外架工程承包合同范本
外架搭设施工承包合同
外架搭设施工承包合同外架搭设施工承包合同（精选9篇）在人民愈发重视法律的社会中，合同的地位越来越不容忽视，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是店铺收集整理的外架搭设施工承包合同（精选9篇），欢迎阅读与收藏。
外架搭设施工承包合同1甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了建好鞋业商城商铺工程，甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方，双方本着平等互利、协商一致，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程的具体情况订立本协议。
一、工程名称：鞋业商城商铺工程d单元二、工程地址：渝西科技工业园区三、建筑面积：约5000m2四、建筑结构：砖混结构五、承包方式：包工包料六、工程造价：含价有税费300元/m2七、合同工期：总计天数150天，以甲方的开工通知之日起计算。
因不可抗力因素顺延。
八、本工程为双包工程，包括土建，安装及附属工程，在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责（地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料，如有更改，双方另行协商）。
九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。
十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责，甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。
十一、施工中的具体要求：1、质量要求：本工程的质金以国家和建设方，甲方的具体要求为标准验收的建设方，监理公司以及有关职能部门签盖章为准。
2、安全责任：乙方在施工过程中，应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工，做到文明施工，场地整洁，安全措施完善、得当。
乙方在施工过程中，在其承包范围内，所发生的一切安全事故均自行负责。
3、估算及付款方式：估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准，协议签后，由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款15万元，工程竣工后验收合格后，甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%，剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。
脚手架承包合同标准模板(6篇)
脚手架承包合同标准模板甲方：_____乙方：_____甲方将_____工程中的所用钢管扣件、安全网竹片和工程中的外脚手架搭设工程双包给乙方施工，经甲方双方友好协商特定协议如下：1.乙方负责工程的外脚手架搭设拆除，外脚手架搭设必须符合合肥市建设委员会印发的《建筑施工脚手架安全技术规定》的通知具体规定以及安全措施的实施。
2.本工程架子搭设按实际建筑面积每平米元计算给乙方。
3.架子工必须具备中华人民共和国标准《特种作业人员安全操作证》后方可施工。
4.安全网、竹片选材严格按照安全施工规范，所有外架上每层铺竹片，外围挂网全封闭施工，包括脚手片安全网进场、退场装卸。
甲方配合乙方脚手架材料的管理不得恶意侵害，如有发现按原价赔偿。
5.外架搭设必须符合安全技术规定的技术条件，架子搭设后必须经专人验收合格后方可使用，每幢架子均有专人负责监视保养，做好记录，发现隐患立即加固。
6.外架使用完毕后拆除应由专人负责指挥，警戒自上而下进行拆除，拆下的材料要及时清理出现场，不得阻碍现场施工。
工地防护棚、临边防护搭设拆除（含临边油漆材料操作乙方无条件接受）。
7.所有进入现场的架子工，必须经过甲方办理有关手续以及做好安全技术交底后方可上岗工作。
在施工中架子要严格按照建筑施工脚手架搭设的规章制度和相关文件精神进行操作施工。
在具体架子工操作过程操作所造成的一切安全事故由乙方负责，与甲方无关。
如果甲方其他班组的工作人员在施工操作过程中不是架子造成钢管和扣件或架子搭设造成情况下所造成的安全事故全部由甲方自负。
8.外墙的脚手架搭设必须符合甲方施工进度和相关的施工要求，一般超过施工露出呢个1_2排，如因材料跟不上或因搭设速度慢等原因给甲方停工所造成的损失均由乙方负责。
9.本工程按甲方施工进度要求，乙方提供半层木工制模钢管和扣件（不含三形扣件）工甲方循环使用，甲方应有负责人提前三天向乙方提交所需材料清单，乙方应按每天工程工程量的需要提供到现场，室内排架搭设由甲方负责，甲方不准用制模钢管和扣件另搭设室内粉刷脚手架，甲方应严格要求内架制作的架子工不得恶意侵害，如发现按原价的双倍赔偿，或有权终止甲方使用，内架使用完拆除下的钢管和扣件必须分离，材料不得随意抛扔，应整齐堆放到能够装车的马路边给乙方装车。
承包外架工程合同范本
承包外架工程合同范本甲方（发包方）：_______________________乙方（承包方）：_______________________签订日期：____年____月____日签订地点：_____________________鉴于甲方因工程建设需要，委托乙方承包外架工程，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价款为人民币（大写）：____________________2.2 支付方式：____________________2.3 付款进度：____________________2.4 乙方完成工程量达到约定进度后，甲方应在____个工作日内支付相应款项。
第三条双方权利与义务3.1 甲方的权利与义务：3.1.1 提供施工所需的场地、水电等基本条件。
3.1.2 按合同约定支付工程款项。
3.1.3 对乙方的施工进度和质量进行监督。
3.1.4 甲方有权要求乙方更换不合格的施工人员。
3.2 乙方的权利与义务：3.2.1 按照合同约定和甲方的要求完成施工任务。
3.2.2 保证施工质量，达到国家和行业规定的标准。
3.2.3 遵守甲方的施工现场管理规定。
3.2.4 乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款项。
第四条工程质量与验收4.1 工程质量应符合国家和行业的相关标准。
4.2 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后____个工作日内组织验收。
4.3 验收不合格的，乙方应在甲方指定的时间内完成整改，并承担由此产生的费用。
第五条违约责任5.1 甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付未付款项____%的违约金。
外架工程劳务作业承包合同范文5篇
外架工程劳务作业承包合同范文5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就外架工程劳务作业承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程范围：外脚手架的搭建、维护、拆除等作业内容。
二、承包方式本工程采用包工包料的方式，由乙方负责提供劳动力及所需材料，完成外架工程的施工。
三、合同工期1. 乙方应根据甲方提供的工期要求，按时完成外架工程的施工任务。
2. 工期顺延条件：因不可抗力因素导致的工期延误，经甲方确认后，工期可相应顺延。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款计算方式：[具体计算方式]。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款，具体支付节点为每月进度款支付比例、竣工验收合格后的结算支付比例等。
3. 质保金：工程总金额的百分之几作为质保金，自工程验收合格之日起满一年后无质量问题无息退还。
五、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照甲方提供的设计方案及施工规范进行施工。
2. 工程验收标准为国家相关标准和企业内部标准。
验收程序按照甲方要求进行。
如未达到验收标准，乙方应负责整改至合格为止。
六、安全施工篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就外架工程劳务作业承包事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________承包范围：外脚手架搭设、安全防护、脚手架材料的装卸运输等（具体见附件）。
二、合同工期开工日期：自甲方发出书面开工通知之日起算。
架子承包合同范本(5篇)
架子承包合同范本（5篇）架子承包合同范本（通用5篇）架子承包合同范本篇1（以下简称甲方）（以下简称乙方）一、工程名称： __市__区堡外迁安置房一期11-18#楼工程二、工程地址：永中街道新城村三、承包内容： 11-18#楼及地下室四、承包方式：包工包料五、承包合同的工作内容、单位价格、工程量计算办法（一）、承包方式工作内容：承包单价内容包含了所有木工支模架及外脚手架钢管、扣件、脚手片、安全网、油漆、铁丝卸料平台、槽钢、钢丝绳、悬挑架槽钢层外架分色踢脚板等材料由乙方提供，另应提供所有进场材料检测报告和出厂合格证及安全资料的安全防护用品购买材料，其中内承重只提供木工支模架的钢管、扣件（不包含人工安装，由木工自行搭设），施工现场所有防护棚、防护通道、防护栏杆、现场临时活动房钢管加固、电梯井道安全防护、电梯间及楼层预留洞口防护、施工升降机垂直运输和安全通道、砼输送泵管加固、室内超过3.5米的装饰修内架等搭设与拆除。
确保材料供应满足木工模使用要求和本承包外架施工的进度需要，负责所有的扣件维修和保养；保证所提供的脚手架钢管、扣件处在可使用状态。
（二）、乙方脚手架搭设范围地下室周边的基坑安全防护，地下室上、下通道，地下室外墙防水脚手架，地下室剪力墙钢筋固定架子，地下室塔吊不能运输到的地方砖胎模施工时手推车跑道架子搭设，地下室积水井、排水沟周圈安全防护，所有商品砼泵管架加固搭设及浇砼前泵管加固和砼浇捣过程中加固架松动的加固，工地所有安全防护棚及安全通道、升降机口的垂直运输架、塔吊护臂安装架子的搭设，地上部分所有外架搭设，安全网挂网，竹篱板铺设，安全防护标识警示牌的悬挂、电梯井道内标化工地要求采用硬防护，电梯门洞防护由甲方制作钢筋防护门，乙方负责安装，施工升降机垂直运输架子由乙方搭设，通道木板由甲方安排木工铺设，悬挑槽钢底站全封闭"7"字板由甲方安排木工铺设，悬挑槽钢由甲方提供，由甲方安排钢筋工制作，乙方负责安装，所有后续固定钢筋割除由甲方负责；凡乙方搭设的所有架子均由乙方负责拆除。
承包外架搭设合同模板
承包外架搭设合同模板甲方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：传真：电子邮箱：乙方：（被承包方）地址：法定代表人：联系电话：传真：电子邮箱：鉴于甲方具有搭设外架的资质和经验，乙方有搭设外架的需求，为了双方共同合作顺利进行，在协商一致的基础上，达成如下协议：第一条合同目的本合同的目的在于明确甲乙双方的权利义务，规范双方的合作关系，确保搭设外架工程的顺利进行。
第二条合同范围1. 本合同的合同范围为乙方委托甲方搭设外架，并提供相应的技术支持和服务。
2. 搭设外架的具体位置、材料和搭设标准等均按照双方在合同中约定的内容执行。
第三条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目完工验收合格之日止。
第四条合同价款及支付方式1. 乙方应按照合同约定支付搭设外架的合同价款，具体金额为_________（大写）。
2. 乙方应在搭设外架工程开始前支付合同价款的_______%作为预付款。
3. 乙方应在搭设外架工程完工验收合格后支付合同价款的_________%作为尾款。
第五条保证金1. 乙方应按照合同约定向甲方支付保证金，具体金额为_________。
2. 保证金将作为乙方履行合同义务的保证。
第六条合同变更及解决争议1. 双方在履行合同过程中如需变更合同内容，应经双方书面协商一致后方可生效。
2. 发生争议时，双方应友好协商解决，如无法达成一致意见，应提交_______仲裁委员会仲裁。
第七条违约责任1. 如因甲方原因导致搭设外架工程无法按时完工，乙方有权要求甲方按日计算迟延赔偿金，具体金额为合同价款的______%。
2. 如因乙方原因导致搭设外架工程无法按时完工，乙方应支付甲方相应的损失赔偿金，具体金额为合同价款的______%。
第八条合同解除1. 在履行合同过程中，如果乙方无故解除合同，乙方应支付甲方损失赔偿金，具体金额为合同价款的______%。
2. 在履行合同过程中，如果甲方无故解除合同，甲方应支付乙方损失赔偿金，具体金额为合同价款的______%。
外脚手架承包合同5篇
外脚手架承包合同5篇篇1外脚手架承包合同一、甲方与乙方在自愿、平等、互利、诚实信用的基础上，就外脚手架搭设工程承包事宜达成如下协议：二、项目名称甲方将其工程需求委托乙方，由乙方负责搭设外脚手架，项目名称为______________。
三、工程内容1. 乙方应按照甲方的要求，搭设符合国家相关标准和规定的外脚手架，并保证质量达到合同约定的要求。
2. 乙方应按照约定的时间节点完成外脚手架的搭设工作，不得延期。
如有特殊原因需延期，应提前与甲方协商并获得甲方同意。
3. 乙方应配备足够的工人和设备，确保工程进度和质量。
四、价格与支付方式1. 乙方对外脚手架的搭设工程实行包价计算，总价为_____________。
2. 甲方应按照以下方式进行支付：（1）工程开工前支付包括材料费和部分人工费在内的50%作为预付款；（2）工程完工后支付剩余工程款的50%。
3. 如工程因乙方原因延期或未按要求完成，甲方有权扣除相应款项或要求赔偿。
五、违约责任1. 任何一方未能履行或违反本合同的规定，应承担违约责任；2. 违约方应在接到对方书面通知后，立即采取补救措施。
六、保证及担保1. 乙方保证其提供的材料和设备品质优良，符合国家标准。
2. 乙方必须具备相关的资质和技术人员，确保工程顺利进行。
3. 乙方承诺在本合同项下的工程中不会出现质量问题，如有质量问题由乙方承担全部责任。
4. 甲方保证在工程进行中提供必要的协助和配合。
5. 双方保证在合同履行过程中遵守相关法律法规，确保合同的正常进行。
七、合同的变更和解除1. 如有任何一方需要变更合同内容，应在双方协商一致后进行书面变更，变更内容应列入补充协议。
2. 若因不可抗力或其他不可控因素，导致无法继续履行本合同，双方应及时通知对方，并友好协商解决办法。
八、争议的解决1. 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法解决，应提交相关仲裁机构协商处理。
2. 若双方均同意，也可将争议交由相关法院处理。
外架工程劳务作业承包合同范本
外架工程劳务作业承包合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将外架工程劳务作业委托乙方施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地址：1.3 工程建筑面积：1.4 工程结构类型：1.5 工程造价：二、承包范围2.1 本工程承包范围包括：外架搭设、拆除、维修及日常保养等劳务作业。
2.2 乙方应按照甲方的要求，完成合同约定的外架工程劳务作业，并保证工程的质量和安全。
三、承包单价和结算方式3.1 承包单价：3.1.1 地下室按建筑面积每平方米元计算。
3.1.2 标准层按建筑面积每平方米元计算。
3.2 结算方式：3.2.1 每月25日按施工员认可的工程量，交核算员复核结账，待各有关部门审核后，下月初10日前支付月工作量80%的工程款。
3.2.2 外架拆除后支付原80%的40%工程款。
3.2.3 年底时（农历）再支付10%工程款。
3.2.4 剩余10%作为安全质量保证金，待工程验收合格后支付。
四、合同价格4.1 双方确认，本工程合同总价为人民币元（大写：____________________元整）。
4.2 合同总价包括人工费、材料费、设备费、管理费、利润及风险费用等。
五、合同工期5.1 本工程合同工期为天，自双方签订合同之日起计算。
5.2 乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，确保按期完成工程。
六、质量及安全要求6.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程的质量和安全。
6.2 乙方应遵守施工现场的安全生产规章制度，严格按照施工方案和操作规程施工。
6.3 乙方应承担因自身原因造成的工程质量问题和安全事故的责任。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
7.2 甲方未按照约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
建筑外架包工包料合同范本
建筑外架包工包料合同范本甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将建筑外架的施工任务以包工包料形式发包给乙方施工，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程内容1.1 本工程建筑外架包括但不限于：立杆、横杆、斜撑、剪刀撑、脚手板、安全防护网、防护栏杆等。
1.2 乙方应按照甲方提供的图纸、规范和标准要求进行施工，确保工程质量、安全、进度满足甲方需求。
二、承包单价和工期2.1 本工程外架包工包料的单价为每平方米人民币【】元，建筑面积按实际施工面积计算。
2.2 合同约定的工期为【】天，自乙方入场之日起计算。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
2.3 若因甲方原因导致工程延期，双方应协商顺延工期，并根据实际情况调整工程价款。
三、付款方式3.1 乙方材料进场后，甲方应支付合同总价款的50%作为预付款。
3.2 工程进度达到50%时，甲方应支付合同总价款的30%。
3.3 工程完工并经验收合格后，甲方应支付合同总价款的20%。
四、材料供应4.1 乙方负责采购本工程所需的所有材料，并保证材料质量符合国家标准和设计要求。
4.2 甲方有权对乙方采购的材料进行检验，如发现不符合要求的产品，甲方有权要求乙方更换或整改。
五、工程质量及验收5.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、标准和设计要求进行施工，确保工程质量。
5.2 工程完工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收资料，双方按照约定进行验收。
5.3 验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
六、安全防护6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方提供的安全生产管理制度进行施工，确保施工过程中的安全。
6.2 乙方应承担由于自身原因导致的人身伤亡、财产损失等一切责任。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。
外架承包合同范文(七篇)
外架承包合同范文合同编号：_____发包方：_____(以下称甲方)承包方：_____(以下称乙方)由于工程施工的需要，甲方现将项目钢管脚手架分项工程发包给乙方施工，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规的规定，结合本工程实际情况，为明确双方的权利、义务和责任，特定立如下合同条款，作为双方共同遵守的依据。
第一条：工程概况1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、工程性质：_____第二条：承包形式乙方按经有关部门批准的施工方案在确保质量及安全文明施工前提下对工程范围(含围护内容)实行包工、包料的形式进行综合单价承包。
第三条：承包范围、承包内容、架体形式1、承包范围：本工程±_____以上的所有外脚手架及需用钢管搭设的临时安全防护设施(含人货电梯平台、安全通道、防护棚、电梯平台及其日常维护)、塔吊附着安装围护架、“四口、五临边”钢管安全围护、防护栏杆搭拆施工，外墙安全网挂设(阻燃型)、挡脚扳安装、塔吊转料平台。
2、承包内容：(1)施工工作内容：包括外架、防护栏杆、铺设竹笆片、挂拆水平及垂直安全密目网、人货电梯平台及防护搭拆、塔吊附着安装围护架搭拆、砼泵管加固，施工期间的加固及正常维护保养和更新材料、钢管油漆(甲方指定样式)、预埋件埋设及割除、悬挑梁安装、U型卡预埋(材判甲供)。
(2)乙方自行提供外架所需的施工材料，包括所有材料的提供、运输装卸、堆码，含钢管、连接件、扣件、竹笆片、钢丝绳、安全网(阻燃型)、平网、铁丝、工宁钢、扎丝、预埋杆件(钢管)、钢筋油漆等，底座垫块方木甲供。
(4)室内四口、五临边栏杆防护工程。
(5)安全通道、防护棚的搭拆、临建的防护工程和安全通道按甲方施工方案进行包工包料施工。
(6)悬挑底部采用满铺木板封闭，另设单层兜网(木板甲供)。
(7)塔吊回转半径内的机械与安全通道等防护棚。
(8)临边防护(包含电梯井、楼梯、采光井、室内楼梯洞口等的临边防护栏，不包括基坑)。
2024年外架承包合同参考样本（4篇）
2024年外架承包合同参考样本甲方（发包方）：____乙方（承包方）：____鉴于工程施工的实际需求，甲方兹将项目钢管脚手架分项工程委托乙方负责施工。
双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及《建筑安装工程承包合同条例》等法律法规，并结合工程具体情况，特制定以下合同条款，以明确双方的权利、义务和责任，作为双方共同遵守的准则。
一、工程概况1. 工程名称：____2. 工程地点：____3. 工程性质：____二、承包形式乙方应按照相关部门审批通过的施工方案，在确保工程质量及安全文明施工的基础上，对工程范围内的施工内容（包括围护措施）采取包工包料的方式，进行综合单价承包。
三、承包范围、内容及架体形式1. 承包范围：包括本工程±____以上的所有外脚手架，以及采用钢管搭建的临时安全防护设施等。
2. 承包内容：涉及施工工作内容、乙方提供的施工材料、室内防护栏杆的施工等。
3. 架体形式：乙方需按照规定搭设两道水平防护网，使用竹笆片作为脚手板，并按标准设置挡脚板、护身栏杆、剪刀撑等。
四、合同价款及工程计量方法1. 外墙脚手架的承包单价包括主楼、裙楼外墙脚手架的搭建与拆除，以及所需材料和安全防护用品。
2. 模板支撑及加固所需材料的提供和计算方式。
3. 脚手架的搭设工期计算方式，以及超工期费用。
4. 零星点工的结算方式，甲方额外要求的临时设施搭建费用计算。
5. 工程计量的依据和标准。
甲乙双方确认，本合同自双方签字盖章之日起生效，甲乙双方应严格按照合同条款执行。
甲方（盖章）：____签署日期：____年____月____日乙方（盖章）：____签署日期：____年____月____日____2024年外架承包合同参考样本（二）甲方（发包方）：____乙方（承包方）：____鉴于工程施工的实际需求，甲方决定将钢管脚手架分项工程发包予乙方进行施工。
双方遵循《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及《建筑安装工程承包合同条例》等法律法规的规定，并结合工程具体情况，特制定以下合同条款，作为甲乙双方共同遵守的准则。
建筑脚手架承包合同协议书(推荐9篇)
建筑脚手架承包合同协议书篇1搭架队 (简称乙方)：____吴川市建筑安装工程公司惠州分公司分包位于惠州市惠城区河南岸11号小区《恒和苑工程》外脚手架工程给乙方施工，经甲乙双方协议达成以下共识，希望共同遵守执行。
一、工程概况：____工程名称：____工程地点：____结构类型：____框剪，地下二层，地面二十四层二、乙方承包范围及方式：____3、乙方承包外脚手架施工包括：____施工全过程的施工进度所用材料计划及人力配备必须满足甲方的进度要求。
5、乙方承包甲方外脚手架施工包括：____施工用料全过程的运输费，拆卸材料堆放及清理材料运输费在内。
6、乙方承包脚手架最后的拆卸工序，严禁随拆随抛高空堕落，必须按每拆一层放一层，再拆第二层的施工方法。
7、乙方承包甲方外脚手架工程施工，其承包价格均包括：____乙方施工的劳保工资、福利工资、奖励及处罚工资等一切待遇。
8、乙方承包甲方外脚手架施工包括：____乙方无条件提供给甲方施工全过程所需用的钢管及扣件材料 (乙方提供甲方主体结构所用的钢管及管扣)9、乙方承包甲方外脚手架施工包括：____电梯井口防护搭设、楼梯上下防护搭设，安全标志挂设等工序，材料均用钢管搭设。
10、乙方承包甲方外脚手架施工包括：____外脚手架地坪垫层砼现浇施工。
11、乙方承包甲方外脚手架施工包括：____适用于钢管脚手架安全施工规范要求及惠州市安全监督站有关规定要求，并通过验收合格要求。
(即包安装、包验收、包合格的三包要求)三、乙方承包价格：____1.甲方按乙方承包范围完成1～11项条款及工序：____首层以上搭设钢管脚手架按搭设面积每平方米计算给乙方。
2.甲方按乙方承包范围完成1～11项条款及工序：____塔吊需搭设的附墙架体按每个价格元计算给乙方。
3.甲方按乙方承包范围完成1～11项条款及工序：____安全斜挡板及出入口挡板搭设按每平方计算给乙方。
4. 甲方按乙方承包范围完成1～11项条款及工序：____物料平台搭设每个按计算给乙方。
承包外架工程合同模板
承包外架工程合同模板甲方（建设单位）：_____________乙方（承包单位）：_____________鉴于甲方需进行__________（工程名称）的建设工作，欲委托乙方承担该工程的外架搭建与拆除任务，经双方协商一致，特订立本合同，以资遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于外架的设计、搭建、使用、维护、拆除及材料回收等。
第二条工程期限2.1 工程开始日期：自____年____月____日起。
2.2 工程完工日期：至____年____月____日止。
第三条工程质量要求3.1 乙方必须保证所搭建外架的安全性能符合国家现行相关标准和规范的要求。
3.2 乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求执行，确保外架的稳固性和可靠性。
第四条合同价款及支付方式4.1 合同总价为人民币______元。
4.2 付款方式：______（分期付款详情）。
4.3 逾期支付将按日计算滞纳金。
第五条甲乙双方的权利和义务5.1 甲方有权对乙方的工作质量进行监督检查。
5.2 乙方应保证工程进度和质量，如有问题应及时通知甲方并采取改正措施。
第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定，应赔偿对方因此遭受的损失。
6.2 因不可抗力导致不能履行或完全履行合同的，受影响方应及时通知对方并提供证明，双方协商解决。
第七条争议解决方式7.1 本合同在履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定事项8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日注：以上合同模板仅供参考，实际使用时应根据具体情况进行适当修改，并建议在正式签订前由法律专业人士审核。
建筑外架承包合同7篇
建筑外架承包合同7篇篇1发包方（简称甲方）：__________承包方（简称乙方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程承包方式：__________4. 工程范围和内容：__________第二条合同的生效条件及生效时间1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2. 本合同自双方签字或盖章之日起，且甲方支付乙方第一笔款项之日起生效。
3. 其他约定：__________第三条甲方权利和义务1. 甲方有权对乙方进行监督和检查，包括但不限于对施工质量、进度、安全等方面的检查和监督。
2. 甲方应按时向乙方支付款项，确保施工进度不受影响。
3. 甲方应协助乙方解决施工过程中的问题，确保施工顺利进行。
4. 甲方应尊重乙方的施工自主权，不得随意干涉乙方的施工活动。
5. 其他约定：__________第四条乙方权利和义务1. 乙方应按时向甲方提交施工计划、进度计划等相关资料，确保甲方了解施工情况。
2. 乙方应严格按照合同约定进行施工，确保施工质量符合甲方要求。
3. 乙方应妥善保护甲方提供的设备、材料，确保设备、材料不受损坏或丢失。
4. 乙方应积极配合甲方的监督和检查工作，确保施工符合甲方要求。
5. 其他约定：__________第五条违约责任及赔偿标准1. 甲方未按时向乙方支付款项的，应按日向乙方支付逾期付款违约金，标准为未付款项的万分之五。
同时，甲方应承担由此给乙方造成的全部损失。
2. 乙方未按照合同约定进行施工的，应按日向甲方支付违约金，标准为合同总金额的万分之五。
同时，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。
3. 甲方未协助乙方解决施工过程中的问题，导致施工无法顺利进行的，甲方应承担全部责任。
脚手架承包合同简洁版(3篇)
脚手架承包合同简洁版甲方：_____乙方：_____甲方根据工程的需要，现将该工程的外脚手架工程委托乙方包工包料自行组织完成，为明确双方责任，遵循平等自愿，协商一致的原则，根据有关法律行政法规的规定，特订出如下条约供双方共同遵守执行。
一、工程地点及工程名称：_____二、承包内容：外脚手架搭设全钢结构（钢管立杆为1.3m，横杆为0.9m）、维护与拆除材料离场。
由乙方包工包料、包安全、包文明施工、钢管、安全网等。
严格执行公司和上级有关部门的规章制度。
排栅按现外脚手架规范搭设，平桥搭竹巴板。
1、质量：乙方根据甲方编制的外脚手架搭设施工方案，组织一支技术优良，思想素质高的施工队伍进场。
搭设的脚手架严格执行国家现有质量标准和安全文明施工规范，产品必须满足甲方施工方案质量要求，达到规范标准。
如不满足施工方案要求必须返工，返工造成的一切费用均由乙方负责，根据现场实际情况，本外脚手架采用双排钢管搭设。
2、安全：在乙方作业期间，作业人员必须遵纪守法，认真执行甲方和上级部门制定的各项施工制度，确保自身队伍的安全外，也应确保甲方作业人员和其他人员的安全。
3、文明施工：除做好本职工作外，应根据甲方现场文明施工的要求，做到工完料清，现场不遗留多余的脚手架管及任何及其他材料，材料应指定地点堆放。
同时人员不得在施工现场醉酒闹事，打架斗殴。
三、使用工期：____个月。
（即____年____月____日至____年____月____日）。
如果超期甲方必须另外向乙方每个月补给延期费用，按每个月每平方____元计算，或每个月____元计算，不足一个月按日计算。
四、承包单价（以下项目均包搭拆一次，包维修）双排脚手架1—20层（付加二层地下室实搭面积）计算：综合单价：元/平方米（按外墙边线长[加四个大角_____1。
2米等于周长]，乘以高度计算）（高度按女儿墙顶）楼梯施工上落：元/平方（按实搭面积计算）安全档板：元/平方（按实搭面积计算）吊料平台：元/平方（按周长乘以高计算）楼梯围护：元/平方（按实搭面积计算）机架围护：元/平方（按实搭面积计算）五、工程款计算1、双排脚手架：按建筑物外沿边的长度（凹凸位尺寸）加排山每个阳角扩大1米计算其总周长乘以排栅高度得出排栅工程量。
外架包工合同模板范本
外架包工合同模板范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方搭建外架项目达成如下协议，以供遵守：第一条项目名称甲方委托乙方承担搭建外架项目的任务，项目名称为（项目名称），具体搭建地点在（搭建地点）。
第二条服务内容乙方应按照甲方的要求和设计方案，负责搭建外架项目的所有工作，包括但不限于搭建设备的运输、搭建过程中的安全保障、搭建完成后的验收等工作。
第三条服务标准乙方应按照相关标准和规范，确保搭建外架项目的质量，提高工作效率，确保工期的完成，并保证搭建过程中不影响周围环境和他人正常生活。
第四条服务费用1. 甲方应按照搭建外架项目的实际完成情况，支付乙方相应的服务费用。
具体费用标准为（费用标准），共计人民币（金额）。
2. 服务费用的支付方式为（支付方式），甲方应在搭建外架项目完成后的（结算周期）内支付全部服务费用。
3. 如因搭建过程中的原因导致额外费用的产生，甲方与乙方应重新协商确定费用标准。
第五条安全保障1. 搭建外架项目过程中，乙方应加强安全管理，确保所有参与搭建工作的员工都具有相关证书和培训，做好防护措施，避免因事故导致人员伤亡和财产损失。
2. 如因搭建过程中发生人员伤亡或财产损失，应根据实际情况进行赔偿，赔偿标准按照相关法律法规执行。
第六条违约责任1. 甲乙双方任何一方违反合同规定，未能履行合同义务或者未能按时履行合同义务的，应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方的违约行为导致项目无法正常进行或产生损失，乙方应承担赔偿责任并支付相关违约金。
第七条争议解决甲乙双方如在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
如协商不成，可提请有关部门进行调解；若调解无效，可向人民法院提起诉讼。
第八条合同变更任何一方需变更本合同的内容或增减合同的附加条款时，应提前经对方书面同意，达成一致后，可签署变更协议。
第九条合同解除1. 甲方可以在委托乙方的搭建外架项目过程中，根据实际情况提前解除合同，应提前书面通知乙方，并按照实际完成情况支付服务费用。
承包外架单包工工程劳动合同4篇
承包外架单包工工程劳动合同4篇篇1承包外架单包工工程劳动合同一、甲方：（委托方）二、乙方：（承包方）甲、乙双方经友好协商，就《承包外架单包工工程》的具体内容，签订本合同，共同遵守。
二、合同内容1. 项目名称：承包外架单包工工程。
2. 项目地址：____。
3. 项目施工内容：① 乙方承诺在合同规定的时间内，按照合同约定的质量标准，将项目施工完成。
② 乙方承诺在项目施工过程中，必须严格遵守相关的施工标准和安全规范，确保工作人员的人身安全和相关设施的安全。
③ 乙方应按照甲方的要求，配合相关的验收工作，确保项目施工的顺利进行。
④ 乙方需要提供相应的报告和工程资料，确保整个项目信息的准确性和完整性。
三、合同期限本合同自双方签字生效之日起，至项目竣工验收之日止。
如合同期限届满，甲、乙双方协商一致并经签字的书面延长。
四、工程质量要求1.乙方需严格遵守国家相关的施工标准，保证工程质量符合甲方要求。
2.乙方需配合相关部门对项目的验收工作，确保工程质量合格。
3.乙方需按照甲方的要求及时整改工程中出现的质量问题，确保项目的顺利进行。
五、合同款项及支付方式1. 乙方在项目前需支付工程的首期款，具体金额为____元，用于购买相关材料和支付相关费用。
2. 甲方需在工程竣工验收合格后，支付剩余合同款项给乙方，具体金额为____元。
3. 每次支付款项时，双方应签字确认，确保款项的真实性。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间和质量要求交付工程，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿损失。
2. 若甲方未按合同约定的时间支付款项给乙方，乙方有权终止合同，并要求甲方支付相应的违约金。
3. 对于其他违约行为，双方应友好协商解决，并按照《中华人民共和国合同法》的相关规定进行处理。
七、争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交_____仲裁解决。
八、其他事宜1. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
2. 本合同的有效期限为从双方签字之日起至工程竣工验收合格之日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
外架工程承包合同发包人: (以下简称甲方)承包方:（以下简称乙方）根据《根据中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例及有关规定》，明确双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方友好协商一致，同意签订以下条款：一.工程名称：二.承包范围和内容、范围：1 、±0.000以上的外墙脚手架；地下室外墙外侧模板安装、防水施工、泥水粉刷等所需施工用脚手架；2 、整个工程所有“四口五临边”防护架或栏杆（含基坑周边的防护栏杆和上下基坑的临时通道、楼梯）、电梯井主体施工时及主体封顶后拆除电梯井脚手架后但电梯公司未进场之前每两层需搭设的水平防护、各种防护棚、安全通道、外架上的施工钢管楼梯、现场文明施工搭设的各种架子、以及为了区别各个施工班组的钢管和扣件根据甲方要求用不同颜色油漆作标志。
(含钢管、扣件、安全网、竹笆片、垫板、绑扎安全网、扎丝、以及各种拉杆预埋、施工工具、人工、搭设、拆除等）。
现场临建的防护棚及一切施工现场的通道及防护棚均在承包范围内。
（3）、本工程因施工需要，脚手架及安全维护设施必须改动的，乙方必须按甲方的要求施工；（4）、外墙涂料、幕墙施工前或拆架前的翻架工作由乙方负责。
翻架的次数按照甲方的要求执行。
（5）、每层挑架的底部必须采用整片竹脚手板封闭，采用安全网兜底、彩条布等。
（6）、悬挑架的U型预埋钢筋的割切由乙方负责；严禁用开口或焊接成型的U型预埋钢筋预埋。
（8）、悬挑外脚手架净宽度必须达到1000mm,设置4根大横杆。
顶层的脚手架超过主体墙体顶1.8米。
三.承包方式：包工。
四.承包价格：1、外钢管脚手架，采用包干价：±0.000以上每平方米外墙面积40 ㎡元包干价；±0.000以下每平方米外墙面积㎡元包干价；2、承包内容均在承包单价内一次包干。
任何情况下均不得调整。
五.结算方式：1、脚手架：依据施工图纸，按照建筑物外围实际搭设长度乘以室外地坪到檐口高度（出檐口高度按现场实际搭设高度）计算，决算时不再有其他任何签证计入。
六.付款方式：（一）.外脚手架：外脚手架工程款分段分期支付：1、甲方每月支付当月脚手架工程款的70%；外脚手架待拆除时支付进度的90%进度款；拆完架支付至总进度的10 %；余款待乙方的脚手架全部拆除完毕且材料清理干净一个月内付清；七、工期要求：1、具体工期要求2、建设单位、监理单位等要求的工期乙方应无条件的接受；3、每个礼拜的周例会上甲方的工期安排乙方应在规定的时间内完成；4、5、乙方必须按照甲方提出的工期要求和施工计划安排进行施工，满足各工种之间施工衔接及流水作业，保证在计划时间内绝对完成施工任务；6、由于乙方失去指挥调度能力，组织不起足够劳力施工，工人操作技能极差等原因，不能按时完成施工任务或乙方未能完成施工任务自行退场，甲方有权解除与乙方的工程承包合同，乙方应无条件及时退场，甲方另行安排队伍施工。
结算时只按乙方完成工程量的结算。
7、脚手架和防护措施的搭设和拆除质量、安全要求必须符合脚手架和防护措施专项施工方案。
8、每隔一层在踢脚杆处设置一条警示带，宽度为20CM，所有凸出外墙构件外侧必须有双排外架。
9、甲方有权根据现场情况对钢管脚手架搭设范围和临边防护等进行调整、乙方必须无条件接受而给予补工。
10、外脚手架与主体间距原则不得大于200mm，但因装饰需要，必须满足装饰操作要求。
架体外侧大横杆以上200mm处必须设置踏脚杆，1200mm处设置防护栏杆，小横杆均应设置在大横杆下方，与立杆的主节点连接，且必须采用新竹脚手板铺设。
每步每跨设置2根小横杆铺设脚手板。
九、双方权利和义务（一）、甲方：1、按施工平面布置图提供水、电和主体结构封顶前的垂直运输机械；2、提供施工图纸、设计变更、施工有关资料；3、提出工程质量保证、生产安全措施、施工进度计划、文明施工和遵章守法等书面资料；并负责组织施工管理、施工技术和施工安全等交底工作；4、解决施工施工用水用电，施工用电甲方仅按每四层提供一个二级配电箱；5、甲方及其所属的项目经理部对乙方违章作业、违章作业造成的质量事故、安全事故和其他损失等有权进行处罚。
并有权终止（或解除）合同、停止乙方施工、指令乙方退场，另行选择队伍进场施工等；6、甲方全权委托工程项目经理部对乙方施工进行全面管理，对工程质量、安全生产、施工进度、文明施工、综合治理、劳务管理等进行认真监督、检查、验收、签证认可，并负责处理施工过程中发生的一切问题；（二）、乙方：1、本合同签订前，乙方必须向甲方报验以下内容：（1）、提供脚手架操作人员上岗证（原件、复印件各一份）；（2）、带队人员作业许可证（原件、复印件各一份）；（3）、进场人员花名册及进场人员有效上岗证、就业证、审检证、暂住证、身份证和外脚手架操作人员的身体健康体检证明书（原件、复印件各一份），未向甲方报验以上资料者，属于擅自进场作业，一切后果由乙方负责；2、进场人员必须符合法定务工年龄，身体健康。
进场后，如人员有变动，班组需报项目安全员处，如有违反以上规定按甲方的有关奖罚规定予以相应的处理；3、进入施工现场的工人必须戴好上岗证，无正确佩戴证件者，项目安全员可拒绝其入内。
施工现场住宿按进场人员花名册统一安排，男女分开住，系夫妻的，工地不提供住宿。
住宿管理按公司《安全管理制度》的“工地临时住宿管理规定”执行；4、进场后10天内，乙方须提供工人（有暂住证的除外）的身份证原件和复印件一份，照片二张到项目安全员处，由保安统一办理暂住证，系女性的还应办理审检证，办证费用由工人个人承担，逾期不提供的，项目有权要求班组将其辞退。
进场施工人员衣、食、住（除住房及床外），治病和其他所在发生的费用由乙方自理；5、工人上下班需横穿马路的，各班组需有组织地统一安排固定人员指挥横穿马路，严禁无组织横穿马路。
如有人身意外甲方不承担任何责任。
6、严禁骚扰附近居民。
7、除甲方提供的机械外均由乙方自行采购及维修保管，如需甲方提供，按市场价出售给乙方，甲方提供的二级配电箱以外的施工用配电箱、电线、楼层内施工照明线和灯具由乙方负责，并且必须做到“一机一闸一漏一保”。
严禁使用两总线电缆或不合格电缆线。
8、乙方进场施工人员必须熟悉施工规程、验收规范和检验评定标准。
并严格按施工图纸、施工方案和规范、标准等进行施工；9、施工过程中由乙方原因造成质量达不到合同要求而返工的人工及材料费用要由乙方承担；造成材料浪费损失、半成品、成品及临设的损坏等要照价赔偿，如属有意损坏要双倍赔偿，每发生一次损坏另处罚款1000元；10、乙方在施工前必须与工程项目经理部签订安全责任合同。
如进行违章施工，造成安全事故按安全责任合同执行处罚。
11、乙方进场施工人员必须服从甲方工程项目经理部统一指挥和安排，不服从指挥和安排的施工人员令其强行退场处理，情节严重可解除与乙方签订的工程承包合同；12、乙方进场施工人员未经甲方工程项目经理部批准同意，严禁水电私拉乱接、分隔临时设施和非施工人员居住现场；13、乙方进场人员打架、斗殴、偷窃等恶劣行为，不听教育改正，甲方有权要求退场，不给任何退场第3 页共5 页费，乙方无权拒绝退场，如若乙方人员盗窃材料，则按材料原价20倍处罚；14、乙方承包施工任务完毕后，必须遵照甲方退场时间要求，按时全部将进场人员退离现场。
否则，甲方给予强制执行或罚款处理；15、乙方须承担工人施工所需的安全劳保用品，乙方应对自己承包范围内一切安全负责，现场应有专人管理。
因乙方违章指挥，违章作业，或管理不善，造成事故一切责任及费用自负。
十、其他奖罚条例：1、工期：按甲方实际工期。
A、乙方必须按甲方要求的日期开始进场施工，应在甲方编制的进度计划时间内按协议质量完成指定的工作内容，若乙方未能及时完成，甲方有权调整乙方工作范围，同时执行延误工期罚款，甚至终止协议，同时乙方应承担由此引起的一切损失。
并应无条件在限期内退出现场，已完成工程量按60%单价结算。
B、工期延误罚款：乙方若未按甲方编制的月进度计划完成工作内容，每拖延一天罚款2000元。
C、如因甲方原因造成工期延误的，乙方应在24小时内提出，并由甲方现场管理人员签字确认。
2、文明施工及安全：Ａ、所有进场人员须遵守公司及项目部已制定的文明施工条例和根据现场情况增加的相关规章制度。
Ｂ、乙方班组进场后须对所有进场人员进行安全及项目管理规章制度教育，严格执行部颁《建筑施工安全检查标准》（JGJ－59－99）及项目部制定的《项目管理规章制度》。
Ｃ、严禁挪动或拆除现场的安全设施（如安全围护等）及消防设施。
D、所有施工人员须证件齐全（身份证、暂住证、上岗证、计审检证等），工人进场3天内乙方应及时提交花名册及相关证件复印件到项目部。
如因乙方违反本条款被相关部门处罚经济自负，甲方协助乙方办理相关手续费用乙方自理。
E、进场人员按项目部安排的宿舍住宿，必须保证宿舍内卫生、整齐，宿舍内卫生各班组应每天由专人负责，建立值日制度。
由于现场条件限制，本项目部严禁带小孩进场及住宿，一经发现，勒令退场，同时对每人每天处100元罚款。
（严禁使用童工）F、乙方须按甲方指定地点堆放材料及布置加工场地，材料须堆放整齐，对于长短不一材料须一端对齐，并树好材料标志牌。
G、所有进场的机械设备（如木工圆盘锯及手提锯等）须符合安全验收标准，否则由甲方没收且执行安全罚款，同时乙方不得因此延误工期。
H、本工程严禁乙方分包给小班组，如有发现一例，罚款五万元并必须在甲方规定时间内整改；3、工程质量A、质量等级要求按本协议（十）条执行，对于未达到协议质量要求，乙方应无条件返工到合格，甲方有权对造成影响及后果进行处罚。
B、在施工过程中，若甲方认为乙方施工质量下降或施工质量无法达到协议要求时，甲方有权采取如下措施中的任一条或多条进行处理。
乙方须无条件执行。
（A）、要求乙方暂停施工，进行质量整改，达到甲方要求后再继续施工，但不免除已完成工程未达到协议质量要求的乙方责任，同时不排除因此拖延工期的乙方责任。
（B）、甲方有权对甲方认为未能达到甲方要求的乙方现场管理人员及操作人员进行变更，直至满足甲方要求为止。
十一、补充条款1、脚手架踢脚杆处设置红白相隔的警示带，每两层设置一道。
2、洞口防护均按照相关规范标准防护，主体临边防护必须预埋钢管加固防护，高度1.2M,不得用斜撑加第4 页共5 页固。
栏杆上应挂设安全网，涉及的材料均有乙方负责。
3、搭设脚手架时，脚手架杆件相交错必须用扣件固定。
4、脚手架连墙点必须采用刚性连接，预埋钢管由乙方负责。
5、若室内装修需要脚手架时，乙方无条件的配合，搭设单、双排架应按墙面面积计算，每平方米单价按照市场价格计算。
6、大型设备基础底部需要的支撑体系、脚手架的维护、洞口防护栏杆维护等均包含综合单价内。
7、若乙方没有按照甲方的进度完成，甲方有权支配其他班组作业人员作业，工资按照市场实际工资的1.5倍，从乙方进度款扣除。