(完整版)消防工程补充协议书
消防工程增加项目补充协议(2024版)
消防工程增加项目补充协议(2024版)合同编号：__________消防工程增加项目补充协议（2024版）甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：甲方为消防工程的业主，拥有消防工程的合法权益。
乙方为消防工程的施工方，拥有消防工程的施工权益。
第一条增加项目内容1.1 本补充协议所述增加项目为：（详细列出增加的项目内容，如：消防水池扩建、消防通道拓宽等。
）1.2 增加项目的工程量、工程造价和工程周期等详细内容，详见附件一《增加项目工程量清单》。
第二条增加项目的工程价款2.1 乙方应按照主合同约定的计价方式和计价标准，向甲方报价并签订增加项目的《工程变更单》。
2.2 甲方应在收到乙方的报价后，五个工作日内审批。
如甲方不同意乙方的报价，双方可进行协商，直至达成一致。
2.3 增加项目的工程价款支付，按照主合同约定的支付方式和支付时间执行。
第三条增加项目的施工期限3.1 乙方应按照本补充协议约定的施工内容，合理组织施工，确保增加项目的施工期限不超过 __________ 天。
3.2 如乙方因自身原因导致施工期限延误，应按照主合同约定承担违约责任。
第四条质量保证4.1 乙方应保证增加项目的质量符合国家消防工程专业标准及相关法律法规的要求。
4.2 如增加项目出现质量问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。
第五条保密条款5.1 除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，甲乙双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
5.2 本保密条款自本补充协议签订之日起生效，至本补充协议失效之日起终止。
第六条违约责任6.1 如乙方未按照本补充协议约定履行义务，甲方有权按照主合同约定追究乙方的违约责任。
6.2 如甲方未按照本补充协议约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任。
第七条其他条款7.1 本补充协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
7.2 本补充协议与主合同具有同等法律效力，如本补充协议与主合同有冲突之处，以本补充协议为准。
消防电工程合同补充协议书范本
甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于____年__月__日签订了《消防电工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为______。
鉴于原合同签订后，双方在施工过程中遇到了一些特殊情况，为了明确双方的权利义务，保障工程顺利进行，经双方友好协商，特订立本补充协议，作为原合同的补充部分。
一、补充内容1. 工程变更（1）甲方同意对原合同中消防电工程的设计方案进行如下调整：1）增加______项消防电设备；2）调整______项消防电设备的规格型号；3）对______项消防电设备的安装位置进行优化。
（2）乙方应按照甲方要求，在原合同约定的时间内完成上述变更内容的施工。
2. 工程进度（1）由于甲方原因，导致原合同约定的工期延误。
经双方协商，乙方同意将原合同约定的工期延长______天。
（2）在工期延长期间，乙方应确保工程质量和安全，并按原合同约定的工程进度进行施工。
3. 工程价款（1）根据工程变更情况，双方同意对原合同约定的工程价款进行调整，具体调整如下：1）增加______元；2）减少______元；3）其他调整事项。
（2）调整后的工程价款为______元。
4. 付款方式（1）甲方应按照原合同约定的付款方式支付工程款。
（2）工程变更部分的款项，甲方应在乙方完成施工后______个工作日内支付。
二、双方责任1. 甲方责任（1）按照本补充协议和原合同约定，及时支付工程款。
（2）为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于场地、水、电等。
（3）按照消防法规和施工规范要求，对工程进行验收。
2. 乙方责任（1）按照本补充协议和原合同约定，按时完成工程。
（2）确保工程质量，符合消防法规和施工规范要求。
（3）在工程变更部分施工完成后，及时通知甲方进行验收。
三、争议解决1. 双方在履行本补充协议和原合同过程中发生的争议，应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
四、其他1. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
消防工程补充合同
消防工程补充合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《消防工程合同》（以下简称“原合同”），现基于工程项目的实际需要，双方协商一致，决定对原合同进行如下补充：一、工程范围与内容1. 补充工程包括但不限于以下内容：- 火灾自动报警系统的增设与升级；- 自动喷水灭火系统的扩展；- 防烟排烟系统的完善；- 应急照明及疏散指示系统的优化；- 防火门、防火墙的加固工作。
2. 所有补充工程应符合国家现行消防技术标准和规范要求，确保工程质量。
二、工期与交付1. 补充工程的施工应在原合同约定的工程竣工日期前一个月内开始，并在一个月内完成。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排施工计划，确保不影响原工程的正常使用。
三、费用支付1. 补充工程的费用将根据实际完成的工程量另行结算，具体金额由双方协商确定。
2. 甲方应在补充工程验收合格后七个工作日内支付相应的工程款项。
四、质量保证与售后服务1. 乙方应对补充工程提供不少于两年的质量保修期，保修期内出现任何质量问题，乙方应负责无偿修复。
2. 乙方应在工程交付使用后提供至少一次的免费培训服务，确保甲方人员能够熟练操作和维护消防系统。
五、违约责任1. 如乙方未能按照约定时间完成补充工程，应按每日未完成部分工程造价的千分之五支付违约金给甲方。
2. 如甲方未能按时支付工程款项，应按逾期金额的千分之三支付滞纳金给乙方。
六、争议解决双方因履行本补充合同所产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项本补充合同自双方签字盖章之日起生效，是对原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
除本补充合同另有约定外，原合同的其他条款继续有效。
本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________代表签字：_______________ 代表签字：_______________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
消防补充协议书
消防补充协议书甲方（以下简称甲方）：地址：法定代表人：乙方（以下简称乙方）：地址：法定代表人：鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了编号为____的《消防工程合同书》，现双方就原合同中的部分条款进行补充和修改，经友好协商，达成如下补充协议：第一条消防设施的维护与更新1.1 甲方负责对消防设施进行定期检查和维护，并确保其正常运行。
1.2 乙方应根据甲方的要求，提供必要的技术支持和协助。
1.3 如遇消防设施需要更新或升级，甲方应提前通知乙方，并由双方协商确定更新方案和费用承担。
第二条消防演练与培训2.1 甲方应每年至少组织一次消防演练，乙方应提供相应的技术支持和指导。
2.2 甲方应定期对员工进行消防安全培训，乙方应提供培训资料和培训师。
第三条紧急情况下的协调与配合3.1 在发生火灾等紧急情况时，甲方应立即启动应急预案，并通知乙方。
3.2 乙方应在接到通知后，立即提供必要的技术支持和人员协助。
第四条违约责任4.1 如甲方未按本协议履行维护、更新消防设施的义务，应承担由此造成的一切损失。
4.2 如乙方未按本协议提供技术支持或协助，应承担相应的违约责任。
第五条争议解决5.1 本补充协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本补充协议是原《消防工程合同书》不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
6.2 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________法定代表人（签字）：____________ 法定代表人（签字）：__________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日签订地点：_________________ 签订地点：_________________。
消防合同补充协议模版
消防合同补充协议模版甲方（甲方名称）：地址：联系人：电话：乙方（乙方名称）：地址：联系人：电话：鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为________的消防工程合同（以下简称“原合同”），现基于项目实施过程中的具体情况，双方同意对原合同进行如下补充，并签订本补充协议。
1. 合同范围的变更1.1 双方同意对原合同中的服务范围进行以下调整：（详细描述服务范围的变更内容，如增加或减少的服务项等）1.2 由于服务范围的变更，双方确认原合同的总价款相应调整为（金额）。
2. 工程进度的调整2.1 鉴于（具体原因，如设计变更、材料供应延迟等），双方同意将原合同约定的工程完成日期由____年__月__日变更为____年__月__日。
2.2 乙方应按照调整后的工程进度计划，制定详细的施工方案，并保证工程质量。
3. 质量保证与验收3.1 乙方应保证消防工程的质量符合国家及行业相关标准，并确保通过消防部门的验收。
3.2 双方应在工程完成后共同组织验收，验收合格后，乙方方可进行工程的最终交付。
4. 付款条件的变更4.1 鉴于合同总价款的调整，双方同意对原合同的付款条件进行如下修改：（详细描述付款条件的变更，如分期付款比例的调整、付款时间的变更等）4.2 甲方应在验收合格后的__个工作日内支付最终一笔款项。
5. 违约责任5.1 如一方未能履行本补充协议中的任何条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 双方应继续遵守原合同中的其他所有条款，除非在本补充协议中有明确的变更。
6. 争议解决6.1 本补充协议的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行本补充协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
7. 其他7.1 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本补充协议未尽事宜，仍按原合同的规定执行。
2024年度消防施工补充合同范例
2024年度消防施工补充合同范例本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1 合同主体1.2 消防施工1.3 补充合同第二条合同范围与工程内容2.1 工程范围2.2 施工内容2.3 工程量清单第三条合同价格与支付方式3.1 合同价格3.2 价格调整3.3 支付方式第四条施工期限与进度4.1 施工期限4.2 施工进度计划4.3 延期条款第五条施工质量与标准5.1 施工质量要求5.2 质量检验标准5.3 质量争议解决第六条材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料与设备验收第七条安全生产与环保7.1 安全生产要求7.2 环保规定7.3 安全事故处理第八条变更与调整8.1 合同变更8.2 工程量变更8.3 费用调整第九条违约责任与赔偿9.1 违约行为9.2 违约责任9.3 赔偿方式第十条争议解决10.1 争议类型10.2 解决途径10.3 仲裁或诉讼第十一条合同的解除与终止11.1 合同解除11.2 合同终止11.3 解除或终止后的义务第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 泄露后果第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力处理第十四条其他条款14.1 合同的效力14.2 合同的修改14.3 合同的转让第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 合同主体1.2 消防施工消防施工：指根据我国消防法律法规和消防技术标准，对建筑物进行消防设施安装、改造、维修、检测等工程活动。
1.3 补充合同补充合同：指双方在原合同基础上，就未尽事宜或因特殊情况需调整的事宜达成的书面协议。
第二条合同范围与工程内容2.1 工程范围本补充合同约定的工程范围包括但不限于：消防水源系统、消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、消防广播系统、火灾报警系统、疏散指示标志及应急照明等消防设施的安装、改造、维修、检测等工程活动。
2.2 施工内容乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成消防设施的安装、改造、维修、检测等施工任务。
消防工程合同书补充协议-设备保养和维修计划调整
消防工程合同书补充协议设备保养和维
修计划调整
1. 引言
2. 协议内容
根据双方的需求和具体情况，对设备保养和维修计划进行如下调整：
2.1 保养实施方法和周期
设备保养实施方法调整为每季度进行一次全面检查和保养，每月进行一次日常巡查。
设备保养周期调整为每年保养四次，分别在每季度结束后的第一个月进行。
2.2 维修响应时间和措施
设备维修响应时间调整为故障通知后的24小时内派人到达现场进行维修。
设备维修措施调整为根据具体故障情况，采取修复或更换设备的措施。
2.3 保养和维修报告
设备保养报告要求保留一份纸质文件，并于每次保养结束后的7个工作日内提交给甲方。
设备维修报告要求保留一份纸质文件，并于每次维修结束后的7个工作日内提交给甲方。
3. 协议生效
本补充协议自双方在协商后签字并加盖公章之日起生效，并与原消防工程合同书具有同等法律效力。
注：本补充协议的任何修改或变更均应以书面形式经双方协商一致后生效。
4. 签字
甲方（盖章）：日期：
乙方（盖章）：日期：
双方代表签字：日期：
结语
本补充协议旨在确保消防设备的正常运行和日常维护，通过增加保养频次和调整维修响应时间，双方将能够更好地维护消防设备的完好性和可靠性。
希望本补充协议可以得到双方的共同遵守并取得良好的效果。
消防工程补充协议书
消防工程补充协议书消防工程补充协议书背景介绍本协议书针对正在进行的消防工程项目进行了补充协议，以明确双方在项目实施过程中的责任和义务，并对合同中可能存在的一些变更事项进行了补充和修改。
本协议书是原合同的补充文件，具有同等的法律效力。
协议内容一、项目背景根据原合同《消防工程施工合同》，甲方委托乙方负责消防工程项目的设计、施工和验收等相关事宜。
由于一些不可抗力因素和项目实施过程中的变化，双方经协商决定对合同进行相应的调整和补充。
二、变更事项1. 项目延期原合同中规定的工期由于甲方提供的相关设备延迟交付，导致工程进度受到影响。
经甲乙双方充分沟通和协商，工期延长为原计划工期的10个工作日。
2. 工程数量的调整根据实际情况需增加消防设备数量，具体如下：增加喷淋头数量：从原计划的100个增加至120个。
增加灭火器数量：从原计划的50个增加至80个。
增加工程数量所产生的费用由甲方承担，具体费用双方另行商议并在本协议书上进行明确。
3. 变更施工图纸由于项目实际情况与原设计方案不符，需要对施工图纸进行合理调整。
乙方将组织技术团队进行调整，并提供符合实际需求的施工图纸。
三、费用及支付方式1. 工期延期所带来的费用工期延期造成的费用由甲方承担，具体费用为每天200元。
2. 工程数量调整所产生的费用增加的工程数量费用由甲方承担，费用总计为5000元。
3. 变更施工图纸所产生的费用变更施工图纸所产生的费用由乙方承担，费用总计为3000元。
4. 支付方式甲方在签署本协议书后的3个工作日内，将延期费用及工程数量调整费用一次性支付给乙方。
乙方在完成变更施工图纸后的3个工作日内，将变更施工图纸费用一次性退还给甲方。
四、协议的生效与终止1. 生效本协议自甲方和乙方签署之日起生效。
2. 终止本补充协议生效后，对原合同的内容进行了补充和调整，对原合同中未涉及的事项仍然有效。
本协议在双方履行完毕所有义务后终止。
其他事项1. 本协议书经甲方和乙方双方盖章后生效，具有法律效力。
消防施工补充合同范本三篇
消防施工补充合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、补充内容1. 原合同施工范围增加[具体新增施工区域或施工内容]，新增部分的工程造价为人民币______元（大写：______________________）。
2. 对原合同中消防设备的选型进行调整，调整后的设备型号为[具体设备型号]，相应的设备价格及安装费用变化如下：[列出价格变化明细]。
3. 因施工条件变化，乙方在施工过程中需采取额外的安全防护措施，费用为人民币______元（大写：______________________）。
二、工期调整由于上述补充内容的增加，原合同约定的工期相应顺延______天，新的竣工日期为______年____月____日。
三、付款方式调整1. 针对新增的工程造价，甲方应在本补充合同签订后______个工作日内支付______%作为预付款，即人民币______元（大写：______________________）；在新增工程完成______%后支付______%，即人民币______元（大写：______________________）；在新增工程竣工验收合格后支付______%，即人民币______元（大写：______________________）。
2. 原合同约定的付款方式不变，仍按照原合同的进度节点支付款项。
四、质量与验收1. 新增工程的质量标准应符合国家及地方相关消防施工规范和标准，且与原合同约定的质量要求一致。
2. 新增工程竣工后，由甲方组织相关部门进行验收。
消防补充合同模板
消防补充合同模板合同编号：合同名称：消防补充合同甲方：地址：联系人：电话：乙方：地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方就消防设施进行补充协议事宜达成一致意见，特订立本合同，共同遵守并履行以下条款：一、补充内容：1. 甲方在原消防设施的基础上，委托乙方对其现有消防设施进行补充，以提升消防安全性能。
2. 补充的消防设施包括但不限于：火灾报警系统、灭火器、疏散指示标志、应急照明等。
3. 补充的消防设施应符合国家标准和相关法律法规的要求，并经过甲方验收合格后方可使用。
二、补充设备安装和验收：1. 乙方负责从甲方购买所需的消防设备，并按照国家标准在甲方指定的位置进行安装。
2. 安装完成后，乙方将组织相关专业人员进行设备的调试和试运行，并向甲方提供合格检测报告。
3. 甲方有权对所安装的消防设备进行验收，如发现质量问题或不符合要求，乙方应承担相应责任，并及时进行更换和修复。
三、维护与保养：1. 乙方负责所补充消防设施的日常维护与保养工作，确保其正常运行状态。
2. 甲方应按照乙方提供的操作指南和注意事项正确使用消防设施，并及时向乙方报告设施的异常情况。
3. 如设备出现故障或需要维修时，乙方应及时响应并派遣专业技术人员进行检修和维护。
四、费用支付：1. 补充消防设施的资金由甲方全额支付给乙方。
支付方式为：（具体支付方式）。
2. 增加或替换设备的费用由甲方承担，费用标准按照乙方提供的报价和费用明细执行。
五、保密条款：1. 甲、乙双方承诺对合同内容及相关商业秘密进行保密。
2. 未经甲、乙双方书面同意，任何一方不得向第三方披露、使用和复制合同涉及的商业秘密。
六、违约责任：1. 任何一方严重违反本合同条款的，对方有权要求其承担违约责任，并赔偿相应的经济损失。
2. 因不可抗力导致无法履行合同的，双方互不承担违约责任。
七、争议解决：1. 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
2. 甲、乙双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁，并接受仲裁裁决。
消防工程协议书范本最新5篇
消防工程协议书范本最新5篇第1篇示例：消防工程协议书范本一、协议双方：甲方【公司/单位名称】，住所地：【公司地址】，法定代表人/负责人：【法定代表人/负责人名称】，电话：【联系电话】。
甲、乙双方经充分协商，就以下事项达成如下协议：二、协议内容：1. 甲方委托乙方进行消防工程项目的设计、施工、维护等相关工作，具体工作内容为【详细描述】。
2. 乙方应按照相关法律法规和标准规范执行消防工程项目的设计、施工、维护工作，确保工程质量和安全。
3. 甲方应向乙方提供项目所需的相关资料和信息，配合乙方开展相关工作。
5. 乙方应对消防工程项目进行定期检查和维护，确保消防设施的正常运行。
6. 甲、乙双方应保持良好的沟通和协作，及时解决工程实施中出现的问题和矛盾。
7. 协议签订后，双方应严格履行协议约定的内容，如一方有违约行为，应承担相应的法律责任。
三、协议期限：本协议自双方签字盖章之日起生效，至项目完工验收合格之日止。
四、协议终止：在协议期限届满前，任何一方未经另一方书面同意，不得擅自终止本协议。
五、争议解决：本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交至乙方所在地【城市/地区】人民法院解决。
六、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________以上为消防工程协议书范本，若双方有其他特殊约定，可在协议书中明确写明。
希望双方能够遵守协议内容，共同维护消防工程项目的安全与质量。
祝合作愉快！第2篇示例：消防工程协议书甲方：（单位名称）乙方：（消防工程公司名称）为了加强火灾防范意识，提高消防安全水平，保障人员和财产安全，甲、乙双方本着互利、平等的原则，就消防工程相关事项达成如下协议：一、项目内容1. 甲方委托乙方进行消防工程设计、安装、施工等工作。
2. 工程包括但不限于消防设备的配置、消防通道的设置、消防演练的实施等。
二、工程要求1. 乙方应当按照国家相关法律法规、消防标准等要求，进行设计和施工。
消防合同补充协议
消防合同补充协议本协议由以下各方于日期签订:甲方：（公司名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮箱：乙方：（公司名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮箱：鉴于：1. 甲方与乙方已于（具体日期）签订了一份名为《消防合同》（以下简称“主合同”）；2. 主合同中双方确认了消防设备的供应、维护与服务事项；3. 双方自主合同签署之日起至今已形成了一定的工作合作基础。
为了进一步明确双方的权利义务、规范工作流程以及加强双方合作关系，各方经友好协商一致，特订立本补充协议。
一、补充内容1. 保修服务期限延长根据主合同，乙方对所提供的消防设备质保期限为一年。
为了确保设备的正常运行并最大程度地减少故障发生，双方一致同意将设备质保期限延长至两年，自主合同签订之日起计算。
2. 增加巡检频率为保证消防设备的持续运行和有效性，在主合同时约定了巡检服务。
双方经协商一致决定，将巡检频率从每季度一次增加到每月一次。
乙方应派遣专业人员定期巡检消防设备，并提供巡检记录给甲方备查。
3. 紧急维修响应时间要求主合同规定了乙方在设备故障发生时的响应时间。
为提高维修效率和降低设备停运时间，各方同意将紧急维修响应时间由24小时缩短至4小时。
4. 设备更新与升级双方同意，在设备质保期届满之前，乙方应及时向甲方提供关于设备更新与升级的信息。
甲方可根据设备运行情况和需要判断是否升级设备，并与乙方进行合理的商务谈判。
5. 信息分享合作为进一步加强沟通和合作，双方应定期举行工作会议，分享设备运行情况、维修记录、问题解决方案等信息，以便及时调整工作计划，改进合作方式。
6. 保密协议为保护各方的商业利益和技术秘密，双方同意在本协议有效期内以及协议终止后继续遵守主合同中的保密条款，并对涉及到的机密信息采取必要的保密措施。
二、其他事项1. 本补充协议为主合同的有效补充，具有与主合同同等效力。
2. 本协议经双方授权代表签字并加盖公司公章后生效，并成为主合同的一部分。
消防施工补充协议范文
消防施工补充协议范文
甲方：某消防公司
乙方：某建筑公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、双方基本信息：
甲方为一家专业从事消防设施安装和维护的公司，具有相关资质和技术实力；乙方为一家知名建筑公司，具有丰富的施工经验和良好的信誉。
二、协议目的和背景：
本协议的签订是为了明确双方在消防施工项目中的责任分工、工作流程和合作方式，保障项目顺利进行并达到预期效果。
三、具体条款和条件：
1. 甲方负责提供消防设施的设计、安装和调试工作；
2. 乙方负责提供施工现场的安全保障和协助甲方顺利开展工作；
3. 双方应按照项目进度和质量要求进行合作，如有变更需及时协商并签订补充协议。
四、保密事项：
双方在合作过程中涉及的商业秘密和技术资料应予以保密，未经对方允许不得泄露或使用。
五、不可抗力因素的处理：
若因不可抗力因素导致合作无法继续，双方应立即通知对方，并共同商讨解决方案。
六、协议终止条件：
1. 双方协商一致决定终止合作；
2. 一方违约严重影响项目进展，经书面通知后仍未改正。
七、违约和争议解决方式：
若一方违约，应承担相应责任；如发生争议，双方应友好协商解决，若无法达成一致意见，可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他附加条款：
1. 双方应加强沟通，及时沟通解决问题；
2. 本协议自签订之日起生效，至项目完工结束。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________
签订地点：_____________签订日期：_____________。
消防合同补充协议书范本
消防合同补充协议书范本甲方（全称）：_____________________乙方（全称）：_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《消防工程合同》（以下简称“原合同”），现因____（变更原因）需要对原合同的部分条款进行补充和修改。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、补充协议内容1. 原合同第____条修改为：“_____________________________”。
2. 原合同第____条补充条款：“_____________________________”。
二、工程变更1. 因补充协议引起的工程量增减，按照原合同约定的计价方式进行结算。
2. 工程变更导致的工程延期，甲乙双方应协商确定新的工程完成日期。
三、费用调整1. 因本补充协议引起的费用增减，甲乙双方应根据实际发生的费用进行结算。
2. 双方应在工程变更确定后____天内完成费用的调整和确认。
四、其他条款1. 本补充协议作为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 除本补充协议明确修订的条款外，原合同的其他条款继续有效。
五、争议解决1. 因执行本补充协议所发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、协议生效1. 本补充协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日签订地点：_______________________________注：本范本仅供参考，具体条款应根据实际情况由专业法律人士或双方协商确定。
在签订任何法律文件之前，建议咨询相关法律专业人士。
2024年度消防工程协议增补条款明确书
2024年度消防工程协议增补条款明确书本合同目录一览1. 工程概况1.1 项目名称1.2 项目地址1.3 项目规模1.4 项目进度2. 增补条款2.1 条款一：工程变更2.2 条款二：工程延期2.3 条款三：工程验收2.4 条款四：质保期3. 费用及支付3.1 增补工程费用3.2 支付方式3.3 支付时间表4. 工期调整4.1 工期延期4.2 工期提前5. 质量保障5.1 质量标准5.2 质量监督5.3 质量问题处理6. 安全生产6.1 安全标准6.2 安全培训6.3 安全事故处理7. 变更管理7.1 变更程序7.2 变更费用承担8. 违约责任8.1 违约情形8.2 违约责任承担9. 争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决机构10. 合同解除10.1 解除条件10.2 解除程序11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约保密责任12. 合同的生效、变更和终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更程序12.3 合同终止条件13. 其他条款13.1 知识产权保护13.2 不可抗力13.3 法律适用13.4 争议解决14. 附件14.1 工程设计文件14.2 施工图纸14.3 相关法律法规第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1 项目名称：2024年度消防工程1.2 项目地址：市区街道号1.3 项目规模：根据设计文件和施工图纸，本项目包含消防水池、消防泵房、消防管道、消防喷淋系统、火灾自动报警系统等设施。
1.4 项目进度：按照双方约定的时间表进行，具体工程进度以工程师发布的工程进度计划为准。
第二条增补条款2.1 条款一：工程变更（1）如因设计文件或施工图纸的变更导致工程量增减或工程费用的变化，双方应协商确定变更后的工程量和费用。
（2）工程变更需经工程师同意，并按照约定的程序进行。
2.2 条款二：工程延期（1）如因不可抗力或其他特殊情况导致工程进度受到影响，双方应协商确定工程延期的时间。
“消防工程补充协议书-新增消防器材采购事项
消防工程补充协议书新增消防器材采购事项1. 引言2. 项目背景消防工程项目旨在保障建筑物的消防安全，并提供有效的防火和灭火措施。
根据项目进展和需求变化，双方协商决定对消防器材采购进行补充协议。
3. 补充协议内容3.1 新增消防器材清单根据项目需求，新增的消防器材清单如下：序号类别型号数量1 灭火器 ABC型 102 探测器温度型 53 消防栓标准型 23.2 采购流程1. 项目方提供具体的消防器材需求清单，并说明型号和数量。
2. 承包商根据需求清单进行询价，并提供采购报价单。
3. 项目方对采购报价进行评估并进行审批。
4. 承包商根据审批结果进行采购，并及时安装到位。
3.3 质量要求1. 灭火器应具备良好的灭火效果，并使用方便。
2. 探测器应灵敏可靠，能够及时发现火灾隐患。
3. 消防栓应结构坚固、密封可靠，操作简便。
4. 验收标准1. 外观质量：消防器材外观应无明显损坏、变形和腐蚀现象。
2. 功能测试：消防器材应能够正常使用，达到预期的灭火和探测效果。
3. 标识齐全：消防器材上的标识应清晰、完整。
4. 证件齐全：消防器材应提供合格证明、使用说明书等相关证件。
5. 合同变更本补充协议构成原消防工程协议书的补充，对于新增的消防器材采购事项具有法律效力。
任何一方在未经对方同意的情况下，不得随意修改或解除补充协议。
6. 其他本补充协议生效后，成为项目双方的共同约定，并在项目实施过程中得到执行和遵守。
7. 签署人项目方（甲方）：承包商（乙方）：日期：。
年消防工程合同协议书范本完整版
年消防工程合同协议书范本完整版年消防工程合同协议书范本完整版一、合同当事人甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]方式：[甲方方式]乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]方式：[乙方方式]二、背景和目的本合同是甲乙双方就进行年消防工程进行合作签订的协议书，旨在明确双方的权益、责任和义务，确保年消防工程的顺利进行。
三、工程内容和要求1. 甲方要求乙方按照国家相关规定和标准，对甲方的年消防系统进行维护、保养和检修，保证其正常运行和有效性。
2. 乙方负责提供相应的专业技术人员和技术支持，保障年消防工程的监控、报警、喷水、排烟等设备的正常运行。
3. 乙方需按照甲方的要求提供详细的工程方案、施工图纸、设备清单等相关文件和资料，并经甲方审核通过方可进行实施。
4. 甲方有权随时进行巡查和检测工作，乙方应积极配合，并按照甲方提出的整改意见进行处理。
5. 乙方应按照约定的时间节点，完成年消防工程的相关任务，确保合同期内的工程质量和进度。
四、项目报价和支付方式1. 年消防工程总报价为[报价金额]元。
2. 甲方应在合同签订生效后的五个工作日内，向乙方支付工程款的30%作为预付款。
3. 乙方按照工程进展情况和里程碑节点，向甲方提交相应的工程进度报告，甲方应按照工程进度进行支付。
4. 工程竣工验收合格后，甲方应在五个工作日内，支付余款。
五、保证和维护1. 乙方对于提供的设备和材料，应提供相应的质保期，并对其进行免费维修和更换。
2. 乙方应提供相应的技术支持和咨询服务，在合同期内对甲方进行相关培训，确保甲方能够正常操作和维护年消防系统。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任。
2. 如果乙方没有按照约定时间节点完成工程任务，甲方有权要求乙方支付相应的违约金，并保留追究乙方其他法律责任的权利。
3. 如果甲方没有按照约定时间支付款项，乙方有权要求甲方支付相应的滞纳金，并保留追究甲方其他法律责任的权利。
消防工程合同书补充协议-消防喷淋系统疏散计划
消防工程合同书补充协议消防喷淋系统疏散计划1. 引言2. 疏散计划内容2.1 疏散路线规划主要疏散路线：从每个楼层的主要出口进入主楼梯间，通过主楼梯间下到一楼，进入室外安全区域。
辅助疏散路线：在每个楼层设置辅助出口，通过辅助楼梯间下到一楼，进入室外安全区域。
2.2 疏散标识和指示牌为了让人员在紧急情况下能够迅速找到疏散出口，我们将在建筑的关键位置设置疏散标识和指示牌。
具体的设置如下：疏散标识：在每个楼层的主要出口和辅助出口处设置红色的“疏散出口”标识，确保人员能够明确识别出口位置。
指示牌：在疏散路线上设置指示牌，指示人员前进方向和距离，确保人员能够清晰地了解疏散路径。
2.3 疏散演练与培训为了确保人员在紧急情况下能够熟悉疏散计划并正确应对，我们将进行疏散演练和培训。
具体安排如下：疏散演练：每季度进行一次疏散演练，模拟真实紧急情况，让人员实际操作疏散路线，熟悉应急措施。
培训：在新员工入职培训和定期安全培训中，加入关于疏散计划的内容，提高员工的应急意识和能力。
2.4 疏散灯光和紧急广播为了在紧急情况下提供更好的疏散指引和信息传递，我们将加强疏散灯光和紧急广播系统的设置和使用。
具体措施如下：疏散灯光：在疏散路线上设置明亮的疏散灯光，确保人员能够清晰地看到疏散路线和出口。
紧急广播：在建筑内设置紧急广播系统，能够在紧急情况下及时向人员发布疏散指示和相关信息。
3. 疏散计划的执行和监督3.1 疏散计划的执行所有在建筑内工作、居住或经常出入的人员，都应按照疏散计划的要求进行行动。
在发生紧急情况时，应迅速向最近的疏散出口方向移动，不得乱窜、拥挤或逆行。
3.2 疏散计划的监督为了确保疏散计划的有效执行，我们将进行定期的监督和检查。
具体措施如下：检查：定期对疏散出口、标识、指示牌、灯光和广播系统进行检查，确保其正常工作。
监督：设立专门的疏散计划执行监督岗位，负责监督疏散计划的执行情况，并及时提出改进措施。
4. 总结。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程编号：合同编号：******大厦施工总承包-消防工程补充协议书工程名称：******大厦-消防工程工程地点：深圳市宝安中心***路***路交界处发包人：承包人：日期：合同补充协议书发包人(全称)：（简称甲方）承包人(全称)：（简称乙方）甲乙双方经友好协商，在原合同《******大厦工程施工总承包合同》基础上订立本补充协议。
原合同与本协议不一致的，以本协议条款约定为准。
具体补充条款如下：一、工程概况：1、工程名称：******大厦-消防工程2、工程地点：深圳市宝安中心区***与**路交界处3、工程内容：室内外建筑消防工程4、面积用途：55730.2平方米，超甲级写字楼，初步规划为地下三层+一层夹层停车库，地上部分23层，高度100米内。
二、承包范围：1、承包范围包括消防电控系统（含火灾自动报警及消防联动系统、消防广播系统、消防对讲系统、防火门监控系统）、消防水系统（含室内消火栓、喷淋系统）、气体灭火系统及防排烟及通风系统的深化设计、防火卷帘门、挡烟垂壁等、材料及设备供应、安装、调试、验收及质保；2.消防电系统：2.1消防施工范围：对施工图纸范围内的所有自动报警及控制线管及穿墙（板）电线导管预留、预埋的检查、确认（位置、标高等参数）；消防对讲电话、消防广播、火灾自动报警、防火门监控及其联动等控制线路敷设；消防电缆桥架、线槽的订货、采购及安装；负责消防系统的所有明配电线管订货及安装；火灾探测器、手动报警按钮、扬声器、警铃等火灾探测、门磁开关及报警设备供应、安装及调试；火灾报警控制器、对讲电话主机、消防广播、防火门监控及消防联动柜等设备供应、安装及调试；消防联动调试；系统防雷接地、设备防雷接地安装；配电箱/控制箱的出线端子到风机等的线、缆敷设及接线、调试工作（含控制回路）；负责完成控制柜出线的所有线、缆敷设、桥架或电线保护管的安装（如果需敷设）及接线、调试工作；负责完成从所有电梯机房电梯控制柜内到消防控制中心电梯对讲线及电梯迫降线的采购及敷设（规格、型号由电梯公司提供），接线工作由电梯安装单位完成；负责完成从消防水箱液位控制器到消防控制中心的液位控制线以及从液位控制器到控制柜内的联动控制线的敷设、接线及调试工作；消火栓按钮的接线；防火卷帘两侧温感、烟感探测器的供应、安装及调试；负责完成防火卷帘控制箱至消防值班室的控制线敷设及联动调试。
设计变更引起的线管安装等。
2.2总包施工范围：包括消防泵房内双电源切换柜、水泵控制柜、风机控制箱；敷设从双电源切换箱到消防控制箱间的电缆，并留有足够接线长度；负责完成双电源切换箱的接线；负责完成从低压配电室到消防泵房内电缆的敷设及低压配电室内的接线工作；系统接地干线及等电位箱安装；各种预埋预留、孔洞封堵等。
3、消防水系统：3.1消防施工范围：喷淋系统管道及其设备供应、安装及调试；消火栓管道及其设备供应、安装及调试；地下室泵房消防水泵设备、管道及附件供应、安装及调试；套管与管道之间缝隙封堵；室外喷淋/消火栓水泵接合器、连接接合器的埋地管道；屋顶消防水箱相关的消防设备、管道及管件的采购及安装;设计变更引起的管道安装等。
3.2总包施工范围：总承包单位完成消防泵房及消防水池的土建工作，包括天面、墙面、地面抹灰、找平、压光、粉刷等工作，负责完成排水沟、集水坑砌筑、设备基础、盖板制作安装及水泵基础浇筑等工作；管道穿墙、穿板的预留、预埋及管道与土建结合面的封堵、水管井的平面封堵工作；消防水池的进水管及水箱附件，消防水池吸水槽并做好其他系统与消防水箱的接驳；各种预埋预留、孔洞封堵等。
4、防排烟系统：4.1消防施工范围：地下室及楼梯间加压送风、地下室所有排风（烟）风机、屋顶排烟等设备安装；加压送风、排风（烟）风管制作（含公共厕所的排风换气系统）安装；阀类供应安装；风管漏风检测及保温；送风、排风（烟）口供应安装；防排烟系统调试; 设计变更引起的管道安装等工作；按防火密封性要求封堵所有套管与管道之间的缝隙。
4.2总包施工范围：总承包单位完成机房所有土建工作，包括天面、墙面、地面抹灰、压光、找平、抹灰及设备基础浇筑等工作，负责预留机房及风管穿墙、楼板洞口及风管与土建结合面的封堵，砌筑过程中配合安装预留出风管穿墙洞口，并将机房、风管井预留出一面墙后砌，完成所有风井及水井的抹灰工作；各种预埋预留、孔洞封堵等。
5、气体灭火系统：5.1消防施工范围：管线敷设、吹洗、试验、涂漆、阀体与设备接线、启动瓶组里充装氮气、选择阀等个别连接部位需采用法兰连接时，应对被焊接损坏的镀锌层另做防腐处理、贮存容器正面应标明设计规定的灭火剂名称和贮存容器的编号、火灾报警系统火灾探测器、手动报警按钮、扬声器、警铃等火灾探测安装、调试；5.2总包施工范围：参照消防电、消防水范围；6、防火卷帘门、挡烟垂壁6.1消防施工范围：6.1.1 负责电机设备、导轨、设备支架（刷防锈漆）制作、预埋件、控制箱、按钮盒、卷筒轴等安装，以及设备、控制箱、按钮盒的接线，调试；防火卷门安装后进行报检、负荷试车及联动调试等；6.1.2 负责挡烟垂壁的安装；采用不燃材料，材质需达到防火等级要求。
按公安部GA-533-2012《挡烟垂壁》标准执行，达到验收规范要求。
6.2总包施工范围：按图纸预留防火卷帘门门洞、以及防火卷帘门安装后需要对孔洞上封堵。
7、调试及验收7.1乙方是联动调试、验收的牵头单位，负责办理消防工程的一切报批报建工作，包括消防修改施工图纸二次报建，各类消防材料、产品、设备、装饰材料等的报批报建备案；7.2乙方负责牵头组织消防联动调试，并制定联动调试方案；7.3乙方负责牵头协调各单位对联动调试及消防验收出现的问题进行整改，落实各条验收意见的整改确保消防验收合格。
7.4配合样板房装修修改工作。
售楼处和供看楼业户停车的地下停车场部分的消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统、火灾自动报警系统应配合装修单位先行施工；7.5室外消火栓由总包统一施工，相关产品应符合消防验收要求，划入消防施工单位申报范围，一起报验；7.6配合商户进场装修消防改动工作不在本次招标范围内。
7.7消防产品应具有入网许可证；8、其他未尽事宜，详《附件一：******大厦-消防工程业务界面》。
三、承包方式：人工、材料、设备、施工机具、运输、（包工料机为包含定额要求的各项增加系数、各种损耗、换算需加系数系数等，为完成图示规格及其他要求的成品的全部人材机等直接与间接的费用在内）、措施项目”所列项目：包安全文明施工、包夜间施工、包非夜间施工照明、包二次搬运、包冬雨季施工、包大型机械设备进出场及安拆、包施工排水、包施工降水、包地上地下设施和建筑物的临时保护设施、包工程及设备保护、包脚手架、包整体提升架、包吊篮、包模板支架、包垂直运输、包地下室增加费、包高层增加费超高施工增加等以及其他未明示的项目、包纠偏及漏埋件的处理、包补钻孔洞、包开槽、包吹扫清洗试压、包调试、包检验试验、包深化设计、包管理配合、缺陷责任及保修、包质量、包工期、包风险、包保险、包报建、包国家有关规范规定的检验测试、包通过竣工验收、包免费培训甲方能独立操作消防设备管理人员、包规费（内含需承包人缴纳的保险及其他）及税费、包施工过程中工作面内的雨水与污水的排除、包工程用水加压措施、包施工中的临时停水停电增加费、包施工材料堆放场地的整理、包工完场清、包生产与生活临建设施、包验收合格及竣工验收备案全过程并包取得配备案回执、包过程与提交完整的竣工资料及竣工图纸。
以上分部分部项目及可计量措施项目按清单所示固定综合单价包干、其他措施项目按固定总价总干的形式的方式承包。
四、合同价款：合同暂定总价款为人民币(大写)：(小写)：元本工程采用分部分项清单及可计量措施项目固定综合单价包干、按系数计量或以项为单位的其他措施项目总价总干的形式，工程量结算时遵照以下1~14条规定按实调整的方式，综合单价详见本合同附件的清单。
关于分部分项综合单价及措施项目的综合单价（或固定总价）所包含的各项费用，甲乙双方一致明确如下,并同意遵照以下条款执行：1、工程量清单编制依据：发包人提供的“工程量清单”是以艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司设计的的《e******大厦施工图》（版次，日期：16.05.09）、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、各专业《工程量清单计算规范》GB50854~862－2013及《深圳市建设工程计价规程2013》中的工程量计算规则为依据，参考《深圳市安装工程消耗量标准》（2003）（2014机械）第一至十一册及补充定额勘误资料、取费资料的推荐下浮率，并结合本工程的特点及现场实况编制而成；承包方也是根据施工图纸，结合清单，并遵守规范与定额要求进行的报价。
2、清单计价说明：发包人所提供的清单内的项目特征与工作内容，是参照上述第1条相关规范与定额并结合本工程的实际情况进行编写的的。
除项目特征与工作内容的要求之外，为了简化结算的计量与计价，还有对工程量计算、定额要求的各项增加系数、各种损耗、换算需加系数等直接与间接费用在内全部放入综合单价内综合考虑，各承包人报综合单价或合价时已充分考虑这些问题所产生的费用增加。
项目特征与工作内容所列内容中有列明的，承包人在填报综合单价或合价时按所列明的执行（并充分考虑了上述说明提及的各种定额增加系数的直接与间接费用增加、特别工程量计算要求产生的费用增加在内）；余下没有列明的，以《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、各专业《工程量清单计算规范》GB50854~862－2013及《深圳市建设工程计价规程2013》中的工程量计算规则为依据，参考《深圳市安装工程消耗量标准》（2003）（2014机械）第一至十一册及补充定额勘误资料、取费资料计量，结算时双方同意按此执行。
3、工作内容说明：由于发包人所提供的清单的项目特征只能列明本清单的主要特征与主要工作内容，承包人在清单报价中应考虑实现承包范围内工程功能所不可或缺的工作内容，招标人接到投标人报价后，将视为完成该工程项目并使项目发挥预定的功能所需费用已包含在本清单综合单价内或在其它项目的综合单价中已作考虑，在实施后，招标人将不予另行支付。
4、清单错漏问题：承包人在前期投标过程中，已对工程量清单中的工程项目特征、工作内容、完整性进行核对，并由发包人进行了统一进行调整。
对于已经复核与调整并经双方确认的工程项目特征、工作内容与计量方式，在合同签订后，任何错误或遗漏皆被视作包括在综合单价中，由承包人负责。
承包人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它项目的综合单价中，在实施后，发包人将不予另行支付。
另外，发包人所提供的清单内的项目特征与工作内容承包人在投标报价时不允许擅自修改（通过答疑提出，发包人统一修改过的除外），如订立本合同时，发包人未能发现承包人清单内的项目特征与工作内容有修改并与之订立合同，在结算时仍然按发包人发出的清单项目特征与工作内容及本合同第四大项1～6条已明确包含的内容结算。