建设工程施工合同(2017版本)
2017建设工程施工合同(4篇)_合同范本
2017建设工程施工合同(4篇)(招标人):_____________________________鉴于_________________ (以下简称投标人)参加_________________ 项目投标,应投标人申请,根据招标文件,我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保:一、保证的范围及保证金额我方在投标人发生以下情形时承担保证责任:1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即______年______月______日后至______年______月______日内未经贵方许可撤回投标文件;2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程》;3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。
我方保证的金额为人民币____________元(大写:__________________)。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为:连带责任保证。
我方的保证期间为:自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后______日,即至______年______月______日止。
投标有效期延长的,经我方书面同意后,本保函的保证期间做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任:(1 )代投标人向贵方支付投标保证金为人民币__________________元。
(2 )如果贵方选择重新招标,我方向贵方支付重新招标的费用,但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额,即不超过人民币____________元。
四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知。
索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
2017建设工程施工合同范本_2017建设工程施工合同书
2017建设工程施工合同范本_2017建设工程施工合同书随着建筑行业的蓬勃发展,实践中存在着大量的建设工程施工合同纠纷,签订2017建设工程施工合同需要注意什么呢?以下是店铺为大家整理的2017建设工程施工合同范文,欢迎参考阅读。
2017建设工程施工合同范文1发包人(全称): (以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写) 元(人民币) 元六、组成合同的文件1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定天后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日2017建设工程施工合同范文2发包人(甲方):承包人(乙方):合同编号: 合同签订日期: 合同签订地点: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-
(GF—2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成.(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务.(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1。
专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3。
2017版建设工程施工合同范本
2017版建设工程施工合同范本
一、甲方:(出租方)
地址:
联系人:
电话:
乙方:(承租方)
地址:
联系人:
电话:
鉴于甲方同意出租建设工程相关设备和设施,乙方同意承租并遵守以下约定,双方达成如下合同:
1. 租赁设备和设施:
甲方同意将以下设备和设施出租给乙方使用:
(1)设备/设施名称:
规格型号:
数量:
使用状况评估:
(2)设备/设施名称:
规格型号:
数量:
使用状况评估:
2. 租赁期限:
本合同自双方签署之日起生效,至年月日终止。
3. 租金及付款方式:
乙方同意每月支付租金元,于每月的日
前支付至指定账户。
逾期支付的,甲方有权要求乙方支付逾期违约金。
4. 设备维护和保养:
乙方在使用过程中,应当按照相关规定对设备和设施进行合理保养
和维护,确保设备的正常使用。
5. 设备保险:
乙方应当购买相应的设备保险,确保设备在使用过程中出现故障或
损坏时能得到及时补偿和赔偿。
6. 设备归还:
租赁期满时,乙方应当将设备和设施按照原样归还给甲方,如有损
坏或遗失,乙方应当按照相应的赔偿标准进行赔偿。
7. 违约责任:
任何一方未履行本合同约定的,应当依法承担违约责任,赔偿对方因违约造成的损失。
8. 其他约定:
(1)本合同内容不得擅自修改,须经双方协商一致后方可变更。
(2)本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
签字:签字:
日期:日期:
以上为本合同正文,甲乙双方遵守并履行。
建设工程施工合同(2017版本)
建设工程施工合同(2017版本)合同背景本合同适用于建设工程施工过程中,业主与承包商之间签订的合同。
此合同为2017版本,用于规范施工合同的内容、流程和条文。
合同条文第一章:总则第一条:合同双方本合同由业主和承包商签订,业主为委托建设工程的单位,承包商为承接建设工程的单位。
第二条:合同价款及支付方式合同价款为 ______________ 元,业主应于 ________________ 年 ____________ 月____________ 日前支付总合同价款的 ____________ %,余下的 ____________ %在工程竣工验收合格后 ____________ 日内支付。
第三条:工程范围及建设标准本合同涉及的工程范围和建设标准详见附件,附件与本合同具有同等法律效力。
第二章:工程施工第四条:施工过程承包商负责按照本合同所确定的施工图纸、设计文件及相关标准进行施工,保证工程质量,保护施工安全,保障环境卫生。
第五条:变更和调整如需变更或调整工程范围和建设标准,应经业主同意后进行。
变更或调整后所引起的费用及计价办法、工期、质量标准等问题,按照合同约定进行调整。
第六条:施工工期工程完成时间为 ____________ 年 ____________ 月 ____________ 日(或自开始施工日起___________日内)。
第三章:施工保证第七条:质量保证承包商承诺施工过程中的所有行为均符合法律法规的相关要求,并保证工程质量符合建设标准及设计要求。
第八条:事故保障在施工过程中,如发生意外事故,承包商应及时报告业主,并及时采取必要的救护措施,以减少损失。
第四章:合同变更第九条:合同变更如需对本合同作出变更,可通过书面形式进行通知和协商,经业主和承包商协商一致后,签订书面变更协议。
变更协议具有合同效力。
第五章:合同违约及责任第十条:违约责任任何一方违反本合同约定,给对方造成经济损失的,按实际损失承担相应的违约责任。
2017版建设工程施工合同
2017版建设工程施工合同甲方(发包方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(承包方):法定代表人:地址:联系方式:鉴于甲方拟建设[工程名称]工程,乙方具备相应的施工资质和能力,双方经友好协商,达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容]4. 工程规模:[工程规模描述]二、工程承包范围承包范围:[详细说明承包的工作范围]三、合同工期1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 工期总日历天数:[总天数]四、质量标准工程质量标准:[具体质量标准,如合格、优良等]五、合同价款1. 合同总价为:[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)2. 计价方式:[说明采用的计价方式,如固定总价、固定单价等]六、付款方式1. 预付款:[预付款金额及支付时间]2. 进度款:[按工程进度支付的款项及支付条件]3. 竣工结算款:[竣工结算后的支付方式和时间]七、双方的权利和义务(一)甲方权利和义务1. 提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
2. 按时支付工程款项。
3. 对工程进度、质量进行监督检查。
(二)乙方权利和义务1. 按照合同要求和相关标准进行施工,确保工程质量和工期。
2. 遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作。
3. 及时向甲方报告工程进展情况。
八、工程变更1. 工程变更的程序和要求。
2. 变更价款的确定方式。
九、竣工验收1. 竣工验收的条件和程序。
2. 竣工资料的提交要求。
十、违约责任1. 双方未履行合同义务应承担的违约责任。
2. 因质量问题、工期延误等的赔偿责任。
十一、争议解决1. 本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向[约定的仲裁机构或法院]提起诉讼。
十二、其他条款1. 保险条款2. 质保条款3. 不可抗力条款4. 合同生效及终止条件本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(盖章)之日起生效。
建设工程施工合同(2017版本)
建设工程施工合同(2017版本)建设工程施工合同(2017版本)1. 引言建设工程施工合同是指建设工程的业主与施工单位订立的合同,用以规范双方在工程施工过程中的权利义务关系,保障工程顺利进行。
本文档是建设工程施工合同的模板,适用于2017年版本。
2. 合同订立2.1 合同主体本合同的业主方为__________(以下简称“业主”),住所地为__________;施工方为__________(以下简称“施工单位”),住所地为__________。
2.2 合同工程本合同项下的建设工程为__________,位于__________(以下简称“工程地点”)。
2.3 合同价款本合同的工程价款为人民币__________元整(¥__________),包含了工程全过程中的费用。
2.4 合同期限本合同的工期为__________个自然日,自合同生效之日起计算。
2.5 合同生效本合同自双方代表签字或盖章之日起生效。
3. 合同履行3.1 施工条件施工单位应确保具备履行本合同的各项技术、经济、管理和组织条件,并应提供相应的证明文件。
3.2 施工方式施工单位应按照规划、设计文件和合同要求进行工程施工,采取合适的施工方式,并保证工程质量。
3.3 变更和索赔如需对合同工程进行变更,必须经过双方协商一致,并签订书面变更协议。
如因遇到合同工程无法预见的情况,影响施工进度或增加施工费用时,施工单位有权向业主提出索赔要求。
3.4 工程质量施工单位应按照国家相关标准和合同要求进行工程质量保证。
如在工程质量验收中发现不符合规定的情况,施工单位应在规定时间内进行整改。
3.5 安全生产施工单位应按照相关法律法规和安全管理规定,保障施工现场的安全生产。
如发生安全事故,将承担相应的责任和损失。
4. 合同支付4.1 工程款项业主应按照合同约定的进度和验收标准及时支付工程款项。
4.2 工程结算工程竣工验收后,双方应进行工程结算。
如有争议,应按照相关法律程序解决。
建设工程合同示范2017
建设工程施工合同示范文本(2017年版)甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜,经充分协商,达成一致,订立本合同,共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程内容:____________________第二条甲方权利和义务2.1 甲方应按照合同约定提供施工场地,确保乙方施工顺利进行。
2.2 甲方应按照合同约定支付工程进度款和结算款。
2.3 甲方应协助乙方办理相关施工手续,包括但不限于规划、消防、环保等。
2.4 甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。
2.5 甲方应按照合同约定对乙方施工过程进行监督,确保工程质量、安全、进度等满足要求。
第三条乙方权利和义务3.1 乙方应具备相应的施工资质,严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工。
3.2 乙方应按照合同约定完成施工任务,确保工程质量、安全、进度等满足要求。
3.3 乙方应承担施工过程中的安全事故责任,并按照甲方要求进行整改。
3.4 乙方应按照合同约定提供施工资料,包括但不限于设计文件、施工方案等。
3.5 乙方应遵守施工现场的规章制度,保护环境,确保施工场地整洁。
第四条合同价格4.1 合同总价:人民币(大写):__________________元整(小写):__________________元。
4.2 合同价款支付方式:(1)甲方在合同签订后七个工作日内,向乙方支付合同总价款的30%。
(2)工程进度达到50%时,甲方支付合同总价款的30%。
(3)工程进度达到100%时,甲方支付合同总价款的30%。
(4)乙方在收到甲方支付的工程进度款后,按照合同约定向甲方开具等额的发票。
施工合同范本2017(通用6篇)
施工合同范本2017(通用6篇)合同(hé tong或hé tóng)是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立的,它是市场经济条件下规范财产流转系的协议,各国的合同法规范的都是债权合同,而广义的合同还应关系的基本依据。
以下是整理的施工合同范本2017(通用6篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
第1篇: 施工合同范本2017甲方:姓名:乙方:姓名:甲方将位于杨家大地的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:一、此次建房的施工承包方式为乙方包工,甲方包料,农村自建房施工合同书乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备,甲方负责建房所用的全部原材料,施工过程所需的.水电费用由甲方支付,施工人员的吃住行生活由乙方自理。
乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任,与甲方无关。
由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。
二、被建房屋的建筑面积为200平方米,甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴外墙的瓷砖、楼梯及其附属设施、)。
乙方的施工承包房子主体单价为每平方米155(大写:壹佰伍拾伍元)元整。
平方面积以滴水为界;楼梯1个平方按两个平方计算。
二层多砌一堵挡土墙。
三、付款方式:开工付2000(大写:伍仟)元整。
一层房面打完付10000(大写:壹万元)元整。
二层房面打完再1农村个人建房施工协议书付10000(大写:壹万元)元整竣工后付清剩余款项(余伍千元整作为质量保证金,一月后无任何质量问题再付清剩余伍千元)。
四、特别要求及说明:1、基础开挖深度及宽度按施工图及地质情况现场确定。
基础施工含基础槽挖掘和土方回填、夯实。
2、楼板要求层层现浇(包括楼梯、门窗、过梁)。
(完整版)2017年建设施工合同
第四章合同条款及格式(GF—2017—0201)建设工程施工合同住房城乡建设部国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
2017版建设工程施工合同范本
2017版建设工程施工合同范本第一篇:合同概况建设工程施工合同甲方:(合同中甲方的具体信息填写)乙方:(合同中乙方的具体信息填写)1. 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定,经友好协商,就下述工程及相关事宜订立本合同,并同意遵守合同的约定。
2. 合同双方同意以书面形式确认施工合同的详细内容,并签署该合同正本。
本合同具有法律效力。
第二篇:合同主要内容1. 工程概述(合同中对工程的基本情况进行描述,包括工程名称、地点、范围、规模等)2. 工程标段和工程价款(合同根据工程的不同部分或标段,在此列出工程标段和各标段的工程价款)3. 工程进度和时间节点(合同规定工程的起止时间、各工程阶段的具体时间节点)4. 工程质量和建设标准(合同要求工程质量符合国家相关标准和规定,并具体列出了一些关键的建设标准)5. 付款方式和工程款的支付期限(合同详细说明工程款支付的方式和时间限制)6. 施工期间责任与风险管理(合同明确双方在施工期间的责任和风险承担)7. 变更管理(合同规定变更申请的程序和双方变更后的权利义务)8. 合同解除与违约责任(合同列举违约行为和相应的违约责任)9. 争议解决(合同规定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式,如友好协商、仲裁等)第三篇:其他事项1. 附属文件(列举合同附带的相关文件及其文件编号)2. 合同生效和变更(合同约定合同的生效时间以及变更的具体程序)3. 合同解释和适用(合同解释权归甲方,合同适用中华人民共和国法律和相关法规)4. 合同争议的管辖(合同约定争议的管辖法院)第四篇:合同签署甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:年月日乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:年月日第五篇:合同附录1. 方案、设计文件2. 工程施工图纸(盖章)3. 工程规范及验收标准4. 其他附属文件以上是本篇根据题目所给的“2017版建设工程施工合同范本”进行的示范性文章,具体内容可根据实际需求进行调整和拓展。
建设工程施工合同(2017版本)
建设工程施工合同(2017版本)1. 引言本文档是建设工程施工合同的样本,适用于2017年版本。
该合同适用于承包商与业主之间的施工合作,在合同中明确了双方的权利和义务,并规定了合同的有效期、付款方式、违约责任等关键条款。
2. 合同条款2.1 合同签署本合同由承包商和业主签署,并双方各执一份原件。
2.2 合同范围根据业主的需求,承包商将完成一项具体的建设工程项目。
本合同详细描述了工程的规模、工期、质量标准和交付要求等。
2.3 工程价格与付款方式根据合同范围和工程量,双方协商确定了工程价格。
付款方式可以分为预付款、进度款和竣工款等多个阶段,并按照合同约定的比例和时间节点进行支付。
2.4 工期合同规定了工程的起止日期,并根据工程的复杂性和规模合理确定了工期。
工程期间的延期责任和赔偿方式也在合同中明确规定。
2.5 材料与设备供应承包商负责在工程过程中提供所需的材料和设备,其质量和数量需符合合同规定的标准。
同时,业主有权要求对材料和设备的质量进行检查和验收。
2.6 质量标准和保修合同规定了工程的质量标准,包括对各项工程质量指标的要求和验收标准。
承包商在工程竣工后要对工程的质量负责,并提供一定期限的保修服务。
2.7 违约责任合同中明确规定了双方违约的情况和相应的责任。
违约方可能需要支付违约金,并承担合同解除的后果。
2.8 争议解决双方在履行合同过程中产生的争议,将通过友好协商的方式解决。
如果无法达成一致,可以通过仲裁或诉讼方式解决。
3. 合同有效期本合同自签署之日起生效,直至工程完工并经双方验收结束之日。
若双方达成其他协议,合同有效期可进行相应调整。
4. 合同变更若双方对合同范围、价格、工期等关键条款需要进行变更,需要书面协商并签署变更协议。
5. 合同解除合同解除的情况包括违约行为、不可抗力等。
若有合同解除的情况发生,双方需按照约定的方式进行解除,并确定相应的赔偿金额。
6. 其他条款本合同还包括不可抗力、通知方式、保密条款、附加条款等其他关键条款,以确保双方权益的保护和合同的有效实施。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)
建设工程施工合同(示范文本)(2017版) 建设工程施工合同(示范文本)(2017版)第一章总则第一条合同的基本情况本合同一式两份,甲乙双方各持一份,共同遵守。
第二条合同的签署本合同由甲方和乙方订立,经甲方法定代表人和乙方授权代表签字盖章后生效。
第三条合同的生效期限本合同自双方签字之日起生效,至竣工验收合格之日止。
第二章工程范围与工期第四条工程范围本工程包括但不限于以下内容:1. 土方工程2. 基础设施建设3. 主体结构施工4. 装饰装修工程5. 给排水工程6. 电气工程7. 环保设施建设第五条工程工期本工程的总工期为天,具体工期安排详见工期计划表。
第三章价款与支付方式第六条工程价款本工程的总价款为万元人民币,具体分期付款方式详见付款计划表。
第七条价款支付方式根据工程进展情况和竣工验收结果,乙方将按付款计划表规定的付款比例分期支付价款。
第四章质量保证与验收第八条工程质量要求本工程应符合相关法规和技术标准的要求,保证施工质量符合合同约定。
第九条工程验收工程完成后,甲方有权委托第三方进行竣工验收,验收合格后方可交付使用。
第五章变更、解除和仲裁第十条变更合同任何一方欲变更本合同内容,应书面通知对方,并经双方协商一致后方可变更。
第十一条合同解除如发生严重违约、无法履行合同义务等情形,任何一方有权解除本合同。
第十二条争议解决双方如发生争议,应协商解决,如协商不成,可通过仲裁解决。
第六章其他条款第十三条公司保密约定在合同履行过程中,双方应对相关商业秘密和技术资料予以保密。
第十四条合同的变更和补充本合同的任何变更或补充,需经双方书面同意并签字盖章方可生效。
第十五条其他约定其他未尽事宜,可由双方另行协商确定。
结束。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)
建设工程施工合同(示范文本)(2017版) 第一章总则第一条合同的目的和基本内容第二条合同的签订和生效第三条工程的范围和内容第四条工期和竣工日期第五条合同价款和支付方式第二章工程质量与安全第六条工程质量的要求第七条施工安全与环境保护第八条质量验收与验收标准第三章分包与转包第九条分包第十条转包第四章材料与设备供应第十一条材料与设备的供应要求第十二条材料与设备的验收第十三条材料与设备的保管与使用第五章变更和索赔第十四条合同变更第十五条索赔和争议解决第六章违约责任第十六条违约责任的种类第十七条解决争议的方式第七章合同的解除和终止第十八条合同的解除第十九条合同的终止第八章其他事项第二十条附则附件:1.工程设计图纸及相关文件2.工程质量测试报告3.施工安全及环境保护方案4.材料与设备供应合同5.分包合同法律名词及注释:1.工程质量:指工程在设计和施工过程中所应达到的技术要求和标准。
2.施工安全:指施工过程中保障施工人员生命安全、财产安全和环境安全的措施和要求。
3.验收标准:指验收工程时所采用的判定合格与否的技术规定。
4.分包:指总包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
5.转包:指承包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
附件:1.工程设计图纸及相关文件2.工程质量测试报告3.施工安全及环境保护方案4.材料与设备供应合同5.分包合同法律名词及注释:1.工程质量:指工程在设计和施工过程中所应达到的技术要求和标准。
2.施工安全:指施工过程中保障施工人员生命安全、财产安全和环境安全的措施和要求。
3.验收标准:指验收工程时所采用的判定合格与否的技术规定。
4.分包:指总包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
5.转包:指承包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
建设工程施工合同(2017)
建设工程施工合同发包方:承包方:工程名称:工程地点:签约地点:签订日期:2017年月日建设工程施工合同发包方(以下简称甲方):法定代表人:地址:承包方(以下简称乙方):法定代表人:地址:因建设装修工程需要,甲方委托乙方以包工包料方式承包广州直流技术培训基地作业安全体感中心建设装修项目工程。
为明确双方责任,确保工程顺利完工,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,双方在平等、自愿、公平的基础上,经协商达成并签订本合同。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包方式:包工包料4、工程内容: 具体工程内容和范围以满足广州直流技术培训基地验收要求为准。
二、建设工期及开、完工时间建设工期自合同签订生效后、乙方收到图纸确认之日起 40 工作日内完工。
三、工程质量与检验1、工程质量等级为合格,符合工程图纸及技术要求,达到国家或行业规定的质量标准。
乙方保证工程成为当地优良样板工程,工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
2、双方对工程质量有争议,由依法注册成立的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担.双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
3、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。
4、工程质量达不到约定标准的部分,甲方一经发现,应要求乙方拆除和重新施工,乙方应按甲方的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。
因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
5、甲方的检查检验不应影响施工正常进行。
如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由乙方承担。
四、工程造价1、工程含税总造价为人民币:(RMB¥:元)。
2、工程为含税总造价,工程属交钥匙工程,如有增补,费用由乙方负责.五、付款方式1、合同生效后支付工程预付款为总工程款的30%(即¥ 元 );2、工程完工且经甲方验收合格后,支付工程总价款60%(即:¥元);验收后甲方开具等额增值税专用发票,以可靠方式交付甲方3、质保期一年,一年后支付工程总价款10%(即:¥元)4、甲方未按合同约定支付工程款,造成停工待料,施工工期相应顺延.六、关于工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
建设工程施工合同(2017)
建设工程施工合同(2017)建设工程施工合同(2017)一、合同背景本合同是根据建设工程相关法律法规和规章制度,由甲方和乙方双方自愿平等协商签订的。
甲方与乙方确认彼此具备履行本合同所需的资质和能力,并在本合同中承担相应的责任和义务。
二、合同条款2.1 合同目的本合同的目的是明确双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任,规范双方合作,确保项目按时、按质、按量完成。
2.2 项目概况2.2.1 项目名称根据双方共同确认的项目相关文件,本合同所涉及的项目名称为〇〇项目。
2.2.2 项目描述该项目旨在〇〇,施工范围包括〇〇,总建筑面积为〇〇平方米。
2.2.3 建设单位甲方为本项目的建设单位,负责项目的筹备、组织和监督。
2.2.4 施工单位乙方为本项目的施工单位,负责项目的具体施工工作。
2.3 工程价格和支付方式2.3.1 工程价格根据项目需求和施工方案,甲方与乙方协商确定本合同的工程价格为〇〇元。
2.3.2 支付方式根据项目进度和工程完成情况,工程款项将按照以下方式支付:前期预付款:本合同签订后,甲方将支付工程总款项的20%作为前期预付款;进度款:根据工程进度情况,甲方将按照约定的进度支付相应的款项;竣工结算款:工程竣工后,经验收合格后,甲方将支付剩余工程款项。
2.4 工期根据项目计划和工程进度要求,甲方与乙方商定,本项目的工期为〇〇天。
2.5 质量保证2.5.1 施工质量乙方在施工过程中必须按照相关标准和要求,严格把控质量,确保工程质量符合相关规定和合同约定。
2.5.2 质量保证期乙方保证工程竣工并经验收合格后,质量保证期为〇〇个月。
2.6 变更和索赔2.6.1 变更在工程施工过程中,如遇技术变更、设计变更等情况,甲方需要向乙方提出书面变更通知,并商议变更费用、工期等相应问题。
2.6.2 索赔如遇不可抗力、政府行为、合同约定的索赔事由等情况,任何一方需向对方提出索赔申请,并提供相应的证据和材料。
三、其他条款3.1 保密条款甲方和乙方对于与本合同相关的技术、商业机密等信息,应予以保密,并在合同终止后继续承担保密义务。
建设工程施工合同(2017版本)
建设工程施工合同(2017版本)1. 引言建设工程施工合同是建筑行业常见的合同类型之一,旨在明确建设项目的施工范围、工期、费用以及各方的权益和责任。
本文档基于2 017年的建设工程施工合同范本,详细介绍了合同的主要内容和要求。
2. 合同主体本合同主体包括几个方面:2.1 建设单位建设单位为本工程的业主,负责委托施工单位进行工程的建设和监督,以确保工程质量和进度的符合要求。
2.2 施工单位施工单位为承接本工程建设的企业,负责按照合同约定的要求完成工程的施工和交付工作。
2.3 监理单位监理单位的主要职责是监督和检查施工单位的工作,确保工程进展符合设计要求和相关法规的规定。
3.1 工程范围本合同明确了工程的具体范围,包括建设的位置、规模、结构类型等。
同时,还对工程的附属设施和相关配套工程进行了描述。
3.2 工期要求合同明确了工程的开始和结束时间,并规定了工期的延长和缩短的条件和程序。
工期是施工单位按照合同要求完成工程的时间期限,对于双方合作的顺利进行至关重要。
3.3 工程费用合同明确了工程费用的结算方式和支付条件。
费用包括工程造价、工人工资、材料采购等相关费用。
3.4 质量要求合同对工程质量进行了明确的要求,包括材料的选用、施工工艺要求等。
同时合同还规定了质量验收的标准和程序。
3.5 监督和管理合同规定了监理单位对施工单位的监督和检查职责,确保工程按照合同约定进行。
4.1 签署和生效本合同由建设单位、施工单位和监理单位共同签署,并在签署后生效。
合同的生效标志着各方对合同的义务和责任的承诺和接受。
4.2 变更和解除当工程发生变更或需要解除合同时,各方应按照合同的约定进行协商和确定。
变更和解除合同的程序和条件在合同中予以详细描述。
4.3 违约和赔偿当各方未履行或未按合同约定履行其义务时,视为违约。
合同中规定了违约方应承担的法律责任和赔偿标准。
5. 纠纷解决合同对于纠纷解决提供了相应的途径和程序,包括友好协商、调解和仲裁等方式。
通用范文(正式版)建设工程施工合同(2017版本)
建设工程施工合同(2017版本)一、引言本合同由甲方(承包商)和乙方(业主)共同签订,旨在明确双方之间关于建设工程施工的责任、义务和条件,并约定相关条款和条件以确保项目的顺利进行和双方的合法权益。
二、合同内容1. 合同目的本合同的目的是确保甲方按照乙方的要求和合同约定,在合同期限内按时、按质、按量完成工程施工,并最终交付给乙方满意的建设工程。
2. 合同范围本合同适用于涉及建设工程施工的合同,包括但不限于建筑、土木、机电、装饰等工程项目。
3. 工程规划乙方应向甲方提供详细的工程规划文件,包括设计图纸、工程说明书等,并确保文件的准确性和完整性。
甲方应按照工程规划文件进行施工,如果发现问题或需要调整,应及时与乙方进行沟通和协商。
4. 工程合同价款甲乙双方应根据合同的约定,明确工程的合同价款及支付方式。
合同价款的付款方式可分期、阶段或一次性支付。
甲方应按照工程进展和质量完成情况向乙方提交相应的支付请求和相关证明文件。
5. 工期工程施工期限应在合同中明确约定,甲方应合理安排施工进度,确保在规定的时间内完成工程。
工期延长或提前完成的情况需经甲乙双方协商一致,并在合同中作出书面记录。
6. 施工质量甲方应按照工程规划文件和相关标准要求,保证工程施工的质量。
甲乙双方应密切合作,定期进行质量检查和交流,及时解决施工中出现的质量问题。
7. 工程变更如乙方需要对工程规划文件进行变更,应及时书面通知甲方,并经双方协商确定变更的内容和对价。
甲方有权要求乙方支付由变更引起的额外费用或延长工期的补偿。
8. 保险责任甲方应在施工期间为工程和工地的安全投保相应的保险,保证施工期间发生的意外事故和损失能得到合理补偿。
乙方应配合甲方办理相关保险事宜,并承担其所需支付的保险费用。
9. 违约责任甲乙双方均应履行合同规定的责任和义务。
如有一方违反合同条款,应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金,并赔偿守约方因此遭受的损失、费用和给乙方造成的影响。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)建设工程施工合同(示范文本)(2017版)1. 引言本文档为建设工程施工合同的示范文本,适用于2017年版的合同。
建设工程施工合同在建设工程中起到了重要的法律约束作用,确保了工程建设的顺利进行。
本合同内容包括合同的签订主体、工程范围、工程期限、费用支付方式等重要条款。
2. 合同主体本合同由以下双方签订:甲方:【填写甲方名称】乙方:【填写乙方名称】双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,达成以下合作协议。
3. 工程范围乙方应按照甲方的要求,按时、按质、按量完成以下工程项目:1. 【填写工程项目1】2. 【填写工程项目2】工程项目由甲方提供详细的设计图纸和技术要求,并在工程前期与乙方共同进行工程方案的研究和讨论。
4. 工程期限工程期限按照以下约定进行:工程开始日期:【填写工程开始日期】工程结束日期:【填写工程结束日期】工程期限可根据实际情况进行调整,双方应及时协商并书面确认。
5. 工程费用乙方应按照合同约定,按阶段性提交的工程进度报告进行费用支付。
工程费用包括以下项目:1. 工程材料采购费用2. 劳务费用3. 设备租赁费用4. 其他相关费用甲方按照乙方提供的费用明细进行逐项核对,并在核对无误后,按照约定的支付方式及时支付工程费用。
6. 竣工验收工程竣工后,甲方有权对工程进行验收。
验收标准按照相关法规和设定的工程质量要求进行。
如果发现工程存在质量问题,乙方应及时修复并重新提交。
甲方对于工程的竣工验收应及时作出书面确认,乙方获得甲方的竣工验收确认后,工程合同即为完全履行。
7. 违约责任若一方未履行合同义务或未按时履行合同义务,则违约方应依法承担相应的民事责任。
双方同意,发生争议应首先通过友好协商解决。
如协商不成,可以选择仲裁或向法院提起诉讼。
8. 其他条款本合同还包括以下重要条款:1. 变更与解释:本合同的任何变更或补充应提前经双方书面协商一致,并签订变更协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 ...................................................................... (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价与合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)八、词语含义 (3)九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 (4)第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定 (6)1.1词语定义与解释 (6)1.2语言文字 (11)1.3法律 (11)1.4 标准和规范 (12)1.5 合同文件的优先顺序 (12)1.6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1.8严禁贿赂 (15)1.9化石、文物 (15)1.10交通运输 (16)1.11知识产权 (18)1.12保密 (18)1.13工程量清单错误的修正 (19)2. 发包人 (19)2.1 许可或批准 (19)2.2 发包人代表 (20)2.3 发包人人员 (20)2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2.5 资金来源证明及支付担保 (22)2.6 支付合同价款 (22)2.7 组织竣工验收 (22)2.8 现场统一管理协议 (22)3. 承包人 (23)3.1 承包人的一般义务 (23)3.2 项目经理 (24)3.3 承包人人员 (26)3.5 分包 (27)3.6 工程照管与成品、半成品保护 (29)3.7 履约担保 (29)3.8 联合体 (30)4. 监理人 (30)4.1监理人的一般规定 (30)4.2监理人员 (30)4.3监理人的指示 (31)4.4 商定或确定 (32)5. 工程质量 (32)5.1质量要求 (32)5.2质量保证措施 (33)5.3 隐蔽工程检查 (34)5.4不合格工程的处理 (35)5.5 质量争议检测 (36)6. 安全文明施工与环境保护 (36)6.1安全文明施工 (36)6.2 职业健康 (40)6.3 环境保护 (41)7. 工期和进度 (42)7.1施工组织设计 (42)7.3 开工 (44)7.4测量放线 (44)7.5工期延误 (45)7.6 不利物质条件 (46)7.7异常恶劣的气候条件 (47)7.8 暂停施工 (47)7.9 提前竣工 (49)8. 材料与设备 (50)8.1发包人供应材料与工程设备 (50)8.2承包人采购材料与工程设备 (50)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (51)8.4材料与工程设备的保管与使用 (52)8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备 (52)8.6 样品 (53)8.7 材料与工程设备的替代 (54)8.8 施工设备和临时设施 (55)8.9材料与设备专用要求 (56)9. 试验与检验 (56)9.1试验设备与试验人员 (56)9.2取样 (57)9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 (57)10. 变更 (58)10.1变更的范围 (58)10.2 变更权 (58)10.3变更程序 (59)10.4变更估价 (59)10.5 承包人的合理化建议 (60)10.6 变更引起的工期调整 (61)10.7 暂估价 (61)10.8 暂列金额 (63)10.9 计日工 (64)11. 价格调整 (64)11.1 市场价格波动引起的调整 (64)11.2 法律变化引起的调整 (68)12. 合同价格、计量与支付 (68)12.1 合同价格形式 (68)12.2 预付款 (69)12.3 计量 (70)12.4 工程进度款支付 (72)12.5 支付账户 (76)13. 验收和工程试车 (76)13.1 分部分项工程验收 (76)13.3工程试车 (79)13.4提前交付单位工程的验收 (81)13.5 施工期运行 (81)13.6 竣工退场 (82)14. 竣工结算 (83)14.1 竣工结算申请 (83)14.2 竣工结算审核 (83)14.3 甩项竣工协议 (84)14.4 最终结清 (85)15. 缺陷责任与保修 (86)15.1 工程保修的原则 (86)15.2 缺陷责任期 (86)15.3 质量保证金 (87)15.4 保修 (89)16. 违约 (91)16.1 发包人违约 (91)16.2 承包人违约 (93)16.3 第三人造成的违约 (95)17. 不可抗力 (95)17.1 不可抗力的确认 (95)17.2 不可抗力的通知 (96)17.3 不可抗力后果的承担 (96)17.4 因不可抗力解除合同 (97)18. 保险 (98)18.1 工程保险 (98)18.2 工伤保险 (98)18.3 其他保险 (99)18.4 持续保险 (99)18.5 保险凭证 (99)18.6 未按约定投保的补救 (99)18.7 通知义务 (100)19. 索赔 (100)19.1 承包人的索赔 (100)19.2 对承包人索赔的处理 (101)19.3 发包人的索赔 (100)19.4 对发包人索赔的处理 (102)19.5 提出索赔的期限 (102)20. 争议解决 (103)20.1和解 (103)20.2调解 (103)20.3争议评审 (103)20.4仲裁或诉讼 (104)20.5争议解决条款效力 (104)第三部分专用合同条款 (104)1. 一般约定 (104)2. 发包人 (108)3. 承包人 (109)4. 监理人 (112)5. 工程质量 (113)6. 安全文明施工与环境保护 (114)7. 工期和进度 (114)8. 材料与设备 (116)9. 试验与检验 (117)10. 变更 (118)11. 价格调整 (119)12. 合同价格、计量与支付 (120)13. 验收和工程试车 (123)14. 竣工结算 (124)15. 缺陷责任期与保修 (125)16. 违约 (126)17. 不可抗力 (128)18. 保险 (129)20. 争议解决 (129)附件 (131)第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。