建设工程承包合同(1)(标准版).docx
建设工程承包合同书标准版.doc
建设工程承包合同书标准版.doc一：建设工程承包合同书范本【一、合同的缔结】1.1 合同甲方：______________，法定代表人：__________，地址：______________；1.2 合同乙方：______________，法定代表人：__________，地址：______________；1.3 合同签订日期：______________；1.4 合同工程名称：______________；1.5 合同工程地点：______________。
【二、合同工程的内容和范围】2.1 合同工程项目：______________；2.2 合同工程的规模和要求：______________；2.3 合同工程的主要施工内容：______________；2.4 合同工程的时间安排：______________。
【三、合同工程的价款及支付】3.1 合同工程的总价款：______________；3.2 价款支付方式：______________；3.3 价款支付比例及时间节点：______________；3.4 价款支付的条件：______________。
【四、合同工程的质量、验收与保修】4.1 合同工程的质量要求：______________；4.2 合同工程的验收标准和程序：______________；4.3 合同工程的保修期限和责任：______________。
【五、合同变更和解除】5.1 合同变更的条件和程序：______________；5.2 合同解除的条件和程序：______________。
【六、合同的违约责任】6.1 乙方违约责任：______________；6.2 甲方违约责任：______________。
【七、合同的争议解决】7.1 合同争议的解决方式：______________；7.2 争议解决的法院：______________。
【八、其他约定】8.1 附加条款：______________。
建筑工程承包合同标准版范本5篇
建筑工程承包合同标准版范本5篇篇1建筑工程承包合同标准版范本序言建筑工程承包合同是建筑工程中的重要文书，是建筑工程各方之间约定的法律依据。
为统一建筑工程承包合同的格式和内容，保护建筑工程各方的合法权益，特制定本建筑工程承包合同标准版范本。
第一章总则第一条根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，本标准版范本适用于建筑工程承包合同的订立。
第二条本标准版范本分为九章，包括合同目的、合同签订、合同的内容与价款、工程质量和验收、工程变更、履行保证、合同的解除与终止、争议解决等内容。
第三条在订立建筑工程承包合同时，各方应遵循公平、自愿、协商一致的原则，明确各自的权利和义务。
第二章合同目的第四条承包人应按照业主的要求，在约定的时间内，按照合同约定的标准和质量要求，完成合同工程，并保证按期交付。
第五条业主应按照合同约定支付工程款，并提供必要的技术支持和配合，确保工程顺利完成。
第六条如有其他约定，应在合同中明确并签字确认。
第三章合同签订第七条承包人应在接到业主委托书后，与业主签订书面合同，明确工程范围、工程价款、工程工期等主要内容。
第八条业主有权要求承包人提供适当的履约保证，确保工程质量和工程进度。
第九条如有代理人签订合同，代理人应具有足够的授权证明，并在合同上签字确认。
第四章合同的内容与价款第十条合同应明确工程的名称、地点、范围及规格等基本信息。
第十一条工程价款应明确合同总价、工程款支付方式、进度款支付比例等内容。
第十二条工程质量要求应符合国家相关标准和规范，如有特殊要求，应在合同中明确。
第十三条工程保修期应在合同中明确，并按照相关法律规定执行。
第五章工程质量和验收第十四条承包人应按照合同约定的标准和质量要求进行工程施工，保证工程质量。
第十五条业主有权委托第三方机构对工程质量进行检验验收，承包人应配合并解决存在的问题。
第十六条如工程不符合合同约定的质量要求，承包人应承担修改和赔偿责任。
第十七条工程竣工验收应由双方共同参与，达成一致意见后进行验收。
建筑工程承包合同 范本(标准版)
2023年度：建筑工程承包合同范本(标准版) 甲方：_________(以下简称“甲方”)乙方：_________(以下简称“乙方”)鉴于甲方拥有一定的建筑工程需要承包，乙方具备从事建筑工程承包的资质和能力，双方经友好协商，签订本合同，共同遵照执行，如下：第一章总则1.1 本合同是根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定订立的，是双方的共同意愿，双方对合同内容的理解应是一致的。
1.2 本合同为承包合同，是为完成甲方合同中所载明的建筑工程而订立的。
1.3 本合同约定的工期为_________天/月/年。
1.4 本合同所涉及的标的物是具体的建筑工程，包括但不限于_________（详细列举）。
第二章工程质量及验收标准2.1 乙方在承揽本合同工程时，应按照合同规定，制定科学合理的施工方案并执行，保证所承包工程的质量符合国家相关质量标准，达到验收标准。
2.2 甲方应按照工程验收标准及时进行验收，对于不符合验收标准的部分，甲方应要求乙方在规定时间内进行整改至符合验收标准。
直接或间接因乙方未能达到验收标准而导致的一切损失和违约责任，由乙方承担。
2.3 工程验收标准以国家有关部门的法律、法规、规范和标准为准。
第三章工程价格及支付方式3.1 本合同价款为人民币_________元整。
该价款包括工程设计、土地平整、管道铺设、装饰设计及所有材料和设备的采购安装调试费用。
3.2 甲方应按照工程进度支付合同价款，支付比例和期限如下：（1）工程开工前，甲方应支付总价款的_______%作为预付款。
（2）工程进度完成_______，甲方应支付总价款的_______%。
（3）工程进度完成_______，甲方应支付总价款的_______%。
（4）工程竣工验收合格后，甲方应支付总价款的_______%。
3.3 如因甲方原因导致工程进度推迟，甲方应按照工程进度原定比例及期限支付合同价款。
如工程竣工验收合格后仍未支付费用的，乙方有权向甲方提起诉讼或仲裁，并可在依法解除合同后向甲方要求承担相应的违约责任以及造成的损失。
建筑工程承包合同书标准范本（4篇）
建筑工程承包合同书标准范本_____（以下简称甲方）_____（以下简称乙方）乙方承揽甲方_____工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方协商，达成如下协议：一、工程量：1、_____。
2、_____。
3、_____。
4、_____。
二、工程要求：1、_____。
2、_____。
3、_____。
4、_____。
5、_____。
三、甲方责任范围：1、_____。
2、_____。
3、_____。
四、乙方责任范围：1、_____。
2、_____。
3、_____。
五、技术要求：1、_____。
2、_____。
3、_____。
六、工期、验收程序及质保期：1、施工工期：自开工之日起____日内完工，每拖期一天，扣乙方工程款的____%。
2、每一道工序完成，乙方应提前一天通知甲方，验收合格才能进行下道工序，否则该工序被视为未发生项，结算时将从工程款直接扣除。
3、质保期：质保期____年，验收合格后付至工程款的____%，留____%质保金：质保期内由乙方施工质量和原材料质量等造成的各种问题，由乙方无偿修复或更换。
七、其它要求：1、施工中乙方接受甲方项目负责人现场施工监督。
2、施工中乙方应遵守甲方安全规程，并签订安全、文明施工协议。
由乙方原因造成的不安全事故，责任由乙方自负。
3、乙方施工过程中，不得损坏甲方的生产设施、设备，如有损坏乙方必须无偿进行修复。
4、未尽事宜双方协商解决。
5、本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。
甲方：_____乙方：_____日期：_____建筑工程承包合同书标准范本（二）甲方（定作方）：_____代理人：_____地址：_____联系电话：_____乙方（承揽方）：_____代理人：_____地址：_____联系电话：_____为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任，确保合同全面履行，经双方平等协商一致，根据《_____》及有关规定订立以下条款，以资双方共同遵照执行。
第一条定作物名称、数量、规格、质量、价款防盗门名称_____，规格_____，单位_____，数量_____，单价（元/_____）。
正规完整版word版建筑工程(合同)标准版.doc
正规完整版word版建筑工程合同标准版1. 引言2. 项目概述本建筑工程合同适用于各类建筑工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业等。
本合同将规定工程的范围、工期、付款方式、质量标准等重要条款，为项目的顺利实施提供法律依据。
3. 合同各方本合同涉及各方：•业主：业主是项目的委托方，拥有建筑工程项目的所有权和决策权。
•承包商：承包商是项目的承接方，负责工程的实施和管理。
•监理单位：监理单位是业主委托的第三方机构，负责监督和检查工程质量。
•造价咨询师：造价咨询师是业主委托的第三方机构，负责评估和控制工程造价。
4. 合同条款本合同包括主要条款：4.1. 工程范围本条款规定了建筑工程的具体范围和规格要求。
其中包括建筑结构、装修、设备等方面的工程内容。
4.2. 工期要求本条款规定了工程的开始日期、完成日期和工期保证金的支付方式等。
4.3. 质量标准本条款规定了工程质量的要求和验收标准。
包括施工质量、设备质量、安全标准等方面的要求。
4.4. 价格与付款方式本条款规定了工程价格的确定方式和付款方式。
包括工程总价、分期付款、材料款等支付方式。
4.5. 变更和索赔本条款规定了变更和索赔的程序和要求。
包括变更工程范围、价格和工期的程序，以及索赔和争议解决的方式。
4.6. 保险责任本条款规定了工程保险的责任和保险金额。
包括施工期风险和第三方责任等方面的保险要求。
4.7. 合同解除和违约责任本条款规定了合同解除和违约责任的条件和后果。
包括不履行合同义务、质量问题和支付问题等方面的责任要求。
5. 其他事项本合同还将涉及其他事项：•不可抗力•知识产权•争议解决•法律适用6. 总结正规完整版word版建筑工程合同标准版.doc是一个针对建筑工程项目的完整合同范本。
合同内容涵盖了建筑工程各个方面的要求和规范，保障了项目的顺利进行。
使用本合同可以有效规避风险，维护各方的合法权益。
建议各方根据实际情况进行必要的调整和补充，确保合同内容符合实际需求。
2023建筑承包工程合同完整版.doc正规范本(通用版)
建筑承包工程合同完整版1. 合同概述本合同是由甲方（称为“包工方”）和乙方（称为“承包方”）签订的建筑承包工程合同（简称“本合同”）。
本合同旨在明确双方在建筑承包工程中的权益和责任，并规定履行合同所需的条件和程序。
2. 合同项目信息2.1 工程名称本合同所涉及的工程名称为________（填写具体工程名称）。
2.2 工程地点本合同所涉及的工程地点为________（填写工程地点）。
2.3 工程范围本合同所涉及的工程范围包括但不限于：________（填写工程具体范围）。
2.4 工期本合同工期为________（填写工程工期），自合同生效之日起计算。
2.5 合同价款本合同总价款为________（填写合同总价款）。
具体支付方式及时间安排详见第四条。
2.6 合同变更如需对本合同进行变更，双方应及时协商并签订书面变更协议。
未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。
3. 甲方的责任和义务3.1 提供资金和设备甲方应按合同约定的支付方式及时间安排向乙方提供合理的资金，并提供必要的设备和技术支持，确保工程的顺利进行。
3.2 交付合格设计文件甲方应及时向乙方提供合格的设计文件和相关技术要求，以确保工程按照设计要求进行。
3.3 安全生产责任甲方应负责组织和协调工程安全生产工作，确保施工过程中的安全和质量。
3.4 合理变更工程设计如工程设计存在问题或需要变更，甲方应及时通知乙方，并与乙方协商确定变更方案和费用调整。
3.5 验收工程甲方应按照合同约定的工期，及时组织工程验收，并确认工程质量是否符合合同要求。
4. 乙方的权益和义务4.1 施工责任乙方应按照合同约定的工程范围和工期，负责施工工作，并保证施工质量达到合同要求。
4.2 工程进度乙方应按照合同约定的工期，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
4.3 安全保障乙方应制定和执行安全生产计划，并采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全。
4.4 违约责任乙方如未按照合同约定履行义务，包工方有权要求乙方承担相应的违约责任，并保留追究其法律责任的权利。
建筑工程承包合同标准版范本5篇
建筑工程承包合同标准版范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本建筑工程承包事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：____________________二、工程期限开工日期：XXXX年XX月XX日（以收到开工报告之日起计算）。
竣工日期：XXXX年XX月XX日。
篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方发包给乙方的建筑工程事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、工程承包范围及要求1. 乙方承包范围：包括但不限于工程的建筑设计、材料采购、施工安装、质量检测、工程验收等。
2. 工程要求：乙方需按照国家和地方现行建筑工程有关技术规范、标准及设计要求施工，确保工程质量达到合同约定的标准。
三、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
3. 若因甲方原因导致工程无法按期开工或中途停工，工期可相应顺延。
若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价：人民币______元整（￥______元）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付工程款：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的__%作为预付款。
建设工程承包合同范本5篇
建设工程承包合同范本5篇第1篇示例：建设工程承包合同范本甲方：（委托方的全称）地址：（委托方的地址）联系人：（委托方的联系人）联系电话：（委托方的联系电话）鉴于甲、乙双方均有意按照本合同的约定，就（工程项目的名称）的承包事宜进行协商、达成了一致意见，特订立本合同。
甲、乙双方在平等、自愿、互利、互信的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，经友好协商达成如下协议条款，以便共同遵守：第一条工程项目和合同范围甲方承包给乙方，由乙方按照本合同的约定进行承包的工程项目为：（工程项目的名称、工程量等）。
第二条项目工程的内容及工程价款1、乙方应按照中国工程勘察设计协会或相关国家行业标准进行勘察设计（或提供相关施工图纸），并按照设计图纸、技术说明等文件要求进行工程施工。
2、工程设计图纸应当符合国家有关标准和法规的规定，必须符合国家有关安全、质量等方面的规定。
3、甲方应按照工程项目完成情况、质量验收结果等进行工程价款的支付。
第三条工程合同价款的支付1、甲方与乙方签署本合同后，应向乙方支付工程合同价款的（百分比）作为工程款的预付款。
第四条工程进度、工程质量、工程文件1、乙方应制定详细的工程进度计划，并严格按照该计划进行工程施工。
如因不可抗力或甲方原因导致工程进度发生变化，甲、乙双方应协商解决，并在合同约定的工程期限内完成工程。
2、乙方应按照合同约定的工程质量要求进行工程施工，确保工程质量符合国家有关规定和甲方的要求。
3、乙方应制作详细的施工记录、质量验收记录等工程文件，并保留至工程竣工验收结束。
第五条设计变更、工程变更1、如因甲、乙双方协商一致需要对工程设计或施工方案进行变更，应签署书面变更协议。
2、设计变更或工程变更引起的额外费用由甲方承担（或乙方承担）。
第六条完工验收乙方应在工程竣工时通知甲方进行竣工验收，验收合格后方可移交使用。
如工程存在问题，乙方应按照双方约定进行整改，直至竣工验收合格。
建筑工程承包合同标准版(5篇)
建筑工程承包合同标准版发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，就工程劳务作业承包事项协商一致，签订本劳务作业承包合同，双方共同遵照执行。
一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、承包范围及内容：二、工程工期1、本工程的工期从____年____月____日至____年____月____日，总日历天数____天。
2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
3、因刮风、下雨雪、停水、停电等客观因素造成停工以及乙方无故窝工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不顺延，如由此给甲方造成损失乙方还应承担赔偿责任。
三、承包价款及支付方式1、承包价款按建筑面积每平方米元计算，总承包价款暂定为元。
（1）1#楼：5137.92㎡×元/㎡=元。
（2）2#楼：4770.42㎡×元/㎡=元。
（3）3#楼：5607.36㎡×元/㎡=元。
2、承包最终价款以工程竣工决算面积为准。
3、支付方式：甲方按乙方的工程进度以生活费的名义向乙方支付工程款，具体支付日期及数额由甲方确定，工程竣工验收合格后甲方向乙方支付的工程款应达到工程款总额的80%，剩余20%的工程款作为乙方的质保金，在工程竣工验收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程质量标准及验收乙方所承包工程范围内的工程质量必须达到。
五、材料供应及质量要求应由甲方所提供的材料，甲方需按进度要求保质保量供应，但乙方需提前五日提供所需材料的明细及进场时间计划，否则由此造成的损失由乙方承担。
六、双方责任和权利（一）甲方的责任和权利1、甲方负责及时提供所需施工图纸、技术资料、技术交底、安全交底等。
2、甲方负责必须保证整个工程所需用的各种材料。
3、甲方对承包工作质量、工程进度、安全生产、文明施工有监督、检查、追究乙方违约责任的权利，对违反本工程项目管理制度行为的和工程质量、安全生产达不到标准，甲方有要求乙方承担违约责任的权利，乙方如由此给甲方造成经济损失，甲方有权要求乙方予以赔偿。
建设工程施工承包合同书(标准版)
建设工程施工承包合同书(标准版)建设工程施工承包合同书 (标准版)1. 合同双方本合同由以下双方订立：甲方（委托人）：全称：地址：法定代表人：乙方（承包人）：全称：地址：法定代表人：2. 合同背景甲方准备进行以下建设工程的施工，特委托乙方作为承包人负责进行施工：工程名称：工程地点：双方通过友好协商，达成本合同，明确双方权责，并共同遵守。
3. 合同内容3.1 工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于以下项目：工程项目1：工程项目2：工程项目3：工程项目4：3.2 工程价格本合同约定的工程总价格为：货币单位：总价格：3.3 工期本合同约定的工程施工期限为：开始日期：完工日期：在特殊情况下，经双方协商，可以对工期进行调整，但应在合同生效前达成书面一致意见。
3.4 工程款支付方式支付方式1：在工程进行中，甲方按照工程进度支付相应款项给乙方。
支付方式2：工程完工后，甲方在验收合格后立即支付尾款给乙方。
具体的工程款支付比例和时间节点将在双方正式签订合同时确认。
4. 施工条件4.1 工程图纸和技术文件甲方需要向乙方提供以下工程图纸和技术文件：（图纸名称）1份（图纸名称）2份（技术文件）1份4.2 施工条件甲方承诺向乙方提供以下施工条件：（施工条件1）（施工条件2）（施工条件3）如因甲方无法提供以上施工条件，导致工程延误或发生额外费用，责任将由甲方承担。
4.3 工程质量和安全乙方承诺按照国家有关标准和规范进行施工，保证工程质量和安全。
如因乙方施工不符合标准或规范，导致工程质量问题或安全事故，责任将由乙方承担。
5. 合同变更在工程施工过程中，如有必要对合同内容进行变更，双方应通过友好协商达成一致，并在书面形式上进行变更协议。
6. 争议解决双方在履行合同过程中如有发生争议，应通过友好协商解决。
如协商无果，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼，以解决争议。
7. 合同生效与终止本合同经甲乙双方签字盖章后生效，并终止其它一切有关此工程的合同和协议。
建设工程承包合同(标准版)
建设工程承包合同第一章总则第一条合同依据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜，达成一致，签订本合同。
第二条合同主体甲方（委托方）全称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________乙方（承包方）全称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________第二章工程内容第三条工程概述本合同所指的工程为：____________________（以下简称“本项目”）。
工程地点：____________________工程规模：____________________工程总投资：__________________第四条工程承包范围乙方承包范围包括但不限于：1.工程施工；2.工程设计；3.工程监理；4.工程材料及设备供应；5.工程验收；6.工程保修等。
第三章合同价格第五条合同价格本工程合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），参照附件一《工程量清单》执行。
第六条价格调整1.因国家政策调整、材料价格变动等因素导致工程造价发生变化的，双方可按照实际情况进行价格调整。
2.调整方式为：____________________第四章合同履行第七条开工及竣工时间1.开工日期：____________________2.竣工日期：____________________第八条工程质量1.乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
2.工程质量验收不合格的，乙方应无条件进行整改，直至达到约定标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
LOGO
建设工程承包合同（１）WORD模板文档中文字均可以自行修改
××××有限公司
编号：_____________建设工程承包合同（１）
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
建设工程承包合同
发包方：＿＿＿＿＿（以下称甲方）
承包方：＿＿＿＿＿（以下称乙方）
甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。
１．工程名称：＿＿＿＿＿＿
２．工程地点：＿＿＿＿＿＿
３．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计＿＿＿＿份平方
米。
４．承包内容：
５．建筑安装工程造价：共计人民币＿＿＿＿份元。
６．工程价款和费用的结算依据和付款办法：
（１）……
（２）……
７．工程开工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
８．工程竣工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
９．工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为
依据。
１０．甲方主要义务：
（１）……
（２）……
１１．乙方主要义务
（１）……
（２）……
１２．违约责任：
（１）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额＿＿＿＿‰
计算违约金。
（２）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价＿＿＿‰
计算违约金。
（３）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙
方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
（４）工程竣工后保险期一年。
采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，
属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费
修理。
属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
（５）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承
包人应当承担损害赔偿责任。
１３．本合同附件：共＿＿＿份
１４．合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。
至工程竣工办理交工验收
和款项结清时为止。
但保修一条除外。
１５．本合同正本两份，双方各执一份。
副本１５份，承包方７份，发包方７
份，由发包方送建设银行一份。
发包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）
法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿
承包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）
法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿
签约日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
谢谢合作。