项目临时供电工程施工合同协议书范本
工地借电协议书范本(3篇)
第1篇甲方（借电方）：【甲方全称】乙方（供电方）：【乙方全称】鉴于：1. 甲方因【项目名称】项目施工需要，需临时使用乙方拥有的电力设施，以保证工程顺利进行。
2. 乙方同意向甲方提供临时电力供应服务，双方本着平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。
第一条供电范围与方式1.1 供电范围：乙方同意向甲方提供【供电电压等级】电压，供电容量为【供电容量】千伏安的电力，供电范围为【具体供电区域】。
1.2 供电方式：乙方将以电缆或线路的方式向甲方提供电力，供电线路应满足甲方施工用电需求。
第二条供电时间2.1 供电起始时间：自【供电起始日期】起。
2.2 供电结束时间：自【供电结束日期】止。
2.3 供电时间可根据甲方施工进度需求进行调整，但需提前【提前通知天数】天向乙方提出书面申请。
第三条供电费用3.1 供电费用计算方法：按实际用电量计算，执行国家规定的电价标准。
3.2 甲方应在每月【缴费截止日期】前向乙方缴纳上月用电费用。
3.3 逾期未缴纳电费的，乙方有权停止供电，并按每日【滞纳金比例】收取滞纳金。
第四条电力设施的管理与维护4.1 甲方应对乙方提供的电力设施进行妥善保管，不得擅自改动或拆除。
4.2 甲方应按照乙方的要求进行电力设施的使用和维护，确保电力设施的安全运行。
4.3 电力设施出现故障时，甲方应及时通知乙方，乙方应在接到通知后【响应时间】内进行维修。
第五条安全责任5.1 甲方在使用电力设施过程中，应严格遵守国家有关电力安全的法律法规，确保施工安全。
5.2 甲方应配备必要的防护设施和人员，对施工人员进行电力安全培训。
5.3 乙方对电力设施进行定期检查，确保供电安全。
5.4 发生电力事故时，双方应积极配合，共同处理。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
6.2 甲方未按时缴纳电费的，应向乙方支付【违约金比例】的违约金。
6.3 甲方擅自改动或拆除电力设施的，应承担相应的赔偿责任。
临时用电施工合同协议书
临时用电施工合同协议书
甲方（用电方）：_________________
乙方（供电方）：_________________
鉴于甲方需进行___________工程施工，为确保施工期间的电力供应，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商，就临时用电事宜达成如下协议：
一、用电地址及容量
甲方施工地点位于_____________，预计用电总容量为____千瓦。
二、用电期限
自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、用电费用
1. 电费按照国家相关标准计算，由甲方按时支付给乙方。
2. 如有特殊电价需求，双方另行协商确定。
四、供电设施
1. 乙方负责提供符合国家标准的临时供电设施，并保证其安全可靠。
2. 甲方负责施工现场内的电力线路及设备的安装、维护和保养工作。
五、安全管理
1. 甲方应遵守国家有关电力使用的法律法规，确保用电安全。
2. 乙方有权对甲方的用电情况进行监督检查，并提出合理化建议。
六、违约责任
如一方违反本协议约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、其他事项
1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日
乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日
注：以上内容仅为范本，具体条款应根据实际情况调整。
在签订正式合同前，建议双方详细阅读并理解所有条款，必要时可咨询法律专业人士。
临时电力施工合同范本
临时电力施工合同范本甲方名称：地址：法人代表：乙方名称：性别：年龄：民族：文化程度：籍贯：省市现住址：居民身份证号码：鉴于甲方需要进行临时电力施工，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、合同期限本合同自双方签字之日起生效，有效期为____年，即自____年月日至____年月日止。
合同期满后，如甲方需要继续进行电力施工，可书面通知乙方并协商续签合同。
二、施工内容乙方同意按照甲方的要求，进行临时电力施工，包括但不限于电力线路铺设、设备安装、调试等工作。
具体施工内容、要求和标准详见附件一。
三、施工质量和标准乙方应按照电力施工的相关规范和标准进行施工，确保施工质量和安全。
如因乙方施工原因导致质量问题，乙方应承担相应的修复和赔偿责任。
具体施工质量和标准详见附件二。
四、施工时间和进度乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务。
如乙方因特殊情况无法按期完成，应提前书面通知甲方，并协商延期。
具体施工时间和进度详见附件三。
五、劳务报酬乙方的劳务报酬为人民币____元整（大写：____元整），其中包括工资、奖金、加班费等。
甲方应在每月__日前支付乙方上一个月的劳务报酬。
如乙方提前完成施工任务，甲方应按实际工作量支付相应的劳务报酬。
六、保密条款乙方应对在施工过程中获得的甲方技术和商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。
本合同结束后，乙方仍应继续承担保密义务。
七、合同的解除和终止1. 在合同有效期内，如甲方提前终止合同，应支付乙方相应的赔偿金，具体金额双方协商确定。
2. 如乙方因故不能继续履行合同，应提前书面通知甲方，并协助甲方寻找替代的施工方。
如因此给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同的附件一、附件二、附件三等均为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
施工临电合同
施工临时用电合同合同编号：_______甲方（供电方）：_______乙方（用电方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供临时用电事宜，达成如下协议：一、供电内容1.1 甲方同意为乙方在_______工程提供临时用电，工程地点位于_______。
1.2 供电范围及用电设备：包括但不限于_______。
1.3 供电方式：_______。
1.4 供电时间：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
如工程延期，双方可另行协商延长供电时间。
二、用电费用2.1 用电价格：按照_______标准执行。
如遇政策调整，按调整后的价格执行。
2.2 乙方应按期支付用电费用。
逾期未支付的，应按照逾期天数支付违约金，违约金标准为逾期金额的_______%。
2.3 乙方应在每月_______日前将当月用电费用支付给甲方。
三、用电安全3.1 乙方应按照电力部门和甲方的要求，做好用电安全措施，确保用电安全。
3.2 乙方应指定专人负责用电设备的操作和维护，操作人员应具备相应的资质。
3.3 乙方不得擅自改变用电设备、电路和供电方式。
3.4 如发生用电安全事故，乙方应立即报告甲方和电力部门，并承担相应责任。
四、保修和服务4.1 甲方提供的用电设备，自安装调试合格之日起，保修期为_______个月。
在保修期内，如设备出现故障，甲方应及时予以修复。
4.2 甲方应提供正常的售后服务，解答乙方在用电过程中遇到的问题。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
5.2 如甲方未能按照约定时间提供用电，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金标准为合同金额的_______%。
5.3 如乙方未能按照约定时间支付用电费用，甲方有权停止供电，并要求乙方支付违约金，违约金标准为逾期金额的_______%。
施工期间临时供电安全管理协议范例
编号：__________施工期间临时供电安全管理协议甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日施工期间临时供电安全管理协议合同编号_________一、合同主体甲方（供电方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________乙方（施工方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于甲方为供电企业，拥有丰富的供电资源和经验；乙方为施工企业，需在施工期间使用临时供电。
为确保施工期间临时供电的安全、可靠，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就临时供电安全管理事宜达成如下协议。
2.2 合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规，以及双方签订的施工合同等相关文件。
三、定义与解释3.1 专业术语（1）临时供电：指乙方在施工期间，为满足施工需要，由甲方提供的暂时性电力供应。
（2）供电设施：指为乙方提供临时供电所需的变压器、电缆、配电箱等设施。
（3）安全管理：指双方在临时供电过程中，对供电设施、用电设备、人员安全等方面进行的管理。
3.2 关键词解释（1）临时供电安全管理：指双方对临时供电过程中可能出现的安全问题进行预防、控制、处理等活动。
（2）供电可靠性：指甲方在临时供电期间，保证供电设施正常运行，满足乙方施工用电需求的能力。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方负责提供符合乙方施工需求的临时供电设施。
（2）甲方负责临时供电设施的安装、调试、运行、维护、拆除等工作。
工程临时用电施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______合同签订日期：_______合同签订地点：_______甲方（供电方）：_______乙方（用电方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供临时用电服务事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条供电内容及范围1.1 甲方为乙方提供临时用电服务，供电范围包括：_______（具体供电范围）。
1.2 供电电压：_______（具体电压）。
1.3 供电容量：_______（具体容量）。
1.4 供电时间：_______（具体时间）。
第二条供电费用及支付方式2.1 供电费用按实际用电量计算，计费标准按国家规定执行。
2.2 乙方应按甲方提供的电费结算单据，在_______日内支付电费。
2.3 如乙方逾期未支付电费，甲方有权采取相应措施，包括但不限于：（1）向乙方发出催缴通知；（2）对逾期未支付电费的乙方，按每日万分之五收取滞纳金；（3）采取停电措施。
第三条施工安全及责任3.1 乙方在施工过程中，应遵守国家有关电力设施保护的规定，确保施工安全。
3.2 乙方在施工过程中，如因违反规定导致电力设施损坏，应承担相应的赔偿责任。
3.3 甲方在供电过程中，如因设备故障导致乙方停电，应及时修复，并承担相应的赔偿责任。
第四条争议解决4.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
4.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
第五条合同生效及终止5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
5.2 本合同有效期为_______年，自合同生效之日起计算。
5.3 合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期。
5.4 合同期满前，任何一方需终止合同，应提前_______日书面通知对方。
第六条其他6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。
施工安全临时用电合同书
施工安全临时用电合同书合同编号，【编号】。
甲方（施工单位），【甲方名称、地址、法定代表人、联系方式】。
乙方（供电单位），【乙方名称、地址、法定代表人、联系方式】。
鉴于甲方在施工过程中需要临时用电，为了保障施工安全和供电质量，双方经协商一致，达成以下合同：一、供电范围。
1.1 供电范围包括施工现场所需的临时用电设施和电力设备。
1.2 供电范围以供电单位书面确认为准。
二、供电方式。
2.1 供电单位按照甲方的实际需求，提供符合国家标准和安全要求的临时用电设施和电力设备。
2.2 供电单位负责供电设施的安装、维护和检修，并保证供电设施的正常运行。
三、安全责任。
3.1 甲方负责施工现场的安全管理，确保施工人员遵守电气安全操作规程，防止因用电引起的事故。
3.2 供电单位负责对供电设施进行定期巡检和维护，确保供电设施的安全可靠。
四、用电费用。
4.1 供电单位按照国家规定的电价标准向甲方收取临时用电费用。
4.2 临时用电费用的结算方式和周期由双方协商确定，并在合同中明确。
五、合同期限。
5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至施工结束并经双方确认终止。
5.2 若需要延长合同期限，须经双方协商一致，并出具书面延期协议。
六、违约责任。
6.1 若一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任。
6.2 因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。
七、其他事项。
7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），______________ 日期，______________。
乙方（盖章），______________ 日期，______________。
合同附件，供电设施清单、用电费用结算标准、安全管理规定等。
临时用电协议书范本(通用5篇)
临时用电协议书范本(通用5篇)【篇1】临时用电协议书范本甲方：(总承包单位)乙方：（分包单位）为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保护职工生产过程中的安全和健康，确保国家财产安全和本工程的顺利实施，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-20xx）和JGJ59-20xx的有关规定，结合本工程建设需要，经甲乙双方友好协商，达成如下安全管理协议：一、工程名称：工程地点：分包内容：劳务分包二、安全生产管理：1、总包方权利与义务：（1）总包方应贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系，对施工现场的安全用电负总责。
（2）负责制定施工现场的安全用电定理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。
（3）总承包单位和分包单位对分包工程的安全用电承担连带责任。
（4）总包方负责分包方管理人员和施工人员的安全用电教育，培训考核、负责建立特种作业人员备案登记。
（5）总包方负责对与建设单位签订分包合同的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监督和管理。
（6）负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。
有权要求分包单位方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。
（7）总包方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。
（8）参与临时用电工程的“四方”验收，验收合格后方可使用。
（9）施工现场临电器材应由总承包方负责提供，在合同或承包协议中另有约定的除外。
（10）总包单位应该确保本工程临时用电工程所需资金的有效投入，并确保临电设施采购质量合格，对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
2、分包方权利与义务：（1）分包单位应当服从总承包单位的临时用电安全管理，对其承包工程的安全用电负责。
临电施工合同
临电施工合同合同范本。
临时电力工程施工合同。
甲方（委托方），_____________（单位名称）。
地址，_____________（单位地址）。
法定代表人，_____________（姓名）。
联系电话，_____________（电话号码）。
乙方（承包方），_____________（单位名称）。
地址，_____________（单位地址）。
法定代表人，_____________（姓名）。
联系电话，_____________（电话号码）。
鉴于甲方拟进行临时电力工程施工，为确保工程质量和安全，甲、乙双方经友好协商，就临时电力工程施工事宜达成如下协议：一、工程内容。
1.1 甲方委托乙方进行临时电力工程施工，包括但不限于电力设备的安装、接线、调试等工作。
1.2 工程地点，_____________（具体地址）。
二、工期安排。
2.1 乙方应按照约定的工期完成施工任务，确保工程质量和安全。
2.2 如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并经双方协商确定延期施工计划。
三、费用支付。
3.1 甲方应按照约定支付临时电力工程施工费用，具体金额为_____________（具体金额）。
3.2 支付方式，_____________（支付方式及时间节点）。
四、质量保证。
4.1 乙方承诺所提供的临时电力工程施工符合国家相关标准和法律法规要求，保证工程质量和安全。
4.2 在工程竣工验收合格后，乙方应提供相应的质量保修期，保证工程设备的正常运行。
五、违约责任。
5.1 如因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
5.2 如因甲方原因导致工程施工无法进行或延误，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
六、其他约定。
6.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章），_____________（盖章）。
临时供用电合同范本6篇
临时供用电合同范本6篇篇1甲方（供电方）：_________________________地址：_____________________________________联系方式：_____________________________乙方（用电方）：_________________________地址：_____________________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方具备供电能力，乙方需要临时用电，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就临时用电事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于乙方的特定需求，甲方同意向乙方提供临时电力供应服务。
本合同旨在明确双方的权利和义务，确保电力供应的安全、可靠、合法和公平。
二、用电详情1. 用电地点：_____________________________。
2. 用电量：根据乙方的实际需求，甲方将提供足够的电力供应。
3. 用电设施：乙方应确保使用的电力设备符合国家相关标准和安全要求。
4. 用电期限：自本合同签订之日起至乙方完成所需工作或活动为止。
三、电力供应1. 甲方应按照本合同约定的用电量和期限提供电力供应。
2. 甲方应确保电力供应的安全、可靠，并符合国家相关标准和要求。
3. 甲方有权对电力供应进行调度和维护，确保电力系统的正常运行。
四、费用及支付方式1. 乙方应按照实际用电量支付电费。
电费计算方式、标准和支付周期由双方另行约定。
2. 乙方应在约定时间内支付电费，如有逾期，甲方有权停止供电并要求乙方支付违约金。
3. 支付方式：_____________________________。
五、双方权利义务1. 甲方有权按照合同约定提供电力供应，并按照国家规定收取电费。
2. 甲方应确保电力供应的安全、可靠，并尽力满足乙方的用电需求。
3. 乙方应按照国家相关标准和安全要求使用电力设备，并承担因使用不当造成的损失。
临时施工用电安装合同6篇
临时施工用电安装合同6篇篇1临时施工用电安装合同甲方（施工单位）：地址：联系人：联系电话：乙方（供电单位）：地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工规范》及相关法律法规规定，为保障施工现场的正常用电和施工安全，双方在平等自愿的基础上，就临时施工用电安装事宜达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 供电容量：1.4 施工时间：1.5 预计施工期限：二、临时用电安装责任2.1 供电单位负责提供临时用电安装方案，并保证安全可靠；2.2 施工单位负责配合供电单位进行临时用电安装，并严格按照方案施工；2.3 双方均应确保施工现场用电安全，按照相关规定及时进行检测和维护。
三、供电方式及费用3.1 施工单位向供电单位申请临时用电，并按照实际需求确定供电容量；3.2 供电单位根据甲方需求安装临时用电设备，并提供用电服务；3.3 乙方将根据实际用电量向甲方收取相应的费用，并按时开具发票。
四、安全保障措施4.1 双方应加强施工现场安全管理，确保施工用电设备正常运行；4.2 双方应定期进行用电设备检测和维护，发现问题及时处理；4.3 如遇不明原因停电或其他安全问题，应立即通知对方并协商解决方案。
五、违约责任5.1 如因一方违约导致施工用电设备损坏或施工延期，应承担相应的赔偿责任；5.2 如因不可抗力或其他合同外因素导致临时用电不能正常供电，双方互不承担责任。
六、争议解决6.1 如双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决；6.2 如协商不成，可向当地行政机构或仲裁机构申请进行调解或仲裁。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字生效，至项目竣工终止；7.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议；7.3 本合同一式两份，供电单位和施工单位各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上是关于临时施工用电安装合同的文档，希望对您有所帮助。
篇2临时施工用电安装合同甲方：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________乙方：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________鉴于甲方为___________项目的施工单位，需要临时施工用电设施，现与乙方就临时施工用电安装事宜达成如下协议：一、临时施工用电设施类型：乙方将按照甲方的要求提供___________（设备名称）、_____________等临时用电设备，并确保设备符合国家标准和规定。
临时用电工程施工合同范本
临时用电工程施工合同范本甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就_____项目（以下简称“本项目”）的临时用电工程达成一致，特此签订本合同，以便明确双方的权利与义务，保证临时用电工程的顺利进行。
第一条工程概述1.1 本合同所涉及的临时用电工程是指为了本项目的建设、施工及运营期间提供电力支持而进行的所有必要工作。
1.2 本工程的施工地点位于_________________（具体地址）。
第二条工程内容2.1 乙方需根据甲方提供的技术要求和标准，完成以下工作：- 设计临时用电方案；- 安装和维护临时供电线路；- 确保供电设施的安全运行；- 提供必要的技术支持和服务。
第三条工程质量3.1 乙方必须确保所有施工活动均符合国家有关电力安全的标准和规范。
3.2 乙方应保证工程质量满足甲方要求，并对其施工质量负责。
第四条工期要求4.1 本工程的施工开始日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
4.2 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提出调整工期的申请。
第五条合同价格5.1 本工程的总合同价为人民币____元整（¥____）。
5.2 合同价款的支付方式和时间由双方另行约定。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
6.2 如甲方未按约定支付合同价款，应向乙方支付违约金。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.3 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
施工用电协议书8篇
施工用电协议书8篇第1篇示例：施工用电协议书为了规范施工过程中的用电行为，保障施工安全和电力供应的稳定性，特制定本《施工用电协议书》。
希望各方严格遵守协议内容，共同维护施工现场的秩序和安全。
一、合同双方甲方（施工方）：地址：联系方式：二、协议内容1. 供电方式：乙方将为甲方提供施工现场所需的电力供应。
供电方式包括但不限于临时引入电源、临时拉线及电箱搭建等。
2. 用电规定：甲方在施工过程中需严格按照乙方的用电规定进行操作，不得超负荷使用电力设备，不得私拉乱接电线电缆，不得擅自增加用电负荷。
3. 安全防范：甲方需加强现场安全管理，做好用电设备的防水、防火、防爆措施，确保用电过程中不发生安全事故。
4. 保养维护：甲方需定期对用电设备进行检查、保养和维护，及时排除各种隐患，确保设备的正常运行。
5. 电费结算：甲方需按照乙方规定的结算方式及时缴纳电费，不得拖欠。
对于严重拖欠电费的情况，乙方有权停止供电服务。
6. 施工期限：本协议适用于施工过程中的用电需求，一旦施工结束或撤场，甲方需及时通知乙方停止供电服务。
7. 违约责任：若甲方违反本协议内容导致用电事故或发生安全事故，甲方需承担相应的法律责任，并赔偿因此造成的损失。
8. 其他事项：双方在履行本协议过程中如有其他事项需协商解决，应及时沟通并达成一致意见。
三、协议生效本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字生效，有效期至施工结束。
如需延期或修改，应经双方确认并签署书面协议。
甲方（施工方）签字：日期：第2篇示例：施工用电协议书甲方（施工单位）：_______________鉴于甲方需在乙方提供的场地进行施工作业，为确保施工用电安全稳定，双方经友好协商，达成如下协议：第一条施工用电方式1.1 本协议约定的施工用电方式为_______（如临时引入电源、自备发电机等），具体的施工用电方案由双方共同商定。
1.2 甲方应根据实际施工需要确定用电功率和电压等参数，并提前向乙方提出用电需求，经双方确认后安排用电。
临时施工用电安装合同6篇
临时施工用电安装合同6篇篇1临时施工用电安装合同甲方：（施工单位名称）乙方：（安装单位名称）鉴于甲方拟在（施工工程项目名称）进行施工，现委托乙方进行临时施工用电安装工作，为明确双方权利义务，特订立本合同。
一、合同工程范围及内容1. 甲方要求乙方在施工现场进行临时施工用电安装工作，包括但不限于：架设电缆、配电箱及线路设置等工作。
2. 甲方应提供施工现场的安全文明施工措施，并配合乙方施工需要提供必要的协助。
3. 乙方应在合同约定日期内完成施工任务，并保证施工质量符合国家有关标准及要求。
二、合同工程价款及支付方式1. 本次临时施工用电安装工作的总价款为（具体金额），乙方应按照工程进度及验收情况进行分期结算，具体分期支付比例如下：（具体分期支付比例）2. 甲方应按照合同约定的支付比例及时间进行付款，逾期未付款的，应支付相应的违约金。
三、工程期限及延期与终止1. 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工任务，如需延期施工应提前书面通知甲方，并经甲方同意后才可进行延期工作。
2. 若因不可抗力等特殊情况导致无法继续履行合同，双方应协商解决，并相关责任由双方按照协商结果承担。
四、质保期及维护1. 乙方应对所提供的临时施工用电安装设备提供（具体质保期限），并承诺在质保期限内保修。
2. 在质保期限内，如设备有故障，乙方应及时进行维修或更换，维修期间不得因此收取额外费用。
五、保险责任1. 乙方在施工过程中应为工程人员购买意外保险，确保施工人员在工程中的安全。
2. 施工过程中如发生人身财产损失，由责任方在事故发生后48小时内赔偿相关损失及承担法律责任。
六、违约责任1. 未经甲方同意，乙方不得擅自转包、分包、转让本合同。
如有违反，应承担相应的违约责任。
2. 一方未按照合同约定履行义务造成损失的，应当赔偿对方相应的损失，同时承担相应的法律责任。
七、争议解决本合同因履行所发生的争议应当友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请仲裁解决。
施工中临时用电合同范本
施工中临时用电合同范本甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方施工过程中的临时用电事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、用电项目及范围1.1 甲方同意向乙方提供施工过程中的临时用电，包括施工照明、动力用电等。
1.2 乙方应按照甲方提供的用电方案和电气设计进行用电设备的安装、使用和维护。
二、用电量和供电时间2.1 乙方应在合同签订后向甲方提供详细的用电负荷参数，以便甲方进行电力供应安排。
2.2 甲方应根据乙方的施工进度和用电需求，确保电力供应的稳定性。
2.3 供电时间：自临时用电设备安装调试完毕之日起至工程竣工验收合格之日止。
三、用电费用及支付方式3.1 乙方应按照甲方提供的电价标准支付用电费用。
电价标准如下：（1）照明用电：按实际用电量计费。
（2）动力用电：按实际用电量计费。
3.2 乙方应在每个结算周期结束后的7个工作日内，向甲方支付当期的用电费用。
3.3 甲方应提供正式的用电费用发票给乙方。
四、用电设备及安全4.1 乙方应按照甲方提供的用电方案和电气设计，选用符合国家标准的用电设备，并确保设备的正常运行。
4.2 乙方应严格按照国家电力安全生产法规和甲方制定的用电安全管理制度进行用电设备的安装、使用和维护。
4.3 乙方应对用电设备进行定期检查和维护，确保设备的完好和安全。
4.4 乙方应在发生用电安全事故时，立即启动应急预案，并及时报告甲方。
五、违约责任5.1 甲方未按照约定时间提供电力供应的，应按照乙方实际损失向乙方支付违约金。
5.2 乙方未按照约定时间支付用电费用的，应按照逾期付款金额的日息向甲方支付违约金。
5.3 甲方未按照约定提供合格的电力供应的，乙方有权要求甲方立即改正，并按照乙方实际损失向乙方支付违约金。
六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
临时供电协议5篇
临时供电协议5篇篇1甲方（电力供应方）：__________乙方（用电方）：__________鉴于乙方在__________项目建设中存在临时用电需求，为确保临时供电的安全、可靠、经济、合理，甲乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关电力法规，经友好协商，达成以下临时供电协议：一、协议目的明确甲、乙双方在临时供电过程中的权利和义务，确保供电安全稳定，维护双方的合法权益。
二、供电条件1. 甲方保证在乙方提出用电需求后，按照本协议约定的供电方式和标准向乙方提供临时电源。
2. 乙方应按照相关规定和标准使用电力，确保用电安全。
三、供电方式和标准1. 供电方式：甲方通过变压器向乙方提供临时电源，具体参数为：__________。
2. 供电电压：__________。
3. 供电频率：__________。
4. 供电容量：根据乙方的实际用电需求，甲方提供足够的供电容量。
5. 供电时间：甲方保证在协议生效后，每日自早上_____至晚上_____向乙方提供电力供应。
四、电费与结算方式1. 乙方应按照甲方提供的用电量及电价标准支付电费。
2. 电费结算周期：每月结算一次。
3. 电费支付方式：乙方应在每月底前将电费支付至甲方指定账户。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）保证供电安全、稳定、连续；（2）对乙方的用电需求进行合理调配；（3）提供必要的技术支持和指导；（4）定期检查和维修供电设施。
2. 乙方责任与义务：（1）按照本协议约定的方式和标准使用电力；（2）确保用电安全，不私自改变供电设施；（3）按时支付电费；（4）遵守国家及地方的相关电力法规。
六、协议期限与终止条件1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年/月。
2. 协议终止条件：（1）协议期满，双方未续签；（2）乙方用电需求发生变化，不再需要甲方提供临时电源；（3）因不可抗力导致协议无法继续履行。
七、违约责任与赔偿1. 若甲方未能按照本协议约定提供电力供应，应支付违约金。
临时供用电合同范本7篇
临时供用电合同范本7篇篇1甲方（供电方）：__________乙方（用电方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就临时用电事宜达成如下协议：一、合同背景鉴于乙方在甲方所辖区域内从事建设施工或经营活动，且需要临时用电。
为确保供用电安全，明确双方权利义务，特签订本合同。
二、供电方与用电方的约定1. 甲方应按照本合同约定的方式、质量和数量向乙方提供临时用电。
2. 乙方应按照本合同约定的方式使用电能，并按时支付电费。
3. 乙方应确保用电设施的安全，避免因用电不当导致的安全事故。
4. 甲乙双方应共同遵守国家关于电力供应与使用的法律法规，维护电力市场秩序。
三、供电方式和质量1. 甲方应向乙方提供临时用电，供电容量为_____千瓦。
2. 供电电压为_____伏，频率_____赫兹。
3. 甲方应在乙方用电设施安装完毕后，及时进行供电。
4. 甲方应保证供电质量符合国家相关标准。
四、用电方式和费用1. 乙方应按照约定的方式使用电能，不得转供、转售电能。
2. 乙方用电设施的总功率不得超过本合同约定的容量。
3. 电费按照实际用电量计算，电价按照当地电价标准执行。
乙方应按时支付电费，逾期支付的应按照约定支付滞纳金。
4. 如因乙方违规用电导致电费无法计算，甲方有权按照约定估算电费并要求乙方支付。
五、用电安全1. 乙方应确保用电设施的安装、使用符合相关安全规定。
2. 乙方应定期进行用电设施的检查和维护，确保用电安全。
3. 如发生用电安全事故，乙方应立即采取措施并通知甲方，共同协商处理。
4. 乙方应遵守电力市场的安全规则，不得私自接线、改装用电设施等违规行为。
六、合同期限与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方工程结束并办理终止手续后终止。
2. 本合同到期后，如乙方仍需继续用电，应提前与甲方协商并签订新的供用电合同。
临电工程合同
甲方（用电方）：_________乙方（供电方）：_________鉴于甲方需进行建设工程，而该工程需要临时用电支持，甲乙双方本着平等自愿、诚信互利的原则，经友好协商，就临时用电事宜达成以下协议：一、用电需求与供应1. 甲方需用电量：_____千瓦时，用电时间自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 乙方负责向甲方施工现场提供符合国家标准的稳定电源，确保电力供应的连续性与安全性。
二、费用结算1. 电费按照国家规定的标准收取，具体费率为：_____元/千瓦时。
2. 结算方式：按月结算或根据实际用电量另行商定。
3. 付款方式：甲方应在每月固定日期前将电费支付给乙方，逾期未付的，乙方有权采取必要措施停止供电。
三、设施建设与维护1. 乙方负责临电设施的建设工作，包括但不限于变压器、配电室、电缆线路等。
2. 乙方应定期对临电设施进行检查和维护，确保其正常运行。
3. 如遇不可抗力因素导致电力设施损坏，乙方应及时修复，保证供电不中断。
四、安全责任1. 乙方应确保提供的电力设施符合安全标准，对存在的安全隐患及时排查和处理。
2. 甲方应合理使用电力，遵守安全操作规程，不得擅自改动电力设施。
3. 任何一方违反安全规定导致的事故，应承担相应的法律责任。
五、合同变更与解除1. 合同一经签订，未经双方同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 因国家政策调整或实际情况变化需要变更合同内容的，双方应协商一致后书面修改。
3. 如一方严重违约，另一方有权提前解除合同，并要求赔偿因此造成的损失。
合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
临时水电施工合同6篇
临时水电施工合同6篇篇1临时水电施工合同甲方（承包方）：_____________（以下简称甲方）乙方（用户）：_____________（以下简称乙方）为了保证施工的顺利进行，双方经友好协商，达成如下临时水电施工合同：一、项目基本情况甲方承诺按照乙方的要求，在___________年__________月__________日至___________年__________月__________日期间，在___________（具体地址）进行水电改造施工工作。
二、工作内容1. 水电改造工程包括但不限于水管、电线路径的设计整改、设备更换、维修等工作。
2. 甲方需根据乙方的具体需求和要求，制定施工方案，并报乙方审核确认后执行。
3. 施工期间，甲方必须保证施工现场的安全，避免对周边居民或单位造成不便。
4. 施工期间，甲方需保持施工现场的整洁，减少噪音和扬尘等环境影响。
5. 施工过程中，如有增加或变更工程内容，须经乙方书面确认后方可进行。
三、工程质量1. 甲方承诺施工过程中保证工程质量，确保水电设施的安全、稳定。
2. 合同履行期间，如有发现质量问题，甲乙双方应及时协商解决，保证施工质量符合相关标准和要求。
四、施工期限1. 施工期限自___________年__________月__________日起，至___________年__________月__________日为止，期间不少于__________个工作日（以实际施工情况为准）。
2. 如因不可抗力因素导致无法按期完成工程，甲方需提前通知乙方并延长工期，延期工期按照双方协商确定。
五、施工费用1. 本次水电改造工程的施工费用为__________元整（大写），由乙方支付。
2. 施工过程中如有新增费用，须经乙方书面确认后方可支付。
六、合同解除1. 若因甲方原因无法按合同约定完成工程，视为违约，乙方有权解除合同，并申请追究甲方的违约责任。
2. 若因乙方原因停止或中断合同履行，视为违约，乙方需承担相关违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号： ____________
项目临时供电工程施工合同
甲方：________________________
乙方：________________________
签订日期：____ 年 ____ 月____ 日
甲方（发包人）：法定代表人：
地址：
联系方式：
乙方（承包人）：
法定代表人：
地址：
联系方式：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙方双方就 __________________ 项目（以下简称本项目）临时供电工程（以下简
称本工程）施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
第1条工程概况
1.1本项目名称：_______________
1.2工程名称：_______________
1.3工程地点：_______________
1.4工程内容：乙方应按施工图及市政供电主管部门针对本工程的相关书面意见及甲方要求施工，承包范围包括但不限于：
1.4.1高压电缆外线工程施工，箱式变电站（包括其基础和围栏）、接地系统等
的安装、调试及其材料设备的采购。
临时施工用电的装机容量为： _______ KW,
系统详细说明及要求见“ _____________ 临时用电系统说明、施工要求及配电图纸”（提示：由沿海公司根据实际情况制定）
1.4.2办理临时用电施工的报批手续，联系市政供电主管部门组织验收。
143市政供电主管部门对施工设计的审图意见、设计图纸中要求做的工程。