临时设施施工合同
工程临时设施分包合同
工程临时设施分包合同甲方（业主）：________乙方（分包商）：________鉴于甲方为_______工程项目的业主，现需委托乙方提供临时设施建设服务，双方本着平等自愿、诚信互利的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在_______工程项目中关于临时设施建设的权利与义务，以确保工程的顺利实施和质量要求。
二、合同范围本合同包括但不限于以下临时设施的建设和管理：1. 施工现场围挡、安全标识及警示设施；2. 临时道路、桥梁及交通指示设施；3. 施工用电、水的供应设施；4. 临时办公、生活区的建设和管理；5. 其他双方约定的临时设施。
三、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、质量标准乙方必须按照国家及行业相关标准和规范，以及甲方提供的技术要求，保证临时设施的质量满足工程需求。
五、费用支付1. 合同总价为人民币____元；2. 付款方式：____；3. 结算方式：____。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成临时设施建设任务，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失；2. 如甲方未能按约定支付费用，应向乙方支付违约金。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同未尽事宜，由双方协商补充；3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年____月____日以上合同范本仅供参考，实际签订合同时应根据实际情况和项目需求进行调整。
在签订合同前，建议双方详细阅读合同条款，必要时可咨询法律专业人士，以确保合同的合法性和有效性。
在实际操作中，工程临时设施分包合同应当注意以下几点：合同的内容要全面，涵盖所有可能影响工程质量和进度的因素；合同的条款要明确，避免因含糊不清导致日后的纠纷；合同的执行要有监督，确保各项条款得到有效落实。
施工现场临设施工合同
施工现场临时施工合同是指在建设施工现场，为完成部分或全部施工任务，施工方与施工场地提供方之间签订的、具有法律效力的、明确双方权利和义务的协议。
本文将为您详细介绍施工现场临时施工合同的主要内容，以供参考。
一、合同主体1. 施工方：指具有相应资质、承担施工现场临时施工任务的单位或个人。
2. 施工场地提供方：指提供施工现场给施工方进行临时施工的单位或个人。
二、合同标的1. 施工内容：具体包括施工方在施工现场所进行的临时施工任务，如搭建临时设施、铺设临时道路、提供临时用水用电等。
2. 施工场地：具体指明施工场地提供方提供的施工地点，包括地理位置、面积、出入口等。
三、合同期限1. 施工期限：明确施工方在施工现场进行临时施工的起止时间。
2. 合同续约：双方可约定在合同到期后，如施工方需继续进行临时施工，可按照本合同约定的条件进行续约。
四、合同价格1. 价格条款：明确施工方应按照合同约定的价格支付给施工场地提供方。
2. 价格调整：双方可约定在合同执行过程中，如遇市场价格波动较大，可按照约定的方法进行价格调整。
五、施工质量1. 施工标准：施工方应按照国家和地方的相关规定、标准进行施工，确保施工质量。
2. 质量验收：施工场地提供方有权对施工方的施工质量进行验收，如验收不合格，施工方应按照要求进行整改。
六、安全生产1. 安全生产责任：施工方应承担施工现场的安全生产责任，确保施工现场的安全。
2. 安全生产措施：施工方应制定并落实施工现场的安全生产措施，如施工现场的防火、防爆、防尘、防毒、防震等。
七、违约责任1. 施工方违约：如施工方未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，向施工场地提供方支付违约金。
2. 施工场地提供方违约：如施工场地提供方未按照合同约定提供施工场地，应承担违约责任，向施工方支付违约金。
八、争议解决1. 双方在签订合同时，应明确约定争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
2. 双方应按照约定的事项和程序解决争议，如协商不成，可向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
关于修建临时设施费用承担的约定
关于修建临时设施费用承担的约定摘要：一、临时设施费用承担的约定背景二、临时设施的定义和范围三、费用承担方和承担原则四、费用结算方式和时间五、合同双方的权益保障六、违约责任和争议解决正文：关于修建临时设施费用承担的约定随着城市建设的不断发展，临时设施的修建和使用越来越普遍。
为了明确各方的权利和义务，确保临时设施的顺利修建和使用，本文就关于修建临时设施费用承担的约定进行详细阐述。
一、临时设施费用承担的约定背景临时设施费用承担的约定是在建设项目过程中，为了解决临时设施修建和使用过程中产生的费用问题，明确各方的权利和义务，确保项目顺利进行而签订的合同。
二、临时设施的定义和范围临时设施是指在建设项目施工过程中，为满足施工需求而临时建设的设施，包括但不限于临时道路、临时桥梁、临时排水设施等。
三、费用承担方和承担原则根据我国相关法律法规规定，临时设施费用承担原则为“谁受益，谁承担”。
即在临时设施修建和使用过程中产生的费用，应由项目施工方承担。
同时，项目施工方有权向建设方追偿因建设方原因导致的临时设施费用增加部分。
四、费用结算方式和时间临时设施费用结算方式为一次性支付。
项目施工方应在临时设施修建完成并通过验收后，按照合同约定的金额和支付方式向建设方支付费用。
五、合同双方的权益保障在签订临时设施费用承担合同时，双方应充分了解和遵守我国相关法律法规，确保合同内容的合法性和有效性。
合同双方应严格履行合同约定的义务，保障双方的合法权益。
六、违约责任和争议解决若合同双方因临时设施费用承担问题发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
同时，违约方应按照合同约定承担相应的违约责任。
总之，关于修建临时设施费用承担的约定对于确保项目顺利进行和维护各方的合法权益具有重要意义。
临时设施施工合同范本
临时设施施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行临时设施施工的相关事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括（但不限于）临时道路、围挡、临时水电安装、临时办公室及仓库搭建等。
第二条合同价款2.1 本合同采用固定总价方式，总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______。
2.2 除非发生本合同约定的变更事项，否则合同价款不再调整。
第三条支付方式3.1 合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。
3.2 工程完工并经甲方验收合格后_______日内，甲方支付乙方剩余的合同总价款。
第四条施工期限4.1 乙方应自合同签订之日起_______日内完成施工。
4.2 如因不可抗力等原因导致施工延期，乙方可提出书面延期申请，甲乙双方协商确定延期时间。
第五条质量标准5.1 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
5.2 工程完工后，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。
第六条变更与解除6.1 在施工过程中，如甲方提出变更要求，甲乙双方应签订书面变更协议，明确变更内容、价款及工期调整等事项。
6.2 在合同履行过程中，如发生不可抗力等原因导致合同无法继续履行，甲乙双方均有权解除合同。
第七条违约责任7.1 乙方未能按期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。
7.2 甲方未能按期支付合同价款，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项的_______%作为违约金。
第八条争议解决8.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
水利水电工程施工合同技术条款临时设施
水利水电工程施工合同技术条款临时设施1施工交通(1)承包人应按合同规定负责修建从指定的场外公共道路至施工区的施工干线公路以及至各施工点的全部临时道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)和停车场，并在合同实施期间负责管理、维修和养护道路，以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。
(2)承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施，进行洒水除尘，将施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。
(3)承包人修建道路不应危害邻近道路两侧的农田和民舍，维护好道路两侧的开挖和填筑边坡。
(4)本合同承包人负责修建的施工道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)和停车场，应免费提供发包人和监理人使用，其他承包人需要使用时，应按本合同《通用合同条款》第5．12款的规定办理。
2 施工供电(1)承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人指定的主降压变电站输出端至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。
(2)除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第5．12款规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供用电方便。
(3)承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电，配备一定容量的事故备用电源，除发包人指定的降压变电站发生的电网停电事故外，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。
3施工供水(1)除合同另有规定外，承包人应负责提供本工程施工和生活用水，水质应符合《混凝土拌和用水标准》)JOJ63—89的规定，承包人应按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。
(2)除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第5．12款的规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便。
(3)承包人应向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向办公地点和生活区的引水管路架设及其设备的提供、安装和维修等。
2024年临时设施板房施工合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年临时设施板房施工合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同术语定义2. 工程内容与范围2.1 工程概述2.2 施工地点2.3 施工期限2.4 施工质量标准3. 合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 最终付款3.5 价格调整4. 施工要求与流程4.1 施工准备4.2 施工计划4.3 施工材料4.4 施工安全4.5 施工变更5. 乙方责任与义务5.1 施工质量5.2 施工进度5.3 施工安全5.4 材料供应5.5 配合甲方验收6. 甲方责任与义务6.1 施工场地准备6.2 施工条件保障6.3 付款及验收6.4 配合乙方施工6.5 法律合规7. 违约责任7.1 甲方违约7.2 乙方违约7.3 违约赔偿8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径9. 合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更9.3 合同终止9.4 合同解除10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约保密11. 合同的附件11.1 附件一：工程设计图纸11.2 附件二：施工方案11.3 附件三：材料规格及要求11.4 附件四：付款凭证11.5 附件五：验收标准12. 合同的签署与备案12.1 签署时间12.2 签署地点12.3 备案手续13. 其他约定13.1 双方的其他约定13.2 合同的补充协议14. 合同的争议解决法院14.1 争议解决法院14.2 法院管辖权第一部分：合同如下：1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：（甲方全称），注册地址：（甲方注册地址）。
1.2 乙方名称及地址乙方全称：（乙方全称），注册地址：（乙方注册地址）。
1.3 合同术语定义（此处列出合同中使用的专业术语及其定义，确保双方对术语的理解一致。
施工临时设施清工合同
施工临时设施清工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国管理条》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工临时设施清工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：施工临时设施清工工程1.2 工程地点：甲方指定的施工临时设施区域1.3 工程内容：乙方负责对甲方的施工临时设施进行清理、整理、拆除等工作，并将清理后的场地恢复至甲方满意的状态。
二、承建方式2.1 乙方采用包清工的方式承建本工程，即乙方负责完成本工程的所有工作，包括但不限于清理、整理、拆除等工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的清理、整理、拆除等工作，并保证工程质量符合甲方的要求。
三、材料和设备3.1 乙方应自行负责所有施工所需的材料和设备的采购、租赁、运输、保管等工作，并承担相关费用。
3.2 乙方应保证所采购的材料和设备的质量符合甲方的要求，并承担因质量问题而产生的所有费用和责任。
四、工程进度和付款4.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成本工程的清理、整理、拆除等工作。
4.2 甲方应按照乙方完成的工作量，按时支付相应的工程款项。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定的时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期天数×工程总价×1%。
5.2 乙方所提供的材料和设备不符合甲方要求，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日终止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（发包方）：乙方（承包方）：签订日期：____年____月____日。
施工临时设施租赁合同
3.服务内容：甲方负责标的物的运输、安装、维价格：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元
2.支付方式：现金/转账/汇票
3.支付条件：
a.乙方在合同签订后__个工作日内向甲方支付合同总金额的__%作为定金；
1.保密条款：
a.双方在合同执行过程中所获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密。
b.保密义务不适用于依法应当公开的信息，以及双方在获取信息前已知的公开信息。
2.知识产权归属：
a.任何一方在合同履行过程中产生的知识产权，归其原创方所有。
b.双方应尊重对方的知识产权，不得非法使用或侵犯对方的知识产权。
3.甲方应在租赁期间负责标的物的维修、保养工作，确保标的物处于良好使用状态。
4.甲方在租赁期满或合同解除后，应按约定时间将标的物拆卸并撤离乙方指定地点。
乙方的权利与义务：
1.乙方有权按照合同约定使用甲方提供的标的物。
2.乙方应按约定的时间和方式支付租赁费用。
3.乙方应合理使用标的物，不得私自拆卸、改造或转租。
七、合同或协议生效、变更与解除条款
1.生效条件：
a.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
b.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.变更：
a.任何一方要求变更合同内容，应提出书面变更请求，经双方协商一致后方可变更。
b.变更后的合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3.解除：
a.双方同意解除合同时，应签订书面解除协议，明确解除日期及双方的权利义务。
b.合同解除后，双方应按解除协议的约定履行各自的责任。
4.通知期限：
房地产土地开发临时设施建造合同5篇
房地产土地开发临时设施建造合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要进行房地产土地开发，需搭建临时设施以完成前期工作，现甲方决定委托乙方进行搭建，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况2. 工程地点：具体地址根据甲方提供的位置确定。
3. 承包范围：包括临时设施的设计、材料采购、施工搭建、验收及后期维护等。
二、合同工期1. 乙方应在合同签订后XX日内完成临时设施的搭建工作。
2. 如因甲方原因导致工程延期，乙方有权提出相应补偿要求。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币大写：______元整（小写：￥______元）。
该款项已包含设计费、材料费、施工费、维护费等所有费用。
2. 甲方在合同签订后XX日内支付工程总价款的XX%作为预付款。
3. 临时设施搭建完成并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。
4. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权拒绝支付款项。
四、技术标准与要求1. 临时设施应满足国家有关安全标准和规范的要求。
2. 乙方应按照甲方的设计要求进行搭建，确保设施的质量和安全。
3. 临时设施的搭建应考虑到环保、节能等方面的要求。
五、质量保证与维护1. 乙方应对其搭建的临时设施质量负责，保证使用期限不少于XX 个月。
2. 临时设施使用期间，乙方应负责维护，确保设施的正常使用。
3. 如发生质量问题，乙方应在接到通知后XX小时内响应并进行维修。
六、双方责任与义务1. 甲方应提供详细的工程要求和施工图纸，确保施工现场的通电、通水等基本条件。
2. 乙方应按时按质完成工程任务，确保临时设施的安全性和稳定性。
3. 甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量。
4. 双方应共同遵守合同约定，确保合同的顺利履行。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权停止施工，并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成工程任务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
工程临时设施合同
工程临时设施合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就__________工程项目的实施达成如下协议，特订立本合同：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方关于__________工程项目临时设施的建设、使用、管理和维护的权利义务，以促进项目的顺利实施。
二、临时设施的范围与标准1. 临时设施包括但不限于临时办公室、员工宿舍、仓库、食堂、卫生设施、施工道路及其他为满足项目需求而建设的临时性建筑物和设施。
2. 所有临时设施应符合国家及地方相关安全规范，并满足环境保护要求，确保工作人员的安全与健康。
三、建设与交付1. 乙方负责根据甲方提供的技术资料和要求，完成临时设施的设计、建设及验收工作。
2. 临时设施的建设应在约定的时间内完成，并经甲方验收合格后交付使用。
四、费用与支付1. 临时设施的建设费用由乙方承担，具体费用根据实际建设情况另行结算。
2. 甲方应按合同约定向乙方支付相应的费用，支付方式和时间由双方协商确定。
五、使用与维护1. 临时设施的使用期限自交付之日起至项目竣工验收合格之日止。
在此期间，甲方享有使用权，乙方负责日常维护和管理。
2. 如因不可抗力导致临时设施损坏，乙方应及时修复，费用由甲方承担；非不可抗力因素导致的损坏，维修费用由责任方承担。
六、违约责任若一方违反本合同任何条款，应承担违约责任，赔偿对方因此受到的损失。
七、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
八、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
临时设施分包合同8篇
临时设施分包合同8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方临时设施分包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：本工程包括现场临时设施的施工、维护和管理等。
具体包括办公用房、宿舍、仓库、道路、围墙等设施的建造和拆除。
二、工程期限本工程自合同签订之日起开始，至工程完工并验收合格之日止。
具体工期按照甲方要求进行，乙方需确保在规定时间内完成。
三、工程价格及支付方式1. 工程价格：本工程总价为人民币_________元（大写：_________________________元整）。
具体价格按照合同附件的工程量清单及单价确定。
2. 支付方式：甲方在乙方完成约定工程量并经验收合格后，按照合同约定支付工程款。
具体支付方式和时间按照合同附件的支付条款执行。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程完工后进行验收，验收标准按照合同约定的标准和国家相关规范执行。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复，并承担因此造成的延误工期等损失。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工，保持现场整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，乙方应承担相应责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
临时设施分包合同6篇
临时设施分包合同6篇篇1临时设施分包合同一、甲方（甲方名称）及联系方式二、乙方（乙方名称）及联系方式鉴于1. 甲方经（施工项目名称）项目经理授权，有权与承包商签订相关合同；2. 乙方具有丰富的临时设施分包经验和专业能力，具备为项目提供临时设施的资质和能力；3. 经甲、乙双方友好协商，就临时设施分包相关事宜达成一致意见，特订立本合同。
三、合同内容1. 项目名称甲方委托乙方承担（施工项目名称）项目的临时设施分包服务。
2. 合同期限本合同自双方盖章生效之日起生效，至（合同结束日期）止。
3. 临时设施内容乙方应按照甲方要求，提供项目所需的临时设施，包括但不限于施工临时办公室、施工现场临时厕所、施工水电设备等。
4. 服务范围乙方应按照甲方要求，确保临时设施的质量、安全和环保，保障施工现场工作正常进行。
5. 付款方式甲方应按照本合同约定的价格和付款方式，按时向乙方支付临时设施分包费用，共计人民币（金额）。
6. 违约责任如任何一方未按本合同的约定履行义务，应承担相应的违约责任，给对方造成损失的，应赔偿损失。
7. 变更和解除本合同的任何变更或解除，须经双方书面协商一致，并签订书面协议。
8. 其他约定本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并加盖公章生效。
四、合同生效本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：篇2临时设施分包合同一、甲方：__________（以下简称甲方）联系地址：__________法定代表人：__________电话：__________二、乙方：__________（以下简称乙方）联系地址：__________法定代表人：__________电话：__________鉴于，甲方为______（以下简称项目）项目开展施工工作，需要设立临时设施，并与乙方合作进行分包施工。
为明确双方权利义务，保证项目进展顺利进行，特订立本合同。
场地准备及临时设施合同5篇
场地准备及临时设施合同5篇篇1甲方（场地使用方）：_________________[公司名称]乙方（场地提供方）：_________________[公司名称]鉴于甲方需要乙方的场地用于特定的活动准备和临时设施建设，双方本着平等、自愿、公平的原则，经过友好协商，特订立本合同。
一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在场地准备及临时设施建设过程中的权利和义务，确保双方利益得到合法保护。
二、工作内容1. 场地准备：乙方应按照甲方的要求，提供活动所需的场地，并确保场地的平整、无障碍、安全。
2. 临时设施建设：乙方需在指定场地内为甲方搭建临时设施，包括但不限于帐篷、舞台、围栏等。
三、合同期限本合同自双方签署之日起生效，至活动结束并拆除所有临时设施之日止。
四、费用及支付方式1. 甲方需支付乙方的服务费用为人民币_________元（大写：_________元整）。
该费用包括场地准备和临时设施的搭建、维护费用。
2. 甲方应在合同签署后______日内向乙方支付上述费用。
3. 若甲方需要额外服务或设备，应与乙方另行商定并支付相应费用。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应提前向乙方提供活动计划及场地使用要求。
（2）甲方应确保活动的合法性，并遵守国家相关法律法规。
（3）甲方应按约定时间支付服务费用。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应按时提供场地准备和临时设施建设服务。
（2）乙方应确保临时设施的安全、稳固。
（3）乙方负责设施的日维护和管理，确保设施的正常使用。
（4）活动结束后，乙方负责拆除所有临时设施并清理现场。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，乙方有权要求甲方按日向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定提供服务或提供的服务存在瑕疵，甲方有权要求乙方承担违约责任并支付因此造成的损失。
七、不可抗力因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致双方无法履行合同，双方均不承担违约责任。
八、争议解决本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2024盾构工程项目施工临时设施建设合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024盾构工程项目施工临时设施建设合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同双方1.2 工程地点1.3 工程内容2. 合同价格2.1 临时设施建设费用2.2 工程变更价格调整2.3 价格保密条款3. 工程进度与交付3.1 工程开工时间3.2 工程完工时间3.3 工程进度报告4. 工程质量与标准4.1 工程质量要求4.2 工程验收标准4.3 质量问题处理5. 施工安全与环境保护5.1 安全管理措施5.2 环境保护措施5.3 安全事故处理6. 材料与设备6.1 材料供应与验收6.2 设备使用与管理6.3 材料设备质量保证7. 技术支持与服务7.1 技术指导与培训7.2 技术问题处理7.3 售后服务8. 合同的变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件8.3 变更解除的程序9. 违约责任9.1 合同一方违约9.2 违约责任认定9.3 违约赔偿方式10. 争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决机构10.3 诉讼管辖11. 合同的生效、终止与解除11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同解除条件12. 保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 保密泄露责任13. 合同的监督与检查13.1 监督机构13.2 检查方式13.3 检查结果处理14. 其他条款14.1 合同的转让14.2 合同的附件14.3 合同的修订历史第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 工程地点工程地点位于省市区街道，具体位置以甲方提供的工程图纸为准。
1.3 工程内容本合同所述工程为2024盾构工程项目施工临时设施建设，包括但不限于临时宿舍、食堂、卫生间、仓库等设施的建设、维护及拆除。
第二条合同价格2.1 临时设施建设费用乙方向甲方提供的临时设施建设费用为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），具体费用明细见附件一。
临时设施施工合同范本
临时设施施工合同范本
合同编号：
甲方（委托方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就______项目的临时设施施工事宜达成如下协议：
一、施工内容：
1. 临时设施的搭建、拆除及维护工作；
2. 施工期间的安全管理及相关配套工作。
二、施工地点：
______项目施工现场。
三、施工期限：
自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、施工标准：
按照相关规范及甲方要求执行。
五、施工费用：
1. 甲方应向乙方支付的施工费用为人民币____元整；
2. 施工费用支付方式为______。
六、质量保证：
乙方承诺所施工的临时设施符合相关标准，如有质量问题，乙方将承担相应责任。
七、安全保障：
1. 施工期间，乙方需严格遵守安全规定，确保施工现场安全；
2. 如发生安全事故，乙方将承担相应责任。
八、保密条款：
双方在履行合同过程中涉及到的商业秘密及技术资料，应予以保密，不得泄露给第三方。
九、违约责任：
1. 如乙方未按约定时间完成施工，将按日支付____%的违约金；
2. 如因乙方原因导致施工质量问题或安全事故，乙方将承担相应的赔偿责任。
十、争议解决：
本合同如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。
十一、其他事项：
本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的施工期限届满之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
临时施工工程合同范本(3篇)
第1篇甲方：（施工项目业主或委托方名称）乙方：（施工承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就临时施工工程事项协商一致，特订立本合同，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：_______（具体包括但不限于土方工程、道路铺设、临时设施搭建等）4. 工程期限：_______（起止日期）二、承包方式1. 乙方负责本工程的施工，包括但不限于材料采购、施工组织、人员调配等。
2. 乙方应保证工程质量和施工安全，符合国家相关标准和规范。
三、合同造价1. 本工程合同造价暂定为人民币_______元。
2. 工程结算依据：_______（如浙江省市政工程预算定额等）3. 结算方式：按实际完成工程量和约定的单价结算。
四、工期及违约责任1. 工期：自合同签订之日起_______天内完成。
2. 逾期违约责任：如乙方未按期完成工程，每延迟一天，应向甲方支付_______元的违约金。
3. 甲方有权要求乙方赔偿因其延误造成的损失。
五、质量标准及验收1. 工程质量标准：符合国家相关标准和规范。
2. 验收：本工程完工后，甲乙双方共同进行验收。
验收合格后，乙方应向甲方提交验收报告。
六、安全及环保1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产和环境保护的法律、法规，确保施工安全及环境保护。
2. 因乙方原因造成的安全生产事故或环境污染，乙方应承担全部责任。
七、合同解除1. 在合同履行过程中，如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。
2. 合同解除后，乙方应立即停止施工，并按照合同约定进行工程移交。
八、争议解决1. 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
劳务合同临时设施
一、合同编号合同编号：________________二、合同双方甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________三、合同内容1. 工程概况甲方委托乙方在项目施工现场搭建临时设施，包括但不限于办公区、生活区、施工现场临时设施等。
2. 工程期限本合同工程期限自年月日起至年月日止，共计天。
3. 工程质量乙方搭建的临时设施应满足甲方施工需求，符合国家相关法律法规和行业标准，确保安全、稳定、舒适。
4. 工程费用4.1 乙方应按照甲方要求，在规定期限内完成临时设施搭建工作，并承担相关费用。
4.2 临时设施搭建费用包括但不限于：材料费、人工费、运输费、施工费等。
4.3 甲方支付乙方临时设施搭建费用总额为人民币______元（大写：______元整）。
4.4 付款方式：甲方在合同签订后，预付______%的工程款；工程验收合格后，甲方支付剩余______%的工程款。
5. 工程验收5.1 乙方在临时设施搭建完成后，应通知甲方进行验收。
5.2 甲方应在接到乙方验收通知后______日内完成验收工作。
5.3 验收合格后，甲方应向乙方出具验收合格证明。
6. 保修期6.1 乙方对临时设施承担保修责任，保修期为自工程验收合格之日起______个月。
6.2 保修期内，如因乙方原因导致临时设施出现质量问题，乙方应负责修复，直至问题解决。
7. 违约责任7.1 乙方未在规定期限内完成临时设施搭建工作，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
7.2 乙方搭建的临时设施不符合质量要求，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合要求。
7.3 甲方未按约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
8. 争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
五、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
施工临时设施合同范本
施工临时设施合同范本合同编号：_______甲方（以下简称“出租方”）：乙方（以下简称“承租方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提供临时设施给乙方使用的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、临时设施内容及数量1.1 甲方同意向乙方提供以下临时设施：（1）临时办公用房____间，总面积____平方米；（2）临时宿舍用房____间，总面积____平方米；（3）临时仓库____间，总面积____平方米；（4）临时道路____米，临时停车场____平方米；（5）其他临时设施：____。
1.2 上述临时设施的规格、数量及质量标准详见附件一。
二、临时设施的使用期限2.1 本合同的有效期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 乙方应在合同约定的期限内使用临时设施，如需延长使用期限，应提前向甲方提出书面申请，并经甲方同意后签订补充协议。
三、临时设施的租金及支付方式3.1 乙方应按以下标准支付临时设施的租金：（1）临时办公用房：人民币____元/平方米/月；（2）临时宿舍用房：人民币____元/平方米/月；（3）临时仓库：人民币____元/平方米/月；（4）临时道路和停车场：人民币____元/平方米/月。
3.2 乙方应按月支付租金，每月底前支付当月租金。
3.3 乙方支付租金时，应向甲方出具合法的支付凭证。
四、临时设施的维护与管理4.1 甲方负责临时设施的维护与管理，确保临时设施的安全、卫生和正常使用。
4.2 乙方应按照甲方提供的临时设施使用说明进行使用，不得擅自改动、损坏临时设施。
4.3 乙方应妥善保管甲方提供的临时设施，如有损坏或丢失，乙方应按甲方的要求进行赔偿。
五、合同的变更、解除与终止5.1 任何一方不得单方面变更或解除本合同，除非经双方协商一致并签订书面协议。
施工临时设施合同范本3篇
施工临时设施合同范本3篇篇一施工临时设施合同甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[具体工程名称]的施工，需要搭建临时设施，乙方具备相关的施工资质和能力，双方经友好协商，就乙方为甲方搭建施工临时设施事宜达成如下协议：一、临时设施的范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求和相关标准，在[具体地点]搭建施工临时设施，包括但不限于办公区、生活区、仓库、堆场等。
2. 临时设施的具体范围和要求应在附件中详细说明。
二、施工期限1. 乙方应在[具体日期]前开始施工，并在[具体日期]前完成临时设施的搭建工作。
2. 如因不可抗力等原因导致施工期限延长，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
2. 甲方应在合同签订后[具体日期]内支付工程价款的[百分比]作为预付款；在临时设施搭建完成并经甲方验收合格后，支付工程价款的[百分比]；剩余工程价款的[百分比]作为质保金，在质保期届满后无质量问题时支付。
3. 乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票。
四、质量保证1. 乙方应确保临时设施的质量符合相关标准和甲方的要求，质保期为[具体期限]。
2. 在质保期内，如发现临时设施存在质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）有权对临时设施的搭建过程进行监督和检查；（2）按照合同约定支付工程价款；（3）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
2. 乙方的权利和义务（1）按照合同约定的范围和要求搭建临时设施；（2）确保施工过程中的安全，遵守相关法律法规和规章制度；（3）负责临时设施的日常维护和管理。
六、违约责任1. 如甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[百分比]向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按照合同约定的期限完成临时设施的搭建工作，每逾期一天，应按照工程价款的[百分比]向甲方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目及临时设施用工合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》和《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就科技园（软件园）配套市政项目及临时设施施工事项协商一致，订立本施工合同。
一、单位工程概况
工程名称：临时设施施工
工程地点：
合同承包单价
1、小工：130 元/天；大工：240 元/天
2、乙方进行围墙、蓄水池等需要进行搭设钢管脚手架的零星工程时，钢
管脚手架租赁费用由甲方承担。
3、甲方要求乙方为建设单位所做的零星工程，甲方需按实际收方量结算
给乙方（需扣除甲方所提供的砂石、水泥等材料费用）。
4.以上单价包含5%的税金。
三、工程款结算及支付：
1、结算：以甲方签证确认的工程量、单价、签证单办理结算。
2、支付：乙方在工程量完成，甲方验收后一次性支付
四、质量要求及管理：
1、本工程质量标准按国家标准与行业标准验收执行。
2、乙方对施工工程质量承担维护、维修责任至甲方不要求为止。
3、乙方必须服从甲方提出的质量问题整改意见，同甲方搞好配合对自己所做的
工程质量、进度等负全部责任。
4、乙方负责施工作业过程中所有应由乙方提供的材料及其它工具均由乙方自己负责。
五、安全施工：
1、乙方工人进入工地后，必须服从甲方施工现场的一切规章管理制度，乙方
如不服从管理，甲方有权停工或终止合同，工程不予结算。
2、乙方必须按安全操作规程进行施工，采取严格的安全防护措施。
六、违约责任：
1、乙方承包的分部分项工程，必须达到合同规定的质量标准，随时接受甲方
代表及委派人的检查检验，并按甲方代表及委派人的要求返工、翻修、承
担由自身原因导致返工、修改费用的损失。
2、由于工程量变化，非乙方原因造成的停水、停电连续超过小时不可抗
力；经甲方代表确认同意后，可以推迟完工，非上述原因不能按合同完工，乙方承担违约责任，并按合同规定工期每拖延一天乙方向甲方支付延期罚款元。
3、乙方应按照安全操作规程进行操作，加强安全生产，做好预防措
施。
甲方负责购买建筑工程意外伤害团体险。
乙方负责购买进场人员及机械的相关人身及财产险。
七、解决纠纷方式：
本合同未尽事宜双方可另行约定，其补充合同双方签章后于本合同具有同等法律效力。
在合同履行过程中，双方如发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向工程建设的当地法院提起诉讼。
八、本合同一式两份，甲乙双方执一份，均具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。
甲方：（公章）乙方： (公章)
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日。