采购合同模板(合同范本)

采购合同的范本(必备16篇)

采购合同的范本（必备16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同的范本（必备16篇）合同是一种契约,在现代社会中,合同的重要性日益凸现,合同是一种调节法律关系的工具,合同的订立是一种减少纠纷、预防纠纷的有效手段。

标准版采购合同范本8篇

标准版采购合同范本8篇第1篇示例：标准版采购合同范本合同编号：__________甲方（采购方）：__________（以下简称甲方）联系地址：__________统一社会信用代码：__________鉴于，为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方销售以下商品达成如下协议：一、商品名称、规格、数量、单价及总价：1. 商品名称：__________2. 商品规格：__________3. 商品数量：__________4. 商品单价：__________元/件5. 商品总价：__________元二、付款及交付方式：1. 付款方式：甲方应在收到货物后的__________内将货款支付至乙方指定账户。

2. 交付方式：乙方应按照约定时间和地点将商品交付至甲方指定地点。

三、质量标准及检验：1. 乙方保证所销售的商品符合国家相关的质量标准和规定。

2. 乙方应在商品交付前提供商品的检验报告，并允许甲方对商品进行检验。

3. 如商品不符合质量标准，甲方有权拒绝接收货物，并要求乙方重新提供符合标准的商品。

四、违约责任：1. 若甲方未按约定时间付款，应支付延迟付款的违约金，违约金按应付款金额的__________计算。

2. 若乙方未按约定时间交付商品，应支付延迟交付的违约金，违约金按延迟交付天数计算。

五、争议解决：1. 本合同如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

六、其他：1. 本合同自双方盖章之日起生效，至乙方交付商品并甲方付清货款之日终止。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________日期：__________ 日期：__________以上为标准版采购合同范本，仅供参考。

采购合同书样本(通用18篇)

采购合同书样本（通用18篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同书样本（通用18篇）在现代社会中,合同的约束力是不容忽视的,合同的签订能使各方的利益达到均衡。

采购合同书样本7篇

采购合同书样本7篇篇1甲方（采购方）：___________________公司名称：___________________注册地址：___________________法定代表人：___________________乙方（供应商）：___________________公司名称：___________________注册地址：___________________法定代表人：___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方向乙方采购__________（商品或服务）事宜达成如下协议：一、合同标的1. 采购商品名称及规格型号：___________________。

2. 采购数量及计量单位：___________________。

3. 采购价格及付款方式：___________________。

4. 采购周期及交货期限：___________________。

二、商品质量标准与检验1. 乙方所提供的商品应符合国家相关质量标准，并持有相应的质量合格证明文件。

2. 甲方有权对乙方提供的商品进行检验，乙方应配合提供相关证明文件。

3. 如甲方发现商品存在质量问题，有权要求乙方退货或换货。

三、包装、运输及交货方式1. 乙方应按照甲方的要求，妥善包装商品，确保商品在运输过程中不受损坏。

2. 运输方式及费用承担：___________________。

3. 交货地点及收货人：___________________。

4. 乙方承担交货前的风险及费用，甲方承担交货后的风险及费用。

四、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。

未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

2. 保密信息的披露仅限于本合同目的的实现，未经对方书面同意，不得用于其他用途。

五、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。

采购合同范本(实用15篇)

采购合同范本（实用15篇）采购合同范本1供方（甲方）：需方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》及国家、北京市颁布的有关合同签订的法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供、需双方经过友好协商，订立本合同。

一、订购产品内容：见附件1二、产品质量要求1、由供方提供样品，需方确定(按照本工程设计、施工的技术要求)。

2、质量标准和技术要求：达到现行国家验评标准合格等级。

三、合同价款与支付1、合同金额：￥：2、合同价含□原材料、□辅材料、□加工费、□安装费、□包装运输费□其他费3、付款方式：合同签订后，需方按合同价支付30%工程预付款，全部货物到现场，验收合格后支付合同价95%，余1、交货时间：2、交货地点：3、验收方法：货到工地后有现场负责人按合同约定验收合格后方可施工，供方如发生产品颜色、品种、规格、质量标准等不符合本合同规定时，需方有权拒绝收货，已施工产品视同合格产品。

(需方须在20个工作日内验收，如不验收视同验收合格)五、成套设备的安装与调试：。

六、本合同解除的'条件：货供齐、款结清、质保结束。

七、供方违约责任：协商解决。

需方违约责任：八、合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按种方式解决；(只能选择一种) (一)提交仲裁委员会；(二)依法向人民法院起诉。

九、本合同自起生效。

十、其他约定事项：。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日采购合同范本2供方：公司(以下简称甲方)法定代表人：住所：邮编：联系电话：开户银行：帐号：委托代理人：身份证号：住所：邮编：联系电话：法定代表人：需方：机电设备有限公司(以下简称乙方)法定代表人：住所：邮编：联系电话：开户银行：帐号：委托代理人：身份证号：住所：邮编：联系电话：鉴于甲方是在合法注册的，生产和经营的有限职责公司；销售产品；鉴于乙方是在市合法注册的，生产和经营的有限职责公司，需要购买材料；依据《中华人民共和国合同法》及中华人民共和国其他相关的法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同.甲、乙双方经充分协商，达成如下协议，以资遵守.一、甲方向乙方供应以下产品：品名规格型号单位数量单价金额备注总价款：二、产品质量：上述产品应贴合标准.三、订货：乙方应于距所要求的最早交付日日前向甲方订货.甲方收到乙方订货单，应当以传真等书面形式向甲方确认.四、运输与包装：由甲方负责运输和包装，费用由甲方负担.五、交货的时光和地点：甲方交货期限为年月日至年月日。

采购合同范本(经典14篇)

采购合同范本（经典14篇）采购合同范本篇1 合同编号：_____________签约地点：_____________甲方（采购方）：单位名称：法定代表：电话：乙方（供货方）：单位名称：法定代表：电话：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确合同双方的权利义务，经过双方友好协商，现达成以下条款：一、名称、型号、数量、价格：1、产品名称：____________________________________。

2、型号：___________________________________。

3、计量单位：____________________________________。

4、数量：___________________________________。

5、单价：____________________________________。

6、价格总计：____________________________________。

即：________________________人民币；大写：___________________________。

二、付款时间与方式：1、甲方于收到____________产品____________日内全额支票支付乙方合同全部货款。

2、乙方于货款入账____________日内提供甲方全额增值税发票。

三、交货方式、交货日期及交货地点：1、交货日期：合同生效后____________日内乙方交付甲方____________产品。

乙方收到甲方货款后，交付甲方____________产品。

2、交货地点：甲方指定地点。

四、质量标准：1、乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。

2、在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题，乙方需要在____________个工作日内给予相应处理，____________个工作日内给予处理。

特殊情况需要乙方提供备机给甲方。

五、违约责任：1、除不可抗拒事件，任何一方不得违反本合同条款。

合同采购合同范本(必备13篇)

合同采购合同范本（必备13篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!合同采购合同范本（必备13篇）合同种类繁多,合同已成为企业发展的重要组成部分。

采购合同范本(买卖合同范本)5篇

采购合同范本（买卖合同范本）5篇篇1甲方（采购方）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________乙方（供应方）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购事宜达成如下协议：一、合同标的1. 采购商品名称：____________________2. 型号/规格：____________________3. 数量：____________________4. 质量标准：按照国家标准/行业标准/企业标准执行，具体为：____________________5. 包装要求：____________________6. 交货期限：____________________7. 交货地点：____________________二、价格与支付方式1. 采购商品的总价格为：人民币________元（大写：____________________元整）。

2. 支付方式：____________________3. 支付期限：____________________4. 发票及税收：发票类型为____________________，税收按照相关法律法规执行。

三、商品质量与检验1. 乙方应保证所供应的商品符合合同约定的质量标准。

2. 甲方有权对乙方供应的商品进行检验，并保留因质量问题拒收或要求退货的权利。

3. 检验标准、方法、地点及期限：____________________四、运输与交付1. 运输方式：____________________2. 运输费用：____________________3. 交付方式：乙方送货/甲方自提4. 交付地点：____________________五、保密条款1. 双方应对本合同内容及在执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

采购合同范本范本(精选13篇)

采购合同范本范本（精选13篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同范本范本（精选13篇）采购合同是供方和分供方通过谈判和协商达成的关于供求关系的合法文书,本文就是为您整理的,希望您能喜欢!以下是本店铺为大家收集整理的采购合同范本范本，欢迎阅读并下载。

采购合同书样本新5篇

采购合同书样本新5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（采购方）：___________________乙方（供应方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方向乙方采购事宜达成如下协议：一、合同标的1. 乙方应按照本合同规定的条款，向甲方提供所需的物品。

具体采购物品的名称、规格型号、数量、单价及总金额等详见附件《采购清单》。

二、交货时间与地点1. 乙方应在合同生效后XX个工作日内，按照甲方的要求将所需物品送达指定地点。

2. 交货地点：___________________。

三、质量与检验1. 乙方应保证所提供的物品符合合同规定的质量要求，且必须为全新、未使用过的正品。

2. 甲方有权对乙方提供的物品进行质量检验，如发现有质量问题，甲方有权拒绝接受并要求乙方进行更换。

四、付款与结算方式1. 甲方在收到物品并确认质量无误后，应按照合同约定支付货款。

2. 结算方式：___________________。

五、违约责任1. 若乙方未能在约定时间内交付物品，则视为违约，甲方有权要求乙方支付违约金。

2. 若甲方未按照合同约定支付货款，则视为违约，乙方有权要求甲方支付违约金。

六、保密条款1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向任何第三方泄露。

七、争议解决1. 如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4. 附件《采购清单》为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：___________________ 乙方（盖章）：___________________法定代表人（签字）：_______________ 法定代表人（签字）：_______________日期：_______年______月______日日期：_______年______月______日附件：采购清单采购清单序号商品名称规格型号数量单价（元）总价（元）备注篇2合同编号：XXXXXXXXXXXX甲方（采购方）：XXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX乙方（供应商）：XXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX鉴于甲方需要采购相关物品，乙方具备提供所需物品的能力和条件，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，就本次采购事宜达成如下协议：一、合同标的1. 采购物品名称、规格型号、数量及价格（详见附件）。

采购合同范本格式(4篇)

采购合同范本格式1.1甲方(采购方)甲方名称：通信地址：联系人：电话、传真：E-Mail：1.2乙方(供应商)乙方名称：通信地址：联系人：电话、传真：E-Mail：1.3合同目的提示：说明甲方向乙方采购何种物品，经双方协商后确定本采购合同。

2.术语、关键词解释物品：系指供应商按合同要求，需向采购方提供的一切软件、硬件及相关的技术资料。

服务：系指根据合同，供应商承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训等。

3.采购物品说明3.1采购物品及说明3.2技术指标和质量要求4.合同价格和支付方式4.1本合同总价格为(人民币大写)：4.2预付款。

甲方于本合同签署之日起，在____日内，将合同总成交价的20%，即人民币(元)，作为预付款支付给乙方。

乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。

如甲方不按上述规定准时支付预付款，则交货期作相应的顺延。

4.3发货款。

乙方按合同规定在发货时，将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质量证书，以可靠方式寄递给甲方。

甲方收到以上单据的次日起____日内，将合同总成交价的40%，即人民币(元)，作为发货款支付给乙方。

乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。

4.4验收款。

在采购物品通过甲方的验收之后，甲方在____日内，将合同总成交价的40%，即人民币(元)，作为验收款支付给乙方。

乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。

4.5甲方和乙方应以书面方式相互通知各方的开户银行、帐户名称、帐号。

开户银行、帐户名称、帐号如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前二十天内以书面方式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算者应负逾期付款的责任。

5.交货与交货方式5.1乙方于本合同签署之日起，在____日内，将甲方采购的物品全部送达指定地点。

交货地点：5.2乙方应在交货前____日内，以电话或传真向甲方提供交货计划(内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排)。

通用的采购合同范本(通用5篇)

通用的采购合同范本（通用5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!通用的采购合同范本（通用5篇）通用的采购合同范本第1篇供货单位(甲方)：住址：联系人：电话：传真：借用单位(乙方)：住址：联系人：传真：二、双方义务和权利：1、甲方对乙方承担如下义务：①、按甲方的产品提供产品使用说明书及其相应调试软件和技术支持。

采购合同范本模板(必备10篇)

采购合同范本模板（必备10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同范本模板（必备10篇）采购合同范本模板第1篇甲方(购货方)：___________乙方(供货方)：___________甲乙双方本着公平、自愿、互利、诚实信用的原则，根据法律规定，经过友好协商，达成以下合同条款，以资双方共同遵守：第一条产品名称：规格：质量(技术指标)：单价：总价：第二条产品包装规格及费用_________ ;第三条验收方法___________ ;第四条货款及费用等付款及结算办法___________;第五条交货规定：1.交货方式：_________ ;2.交货地点：_________ ;3.交货日期：_________ ;4.运输费：__________ ;第六条经济责任：1.乙方应负的经济责任(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价，不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。