湖南省建设工程施工合同(示范文本)
建设工程施工合同范本(湖南省)
编号湖南省建设工程施工合同湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局制定文件湘建价〔2014 〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(HNJS-2014)的通知各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局),邵阳市建工局,工商行政管理局:为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(GF—2013 —0201 )的通知》(建市〔2013〕56号)、2014《湖南省建设工程计价办法》(湘建价〔2014 〕113 号)以及相关法律法规,湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)»(HNJS-2014),现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同(示范文本)»(HNJS-2014)由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成,适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》» HNJS-2008)同时废止。
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》《、中华人民共和国建筑法》《、中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》》HNJS-2014)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。
最新2014湖南省建设工程施工合同(HNJS-2014)
(HNJS-2014)湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2014〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(HNJS-2014)的通知各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局),邵阳市建工局,工商行政管理局:为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(GF—2013—0201)的通知》(建市〔2013〕56号)、2014《湖南省建设工程计价办法》(湘建价〔2014〕113号)以及相关法律法规,湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014),现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014)由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成,适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)同时废止。
文本及附件下载请登陆:湖南住房和城乡建设网(网址:)或湖南省建设工程造价信息网(网址:)湖南省住房和城乡建设厅湖南省住房和城乡建设厅办公室湖南省工商行政管理局2014年6月23日2014年6月23日印发(说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》 HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014)(以下简称《示范文本》)。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省建设工程施工合同(示范文本)1. 合同双方本合同由以下双方共同缔结:甲方:(委托人)地址:法定代表人:乙方:(承包人)地址:法定代表人:2. 合同背景甲方拟委托乙方进行湖南省某建设工程的施工,并在此基础上订立本合同。
3. 工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工期要求:工程预算金额:4. 合同条款4.1 施工期限乙方应在双方签订合同后开始工程施工,并按照约定的工期要求保质保量完成工程。
4.2 工程报价乙方应依据工程概况向甲方提交详细的工程报价,并且保证报价的真实性和合理性。
4.3 工程款支付方式4.3.1 工程款按照以下方式支付:预付款:甲方应在合同签订后的第三个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款给乙方。
进度款:乙方应根据工程进度向甲方提出进度款支付申请,甲方应在收到申请后的五个工作日内支付相应的款项。
完工决算款:工程完工后,乙方应向甲方提供全面的工程竣工验收报告,甲方应在验收合格且质保期结束后的十个工作日内支付完工决算款。
4.3.2 工程款支付应通过银行转账方式实现。
4.4 材料采购与质量保证乙方应根据工程概况提供的材料清单,按照合理价格进行采购,并确保材料质量符合国家相关标准。
4.5 工程变更如工程施工过程中需要进行变更,应经甲、乙双方协商一致,并依法办理相关手续。
4.6 违约责任4.6.1 甲方违约责任:如甲方未按照合同约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付违约金,并承担由此产生的一切损失。
4.6.2 乙方违约责任:如乙方未按照合同约定按期完成工程,并造成甲方损失,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方相应损失。
4.7 法律适用与争议解决本合同的解释与争议解决均适用中华人民共和国法律。
对于因本合同引起的任何争议,甲乙双方应协商解决;若协商不成,任何一方均有权向相关司法机关提起诉讼。
5. 合同生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效。
任何对本合同的修改、补充或解除应经双方协商一致,并由双方授权代表签署相关的书面文件。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
湖南省建设工程施工合同(示范文本)合同编号:_______甲方(发包方):_______地质:_______法定代表人:_______联系方式:_______乙方(承包方):_______地质:_______法定代表人:_______联系方式:_______鉴于甲方拟将位于湖南省_______的建设工程发包给乙方施工,乙方愿意承包该工程,双方经协商一致,根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程范围:_______1.4工程内容:_______1.5工程质量:_______1.6工程期限:_______1.7工程价款:_______第二条合同价款及支付方式2.1工程总价款为人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元。
2.2付款方式:(1)合同签订后_______日内,甲方支付乙方工程总价款的_______%;(2)工程进度达到_______时,甲方支付乙方工程总价款的_______%;(3)工程竣工并验收合格后_______日内,甲方支付乙方工程总价款的_______%;(4)工程保修期满后_______日内,甲方支付乙方工程总价款的_______%。
第三条工程质量及验收3.1乙方应严格按照国家有关工程质量的标准和规范进行施工,确保工程质量达到合同约定的质量标准。
3.2工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,甲方应在_______日内组织验收。
验收合格后,双方办理竣工结算手续。
第四条工程期限4.1工程期限为_______天,自合同签订之日起计算。
4.2如因不可抗力等原因导致工程延期,乙方应提前_______天向甲方提出书面申请,经甲方同意后,工期相应顺延。
第五条违约责任5.1甲方未按合同约定支付工程价款,应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
四、合同价款及支付
4.1合同价款:人民币______元(大写:______元整),包括但不限于工程款、税费、管理费、利润等。
4.2付款方式:
(1)预付款:甲方在本合同签订后______个工作日内,向乙方支付合同价款的______%作为预付款。
(2)进度款:乙方按照合同进度完成工程量,甲方按月支付已完成工程量的______%。
(3)结算款:工程竣工验收合格后,甲方在______个工作日内支付至合同价款的______%。
(4)质保金:工程竣工验收合格满______年后,甲方在______个工作日内支付剩余的______%。
五、工期及质量
5.1工期:自合同签订之日起至______年______月______日止。
5.2质量标准:程施工合同(示范文本)
一、工程概况
1.1工程名称:__________
1.2工程地点:湖南省____市(县)______区(镇)______街道(村)
1.3工程性质:新建/改建/扩建
1.4工程规模:______平方米
1.5工程造价:人民币______元(大写:______元整)
1.6工程类别:______
九、争议解决
9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
9.2如协商不成,双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
十、其他约定
10.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
10.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为______年。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________
单位名称:__________
住所地:__________
湖南施工合同范本
湖南施工合同范本湖南省建设工程施工合同(示范文本)第一部分协议书发包人(全称):_____________________承包人(全称):_____________________一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:_____________________工程内容:_____________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件 1)工程立项批准文号:_____________________资金来源:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:_____________________竣工日期:_____________________合同工期总日历天数:_____________________四、质量标准工程质量标准:_____________________五、合同价款金额(大写):_____________________元(人民币)¥:_____________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1. 本合同协议书2. 中标通知书3. 投标书及其附件4. 本合同专用条款5. 本合同通用条款6. 标准、规范及有关技术文件7. 图纸8. 工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:_____________________年_____月_____日合同订立地点:_____________________本合同双方约定_____________________后生效。
发包人(公章):_____________________承包人(公章):_____________________住所:_____________________住所:_____________________法定代表人(签字):_____________________法定代表人(签字):_____________________委托代理人(签字):_____________________委托代理人(签字):_____________________电话:_____________________电话:_______________________________________________________________开户银行:_____________________开户银行:_____________________账号:_____________________账号:_____________________邮政编码:_____________________邮政编码:_____________________第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1. 词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:(1)通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
2014湖南省建设工程施工合同(HNJS-2014)---精品管理资料
(HNJS—2014)湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价与合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)八、词语含义 (4)九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 (4)第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定 (6)1。
1词语定义与解释 (6)1。
2语言文字 (11)1.3法律 (11)1。
4标准和规范 (11)1。
5合同文件的优先顺序 (12)1。
6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1。
8严禁贿赂 (14)1。
9化石、文物 (15)1.10交通运输 (15)1.11知识产权 (17)1。
12保密 (18)1。
13工程量清单错误的修正 (18)2. 发包人 (18)2。
1许可或批准 (18)2。
2发包人代表 (19)2。
3发包人人员 (19)2。
4施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2。
5资金来源证明及支付担保 (21)2。
6支付合同价款 (21)2.7组织竣工验收 (21)2。
8现场统一管理协议 (21)3。
承包人 (21)3。
1承包人的一般义务 (22)3。
2项目经理 (23)3。
3承包人人员 (24)3。
4承包人现场查勘 (26)3.5分包 (26)3。
6工程照管与成品、半成品保护 (27)3。
7履约担保 (28)3。
8联合体 (28)4。
监理人 (29)4。
1监理人的一般规定 (29)4。
2监理人员 (29)4。
3监理人的指示 (29)4。
4商定或确定 (30)5。
工程质量 (31)5。
1质量要求 (31)5.2质量保证措施 (31)5。
3隐蔽工程检查 (32)5。
4不合格工程的处理 (34)5。
5质量争议检测 (34)6. 安全文明施工与环境保护 (34)6。
湖南省建设工程施工合同示范文本
湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(HNJS-2014)的通知各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局),邵阳市建工局,工商行政管理局:为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)的通知》(建市〔2013〕56号)、2014《湖南省建设工程计价办法》(湘建价〔2014〕113号)以及相关法律法规,湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014,现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014)由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成,适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)同时废止。
湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局2014年6月23日湖南省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014)(以下简称《示范文本》)。
湖南省建设工程施工合同范本(示范文本)】(HNJS~2014)
省建设工程施工合同(示文本)省住房和城乡建设厅制定省工商行政管理局省住房和城乡建设厅文件省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号省住房和城乡建设厅省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同(示文本)(HNJS-2014)的通知各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局),市建工局,工商行政管理局:为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示文本)(GF-2013-0201)的通知》(建市〔2013〕56号)、2014《省建设工程计价办法》(湘建价〔2014〕113号)以及相关法律法规,省住房城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2014,现印发给你们。
《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2014)由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成,适用于省行政区域的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2008)同时废止。
文本及附件下载请登陆:省住房和城乡建设网(网址:)或省建设工程造价信息网(网址:.hnccic.)省住房和城乡建设厅省工商行政管理局2014年6月23日省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及相关法律法规,省住房和城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2014)(以下简称《示文本》)。
湖南省建设工程施工合同示范文本HNJS-2008
HNJS—2008工程编号:合同编号:湖南省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:湖南省建设厅目录第一部分合同协议书1、工程概况 (1)2、工程承发包范围 (1)3、合同工期 (1)4、工程质量标准 (1)5、合同价款 (2)6、合同文件 (2)7、发包人承诺 (2)8、承包人承诺 (2)9、合同订立 (3)第二部分合同通用条款1 一般约定 (4)2 发包人义务 (9)3 监理人 (10)4 承包人 (12)5 材料和工程设备 (16)6 施工设备和临时设施 (17)7 交通运输 (18)8 测量放线 (19)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (20)10 进度计划 (22)11 开工和竣工 (22)12 暂停施工 (24)13 工程质量 (25)14 工程质量检测 (27)15 变更 (29)16 价格调整 (32)17 计价、计量与支付 (33)18 竣工验收 (40)19 缺陷责任与保修责任 (43)20 保险和担保 (44)21 不可抗力 (48)22 违约 (50)23 索赔 (53)24 争议的解决 (54)第三部分合同专用条款1 一般约定 (56)2 发包人义务 (57)3 监理人 (58)4 承包人 (58)5 材料和工程设备 (59)6 施工设备和临时设施 (59)7 交通运输 (60)8 测量放线 (60)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (61)10 进度计划 (62)11 开工和竣工 (62)12 暂停施工 (63)13 工程质量 (63)14 工程质量检测 (63)15 变更 (64)16 价格调整 (65)17 计价、计量与支付 (65)18 竣工验收 (67)19 缺陷责任与保修责任 (68)20 保险和担保 (69)21 不可抗力 (70)24 争议的解决 (70)25 补充条款 (71)第四部分合同附件及格式附件一工程项目一览表 (73)附件二承包人供应主要材料、工程设备一览表 (74)附件三发包人供应材料、工程设备一览表 (75)附件四发包人支付保函 (76)附件五承包人履约保函 (79)附件六预付款保函 (82)附件七工程质量保修书 (83)附件八承包人缺陷责任期保修履约保函 (85)第一部分合同协议书发包人:(全称)承包人:(全称)为实施(项目名称),发包人已接受承包人对本项目的中标。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省建设工程施工合同第一章总则第一条为了规范湖南省建设工程施工活动,保护相关各方合法权益,维护社会秩序,根据相关法律法规,制定本合同。
第二条工程名称、承包人、建设单位、监理单位等基本信息应当在合同中明确。
第三条本合同的签订应当遵循公平、公正、公开的原则。
任何单位和个人不得为了自己的私利,对合同订立进行干预或者影响。
第四条合同的履行应当遵循合同诚信原则,各方应当按照约定的时间和内容履行合同义务。
第二章工程范围和内容第五条本合同的工程范围涵盖建设工程的设计、施工、设备安装、试运营等环节。
具体工程范围应当在附件《工程范围详细说明》中明确。
第六条建筑工程的基础、主体结构、建筑装饰、给排水、供电通信、暖通空调等各专业的设计、施工和验收等工作应当符合相关的国家标准和规范。
第七条电气工程的电气系统设计、安装、调试等各环节应当符合国家电气安全标准,确保电气设备的正常使用。
第八条本合同中各专业的设备安装、调试等工作,包括设备验收标准和方法都应当符合国家标准和专业标准。
第三章工程质量和安全第九条工程质量应当符合国家有关标准和规范的要求。
施工单位应当配备专业合格的人员,进行质量检测和验收。
第十条施工单位应当制定并实施安全生产措施,确保工人的生命安全和健康。
第四章工期和进度计划第十一条工程的工期应当根据实际情况进行确定,并在合同中进行明确阐述。
第十二条施工单位应当配合建设单位和监理单位的工程进度管理,按照合同约定的进度完成工程建设。
第五章费用支付和结算方式第十三条工程费用及支付方式应当根据合同约定进行明确。
支付方式可选择总价付款、分期付款等方式。
第十四条施工单位应当按照工程进度完成相应的工作,并在合同约定的时间内申请工程款支付。
第六章变更和索赔第十五条合同的变更应当经过各方协商一致,并在书面形式上进行确认。
第十六条若因不可抗力等原因,无法按照合同约定履行合同义务的一方,应及时通知其他各方,并提供相关的证明材料。
湖南省建设工程施工合同示范文本(版)
湖南省建设工程施工合同示范文本合同编号:_______甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就湖南省_______工程(以下简称“工程”)的施工事项,经友好协商,达成以下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程范围:_______1.4 工程规模:_______1.5 工程质量:_______1.6 工程价款:人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元1.7 工程期限:_______年_______月_______日至_______年_______月_______日第二条甲方权利和义务2.1 提供施工图纸及技术资料,并对其准确性、完整性负责;2.2 提供施工场地,并确保场地平整、通畅;2.3 办理施工所需的各类手续,包括但不限于施工许可证、环保、消防等;2.4 按约定支付工程进度款;2.5 按约定提供施工所需的材料、设备;2.6 协助乙方处理施工现场周边关系,确保施工顺利进行;2.7 对乙方施工过程进行监督、检查,并有权要求乙方整改不符合约定的事项。
第三条乙方权利和义务3.1 严格按照施工图纸、技术规范及甲方要求进行施工;3.2 保障施工现场的安全、环保,并承担相应责任;3.3 按约定完成施工任务,确保工程质量;3.4 服从甲方的监督管理,对甲方提出的整改要求及时整改;3.5 依法办理施工人员工伤保险,并承担相应责任;3.6 按约定向甲方提交工程进度报告及支付申请;3.7 施工完成后,及时向甲方提交竣工资料,并配合甲方办理竣工验收手续。
第四条工程价款及支付4.1 工程价款按照本合同第一条1.6款约定执行;4.2 工程进度款支付方式:按实际完成工程量的_______%支付;4.3 工程竣工结算后,支付至结算总价的_______%;4.4 质保金为结算总价的_______%,质保期满后无息退还。
2024年湖南省建设工程施工合同(示范文本)(含多场景)
湖南省建设工程施工合同(示范文本)(含多场景)湖南省建设工程施工合同(示范文本)附件:工程量清单、施工图纸、技术规范甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承建的湖南省建设工程施工项目,达成如下合同条款:一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程内容:__________1.4工程规模:__________1.5工程质量:按照国家、行业及地方相关标准、规范和设计文件要求进行施工,确保工程质量达到合格标准。
二、合同工期2.1工程总工期:__________天,自合同签订之日起计算。
2.2工程开工日期:__________2.3工程竣工日期:__________2.4如因甲方原因导致工程延期,乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。
三、合同价款及支付方式3.1合同价款:本工程合同价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同价款的____%作为预付款。
(2)进度款:乙方按照工程进度,向甲方提交工程量报告和支付申请,甲方审核确认后支付相应进度款。
(3)结算款:工程竣工后,乙方提交工程结算报告和支付申请,甲方审核确认后支付剩余款项。
四、工程变更及调整4.1工程变更:在施工过程中,如甲方需对工程进行变更,应书面通知乙方,乙方按照变更后的要求进行施工。
4.2工程调整:如因甲方原因导致工程量增加或减少,甲乙双方应协商确定调整后的工程价款。
五、工程质量及验收5.1乙方应严格按照施工图纸、技术规范和甲方的要求进行施工,确保工程质量。
5.2工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告、竣工图纸、竣工结算等相关资料。
5.3甲方应在收到乙方提交的竣工资料后,组织相关部门进行验收。
湖南建设工程施工合同示范文本
湖南建设工程施工合同示范文本第一章总则第一条目的和依据1. 为规范湖南省建设工程施工合同的签订和履行,保护合同当事人的合法权益,促进建设工程的质量和进度的合议,根据《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,制定本示范文本。
第二章合同的主要内容第二条合同名称及主要条款1. 合同名称:湖南省建设工程施工合同。
2. 合同条款:合同的主要条款应包括工程范围、工程期限、工程价格、履约保证金、质量标准、合同变更、违约责任、争议解决等内容。
第三条工程范围1. 工程范围:包括但不限于施工图设计、工程设备采购、施工施工、材料采购、工程监理等。
2. 工程造价:合同中应明确工程造价的计算方式和支付方式。
第四条工程期限1. 工程期限:合同中应明确工程的开始日期、竣工日期、工期延长的条件和赔偿方式。
第五条工程价格1. 工程价格:工程价格应根据合同约定的工程范围和工程造价进行确定。
2. 工程款支付方式:工程款支付应根据工程进度进行分期支付。
第六条履约保证金1. 履约保证金:建设单位应在签订合交纳履约保证金,并按照合同约定的条件和方式进行退还。
第七条质量标准1. 质量标准:建设单位应明确工程质量的标准,并进行监督检查。
第八条合同变更1. 合同变更:合同变更应符合法律法规的规定,并经过双方协商一致后进行。
第九条违约责任1. 违约责任:当事人应按照合同的约定承担违约责任,并进行赔偿。
第十条争议解决1. 争议解决:当事人发生争议时,应友好协商解决,如协商不成可以向有关部门申请仲裁或者诉讼。
第三章合同的签订和履行第十一条合同的签订1. 合同的签订:合同的签订应采用书面形式,并由双方的法定代表人或者授权代表签字确认。
第十二条合同的生效1. 合同的生效:合同应在双方签字确认后生效,并在合同中明确生效日期。
第十三条合同的履行1. 合同的履行:各方应按照合同的约定履行各自的义务,并保证工程的质量、进度和安全。
第十四条合同的变更和解除1. 合同的变更和解除:当事人需要变更或解除合,应依法依约进行,并经过书面协商和确认。
湖南建设工程施工合同(示范文本)
湖南建设工程施工合同(示范文本)合同编号: [合同编号]本合同由以下双方共同订立:甲方:[甲方名称]地质:[甲方地质]法定代表人:[甲方法定代表人][甲方]乙方:[乙方名称]地质:[乙方地质]法定代表人:[乙方法定代表人][乙方]鉴于甲方拟建设以下工程:工程名称:[工程名称]地点:[工程地点]规模:[工程规模]工期:[工期]经双方协商一致,达成如下合同:第一条工程内容1.1 甲方委托乙方进行工程建设,工程具体内容详见附件。
1.2 乙方应按照合同约定,按时按质完成工程,并确保工程质量符合国家相关建设标准。
第二条工程款项2.1 工程总投资额为人民币[工程总投资额]元。
2.2 甲方按照以下方式支付工程款项给乙方:预付款:人民币[预付款金额]元,甲方需在本合同签订之日起[预付款期限]日内支付给乙方。
进度款:根据工程进度及甲方验收情况,甲方应在工程进度完成[进度比例]时支付相应款项给乙方。
最终付款:工程完成后,经甲方验收合格,甲方应在[最终付款期限]日内支付最终款项给乙方。
2.3 甲方支付款项应通过银行转账或现金支付方式进行,接收方为乙方指定的账户。
第三条工期和履约保证3.1 工程工期为[工程工期],乙方应按照合同约定的工期完成工程建设。
3.2 若乙方未能按照约定工期完成工程建设,甲方有权按日向乙方索取违约金,违约金为工程总投资额的每日[违约金比例]。
3.3 双方同意本合同的履约保证方式为[履约保证方式],履约保证金金额为人民币[履约保证金金额]元。
第四条变更和解除4.1 若因不可抗力等特殊原因需要对本合同进行变更,应经双方协商一致,并以书面形式确认变更内容。
4.2 若因甲方或乙方的重大违约行为导致无法继续履行本合同,守约方有权解除本合同,并要求违约方赔偿相应损失。
第五条争议解决5.1 本合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决。
5.2 若协商不成,双方同意提交[争议解决方式]解决争议。
第六条其他约定事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
HNJS—2008工程编号:合同编号:湖南省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:湖南省建设厅目录第一部分合同协议书1、工程概况 (1)2、工程承发包范围 (1)3、合同工期 (1)4、工程质量标准 (1)5、合同价款 (2)6、合同文件 (2)7、发包人承诺 (2)8、承包人承诺 (2)9、合同订立 (3)第二部分合同通用条款1 一般约定 (4)2 发包人义务 (9)3 监理人 (10)4 承包人 (12)6 施工设备和临时设施 (17)7 交通运输 (18)8 测量放线 (19)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (20)10 进度计划 (22)11 开工和竣工 (22)12 暂停施工 (24)13 工程质量 (25)14 工程质量检测 (27)15 变更 (29)16 价格调整 (32)17 计价、计量与支付 (33)18 竣工验收 (40)19 缺陷责任与保修责任 (43)20 保险和担保 (44)21 不可抗力 (48)22 违约 (50)23 索赔 (53)24 争议的解决 (54)第三部分合同专用条款1 一般约定 (56)2 发包人义务 (57)3 监理人 (58)4 承包人 (58)6 施工设备和临时设施 (59)7 交通运输 (60)8 测量放线 (60)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (61)10 进度计划 (62)11 开工和竣工 (62)12 暂停施工 (63)13 工程质量 (63)14 工程质量检测 (63)15 变更 (64)16 价格调整 (65)17 计价、计量与支付 (65)18 竣工验收 (67)19 缺陷责任与保修责任 (68)20 保险和担保 (69)21 不可抗力 (70)24 争议的解决 (70)25 补充条款 (71)第四部分合同附件及格式附件一工程项目一览表 (73)附件二承包人供应主要材料、工程设备一览表 (74)附件三发包人供应材料、工程设备一览表 (75)附件四发包人支付保函 (76)附件五承包人履约保函 (79)附件六预付款保函 (82)附件七工程质量保修书 (83)附件八承包人缺陷责任期保修履约保函 (85)第一部分合同协议书发包人:(全称)承包人:(全称)为实施(项目名称),发包人已接受承包人对本项目的中标。
湖南省建设工程施工合同示范文本
湖南省建设工程施工合同示范文本湖南省建设工程施工合同示范文本1. 引言本文档为湖南省建设工程施工合同示范文本,旨在为湖南省范围内的建设工程提供统一的合同范本,以规范建设工程施工合同的签订和履行。
本合同适用于湖南省内各类建设工程,包括但不限于住宅建筑、道路桥梁、市政工程等。
2. 合同双方本合同由以下双方共同订立:甲方:委托方(以下简称甲方)乙方:承包方(以下简称乙方)3. 合同内容3.1 工程名称和地点工程名称:[在此处填写工程名称]工程地点:[在此处填写工程地点]3.2 工程规模和范围工程规模:[在此处填写工程规模]工程范围:[在此处填写工程范围]3.3 工程价款及支付方式1. 工程价款:总价款为人民币[在此处填写总价款]元,甲方应按照以下方式支付给乙方:预付款:人民币[在此处填写预付款金额]元,在签订合同后[在此处填写预付款支付期限]个工作日内支付。
进度款:根据工程进度支付,具体支付方式参照附件进度款支付计划。
2. 工程变更和索赔:双方对于工程变更或索赔事宜应及时协商解决,未经书面同意不得擅自变更工程内容。
如发生工程变更或索赔,甲方应按照变更或索赔价格的70%预付款给予乙方,剩余金额在工程完工后支付。
3.4 合同履行期限工程合同履行期限为[在此处填写工程履行期限]个工作日,自合同签订日期起计算。
3.5 质量保证和验收标准1. 质量保证:乙方应按照国家和地方有关质量管理标准和要求进行施工,确保工程质量符合规定标准。
乙方对其施工所使用的材料和工艺质量负责。
乙方承诺工程质量保修期为[在此处填写质量保修期限]个月,自工程竣工验收之日起计算。
2. 验收标准:工程竣工时,双方应进行验收,符合以下标准方可通过验收:完成合同规定的工程范围;符合国家和地方有关建设工程质量验收标准;无安全隐患,经检测合格。
3.6 违约责任1. 如甲方未按时支付工程款项或其他约定款项,甲方应按逾期总金额的1%支付给乙方作为逾期利息。
湖南省建设工程施工合同示范文本
湖南省建设工程施工合同示范文本1. 引言2. 合同主体甲方:【甲方名称】乙方:【乙方名称】3. 合同目的本合同旨在明确双方的合作关系、约定施工合同的范围、工期、质量要求、支付方式等内容,确保项目按照双方的约定顺利进行。
4. 合同内容4.1 工程概况项目名称:【项目名称】施工地点:【施工地点】工程范围:【工程范围】4.2 工期本项目的工期约定为【工期】,自合同签订之日起计算。
4.3 合同价款预付款:【预付款比例】%进度款:根据工程进度支付,进度款比例以工程进度计算完工验收款:【完工验收款比例】%最后付款:【最后付款比例】%,在保证质量无问题的前提下支付4.4 质量要求本项目的质量要求符合相关法律法规和标准规定,乙方应按照甲方提供的设计文件和施工图纸进行施工,确保工程质量符合合同约定。
4.5 变更与索赔如因设计变更、施工变更等原因导致工程范围、工期、价款等发生变化,则双方应及时协商并签署变更合同,变更合同应与本合同具有同等法律效力。
如因甲方原因导致工程变更,乙方有权提出索赔,双方应协商合理解决。
4.6 违约责任如双方任何一方违反合同约定,导致对方受损,违约方应承担相应的违约责任。
违约方应支付违约金,并赔偿对方因违约而遭受的损失。
4.7 保修责任乙方应承担本工程的保修责任,保修期为【保修期】。
在保修期内,如发生工程质量问题,乙方应及时进行修复,不收取任何费用。
5. 合同变更和解除如因不可抗力或其他原因,导致无法继续履行本合同,双方应协商解决,可以签署变更合同或解除合同。
6. 合同争议解决本合同的争议解决适用法律。
如发生争议,双方应通过友好协商解决。
如果协商不成,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 合同生效与执行本合同自双方签字或盖章之日起生效,并自始至终有效。
任何一方未按照合同约定履行义务的,应承担相应的法律责任。
8. 其他事项本合同中未尽事宜,双方需进行补充约定,并签订补充合同。
补充合同与本合同具有同等法律效力。
湖南工程包工合同
湖南工程包工合同合同编号:(具体编号)甲方(业主):(甲方全称)乙方(承包方):(乙方全称)鉴于甲方拟将位于湖南省(具体地点)的工程项目委托给乙方施工,双方本着平等自愿、诚实守信的原则,经过友好协商,特订立本合同,共同遵照履行。
第一条工程概况1.1 工程名称:(具体项目名称)1.2 工程地点:(具体项目地址)1.3 工程内容:(详细描述工程项目的范围和内容)1.4 工程标准:(明确所应遵循的建筑标准和质量要求)第二条合同价款与支付方式2.1 合同总价:(大写及小写金额)2.2 付款方式:(包括预付款、进度款、结算款等支付条件和时间)2.3 违约责任:(约定违约金、滞纳金等相关条款)第三条工期与竣工3.1 开工日期:(确切日期)3.2 竣工日期:(确切日期)3.3 延期条款:(如遇不可抗力等因素导致工程延期的责任归属和处理方式)第四条质量保证与验收4.1 质保期限:(一般为一年或按行业标准)4.2 验收程序:(包括初验、复验、终验等环节)4.3 不合格处理:(对不符合质量标准的处理方法)第五条变更与索赔5.1 变更程序:(工程变更的申请、审批及执行流程)5.2 索赔条件:(因一方原因导致另一方损失时的赔偿规则)第六条争议解决6.1 协商解决:(双方首选通过协商解决争议)6.2 仲裁或诉讼:(协商不成时,可提交仲裁机构或向人民法院提起诉讼)第七条其他事项7.1 保密协议:(对涉及技术、商业秘密的保护)7.2 附加条款:(根据工程特点可能增加的其他特别条款)第八条生效与终止8.1 生效条件:(合同自双方授权代表签字盖章之日起生效)8.2 终止条件:(工程完工并通过验收、合同解除等情形)甲方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
HNJS—2008工程编号:合同编号:湖南省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:湖南省建设厅目录第一部分合同协议书1、工程概况 (1)2、工程承发包范围 (1)3、合同工期 (1)4、工程质量标准 (1)5、合同价款 (2)6、合同文件 (2)7、发包人承诺 (2)8、承包人承诺 (2)9、合同订立 (3)第二部分合同通用条款1 一般约定 (4)2 发包人义务 (9)3 监理人 (10)4 承包人 (12)5 材料和工程设备 (16)6 施工设备和临时设施 (17)7 交通运输 (18)8 测量放线 (19)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (20)10 进度计划 (22)11 开工和竣工 (22)12 暂停施工 (24)13 工程质量 (25)14 工程质量检测 (27)15 变更 (29)16 价格调整 (32)17 计价、计量与支付 (33)18 竣工验收 (40)19 缺陷责任与保修责任 (43)20 保险和担保 (44)21 不可抗力 (48)22 违约 (50)23 索赔 (53)24 争议的解决 (54)第三部分合同专用条款1 一般约定 (56)2 发包人义务 (57)3 监理人 (58)4 承包人 (58)5 材料和工程设备 (59)6 施工设备和临时设施 (59)7 交通运输 (60)8 测量放线 (60)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (61)10 进度计划 (62)11 开工和竣工 (62)12 暂停施工 (63)13 工程质量 (63)14 工程质量检测 (63)15 变更 (64)16 价格调整 (65)17 计价、计量与支付 (65)18 竣工验收 (67)19 缺陷责任与保修责任 (68)20 保险和担保 (69)21 不可抗力 (70)24 争议的解决 (70)25 补充条款 (71)第四部分合同附件及格式附件一工程项目一览表 (73)附件二承包人供应主要材料、工程设备一览表 (74)附件三发包人供应材料、工程设备一览表 (75)附件四发包人支付保函 (76)附件五承包人履约保函 (79)附件六预付款保函 (82)附件七工程质量保修书 (83)附件八承包人缺陷责任期保修履约保函 (85)第一部分合同协议书发包人:(全称)承包人:(全称)为实施(项目名称),发包人已接受承包人对本项目的中标。
依据有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,共同协商达成如下协议。
1、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附工程项目一览表(附件一)工程立项批准文号:资金来源:2、工程承发包范围承发包范围:3、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数:天。
4、工程质量标准工程质量标准:5、合同价款(大写):元;(小写):元。
其中(1)规费:(大写):元;(小写):元。
规费中养老保险金:(大写):元;(小写):元。
(2)安全防护、文明施工措施费:(大写):元;(小写):元。
(3)其它约定:。
合同价款包括的内容和综合单价详见:(1)招标工程为承包人的投标报价书;(2)非招标工程为经确认的工程量清单报价表或施工图预算书;(3)其他。
6、合同文件组成合同的文件及合同文件的优先顺序与本合同文件中合同专用条款的规定一致。
合同专用条款没有约定的,则与合同通用条款的规定一致。
7、发包人承诺(1)发包人向承包人承诺按照合同约定的方式和期限支付合同价款和其他应当支付的款项,履行本合同的全部义务。
(2)发包人委托的监理人:监理人委派的总监理工程师:(或发包人指派的现场代表)8、承包人承诺(1)承包人向发包人承诺按照合同约定按期、保质完成施工任务,缺陷责任期内的缺陷修复,质量保修期内的保修。
履行本合同的全部义务。
(2)承包人派驻本工程的项目负责人:、项目负责人资质等级,项目负责人到职时间:。
9、合同订立本合同订立时间:本合同订立地点:本合同正本两份,发包人和承包人各执一份;副本份,发包人份,承包人份,监理人份,合同备案机关份,其他份。
合同正本和副本具有同等效力。
本合同自生效。
发包人:(公章):承包人:(公章):法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:通讯地址及收件人:通讯地址及收件人:邮政编码:邮政编码:联系电话:联系电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:开户银行:开户银行:帐号:帐号:年月日年月日第二部分合同通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、合同专用条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、合同专用条款、合同通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书:指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件,包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 图纸:指包含在合同中的工程图纸,以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单:指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2 包发人:指与承包人在合同协议中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目负责人:指承包人派驻施工场地具备执业资质和专业条件的全权负责人。
1.1.2.5 分包人:指从承包人处分包合同中某一部分工程,并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人:指在合同协议书中指明的,受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师(总监):指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备1.1.3.1 工程:指永久工程和(或)临时工程。
1.1.3.2 永久工程:指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程:指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程:指工程项目一览表中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备:指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施:指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备:指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地(或称工地、现场):指用于合同工程施工的场所,以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地:指合同专用条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地:指合同专用条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期1.1.4.1 开工通知:指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期:指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期:指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限,包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期:指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。
实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期:指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限,具体期限由合同专用条款约定,包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期:指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7 天:除特别指明外,指日历天。
合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。
期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用1.1.5.1 签约合同价:指签定合同时合同协议书写明的,包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格:指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用:指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额:指已标价工程量清单中所列的暂列金额,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价:指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工:指对零星工作采取的一种计价方式,按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金(或称保留金):指按第17.5.2项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他1.1.6.1 书面形式:指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字除专用术语外,合同使用语言文字为中文。
必要时专用术语应附有中文注释。
1.3 法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章,以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件互相解释,互为说明。
除合同专用条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)合同专用条款;(5)合同通用条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单;(9)其他合同文件。
1.5 合同协议书发包人和承包人应当自中标通知书发出之日起30天内,按照招标文件和承包人的投标文件订立合同协议书。
除法律另有规定或合同另有约定外,发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖公章后,合同生效。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供除合同专用条款另有约定外,图纸应在合理的期限内按照合同的数量提供给承包人。
由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的,按第11.3款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件按合同专用条款约定由承包人提供的文件,包括部分工程的大样图、加工图等,承包人应按约定的数量和期限报送监理人。