙方应在拆迁完成后，清理拆迁现场及周边环境，确保环境卫生。
建设工程拆迁房屋合同模板5篇
建设工程拆迁房屋合同模板5篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方需进行建设工程拆迁，依据相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就房屋拆迁补偿事宜达成如下协议：第一条合同目的根据城市建设的需要，甲方需对乙方的房屋进行拆迁。
本合同旨在明确双方权益，保障乙方合法权益，确保拆迁工作顺利进行。
第二条拆迁范围及内容1. 甲方需对乙方位于__________（地址）的房屋进行拆迁。
2. 拆迁内容包括房屋主体结构、室内装修、室外设施等。
第三条拆迁期限1. 乙方应于本合同签订后XX日内搬离拆迁房屋。
2. 甲方应在乙方搬离后XX个月内完成拆迁工作。
第四条补偿方式及标准1. 甲方应按照当地相关政策及法规，对乙方进行合理补偿。
2. 补偿方式包括货币补偿和房屋置换补偿两种方式。
具体选择由乙方决定。
3. 货币补偿标准：根据乙方房屋面积、装修等因素，按照当地市场价格进行补偿。
4. 房屋置换补偿标准：甲方提供与乙方原房屋面积相当的新房作为补偿，并负责办理相关产权手续。
第五条拆迁费用支付1. 在乙方搬离拆迁房屋并办理完毕相关手续后，甲方应在XX日内支付补偿款项。
2. 若采用房屋置换方式补偿，甲方应在乙方搬入新房后XX日内办理完毕产权手续。
第六条双方权利义务1. 甲方有权进行拆迁工作，并应按照合同约定支付补偿款项。
2. 乙方有权获得合理补偿，并应按时搬离拆迁房屋。
3. 乙方应配合甲方进行拆迁工作，不得干扰、阻碍拆迁工作的正常进行。
4. 双方应共同保护拆迁现场的安全，防止事故发生。
第七条违约责任1. 若甲方未按合同约定支付补偿款项，乙方有权要求甲方支付违约金并承担由此造成的损失。
2. 若乙方未按合同约定搬离拆迁房屋，甲方有权要求乙方承担违约责任并承担由此产生的损失。
3. 若因甲方原因导致拆迁工作延误，造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。
第八条争议解决方式若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程拆迁合同范文6篇
建设工程拆迁合同范文6篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方对乙方建筑物进行拆迁事宜达成如下协议：一、拆迁范围及内容甲方因建设工程需要，需拆除乙方位于__________（地址）的建筑物。
具体拆迁范围包括：__________（请根据实际情况填写）。
甲方将按照国家和地方有关建设工程拆迁的法律、法规和政策，对乙方进行补偿和安置。
二、拆迁补偿与安置1. 甲方将按照国家和地方有关建设工程拆迁补偿标准，对乙方进行货币补偿或产权置换。
具体补偿金额或置换房产将由甲乙双方根据实际情况商定，并列入本合同附件。
2. 乙方在签订本合同后，应按照甲方的要求，及时办理相关手续并移交被拆迁建筑物。
甲方将在乙方完成移交手续后，按照约定支付补偿款项或交付置换房产。
三、拆迁期限本合同自签订之日起生效，乙方应在甲方规定的期限内完成搬迁。
具体搬迁期限由甲乙双方商定，并列入本合同附件。
四、双方责任与义务1. 甲方应确保拆迁工作的安全进行，遵守国家和地方有关建设工程安全生产的规定，制定并落实安全措施，防止事故发生。
2. 乙方应积极配合甲方进行拆迁工作，按照甲方的要求及时搬迁，并确保搬迁过程中的人身和财产安全。
3. 甲乙双方应共同遵守国家和地方有关建设工程拆迁的法律、法规和政策，维护双方的合法权益。
五、违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定支付补偿款项或交付置换房产，应承担违约责任，并按照国家和地方有关规定支付违约金。
2. 若乙方未能按照本合同约定完成搬迁，应承担违约责任，并按照甲方遭受的实际损失进行赔偿。
3. 若因甲方原因导致拆迁工作未能按时完成，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程拆迁房屋合同书通用版范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书通用版范本5篇篇1甲方（拆迁方）：__________乙方（被拆迁方）：__________鉴于甲方需进行建设工程，需拆迁乙方房屋，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方就房屋拆迁事宜达成如下协议：一、拆迁物及拆迁范围1. 甲方对乙方位于__________的房屋进行拆迁。
2. 拆迁范围包括房屋本身、附属设施以及与房屋相关的土地使用权等。
二、拆迁补偿与安置1. 甲方应按照国家和地方有关法律法规的规定，对乙方进行合理补偿。
补偿方式包括货币补偿和房屋置换补偿。
具体补偿金额和补偿方式由双方协商确定。
2. 甲方负责乙方的临时安置，提供临时住房或者按照有关规定支付临时安置费用。
3. 乙方应积极配合甲方进行拆迁工作，并按照约定的时间和条件搬离拆迁房屋。
三、拆迁时间与进度安排1. 甲方应在合同生效后，按照国家和地方有关规定，及时向乙方发出拆迁通知。
2. 乙方应在收到拆迁通知后，按照约定的时间完成搬迁。
3. 甲方应确保拆迁工作按照预定的进度进行，尽量减少对乙方的影响。
四、双方责任与义务1. 甲方应确保拆迁工作的合法性和安全性，对拆迁过程中可能产生的损失承担赔偿责任。
2. 乙方应确保房屋权属清晰，无争议。
如因乙方原因导致房屋拆迁纠纷，乙方应承担相应责任。
3. 甲乙双方应共同遵守本合同各项条款，如有违约，应承担违约责任。
五、争议解决方式1. 甲乙双方因本合同产生争议，应友好协商解决。
协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决过程中，双方应遵守相关法律法规，维护社会秩序和公共利益。
六、其他事项1. 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同的修改和解除，必须经甲乙双方协商一致，并书面确认。
4. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。
如有任何疑问，双方应共同协商解决。
5. 本合同所涉及到的相关法律法规和政策如有变动，双方应按照新的法律法规和政策执行本合同。
建设工程拆迁合同模板7篇
建设工程拆迁合同模板7篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方因建设工程需要，依据相关法律法规，对乙方所居住的房屋进行拆迁，经双方友好协商，达成如下协议：一、拆迁范围及内容1. 甲方因建设工程需要，需在乙方所在地进行拆迁。
具体拆迁范围详见附件一《拆迁范围图》。
2. 乙方应按照甲方的要求，对拆迁范围内的建筑物、构筑物、附属设施等进行拆迁，并清理现场。
二、拆迁补偿1. 甲方应按照有关法律法规的规定，对乙方因拆迁造成的损失进行合理补偿。
补偿方式包括但不限于货币补偿、房屋置换等。
具体补偿标准详见附件二《拆迁补偿标准》。
2. 甲方应在乙方完成拆迁并验收合格后，按照约定支付补偿款项。
三、拆迁期限1. 乙方应在甲方发出拆迁通知之日起XX日内完成拆迁工作。
2. 若因不可抗力因素导致拆迁工作无法按时完成，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。
双方可协商适当延长拆迁期限。
四、甲方责任1. 甲方应确保拆迁工作的合法性，遵守相关法律法规的规定。
2. 甲方应按照约定支付补偿款项，确保乙方的合法权益。
3. 甲方应负责监督拆迁工作，确保拆迁工作的顺利进行。
五、乙方责任1. 乙方应确保拆迁范围内的建筑物、构筑物、附属设施等权属清晰，无争议。
2. 乙方应按照甲方的要求，按时完成拆迁工作，并清理现场。
3. 乙方应确保拆迁工作符合相关法律法规的规定，不得擅自扩大拆迁范围或损坏未列入拆迁范围的建筑物、构筑物、附属设施等。
六、违约责任1. 若甲方未按照约定支付补偿款项，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
逾期违约金按照未支付金额的XX%计算。
若甲方逾期超过XX 个月仍未支付补偿款项，乙方有权解除合同。
2. 若乙方未完成拆迁工作，应按照未完成的拆迁工作量向甲方支付违约金。
违约金的具体数额由双方协商确定。
若乙方未完成拆迁工作给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决方式篇2甲方（拆迁方）：____________________乙方（被拆迁方）：____________________鉴于甲方需要进行建设工程，需拆迁乙方房屋及相关设施，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》等有关法律法规，为保障双方权益，明确拆迁事宜的条款内容，达成以下条款共识。
建筑工程拆迁范本
建筑工程拆迁范本本文根据建筑工程拆迁的相关要求和流程，提供了一份拆迁范本，以供参考。
请注意，具体拆迁文件需要根据实际情况进行调整和修改，以确保其准确性和合法性。
拆迁合同甲方：（拆迁人/拆迁单位的名称）乙方：（拆迁对象/被拆迁人的名称）背景及目的为了推进建筑工程的正常进行，甲方拟对乙方的相关建筑物进行拆迁，特制定本合同。
一、拆迁范围1. 根据相关规划和要求，甲方有权对乙方的以下建筑进行拆迁：（列举具体建筑物的名称和地址）2. 拆迁范围包括上述建筑物的全部或部分（具体明确拆除的部分），附属设施以及与之相关的土地。
二、拆迁程序1. 甲方负责向政府相关部门报备并办理相关手续，确保拆迁程序的合法性。
2. 甲方将提前通知乙方有关拆迁的具体时间、地点和方式，并与乙方协商拆迁过程中涉及的问题。
三、拆迁补偿1. 甲方将按照国家和地方相关法规以及相关政策规定（可根据具体地区政策进行修改和调整）对乙方进行拆迁补偿。
2. 拆迁补偿包括但不限于以下内容：（根据实际情况增加或修改补偿内容）- 房屋补偿：乙方将获得相当于被拆迁建筑物市场价值的补偿，具体金额将根据评估结果确定。
- 搬迁费用：甲方将负责支付乙方搬迁过程中的各项费用，包括但不限于搬家费、暂住费等。
- 动产、设备和其他附属物品的补偿：乙方可根据实际情况对相关物品进行评估和补偿。
3. 乙方同意，收到拆迁补偿的金额即视为对拆迁结果的满意，并将不再提出任何其他要求或索赔。
四、附加条款1. 双方同意在拆迁过程中保持沟通畅通，共同解决相关问题。
2. 甲方将承担拆迁过程中可能产生的损失和意外事故的责任，以保证乙方的权益。
3. 本合同一经双方签字盖章生效，并成为双方之间的法律文件。
五、争议解决与生效1. 本合同的履行、解释和争议解决适用中华人民共和国的相关法律法规。
2. 如发生任何争议，双方应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
建设工程拆迁合同书范本5篇
建设工程拆迁合同书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程拆迁合同书范本甲方（拆迁企业/单位）：__________（单位名称）__________（法定代表人姓名）__________（联系地址）__________（联系电话）乙方（被拆迁单位/个人）：__________（单位名称/个人姓名）__________（联系地址）__________（联系电话）经双方友好协商，就甲方拆迁乙方所在建筑的相关事宜，达成如下协议：一、范围和地点1.甲方将拆迁乙方所在位置的建筑物，包括房屋、围墙、附属设施等全部拆除清理；2.拆迁地点位于_______（具体位置），面积约_______（平方米）。
二、拆迁时间1.双方约定拆迁工作将于__________年______月______日开始，至__________年______月______日结束；2.拆迁过程中，甲方将尽量减少对乙方日常生活和工作的干扰，确保安全和保障人身财产安全。
三、拆迁费用1.双方约定，甲方将支付给乙方拆迁补偿费用_______元；2.拆迁费用的支付方式为______________________。
四、拆迁后续处理1.拆迁完成后，乙方需及时搬离拆迁地点，避免对拆迁工作造成影响；2.拆迁后，乙方对甲方拆迁工作是否符合约定有异议的，可向当地有关部门投诉，甲方将按法律规定处理。
五、其他约定1.甲、乙双方在拆迁过程中应相互配合，保持联系畅通，及时解决遇到的问题；2.如出现不可抗力因素影响拆迁进度，双方应友好协商，协商不成，按法律规定处理；3.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______日期：__________（本合同一式两份，双方签字生效）签字：____________ 签字：____________上述拆迁合同书范本仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。
在签订合同时，甲、乙双方应认真核对合同内容，明确各自权利和义务，确保双方合法权益不受损害。
建设工程拆迁房屋合同模板
建设工程拆迁房屋合同模板甲方（拆迁方）：________ 乙方（拆迁地房屋持有人）：________根据《城市建设规划法》的相关规定，为了推动城市建设和改善城市居民生活环境，经过甲乙双方的协商一致，特签订本合同，共同遵守以下条款：一、拆迁范围及标的甲方将对乙方名下的位于________（具体地址），占地面积约______平方米，建筑面积约_______平方米的房产进行拆迁。
拆迁房屋的具体拆迁范围、拆迁标的及相关规定详见《拆迁方案》，《拆迁方案》系本合同不可分割的组成部分。
二、拆迁费用和补偿1. 甲方应按照《拆迁方案》的规定，依法支付乙方房屋的拆迁费用和补偿金。
拆迁费用包括但不限于拆迁费、搬迁费、过渡费、补偿金等。
具体数额详见《拆迁方案》。
2. 乙方应按照国家法律规定，提供真实有效的房产证明、房屋权属证明、身份证明等相关证明文件，配合甲方进行拆迁评估及办理相关手续。
3. 拆迁费用和补偿金应在立即履行本合同时一次性支付给乙方，乙方不得拖延或拒绝接受支付。
如有任何争议，甲乙双方同意通过协商解决，如协商不成，可向相关部门申请调解或仲裁。
三、拆迁工作安排1. 甲方应提前通知乙方相关拆迁时间、程序和要求，并经乙方确认后进行拆迁工作。
在拆迁过程中，甲方应合理安排施工时间，减少对乙方生活和工作的影响。
2. 乙方应在收到通知后及时清理相关物品，确保能够正常进行拆迁工作。
如乙方未履行清理义务导致拆迁工作无法进行，甲方有权采取相应措施强制进行拆迁。
四、安全保障1. 甲方在进行拆迁工作时，应遵守相关安全规定，确保拆迁过程中不发生安全事故。
2. 乙方应在拆迁过程中遵守甲方的安全规定，配合甲方进行安全措施的落实。
如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应的责任。
五、违约责任1. 甲方如未按照本合同和《拆迁方案》规定支付拆迁费用和补偿金，应承担违约责任，双倍补偿乙方拆迁费用和补偿金的数额。
2. 乙方如未能按照本合同和《拆迁方案》规定提供相关证明文件或配合拆迁工作，应承担相应违约责任。
建设工程拆迁房屋合同书通用范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书通用范本5篇篇1建设工程拆迁房屋合同书甲方：（委托人）地址：（详细地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）乙方：（承包人）地址：（详细地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）根据《合同法》的相关规定，甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方拆除建设工程拆迁房屋事宜，达成如下合同：一、合同内容1.1 甲方要求乙方拆除位置：（详细地址），包括XX平方米房屋。
1.2 乙方应按照有关规定进行拆迁工程，保证施工质量和工期。
二、工程要求2.1 拆迁房屋应注意安全，确保周边无人员伤亡和财产损失。
2.2 拆迁过程中应注意环境保护，保证周边环境整洁。
2.3 拆除房屋后，应清理现场，将残余材料、垃圾等妥善处理。
三、合同期限3.1 拆迁工程开始时间为（具体时间），完工时间为（具体时间）。
四、合同价款4.1 甲方应向乙方支付拆迁工程款项：人民币（具体数额）元。
4.2 甲、乙双方一次性结算款项，不允许拖欠。
五、违约责任5.1 乙方如未按照合同要求完成拆迁工程，甲方有权要求其承担违约责任。
5.2 甲方如未按时支付款项，应根据合同约定支付违约金。
六、其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：附件：（拆迁图纸、相关资料等）篇2建设工程拆迁房屋合同书甲方（拆迁单位）：______________乙方（被拆迁户）：______________为了明确双方的权利和义务，依据相关法律法规，经双方协商，达成如下拆迁房屋合同：第一条房屋基本情况甲方拆迁单位将对乙方被拆迁的房屋（以下简称拆迁房屋）进行拆除，拆迁范围为______________。
拆迁房屋的具体地址为______________，面积为______________，房屋结构为______________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程拆迁合同模板(常用版)
Construction project demolition contract template (common ve rsion)
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
合同编号：XX-2020-01
建设工程拆迁合同模板(常用版)
前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，
便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
订立合同双方：
建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；
拆迁户（单位）：＿＿＿＿市（县）＿＿＿＿区（镇）
＿＿＿＿街（路）＿＿＿＿号房主（代表人）＿＿＿＿，以下简称乙方。
根据＿＿＿＿建筑安装工程的建设需要，经规划部门和
拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。
为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有＿＿＿＿结构的住房
＿＿幢＿＿间，共＿＿平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。
甲方负责于＿＿年＿＿月＿＿日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，
一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）＿＿平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。
第二条乙方应于＿＿年＿＿月＿＿日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后＿＿日内一次付给乙方搬迁费＿＿元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：
1.乙方自行找房周转，每人每月补助＿＿元；
2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助＿＿元；
3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。
简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助＿＿元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
第四条甲方安置乙方的住房位于＿＿，共＿＿套＿＿间，＿＿层＿＿号，配有＿＿等装备。
第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）＿＿等＿＿人一致签字同意＿＿作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其它文件上签字。
甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人＿＿领取。
甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等，一律不负责任。
第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的＿＿％向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付＿＿元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付＿＿元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金＿＿元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。
乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。
第七条其它：＿＿＿＿。
本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。
合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。
补充规定与本合同具有同等效力。
合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿市（县）房地产管理局、建设银行、建委、计委＿＿等单位各留存一份。
建设单位（甲方）：＿＿＿＿（公章）
地址：＿＿＿＿
代表人：＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿
银行帐户：＿＿＿＿
拆迁户（乙方）代表人：＿＿＿＿（盖章）
家庭18岁以上成员：＿＿＿＿（盖章或签名）
地址：＿＿＿＿
（乙方如系单位，则应有单位公章、地址、代表人、电话、银行帐户）
＿＿年＿＿月＿＿日订
-------- Designed By JinTai College ---------。