《建筑工程项目招投标及合同管理》在线考试-2
建筑工程项目招标与合同管理作业2
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业2及参考答案说明：本次作业包括第3章工程施工招标的内容，请于8周之前完成。
一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）1.标底____招标人编制的招标项目的预期价格。
2.招标实施阶段____ 是整个招标过程的实质性阶段，主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
3.资格预审____ 是对所有投标人的一次初选，是投标人的第一轮竞争。
4.投标有效期____ 是指从投标截止日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个时间应在投标须知内予以明确。
5.无标底招标____ 是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，投标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。
二、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共10分。
请在每小题的空格中填上正确答案。
错填、不填均无分）1.招标机构主要职责是_拟定招标文件_，组织__投标、开标、评标和定标工作等。
2.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有_固定总价_合同、_单价_合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
3.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。
编制标底时，首先要_保证其准确_，其次要做好__保密工作__。
4.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括：发布招标公告或投标邀请书，，组织资格预审_，召开标前会议，开标、评标和定标。
5.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底；二是评标时是否以_标底_作为基准对投标单位的报价进行考评。
三、判断题（本大题共5小题，每小题2分，共10分。
认为对的，在题后的括号内画“√”，认为错的画“ⅹ”。
错划或漏画均无分）1．工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。
（√）2．招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、确定招标方式、发布招标公告等。
国开(中央电大)专科《建筑工程项目招投标与合同管理》网上形考、机考试题及答案
国开(中央电大)专科《建筑工程项目招投标与合同管理》网上形考、机考试题及答案说明：试卷号2464；适用于国开电大建设工程管理和工程造价管理专科学员网上形考；同时，资料也是期末机考必备资料。
资料包含形考任务(作业1至4)的全部试题及答案。
形考作业一试题及答案一、名词解释1.业主：指既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。
2.承包商：指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员和一定数量的工人，取得建筑行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。
3.建设工程招标：建设工程招标，是招标人标明自己的目的，发出招标文件，招揽投标人并从中选择选定工程项目承包人的一种经济行为。
4.建设工程投标：建设工程投标，是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，填制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。
5.建设工程招标代理机构：建设工程招标代理机构，是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。
它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。
二、填空题1.建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括______产品也包括_______产品。
[答案]有形建筑；无形建筑2.建设工程交易中心三项基本功能是：信息服务功能、______功能和_______功能。
[答案]信息服务功能；场所服务；集中办公功能3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序，充分发挥市场功能，必须坚持市场运行的一些基本原则，包括：信息公开原则、______原则、______原则、属地进入原则、办事公正原则。
[答案]依法管理；公平竞争4.建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是______的资质管理，二是对_______的资格管理。
国家开放大学一网一平台电大《建筑工程项目招投标与合同管理》形考任务2及3题库答案
国家开放大学一网一平台电大《建筑工程项目招投标与合同管理》形考任务2及3题库答案形考任务2一、判断题（每小题2分，共20分）1 .工程项目施工招标程序是指主要从投标人的角度划分的招标活动的内容逻辑关系，其主要程序分为招标准备阶段、招标阶段、定标成交阶段工作。
O正确答案：错2 .工程项目施工招标一般划分为成立招标机构、招标准备和定标成交三个阶段。
O正确答案：错3 .招标前的准备工作由招标人完成，主要包括：建设工程项目报建、建设单位资质审查、招标备案和资格预审文件与招标文件的编制与送审。
O正确答案：对4 .招标阶段工作主要包括发布招标公告或资格预审公告、投标人的资格审查、发放招标文件、组织勘察现场和投标预备会、投标文件的接收，以及开标、评标和定标。
招标阶段是整个招标过程的实质性阶段。
O正确答案：错5 .招标文件既是投标人编制投标文件的依据，也是评标的重要依据，直接关系招标活动的成败。
（）正确答案：对6 .招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据，是评标委员会评标的依据，也是订立合同的基础。
O正确答案：对7 .投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个期限应在投标须知内予以明确。
O正确答案：错8 .所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。
O正确答案：对9 .标底是招标人编制的招标项目的预期价格。
招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平。
O正确答案：错10 .经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，采用量化的方式对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。
O正确答案：对二、单项选择题（每小题3分，共30分）I1建设工程项目（）是招标人招标活动的前提。
正确答案：报建12 .工程项目施工招标一般划分为O三个阶段。
正确答案：招标准备、招标实施和定标成交13 .招标机构的主要职责是：（）等。
建筑工程合同管理在线考试2(附答案)
答题要求：判断下列说法是否正确。
1(1。
0分）保留金待竣工验收合格后一次发还。
•A）正确•B）错误错误解析：无2(1.0分)应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权.•A）正确•B）错误错误解析：无3（1。
0分）当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了。
•A) 正确•B）错误正确解析：无4(1.0分)建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格.•A）正确•B) 错误错误解析：无5（1.0分)若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
•A) 正确•B）错误错误解析：无6（1。
0分)若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。
•A）正确•B）错误正确解析：无7（1.0分）业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告。
•A) 正确•B) 错误错误解析：无8（1.0分)根据FIDIC条款的有关规定，计量一般用净值计量。
•A) 正确•B）错误正确解析：无9(1.0分）根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同。
•A）正确•B) 错误正确解析：无10(1。
0分)FIDIC条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。
•A) 正确•B) 错误正确解析：无答题要求：每题只有一个正确的选项。
11（1。
0分）设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费（）以上时,设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。
•A）15天•B）30天•C）60天•D）120天解析:无12(1。
0分）监理工程师进行设计阶段项目管理的依据是（）。
•A)委托监理合同•B)可行性研究报告•C)工程设计合同•D）设计招标文件解析：无13(1。
0分）施工的竣工验收应当由（）负责组织。
•A）发包人•B)工程师•C)承包人•D）监理单位解析：无14(1.0分）设计合同履行过程中，（）属于设计人的责任。
国开（中央电大）专科《建筑工程项目招投标与合同管理》网上形考、机考试题及答案
国开（中央电大）专科《建筑工程项目招投标与合同管理》网上形考、机考试题及答案国开(中央电大)专科《建筑工程项目招投标与合同管理》网上形考、机考试题及答案国开(中央电大)专科《建筑工程项目招投标与合同管理》网上形考、机考试题及答案一、名词解释 1.业主：指既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。
2.承包商：指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员和一定数量的工人，取得建筑行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。
3.建设工程招标：建设工程招标，是招标人标明自己的目的，发出招标文件，招揽投标人并从中选择选定工程项目承包人的一种经济行为。
4.建设工程投标：建设工程投标，是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，填制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。
5.建设工程招标代理机构：建设工程招标代理机构，是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。
它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。
二、填空题1.建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括 ______产品也包括 _______产品。
[答案]有形建筑；无形建筑2.建设工程交易中心三项基本功能是：信息服务功能、 ______功能和 _______功能。
[答案]信息服务功能；场所服务；集中办公功能3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序，充分发挥市场功能，必须坚持市场运行的一些基本原则，包括：信息公开原则、______原则、______原则、属地进入原则、办事公正原则。
[答案]依法管理；公平竞争4.建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是 ______的资质管理，二是对 _______的资格管理。
建筑工程招投标与合同管理试卷2
建筑工程招投标与合同管理试卷2 ---一、单选题（每题5分，共20分）1. 在建筑工程招投标过程中，以下哪项不是招标文件的内容？A. 工程量清单. 投标邀请书C. 投标人资格要求D. 施工图纸2. 关于合同管理，以下说法正确的是？A. 合同一旦签订，就不能修改. 合同管理只涉及合同的签订和执行C. 合同管理包括合同的签订、执行、变更、解除等全过程D. 合同管理与工程质量无关3. 在建筑工程招投标中，以下哪种行为是违规的？A. 公开招标. 邀请招标C. 串通投标D. 竞争性谈判4. 合同管理的主要目的是？A. 降低工程成本. 确保工程质量C. 维护合同双方的合法权益D. 加快工程进度二、多选题（每题10分，共30分）5. 在建筑工程招投标中，以下哪些因素会影响投标结果？A. 投标人的资质. 投标文件的完整性C. 投标报价D. 投标人的信誉6. 合同管理中的变更管理包括哪些方面？A. 变更申请的提出. 变更的审批C. 变更的实施D. 变更的效果评估7. 建筑工程合同的主要内容有哪些？A. 工程范围. 工程质量要求C. 工程进度计划D. 工程款支付方式三、判断题（每题5分，共10分）8. 建筑工程招投标过程中，投标人可以随意修改投标文件。
（）9. 合同管理的目的是确保合同双方的利益最大化。
（）四、简答题（每题20分，共40分）10. 请简述建筑工程招投标的基本流程。
11. 请简述合同管理的重要性及其在建筑工程中的作用。
---。
《建筑工程项目招投标与合同管理》期末试题及答案实用二份
《建筑工程项目招投标与合同管理》期末试题及答案实用二份《建筑工程项目招投标与合同管理》期末试题及答案 1一、判断题(每小题2分，共计20分。
将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误)1、在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。
()2、建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
()3、公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他__投标。
()4、通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分高的投标者。
()5、根据《__招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。
关于资金或者资金来源是否落实问题，可不在招标文件中载明。
”()6、所编制的投标文件“正本”只有一份，“副本”则按招标文件附表要求的份数提供。
正本与副本若不一致，以正本为准。
()7、降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。
()8、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
()9、单项索赔是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。
()10、在施工过程中最普遍的索赔形式是承包商同业主之间的索赔。
最常见的是承包商向业主提出的工期索赔和费用索赔。
()二、单项选择题(每小题2分，共计20分，将选择结果填入括弧内)1、按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日之内订立书面合同。
A、20B、30C、25D、352、下列各项，()不是建筑工程招标投标的特点。
A、程序规范B、投标过程__、有效地__C、交易双方面对面地讨价还价D、公平、客观3、招标机构的主要职责是()等。
A、拟定招标文件，__投标、开标、评标和定标工作B、编制招标文件和__评标C、确定评标委员会，并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人D、成立作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库4、建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的()。
招投标与合同管理试卷二及答案
一、单选题（共20小题，每小题2分，共计40分，请将答案填在选择题答题卡上）1、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ A ）服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划2、建筑市场的进入，是指各类项目的（ B ）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。
A.业主、承包商、供应商B.业主、承包商、中介机构C.承包商、供应商、交易机构D.承包商、供应商、中介机构3、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（ B ）家。
A.2B.3C.4D.5共 17 页第 1 页4、应当招标的工程建设项目在（ B ）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。
A.进行可行性研究B.办理报建登记手续共 17 页第 1 页C.选择招标代理机构D.发布招标信息5、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的公用事业项目的是（ A ）。
A.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目B.供水、供电、供气、供热等市政工程项目C.商品住宅，包括经济适用住房D.科技、教育、文化等项目6、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（ B ）资质确定等级。
共 17 页第 2 页A.一级B.二级 C .三级 D.特级7、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。
结算拨付工程款时以（B）为依据。
共 17 页第 2 页A.工程量清单B.实际工程量C.承包方报送的工程量D.合同中的工程量8、根据相关规定，对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以营利为目的。
对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收 ( A )。
A.押金B.成本费C.手续费D.租金9、投标文件正本（ A ），副本份数见投标人须知前附表。
《建筑工程招投标与合同管理》网上形成性考核参考答案(二).
《建筑工程招投标与合同管理》网上形成性考核指导（一）03任务_0006一、判断题（共 10 道试题，共 30 分。
）1. 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
（）A. 错误B. 正确2. 投标文件中的每项要求填写的空格都必须填写，不得空着不填，否则被视为放弃意见；重要数字不填写，可能被作为废标处理。
（）A. 错误B. 正确3. 所编制的投标文件“正本”只有一份，“副本”则按招标文件附表要求的份数提供。
正本与副本若不一致，以正本为准。
（）A. 错误B. 正确4. 投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。
（）A. 错误B. 正确5. 建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
（）A. 错误B. 正确6. 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。
中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后分别向他人转让。
（）A. 错误B. 正确7. 详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。
（）A. 错误B. 正确8. 经评审的最低投标价法的适用范围是：具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特殊要求的普通招标项目，如一般的住宅工程的施工项目。
（）A. 错误B. 正确9. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当重新再发新的中标通知书。
（）A. 错误B. 正确10. 不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，调整项目和各个子项的报价，以期即不影响总报价，又可以在中标后获取较好的经济效益。
（）A. 错误B. 正确二、单项选择题（共 15 道试题，共 45 分。
）1. 招标文件规定的评标标准和方法是评标委员会成员在（）阶段应当认真研究的招标文件的内容。
A. 评标的准备B. 初步评审C. 详细评审D. 编写评标报告2. （）是投标报价的重要基础。
建设工程招投标与合同管理测试题三及答案-2---副本
《建设工程招投标与合同管理》测试题三一、单项选择题（每小题1分，共20分）1．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有（C）。
A．甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标B．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任C．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同D．如在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务2．投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在（B）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
A．20天B．投标截止时间C．投标预备会D．7天3．招标程序有：①成立招标组织。
②发布招标公告或发出招标邀请书。
③编制招标文件和标底。
④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。
⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申请投标者。
⑥发售招标文件。
则下列招标程序排序正确的是（B）。
A．①②③⑤④⑥B．①③②⑥⑤④C．①③②⑤⑥④D．①⑤⑥②③④4．工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。
结算拨付工程款时以（B）为依据。
A．工程量清单B．实际工程量C．承包方报送的工程量D．合同中的工程量5．《中华人民共和国招标投标法》于（C）起开始实施。
A．2000年7月1日B．1999年8月30日C．2000年1月1日D．1999年10月1日6．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（C）。
A．一级、二级、三级B．一级、二级、三级、四级C．特级、一级、二级、三级D．特级、一级、二级7．以下不属于投标文件的内容是（D）A．投标函B．施工组织设计C．施工方案D．技术规范8．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（C）进行。
A．当天公开B．当天不公开C．同一时间公开D．同一时间不公开9．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。
XXX机考《2464建筑工程项目招投标与合同管理》02复习资料
XXX机考《2464建筑工程项目招投标与合同管理》02复习资料本文为一份期末机考的建筑工程项目招投标与合同管理试题，共分为判断题和单选题两部分。
判断题部分共有10题，每题4分。
第一题考察建筑市场与其他产品市场的不同之处，正确答案为“×”。
第二题考察建筑市场资质管理的对象，正确答案为“×”。
第三题考察建设工程招标代理机构的定义，正确答案为“√”。
第四题考察资格预审评分标准的考虑因素，正确答案为“√”。
第五题考察投标文件编写的规定，正确答案为“×”。
第六题考察编制投标文件的核心工作，正确答案为“√”。
第七题考察投标标价的费用组成，正确答案为“×”。
第八题考察建设工程评标程序的分为几个步骤，正确答案为“√”。
第九题考察单项索赔的定义，正确答案为“√”。
第十题考察工期索赔值的计算方法，正确答案为“√”。
单选题部分共有10题，每题4分。
需要在试卷中查找答案。
B.]集中索赔C.]综合索赔D.]分项索赔提示：仔细分析以上题目，并给出答案]参考答案：A1.建筑工程交易中心是一种管理模式，它的功能是提供信息服务和场所服务，但不具备监督管理功能。
2.公开招标又称为无限竞争性招标。
3.招标机构的主要职责是拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作。
4.根据规定，一个工程只能编制一个标底，一般是在招标前就制定出来的。
5.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是设计招标。
6.低成本优势策略是一种以开拓市场、低盈利为目标，在精确控制成本的基础上，充分估计各竞争对手的报价目标，以有竞争力的报价达到中标的投标策略。
7.投标文件的符合性评审包括商务符合性和技术符合性鉴定。
8.成本加酬金合同通常只适用于一些紧急工程项目、新型工程项目或对项目工程内容及技术经济指标未确定的项目和一些风险较大的项目。
9.单项索赔是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。
建筑工程项目招投标与合同管理 国家开放大学机考题库及答案5篇
建筑工程项目招投标与合同管理国家开放大学机考题库及答案5篇篇1一、填空题1. 建筑工程项目招投标的目的是为了______、______和______。
2. 招标文件主要包括______、______、______、______等部分。
3. 投标人应当按照______的要求进行投标，并对自己所投标的______。
4. 开标应当按照______的原则进行，所有投标人的投标文件应当______。
5. 评标应当按照______、______、______的原则进行，评标标准主要包括______、______、______等。
6. 中标通知书发出后，双方应当按照中标结果签订______，并遵循诚实信用原则履行合同义务。
二、选择题1. 建筑工程项目招投标中，以下哪些情形属于串通投标？（）A. 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价B. 投标人之间相互约定轮流中标C. 投标人之间约定中标后给予未中标方以额外补偿D. 投标人之间约定在招标过程中相互配合以排挤其他竞争对手2. 在建筑工程项目招投标中，以下哪些情形属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人？（）A. 招标人设定最低投标价格限制，使潜在投标人无法进入市场B. 招标人要求潜在投标人必须具备某项特定资格，排除其他潜在投标人C. 招标人要求潜在投标人使用特定品牌的产品，排除其他潜在投标人D. 招标人要求潜在投标人必须拥有一定数量的注册资金，使潜在投标人无法进入市场3. 在建筑工程项目合同管理中，以下哪些条款属于合同双方的主要权利和义务？（）A. 双方的权利和义务条款B. 履约保证金条款C. 工程款支付条款D. 竣工验收条款E. 保修责任条款F. 合同解除条款G. 争议解决条款H. 违约责任条款I. 工程变更条款J. 材料设备供应条款K. 安全生产与文明施工条款L. 环境保护条款M. 纳税条款N. 保险条款O. 不可抗力条款P. 合同生效与终止条款Q. 其他双方约定的条款R. 所有上述条款均属于合同双方的主要权利和义务S. 部分上述条款属于合同双方的主要权利和义务，具体以合同约定为准T. 无对应答案，以上所有选项均不正确R。
《建设工程招投标与合同管理》第二章习题集答案范文
《建设工程招投标与合同管理》第二章习题集答案范文第2章建设工程招投标概述一.单项选择题1.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
A．投标邀请书 B.合同谈判 C.行政命令 D.招标公告2.在依法必须进行招标的工程范围内，对于重要设备、材料等货物的采购，其单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
A.50B.100C.150D.2003.必须进行招标而不招标的项目，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额（）的罚款。
A.0.3%以上0.5%以下B.0.5%以上1.5%以下C.0.5%以上1%以下D.1.5%以上2%以下4.按照相关规定，招标人和中标人应在（），双方签订合同。
A.评标后5日内B.发出中标通知书30日内C.无具体规定D.发出中标通知书30个工作日内5.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在( )万元人民币以上的，必须进行招标。
A.20B.100C.150D.506.招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标的投标单位。
投标单位应当认真核对，核对无误后以（）形式予以确认。
A.会议B.电话C.口头D.书面7.一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（）家。
A.2B.3C.4D.78.招投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造了一个公共平台、（）的投标机会。
A.自由竞争B.平等竞争C.表现企业实力D.展现企业业绩9.应当招标的工程建设项目在（）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。
A.进行可行性研究B.办理报建登记手续C.选择招标代理机构D.发布招标信息10.我国《招投标法》规定：“依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应向有关行政监督部门（）。
”A．申请 B.备案 C.通报 D.报批11.下列不属于《工程建设招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的是（）。
国家开放大学一网一平台电大《建筑工程项目招投标与合同管理》形考任务1及2题库答案
国家开放大学一网一平台电大《建筑工程项目招投标与合同管理》形考任务1及2题库答案形考任务1一、判断题(每小题2分，共20分)1. 建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括：发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。
()正确答案：对2. 发包人必须承担建设项目的全部责任和风险，对建设过程中的各个环节进行统筹安排，实行责、权、利的统一。
()正确答案：对3. 建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
()正确答案：错4. 我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
()正确答案：错5.承发包是一种交易行为，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。
()正确答案：对6. 招标是招标人为签订合同而进行的准备，属要约。
投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争，属承诺。
()正确答案：错7. 公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
()正确答案：错8. 公开招标的优点是参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。
()正确答案：错9. 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
()正确答案：对10. 邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。
()正确答案：错二、单项选择题(每小题3分，共30分)11. ()是指商品交换关系的总和，除了以建筑产品为交换内容的市场外，还包括与工程建设有关的勘查设计、专业技术服务、金融产品、劳务、建筑材料、设备租赁等各种要素市场以及建筑商品生产过程及流通过程中的各种经济关系。
正确答案：广义的建筑市场12.建筑市场是进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括()。
正确答案：政府主管部门13.建筑市场的客体是()。
《建筑工程项目招投标与合同管理》(在线考试)
一. 单选题（共20题,共40分）1. 业主在（）合同中承担的风险最小。
（2分）B.不可调总价2. ( )是指具有一定数量的技术工人和工程管理人员，专门在建筑劳务分包市场上承接任务的建筑业企业。
（2分）C.劳务分包序列企业3. 某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2006年11月20日，投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。
2006年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。
此时( )。
（2分）D.招标人允许投标人撤回提交的投标文件4. 重要设备的采购，单项合同估算价在( )人民币以上的，必须进行招标。
（2分）A.50万5. 监理招标的标的是( )。
（2分）A.监理服务6. 甲、乙两家为同一专业的工程承包公司，其资质等级依次为一级、二级。
两家组成联合体，共同投标一项工程，该联合体资质等级应（）。
（2分）B.以乙公司的资质为准7. 招标投标活动的（）原则首先要求招标活动的信息公开。
（2分）A.公开错误B.公平C.公正D.诚实信用8. 为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，对( )项目可以报低价。
（2分）C.投标对于多、支付条件好9. ( )的适用范围是：具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特要求的普通招标项目，如一般的住宅工程的施工项目. （2分）A.经评审的最低投标价法10. 造成工期延误或乙方经济损失的事件发生后( )天内，承包商向工程师发出索赔意向通知。
（2分）C.2811. 在施工中出现非承包商原因的窝工现象，承包商自有设备可按（）计算索赔费用。
（2分）C.施工机械台班折旧费12. 关于联合体投标，下列表述中正确的是（）。
（2分）C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人13. 下列选项中，不属于投标人实施的不正当行为的是（）。
（2分）C.投标人以高于成本10％以上的报价竞标14. 承包商提出的索赔主要包括两个方面，即( )。
最新国家开放大学电大《建筑工程项目招投标与合同范本管理》机考终结性5套真题题库及答案2
最新国家开放大学电大《建筑工程项目招投标与合同范本管理》机考终结性5套真题题库及答案2最新国家开放大学电大《建筑工程项目招投标与合同管理》机考终结性5套真题题库及答案盗传必究题库一试卷总分：100答题时间：60分钟客观题一、判断题（共10题，共40分）1.建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。
T√F某2.建设部颁布了自2001年7月1日起实施的《建筑业企业资质管理规定》，其中将我国的建筑业企业分为施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业三个序列。
T√F某3.建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。
它不一定是建设工程项目的投资人（即业主或建设单位）。
T√F某4.通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分高的投标者。
T√F某5.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底；二是评标时是否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评。
T√F某6.所编制的投标文件“正本”只有一份，“副本”则按招标文件附表要求的份数提供。
正本与副本若不一致，以正本为准。
T√F某7.不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，调整项目和各个子项的报价，以期既不影响总报价，又可以在中标后获取较好的经济效益。
T√F某8.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
T√F某9.建设工程合同按承发包范围不同进行分类，可分为两类：建设工程承包合同和分包合同。
T√F某10.在施工过程中最普遍的索赔形式是承包商同业主之间的索赔。
最常见的是承包商向业主提出的工期索赔和费用索赔。
T√F某二、单项选择题（共10题，共40分）1.申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。
A30%B40%C50%D60%2.建设工程的投标人一般不包括（）。
A勘察设计企业B施工企业C工程材料设备供应单位D事业单位3.工程施工招标一般划分为（）三个阶段。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《建筑工程项目招投标与合同管理》形成性考核二总共30题共20分一. 判断题（共10题,共6分）1.2. 投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。
（0.63. 编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计4. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当依法5. 资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时必须考6. 标底是招标人编制的招标项目的预期价格。
招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平。
（0.67. 投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中8.9. 邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达10. 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书,并将中标结果通知所有未中标的投标人。
（0.6二. 单选题（共15题,共9分）1.2. 投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化。
在清单工程3.4.5. 某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2006年11月20日，投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。
2006年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标6. 为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原7. 投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化，在清单工程8.9. 依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( )止。
（0.611. 为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原14. ( )的适用范围是：具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特要求的普通招标项三. 多选题（共5题,共5分）1.2. 根据招标投标法的规定，中标通知书发出后的30 日内，中标单位应与发包人依据( )等签订工程施工3.4.5.考核一总共30题共20分一. 判断题（共10题,共6分）1. 狭义的建筑市场一般指有形2. 邀请招标，是指招标人以招3. 公开招标，是指招标人以投4. 建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。
它不一定是建设工程项目的投资人(即业主或建设单5. 授标是招标人以书面形式正6. 招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、确定招标方式等。
（0.67. 建设工程交易中心的基本功8. 招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
（0.6分）9. 建设工程的招标投标主体包10. 承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。
所以不论是国内还是按照国际惯例，对承包商一般都实行项目法人责任二. 单选题（共15题,共9分）1. 招标人采用邀请招标方式的，应当向( )个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请2. 招标人和中标人应当自中标3. 建设工程标底是指招标人根4. 申请领取施工许可证，应具5. 重要设备的采购，单项合同6. ( )不属于建设工程招标投标7. ( )是指具有一定数量的技术8. 邀请招标是一种由招标人选择( )家以上符合招标条件的供应商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、供应商投标竞9. 整个招标过程的实质性阶段是( )。
主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定10. 施工招标文件的内容一般不11. 下列各项中，（）不属于12. 在建设项目各类招标中，不13. 申请领取施工许可证，应具14. 根据《招标投标法》的规15. 某大型建筑工程由甲乙丙三家施工企业联合承包，其中，甲的资质等级最高，乙次之，丙最低，则按照《建筑法》的相关规定，应三. 多选题（共5题,共5分）1. 招标人的权益包括( )。
（12. 招标实施阶段是整个招标过3. 工程施工招标一般划分为( )4. 投标资格审查主要是对投标5. 建设工程交易中心的基本功工程招投标及合同管理试题库一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中，（）不得抵押。
A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为（）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位（）的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应（）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付13、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）。
A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告15、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。
A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）A行政法律关系 B 民事权利义务关系C刑事法律关系 D经济侵权关系17、在工程建设监理活动中，监理单位是（）A业主的代理人 B业主的委托人 C施工合同的当事人D 绝对独立的第三人18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）A主合同 B从合同C独立合同 D无条件地必须履行的合同19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（）A按裁决自觉执行 B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉 D向合同管理机关申诉20、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（）。
A额外服务 B附加服务 C延长服务 D非监理服务21、监理招标的宗旨是指对监理单位（）的选择。
A能力 B报价 C信誉 D经济实力22、中标的承包商将由（）决定。
A评标委员会 B业主C上级行政主管部门 D监理工程师23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。
A建设单位 B设计单位 C施工单位 D设备供应单位24、业主在（）合同中承担的风险最小。
A 可调总价 B不可调总价 C单价 D成本加酬金25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（）。
A只限承包商向业主索赔 B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔 D不包括承包商与分包商之间的索赔26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件27、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( )。
A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作28、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A.建设用地征用完毕，施工图纸完成B.概算已经批准，建设项目已正式列入计划C.招标文件已经编制好D.建设资金、建材、设备来源已经落实29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )。
A.提供的投标担保有瑕疵B.货物包装方式不符合招标文件的要求C.个别地方存在漏项D.明显不符合技术规格要求30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。
A.节省招标费用B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.竞争激烈31、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。
A.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C.中标通知书、投标书、协议书、图纸D.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。