施工电梯承包合同样本
电梯工程施工项目承包合同6篇
电梯工程施工项目承包合同6篇篇1电梯工程施工项目承包合同合同编号：2021001甲方（承包商）：XXX建筑工程有限公司法定代表人：XXX地址：XXX乙方（业主）：XXX物业管理有限公司法定代表人：XXX地址：XXX鉴于：1. 甲方具有电梯安装施工的资质和能力，乙方需要对其物业楼宇的电梯进行改造升级；2. 甲、乙双方经过充分协商，就电梯施工项目的相关事宜达成协议。
一、项目内容1. 甲方承诺按照乙方的要求，对其物业楼宇内的电梯进行升级改造，包括但不限于电梯设备更换、系统升级、安全性能提升等；2. 项目工期约定为60天，具体工期根据双方协商确定。
二、费用及结算方式1. 乙方应在签订本合同后5个工作日内支付给甲方10000元作为工程款的前期预付款；2. 工程款总额为XXXXX元，工程款支付方式为工程进度款+尾款支付；3. 工程进度款：按照工程进度，每完成一个阶段支付相应款项，支付比例为总工程款的40%；4. 尾款支付：施工结束后，甲方应提交工程质量验收报告，经乙方验收合格后，乙方应支付尾款为60%。
三、安全管理1. 甲方应严格遵守国家相关法律法规和安全操作规范，保障施工期间人员和设备的安全；2. 如因甲方施工操作不当导致事故，甲方应承担一切责任并承担相关赔偿费用。
四、质量保证1. 甲方承诺提供的设备和材料均符合国家标准，并提供相关质量保证；2. 设备安装完成后，甲方提供一年的免费维护保养服务，保证设备正常运行。
五、违约责任1. 若因甲方原因导致工程延误，甲方应按照延误期间每天1%的标准向乙方支付违约金；2. 若甲方未能按照约定完成工程，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应损失。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束后终止；2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（承包商）：乙方（业主）：签字：签字：日期：日期：承包单位（盖章）：业主单位（盖章）：日期：日期：篇2电梯工程施工项目承包合同甲方（承包商）：______________ 乙方（业主）：______________鉴于甲方具有从事电梯工程施工的资质和能力，乙方拟委托甲方进行电梯工程施工项目，经双方友好协商，达成以下合同：第一条项目名称本合同所指电梯工程施工项目名称为______________，具体位置为______________。
电梯工程合同范本(通用13篇)
电梯工程合同范本(通用13篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!电梯工程合同范本(通用13篇)电梯工程合同范本第1篇甲方：乙方：经甲、乙双方友好协商，甲方决定由乙方承担玉林市玉州区妇幼保·健院门诊住院综合大楼玻璃幕墙施工。
电梯工程分包合同模板范本(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（建设单位）：____________________乙方（分包单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方拟建设的____________________（项目名称）电梯工程（以下简称“电梯工程”）达成如下分包协议：一、工程概况1.1 电梯工程名称：____________________1.2 电梯工程地点：____________________1.3 电梯工程规模：____________________1.4 电梯工程内容：____________________1.5 电梯工程合同总价：人民币_______元整（大写：____________________）二、分包内容2.1 乙方负责电梯工程的施工、安装、调试、验收及售后服务等工作。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范、质量标准及工程进度要求，完成电梯工程的施工任务。
2.3 乙方应确保电梯工程的质量、安全、环保等符合国家及地方相关法律法规的要求。
三、工期与进度3.1 电梯工程的施工工期为_______天，自合同签订之日起计算。
3.2 乙方应按照甲方提供的工程进度计划，合理组织施工，确保工程按期完成。
3.3 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整工期。
四、质量要求4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保电梯工程的质量。
4.2 电梯工程的质量应符合以下要求：（1）符合国家及行业相关标准、规范；（2）满足甲方提出的质量要求；（3）经甲方验收合格。
五、安全文明施工5.1 乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和规章，加强施工现场的安全管理。
5.2 乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全无事故。
5.3 乙方应加强施工现场的文明施工，保持施工现场整洁、有序。
电梯施工总承包合同范本
电梯施工总承包合同范本合同编号： [合同编号]甲方： [甲方名称]乙方： [乙方名称]签订日期： [签订日期]根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行电梯施工项目，达成以下合同：一、合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在电梯施工项目中的权利义务，保障项目按照约定的技术要求和工期进行顺利施工，确保工程质量和安全。
二、合同范围1.甲方委托乙方为其提供电梯施工总承包服务，包括但不限于电梯安装、调试、维护和保养等工作。
2.乙方承担在合同约定的工期内完成电梯施工项目，并保证施工质量符合相关法律法规和技术标准。
三、合同费用和支付方式1.甲方应按照双方约定的付款方式向乙方支付工程款。
工程款总额为 [付款总额]，分期支付，具体支付方式如下：–第一期支付款项：[金额]，在合同签订后[天数] 内支付。
–第二期支付款项：[金额]，在工程完成[工程进度]% 后支付。
–第三期支付款项：[金额]，在工程完成[工程进度]% 后支付。
2.甲方支付工程款应向乙方提供合法有效的发票。
3.若甲方未按时支付工程款，甲方应向乙方支付逾期付款的延期费用，延期费用为每逾期[天数] 收取 [金额] 的违约金。
四、施工期限1.本项目的工期为 [施工期限]，自合同生效之日起计算。
2.若因不可抗力因素导致工期延长，乙方应及时通知甲方，并双方重新协商确定工期延长时间和相应的延期费用。
五、施工质量和保修期1.乙方承诺所提供的电梯施工质量符合国家和行业标准，并负责施工工艺以及产品的合格性。
2.乙方应在竣工验收合格之后，向甲方提供相应的质量保证书，并承诺在保修期内免费修理因质量问题导致的电梯故障。
3.本项目的质量保修期为 [质保期限]，自项目竣工验收之日起计算。
六、违约责任1.若甲方未按合同约定支付工程款或违反其他合同条款，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权终止合同。
2.若乙方未按合同约定完成工程或达到质量标准，甲方有权要求乙方返还支付的全部或部分费用，并有权解除合同。
施工电梯安装合同书5篇
施工电梯安装合同书5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方施工电梯安装项目达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 电梯型号及规格：_________4. 安装数量：_________二、承包范围及内容1. 乙方负责施工电梯的安装工作，包括但不限于以下内容：（1）电梯井道的施工及验收；（2）电梯设备的安装及调试；（3）电梯机房的施工及验收；（4）电梯配套设备的安装及验收；（5）电梯安装质量的监督与验收。
2. 乙方需按照甲方提供的施工方案和技术要求，完成施工电梯的安装任务。
三、合同工期1. 本合同工期为______天，自合同签订之日起计算。
2. 乙方需按照合同工期完成施工任务，如遇不可抗力因素导致工期延误，需及时告知甲方，并协商解决。
四、合同价款及支付方式1. 本合同价款为人民币______元整（￥______），包含施工电梯安装所需的人工费、材料费、机械使用费等全部费用。
2. 甲方需在合同签订后______天内向乙方支付合同价款的______%作为预付款，即人民币______元整（￥______）。
剩余款项在乙方完成施工任务并经甲方验收合格后______天内支付。
3. 乙方在收到预付款后，需向甲方提供收据，并在施工完成后向甲方提供全额发票。
五、质量保证及验收标准1. 乙方需确保施工电梯的安装质量符合相关标准及规范，并达到甲方要求。
2. 施工电梯安装完成后，乙方需向甲方提交验收申请，并提供相关验收资料。
甲方需在收到申请后______天内组织验收，并出具验收报告。
如验收不合格，乙方需按照甲方要求限期整改。
3. 乙方需确保施工电梯的安全性能和使用寿命，如因乙方施工质量问题导致的事故，乙方需承担全部责任。
六、违约责任及赔偿标准1. 甲方需按照合同约定支付合同价款，如逾期支付，需向乙方支付违约金，违约金按应付款项的日万分之五计算。
承包施工电梯安装施工合同（通用3篇）
承包施工电梯安装施工合同（通用3篇）承包施工电梯安装篇1发包人(甲方)：承包人(乙方):为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围及详细部位(栋号)：四、承包方式以包安装、包调试、包工期、包质量、包安全、包临设、包文明施工、包材料(机具)的场内运输、包设备安装质量通过国家法定检测机构的检验、包社会医疗、养老、工伤保险、包安全保护用品和劳保福利在内、包物价上涨的形式承包。
五、结算方式及工程造价1、工程按实际安装数量计算工程量，实行总价包干。
结算的具体操作办法详见合同附件《甲方结算工作流程》。
2、本项目安装施工电梯台;包干总价为：￥。
大写(暂定)：人民币3、承包单价：序号基价号项目名称工作内容数量包干单价123单价说明：(1)单价组成：1)含底架定位、预埋、总体安装、附墙件的预埋安装、附墙撑杆(架)、附墙架的安装、随工程进度需要进行导轨架加高的工作和费用;2)含施工电梯安装好后报劳动局验收并领取准用证的工作和费用;3)含编制施工方案的工作和费用;4)含一次性损耗材料的费用;5)含临时设施费用;6)含生活用水用电费用;7)包含季节性施工费(雨季、冬季施工措施费用);8)包施工机械场内外运输及进退场费。
(2)遇下述情况甲方按实回扣所发生的费用;1)甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除;2)甲方增加机械设备，协助乙方施工，台班费在乙方工程款中扣除。
(3)双方对承包单价是否含税金约定如下：承包单价中税金。
六、付款与支付方式1、工程进度款按甲方每月签证完成工程量计，作为付进度款的依据，并可支付至当月完成工程量的%，工程全部完工，经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后天内付至%，相关设施拆除后天内结清 %余额。
2、乙方每收取甲方每一笔款项，须同时根据甲方要求开具国内大陆地区合法等额有效：□增值税发票;□普通发票;□收据，给甲方，否则甲方有权延迟付款，直至乙方开具发票。
承包施工电梯合同范本
承包施工电梯合同范本甲方（发包方）：_____________________法定代表人：_____________________联系地址：_____________________联系方式：_____________________乙方（承包方）：_____________________法定代表人：_____________________联系地址：_____________________联系方式：_____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就甲方委托乙方承包施工电梯事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：施工电梯的安装、拆卸、维修、保养等工作。
4. 工程承包方式：包工包料。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______日历天三、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方有关规定以及本合同约定的施工标准和要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和要求。
2. 施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督和检查，如发现质量问题，乙方应及时进行整改。
3. 工程竣工后，乙方应及时向甲方提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后______日内组织验收。
4. 验收合格后，双方应签署竣工验收报告。
如验收不合格，乙方应在甲方规定的期限内进行整改，整改后重新组织验收。
四、工程价款及支付1. 本合同总价款为人民币______元（大写：______元整），其中不含税价款为人民币______元（大写：______元整），增值税税率为______%，增值税额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：本合同签订后______日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款；施工电梯安装调试完成并经相关部门验收合格后______日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%；剩余合同总价款的______%作为质保金，在质保期满后______日内无息支付。
电梯安装工程承包协议模板（八篇）
电梯安装工程承包协议模板建设单位（甲方）：承建单位（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规，遵循平等、自愿、公平的原则，为明确双方的权利义务和经济责任，特签订本合同。
一、工程名称：碧水园小区电梯大理石门套供货安装工程二、工程范围及承包方式：1、工程范围：碧水园小区3#9#全部电梯口门套供货安装。
2、承包方式：A、按工程内容及承包范围：包材料、包人工、包工期、包质量、包水电、包安全、包税金、包文明施工一切费用。
B、本合同为固定总价合同。
三、合同价款及合同工期1、电梯门套数量：128门套。
2、合同单价：550元/套（含一切费用），以后均不做调整;3、固定合同总价：70400元（柒万零肆佰元整）4、开工日期：____年____月____日5、竣工日期：____年____月____日四、付款方式1、甲方优先考虑实物冲抵工程款2、全部电梯门套安装完毕后经甲方验收合格付合同总价的75%，验收合格三个月内付至合同总价的95%，余款5%作为质保金，六个月后质量没有问题时一次性无息支付完毕。
3、甲方每次付款前，乙方必须提供等额的符合国家税务部门规定有效发票。
五、甲乙方双方责任：1、甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点，水电费用乙方自行承担。
2、甲方必须及时保证资金到位，甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。
3、乙方必须按时完成整个工程，保证工程质量，大理石不允许有色差，如出现质量问题（空鼓、裂纹）和延误工期乙方承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。
4、乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度，必须服从甲方和总包单位的管理，进场施工人员要加强安全教育，要为现场施工人员购买保险，如乙方施工人员因违法操作或不接受现场管理，所造成的安全事故由乙方完全负责，妥善保护好现场的各种施工机械和施工工具，损坏和丢失均自行负责。
5、乙方在报价是提交的大理石样品甲方封存于施工现场，该样品是合同的一部分。
6、乙方制作好的大理石板运抵现场安装时，甲方随即抽样进行检验（含破坏性检查）和对照，如与样品不符，视为乙方严重违约，乙方承担一切损失。
电梯安装施工合同范文5篇
电梯安装施工合同范文5篇篇1甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供电梯安装服务事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：电梯安装工程工程地点：__________施工内容：电梯安装及调试施工范围：__________二、合同双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1. 提供施工所需的资料、图纸和技术要求。
2. 负责协调现场施工，确保施工顺利进行。
3. 按照合同约定支付相关费用。
4. 对乙方的施工质量进行监督，提出合理建议和要求。
5. 负责验收工作，确保安装质量符合要求。
（二）乙方的权利和义务1. 按照甲方提供的资料、图纸和技术要求进行施工。
2. 确保施工进度和质量，按时完成施工任务。
3. 负责电梯设备的运输、吊装和安装工作。
4. 负责电梯的调试工作，确保电梯正常运行。
5. 负责对甲方的操作人员进行培训和技术指导。
6. 履行保修义务，对电梯设备进行维修和保养。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币__________元（大写：__________）。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项：（1）签订合同后，支付合同总价款的__________%；（2）乙方开始施工后，支付合同总价款的__________%；（3）电梯安装调试完毕后，支付合同总价款的__________%；（4）剩余合同总价款的__________%作为质保金，自电梯验收之日起计算，保修期满后支付。
3. 乙方应提供有效的发票和收款凭证，以确保甲方能够顺利完成支付。
四、施工工期及验收标准1. 乙方应在签订合同后尽快开始施工，并在约定工期内完成电梯安装调试工作。
2. 验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准，同时满足甲方需求。
验收过程中如发现质量问题，乙方应及时进行整改。
3. 验收合格后，甲方应签署验收报告，并支付剩余合同款项。
施工电梯工程总承包合同(3篇)
第1篇合同编号：________甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________签订日期：____年__月__日签订地点：_______________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就施工电梯工程总承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程规模：________________________4. 设计单位：________________________5. 施工单位：________________________二、工程承包方式1. 乙方对施工电梯工程实行总承包，包括设计、采购、施工、安装、调试、验收等全过程。
2. 甲方提供工程所需场地、施工用水、用电等基础设施。
三、工程承包范围和内容1. 乙方负责施工电梯工程的设计、采购、施工、安装、调试、验收等全过程。
2. 乙方应按照甲方要求，保证工程质量和进度，确保工程按时、按质完成。
3. 乙方负责办理工程所需的各项审批手续，承担相关法律责任。
四、工程质量标准1. 工程质量标准应符合国家现行相关规范、标准和设计要求。
2. 乙方应保证工程一次性验收合格，确保工程安全、可靠、美观。
五、合同工期与要求1. 合同工期：____个月。
2. 开工日期：____年__月__日。
3. 竣工日期：____年__月__日。
4. 乙方应按照合同约定，确保工程按期完成。
六、合同价款1. 合同总价：人民币____元。
2. 付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例由双方协商确定。
3. 甲方在工程竣工验收合格后，向乙方支付合同总价款的____%。
电梯安装工程承包协议模板（四篇）
电梯安装工程承包协议模板甲方：《工程发包分人》乙方：《工程承包人》丙方：《工程承担保人》依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规;遵照平等、公平、诚信的原则，双方就劳务分包工程施工事项协商一致，特签订本合同，双方共同遵守执行。
一、工程概况（1）、工程名称：南阳市第五六工厂棚户改造项目，2#安臵楼。
（2）、工程地点：南阳市第五六工厂家属院内。
（3）、砖砌体与二次砼结构浇注。
二、承包范围（1）、地下室基础、地下室截水、集水井、踏步以及楼层女儿墙、出屋面烟囱、室外踏步所有砌体工程。
（2）、构造柱、圈梁、门过梁、水带、阳台压顶、女儿墙压顶、窗台压顶、楼层造型等;分项工程的钢筋制作：绑扎、支拆模、浇筑混凝土等、钢筋焊接。
双方的分部分项公程。
三、承包工作内容（1）、熟悉施工图纸、组织施工人员、布臵操作现场、领退材料和工具;班组人员自检和配合自检;运输道搭拆。
整个施工现场内一切所需材在施工过程的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输、超远距离运输及超高运输、反复多次转运）、运输现场清理、机械设备养护和清理、材料堆放清理及文明施工。
（2）、清理基层;拉线、弹线、吊线;立皮数杆、筛沙、调制砼及砂浆配比。
（3）、搭拆所有砌体、砼浇筑的脚手架含超高架、进场砖提前浇水、选砖铺浆、砌砖、勾缝或压缝、安放门窗木砖与预埋件、墙体内的拉结筋以及水电空暖孔洞凹槽的预埋。
（4）、构造柱、圈梁、门过梁、女儿墙、阳台、窗压顶等构件钢筋制作安放和施工现场钢筋清理;模板制作、安装和拆除;混凝土浇筑与制作和现场垃圾清理;落地灰回收重新使用;清理碎砖及其他建筑垃圾运至地面指定地点堆放（含沙漏），同时做好砼墙养护及成品保护工作，做好边口防护，风井电、梯井等，无法二次抹灰墙体均以1：2.5水泥砂浆20原浆随砌随抹平。
（5）、除上述内容外，还包括以上未列出业主、项目、劳务队对砌体工程应包含的其他工作内容。
电梯工程施工项目承包合同6篇
电梯工程施工项目承包合同6篇第1篇示例：电梯工程施工项目承包合同甲方（委托方）：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经甲、乙双方平等协商，就甲方委托乙方进行电梯工程施工项目的承包事宜，达成如下合同：一、项目概况1.1 项目名称：电梯工程施工项目1.2 项目地址：（具体地址）1.3 项目内容：包括但不限于电梯设备的安装、调试、验收等工作1.4 项目工期：自合同签订之日起，乙方承包工程施工、竣工并经甲方验收合格的时间为（具体工期）1.5 项目费用：总投资（具体金额）元，其中工程款为（具体比例）元二、合同的签署及生效2.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.2 甲、乙双方在签署之日起生效。
2.3 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
三、合同履行3.1 甲方权利和义务（1）提供项目所需的场地、用电、用水等基础设施支持，并保证施工现场的安全和环境的整洁。
（2）在乙方施工期间，协助乙方处理工程施工中遇到的问题，并及时支付工程款。
（3）对乙方进行施工过程中的安全、环境、质量等方面进行监督和检查。
（1）按照本合同约定的要求，保质保量完成项目的施工工作，并保证施工质量符合相关法律法规和技术标准。
（2）在施工过程中，保障施工人员的安全，加强安全管理，确保施工现场的安全生产。
（3）在合同约定的工期内，按时完成工程，并配合甲方进行验收。
四、质量保证和验收4.1 乙方保证工程的质量符合相关技术标准和法律法规的要求，如果在保修期内出现质量问题，乙方应承担相应的维修责任。
4.2 项目竣工后，甲方有权组织验收，并对工程的质量、功能等方面进行评定。
如有质量问题，乙方应及时进行整改。
五、支付方式5.1 甲方应按照合同约定的工程款支付方式，按时足额支付工程款给乙方。
5.2 工程款支付的时间和方式按照合同约定执行，如有变动需双方协商一致。
六、违约责任6.1 如乙方未按照合同约定的工程进度完成工程，或者工程质量不符合约定标准，由乙方承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
电梯安装工程承包协议简单版(5篇)
电梯安装工程承包协议简单版甲方：_____乙方：_____依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：_____工程地点：_____第二条工程承包范围_______________________________________________________ 第三条工程工期1.计划开工日期：____年____月____日，计划完工日期：____年____月____日，总日历天数_____天;2.主要节点工期：_____3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范：_____第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_____其费用：7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第八条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
电梯安装施工合同范本（四篇）
电梯安装施工合同范本甲方：【甲方公司全称】联系地址：法定代表人：联系电话：乙方：【乙方公司全称】联系地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲、乙双方本着互利共赢的原则，为了确保电梯安装施工的顺利进行，特签订本合同，并共同遵守合同条款。
具体条款如下：一、合同概述1.1 甲方委托乙方负责电梯的安装施工工作，乙方必须按照甲方的要求和相关规定进行工作。
1.2 电梯的具体类型、规格、数量、产地及技术参数如下：电梯型号：电梯规格：安装数量：产地：技术参数：1.3 本合同的有效期为【合同开始日期】至【合同结束日期】。
二、双方权利和义务2.1 甲方权利和义务：2.1.1 甲方必须按照合同约定支付乙方的工程款项，并且及时提供工程所需的相关材料和配件。
2.1.2 甲方需向乙方提供工作场地，并负责确保工作场地的安全和整洁。
2.1.3 甲方要求乙方按照合同规定完成工程，并对工程质量负责。
2.2 乙方权利和义务：2.2.1 乙方有权按照合同规定收取工程款项，并且有权要求甲方提供所需的材料和配件。
2.2.2 乙方承诺按照合同规定的要求和标准完成施工任务，保质保量。
2.2.3 如乙方发现甲方提供的材料和配件不符合要求，乙方有权要求甲方提供符合要求的材料和配件。
三、合同价款及支付方式3.1 合同总价款为【合同总价款数字大写】（￥【合同总价款数字小写】），包括电梯本体的供货和安装费用。
3.2 甲方必须按照以下支付方式支付合同款项：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的20%作为预付款给乙方。
（2）工程进度款：根据乙方完成工程任务的进度，甲方按照约定的比例支付相应的款项。
具体进度和款项支付比例如下：进度款项支付比例[具体进度] [款项支付比例][具体进度] [款项支付比例][具体进度] [款项支付比例]（3）竣工结算款：工程完工后，甲方支付剩余未付的款项给乙方。
四、合同履行的其他条款4.1 合同附件及补充协议：4.1.1 合同附件：【列明合同附件的名称和数量，如技术规格、图纸等。
电梯安装工程承包合同书样书5篇
电梯安装工程承包合同书样书5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方就电梯安装工程事宜，经过友好协商，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：_________________________电梯安装工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：包括电梯的安装、调试、验收等。
二、承包方式及范围1. 乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 承包范围：包括电梯设备的供应、安装、调试、验收等全过程。
三、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，工期为XX个月。
2. 如因甲方原因导致工程延期，乙方有权顺延工期。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币XX元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：甲方在合同签订后XX日内支付乙方工程总价款的XX%作为预付款；工程完工并通过验收后XX日内支付剩余款项。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准及工程要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织甲方进行验收，并按照相关规定提供完整的验收资料。
3. 验收标准：按照国家标准及工程要求进行验收。
六、双方责任及义务1. 甲方责任：（1）甲方应按时支付工程款项；（2）甲方应为乙方提供必要的工作条件；（3）甲方应确保现场安全。
2. 乙方责任：（1）乙方应按照合同约定完成工程；（2）乙方应确保工程质量；（3）乙方应及时向甲方提供工程进度及变更情况。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并支付因此给甲方造成的损失。
2. 若因甲方原因导致工程延期，甲方应承担违约责任，并支付因此给乙方造成的损失。
3. 若甲乙双方因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成时，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
安装电梯工程外包合同范本5篇
安装电梯工程外包合同范本5篇篇1甲方（发包方）：XXXXXX公司地址：XXXXXX联系人：XXXXXX电话：XXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX公司地址：XXXXXX联系人：XXXXXX电话：XXXXXX鉴于甲方需将其电梯安装工程外包给乙方，乙方同意为甲方提供电梯安装服务，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：XXXXXX电梯安装工程2. 工程地点：XXXXXX3. 承包范围：本次电梯安装工程的范围包括但不限于以下内容：（1）电梯设备的安装；（2）电梯设备的调试；（3）电梯设备的验收。
4. 合同工期：本合同工期为自签订之日起至XXXX年XX月XX日止。
二、双方权利与义务1. 甲方的权利与义务：（1）甲方应向乙方提供电梯安装所需的相关资料和协助，确保乙方能够顺利进行安装工作。
（2）甲方应按照本合同约定支付乙方相应的费用。
（3）甲方应派专人负责与乙方的沟通和协调工作，及时解决安装过程中出现的问题。
2. 乙方的权利与义务：（1）乙方应按照本合同约定完成电梯安装工程，确保安装质量符合相关标准和要求。
（2）乙方应确保安装过程中的安全，防止发生任何安全事故。
（3）乙方应提供售后服务，对安装好的电梯进行维护和保养，确保电梯的正常运行。
三、费用与支付方式1. 本合同总价为人民币XXXX元整（大写：XXXX元整），该价格包括但不限于以下内容：（1）电梯设备的安装费用；（2）电梯设备的调试费用；（3）电梯设备的验收费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下时间节点向乙方支付相应的费用：（1）签订合同后支付合同总价的XX%；（2）电梯安装完成后支付合同总价的XX%；（3）电梯调试完成后支付合同总价的XX%；（4）电梯验收完成后支付合同总价的XX%。
四、违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定支付乙方的费用，乙方有权要求甲方支付逾期利息，逾期利息自应付未付之日起计算，利率按中国人民银行同期贷款利率计算。
电梯工程施工项目承包合同3篇
电梯工程施工项目承包合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1电梯工程施工项目承包合同甲方：（委托方名称）法定代表人：地址：电话：传真：邮编：乙方：（承包方名称）法定代表人：地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方打算委托乙方进行电梯工程施工项目，为了明确双方权利义务，特订立本合同，共同遵守下列条款：第一条项目名称1.1 项目名称：电梯工程施工项目。
1.2 项目地点：项目地点由甲方提供，具体位置为_________。
第二条合同内容2.1 项目内容：乙方承担在规定时间内按照相关规定和标准完成电梯工程施工项目，并保证施工质量满足国家标准要求。
2.2 项目进度：双方约定项目完成时间为_________，具体工期由双方商定。
2.3 项目费用：甲方应向乙方支付约定的工程款，具体金额为_________，支付方式由双方协商确定。
第三条质量保证3.1 乙方应按照相关规定和标准进行电梯工程施工，并对施工质量承担保修期责任。
3.2 乙方应保证施工过程中的安全与质量，如有施工质量问题，乙方应承担相应责任并进行整改。
第四条知识产权4.1 乙方在履行合同过程中所产生的知识产权归属乙方所有。
第五条违约责任5.1 如因不可抗力导致无法履行合同的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供书面证明。
5.2 若一方未能按照约定时间、质量进行工程施工，应承担相应的违约责任。
第六条合同解除6.1 若因一方原因导致合同无法履行，对方有权解除合同并追究相应责任。
6.2 经双方协商一致可以解除合同，解除合同后，双方应各自承担相应责任。
第七条法律适用及争议解决7.1 本合同的签订、解释和执行均适用甲方所在地法律。
7.2 双方如发生争议应友好协商解决，若协商不成，提交甲方所在地相关法院解决。
第八条合同生效8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至项目完工验收之日止。
甲方（盖章）：____________法定代表人签字：____________日期：____________乙方（盖章）：____________法定代表人签字：____________日期：____________以上为电梯工程施工项目承包合同，双方共同遵守，若发生争议，应依法解决。
电梯安装工程承包协议电子版(8篇)
电梯安装工程承包协议电子版甲方：乙方：甲方将本房屋装修及维修工程承包给乙方，为明确双方的责任义务及相关经济关系，经双方协商达成如下协议：工程地点：广安井河镇白果村六组工程名称：住宅楼装修及维修工程一、工程内容1、本工程所涉及到的一切工作内容都承包给乙方（甲方只负责验收工程是否合格）。
2、内外墙粉水前的清洗工作以及楼顶前后水沟的清洗工作。
二、甲乙双方的责任与义务1、本工程所需用的材料（如砂、石子、水泥、树、瓦、桷板、钢筋等）及施工所需水电由甲方负责。
2、本工程所涉及到的一切事项和施工机具以及安全防护设施等由乙方负责。
三、承包单价1、地坝打砼（混凝土）及找平，按15元/m2计算;修建高cm、宽26cm的地坝围栏（包括围栏顶部、内侧、外侧三面的粉水）按元计算。
2、外墙粉水包括墙面的清洗等15元/m2（包括塔架、机具等设施）;内墙按10元/m2计算。
3、山墙两边的屋街面打砼按15元/m2计算。
4、一楼贴地板砖（80cm×80cm）按（包括地面找平、打砼等工作）。
5、修砌一楼、二楼两个厕所（包括砌砖、粉水、安装便盆等）按元计算。
6、厕所墙、地砖按/m2计算。
7、顶楼楼面打砼、垛子升高及内外墙的粉水、房盖的拆和盖（包括拆盖的一切工作内容），房檐四方和屋脊用水泥、前后水沟的清洗和粉水、后墙顶面的粉水等全部工作，单价按元/m2计算。
四、付款方式乙方所做工程完工，并经甲方验收合格后，无任何质量事故，甲方在三天内付清所有工程款。
五、工期除停电、下雨之外，30天之内完工六、本合同其他未尽事宜，现场协商解决。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，以双方签字生效。
甲方：乙方：____年____月____日电梯安装工程承包协议电子版（二）6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品，若经授权代表甲方向用户移交时，则应按公司的相关规定办理移交手续。
7、安装过程中发现的产品质量问题，应书面形式记录，待安装完毕后需移交检验人员。
施工电梯承包合同样本7篇
施工电梯承包合同样本7篇篇1发包方（简称甲方）：XXX，地址：XXX，电话：XXX。
承包方（简称乙方）：XXX，地址：XXX，电话：XXX。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工电梯承包给乙方有关事项，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：XXX。
2. 工程地点：XXX。
3. 工程规模：XXX。
4. 承包范围：施工电梯安装、附墙架安装、电梯操作及维修保养。
第二条承包方式乙方采用包工包料方式承包，具体包括：施工电梯设备、附墙架设备、安装施工电梯所需的钢筋、混凝土等材料及施工电梯操作及维修保养服务。
第三条合同价款及支付方式1. 合同价款：人民币XXX元整（￥XXX）。
2. 支付方式：银行转账。
3. 支付节点：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的XX%作为预付款；施工电梯安装完毕后，甲方支付乙方合同价款的XX%；施工电梯投入使用后，甲方支付乙方合同价款的XX%。
第四条施工要求及工期1. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及技术要求施工，确保施工质量符合相关标准。
2. 乙方应在合同签订后XX天内完成施工电梯的安装工作。
如遇特殊情况，需经甲方同意后顺延工期。
3. 甲方应在施工电梯安装完毕后及时组织验收，确保施工电梯能够正常使用。
第五条违约责任及赔偿标准1. 乙方如未能按照合同约定完成施工任务，需向甲方支付违约金，违约金金额为合同价款的XX%。
2. 甲方如未能按照合同约定支付合同价款，需向乙方支付违约金，违约金金额为合同价款的XX%。
3. 若因违约造成损失，违约方需承担赔偿责任。
具体赔偿标准按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。
第六条争议解决方式及管辖法院1. 若双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。
2. 管辖法院为合同签订地法院，即甲方所在地法院。
3. 在争议解决过程中，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一：电梯安装工程承包合同范本电梯安装工程承包合同范本委托方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。
第一条、工程概况1.1本工程是指：项目电梯安装工程。
1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。
1.3工程地点：项目内。
第二条、承包方式及承包范围：2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。
2.2具体的承包范围如下：本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。
第三条、质量标准及乙方的质量保证3.1本工程的施工应符合以下的质量标准：《电梯安装验收规范(gb10060-93)》、《电梯技术条件(gb10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(gb7588-95)》、《电梯试验方法(gb10059-88)》。
3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。
第四条、工期4.1按以下第种方式确定工期：a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。
4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。
4.3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。
第五条、合同大包干总价款5.1本工程的大包干总价(含税)为：5.2 合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。
甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装)，机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内。
5.3 本合同大包干总价款结算时不予调整。
第六条、付款方式6.1付款方式：甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。
乙方银行帐号为：开户银行：银行帐号：6.2本合同有∕无预付款，若有，预付款为￥元(人民币元)，于支付。
6.3除预付款外，其他款项按以下第种方式支付：a.甲方在合同签订之日起3 天内支付合同总价的10%(￥元)，作为定金。
甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(￥元)。
安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(￥元)。
安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(￥元),对于该笔款项的支付，甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由出具的保证担保，担保函的内容以《供货合同》附件三为准。
付款同时，乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函，保函担保期限与电梯质保期一致。
b.6.4 乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。
若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。
6.5 甲方每次付款前，乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。
第七条、甲方责任7.1甲方任命为甲方代表。
7.2甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。
对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。
7.3按合同约定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。
7.4甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。
7.5负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。
7.6负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。
7.7 负责井道的土建工程。
井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方约定检查日期。
检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。
7.8 按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方，由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续，相关费用乙方负责。
7.9第八条、乙方责任8.1 乙方任命为乙方代表。
乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。
在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。
8.2 乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质，并保证其资质的真实性、合法性、有效性。
8.3 乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料，另须包括：本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑，包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。
8.4 乙方在安装工程开始前，须根据工程规范编制设计及施工详图，并提交甲方、设计人审批，所有施工图纸均应得到设计人确认。
8.5 乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。
施工期间，乙方应作好施工原始记录。
8.6 井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。
8.7 负责电梯的安装、调试工作，移交备用件和随机资料一套。
8.8 负责吊装及搭棚工作。
8.9负责施工所需的水电费，按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。
8.10 电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责，并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。
8.11 除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。
8.12安装期间轿厢内加设保护板，试用期满后拆除。
井道照明的安装。
清理安装杂物。
8.13负责提供三方通话设备，并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机(机房机)并且协助安装三方通话系统的单位进行调试。
8.14负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。
如发生损坏，乙方自费予以修复。
8.15遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方承担。
如受有关部门处罚，由乙方自行承担罚款和一切损失。
8.16 按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量。
按合同约定工期竣工。
指定安全防火负责人，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。
乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任，并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。
凡施工期间的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。
8.17负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用，以及安装完工后的报检手续直至合格为止。
乙方应承担因报验不合格造成的违约责任，并赔偿因此造成的甲方的一切损失。
非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。
8.18工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后，由甲乙方办理正式工程移交手续。
乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。
8.19乙方在进场施工前，应与总承包单位协调确定各自的权利义务，在施工期间应服从总承包单位的统一管理，但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。
8.20竣工验收合格后，乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告，经过甲方审定后作为确定结算款的依据。
8.21 应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。
8.22 乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。
8.23第九条、材料设备供应9.1本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。
乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求，相关规定如下：9.1.1乙方所采购的材料，由甲方验收合格后方可使用。
9.1.2对乙方所采购的与设计和规范要求不符的材料，甲方代表有权拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符合设计和规范和质量要求的材料，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。
9.2若乙方提供的材料未经甲方验货，乙方不得擅自开工。
否则，应赔偿甲方因此遭受的损失。
由此造成逾期竣工的，乙方还应承担相应的责任。
第十条、工程验收10.1隐蔽工程验收：工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时，乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及监理验收。
验收合格，甲方及监理公司代表在验收记录上签字后，方可进行此后工程施工。
验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。
若乙方自行隐蔽，甲方有权要求剥离或开孔，乙方应进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，乙方应承担有关费用，且工期不得顺延。
10.2竣工验收：本工程完成安装调试后，乙方应通知甲方及监理公司对本工程进行验收。
鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格，故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。
若本工程竣工验收达到标准后，叁方签字盖章确认本工程验收合格，同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式四份移交给甲方。
若本工程因乙方原因未能通过验收的，乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。
10.3如果在验收中产生纠纷，由广州市的产品技术质量监督检查机关核验为准。
10.4在工程未通过验收前甲方提前使用的，并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。
但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行承担。
第十一条结算11.1 工程竣工备案之日起天内，乙方应提交以下结算资料：11.1.1工程结算书打印稿四份及电子文件一份，结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;11.1.2工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);11.1.3现场签证单一份(原件、独立编号装订);11.1.4合同书一份(复印件);11.1.5施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。