安全文明施工保证金协议.doc
安全文明施工保证金协议
安全文明施工保证金协议甲方:(以下简称“施工方”)乙方:(以下简称“监理方”)鉴于甲方承接的工程项目需要保障施工过程中的安全和文明施工,双方依据相关法律法规及合同约定,达成以下协议:第一条定义1.1 安全文明施工保证金指由甲方按一定比例提供给监理方的一笔资金,用于确保施工过程中的安全及文明施工要求得到有效履约,并有助于监理方及时采取适当措施以保障施工现场的安全。
1.2 施工现场指本工程项目的实际施工场所。
第二条保证金的提供2.1 甲方同意提供安全文明施工保证金,金额为合同款项的10%,即人民币(以下简称“元”)________元。
2.2 甲方应在与监理方签订合同的同时,缴纳保证金至监理方指定账户,并提供相应的缴纳凭证。
2.3 保证金在发生以下任何情况时,监理方有权扣除:a) 发生施工安全事故,造成人员伤亡或财产损失;b) 未按要求进行安全文明施工,导致被行政监管机关罚款或停工;c) 未履行与监理方签订的合同中相关安全文明施工条款。
第三条保证金的返还3.1 若施工过程中未发生安全文明施工方面的违约行为或事故,监理方应在工程竣工验收合格后的15个工作日内将保证金全额无息退还给甲方。
3.2 在返还保证金时,甲方应提供监理方所需的相关资料,如合同、竣工报告等,以便监理方进行审核确认。
3.3 若施工过程中发生安全文明施工方面的违约行为或事故,监理方有权将保证金中扣除的费用用于支付相关赔偿和罚款,并及时通知甲方。
第四条变更和解除4.1 双方一致同意,如需变更协议内容,应经双方协商一致,并以书面形式作出补充协议。
4.2 如双方同意解除协议,应以书面形式通知对方,双方协商处理保证金返还事宜。
第五条其他事项5.1 甲方在施工过程中应严格按照法律法规和安全文明施工要求进行施工,确保施工安全,避免发生事故。
5.2 甲方应在施工现场设置明显标识,如安全警示标识、施工围挡等,提醒工人及他人注意施工安全。
5.3 监理方在施工期间有权随时检查施工现场,并对施工方提出必要的改进意见和要求。
安装工程保证金协议
安装工程保证金协议鉴于甲方(以下简称“业主”)拟委托乙方(以下简称“承包商”)进行安装工程,并为确保工程的质量和按时完成,双方达成如下协议:一、保证金设立1.1 业主应当在本协议生效之日起5个工作日内,向承包商支付保证金。
保证金金额为合同总价的10%,即人民币XXX元(大写)。
1.2 业主应将保证金支付至承包商指定的银行账户,并提供相应的汇款凭证和通知书副本。
1.3 如需退还保证金,承包商应在工程竣工并经验收合格后的30个工作日内,将保证金按原支付路径返还给业主。
1.4 如发生违约事件,业主有权通过扣除保证金的方式进行赔偿。
二、保证金的使用2.1 保证金将用于以下用途:(1)弥补业主因承包商违约所受的损失;(2)支付因违约事件而合理产生的仲裁费用、律师费用等相关费用;(3)在违约事件后修复、重做或重新采购所需的费用。
2.2 承包商如未向业主提供合格的工程质量、未按合同约定完成工程,或违反有关工程竣工时间,则业主有权扣除保证金进行赔偿。
三、保证金管理3.1 保证金由业主在指定的银行账户开立专门的账户进行管理,并由两方共同监督。
3.2 业主有权在发生违约时直接使用保证金,无需承包商同意。
3.3 业主应保证保证金账户处于正常运行状态,并及时充值,以确保保证金的使用和返还。
四、违约责任4.1 如果承包商未按合同约定完成工程质量要求,且经过业主书面通知后仍未改正,则业主有权扣除保证金以支付修复或重做工程的费用。
4.2 如果发生业主部分或全部违约事件,承包商有权向业主追索保证金。
五、争议解决5.1 双方一致同意,在履行本协议过程中发生的争议由双方友好协商解决。
5.2 如无法通过协商达成一致,争议将提交至中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC)按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。
5.3 仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
六、其他事项6.1 本协议自双方签署之日起生效,并在工程竣工、保证金返还完毕后终止。
6.2 本协议一式两份,双方各执一份。
安全文明施工保证金协议
安全文明施工保证金协议近年来,随着城市建设的不断推进,施工工地的数量也呈现出快速增长的趋势。
然而,由于一些施工单位对安全文明施工的重视不够,导致了一系列的安全事故和环境污染事件的发生。
为了有效解决这一问题,安全文明施工保证金协议应运而生。
安全文明施工保证金协议是指施工单位在开展施工前,向相关部门缴纳一定金额的保证金,作为履行安全文明施工责任的担保。
这一协议的目的在于提高施工单位的安全意识和责任感,促使其积极采取措施,确保施工过程中的安全和环境保护。
首先,安全文明施工保证金协议对施工单位的安全管理提出了明确要求。
施工单位在签署协议时,需要承诺遵守相关的安全管理制度,并按照规定的标准进行施工。
同时,协议还规定了施工单位应当配备专业的安全管理人员,并定期进行安全培训,提高其应对突发事件的能力。
其次,协议还规定了施工单位应当采取的安全措施。
施工单位在进行施工前,需要制定详细的施工方案,并明确安全措施的具体内容。
例如,在高空作业时,必须使用安全带和防护网等安全设施;在施工现场周边,必须设置警示标志和安全围挡,确保行人和交通工具的安全。
这些措施的落实,有助于减少施工过程中的安全风险,保障工人和周边居民的生命安全。
此外,协议还对施工单位的环境保护责任进行了规定。
施工单位在进行施工时,必须合理利用资源,减少噪音、粉尘和废弃物的排放,保护周边环境的安全和卫生。
协议规定了环境监测的频率和方法,以及相应的处罚措施,对违反环保规定的施工单位进行惩罚,以达到有效保护环境的目的。
此外,协议还规定了保证金的使用和退还机制。
施工单位在签署协议时,需要缴纳一定金额的保证金,用于解决施工过程中可能发生的安全事故和环境污染事件。
如果施工单位在施工过程中未能履行安全文明施工责任,导致事故或污染事件发生,相关部门可以使用保证金进行赔偿和修复工作。
而对于遵守协议规定的施工单位,其保证金将在施工结束后无事故和污染事件发生的情况下全额退还。
通过安全文明施工保证金协议的实施,可以有效提高施工单位的安全意识和责任感,推动施工行业向着安全文明的方向发展。
安全文明施工保证金协议
甲方(以下简称“甲方”):
乙方(以下简称“乙方”):
鉴于甲方为保证工程安全、文明施工,依据相关法律法规,甲乙双方经协商一致,就乙方向甲方缴纳安全文明施工保证金事宜,达成如下协议:
第一条保证金的缴纳
1.1乙方应在工程开工前向甲方一(大写):____元整(小写):_____元。
1.2乙方缴纳的保证金应通过银行转账方式支付至甲方指定的银行账户,并将付款凭证提交甲方备案。
第二条保证金的退还
2.1工程竣工验收合格后,乙方按照甲方要求完成工程尾款支付及相关手续,甲方应在收到乙方提交的下列资料后____个工作日内退还乙方保证金:
(1)工程竣工验收报告;
(2)工程尾款支付凭证;
(3)其他甲方要求提供的相关资料。
2.2若乙方在工程竣工验收过程中存在不符合安全文明施工要求的情况,甲方有权根据实际情况部分扣除保证金,最高扣除金额不超过保证金总额的____%。
2.3若乙方逾期未缴纳工程尾款,甲方有权按照逾期金额的____%扣除保证金作为违约金。
第三条保证金的管理
3.1甲方应妥善保管乙方缴纳的保证金,不得挪用、侵吞或者私分。
3.2保证金退还给乙方后,甲乙双方应当互相确认,并书面签署确认书。
第四条争议解决
4.1凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,甲乙双方应友好协商解决。
4.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第五条其他约定
5.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
5.2本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
签订日期:__________
安全文明施工保证金协议
安全文明施工保证金协议安全文明施工保证金协议甲方(发包人):__________________________乙方(承包人):__________________________甲、乙双方在平等自愿的基础上,经友好协商,就本工程在施工过程中所涉及的安全文明施工保证金一事达成如下协议:一、协议内容1.1 保证金金额:本次工程安全文明施工保证金为人民币________元,由乙方在签约时交纳给甲方。
1.2 保证金用途:保证金用于保障乙方在施工过程中遵守《建筑工程安全生产管理条例》等有关法律法规以及本合同约定的安全、文明施工规定,确保现场安全、环境保护以及实现工程顺利进行。
1.3 保证金管理:甲方应按照有关规定将保证金存入银行,由银行代管管理,不得挪作他用。
乙方应在工程验收期满后,凭验收合格证等相关文件,向甲方提出提取保证金申请,经甲方同意后由银行将保证金退还乙方。
二、保证金的交纳和提取2.1 保证金的交纳:乙方应在签定本合同时向甲方支付保证金并出具保证金缴纳凭证。
2.2 保证金的提取:乙方应在工程验收期满后,提供验收合格证等相关文件,向甲方提出提取保证金申请,并在甲方同意后,由银行将保证金退还乙方。
2.3 甲方有权在以下情形中扣除乙方的保证金:(1)乙方在施工过程中未按照施工合同履行其安全、文明施工等相关规定,造成严重事故或后果严重的恶劣行为;(2)乙方未按照合同约定主动纠正施工中存在的违法违规问题,或存在危及到工程质量、安全、环保等问题的行为;(3)乙方工程质量未达到验收标准,甲方赔偿额超过乙方保证金金额。
三、违约责任3.1 由于乙方未履行安全、文明施工等相关规定而造成施工现场事故或者环境污染的,乙方应承担相应的法律责任,并赔偿由此造成的经济损失。
同时,甲方有权宣布乙方违约并追究其责任,包括但不限于扣除保证金、停工整改、终止合同等。
3.2 如乙方未按照合同规定缴纳保证金,甲方有权宣布乙方违约并追究其责任,包括但不限于赔偿因此所造成的损失以及终止合同。
安全文明施工保证金协议(一)
安全文明施工保证金协议(一)安全文明施工保证金协议协议目的本协议目的在于明确施工单位需要提供的安全文明施工保证金的相关事宜,以确保施工过程中遵守相关法律法规,保障工程的安全与稳定进行。
保证金金额1.施工单位需按照工程总金额的10%提供安全文明施工保证金。
2.保证金金额应在合同签订后3个工作日内支付,并提供支付凭证。
保证金使用1.保证金用于工程施工过程中的安全措施、环境保护和文明施工相关费用。
2.使用保证金应向建设单位提出书面申请,并提供相关费用明细。
3.对于扣除的保证金,施工单位有义务及时补交,并在3个工作日内提供支付凭证。
保证金退还1.工程竣工验收合格后,建设单位应在15个工作日内退还全部保证金。
2.如工程存在质量问题或施工单位未履行其他合同约定,则建设单位有权扣除相应的保证金作为违约金。
其他约定1.施工单位应确保施工过程中严格遵守国家法律法规及技术标准,保障工人权益,不得采用违法违规的施工行为。
2.施工单位应保持工地环境整洁,妥善处置施工废弃物,做到文明施工。
3.如发生工人伤亡、环境污染等安全责任事故,施工单位应承担相应的责任并赔偿损失。
协议变更与解除1.本协议的变更或解除需由双方书面协商一致,并签订书面协议。
2.双方如未履行本协议约定的义务,对方有权解除协议并追究责任。
争议解决本协议的解释与执行均适用中华人民共和国法律。
双方如产生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附则本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
签字盖章建设单位(盖章):____________________ 施工单位(盖章):____________________ 签订日期:____________________。
建筑工程施工保证金协议范本(范本文)
建筑工程施工保证金协议范本1. 引言2. 协议内容2.1 保证金金额及支付方式1.保证金应在本协议签订之日起的X日内,由业主以银行转账、支票等方式支付至施工单位指定的账户。
2.2 保证金使用范围–违约方依约履行施工合同所应承担的赔偿责任;–违约方未能按时交付工程项目所造成的损失;–违约方未能按合同约定的质量要求进行工程施工造成的修复费用。
1.业主有权决定保证金的使用范围及金额,并提前通知施工单位。
2.3 保证金退还1.在工程竣工验收合格并与施工单位结清结算款项后,保证金退还给业主。
2.若发生施工单位违约的情况,业主有权扣除保证金并进行相应的索赔。
3.保证金退还应在X日内完成,以银行转账或支票等方式进行。
3. 协议生效与终止3.1 协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
3.2 协议终止1.在施工项目竣工验收前,本协议不得随意终止。
–双方经协商一致决定终止;–双方存在严重违约行为。
4. 争议解决本协议的解释及执行均适用的相关法律法规。
双方如有争议,应通过友好协商解决;如协商不成,则提交至相关仲裁机构或司法机关解决。
5. 其他条款1.本协议一式两份,业主与施工单位各持一份,具有同等法律效力。
2.本协议的修改、补充应经双方协商一致,并以书面形式作出补充。
3.本协议中未约定的事项,可由双方另行协商确定。
协商一致后,双方共同签署补充协议。
业主:签字:___________________日期:年月日施工单位:签字:___________________日期:年月日。
安全文明施工保证金协议
安全文明施工保证金协议协议编号: [协议编号]协议签订日期: [签订日期]甲方: [甲方名称]乙方: [乙方名称]背景为了加强施工现场的安全管理和文明施工,保障施工过程中相关的责任和权益,甲方与乙方就安全文明施工保证金事宜达成以下协议。
一、保证金的缴纳1.乙方应在本协议签订之日起 [缴纳期限] 将保证金支付至甲方指定账户。
2.保证金的缴纳金额为人民币 [缴纳金额] 元整。
二、保证金的用途1.保证金用于保障施工现场的安全管理和文明施工。
2.保证金主要用途包括但不限于:–紧急事件的应急处置费用;–未遵守安全施工规范造成的损失赔偿;–乙方提前退出或解除合同造成的损失赔偿;–原材料及设备的采购和运输费用;–其他与施工安全管理和文明施工相关的费用。
三、保证金的退还1.在甲方验收合格的情况下,保证金将在 [退还期限] 内退还给乙方。
2.甲方在验收合格的条件下,可根据实际施工情况适当扣除一定比例的保证金。
3.若乙方存在以下情况之一,甲方有权扣除相应保证金并在退还金额中进行补偿:–未遵守相关施工安全规范及文明施工要求;–未按合同约定的施工进度完成工程;–乙方提供虚假材料或信息;–乙方恶意违约或解除合同。
4.保证金扣除及退还金额应在扣款事项发生或合同解除后 [退还期限] 内完成。
四、协议的变更和解除1.双方一致同意,在不违反国家法律法规的前提下,协议的内容可以随时变更。
2.双方一致同意,在以下情况下,协议可以提前解除:–乙方未缴纳保证金或未按时足额缴纳保证金;–乙方严重违反安全管理和文明施工规范;–乙方未按合同约定履行责任。
五、争议解决1.本协议履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
2.如协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2.本协议与相关合同、协议具有一致性,在无冲突的情况下,本协议的规定优先适用。
甲方:签字:__________日期:__________乙方:签字:__________日期:__________以上为安全文明施工保证金协议的全文。
2024年建设工程安全文明施工措施费四方监管协议范文
2024年建设工程安全文明施工措施费四方监管协议范文发包人(全称):承包人(全称):发包人、承包人就工程,为达到安全文明施工的要求。
经双方协商,现达成如下协议:一、承包人必须按政府相关安全、文明施工的规定及要求组织施工,若施工过程中出现安全责任事故、不文明施工行为,所有责任和损失均由承包人自行负责,发包人概不承担任何责任。
二、安全文明施工措施费及其支付方式1、安全文明施工措施费按工程总造价的计取。
2、在合同签订后支付给承包方措施费的,其余费用在支付工程进度款时一并支付。
3、安全文明施工措施费依据安全文明施工措施费评定机构出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》确定的费率计算安全文明施工措施费用,并进入工程结算。
三、违约责任1、承包人对安全文明施工措施费必须专款专用,落实专职安全文明施工负责人,若承包人组织管理不善,安全文明施工措施不到位,发包人或监理有权责令其整改,若整改仍不合格,发包人有权扣除相应安全文明措施费,并收取相等金额的违约金,此费用在月进度支付时扣除。
2、施工中因承包人原因造成人身安全事故或因安全文明施工措施不到位受到相关行政主管部门处罚,承包人除承担全部经济损失外,发包人有权对其另收取相等金额违约金。
四、本协议一式份,双方各执份,质监站份由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。
发包人(公章):_____ 承包人(公章):_____ 法定代表人(盖章):_____ 法定代表人(盖章):_____ ____年____月____日 ____年____月____日2024年建设工程安全文明施工措施费四方监管协议范文(二)需方单位(甲方):供方单位(乙方):为确保建设工程在施工中人身、设备的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、规定,明确发、承包方安全责任,确保施工安全,保证员工和其他所有雇员在工程建设过程中人身健康安全,预防发生各类施工安全事故,经双方协商,甲乙双方自愿签订本协议。
安全文明施工保证金协议
安全文明施工保证金协议甲方:[施工单位名称]乙方:[项目业主单位名称]一、背景根据《建设工程质量安全事故处理条例》和《建筑施工安全生产管理条例》的要求,以及乙方为保障项目的施工安全、环保和质量的需要,甲方同意按照本协议设立安全文明施工保证金,作为履行安全文明施工承诺的重要保障。
二、保证金金额及缴纳方式1. 甲方特此向乙方缴纳安全文明施工保证金金额为人民币[金额]元整,以现金、银行汇款或其他方式支付,在订立本协议之日起三天内一次性缴纳完毕。
2. 甲方应提供交付保证金的凭证给乙方,并确保所提供的凭证真实有效。
三、保证金的用途1. 保证金主要用于解决以下问题:a. 施工期间,由于甲方未能按照协议规定执行相关安全措施导致的施工安全事故,造成财产损失、人员伤亡等情况,乙方有权在保证金范围内索赔。
b. 施工期间,由于甲方未能符合环保要求导致的环境污染问题,乙方有权在保证金范围内索赔。
c. 施工期间,由于甲方未能符合质量要求导致的施工质量问题,乙方有权在保证金范围内索赔。
d. 甲方违反相关法律法规和施工合同约定的其他事项,乙方有权在保证金范围内索赔。
2. 在项目竣工验收后,如甲方未出现上述情况,保证金将在三个工作日内全额退还给甲方。
四、保证金的处理方式1. 甲方发生施工安全事故、环境污染等问题时,乙方有权责令甲方立即采取措施予以整改,并根据实际情况决定是否使用保证金。
2. 如乙方决定使用保证金,甲方应在接到乙方通知后第一时间将保证金提供给乙方。
乙方有权决定使用保证金的部分或全部用于补偿财产损失、赔偿人员伤亡等。
3. 在保证金使用后,甲方需按照乙方要求及时补足保证金金额。
如甲方未在规定时间内补足保证金,乙方有权解除合同,并要求甲方承担相应的违约责任。
五、协议解除与违约责任1. 如甲方按照本协议要求及时缴纳保证金,并且在施工期间未发生施工安全事故、环境污染等问题,且通过竣工验收合格,则本协议自动解除。
2. 如甲方未按照本协议要求或施工合同约定执行施工安全、环保和质量等要求,乙方有权解除合同,并扣除相应的保证金作为违约金。
安全文明及施工、水电保证金协议
安全文明及施工、水电保证金协议甲方:深圳时代装饰股份有限公司乙方:为全面落实安全文明施工管理工作,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定,深圳时代装饰股份有限公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方)结合双方实际情况,经共同协商,于年月日在项目,甲方收取乙方元作为施工安全文明及施工、水电保证金,特签署安全文明施工保证金协议书,双方必须共同遵守。
协议书具体内容如下:文明施工管理一、材料进场管理要求1)乙方进场前与我司进行场地移交;材料到货后我司统一(项目部)指定堆放位置;我司会不定期进行安全文明检查,不符合相关要求将禁止施工,并视现场情节处以相应处罚;2)电梯垂直运力协调:材料进场垂直运输需提前与我司进行协调,由我司进行统筹安排分时间段错开使用不得强行使用或违章使用电梯,如对电梯造成损坏或影响施工秩序,我司将对以上行为追偿损失,拒绝提供电梯服务,并处以罚款;3)各分包单位严格按工地通用文明施工管理条例进行作业,无故违反视情节严重性予以处罚;4)施工过程中需工完场清,如截止次日上午10点还未清,我司将安排人员进行清理,所产生相关费用均由乙方承担;二、临电:施工设备需符合国家规范,施工用电必须按照工地常用临时用电规定使用,严禁乱拉乱接,如出现安全事故,违章单位承担所有损失,由于违章使用造成停电影响其他单位无法施工,相关单位将追偿所造成的损失;三、临水:临时用水一定要爱护,如发现用水后阀门不关,故意损坏设施,将处以重罚;四、成品保护:施工过程中加强对现场各单位的成品保护意识,严禁出现蓄意破坏的现象,工地所有相关设施,都是为保障五、乙方人员发生下列违章情况,被甲方人员发现时,应立即予以制止,并令其立即整改,可根据情节每人次扣罚人民币100-1000元。
1.工作人员在工作中不按规定正确着装,不正确佩戴安全帽、帽带等。
每发现一人/次,罚款200元;2.高空作业不系安全带或安全带的安全绳未系在牢固的构架上。
安全文明施工保证金协议
安全文明施工保证金协议安全文明施工保证金协议1甲方:乙方:安全是人类最基本的需求,是人类社会文明进步的标志,也是体现一个单位的人文素质和综合管理水平。
为确保人民群众的生命财产安全,保证工程顺利进行,根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定,甲乙双方协商一致,特制定本协议书。
一、安全文明施工措施费的计取根据规定安全文明施工措施费中(定额费用,按时计算费用已在招投标时计取,进入标底),专项费用标准按合同约定记取,即为该工程金额为¥:678697元(大写人民币陆拾柒万捌仟陆佰玖拾柒元)。
二、甲方的责任、权利和义务1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督,督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。
2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查,并作好现场记录。
3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改,及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的`矛盾。
4、每季度末按标准和对乙方进行考核,作为工程竣工验收安全文明施工合格与不合格的依据,严禁借考核吃拿卡要。
5、每月召开一次有乙方项目负责人,安全专职人员参加的安全文明生产会议,通报情况,交流经验,纠正施工中存在的安全隐患问题。
6、甲方发现安全隐患,有权责令乙方停工整改,直至排除隐患。
7、根据现场的检查记录,确定该标段安全生产、文明施工是否合格。
根据有关规定,不合格者,不计取安全文明施工措施费。
三、乙方的责任、权利和义务1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件,不具备安全条件的不得进行施工作业。
2、严格执行成都市、新津县工程项目安全生产、文明施工有关规定,并接受甲方和县建设管理部门的检查考核。
3、乙方主要负责人的职责①建立、健全本单位安全生产责任制,对现场安全生产负总责,制定安全生产规章制度和操作规程,落实专职安全人员,确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。
②督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除安全事故隐患。
2024年工程保证金合同范本6篇
2024年工程保证金合同范本6篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保工程质量、工程进度及双方权益,甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就本工程保证金事宜达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于乙方承建甲方的工程项目,为担保乙方履行工程建设相关义务,保障工程质量及工程进度的稳定性,特签订本工程保证金合同。
二、保证金金额及支付方式1. 乙方应按照工程总造价的____%向甲方缴纳工程保证金,金额为人民币______元(大写:______元整)。
2. 乙方在合同签订后____日内将工程保证金全额支付至甲方指定账户。
三、保证金使用及返还1. 工程保证金用于担保乙方履行工程建设相关义务,包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工等方面。
2. 工程竣工并经甲方验收合格后,如无违约情况,甲方在____个工作日内返还工程保证金。
3. 若乙方在工程实施过程中存在违约行为,甲方有权在保证金中扣除相应违约金。
四、工程建设要求及承诺1. 乙方应严格按照国家相关法规、规范及工程设计要求组织施工,确保工程质量。
2. 乙方应按时提交工程进度计划,并确保工程进度与计划相符。
3. 乙方应遵守安全文明施工规定,确保施工现场安全。
4. 乙方应对工程资料进行归档整理,确保工程资料的完整性。
五、违约责任及处理1. 若乙方未按期支付工程保证金,甲方有权解除本合同,并追究乙方违约责任。
2. 若乙方在工程实施过程中存在违约行为,甲方有权在保证金中扣除相应违约金,并有权要求乙方进行整改。
3. 若因乙方违约导致工程无法按时完成或工程质量不符合要求,甲方有权解除合同,并要求乙方承担由此造成的一切损失。
4. 乙方对甲方的损失进行赔偿后,仍应承担违约责任,并支付违约金。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
安全文明施工保证金协议与安全文明施工协议书
合同或协议的变更、解除不影响双方在变更、解除前已经产生的权利和义务。双方应按照合同约定处理变更、解除后的相关事宜。
八、不可抗力条款:
1.不可抗力事件的定义:
本协议所指的不可抗力事件包括但不限于自然灾害(如地震、洪视为不可抗力的事件。
2.通知义务:
一方因不可抗力事件导致无法履行或部分履行本协议的,应立即通知对方,并提供相关证明材料。
3.免责范围:
因不可抗力事件导致的一方无法履行或延迟履行本协议的义务,该方不承担违约责任,但应尽最大努力减轻不可抗力事件的影响。
4.权利和义务:
在不可抗力事件发生期间,双方应暂停履行受影响的部分或全部义务。事件结束后,双方应协商确定恢复履行合同的时间和方法。
九、其他特别约定:
1.保密条款:
双方应对在履行本协议过程中获得的对方商业秘密、技术秘密和其他敏感信息予以严格保密,未经对方同意不得向任何第三方披露。
2.知识产权归属:
承包方在施工过程中产生的知识产权归承包方所有,但委托方有权在合同范围内使用与施工相关的知识产权。
3.法律适用和争议解决:
本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
名称:____________________
住所:____________________
联系人:____________________
联系方式:____________________
二、标的物或服务:
1.安全文明施工保证金(以下简称“保证金”)。
2.安全文明施工协议书(以下简称“协议书”)。
具体内容包括:
(1)承包方承诺在施工过程中严格遵守国家和地方的相关法律法规,确保施工现场的安全、环保和文明施工。
安全文明施工保证金协议与制度
安全文明施工保证金协议甲方:****建设有限公司乙方:为全面落实安全文明施工管理工作,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,根据《中华人民共和国安全生产法》,****建设有限公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方)结合双方实际情况,经共同协商,双方同意把合同价的%作为安全文明施工保证金,于年月日在项目,特签署安全文明施工保证金协议书,双方必须共同遵守。
协议书具体内容如下:一、安全目标1、不发生轻伤及以上人身伤害事故;2、不发生设备损坏事故;3、不发生火灾;4、不发生环境污染事故;5、杜绝违章指挥、违章作业违反劳动纪律事件。
二、根据《中华人民共和国安全生产法》要求,甲方必须进行安全资质审查,乙方应缴纳安全施工保证金:(一)资质审查:1、营业执照、资质证书、法人资格证书、法人授权委托书、被授权人的身份证复印件、安全资格证书、施工人员的身体健康证明、施工安全工器具登记表、特种作业人员资格证书等。
2、甲方要求提供的其他资料。
3、以上材料乙方应报甲方安全监督部门备案。
(二)安全文明施工保证金乙方同意把合同价的 %的安全文明施工保证金(下限不得低于万元),在施工中发生不安全情况或不服从管理等情况,按照规定,扣减相应保证金,工程验收合格后,退还保证金。
三、双方应承担的安全责任甲方:1、负责对乙方的资质进行审查。
2、开工前,甲方工程负责人和专业人员与乙方负责人和专业人员进行对口书面交底,并由双方签名的交底记录。
3、提供甲方安全管理方面的规章制度,并委派人员进行开工前的安全培训、交底。
4、乙方施工人员在施工过程中发生的各类违反规程、制度的违章行为,甲方有权制止,直至停止乙方的承包工作。
5、在保证安全的前提下,甲方应尽量向乙方提供工作方便,使工程圆满完成。
乙方:1、乙方法人代表是本单位的安全第一责任人,乙方的施工代表(施工第一责任者)是本工程的安全第一责任者,应全面负责安全管理工作,切实履行安全职责,全面负责现场安全管理工作。
工程项目保证金管理协议(3篇)
第1篇协议编号:_______甲方(保证金提供方):____________________乙方(保证金接收方):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及相关法律法规的规定,为明确工程项目保证金的管理和使用,保障甲乙双方的合法权益,经甲乙双方友好协商,特订立本协议如下:一、保证金金额及用途1.1 保证金金额:人民币_______元整(¥_______元)。
1.2 保证金用途:本保证金用于保证乙方在履行工程项目合同过程中,按照合同约定完成工程项目的质量、进度、安全等义务。
二、保证金支付与退还2.1 保证金支付方式:甲方应在本协议签订之日起_______个工作日内,将保证金汇入乙方指定的银行账户。
2.2 保证金退还条件:(1)乙方按照合同约定完成工程项目,并经甲方验收合格;(2)乙方按照合同约定缴纳了所有工程款、税费、罚款等费用;(3)乙方无违约行为,且不存在因乙方原因导致的工程质量、进度、安全等问题。
2.3 保证金退还方式:符合退还条件的,乙方应在收到甲方验收合格通知书之日起_______个工作日内,将保证金退还给甲方。
2.4 保证金退还手续:乙方应在退还保证金前,向甲方提交以下材料:(1)工程项目验收合格通知书;(2)工程款、税费、罚款等费用缴纳凭证;(3)乙方开具的保证金退还申请;(4)甲方要求的其他相关材料。
三、保证金管理3.1 保证金管理责任:乙方应设立专门的保证金账户,对保证金进行专户管理,确保保证金的安全、合规使用。
3.2 保证金账户的设立:乙方应在签订本协议后_______个工作日内,设立保证金账户,并将账户信息通知甲方。
3.3 保证金使用:未经甲方书面同意,乙方不得以任何形式挪用、借出、转让或处置保证金。
3.4 保证金监督:甲方有权对乙方保证金的使用情况进行监督检查,乙方应予以配合。
四、违约责任4.1 若乙方未按照合同约定完成工程项目,甲方有权扣除保证金,用于弥补因乙方违约造成的损失。
施工质保押金合同
施工质保押金合同合同编号:_______甲方(发包人):_______乙方(承包人):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方施工的工程项目的质量保证押金事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程规模:_______1.4 工程总价:_______第二条质保押金金额2.1 乙方应在工程竣工验收合格后_______日内,向甲方支付人民币_______元作为质量保证押金。
2.2 质量保证押金的比例为工程总价的_______%。
第三条质保期限3.1 质保期限自工程竣工验收合格之日起计算,期限为_______年。
3.2 质保期限内,如乙方发生违反合同约定,导致工程质量问题,甲方有权从质保押金中扣除相应金额作为违约金。
3.3 质保期限内,如乙方按照合同约定履行各项义务,没有发生违反合同约定的行为,甲方应在质保期限届满后_______日内一次性无息退还质保押金。
第四条质保押金的退还4.1 质保期限届满,甲方应退还质保押金。
4.2 如乙方在质保期限内发生违反合同约定的行为,甲方有权扣除相应金额的质保押金作为违约金,剩余部分应在质保期限届满后退还乙方。
4.3 如因不可抗力等因素导致工程质量问题,经甲方确认后,甲方应在质保期限届满后退还质保押金。
第五条违约责任5.1 乙方未按照合同约定履行施工义务,甲方有权从质保押金中扣除相应金额作为违约金。
5.2 甲方未按照合同约定退还质保押金,乙方有权要求甲方支付迟延履行违约金。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至质保期限届满之日失效。
安全文明施工保证金协议
安全文明施工保证金协议一、背景介绍随着建筑工程的不断发展,施工安全和文明施工成为了社会关注的焦点。
为了确保施工过程中的安全和文明,保证工程顺利进行,各地纷纷出台了安全文明施工保证金协议。
二、协议目的安全文明施工保证金协议旨在通过支付一定金额的保证金,约束施工单位在工程施工期间遵守施工安全规范和文明施工要求,保障工程顺利进行,并为施工单位提供相应的激励和惩罚机制。
三、协议内容1.保证金金额:根据工程规模和风险等级确定保证金金额,一般为工程总投资的一定比例。
保证金金额应在合同中明确规定。
2.保证金支付方式:施工单位在签订合同时,需支付保证金至指定账户,并提供相应的支付凭证。
3.保证金退还条件:施工单位在工程竣工验收合格后,符合相应的安全文明施工要求,保证金将根据约定的条件全额退还给施工单位。
4.保证金使用范围:如施工单位未按要求履行安全文明施工义务,导致工程安全事故发生或违反相关法律法规等,保证金将用于赔偿受害方的损失或支付相应的罚款。
5.保证金管理:保证金由业主或工程监理单位进行管理,确保保证金使用的公正性和合理性。
四、协议优势1.激励施工单位:通过设立保证金机制,激励施工单位积极履行施工安全和文明施工义务,提高工程质量和安全水平。
2.保护受害方利益:一旦发生工程安全事故或施工单位违法违规行为,保证金可用于赔偿受害方的损失,保护受害方的合法权益。
3.约束施工单位:施工单位支付保证金后,会更加重视施工安全和文明施工,降低工程风险和事故发生的概率。
4.提高监督管理效果:通过保证金机制,业主或监理单位可以更加有效地对施工单位进行监督和管理,确保施工过程的安全和文明。
五、协议实施过程1.签订协议:业主与施工单位在合同中明确约定保证金金额、支付方式、退还条件等,并签署安全文明施工保证金协议。
2.支付保证金:施工单位在签订合同时,按照约定的金额和方式支付保证金至指定账户,并提供支付凭证。
3.监督管理:业主或监理单位对施工单位进行安全文明施工的监督和管理,确保施工过程符合要求。
施工保证金协议
施工保证金协议一、协议背景为确保施工项目的顺利进行,保证工程质量和按时竣工,特制订本施工保证金协议(下称“协议”)。
本协议由甲方(业主)与乙方(施工单位)共同订立,并在双方自愿的基础上达成一致。
二、协议目的本协议的目的是规定甲乙双方在施工过程中保证金的缴纳和处理办法,以确保甲方的利益并推动施工工程的进展。
三、协议条款3.1 保证金数额乙方应在开工前交纳保证金,保证金数额为总合同金额的百分之十。
保证金支付方式由双方另行商定。
3.2 保证金用途保证金主要用于以下情况:•乙方未按照合同要求提供保修和维修服务的,甲方可以从保证金中扣除相应金额来支付维修费用;•乙方未按合同交付工程的,甲方可以从保证金中扣除相应金额作为违约金。
在以下情况下,保证金将予以返还给乙方:•工程竣工验收合格后,甲方确认无需要从保证金中扣除的费用,并与乙方达成一致;•合同解除或终止时,保证金的余额将予以返还。
3.4 保证金的变动和调整如因施工项目需求或其他原因,保证金数额需要变动或调整的,双方应协商一致并签订书面补充协议。
四、保证金管理4.1 保证金账户乙方应按约定将保证金存入指定的保证金账户,并提供相关的银行汇款凭证。
4.2 保证金监管人乙方应指定一位专人负责保证金的监管工作,确保保证金的安全和正确使用。
4.3 保证金的利息保证金存入保证金账户后,如产生利息,利息归甲方所有。
保证金的管理费用由乙方承担,管理费用由双方协商确定。
五、违约责任根据本协议,如果乙方未按照约定的时间和数额支付保证金,甲方有权要求乙方支付违约金。
违约金金额为应支付保证金数额的百分之十,同时,甲方保留追究乙方的其他法律责任的权利。
六、争议解决对于因本协议引起的任何争议,双方应友好协商解决。
如果协商不成,任何一方均有权提交给相关仲裁机构进行仲裁或向法院提起诉讼。
七、其他事项本协议经双方签字盖章后生效,并具有法律效力。
本协议内容如需修改或补充,应由双方经协商一致后进行书面修订,并在修订后的日期生效。
施工押金合同模板
施工押金合同模板《施工押金合同》甲方:(以下简称甲方)地址:联系电话:乙方:(以下简称乙方)地址:联系电话:鉴于:1. 甲方准备进行(以下简称施工项目),需要向乙方支付一定金额的押金作为保证;2. 双方经协商一致,达成以下约定,以保证双方权益。
一、押金金额与支付方式1. 甲方应向乙方支付人民币(¥)押金金额为(大写)____________元整,(小写)¥____________。
2. 押金应于本合同签订之日起的(时间)______日内支付完成。
二、押金使用条件1. 甲方未按照施工合同的规定支付全部工程款项和其他费用时,乙方有权通过抵扣未支付款项的方式使用押金。
2. 如甲方在工程竣工后没有任何拖欠款项或违约行为,乙方应将押金在合理时间内无息返还给甲方。
三、押金变更与解冻1. 如因项目需要或其他原因,合同约定的押金金额发生变更,双方应重新协商并签署书面变更协议,对押金金额进行调整。
2. 如项目顺利完工,甲方履行了合同约定的支付义务并不存在任何违约行为,乙方应无条件解冻押金并及时返还给甲方。
四、违约责任1. 如甲方未按照本合同约定的时间和金额支付押金,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金金额为押金金额的10%,并有权采取法律措施追究甲方的法律责任。
2. 如甲方未按照施工合同约定的支付方式和时间支付工程款项及其他费用,乙方有权使用押金进行抵扣并采取法律措施维护自身合法权益。
五、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
2. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
安全文明施工保证金协议
甲方:北京诚通新新建设有限公司
乙方:
为全面落实安全文明施工管理工作,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,根据《中华人民共和国安全生产法》,北京诚通新新建设有限公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方)结合双方实际情况,经共同协商,双方同意把合同价的%作为安全文明施工保证金,于年月日在项目,特签署安全文明施工保证金协议书,双方必须共同遵守。
协议书具体内容如下:
一、安全目标
1.不发生轻伤及以上人身伤害事故;
2.不发生设备损坏事故;
3.不发生火灾;
4.不发生环境污染事故;
5.杜绝违章指挥、违章作业违反劳动纪律事件。
二、根据《中华人民共和国安全生产法》要求,甲方必须进行安全资质审查,乙方应缴纳安全施工保证金:。