2021年最新版监理招标合同(示范文本)
建设工程监理招标文件示范文本
建设工程监理招标文件示范文本一、前言本示范文本旨在提供一份优质的建设工程监理招标文件范例，以帮助需要进行建设工程监理招标的机构或单位制定合适的招标文件，并确保公平、公正和透明的竞争环境。
二、招标文件组成1. 项目简介1.1 项目名称1.2 项目概述1.3 建设地点1.4 监理服务的范围和要求2. 招标要求2.1 投标资格要求2.2 投标文件准备要求2.3 投标保证金及其支付方式2.4 文件请求2.5 招标文件解读时间与地点3. 技术规范3.1 监理服务的技术要求3.2 施工过程中需遵守的法律法规 3.3 工程质量管理要求3.4 安全生产管理要求4. 服务合同4.1 监理服务合同范本4.2 合同履行保证金要求4.3 合同签订与履行的相关事宜5. 文件提交与评审5.1 文件递交要求5.2 文件评标标准5.3 文件评标程序5.4 文件评审结果与公示6. 其他事项6.1 履约保证金要求6.2 违约处理办法6.3 评标注意事项三、编写要求1. 文字要规范、准确编写招标文件时，应使用专业术语和客观准确的描述，避免使用模糊不清或可引起歧义的词汇。
2. 结构清晰招标文件应按照一定的逻辑结构编写，标题、小节以及段落应使用清晰的层次结构，以方便阅读和理解。
3. 内容完整招标文件应涵盖所有相关信息，包括项目概述、技术要求、合同事项等，确保投标人能够全面了解项目需求。
4. 字体和格式一致在整个招标文件中，字体和格式应保持一致，如标题使用大号字体，正文使用普通字号，以确保整体排版美观整洁。
5. 写作风格简明扼要在书写招标文件时，应使用简练的语言，突出重点，不罗嗦，以增强文档的可读性。
四、结论建设工程监理招标文件是确保建设工程监理服务能够公平、公正竞争的重要文件。
本示范文本的目的是向需要进行建设工程监理招标的机构或单位提供一份优质的范例，以帮助他们制定适合的招标文件，并保证招标过程的公正性和透明度。
希望这份示范文本能对相关工作起到一定的指导作用，并能帮助提高整个招标过程的质量和效率。
监理招标文件(示范文本)
监理招标文件(示范文本)一、监理招标暂不需要宣标，直接进行资格审查。
二、各招标公司务必严格按资格审查--初步评审--算术性修正--全面评审--投标文件的澄清--综合评分--推荐中标候选人的步骤组织开标，各类记录齐全。
三、各投标单位务必提供所有原始证件，不能提供的需开具相应等级的证明材料。
四、招标单位可根据实际情况情况进行适当调整，但不可违反有关招标法律法规的规定，并经建设行政主管部门认可。
五、评标备案资料需提供内容：1、招标工作报告；2、发改委立项批复；3、招标项目一览表(包含项目名称、报建编号、面积、投资等汇总表)；4、招标公告公布回执；5、报名登记表6、标前会议签到表；7、开标会签到表；8、投标文件递交登记表；9、专家评委抽取表、甲方评委高级职称证书复印件；10、评委签到表；11、资格审查表；12、技术标符合性审查表；13、技术标书全面评审表；14、技术标书拆封参照表15、初步评审表；16、商务标全面评审表；17、得分汇总表；18、评标报告；19、中标通行书；20、招标委托合同。
监理招标文件(示范文本)招标项目编号:招标人：招标代理人：二00八年月目录第一卷第1篇：招标公告 (4)监理招标公告第2篇：投标人须知一、投标人须知前附表 (7)二、投标人须知 (9)第3篇：合同通用条件 (19)第4篇：合同专用条件 (26)第二卷第5篇：规范一、监理规范 (28)第三卷第6篇：投标文件格式 (31)第7篇：强制性资格条件最低标准 (49)第8篇：履约银行保函格式 (52)第9篇：廉政合同格式 (53)第10篇：工程质量责任合同格式 (55)第11篇：安全监理责任合同格式 (57)第四卷第12篇图纸与资料（另册）附件：评标办法第一卷第1篇：招标公告、第2篇：投标人须知第3篇：合同通用条件第4篇：合同专用条件第1篇招标公告监理招标公告第2篇投标人须知一、投标人须知前附表二、投标人须知（一）总则1、招标范围1.1 招标人：1.2 项目名称：1.3 施工工期及监理服务期：本项目施工工期：年月日至年月日。
2023年建设工程监理合同范本_2
2023年建设工程监理合同范本2023年建设工程监理合同范本1目录说明水电工程建设监理合同标准条件水电工程建设监理合同专用条件水电工程建设监理合同附件附件a：监理工程项目简述附件b：监理服务的范围与内容附件c：提供设备与设施附件d：监理费用与支付附件e：监理机构及人员计划附件f：监理规划说明本合同示范文本内容分四个部分。
第一部分为建设监理合同书，第二部分为建设监理合同标准条件，第三部分为建设监理合同专用条件，第四部分为建设监理合同附件。
合同双方应按示范文本统一格式编制建设监理合同文件。
第一部分由项目法人（业主）与监理方协商一致后签署。
第二部分合同标准条件是按照《水电工程建设监理规定》以保证合同双方合法权益、规定合同双方的权利和义务而编制。
第三部分合同专用条件是针对每个工程特定的条件要求和实施的环境，由合同双方为补充和具体说明标准条件协商一致后填写。
第四部分合同附件由六个附件组成，以进一步具体明确服务范围与内容、工作浓度、提供人员设备设施、监理费用与支付等监理的主要问题。
专用条件及附件应详明、具体、便于实施，其广度和深度由立约双方协商一致后在合同中明确。
本合同示范文本适用于国内水电工程项目建设监理。
建设监理合同书（合同编号：）本合同的宗旨是：通过监理单位（以下简称“乙方”）对业主（以下简称“甲方”）和第三方所签订合同的有效服务和管理，使甲方在承发包合同规定的期限内，以合理的造价，获得符合规定质量标准的工程项目。
同时，甲方接受乙方通过高效的服务获得合理报酬的要求。
本合同书由项目法人（业主）_______（以下简称“甲方”）与监理单位_______（以下简称“乙方”）协商一致签订。
一、甲方委托乙方，按本合同书要求进行_____________________工程项目的建设监理。
1.1建设监理范围与内容在合同附件中予以确定。
1.2建设监理服务期限由_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
建设工程监理招标合同范本
建设工程监理招标合同范本甲方：（委托人名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（监理单位名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、公开透明的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供建设工程监理服务事宜达成如下协议：第一条项目概况项目名称：项目地址：工程规模、内容和要求：建设工期要求：第二条监理范围1.乙方应对项目全过程进行监理，包括设计、施工、预验收、竣工验收等环节。
2.乙方应当及时发现、纠正工程中的不合格问题，并提出合理的整改建议。
第三条费用标准1.甲方应按照《建设工程监理收费管理办法》的相关规定支付监理费用。
2.监理费用支付方式：（详细列出具体的支付周期和金额）第四条监理报告1.乙方应每周向甲方提交监理工作进展报告，详细记录工程进度、质量状况和安全情况。
2.乙方应在工程竣工前提交最终监理报告，报告内容应包括但不限于对工程的验收意见、工程质量评价等。
第五条保密条款1.甲乙双方在合作过程中应严格遵守保密条款，不得将涉密信息泄露给第三方。
2.保密期限为合同解除后的三年内。
第六条违约责任1.若一方未履行或不完全履行本合同的任何义务，应承担违约责任。
2.违约方应向对方支付违约金，具体金额根据违约情节轻重酌情确定。
第七条合同变更任何一方需申请变更合同内容时，应向对方提出书面变更申请，经双方协商一致后签订书面变更协议。
第八条合同解除1.合同期满或者工程验收合格后，本合同自动解除。
2.一方提前终止合同的，应提前书面通知对方，并支付相应的违约金。
第九条争议解决在履行本合同过程中，双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。
第十条其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程验收完毕。
2.未尽事宜，双方可另行协商解决并签订补充协议。
签订地点：日期：甲方：（盖章）乙方：（盖章）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程监理招标文件示范文本.doc
建设工程监理招标文件示范文本项目名称：招标人: (盖章)公告编号：日期：年月日建设工程招标投标管理办公室监制1、工程概况招标人项目名称工程地点招标代理机构资格等级项目法人规划许可证号资金来源建设规模工程等级预计造价计划工期质量目标层数层高总高度结构形式跨度基础形式施工现场准备情况建设项目功能使用要求招标方式投标人资质等级项目总监资质要求各专业负责人要求发标时间地点勘察现场时间地址答疑时间地点标书送达时间地点投标截止时间图纸押金开标时间地点招标人所提供的设备、设施情况监理内容及要求（一）《中华人民共和国建筑法》；（二）《中华人民共和国招标投标法》；（三）《山东省建设工程招标投标管理条例》；（四）《山东省建设工程建设监理招标投标管理暂行办法》；（五）其它有关法律、法规。
三、招标文件（一）招标文件的组成：1、本标书一份页；2、图纸一份张；3、总平面布置图份；4、地质勘测参考资料份；5、（二）招标文件的修改及答疑文件将作为招标文件的补充部分，均以书面方式及时发给投标人，任何口头答复、通知无效。
四、招标要求（一）招标工程要求投标人必须具有独立法人资格和所要求的监理企业资质及项目总监资质，并提供证书原件。
（二）投标人提供的有关证明（获奖证书、监理业务手册、监理合同、工程建设项目委托社会监理登记表等）必须是原件且真实可靠。
（三）投标人必须具备与资质等级相应数量的工程技术人员,以及建设监理所必须的工具装备等。
（四）投标人中标后，严禁以任何形式和理由转包，并不得肢解施工监理服务工作内容。
（五）建设工程监理是指监理人接受发包人的委托，提供建设工程施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理服务。
（六）中标单位必须做到严格按照建委有关规定执行。
五、投标须知（一）投标人的答疑文件均以书面形式一式三份加盖单位公章，按照本文件规定的时间、地点递交。
（二）投标人所编标书必须符合有关法律、法规的要求。
建设工程委托监理合同(示范文本GF-2000-0202)-
编号：建设工程委托监理合同(示范文本GF-2000-0202)甲方：乙方：年月日建设工程委托监理合同(示范文本GF-2000-0202) 建设工程委托监理合同(GF-2000-0202)(示范文本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定2002年2月第一部分建设工程监理合同本合同由委托人和监理人协商签订。
一、委托人委托监理的项目(以下简称“本项目”)概况如下: 项目名称:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
项目地点:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
项目规模:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _总投资:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
二.本合同中一些相关词语的含义与本合同第二部分标准条款中给出的定义相同。
三.下列文件均为本合同的一部分:(1)监理招标或中标通知书；②本合同的标准条件；③本合同的特殊条件；④双方在实施过程中签署的补充和修改文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，在本合同专用条款约定的范围内承担监理业务。
5.委托人承诺按本合同规定的期限、方式和币种向监理人支付报酬。
本合同应自_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _本合同签订于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
工程监理招标合同范文
工程监理招标合同范文甲方（建设单位）：_________乙方（监理单位）：_________鉴于甲方拟建设的__________工程项目需要专业的工程监理服务，经过公开招标程序，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方为甲方提供工程监理服务事宜，经友好协商，达成如下合同：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目中的权利、义务和责任，确保工程按照国家相关法律法规、标准规范的要求顺利完成。
二、合同范围乙方根据甲方的委托，负责对__________工程项目的建设全过程进行监理，包括但不限于工程质量、进度、成本和安全的监督管理。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格并完成所有结算工作之日止。
四、监理内容1. 乙方应按照国家有关法律法规和技术标准，对工程质量进行严格监督。
2. 乙方需对工程进度进行监控，确保工程按计划进行。
3. 乙方应对工程成本进行控制，防止超预算现象发生。
4. 乙方需确保施工现场的安全生产，防止安全事故的发生。
五、权利与义务1. 甲方应按时支付乙方监理费用，并提供必要的工作条件。
2. 乙方有权对不符合规定的施工行为提出整改意见。
3. 乙方应定期向甲方报告工程进展情况，并在工程竣工后提交完整的监理报告。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因履行本合同所产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、附件本合同的附件包括工程项目的技术资料、图纸、招标文件等，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年___月___日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年___月___日。
监理招标合同协议书
监理招标合同协议书甲方：（委托方名称）乙方：（监理单位名称）鉴于乙方具有独立法人资格，具备从事监理工作的专业技术能力和监理经验；甲方是（甲方单位性质），双方经友好协商一致，依据《招标投标法》等相关法规，达成以下协议，以诚实守信的原则签订本合同：一、监理工作范围1.1 乙方作为甲方本项目监理服务的承担主体，专门从事监理业务，须在监理服务期间尽责尽职履行监理职责，并依法保护甲方的利益。
1.2 乙方的具体监理范围包括但不限于：1）监督施工单位的施工进度，质量，安全等情况；2）检查施工单位提供的施工图纸，材料，设备等是否符合合同约定和标准；3）协助甲方处理施工中遇到的技术问题；4）监督合同金额，工程变更等问题发生时进行合同管理；5）协助甲方对工程工作合同支付款项合法性进行检查等。
二、监理工作时间2.1 乙方应按照合同约定的时间节点，完成对工程项目的监理服务，并且按照监理服务的要求及时提交监理报告。
2.2 如遇特殊情况，双方应提前协商并经双方协商一致后，可以对监理工作时间进行调整。
三、监理报酬3.1 甲方应按照双方在合同中约定的支付方式及时间，按时足额支付乙方所提供的监理服务报酬。
3.2 若因甲方原因导致监理工作无法正常进行时，甲方仍应支付乙方在该项目中已经完成的监理工作的报酬。
四、监理责任4.1 乙方应在监理服务过程中，依法保护甲方合法权益，对发现的任何违法违规行为及时向甲方报告；4.2 乙方应确保其监理报告的真实性和客观性，对提交的监理报告承担相应的法律责任；4.3 如乙方监理服务由于乙方原因导致甲方损失的，乙方应承担相应的责任。
五、解决纠纷5.1 在履行本合同过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，可根据双方约定或者主张仲裁等方式解决。
5.2 若发生法律纠纷，由中华人民共和国（国家）相关法院管辖。
六、其他事项6.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商，签订补充协议。
6.2 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日生效。
湖北省监理招标文件范本
（监）附件二湖北省建设工程监理招标文件编号：招标人（盖章）：年月日湖北省建设工程招投标办公室制招标文件备案表第一章投标须知前附表一、总则（一）工程概况1、委托监理的范围及内容，见投标须知前附表。
2、按照《中华人民共和国招标投标法》和有关招标投标法规、规章、规定，本工程已报送建设工程招投标管理机构备案通过，现采用招标方式，择优选择监理单位。
3、业主提供的现场办公条件（包括交通、通讯、住宿等）。
（二）投标人资格要求1、参加投标的监理单位必须具有独立法人资格和建设行政主管部门核发的级及以上并具有足够资产及能力来有效地履行合同的监理资质。
2、。
（三）投标费用投标人应承担其编制投标书以及递交投标书所涉及的有关费用。
二、招标文件（四）招标文件的组成本招标文件及所有按第（五）条发出的书面澄清、修改、答疑等补充通知为招标文件的组成部分。
（五）招标文件的澄清、修改、答疑1、招标人对已发出的招标文件确需进行澄清或者修改的，应当在招标文件规定的提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式（包括信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）通知所有招标文件收受人。
并同时报工程所在地县级以上相应的建设行政主管部门备案。
2、投标人在领取招标文件、图纸和有关技术资料及勘察现场后有疑问的，应于年月日前以书面形式提出，招标人于年月日之前，以书面形式解答，并将解答同时送达所有招标文件收受人。
3、不论招标人以书面形式向投标人发出的任何资料文件，还是投标人以书面形式提出的问题，均应以书面形式予以签收确认。
任何口头上的修改、澄清、答疑一律视为无效。
当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；4、澄清、修改、答疑等补充文件作为招标文件的组成部分，报经招投标管理机构备案后，与招标文件具有同等效力。
5、为了使投标人在编制投标文件时，充分响应招标文件的澄清、修改以及答疑纪要的内容，招标人可根据情况适当延长提交投标文件截止时间，并在补充文件中明确。
江苏省监理招标文件
江苏省监理招标文件江苏省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标文件示范文本〔2021年版适用于资格预审〕江苏省建设工程招标投标办公室使用说明一、«江苏省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标文件示范文本〔2021年版适用于资格预审〕»(以下简称«监理招标文件示范文本») 由江苏省建设工程招标投标办公室编制。
适用于江苏省房屋建筑和市政基础设施工程，已通过资格预审方式对潜在投标人进行资格审查的监理招标项目。
二、«监理招标文件示范文本»以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应依照招标项目具体特点和实际需要具体化，无需填写的在空格中用〝／〞标示；以〝□〞标识的，由招标人依照具体特点和实际需要勾选。
三、招标人按照«监理招标文件示范文本»第一章的格式发出资格预审合格通知书后，将实际发出的资格预审合格通知书编入招标文件中，作为投标邀请。
四、«监理招标文件示范文本»第二章〝投标人须知〞正文和前附表，除以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，均应不加修改地直截了当引用。
填空、选择和补充内容由招标人依照国家和地点有关法律法规的规定以及招标项目具体情形确定。
五、«监理招标文件示范文本»第三章〝评标方法〞规定的综合评估法，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人依照有关规定和招标项目具体情形确定。
〝评标方法〞前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足其要求即导致投标被否决的全部条款。
六、«监理招标文件示范文本»第四章〝合同条款及格式〞中的〝通用合同条款〞和〝专用合同条款〞(除以空格标示的由招标人填空的内容和选择性内容外)，均应不加修改地直截了当引用。
填空内容由招标人依照国家和地点有关法律法规的规定以及招标项目具体情形编制。
七、«监理招标文件示范文本»为2021年版，将依照实际执行过程中显现的问题及时进行修改。
监理招标合同
监理招标合同合同编号，【编号】。
甲方（招标人），【甲方名称】。
乙方（监理人），【乙方名称】。
鉴于甲方拟进行【项目名称】的监理招标工作，现甲乙双方经协商一致，达成如下合同：第一条合同目的。
甲方委托乙方进行【项目名称】的监理招标工作，包括但不限于监督招标文件编制、招标公告发布、投标文件评审、中标候选人确定等工作。
第二条服务内容。
1.乙方应根据甲方的要求，制定监理招标方案，并提交甲方审批。
2.乙方应协助甲方编制招标文件，并对招标文件进行审核和完善。
3.乙方应负责发布招标公告，并协助甲方组织开标、评标等工作。
4.乙方应对投标文件进行评审，并向甲方提供评审报告。
5.乙方应协助甲方确定中标候选人，并协助甲方进行中标谈判。
第三条合同期限。
本合同自甲乙双方签署之日起生效，至监理招标工作结束之日止。
第四条服务报酬。
甲方应按照双方协商一致的报酬标准，及时支付乙方的服务报酬。
第五条保密条款。
甲乙双方应对在履行合同过程中所知悉的对方的商业秘密和技术秘密予以保密。
第六条违约责任。
任何一方未能履行本合同规定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第七条法律适用。
本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第八条争议解决。
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
甲方（盖章），__________ 日期，__________。
乙方（盖章），__________ 日期，__________。
以上内容经双方确认无误后，签字盖章生效。
《建设工程简易施工合同(示范文本)CRJT-2021-001》适用于小额且无监理的项目-2021
建设工程简易施工合同（示范文本）***工程发包人（全称）：***有限公司承包人（全称）：说明为指导建设项目工程承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规制定了《建设工程简易施工合同（示范文本）》（JSZJ-2021-001）（以下简称《示范文本》）。
现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》合同共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、合同价款及付款方式、发包人权利和义务、承包人权利和义务、验收、质量保修、违约、不可抗力、争议解决、其他、补充条款，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
合同当事人可以根据项目特点在补充条款增加补充内容二、《示范文本》的适用范围《示范文本》适用于房屋建筑和市政基础设施项目工程承发包活动。
建议用于投资金额相对较小的工程，尤其适用于发包人自行监管的工程。
根据工程的类型和具体情况，也可以适用于金额较大的工程。
****工程简易施工合同根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：聊城市高新区工程内容：......（详见清单）承包方式：（包工包料、.......）二、工期自接到发包人通知后日历天内完工，如因发包方、不可抗力因素，双方认可后顺延工期。
三、质量标准1、工程质量等级：达到国家验收标准合格。
2、工程质量应符合招标文件、投标文件、国家相关规范及承包人在招标过程中做出的书面澄清及承诺。
四、合同价款及付款方式（后附明细清单）1、总价款：元（大写：）（含%税）2、价款方式：☐固定合同总价+有效变更、签证；☐固定综合单价，据实结算。
（1）因发包人原因设计变更和现场签证产生的工程项目，以发、承包双方签字认可为准，其工程量以发、承包双方认可的实际数量为准。
监理招标合同范本2021
监理招标合同范本2021《监理招标合同》项目名称：[具体项目名称]项目地点：[项目具体地点]委托人（甲方）：名称：[甲方单位名称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方单位地址]邮编：[甲方邮编]电话：[甲方联系电话]监理人（乙方）：名称：[乙方单位名称]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方单位地址]邮编：[乙方邮编]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟对[项目名称]进行建设，并通过招标方式选定乙方作为该项目的监理人，为明确双方在监理工作中的权利、义务和责任，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程监理事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[具体项目名称]2. 工程地点：[项目具体地点]3. 工程规模：[描述工程的规模，如建筑面积、投资额等]4. 工程内容：[详细说明工程的具体内容，包括但不限于建筑结构、施工工艺等]二、监理范围1. 监理范围：[明确监理工作涵盖的具体范围，如施工阶段的全过程监理等]2. 监理工作内容：包括但不限于工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全管理、协调工作等。
三、监理期限监理服务期限自[起始日期]起至[结束日期]止，共计[X]日历天。
四、监理酬金及支付方式1. 监理酬金：本工程监理酬金为人民币（大写）[具体金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：（1）合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付监理酬金的[X]%作为预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付监理酬金的[X]%；（3）工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付监理酬金的[X]%；（4）剩余监理酬金的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后[X]个工作日内，若无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向乙方提出建议。
监理招标合同范本2021
监理招标合同范本2021甲方（委托方）： _________乙方（受托方）： _________鉴于：1. 甲方是一家在_______（国家/地区）注册成立的公司，主要从事_______（业务范围）。
2. 乙方是一家在_______（国家/地区）注册成立的公司，拥有丰富的_______（相关经验）。
3. 甲方计划进行_______（项目名称）的建设，并希望乙方提供监理服务。
第一条合同目的本合同的目的是明确双方的权利、义务和责任，确保项目的顺利进行。
第二条合同范围乙方应按照甲方的要求，对_______（项目名称）的建设进行监理，包括但不限于_______（具体监理内容）。
第三条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至_______（项目完成日期）或双方提前终止本合同之日止。
第四条甲方责任1. 提供与项目相关的资料和信息。
2. 提供必要的工作条件和支持。
3. 支付合同约定的监理费用。
第五条乙方责任1. 按照合同约定，履行监理职责。
2. 及时向甲方报告项目的进展情况和存在的问题。
3. 遵守相关的法律法规和行业标准。
第六条监理费用1. 甲方应支付给乙方的监理费用为人民币_______元（大写：_______元整）。
2. 付款方式：_______（分期付款/一次性付款）。
第七条违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金。
2. 违约金为合同总金额的_______%。
第八条争议解决如双方在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向_______（仲裁机构/法院）提起诉讼。
第九条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）： _________乙方（盖章）： _________签订日期： _________签订地点： _________。
监理招标合同范本2021
监理招标合同范本2021合同编号：[合同编号]一、合同双方甲方（招标人）：[甲方单位名称]地址：[甲方单位地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方（投标人/中标人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]二、合同标的甲方委托乙方对[项目名称]进行监理工作，包括但不限于项目进度、质量、成本、安全等方面的监督管理。
三、监理范围及内容1. 监理范围：[详细列明监理范围，如工程项目各阶段的监理等]。
2. 监理内容：[具体描述监理工作内容，包括但不限于施工图纸审核、施工现场管理、材料验收、工程验收等]。
四、合同期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至[项目竣工日期]或合同约定的监理工作全部完成之日止。
五、监理费用及支付方式1. 监理费用总额：[具体金额]元，大写：[金额汉字大写]。
2. 支付方式：[详细描述支付方式，如预付款、进度款、尾款等]。
3. 支付时间：[明确支付时间节点]。
六、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：提供必要的项目资料和信息；按约定支付监理费用；对乙方的监理工作进行监督与检查。
2. 乙方权利与义务：依照合同约定进行监理工作；及时向甲方报告监理情况；对监理过程中发现的问题提出整改建议；保守甲方提供的商业秘密和技术秘密。
七、违约责任1. 甲方违约责任：如甲方未按约定支付监理费用，应承担逾期支付的利息；如甲方未能提供必要的项目资料和信息，导致监理工作受阻，应承担相应责任。
2. 乙方违约责任：如乙方未按约定履行监理职责，应承担违约责任；如乙方泄露甲方商业秘密或技术秘密，应承担相应法律责任。
八、保密条款双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
九、争议解决因履行本合同发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[合同签订地或甲方所在地]人民法院提起诉讼。
十、附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO
2021年最新版监理招标合同(示
范文本)
When concluding a contract, the parties of the contract purpose should be determined. The conclusion and performance of contracts are also human behavior.
专业合同系列，下载即可用
2021年最新版监理招标合同(示范文
本)
导语：合同目的具有确定性。
一般情况下，在订立合同时，当事人的合同目的应该是确定的。
从
严格意义而言，任何人的行为都是有目的的。
合同的订立和履行也属于人的行为，而且是比较正
式的行为，所以更应该具有一定的具体目的。
因此，对于特定的合同当事人，其合同目的是确定的。
监理邀请书
我们十分高兴地邀请贵公司为_____(工程监理服务的名称)
提交个体的服务建议书。
业主已安排了一笔以多种货币构成的资金，用于____(工程
名称)有关费用的合理支付。
工程概述包括工程名称、地点、招标方式、时间安排等。
本工程的施了计划于19____年____用外始。
总工期估计
_____个月。
本工程的主要项目有：项目名称、主要项目、初步工程量等。
为了有效奖施监理，业主将聘请合格的、有经验的顾问/监
理公司帮助业主进行本工程施工阶级的合同管理。
要求的服务内容见第四章附录a：监理服务范围。
请在建议书中详细说明实施本服务的方法、程序和工作计划，以及派往现场职员的简历、特长等。
若贵公司需要，可察看现场，费用自理，具体问题，可与我
方_____先生(小姐)联系。
联系地址：____
邮政编码：____
电话号码：____
传真号码：____
本服务的有关业务及派件现场的人员应遵守工程所在国或地区的法律及法规。
业主要求在接到本邀请书的45天内拚交建议书，请在接到本邀请书之后，尽快用电报或传真通知我方，并说明提交建议书的时间和方法。
从建议书收到之日起90天内为其有效期。
本服务合同将采用人——月合同(总包合同/百分比合同)。
合同条件见第二章。
业主将根据建议书的质量、贵公司指派人员的能力和在类似工程上的经验、经济建议书的合理性等考虑是否接纳建议书，并在建议书有效期内通知贵公司的建议书是否被接纳。
我们期待着你们对我们邀请书做出积极的响应。
祝工作顺利
____(业主名称)
____年____月____日
可在本位置填写公司名或地址
YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION。