风电项目工程总承包合同
风电施工总承包合同范本
风电施工总承包合同范本甲方：（委托人）统一社会信用代码：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________乙方：（承包人）统一社会信用代码：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________鉴于甲方拟在__________（地点）进行风力发电项目施工，为确保项目施工顺利进行，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条项目基本信息项目名称：__________项目地址：__________项目规模：__________第二条项目工期本项目的总工期为____________（工作日/月/年），工期自双方签订本合同生效之日起计算。
第三条项目费用1. 项目总造价为____________元，具体费用结构如下：（1）工程施工费：____________元（2）设备材料费：____________元（3）管理费：____________元（4）其他费用：____________元2. 项目费用支付方式：项目费用按照工程进度款的方式支付，具体支付比例及节点由双方另行协商确定。
第四条项目质量要求1. 乙方承诺在工程施工过程中，严格按照相关标准和规范进行施工，确保项目的质量符合相关要求。
2. 如因乙方施工不符合标准导致项目质量问题，乙方应承担相应的责任并进行整改。
第五条安全保障1. 乙方应建立健全施工安全管理体系，确保施工过程中的安全生产。
2. 如因乙方施工不当导致安全事故，乙方应承担相应的责任。
第六条合同变更和解除1. 如因不可抗力或其他原因导致项目无法按合同约定完成，双方应协商解决，并按照协商结果进行合同变更。
2. 如因严重违约情况需要解除合同，应当提前30日以书面形式通知对方，并支付相应的违约金。
第七条其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
第八条合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
风电epc工程总承包合同范本
风电ec工程总承包合同范本---风电EC工程总承包合同范本甲方（业主）：_______________乙方（总承包商）：_______________鉴于甲方拟投资建设风电项目，经双方友好协商，就风电项目的工程设计、采购、建设等全过程工程总承包事宜达成如下合同：一、项目范围和内容1.1 乙方负责本项目的设计、设备材料采购、施工安装、调试直至项目竣工验收合格，并协助甲方完成项目的运营准备工作。
1.2 项目的具体技术要求及规模详见附件《技术规格书》。
二、合同价款2.1 双方确认本项目的总承包价款为人民币____元整（大写：________________元整），包括所有设计、采购、施工等费用。
2.2 价款支付方式及时间详见附件《支付条款》。
三、工期要求3.1 乙方应于合同签订之日起____个月内完成全部工程，并交付甲方使用。
3.2 若因乙方原因导致工期延误，乙方应按照每日千分之五的标准向甲方支付违约金。
四、质量保证4.1 乙方保证所提供的设备、材料及工程质量符合国家及行业标准，满足甲方的使用要求。
4.2 项目竣工后，乙方应提供相应的质量保修，保修期为____年。
五、风险管理5.1 双方应共同识别项目实施过程中可能出现的风险，并制定相应的风险应对措施。
5.2 对于不可抗力导致的项目延误或损失，双方应根据实际情况协商解决。
六、争议解决6.1 双方在合同执行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会进行仲裁。
七、其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
---。
风电场EPC项目合同范本
XXX集团XXX公司XXXXX风电项目100MW工程（EPC）总承包工程合同书发包方（甲方）：XXXXXXXXXXXXXXX承包方（乙方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（牵头人）承包方（丙方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（联合体）签订时间：2013年12月目录第一章合同协议书 (7)1、合同的组成和解释 (7)2、工程名称： (8)3、建设地点 (8)4、规模和性质 (8)5、合同工期 (8)6、承包范围 (8)7、承包的模式 (9)8、合同价格 (9)9、支付方式 (11)10、预付款支付 (11)11、进度款支付 (12)12、票据 (18)13、支付时间 (18)14、试运期收入 (18)15.质量保证期及缺陷责任期 (18)16、工作界限划分 (19)17、质量标准及要求 (19)18、工程管理 (20)19、分包及供应商选择 (21)20、考核及奖罚 (23)22、备品备件 (28)23、验收 (29)24、质保期 (30)25、安全责任与安全文明协议书（另签） (30)26、信息管理 (30)27、争议解决 (30)28、合同生效 (31)第二章通用合同条款 (33)1. 一般约定 (33)2．发包人义务 (42)3. 监理人 (43)4. 承包人 (45)5. 设计 (52)6. 材料和工程设备 (55)7. 施工设备和临时设施 (57)8. 交通运输 (58)9. 测量放线 (59)10. 安全、治安保卫和环境保护 (60)11. 开始工作和竣工 (63)12. 暂停工作 (65)13. 工程质量 (67)15. 变更 (70)16. 价格调整 (74)17. 合同价格与支付 (76)18. 竣工试验和竣工验收 (81)19. 缺陷责任与保修责任 (86)20. 保险 (88)21. 不可抗力 (90)22. 违约 (92)23. 索赔 (96)24. 争议的解决 (97)第三章专用合同条款 (99)1.一般约定 (99)2.发包人义务 (101)3.监理人 (102)4.承包人 (102)5.设计 (104)6.材料和工程设备 (105)7.施工设备和临时设施 (106)8.交通运输 (106)9.测量放线 (106)10.安全、治安保卫和环境保护 (106)12.暂停施工 (108)13.工程质量 (109)14. 试验和检验 (110)15.变更 (110)16.价格调整 (112)17.合同价格与支付 (112)18．竣工试验和竣工验收 (117)19.缺陷责任与保修责任 (120)20.保险 (121)21.不可抗力 (122)22. 违约 (122)24．争议的解决 (122)第四章合同附件 (124)附件一中标通知书 (124)附件二、投标函及投标函附录 (125)（一）投标函 (125)（二）投标函附录 (126)附件三工程范围划分 (127)附件四节点计划及考核 (138)附件五性能保证 (140)附件六联合体协议书 (142)附件七价格清单................................................................................................ 错误!未定义书签。
分布式风电项目EPC总承包合同范本
分布式风电项目EPC总承包合同范本合同背景该合同是为了规定风力发电项目的各方之间的权利和义务，确保项目的顺利进行和安全完工。
本合同范本适用于分布式风电项目的总承包合同。
合同主要内容1. 定义和缩写词语解释：在合同中明确定义了各种专业词汇和缩写词的含义，以方便双方理解。
定义和缩写词语解释：在合同中明确定义了各种专业词汇和缩写词的含义，以方便双方理解。
2. 项目描述：简要描述了风力发电项目的规模、技术要求和所在地等基本信息。
项目描述：简要描述了风力发电项目的规模、技术要求和所在地等基本信息。
3. 总承包范围：明确规定了总承包商的责任和任务，包括工程设计、设备采购、施工、调试、试运行、系统交付等。
总承包范围：明确规定了总承包商的责任和任务，包括工程设计、设备采购、施工、调试、试运行、系统交付等。
4. 付款条件：规定了双方在项目进行过程中的付款方式和条件，包括合同价款、付款比例和付款时间等。
付款条件：规定了双方在项目进行过程中的付款方式和条件，包括合同价款、付款比例和付款时间等。
5. 工期和里程碑: 定义了项目的工期，同时设定了里程碑节点，确保工程进展得到控制和跟踪。
工期和里程碑:定义了项目的工期，同时设定了里程碑节点，确保工程进展得到控制和跟踪。
6. 质量保证：确定了总承包商必须遵守的质量标准和验收程序，保证项目交付后的质量达到预期要求。
质量保证：确定了总承包商必须遵守的质量标准和验收程序，保证项目交付后的质量达到预期要求。
7. 风险分担：明确规定了在合同履行过程中的风险和责任分担方式，包括不可抗力、违约责任、索赔等。
风险分担：明确规定了在合同履行过程中的风险和责任分担方式，包括不可抗力、违约责任、索赔等。
8. 合同变更：规定了变更合同的程序和条件，以适应项目进行过程中的实际情况。
合同变更：规定了变更合同的程序和条件，以适应项目进行过程中的实际情况。
9. 合同解除：设定了合同解除的条件和程序，保护了双方的权益，防止恶意解约。
风电工程施工总承包合同
风电工程施工总承包合同1. 合同背景本合同由甲方（承包人）和乙方（发包人）共同签订，旨在确定风电工程的施工总承包责任和义务，并明确双方权益。
2. 合同条款2.1. 项目描述乙方委托甲方进行风电工程的施工总承包，具体工程范围和内容如下：- _____________________- _____________________- _____________________2.2. 施工责任甲方应按照合同约定的时间和质量要求，完成风电工程的施工任务，并承担相应的责任和义务。
2.3. 工期和支付方式- 风电工程的施工工期为____________。
- 支付方式为_______________，具体支付时间和比例按照合同另行约定。
2.4. 资金和保证金- 乙方应按照合同约定向甲方支付工程款项和保证金。
- 工程款项的支付方式和时间按照合同另行约定。
- 保证金总额为______________，甲方应在合同生效后_____________日内缴纳。
2.5. 变更和索赔- 双方可根据合同变更机制对工程范围、工期、价格等进行变更。
- 任何一方在履行合同过程中因不可抗力或合同约定的情况导致损失或索赔，应及时通知对方。
2.6. 违约责任- 如有一方违反了合同的规定，对方有权要求违约方承担相应的违约责任。
- 违约责任包括但不限于赔偿损失、解除合同、采取其他合法措施等。
2.7. 争议解决- 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
- 如双方发生争议，应通过友好协商解决；协商无果的情况下，可提交相关争议至________________。
3. 合同生效和终止3.1. 生效条件- 本合同需经甲、乙双方签字盖章后方可生效。
- 合同生效之日，双方各自履行合同的义务。
3.2. 终止条件- 合同履行期满，或合同约定的其他条件满足时，合同自动终止。
4. 其他事项4.1. 合同附件本合同的附件包括但不限于：- ______________________- ______________________4.2. 合同语言本合同使用中文撰写，如有涉及翻译版本，以中文版本为准。
风电施工总承包合同模板
甲方（建设单位）： [甲方全称]乙方（施工单位）： [乙方全称]鉴于：甲方拟在[项目地点]建设[项目名称]风电项目，现决定将该项目的施工部分委托乙方进行总承包。
为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 项目规模：[项目规模]1.4 项目总投资：[项目总投资]1.5 项目工期：[项目工期]第二条合同内容2.1 乙方负责本项目的施工总承包，包括但不限于以下内容：（1）项目的土建施工、设备安装、调试及试运行；（2）施工过程中所需的材料、设备采购；（3）施工过程中的技术支持、售后服务；（4）其他与施工相关的必要工作。
2.2 甲方负责提供项目所需的土地、水源、电源等基础设施，并确保乙方在施工过程中所需的各项资源供应。
第三条合同价款及支付3.1 合同价款：本合同总价款为人民币[合同价款]元（大写：[大写金额]）。
3.2 支付方式：（1）合同签订后，乙方收到甲方支付的人民币[预付款比例]元（大写：[大写金额]）作为预付款；（2）项目完工并验收合格后，甲方支付人民币[验收付款比例]元（大写：[大写金额]）；（3）项目保修期满后，甲方支付剩余款项。
第四条工期及验收4.1 乙方应按照合同约定的时间完成项目施工，并保证工程质量符合国家及行业相关标准。
4.2 甲方应在乙方完成施工后，组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
第五条质量保证5.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
5.2 乙方在施工过程中，如因自身原因导致工程质量问题，应承担相应的责任。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。
6.2 违约方应向守约方支付违约金，违约金数额为本合同总价款的[违约金比例]%。
第七条争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
风电总承包合同范本
风电总承包合同合同编号: ____________甲方：________________乙方：________________鉴于甲方有意委托乙方进行风电场建设工程总承包，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的和范围1.1 本合同的目的是明确风电场建设工程的施工总承包责任、双方权利和义务，确保项目的高质量完成。
1.2 合同的范围包括但不限于风电场建设工程的总体设计、技术咨询、施工方案编制、材料采购、施工、监理、质量控制等。
二、工期2.1 开工日期：自本合同签订之日起____日内开工。
2.2 竣工日期：自开工之日起计算，总工期为____日历天。
三、合同价款及支付方式3.1 合同总价款为人民币____元（大写：________________圆整）。
3.2 支付方式：甲方应按工程进度向乙方支付款项，具体支付方式详见附件。
四、双方权利和义务4.1 甲方有权监督乙方的施工进度和质量，并提供必要的支持和协助。
4.2 乙方应按照甲方的要求，按时、按质完成风电场建设工程总承包工作。
五、合同变更和解除5.1 任何合同变更必须经过甲、乙双方的书面同意，并按照变更协议进行执行。
5.2 若一方违反合同约定，另一方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
六、争议解决6.1 如因执行本合同发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________。
风电项目合同模板(3篇)
风电项目合同模板（3篇）风电项目合同模板（通用3篇）风电项目合同模板篇1发包单位：承包单位：经甲乙双方协商，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律，行政法规，工程施工规范，本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将以下工程发包给乙方，为明确双方的权利和义务，特签订此合同，共同遵照执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：1、14号风机机舱的全部吊装内容，并保证机组复装后满足《SPT1.5Mw风力发电机组吊装规范》的要求。
由承包方提供所有涉及到的合格工具、设备。
工程执行过程中的一切设备险由承包单位负责，并包含在总承包费用中。
四。
承包方式：由承包方负责完成14号机组的吊装工程。
五、承包价格480.000元，大写：肆拾捌万圆整。
（含发票）六、结算方式：1、主吊进场后支付工程款的50%。
2、最后一钩松钩前，由锋电能源厂家验收合格后支付全部工程款。
七、责任施工过程中所造成的损失；由承包方负责。
八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调节。
本合同未尽事宜可经双方协商解决或另行制定补充条款。
甲方：_________乙方：________代表：__________代表：________风电项目合同模板篇2借款方：_________(简称甲方)贷款方：_________(简称乙方)根据_____号文件批准的项目，所需资金经甲方申请，乙方审查同意发放外汇贷款。
双方同意遵照《中华人民共和国民法典》的规定签订本合同，并共同遵守。
第一条借款金额：外汇贷款____万美元。
第二条借款用途：外汇贷款用于_____第三条借款期限：____年__月__日至____年__月__日。
外汇贷款自第一笔用汇之日起，在___个月之内分期还清全部贷款本息。
第四条借款利率：外汇贷款年利率为___%，按个月浮动。
乙方每3个月计收一次利息，计息日为每季最后一个月的20日，第一次提款日到第一次计息日不足一浮动期限的也要浮动利率，此后利率浮动日即为某一计息日。
风电基础总承包合同3篇
风电基础总承包合同3篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要建设风电基础项目，乙方具备相应的专业承包能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：风电基础建设项目。
2. 工程地点：具体地址根据甲方提供的地点确定。
3. 工程内容：风电基础的设计、采购、施工、调试等总承包工作。
二、工程承包范围及方式1. 承包范围：本工程的风电基础部分，包括但不限于基础设计、材料采购、施工安装、质量检测、调试运行等全部内容。
2. 承包方式：乙方采用工程总承包方式，全面负责本工程的实施和管理。
三、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：自合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：根据工程规模和难度，工期为______日历天。
3. 进度安排：乙方应根据工程实际情况制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。
如遇特殊情况，双方协商调整进度计划。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
具体金额根据工程实际情况和双方约定确定。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程款项，包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付时间和金额按双方约定执行。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家标准、规范及合同约定，确保安全、可靠。
2. 工程验收标准：按照国家相关标准及双方约定的验收标准执行。
3. 乙方应提供必要的质量证明文件，确保工程质量合格。
六、双方责任及义务1. 甲方责任：（1）甲方应按合同约定支付工程款项。
（2）甲方应提供必要的施工条件和环境。
（3）甲方有权对工程进度、质量进行监督。
2. 乙方责任：（1）乙方应确保工程质量、安全和进度符合合同约定。
（2）乙方应提供必要的技术支持和服务。
（3）乙方应遵守国家相关法律法规，确保工程合法合规。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
风电基础总承包合同8篇
风电基础总承包合同8篇篇1合同编号：XXXX-XXXXXX甲方（发包方）：___________________公司名称：___________________注册地址：___________________法定代表人：___________________联系电话：___________________电子邮箱：___________________乙方（承包方）：___________________公司名称：___________________注册地址：___________________ 承包方资质证明文件编号及等级：___________________ 法定代表人：___________________ 联系电话：___________________ 电子邮箱：___________________ 鉴于甲方拟建设风电项目，现委托乙方承担风电基础总承包工程。
甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况本合同工程为风电基础工程总承包项目，具体内容包括但不限于风电基础设计、施工、调试等全过程服务。
工程地点位于_______，承包范围包括但不限于以下内容：（详细列举承包范围）。
二、合同价款及支付方式本合同总价为人民币大写_______元整（小写_______元），该总价包括工程所需的劳务费用、材料费用等全部费用。
具体支付方式如下：（详细列举支付方式）。
三、工程期限本工程自本合同签订之日起开始实施，具体开工日期及工期计划按照双方书面确认的施工计划执行。
承包方应确保工程按期完成，如遇特殊情况需延期时，应及时通知发包方并征得发包方同意。
四、工程质量与验收承包方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
工程完工后，承包方应及时组织验收并向发包方提交完整的验收资料。
发包方应在收到验收资料后的合理时间内组织验收。
如验收不合格，承包方应按照发包方的要求进行整改并承担相应费用。
风电项目施工总承包建设工程施工合同
风电项目施工总承包建设工程施工合同甲方：（全称、地址）乙方：（全称、地址）鉴于甲方拟建设风电项目，为确保项目质量、进度和安全，经双方友好协商，达成以下合同：一、合同目的及范围1.1 合同目的：本合同的目的是为了明确双方在风电项目施工总承包工程中的权益、责任和义务，并约定合同履行的具体要求和标准。
1.2 合同范围：本合同的合同范围包括风电项目的设计、采购、施工、调试等全过程的工作。
二、工程规模及概况2.1 工程规模：风电项目于（具体日期）开始施工，总装机容量为（具体数字）兆瓦，并按照相关技术标准进行布局和施工。
2.2 工程概况：风电项目包括风力发电机组、风力发电塔基、配套设施等，详见附件一。
三、合同价款及付款方式3.1 合同价款：本合同的合同价款为（具体数字）人民币，包括设计、采购、施工、调试等工作的费用。
3.2 付款方式：甲方按照合同约定的进度和工程量向乙方支付合同价款，具体付款计划详见附件二。
四、工期及保证期4.1 工期：乙方应按照合同进度计划完成施工任务，工期为（具体工期），如因不可抗力或其他合同约定的因素导致延期，双方可协商调整工期。
4.2 保证期：工程竣工后，乙方承诺提供合格的工程质量保证期为（具体保修期限），期满后由甲方负责维护保养。
五、技术要求及质量保证5.1 技术要求：施工过程中，乙方应按照国家法律法规、相关技术标准和合同约定的要求进行工程设计、施工和验收，并提供相应的技术方案和技术文件。
5.2 质量保证：乙方承诺提供的工程质量符合相关标准，如存在质量问题，乙方应负有必要的修复责任，并按合同约定的方式进行调整。
六、安全管理及环境保护6.1 安全管理：乙方应按照国家相关法律法规和安全管理规定，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全，并保证工人工资、工时、劳动保护等问题符合法律要求。
6.2 环境保护：乙方应按照国家相关法律法规和环保要求，采取必要的环境保护措施，减少施工过程中对环境的影响。
海上风电总承包合同模板
合同编号：________________签订日期：________________签订地点：________________甲方（业主）：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方（总承包商）：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于：1. 甲方拟在________________地区建设海上风电项目，需要乙方进行总承包；2. 双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：________________海上风电项目1.2 项目地点：________________1.3 项目规模：________________MW1.4 项目投资：________________万元1.5 项目建设周期：________________第二条乙方责任2.1 乙方负责本项目的全部工程设计和施工，包括但不限于：（1）海上风电场的设计、设备采购、运输、安装、调试和验收；（2）海上风电场的运营和维护；（3）提供技术支持和人员培训；（4）按照甲方要求完成其他相关工作。
2.2 乙方应按照国家标准、行业规范和合同约定，确保工程质量、安全、进度和环境保护。
2.3 乙方应配备充足的技术人员和施工队伍，确保项目按时、按质完成。
2.4 乙方应按照甲方要求，及时提供项目进度报告、工程量清单、财务报表等相关资料。
第三条甲方责任3.1 甲方负责提供项目所需的土地使用权、海域使用权等相关手续，确保乙方正常施工。
3.2 甲方负责项目所需资金的管理和支付。
3.3 甲方负责协调解决项目施工过程中遇到的问题。
3.4 甲方负责项目验收和投入使用。
风电工程施工总承包合同
风电工程施工总承包合同一、合同基本信息本合同由甲方（业主单位）与乙方（承包单位）共同签订，涉及的风电工程项目位于XX省XX市XX区，项目预计装机容量为XX兆瓦，包括但不限于风力发电机组安装、塔筒制造与安装、基础建设、电力接入系统建设及相关配套设施的施工与调试工作。
二、工程内容及范围乙方负责的工程内容包括但不限于以下几个方面：风电机组的采购与安装、塔筒的制造与安装、风机基础的建设、电力接入系统的建设以及所有必要的土建工程和辅助设施的建设。
同时，乙方还需负责上述工程的调试、测试直至交付使用。
三、工程质量要求乙方必须严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量满足甲方的要求。
所有设备和材料必须符合国家标准及行业规定，未经甲方同意，不得使用任何替代品。
四、工期与进度安排工程自合同签订之日起XX个月内完成。
乙方需在合同生效后XX天内提交详细的工程进度计划，并在整个施工过程中严格执行该计划。
如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
五、合同价格与支付方式本工程的总承包价格为人民币XX万元，支付方式分为三个阶段：预付款、进度款和竣工款。
预付款占总价的XX%，在合同签订后XX天内支付；进度款根据实际完成的工程量按月支付；竣工款在工程验收合格后XX天内支付。
六、双方的权利与义务甲方有权监督乙方的施工质量与进度，乙方有义务按照约定的标准和时间完成工程。
甲方应按照合同约定及时支付工程款项，乙方应保证施工安全，对施工过程中的任何安全事故负责。
七、违约责任若乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程，将承担违约责任，包括但不限于延期赔偿、重做或补修不合格工程等。
若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付逾期利息。
八、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
风电工程施工总承包合同
风电工程施工总承包合同甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________风电项目1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________兆瓦1.4 工程内容：包括但不限于风电场的设计、采购、施工、调试、验收等。
第二条合同范围2.1 乙方承担本风电项目的施工总承包工作，包括但不限于：（1）风电场的土建工程；（2）风电场的安装工程；（3）风电场的调试和验收工作；（4）风电场的保修工作。
2.2 乙方负责本风电项目的施工组织和协调，确保工程按时、按质、按量完成。
第三条合同价格3.1 本风电项目的合同总价为人民币__________元（大写：____________________元整），包括但不限于工程设计费、采购费、施工费、调试费、验收费、保修费等。
3.2 合同价格采用固定总价方式，不再调整。
3.3 乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提交详细的工程预算，甲方应在十个工作日内审核并回复乙方。
第四条合同的履行4.1 乙方应按照约定的时间、质量、安全标准完成本风电项目的施工。
4.2 乙方应按照约定的时间向甲方提交工程进度报告，甲方应按照约定的时间对工程进度进行审核。
4.3 乙方应按照约定的时间向甲方提交工程结算报告，甲方应按照约定的时间对工程结算进行审核。
4.4 乙方应按照约定的时间向甲方提交工程验收报告，甲方应按照约定的时间对工程进行验收。
第五条合同的变更和解除5.1 任何一方提出变更或解除合同，均应提前十个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。
5.2 因不可抗力原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定的时间、质量、安全标准完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的__________%。
风电epc合同范本
风电epc合同范本甲方（业主）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包商）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设一座风电项目，乙方具备相应的工程总承包能力和资质，双方经友好协商，就风电项目工程总承包（EPC）事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：[风电项目具体名称]2. 项目地点：[项目建设地点]3. 项目规模：[装机容量等具体规模参数]二、合同范围乙方承担本风电项目的设计、采购、施工、调试、试运行等全过程的工程总承包工作，具体包括但不限于：1. 项目的工程设计，包括初步设计、施工图设计等；2. 项目所需设备及材料的采购；3. 项目的建筑安装工程施工；4. 项目的调试、试运行；5. 项目的竣工验收及交付。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本项目合同总价为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
此价格为固定总价，在合同履行过程中，除非发生合同约定的调整事项，否则合同总价不予调整。
2. 支付方式：预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款；设计完成并通过审查后，支付合同总价的[百分比]；设备采购完成并到货验收合格后，支付合同总价的[百分比]；建筑安装工程完成[具体工程量]后，支付合同总价的[百分比]；项目调试完成并通过验收后，支付合同总价的[百分比]；项目试运行期满并通过验收后，支付合同总价的[百分比]。
质量保证金：项目竣工验收合格后，甲方预留合同总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
四、项目工期1. 本项目的工期为自合同生效之日起[具体工期]个月。
风电安装总承包合同范本
风电安装总承包合同范本合同编号：____________签订日期：____年__月__日甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国风力发电条例》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方风电项目的安装工程（以下简称“本项目”）达成一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 本项目位于____省____市____县（市、区），规划装机容量为____兆瓦。
1.2 工程主要包括：风力发电机组及附属设备安装、调试、验收、培训、质保等服务。
二、合同范围和内容2.1 乙方承担本项目的安装工程，包括但不限于：（1）风力发电机组的运输、卸车、仓储保管；（2）风力发电机组的安装，包括塔筒、机舱、叶轮、基础等；（3）附属设备的安装，包括电缆、接地网、防雷装置等；（4）调试和验收，确保风力发电机组达到设计要求和标准；（5）对甲方人员进行培训，使其熟练掌握风力发电机组的操作和维护；（6）提供质保服务，确保风力发电机组在质保期内正常运行。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供工程进度、质量、安全等方面的报告。
三、合同价格3.1 本项目的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。
四、付款方式4.1 甲方在本合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总价款的__%；4.2 乙方完成工程进度达到__%后，甲方应支付合同总价款的__%；4.3 乙方完成工程并验收合格后，甲方应支付合同总价款的__%；4.4 质保期内，如乙方按照约定履行合同义务，甲方应支付质保金的比例为__%。
五、工程进度和验收5.1 乙方应按照甲方的要求，制定详细的工程进度计划，并报甲方备案；5.2 乙方应保证工程质量，严格按照相关标准和规范进行施工；5.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准；5.4 工程验收合格的，甲方应按照本合同约定的付款方式支付价款。
风电项目施工总承包建设工程施工合同
风电项目施工总承包建设工程施工合同一、合同背景为促进可再生能源的发展和利用，满足电力市场的需求，乙方作为甲方的风电项目施工总承包商，双方签订本合同，共同完成风电项目的施工工程。
二、合同内容1. 项目概述乙方将按照甲方提供的风电项目规划和设计方案，负责风电设施的施工工程。
施工范围包括土建、设备安装、电气工程等。
2. 工期要求施工期限为XX年月日开始，至XX年月日完成。
双方可根据项目实际情况，在书面协商一致的情况下，对工期进行调整。
3. 技术要求乙方在施工过程中，应按照甲方提供的设计文件和技术要求，严格执行并保证施工质量。
如发现技术问题或需要调整设计方案，应及时与甲方进行沟通协商。
4. 施工费用及支付方式施工费用总额为XX万元，具体支付方式如下：（1）首期款：合同签订后的X个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的X%作为首期款；（2）进度款：甲方在验收合格后的X个工作日内支付乙方已完成工程额的X%作为进度款；（3）验收款：甲方在全面验收合格后的X个工作日内支付乙方已完成工程额的X%作为验收款；（4）尾款：甲方在乙方完成全部工程，并交付符合要求的竣工文件后的X个工作日内支付乙方剩余款项。
5. 质量保证和维护乙方在工程竣工验收合格之后，负责提供X年的质保期。
在质保期内，如发现工程质量问题，乙方将负责无偿修复。
6. 合同变更双方在履行合同过程中，如有需要变更合同内容的情况，应遵循书面协商一致的原则，并进行合同补充协议的签订。
7. 争议解决合同履行过程中如发生争议，双方协商解决；若协商不成，可提交给有管辖权的人民法院进行裁决。
8. 合同终止合同在以下情况下可以提前终止：（1）经双方协商一致；（2）丙方出现违约情况，经甲方书面通知后XX日内未予改正；（3）甲方出现违约情况，经丙方书面通知后XX日内未予改正。
三、合同生效1. 本合同经双方盖章后生效，并取得法律效力。
同时，双方各自保留一份原件。
2. 本合同的附件包括：工程规划、设计方案、付款计划等，附件与本合同具有同等效力。
风电场工程总承包合同附件4技术规范
附件4技术规范一、工程概况1.1概述1.1.1总则1.1.2为了本项目的顺利实施，业主向承包方提供有可能提供的各种技术数据，但是，业主不保证这些数据在本项目设计、施工、安装调试等方面的可用性及完整性．承包商在使用业主提供的材料和数据时应进行核实。
工程简介山西省右玉县位于山西省的西北端，地理坐标为东经112°07′18″～112°38′35″，北纬39°41′18″～40°17′54″。
北隔长城与内蒙古的凉城县、和林格尔县为邻，西接平鲁区，南通山阴县，东临左云县。
小五台风电场拟选场址位于山西省右玉县最北端，涉及右玉县所辖杀虎口乡和李达窑乡。
场区内海拔较高，地势较为平坦，有利于风电场的建设。
工程单机容量为1250kW，轮毂高度为68m，预计基底压力为250kPa或最大竖向力为2000kN。
变电站区建筑物最高三层，拟采用条基或独立基础，基底压力为120kN/m 或最大单柱荷载1500kN，基础埋深2m，场地平整标高为1667m。
1.1.3项目任务与规模根据初步规划的地域面积以及风力资源情况，本期装机规模为41.25MW。
可供应当地负荷，也可通过右玉—左云线和左云—高山线外送至朔州电网。
1.2风力资源风电场所在地区受温带大陆性季风气候影响，干燥多风，降水较少，温度昼夜温差大。
通过对各测风塔实测数据的分析处理，采用右玉气象站资料进行区域性气候分析并对测风时段的代表性进行评价，得到风电场代表年风资源情况如下：本工程现阶段按IEC61400-1标准ⅢA等级考虑。
拟选场区内空气密度值为1.04kg/m3。
风电场代表年68m高年平均风速为5.93m/s～6.86m/s，相应的风功率密度为200W/m2～288W/m2，风功率密度等级接近3级。
拟选风场内风速、风功率密度为春季较大，夏季较小；11：00～23：00较大，00：00～10：00较小。
2.8～23m/s有效风速小时数占全年小时数的比值为89.4%～93.6%。
风电基础总承包合同5篇
风电基础总承包合同5篇篇1风电基础总承包合同一、合同双方甲方：乙方：二、合同背景为了加快风电项目的建设进度，确保风电基础工程质量和安全，甲方与乙方就风电基础工程的总承包事宜达成如下协议。
三、项目名称及地点项目名称：XXX风电场基础工程总承包合同项目地点：XXXX四、工程范围1. 基建工程：包括场址平整、道路硬化、桩基（含水泥搅拌桩、钻孔灌注桩等）、基础混凝土浇筑等。
2. 工程质量：按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。
3. 工程进度：按照项目计划书和施工组织设计要求进行施工，加快工程进度。
4. 环境保护：施工过程中要严格执行环境保护方案，保护环境，确保风电项目的可持续发展。
五、合同金额及支付方式1. 合同金额：XXXX万元2. 支付方式：根据施工进度完成情况及质量验收情况，分期支付。
六、工程质量保证1. 乙方要严格按照工程设计要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程质量保证期：工程竣工验收合格后，质保期为一年。
七、工程安全保证1. 乙方要严格遵守相关安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。
2. 在施工中，要采取有效措施保障工人的安全，并加强安全教育和培训。
3. 如发生安全事故，乙方要承担相应的责任。
八、违约责任1. 若乙方未按合同规定履行责任，造成甲方损失的，乙方应承担相应的经济赔偿责任。
2. 若因不可抗力因素造成工程延期或质量问题，双方协商解决。
九、争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可向仲裁机构申请仲裁。
十、合同终止1. 本合同解除后，双方应按照约定的方式和程序进行工程交接，并结算尾款。
2. 合同解除后，乙方应做好工程的后续维护工作，确保风电基础工程的质量和安全。
十一、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章后生效。
以上为风电基础总承包合同内容，双方应严格按照合同内容执行。
愿双方合作愉快，共同推动风电项目的建设进程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XX县XX风电项目工程总承包合同发包人：XX风力发电有限公司承包商: XX工程建设有限公司2018年XX月目录第一部分合同协议书 (3)第二部分通用条款 (5)1 一般规定 (5)2 工程概况 (9)3 发包人 (10)4 发包人代表 (10)5 承包人 (12)6 施工文件 (17)7 职工 (19)8 工程设备、材料和施工质量 (20)9 开工、延误和暂停 (22)10 移交及竣工试验 (23)11 接收工程 (26)12 移交、竣工后试验 (26)13 缺陷责任 (27)14 合同总价与付款 (28)15 变更 (32)16 承包人的违约 (32)17 发包人违约 (33)18 风险与责任 (34)19 不可抗力 (35)20 索赔、争端和仲裁 (36)21 其他 (37)第三部分专用条款 (38)第四部分附件 (45)第一部分协议书本协议由XX风力发电有限公司（以下简称“发包人”)与XX工程建设有限公司(以下简称“承包人”)于2018年XX月XX日商定并签署。
鉴于发包人拟建设XX县XX风电项目，并通过2018年XX月XX日的中标通知书接受了承包人以人民币4XXXX万元，其中承包商自行施工承包价4XXX万元（固定价3XXX万元，暂定价XXX万元）为本工程总承包所做的投标，双方达成如下协议：1本协议中所用术语的含义与上文提到的合同文件中相应术语的含义相同。
2下列文件应作为本协议的组成部分：2.1合同协议书、签署的其他相关协议、合同谈判纪要；2.2中标通知书；2.3合同专用条款、合同附件及合同执行过程中签订的补充协议2.4合同通用条款；2.5标准、规范及有关技术文件；2.6招标文件及附件(含招标文件补遗书与此有关的部分) ；2.7投标报价书及其附件(包括承包人在评标、合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；2.8投标报价的投标单位报价表、设备清单、材料清单；2.9审定的图纸；3上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
4考虑到发包人将按下条规定付款给承包人，承包人在此立约，保证全面按合同规定完成XX县XX风电场项目（不包括110KV送出线路工程）采购、施工、试车及质保期内的服务。
5考虑到承包人将进行XX县XX风电场工程（不包括110KV送出线路工程）的采购、施工、试车及质保期内的服务。
发包人在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给承包人。
6为此，双方代表在此签字并加盖公章。
7未尽事宜，双方协商解决。
发包人(章)：XX风力发电承包人(章)：XX工程建设有限公司有限公司地址：地址：法人代表：法人代表：或委托代理人或委托代理人：开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：年月日年月日第二部分合同通用条款1 一般规定1.1 定义在本合同中，下列名词或术语，除本文中另有要求和说明外，应具有本合同条款所指的含义：1.1.1 文件1.1.1.1“合同”系指合同条款、合同附件、发包人要求、投标报价书、承包人建议书、投标书附表、中标通知书、合同协议书、招标文件及附件以及可能明确列入中标通知书或协议书中的补充文件。
1.1.1.2“合同附件”指发包人和承包人共同就本合同工程协商一致的附件。
1.1.1.3“发包人要求”系指本合同中包括的对工作范围、标准、施工准则和工程进度计划的说明，以及按本合同对上述各项所作的更改或修改。
1.1.1.4“投标报价书”系1的总承包投标报价文件。
1.1.1.5“投标书附录”系指包含在投标书中的、已填好的附录。
1.1.1.6“承包人建议书”系指包含在本合同中、随投标书一同提交的建议书。
1.1.1.7“投标书附表”系指包含在本合同中、随投标书一同提交的信息与数据。
1.1.1.8“付款计划表”系指承包人提供的本合同工程建设付款计划。
1.1.1.9“中标通知书”系指发包人对投标书的正式接受的函件。
1.1.1.10“合同协议书”系指双方满足各自的需要，经协商后按照一定的格式签订的协议书。
1.1.1.11“图纸”指由发包人提交并经监理工程师批准的所有图纸和其他性质类似的技术资料。
1.1.2 人员1.1.2.1“发包人”系指XX风力发电有限公司。
1.1.2.2“发包人代表”系指发包人书面委托负责本合同及本合同工程管理的代表。
1.1.2.3“承包人”系指其投标书已为发包人所接受，并将与发包人签订总承包合同的单位，以及取得该当事人(单位)资格的合同继承人(单位)。
1.1.2.4“分包人”系指在本合同中被指定为本工程一部分的分包人、制造商或供应商等的任何当事人，或按照第4.5款已分包了本工程某一部分的任何当事人，以及上述当事人财产所有权的合法继承人，但不是上述当事人的任何受让人。
1.1.2.5“项目经理(即承包人代表)”系指由承包人书面指派负责本合同和管理本合同工程的代表。
1.1.2.6“监理工程师”系指发包人为本合同目的委托或指定的承担本合同工程监理工作的单位或个人。
1.1.2.7“监理工程师代表”系指由监理工程师根据相关的规定，指派常驻现场的某个人。
1.1.3 日期、时间与期限1.1.3.1“合同生效日”系指本合同在法律上正式生效之日。
1.1.3.2“开工日”系指合同条款中规定的开工日期。
1.1.3.3“工期”系指自本合同条款中规定的开工日期至本工程完成整体移交并通过移交试验的全部时间。
1.1.3.4“移交日期”系指本合同工程(或合同工程中规定有单项工程可单独移交)全部完成，发包人完成考核试运行、提交相应的资料后，并通过移交试验合格后，经发包人、监理工程师在移交证书上确认的日期。
1.1.3.5“竣工日期”系指本合同工程全部完成，由发包人组织主管机构、承包人、监理工程师联合进行试验，并合格地通过竣工试验，承包人提供完整的竣工资料后，经发包人、监理工程师在竣工证书上确认的日期。
1.1.3.6“合同有效期”系指本合同正式生效日至发包人代表核证的整个工程竣工日和总包工程中质保期结束之后的1年的整个期限。
1.1.3.7“天”指日历日，“年”、“月”、“日”按公历计算。
1.1.4 试验与移交、竣工1.1.4.1“移交试验”系指根据国家现行规范及合同规定的试验，或经监理工程师和承包人协议认为必须的其他试验，这些试验是通过承包人的自检和监理工程师的试验，应在承包人提出移交验收申请之前完成。
1.1.4.2“移交证书”系指本合同工程(或合同工程中规定有单项工程可单独移交)移交后，根据第10.1款规定签发的证书。
1.1.4.3“竣工试验”系指根据国家现行规范、合同规定的试验，或经监理工程师和承包人协议认为必须的其他试验，这些试验是通过发包人、承包人、监理工程师及国家有关部门联合的试验，应在承包人提出竣工验收申请之前完成。
1.1.4.4“竣工鉴定书”指根据第10.1款规定签发的竣工鉴定书。
1.1.5 款项与付款1.1.5.1“合同总价”指在本合同协议书中写明的、承包人按照合同规定完成本合同工程总承包范围内全部工程及其缺陷的修复等应得到的支付价款总额。
1.1.5.2“保留金”指发包人扣留的款额。
1.1.5.3“费用”指现场内外已发生或将要发生的全部正当费用，包括日常管理费及其他正当分摊的开支，但不包括利润。
1.1.5.4“期中付款证书”系指发包人代表根据第13条签发的、除最终付款证书之外的任何款项。
1.1.5.5“最终付款证书”系指发包人代表根据第13.13款签发的付款证书。
1.1.6 其他定义1.1.6.1“变更”系指发包人代表按照第14款规定，指令或批准对发包人要求所作的任何更改和(或)修改。
1.1.6.2“工程”系指永久工程和临时工程，或视具体情况指两者中的之一。
1.1.6.3“永久工程”系指根据合同规定应实施的永久性工程(包括下文所指的设备)。
1.1.6.4“临时工程”系指在实施和完成本合同工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程(不包括下文所指的承包人装备)。
1.1.6.5“建设项目工程”系指一个建设项目的全部工程，它可由一个或若干个合同工程组成。
1.1.6.6“合同工程”系指合同范围内的全部工程。
1.1.6.7“单项工程”系指合同工程范围内，合同规定或能单独发挥效益的某一独立的单项工程。
1.1.6.8“材料”系指由承包人提供并用于临时和永久工程中的各项物资(工程设备除外)，包括在本合同中规定的、承包人仅负责供货的项目。
1.1.6.9“承包人设备”指属承包人所有(或租赁)的、为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。
1.1.6.10“现场”指由发包人提供的在本合同实施所在地的场所，及在合同中具体指定构成现场一部分的其他场所。
1.1.6.11“永久占地”指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
1.1.6.12“临时占地”指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产、生活等临时设施用地等。
1.1.6.13“当地”指本合同工程所在地及其附近。
1.1.6.14“书面”指手写、打字或印刷的通信函电，包括电报、电传和传真。
1.2 标题本合同条款中标题不应视为本合同条款的一部分，在合同条款或本身的解释中也不考虑这些标题。
1.3 书面文件除另有规定外，在合同中凡是任何单位或个人发出或发布的任何通知，表示同意、批准、确认、否认、任命、证明、决定、要求和意见等均应是书面的，都不应被无理扣压或拖延。
收件方应在回执上签署姓名和收到时间。
1.4 法律本合同必须服从国家现行法律和法规；合同的解释不得违反国家现行法律和法规。
1.5 合同协议书一方向另一方提出要求，那么双方就应按照一定格式签订合同协议书。
1.6 合同文件组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如果出现含糊不清或相互矛盾的情况，由发包人代表做出解释和调整。
在这种情况下，除非合同另有规定，组成合同的构成及优先支配地位应依次如下：1.6.1 合同协议书、签署的其他相关协议、合同谈判纪要；1.6.2 中标通知书；1.6.3 合同专用条款、合同附件及合同执行过程中签订的补充协议；1.6.4合同通用条款；1.6.4 标准、规范及有关技术文件；1.6.5 招标文件及附件(含招标文件补遗书与此有关的部分) ；1.6.6 投标报价书及其附件(包括承包人在评标、合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；1.6.7 投标报价的投标单位报价表、设备清单、材料清单；1.6.8 审定的施工图纸。
本工程合同的缺陷责任期按国家有关规定执行。
1.7 现场文件保存承包人应在现场保存一套完整的合同文件、施工文件、变更令、根据第1.8款呈送或发出的其他往来文书以及第5.4款中记述的文件。