分包质量管理协议书
分包工程质量安全协议书
分包工程质量安全协议书甲方（总包方）：_______________乙方（分包方）：_______________鉴于甲方为___________工程项目（以下简称“项目”）的总承包商，乙方为该项目的分包商，双方本着平等、自愿、互利的原则，就项目的质量和安全问题达成如下协议：一、质量要求1. 乙方必须严格遵守国家及行业有关建筑工程质量的标准和规范，确保分包工程的质量满足设计和施工要求。
2. 乙方应按照甲方提供的技术资料和施工图纸进行施工，未经甲方书面同意，不得擅自变更设计或材料。
3. 乙方负责的分包工程在交付前，必须通过甲方的质量检查。
如发现质量问题，乙方应在规定时间内无偿修复。
二、安全生产1. 乙方必须遵守国家有关建筑施工安全生产的法律、法规，严格执行安全生产管理制度。
2. 乙方应制定详细的安全生产计划，并配备相应的安全防护设施和专业安全管理人员。
3. 发生安全事故时，乙方应立即采取有效措施防止事故扩大，并及时报告甲方和有关部门。
三、违约责任1. 如乙方未能按约定时间完成分包工程或工程质量不符合约定标准，应按合同约定承担违约责任。
2. 如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
四、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________ 日期：____年____月____日。
分包合同中质量管理协议
分包合同中质量管理协议甲方（总承包商）与乙方（分包商）在分包工程中关于质量管理体系、质量控制标准、质量保证措施及质量责任等方面的规定，确保分包工程的质量符合甲方及项目业主的要求。
第二条：质量管理体系1. 乙方应建立并维护一个有效的质量管理体系，确保分包工程的质量控制符合国家及行业标准。
2. 乙方的质量管理体系应包括但不限于质量方针、质量目标、质量计划、质量控制程序、质量记录和质量审计等。
第三条：质量控制标准1. 乙方应严格按照甲方提供的设计文件、施工图纸、技术规范及质量标准进行施工。
2. 乙方应遵守国家及地方的有关工程建设的法律法规和强制性标准。
第四条：质量保证措施1. 乙方应制定详细的质量保证计划，并在施工前提交甲方审核。
2. 乙方应定期对施工人员进行质量意识和技能培训。
3. 乙方应采用先进的施工技术和设备，确保施工质量。
第五条：质量检查与验收1. 乙方应按照甲方的要求，对分包工程进行自检、互检和专检。
2. 甲方有权对乙方的施工质量进行监督检查，并提出整改意见。
3. 分包工程完工后，乙方应向甲方提交质量验收申请，甲方组织验收。
第六条：质量责任1. 乙方应对分包工程的质量问题负全责，并承担由此产生的一切损失和责任。
2. 如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应无条件返工，直至达到甲方及项目业主的质量要求。
第七条：质量记录与文档1. 乙方应建立完整的质量记录和文档，包括原材料检验记录、施工日志、质量检查记录等。
2. 乙方应在工程竣工后，将所有质量记录和文档移交甲方。
第八条：违约责任1. 如乙方违反本协议规定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并采取相应的补救措施。
2. 因乙方违约给甲方或项目业主造成损失的，乙方应负责赔偿。
第九条：争议解决本协议在执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
第十条：其他1. 本协议的修改和补充须经双方协商一致，并以书面形式确定。
工程分包商质量责任书
工程分包商质量责任书尊敬的建设单位：根据我方与贵方共同签订的施工合同，我司作为工程的分包商，郑重承诺在施工过程中，全力确保施工质量的稳定和可靠。
一、责任范围本公司将全面负责以下工作的质量控制和管理：1. 施工方案制定：确保施工方案符合相关法律法规、工程技术规范和标准；2. 材料选用：严格按照规范和设计要求选用符合质量标准的材料，并确保材料的合理存放、保管和使用；3. 施工过程：按照设计方案和工艺要求进行施工，严格控制施工环节和工序，确保施工质量；4. 工程质量检测：在施工过程中进行必要的质量检测，确保施工符合国家相关的质量标准；5. 质量整改与验收：及时发现和解决因施工产生的质量问题，并负责完成整改工作，确保工程质量符合合同约定；6. 施工期间的安全保障：按照相关安全规范和制度，采取必要措施确保施工现场的安全。
二、质量保证措施为确保工程质量，我们将采取以下措施：1. 建立完善的质量管理体系：制定并严格执行质量管理制度和规范，保障施工过程中质量控制的全面有效性；2. 配备专业技术人员：确保施工过程中有足够且具备相应资质的技术人员负责质量控制和管理工作；3. 监测设备的配备：配备必要的监测设备，以确保施工过程中的数据准确性和可靠性；4. 定期质量检查：定期组织对施工过程进行质量检查和评估，发现问题及时整改；5. 建立健全的质量档案：建立详细的施工记录和相关文件，确保质量过程的追溯性和可查性；6. 建设单位的配合与支持：希望贵单位提供必要的技术文件和相关资料，确保施工质量的符合要求。
三、违约责任如因我方分包施工质量问题导致工程验收不合格或发生安全事故，我方将承担以下责任：1. 损失赔偿：承担由我方分包施工质量问题引起的损失赔偿责任；2. 返工：我方负责承担由工程质量问题引起的返工所需费用；3. 工期延误赔偿：若施工质量问题导致工程发生延误，我方将承担由此引起的赔偿责任；4. 资质暂停或撤销：若我方因质量问题被相关主管部门暂停或撤销资质，我方将承担相应法律责任；5. 合同解除：如我方因质量问题无法满足合同约定要求，建设单位有权解除合同并追究我方相关责任。
分包检验协议书范本8篇
分包检验协议书范本8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为明确双方在分包检验过程中的权利与义务，确保工程质量和进度，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在分包检验工作过程中的合作事项、职责划分、质量要求、检验流程等，确保分包检验工作有序进行，保障双方合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 分包范围：_________________________4. 分包检验内容：_________________________三、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）负责提供工程相关资料，确保资料真实、完整；（2）负责协调与工程相关各方的沟通与配合；（3）按照合同约定支付分包检验费用。
2. 乙方职责与义务：（1）按照国家和地方相关法律法规、规范及标准进行检验；（2）保证检验结果的准确性、真实性；（3）按照甲方要求，按时完成检验任务，并出具检验报告；（4）对检验过程中发现的问题，及时向甲方提出整改建议。
四、分包检验要求1. 乙方应根据甲方提供的资料及现场实际情况，制定详细的检验方案；2. 乙方应按照约定的时间进行检验，确保不影响工程进度；3. 乙方在检验过程中，如发现质量问题或安全隐患，应及时通知甲方，并提出整改意见；4. 甲方应按照乙方提出的整改意见进行整改，乙方负责复检。
五、检验费用及支付方式1. 检验费用：_________________________元；2. 支付方式：_________________________。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付分包检验费用，应承担违约责任，支付违约金；2. 若乙方未按合同约定完成检验任务或提供的检验结果存在重大失误，应承担违约责任，支付违约金。
分包检验协议书范本5篇
分包检验协议书范本5篇篇1分包检验协议书范本甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）鉴于甲方委托乙方进行相应工程项目的分包工作，为了明确双方的权利和义务，根据有关法律法规规定，双方达成如下协议：一、甲方要求乙方按照合同要求对所分包工程的材料、施工质量进行严格检验，确保工程质量符合相关标准和规定。
二、乙方应配备专门负责的质量检验人员，对分包工程的每个施工阶段进行全程监控，并定期向甲方提交检验报告。
三、甲方有权派员参与分包工程的检验工作，对乙方提供的检测设备和材料进行抽检，确保质量合格。
四、若分包工程出现质量问题，经检验确认为乙方责任造成的，乙方应立即整改，并承担因此产生的所有费用和损失。
五、若分包工程所使用的材料经检验不符合质量标准，乙方应立即更换并承担相应责任。
六、甲乙双方应密切合作，共同维护分包工程的质量和安全，确保工程能按时按质完成。
七、若乙方发现分包工程中存在质量问题，应及时向甲方报告并提出整改方案，经协商后共同解决。
八、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同工程竣工验收合格为止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为分包检验协议书的范本，双方需根据实际情况进行适当修改和补充，以确保协议的完整性和具体实施性。
在进行工程施工过程中，双方应坚持质量第一的原则，共同保障工程的安全和质量，确保工程能顺利完成。
希望双方能够遵守协议，建立长期合作关系，共同推动工程建设事业的发展。
篇2分包检验协议书范本甲方：（委托方）__________公司乙方：（承揽方）__________公司根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的规定，为了保证建设工程的质量和进度，甲、乙双方经友好协商，就拟作为我司进行的建设工程的分包检验工作达成如下协议：第一条分包检验的目的为了保证建设工程的质量，确保工程符合法律法规的要求，提高工程施工的效率，甲、乙双方约定，乙方将工程分包给相关承包商进行施工，乙方将负责对分包工程的施工质量进行检验，并向甲方报告检验结果。
分包协议书范文(6篇)
分包协议书范文编号：甲方(发包方)：深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心乙方(分包方)：甲方与乙方经友好协商，就甲乙双方有关分包检验事项达成协议如下：第一条乙方作为(□通过CNAS认可□通过CMA计量认证)实验室或(□大专院校□科研院所□企业□社会)实验室，甲方对其认可或认定范围内的管理和技术能力予以确认，并将乙方已注册的检测项目、检验标准及方法，作为甲方的分包范围。
第二条甲方向乙方承诺，就分包的测试项目向客户承担直接的质量责任，乙方应承担连带的技术责任。
第三条甲方保留对乙方实施第二方审核的权利。
一旦发现乙方的技术能力和服务质量无法满足甲方的质量要求，甲方有权终止本协议。
第四条在本协议执行期间，乙方向甲方承诺：1、乙方自接到甲方送检样品之日起，在双方约定的检验期限内完成按甲方所要求的检验依据对需检项目的检测，并及时、准确、完整地出具测试结果报告。
2、乙方在承接甲方分包样品时，必须仔细检查样品标识、封口、数量等以保证符合检测的需求，确认无误后方可接受，如有异议，请即与甲方联系。
3、乙方不得以任何借口将承包的检测工作转包给其他实验室。
4、当实验室人员、设备等资源或注册的检查范围发生变化，已影响到承包的检测工作时，应及时通知甲方。
5、乙方保证检测数据的重现性符合有关规定，对检测报告的准确性负责，承担相应的法律责任，并有保护客户的机密和专有权的义务。
第五条在本协议执行期间，甲方向乙方承诺：1、就分包测试项目的能力负责向客户进行解释和说明。
2、保证乙方承包甲方检测工作所应获取的相应权益。
第六条本协议自双方代表签字之日起生效，有效期为二年，期满根据双方情况在行商定续期。
第七条本协议各条款由双方实验室主任负责解释。
第八条本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。
甲方(签章)：__________ 乙方(签章)：__________代表人(签名)：__________ 代表人(签名)：__________日期：__________ 日期：__________分包协议书范文（二）分包协议书甲方：汕尾出入境检验检疫局综合技术服务中心综合实验室乙方：一、甲乙双方通过友好协商，为保证双方利益，就检验事宜达成以下协议：因检验工作需要，甲方经过评估，认可乙方为甲方的分包检验实验室，并委托乙方承担动植物及其产品的安全卫生检验工作。
分包合作协议书范本(推荐5篇)
分包合作协议书范本（推荐5篇）分包合作协议书范本第1篇甲方：项目部乙方：劳务工班为认真贯彻《中华人民共和国建筑法》和国务院《建设工程质量管理条例》，执行实施公司和项目部的质量管理制度，加强项目部质量管理工作，落实项目部各管理层次的质量责任，减少质量问题/事故给项目部及公司造成的信誉损失和经济损失，规避项目及公司施工生产/经营的质量风险，全面提升项目部质量管理水平，经协商，签订本责任书。
第一条责任目标1、____________________施工栋号单位工程竣工验收合格率100%，并满足工程劳务分包合同质量要求。
2、满足、上级部门和项目部质量目标。
3、杜绝四级及以上工程质量事故，遏制一般工程质量事故。
第二条责任内容1、认真贯彻落实国家、__省和中铁五局集团公司的有关质量方针、政策、法规及中铁五局建筑公司和项目部的相关文件，并组织宣传学习实施和做好相关记录。
2、项目部工程劳务分包责任人依法对所承建的工程质量管理工作全面负责，是承建工程施工质量管理的第一责任人，对所承建的工程施工过程中出现的质量事故负直接的领导责任和管理责任。
应按照项目部质量管理要求制订劳务分包队伍的质量管理责任制和质量管理制度，以制度约束行为，把质量责任贯穿到每个施工过程。
3、分包劳务队伍应建立各自队伍的专职质量管理员、资料员，落实分项工作责任人，应把质量管理工作和职责分解并落实到每个分项工程管理人员和施工作业人员。
4、分包劳务队伍负责做好承建工程的质量管理工作，防止质量通病，消灭质量事故。
单位工程一次验收合格率100%，交验工程质量达到国家、行业验收标准，符合设计和有关技术规范要求，单位工程质量满足__要求，工期履约率100%。
5、遵守项目部质量管理体系，加强质量过程控制，对项目部下发的质量整改通知书及时整改，确保项目部质量管理体系有效运行。
6、按照工程设计图纸和有关施工技术标准精心组织施工，严禁擅自修改工程设计，自觉接收项目职能部门、公司职能部门和行业主管部门的检查，在检查中发现的质量问题，应及时进行整改。
分包协议书5篇
分包协议书5篇篇1本协议旨在明确甲方（分包方）与乙方（主包方）之间就特定工程项目的分包事宜达成明确、合法的约定。
本协议所规定的条款均依据相关法律法规，确保双方权益得到充分保障。
以下为双方共同达成的协议内容：一、协议背景鉴于乙方已成功获得某工程项目的总承包资格，现根据工程需要，将部分工程分包给甲方进行实施。
甲方同意接受乙方的分包委托，并保证按照本协议约定履行相关义务。
二、工程概况分包工程名称：XXXX工程分包工程地点：XXXX分包工程范围：具体范围详见附件一《分包工程范围及内容》分包工程期限：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX 日止三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）按照本协议约定完成分包工程的设计、采购、施工等工作；（2）保证工程质量符合相关标准及合同约定；（3）遵守国家法律法规和相关政策规定，确保安全生产；（4）按时提交工程进度报告和结算资料等。
2. 乙方责任与义务：（1）及时向甲方提供工程所需的图纸、技术要求和变更通知等文件；（2）协调甲方与其他相关单位的工作关系，确保工程顺利进行；（3）按照本协议约定支付工程款项；（4）监督甲方工程进度和工程质量。
四、工程款项及支付方式1. 工程款项：本协议工程款项总额为人民币XXXX万元（大写：XXXX万元整）。
具体支付细节详见附件二《工程款项支付计划》。
2. 支付方式：乙方应按照本协议约定及附件二规定的支付计划，将工程款项支付给甲方。
支付过程中如遇争议，双方应友好协商解决。
五、违约责任及赔偿1. 若甲方未能按照本协议约定完成分包工程，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。
具体违约金数额根据实际损失确定。
2. 若乙方未能按照本协议约定支付工程款项，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付相应利息。
3. 任何一方违反本协议约定，导致对方产生损失的，应承担相应的赔偿责任。
六、保密条款双方同意在本协议执行过程中，对涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
消防工程质量保证分包协议
消防工程质量保证分包协议甲方（总承包方）： [公司名称]乙方（分包方）： [公司名称]一、协议目的为确保[项目名称]的消防工程质量，甲乙双方根据相关法律法规及行业标准，经友好协商，达成如下质量保证分包协议。
二、工程概述1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 分包范围：[具体分包的工程内容和范围]三、质量保证措施1. 乙方应遵守国家及地方有关消防工程的法律法规和标准。
2. 乙方应确保所有施工材料、设备符合国家标准和甲方要求。
3. 乙方应建立完善的质量管理体系，对施工过程进行全程监控。
4. 乙方应定期向甲方提交施工进度报告和质量检查报告。
四、质量验收标准1. 工程质量应达到国家及行业规定的标准。
2. 甲方有权对乙方施工的工程进行质量检查和验收。
3. 验收不合格的工程，乙方应在规定时间内完成整改，并重新提交验收。
五、违约责任1. 如乙方未能按照协议要求保证工程质量，应承担相应的违约责任。
2. 因乙方原因导致工程延期，乙方应支付违约金。
3. 甲方有权根据乙方违约情况，要求乙方赔偿由此造成的损失。
六、争议解决甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[约定的仲裁机构或法院]进行解决。
七、协议的变更和终止1. 本协议的任何变更和补充，应由双方协商一致，并以书面形式确定。
2. 协议的终止应符合相关法律规定和协议约定。
八、其他条款[其他需要约定的条款]九、协议生效本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________日期：____年____月____日请注意，这只是一个基本的模板，具体条款需要根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在签署任何法律文件之前，建议咨询法律专业人士。
工程质量分包合同
工程质量分包合同甲方（总承包商）：______________地址：______________法定代表人：______________乙方（分包商）：______________地址：______________法定代表人：______________鉴于甲方作为总承包商承接了 [项目名称] 的施工任务，并且乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方分包 [具体工程名称或工作内容] 的工程质量事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行，具体为 [具体标准名称]。
第二条分包范围和内容1. 分包范围：乙方负责 [具体分包范围]。
2. 分包内容：乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程规范完成 [具体工作内容]。
第三条工程质量要求1. 乙方必须严格按照施工图纸、设计说明和甲方的技术交底进行施工。
2. 乙方应保证工程质量达到合同规定的标准，并接受甲方的质量监督和管理。
第四条质量保证措施1. 乙方应制定详细的施工方案和质量保证措施，并报甲方审批。
2. 乙方应建立质量管理体系，并定期向甲方报告工程质量情况。
第五条质量检验与验收1. 乙方完成的工程应按规定进行自检，并及时通知甲方进行验收。
2. 甲方应在收到通知后 [具体时间] 内组织验收，验收结果应书面通知乙方。
第六条质量责任1. 因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的，乙方应负责无偿修复或返工。
2. 因乙方原因导致工程延期交付的，乙方应承担相应的违约责任。
第七条合同价款与支付1. 分包合同价款为 [金额]，具体支付方式和时间安排如下：[具体支付条款]。
第八条违约责任1. 双方应严格遵守合同约定，任何一方违反合同条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
建设工程总分包管理协议书
建设工程总分包管理协议书建设工程总分包管理协议书在日常生活和工作中，协议的使用频率呈上升趋势，签订协议后则有法可依，有据可寻。
想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧，以下是店铺帮大家整理的建设工程总分包管理协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。
建设工程总分包管理协议书1总包单位：分包单位：工程项目：根据总分包双方自由协商，双方签订如下管理协议:一、质量管理：1、分包单位应注意现场成品或半成品的保护工作，服从总承包单位的保护措施及管理方法；未经许可，严禁随意凿打，若必须进行，应先提交切实可行的方案或措施送总承包单位技术负责人同意并报建设单位、监理单位备案后方可实施。
2、分包单位进场后，若要在屋面上施工或现场堆码材料，应与总承包单位办移交手续；若有损坏，分包单位承担全部责任。
3、为保证总分包单位及时搞好施工中的配合工作，总包与分包单位均用书面通知对方配合地点各部位，以明确施工部位。
4、分包单位施工前应仔细核对外饰施工图与建筑实物的关系，如有不符，应及时与总承包单位联系。
二、安全管理：1、按照谁施工谁负责的原则，分包单位现场施工人员对自身安全负责。
分包单位应设置专职安全员，督促施工人员在施工中采取必要的措施，防止安全事故发生，并配合总承包单位按政府部门有关规定做好安全生产、文明施工管理工作。
分包单位若在施工中发生的一切安全事故均由分包方自行负责并承担所有费用。
2、分包单位应每月制定创建安全文明工地计划，组织一次安全文明施工检查，并把检查结果汇报总承包单位。
3、分包单位进入施工现场人员必须戴好安全帽和工作卡，禁止穿高跟鞋、拖鞋，严禁赤膊、不戴安全帽进入施工现场；总承包单位对不戴工作卡、不戴安全帽、穿高跟鞋、拖鞋、赤膊进入施工现场者将作出50元/次的处罚，并对违章者所在单位罚款200~1000元/次。
4、对分包单位进入施工现场后乱接电源、使用电炊具、烧水乌龟的情况，总承包单位将对其处以100~500元/次的罚款。
分包协议书5篇
分包协议书5篇篇1分包协议书甲方：______________（委托方）乙方：______________（分包方）鉴于甲方拟委托乙方进行某项工程项目的分包工作，经双方友好协商，特订立本分包协议书，以明确双方权利义务，共同遵守法律法规，维护双方合法权益。
一、工程项目名称及位置甲方拟委托乙方进行的分包工程项目为_______________，项目地点位于_______________，具体范围和内容详见工程项目合同书。
二、分包内容及标准1. 乙方接受甲方的委托，按照合同书中约定的工程项目内容和标准，进行相应的分包工作。
2. 乙方应按合同书规定的进度和质量要求，完成分包工程项目，并确保达到甲方的验收标准。
三、分包价格与支付方式1. 分包价格为__________元，由甲方支付给乙方。
2. 支付方式为__________，具体款项支付时间和方式以双方商定的合同为准。
四、工期安排及延期条款1. 乙方应按照合同规定的工期要求，按时完成分包工程项目。
2. 若因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并经双方协商确定延期工期。
3. 如乙方未经甲方同意擅自延期，应承担相应的违约责任。
五、责任及风险1. 在工程实施过程中，如发生质量问题或安全事故，乙方应承担相应的责任，并需及时协助甲方解决问题。
2. 若乙方未按约定完成分包工程项目，将承担相应的违约责任和经济损失。
六、保密条款双方应对本协议及工程项目相关信息保密，不得向第三方透露，否则应承担相应的法律责任。
七、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各自持一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商解决。
甲方（委托方）：_______________乙方（分包方）：_______________签订日期：_______________本分包协议书自双方签字或盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
双方应严格遵守协议约定，并共同维护工程项目的顺利进行及双方的合法权益。
分包商质量管理协议
分包商质量管.理协议一、协议目的本协议旨在明确分包商在项目实施过程中应遵循的质量标准、管理要求以及双方的权利义务，以确保项目质量符合预期目标。
二、质量标准与要求1. 分包商应遵循国家相关法律法规、行业标准和业主的特殊要求，确保所提供的产品和服务符合约定的质量标准。
2. 分包商应按照项目要求，提供合格的产品和服务，并对质量负责。
3. 质量标准与要求的具体内容将在项目合同中予以明确。
三、验收流程1. 分包商应按照约定的质量标准进行自检，确保产品和服务质量合格。
2. 验收过程中，总承包商有权对分包商提供的产品和服务进行质量检查，如发现质量问题，分包商应立即整改。
3. 验收流程的具体内容将在项目合同中予以明确。
四、培训与指导1. 总承包商应对分包商进行必要的培训与指导，以确保分包商具备相应的技能和能力，能够满足项目质量要求。
2. 培训与指导的具体内容将在项目合同中予以明确。
五、沟通与反馈1. 总承包商与分包商应建立有效的沟通机制，确保信息传递及时、准确。
2. 在项目实施过程中，如发现质量问题或潜在风险，分包商应及时向总承包商反馈，并采取有效措施加以解决。
3. 沟通与反馈的具体方式将在项目合同中予以明确。
六、违约责任1. 如分包商未按照约定提供合格的产品和服务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
2. 对于因分包商质量问题导致的项目延误或其他损失，分包商应承担相应的责任。
3. 违约责任的具体内容将在项目合同中予以明确。
七、争议解决1. 对于本协议的解释、履行和争议解决，双方应遵循诚实信用原则，协商一致。
2. 如协商不成，任何一方可向所在地人民法院提起诉讼。
八、协议生效与终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至项目完工验收合格之日止。
2. 在协议有效期内，如一方有严重违约行为，另一方有权书面通知对方终止本协议。
3. 协议的变更或解除应在双方协商一致的基础上进行，并签订书面协议。
分包质量安全承诺书
分包质量安全承诺书尊敬的甲方：感谢贵方给予我方这次分包项目的合作机会。
为了确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的顺利实现，我方郑重承诺，将严格按照国家及地方法律法规、行业标准、规范和甲方的要求，全面履行分包合同，确保工程质量安全。
现将分包项目质量安全承诺如下：一、质量承诺1. 我方将严格遵守国家及地方关于建筑工程质量的法律、法规、标准和规范，认真执行甲方的质量管理要求，确保分包工程质量满足设计文件和合同约定要求。
2. 我方将选派具有相应资质和经验的管理人员、技术人员和施工人员参与分包工程，并对分包队伍进行严格管理，确保施工过程中各项质量措施得到有效落实。
3. 我方将加强原材料、构配件和设备的采购管理，确保进场的原材料、构配件和设备符合国家及行业标准，并做好验收、检测和记录工作。
4. 我方将认真履行施工过程中的质量自检、互检和验收制度，对发现的质量问题及时进行整改，确保分包工程质量达到优良水平。
5. 我方将积极配合甲方的质量监督和检查，对甲方的意见和建议认真采纳，及时整改，确保分包工程质量满足甲方需求。
二、安全承诺1. 我方将严格遵守国家及地方关于建筑工程安全的相关法律、法规、标准和规范，认真执行甲方的安全管理要求，确保分包工程安全。
2. 我方将建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和施工人员的安全职责，确保安全生产管理制度得到有效执行。
3. 我方将加强施工现场的安全管理，严格执行安全操作规程，确保施工现场安全设施完善、安全标志清晰、安全通道畅通。
4. 我方将定期对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识，确保施工人员掌握必要的安全知识和技能。
5. 我方将认真开展安全隐患排查工作，对发现的安全隐患及时整改，确保分包工程安全无隐患。
三、进度承诺1. 我方将严格按照合同约定的工期要求，合理安排施工进度，确保分包工程按时完成。
2. 我方将加强施工现场的资源配置，确保施工人员、材料、设备等资源的充足和合理使用。
分包、分供工程质量管理协议
分包、分供工程质量管理协议
1. 质量责任划分，明确各方在工程质量管理中的责任和义务，
包括总包、分包、供应商等各方的具体责任范围和管理要求。
2. 质量管理体系，规定各方在工程建设过程中应遵循的质量管
理体系，包括质量管理文件的编制、审批和执行等流程。
3. 质量控制措施，明确各方在工程建设中应采取的质量控制措施，包括过程控制、检验检测、质量验收等环节的具体要求。
4. 质量监督检查，规定各方对工程质量进行监督检查的程序和
方法，包括监理单位的监督职责、验收标准等内容。
5. 质量风险防范，对可能影响工程质量的风险进行识别和评估，提出相应的风险防范措施，确保工程质量风险可控。
6. 质量纠纷处理，规定在工程建设过程中可能出现的质量纠纷
处理程序和方式，包括协商解决、仲裁、诉讼等途径。
7. 相关法律法规遵循，明确各方在工程建设中应遵循的相关法
律法规，确保工程建设活动的合法合规。
总的来说，分包、分供工程质量管理协议是为了明确各参与方在工程建设中的责任和义务，规范工程质量管理行为，保障工程质量和安全，最终实现工程建设项目的顺利进行和成功完工。
劳务分包质量承诺书
劳务分包质量承诺书一、承诺内容根据合同签订情况，我公司（以下简称“承包方”）承诺按照双方约定的合同实施施工，并在合同规定的时间内完成任务。
同时，承包方将严格按照国家相关规定，遵守本行业行为准则和规范，对所接劳务分包项目的质量负责，确保工程质量稳定、持续地得到提高。
二、质量管理体系承包方按照相关的标准，建立和实施了完善的质量管理体系，对所接劳务分包项目的质量进行全程监控。
同时，为确保项目质量，承包方将组建专业技术团队，参与工程设计和全过程管理，并严格遵守监理、工程设计方等相关规范和要求，确保项目质量得到提升。
三、质量控制措施1.建立项目质量管理组织，进行全程监控；2.组建技术服务团队，参与工程设计和全过程管理；3.做好施工方案论证工作，确保施工方案合理可行；4.严格执行施工规范和相关技术规范，保障施工质量；5.定期进行质量检查和评估，分析和整改项目质量问题；6.全程跟踪监督，及时处理工程质量问题；7.及时更新工程资料，确保数据真实可靠。
四、质量承诺期限本质量承诺书自承包方开始承包劳务分包项目之日起生效，有效期为该项目竣工验收之后的1年。
承包方将按照双方约定质量标准去保证工程质量。
若承包方违反质量承诺书规定，造成损失的，将替其承担相应赔偿责任。
五、承诺生效本承诺书需由承包方单位法定代表人签字并加盖单位公章后生效，并在合同签订时提交给对方单位。
自承诺书生效之日起，对承包方实施质量调查、监督、检查等工作，对于不符合质量标准的行为和结果，将依据合同和有关法律法规进行处理。
六、承诺书解释权本承诺书的解释权属于承包方。
如本承诺书中的条款与合同约定条款产生歧义时，以本承诺书为准。
同时，承包方有权在极少数情况下因不可抗力或合同变更要求提出变更质量承诺书。
若有补充合同规定则以补充合同规定为准。
七、承认与约定经过双方协商，双方同意以本承诺书作为对本合同所约定的质量承诺之补充协议，具有同等法律效力。
•承包方（盖章）：•承包方法人代表签字：•签订日期：•对方单位（盖章）：•对方单位法定代表人签字：•签订日期：。
2024年检测检验分包协议范本
2024年检测检验分包协议范本____年检测检验分包协议范本甲方：（公司名称）地址：联系电话：传真：营业执照号码：乙方：（公司名称）地址：联系电话：传真：营业执照号码：鉴于甲方拥有一定的检测检验需求，乙方具备相应的技术实力和资源，为了确保检测检验的质量和效率，甲乙双方本着平等互利的原则，通过友好协商，达成以下协议：一、协议目的本协议的目的在于确立甲方委托乙方进行检测检验的相关事宜，明确双方的权利和义务，以便双方能够顺利开展合作。
二、服务内容1. 甲方委托乙方负责进行检测检验的任务，包括但不限于产品质量检测、环境监测、食品安全检测等。
2. 乙方应当提供符合国家标准和行业要求的检测检验技术和设备，并保证检测结果的准确性和可靠性。
3. 乙方应当按照甲方的要求，制定相应的检测检验方案，并及时向甲方提供测试报告。
三、检测检验费用1. 检测检验费用以双方协商的方式确定，并在协议签订后的五个工作日内支付。
2. 如因甲方原因需变更检测检验项目或范围的，应提前书面通知乙方，并与乙方协商确定相应的费用调整。
四、检测检验周期1. 乙方应当按照协议约定的时间和进度完成甲方委托的检测检验任务。
2. 如因乙方原因导致检测检验周期延迟的，乙方应当承担相应的违约责任。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本协议及相关商业、技术、财务等信息严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或披露。
2. 甲乙双方应对取得的检测检验结果进行保密，并确保其不被非法获取、使用或披露。
六、违约责任1. 如乙方未按照约定时间完成检测检验任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权解除本协议。
2. 如甲方未按照约定时间支付检测检验费用，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并有权中止或终止本协议。
七、争议解决本协议的解释和争议解决应遵循相关的法律法规，双方应通过友好协商解决纠纷。
如协商不成，甲乙双方同意将争议提交仲裁解决。
八、其他1. 本协议自双方代表签字后生效，并具有法律效力。
总包分包质量管理协议
质量管理协议总包方：分包方：为了加强工程的质量管理，认真贯彻落实《建设工程质量管理条例》和国家相关政策、法规，确保工程质量，明确双方在工程质量方面的责任、义务和权利，结合工程的实际情况与要求，经协商，双方签订本质量管理协议，以明确双方质量管理责任并共同遵守。
第一条：质量目标：本工程质量管理目标：确保“鲁班奖”争创‘詹天佑奖’确保符合中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准。
第二条：双方共同遵守国家《建筑法》等一系列有关质量管理的法律法规和国家现行施工规范、标准和相关法规。
第三条：双方共同遵守中建三局第一建设公司各项质量管理规章制度，贯彻执行总包公司质量、环境与职业健康安全管理体系手册和程序文件（2011年）。
第四条: 管理协议各细则规定如下：1、总包方与分包方应严格遵循国家的有关法律法规，遵循双方所签协议中的质量奖罚制度。
2、分包严格服从总包制定的质量创优目标管理，向总包方报送专项分包工程质量创优策划，明确职责分工和管理程序，并报总包质量部认可后组织实施。
3、分包进场后，严格遵循总包制定的质量管理制度，保证将总包的质量制度、奖罚制度在分包项目人员中宣贯执行，并建立质量管理体系，缴纳足额质量保证金。
4、分包按照样板引路的要求开展项目质量创优工作。
入场之后，在总包指定的区域建立样板间。
分包不按期完成样板间，不能开展大面积施工。
5、分包保证，进场后确保内部管理职责明确；与总包对应的岗位有人沟通协调。
保证执行总包在现场的指令；保证按照总包要求及时申报各种资料和报表。
施工质量管理人员没有按照合同要求到场的，每人次罚款5000-50000元。
6、分包承诺，在投标、施工、交工保修整个责任期限内，均同意履行《总承包管理协议书》的条款。
7、分包在后期创优阶段应大力配合总包整改。
若因分包施工过程质量、安全事故或创优申报阶段的不配合整改导致未能完成创优工作的，分包按照合同要求承担双倍赔偿责任。
8、分包质检员每天巡视项目，发现质量问题及时整改。
工程施工分包协定书
工程施工分包协定书1. 总则1.1 协议背景（甲方名称）在此与（乙方名称）达成工程施工分包协定，双方同意按照本协议的约定，由乙方负责施工项目的具体实施，甲方则负责对乙方的工程进度、质量、安全等方面进行监督和管理。
1.2 协议目的本协议的目的是为了确保工程施工的顺利进行，明确甲乙双方的权利和义务，共同实现工程质量、进度和安全的目标。
2. 定义与解释2.1 甲方指具有工程发包资格的企事业单位、个体工商户或其他组织，负责对工程项目的资金投入、组织协调、验收交付等工作。
2.2 乙方指具有工程施工资质的企业或个人，负责按照甲方的要求，完成工程施工任务。
2.3 工程指本协议约定的施工项目，包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工作。
3. 工程范围与内容3.1 乙方应按照甲方的要求，完成包括但不限于以下工程内容：（此处列出具体工程内容，如土建、安装、装修等）3.2 乙方应按照合同约定的时间和质量要求，完成工程项目的施工。
4. 工程进度与质量4.1 乙方应按照甲乙双方确认的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。
4.2 乙方应确保工程质量，符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
4.3 乙方应接受甲方对工程进度、质量、安全等方面的监督和管理。
5. 安全生产5.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保工程施工过程中的安全。
5.2 乙方应承担由于自身原因导致的安全生产事故的责任。
6. 费用与支付6.1 乙方应按照本协议约定的价格，完成工程施工。
6.2 甲方应按照乙方的实际完成工程量，按时支付相应的工程款项。
7. 违约责任7.1 乙方未按照约定完成工程，应承担相应的违约责任。
7.2 甲方未按照约定支付工程款项，应承担相应的违约责任。
8. 争议解决双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
9. 其他约定（此处可列出其他甲乙双方约定的内容，如保密条款、知识产权保护等）10. 合同的生效、变更与解除本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
分包质量管理协议书发包方：承包方：甲方将工程委托乙方施工，根据业主确定下的质量标准，确保工程阶段验收、竣工验收一次性通过，达到公司制定的质量目标要求，甲乙双方共同协商，双方在签订工程承包合同的同时签订本协议。
1、目的1.1加强在建项目的质量管理力度，提高建筑工程质量；1.2规范、明确项目质量管理行为，提升项目质量管理水平。
2、工程质量目标2.1工程质量验收等级评定按现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定执行，分部分项工程一次验收合格率为100%；2.2市优质工程省优质工程“杯”；中建总公司优质工程“中建杯”；并争创国家优质工程奖；省级QC成果奖。
3、分包单位质量体系和人员配备要求4、3.1分包单位质量体系3.1.1分包单位必须制定质量实施计划、分项工程质量控制措施、实测实量计划等。
3.1.2总包单位对分包单位进场人员必须进行质量技术交底工作，进行质量培训，建立人员质量档案，分包单位紧后必须对进场工人与管理人员进行质量技术交底与培训，对不合格人员视情况，进入下期培训或直接辞退。
3.1.3分包必须全面配合总包质量检查工作、实测实量工作等，对质量问题无条件配合整改。
未达到约定的合格率标准，总包有权更换分包。
3.1.4如分包人员（管理人员和工人）不称职，总包有权随时调换或清退，分包必须无条件配合，若分包单位更换管理人员必须经总包单位同意。
3.1.5所有检验批、分项工程，分包必须自检合格后，才能通知总包验收，必须提供合格品给总包，未进行自检或经总包检查不合格每次罚款1000元。
3.2人员配备要求、数量3.2.1分包单位专职工程质量管理人员应具备质检员上岗证。
3.2.2分包单位必须配置足够的质检员，要求：分包单位配备的专职质检员数量不得少于总包单位质检员人数的两倍，分包质检员必须具备必要的工作技能和工作经验，熟悉质检流程，责任心很强。
3.2.3分包必须参加总包定期组织的质量分析会，并认真对待，对存在的问题及时纠正整改，参加人员包括分包负责人、技术负责人、质量主管和质检员。
4、分包工程质量管理行为4.1主体结构工程质量控制4.1.1主体结构施工前4.1.1.1由项目部对分包进行质量、技术交底，根据合同，明确主体结构质量要求，主体结构质量分层合格率达到级，总体合格率达到级，同户型同尺寸。
各项实测质量指标符合《中建一局一公司实体检测操作细则》的要求。
4.1.1.2总包编制模板工程、钢筋工程、混凝土工程施工方案，经监理、甲方审核批准。
4.1.1.3分包单位根据施工方案，脚手架、墙柱支模、梁板支模、柱头钢筋工程等做施工样板，总包组织监理、分包、业主等进行样板验收。
填写样板验收记录。
4.1.1.4总包单位组织分包单位进行图纸会审，核对结构图、建筑图、水电图、精装修图，重点关注不同专业图纸的统一性、防渗漏节点、细部构造、砌筑构造与主体结构同时施工等问题。
4.1.2主体结构施工过程中4.1.2.1分包配合总包进行定位点、标高控制点的测设，分包进行墙柱定位线与控制线、外墙垂直度控制线、标高控制线放线工作并检查，总包进行复查，保证控制线精确度符合要求。
4.1.2.2分包进行墙柱、梁板模板工程检查验收，检查墙柱上下口控制线、平台模支撑体系、墙柱支撑体系，根据标高控制线，测量平台模平整度；根据墙柱上下口控制线，测量墙柱模板垂直度以及空间方正度。
对墙柱、梁板模板的平整度进行逐处测量。
对模板体系做到实测实量，对加固合理性和可靠度进行检查，对墙柱和梁板拼接进行检查，对梁柱和墙内空尺寸和方正度进行检查，合格后才报总包验收。
4.1.2.3分包进行墙柱、梁板钢筋工程隐蔽验收，楼板厚度采用预制混凝土块控制，梁板钢筋间距、长度、方位逐点测量，墙柱梁板钢筋绑扎要采取定位措施，确保钢筋位置准确，尤其是现浇板钢筋，不得随意切割钢筋，钢筋连接质量合格，需要预留的钢筋等按要求预留到位，合格后才报总包验收，并做好成品保护。
4.1.2.4浇筑混凝土过程中，总包督促分包实时测量顶板平整度、墙柱垂直度和平整度以及门窗洞口尺寸、位置，检查调整支模体系，检查楼板厚度，检查混凝土楼板面平整度和标高，并派足够人手及时调整回顶加固。
4.1.2.5浇注混凝土时，严禁往混凝土中加水。
要充分振捣，不得有烂根现象，并不得污染钢筋等。
4.1.2.6混凝土浇筑完成后及时养护，养护要安排专人进行。
楼面达到初凝强度（1.2MPa），经总包同意后方可上材料、进行作业，但材料不可上太多，不可过度集中堆放，并逐层检查形成质量记录。
4.1.2.7对混凝土实体不得随意打凿，不可私自拆除模板体系，不得早拆模板，拆模需经项目总工签字拆模申请单方可进行。
4.1.3主体结构拆模后4.1.3.1对主体结构，分包严格执行实测实量方案，按时提交实测结果，不能提供实测结果的部位在当月完成工程量计量时不予考虑。
4.1.3.2根据实测实量结果，总包、分包一起分析质量目标实现情况，对未实现的质量目标进行分析，制定改进计划和措施，落实到后续楼层施工中。
4.1.3.3拆模后出现的质量缺陷，必须由总包出具处理方案后，分包方可安排专业员进行修补，严禁私自处理。
4.1.3.4拆模后预留的对拉螺栓孔等空洞，分包应按总包的方案在外脚手架拆除之前进行处理验收合格，否则不得进行下道工序施工。
4.1.3.5对于已经浇注成型的楼梯踏步和砼墙体阳角等易碰部位，应用木板做好成品保护。
4.2砌筑工程质量控制4.2.1砌筑工程大面积施工前4.2.1.1总包对分包进行质量、技术交底，制定质量目标、落实质量要求。
（1）砌筑工程质量分层合格率达到级，总体合格率达到级，同户型同尺寸。
各项实测质量指标符合《中建一局一公司实体检测操作细则》的要求。
（2）分包对砌筑材料、预制构件集中加工，砌筑砂浆进行预搅拌。
4.2.1.2总包进编制砌筑工程施工方案，报监理、甲方审核、审批。
4.2.1.3根据施工方案，分包做砌筑施工样板（包括水电样板）、户型样板，重点关注砌筑灰缝、构造作法、二次构件、防渗漏节点，总包组织监理、分包、业主等进行样板验收。
填写样板验收记录。
4.2.1.4分包进行墙体实体线、控制线和皮数杆线的放线工作，并检查，合格后通知总包验收。
4.2.1.5主体未预留钢筋的部位，分包进行植筋工作（满足当地要求），并检查合格后报验。
4.2.2砌筑施工过程中4.2.2.1总包进行砌筑放线、控制线、皮数杆放线检查，核对砌筑放线图和皮数杆图。
4.2.2.2总包对植筋、反坎、构造柱逐层检查验收（前提是分包必须自检合格）。
构造柱、过梁、连梁、压顶以及拉结筋等设置严格按设计图纸及施工规范规定施工。
4.2.2.3总包对进场砌体材料进行检查，对砂浆配比、正在使用中的砂浆保水性和时效进行检查，不合格的不得使用。
4.2.2.4总包对各班组砌筑情况严格按样板检查验收，要求班组配备必要的测量工具，及时自检灰缝质量、垂直度和平整度、洞口尺寸、窗台卧梁、门洞过梁、斜顶砖、三角预制块、空调洞预制块、配电箱、消防箱、预留洞等。
4.2.2.5总包督促分包对完成的墙体及时实测，总包督促分包100%实测，控制线上墙，检查数据、砌筑人和检查人上墙，确定各层砌筑实测时间、出数据时间。
4.2.2.6斜顶砖完成后，才能进入水电安装阶段，总包检查机械开槽、管线走向渗漏风险、管线固定、挂网、管线密集处浇筑混凝土情况，管线开槽必须先弹线，必须用机械开槽。
4.2.3分楼层砌筑完成后3.2.3.1总包督促分包单位逐层按照评估要求进行实测实量，建立砌筑分户实测实量档案。
4.2.3.2根据实测实量结果，总包、分包一起分析质量目标实现情况，对未实现的质量目标进行分析，制定改进计划和措施，落实到后续楼层施工中。
4.3抹灰工程质量控制4.3.1抹灰工程施工前4.3.1.1总包对分包进行质量、技术交底，制定质量目标、落实质量要求。
抹灰质量分层合格率达到级，总体合格率达到级，同户型同尺寸。
各项实测质量指标符合《中建一局一公司实体检测操作细则》的要求。
4.3.1.2总包编制内外墙抹灰施工方案，报监理、甲方审核、审批。
4.3.1.3分包根据施工方案，做抹灰施工工序样板（包括开槽、插座等）、户型样板（包括铝合金门窗），项目部组织分包进行样板验收，填写样板验收记录。
4.3.2抹灰施工过程中提是分包须自检合格）。
4.3.2.2分包单位对总包方提供的材料质量进行确认，总包检查砂浆搅拌配比、原材料，沙子须级配过筛。
4.3.2.3总包、分包对班组抹灰进行实时检查，分层抹灰、压实、收面等。
4.3.2.4总包督促分包抹灰时，采取地面铺彩条布等措施收集落地砂浆，落地砂浆实时清理分包质量管理协议书分包质量管理协议书。
4.3.2.5总包督促分包在砂浆初凝前检查垂直度、平整度、阴阳角，数据上墙，施工工人和检查人名字和日期上墙，不合格点实时整改。
4.3.2.6总包督促分包及时进行抹灰洒水养护不少于3天（视天气情况适当延期）。
4.3.3分楼层抹灰完成后4.3.3.1总包督促分包单位逐层按照质量验收标准要求进行实测实量，建立抹灰分户实测实量。
4.3.3.2根据实测实量结果，总包、分包一起分析质量目标实现情况，对未实现的质量目标进行分析，制定改进计划和措施，落实到后续楼层施工中。
4.3.3.3抹灰完成后15天后，进行空鼓开裂检查、整改。
检查出的质量问题由总包编制处理方案，分包按方案要求进行处理。
4.3.3.4阳角进行成品保护，注意避免碰撞。
4.4地坪、找平层、楼梯踏步工程质量控制4.4.1地坪、找平层、楼梯踏步施工前4.4.1.1总包对分包进行质量、技术交底，根据精装修要求确定地坪施工范围，制定质量目标、落实质量要求，质量分层合格率达到级，总体合格率达到级，同户型同尺寸。
各项实测质量指标符合《中建一局一公司实体检测操作细则》的要求。
地坪工程检测合格率定级标准注：基本价为签订合同价。
4.4.1.2总包编制地坪施工方案，落实质量控制措施。
4.4.1.3根据施工方案，分包做地坪、地暖保护层、楼梯踏步施工样板，总包组织监理、甲方、分包进行样板验收。
填写样板验收记录。
4.4.2地坪、找平层、楼梯踏步施工过程中提是分包须自检合格）。
4.4.2.2总包督促分包在砂浆初凝前检查平整度、标高，不合格点实时整改。
4.4.2.3总包督促分包及时进行浇水养护。
4.4.2.4施工过程中，做好成品保护工作。
4.4.3分层地坪、找平层、楼梯踏步完成后4.4.3.1养护完成后，总包及时完成控制线并上墙，逐层按照公司评估要求进行实测实量。
4.4.3.2地坪完成后15天后，进行空鼓开裂检查、整改。
检查出的质量问题由总包编制处理方案，分包按方案要求进行处理。
4.4.3.3做好成品保护工作，设置围挡与警示标志。
5、附则5.1以上未尽事宜，参照国家与地方验收规范和标准，参照中建系统标准，参照批准的本工程施工组织设计和施工方案以及质量策划书、各种质量方面的制度等。