小型建设工程施工合同范本
热门小型工程合同样书5篇
热门小型工程合同样书5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程承包方式：_________4. 工程范围和内容：_________第二条工程期限1. 本工程合同总工期为：_________天。
2. 本工程计划开工日期为：_________年_________月_________日，计划完工日期为：_________年_________月_________日。
第三条工程价款及支付方式1. 本工程合同总造价为：_________元人民币（大写：_________元整）。
2. 甲方在合同签订后，按照以下方式向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总造价的30%作为预付款，即：_________元人民币（大写：_________元整）。
预付款在乙方完成工程量的50%后返还给甲方。
（2）工程进度过半，甲方支付乙方合同总造价的50%，即：_________元人民币（大写：_________元整）。
剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。
第四条工程质量及验收标准1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行工程施工，确保工程质量符合相关标准。
2. 甲方在竣工验收时，按照以下标准进行验收：（1）乙方完成的工程量符合合同约定。
（2）工程质量符合相关标准。
第五条甲方责任与义务1. 甲方负责提供工程设计图纸和技术要求。
2. 甲方负责办理施工许可证等相关手续。
3. 甲方负责提供施工所需的水、电等基础设施。
4. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理。
第六条乙方责任与义务1. 乙方必须按照合同约定进行工程施工，确保工期和质量符合要求。
2. 乙方负责施工过程中的安全管理工作。
施工合同范本经典版(小型工程类)6篇
施工合同范本经典版(小型工程类)6篇篇1施工合同范本经典版(小型工程类)甲方：（委托方）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（承包方）法定代表人：地址：联系电话：为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就本工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程规模及内容：本工程为小型工程，主要工程内容包括但不限于__________四、工程质量标准：本工程应符合国家相关标准或合同约定的质量标准。
五、计划工期：本工程预计工期为__个月，具体时间安排如下：1. 开工日期为__________2. 完工日期为__________六、工程价款及支付方式：1. 工程总价款为__________（大写），包括人工费、材料费、设备费、服务费等。
2. 工程价款支付方式为分期支付，分期支付比例及付款时间如下：（1）工程开工时支付____%预付款；（2）按工程进度支付____%进度款；（3）工程验收合格后支付____%尾款。
七、施工验收标准：本工程验收标准按照国家相关标准执行，具体标准包括但不限于依法取得工程竣工验收合格证书。
八、工程保修期：工程保修期自竣工之日起为____年，期间内对工程质量问题进行修复。
九、违约责任：任一方因自身原因导致无法履行合同的，应承担相应的违约责任。
1. 甲方违约责任：甲方如延迟支付工程款，应按日支付____%的违约金。
2. 乙方违约责任：乙方如因工期延误或工程质量问题属实，应承担相应的违约责任。
十、争议解决：本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
十一、合同生效：本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格日终止。
十二、其他：本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人签字：______ 法定代表人签字：______日期：______ 日期：______以上是关于施工合同范本经典版(小型工程类)的具体内容，如需查看更多详细信息，请咨询相关法律专家或工程管理人员。
小型工程施工(合同)范本
小型工程施工合同范本1. 合同双方本合同由乙方（简称“乙方”）和甲方（简称“甲方”）共同订立。
甲方：公司名称：法定代表人：注册地：联系地质：联系方式：乙方：公司名称：法定代表人：注册地：联系地质：联系方式：2. 工程概述根据甲方的要求，乙方将承担小型工程的施工任务：工程名称：工程地质：工程规模：工程周期：3. 工程费用与支付方式1.工程总费用为：（填写具体金额）2.支付方式：–（填写具体的支付方式，如：按进度支付、分期支付等）–第一阶段支付：支付金额及支付时间–第二阶段支付：支付金额及支付时间–其他阶段支付：支付金额及支付时间4. 工程进度乙方承诺按照工程进度完成工作：工程开始日期：工程完成日期：各个阶段的工作计划和里程碑（可以使用表格展示）5. 合同履行保证金1.为保证合同的履行，乙方在合同签订后需向甲方支付履行保证金，金额为工程总费用的百分之（填写具体的比例），即：（履行保证金金额）。
2.如乙方在合同履行过程中发生违约或无法履行约定责任的情况，甲方有权扣除履行保证金以弥补损失。
6. 违约责任1.乙方若未按照合同约定的工作进度完成工程，每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金，违约金金额为每延迟一天工程费用总额的百分之（填写具体的比例）。
2.若乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。
7. 隐私保护在工程施工过程中，乙方可能会接触到甲方的商业秘密或其他保密信息。
乙方保证在合同期间和合同终止后继续保密甲方的所有保密信息，并承担保密责任。
8. 法律适用和争议解决本合同适用于的法律。
如对本合同的履行发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。
9. 合同生效和终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效，并持续到工程完成，并经验收合格后终止。
2.本合同的修改和补充应由双方协商一致，并以书面形式做出。
为《小型工程施工合同范本》的主要内容，双方应认真核对并签字确认。
小型施工合同范本5篇
小型施工合同范本（实用）5篇(小型工程本)发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)工程名称：工程地点：结构类型：承包范围：承包方式：质量等级(优良或合格)：合格工程承包造价(金额大写)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，就本项工程建筑有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程于年月日开工：于年月日竣工。
合同工期日历天数为天。
工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。
1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：1.3工期提前或延后的奖罚，由双方协商后在合同中约定第2条图纸。
发包方于年月日，向承包方提供套图纸。
第3条发包方、承包方驻工地代表。
发包方项目经理姓名：;承包方项目经理姓名：。
第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质回来地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。
第5条承包人工作5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做和施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。
发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期新颖顺延。
第6条工程质量检查及验收。
6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
小型建筑工程施工合同范本5篇
小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。
6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
3、由乙方办理。
4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。
三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。
做好各项质量检查记录。
参加竣工验收编制工程结算。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。
四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。
6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。
五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)
小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)下面是我分享的小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)，以供借鉴。
小型土建工程合同范本1甲方：乙方：甲方现将在通羊镇黄金咀村陈家湾的一幢四层私人住宅楼承包给乙方。
以包工不包料形式施工，乙方包工项目：泥工、模板工、钢筋工、要包以下材料：即模板、顶木、方条、升机架和一切施工机械等。
经双方友好协商如下：一、工程质量要求：施工方必须按照严格的建筑施工规范来施工、工人不能穿拖鞋上班、垃圾要及时清好、不能故意损坏财物、保质保量完成工程项目。
二、乙方承包工程如下：乙方需要提供工人住宿、或工棚，施工队工人进场后一定服从甲方管理。
严格按图纸保质保量施工，甲方如有更改图纸，应提早通知乙方，需双方协议后才进行施工。
三、乙方工价：进场施工、甲方提供水电、乙方按建筑实际面积计算、每平方米按：贰佰伍拾元计算（￥250.00 元）。
四、甲方付款方式：乙方建筑工程进场后开工，每倒好一层楼面甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。
五、装修工程严格按图纸施工，批好内外墙水泥档，甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。
以上工程按85%结算、完工验收合格后三个月内一次付清全部工程余款。
六、竣工时间：每层按15天的工程量计算，从8月15日开始到10月15日封顶，不得延迟。
七、以上协议甲、乙双方各执一份，都具有同等法律效力，如有工程质量问题或其它问题，乙方负责解决。
注：工程施工责任：乙方施工队应该按正规建筑操作程序施工、不得马虎，如施工队工人发生工伤或安全事故都由施工方负责，施工队、工人自己承担一切费用与一切后果，一切与甲方无关，施工队和工人也自愿承诺放弃一切民事与法律追究责任。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日小型土建工程合同范本2甲方：乙方：经甲乙双方商定，甲方增项部分承包给乙方，具体内容如下：一、责任和义务：甲方除新建锅炉房及设备基础以外，新增土建项目继续承包给乙方，甲方提供水、电等保证施工期间需求，负责指导新增项目交底，进行施工前交底。
施工小型合同范本(6篇)
施工小型合同范本(6篇)甲方：乙方：为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条、工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____第二条、甲方的义务1、甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条、乙方的义务1、乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。
施工合同小型工程范本(集锦6篇)
施工合同小型工程范本（集锦6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同小型工程范本（集锦6篇）施工合同小型工程范本第1篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称甲方)一、工程概况工程地点：大同二、承包方式：双包(包工、包料)三、承包范围：乙方承包三层住宅楼(见施工图)。
北京小型建设工程施工合同
北京小型建设工程施工合同甲方（发包方）： [公司名称或个人姓名]乙方（承包方）： [公司名称或个人姓名]鉴于甲方有小型建设工程需要施工，乙方具有相应的施工资质和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就本工程的施工达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：[具体施工内容，如土建、装修、电气安装等]4. 工程规模：[具体规模描述，如建筑面积、结构类型等]5. 开工日期：[具体日期]6. 竣工日期：[具体日期]第二条工程价款1. 工程总价款为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元整）。
2. 工程价款的支付方式为：[具体支付方式，如预付款、进度款、竣工款等]。
3. 工程价款的支付时间：[具体支付时间节点]。
第三条工程质量1. 乙方应按照国家及北京市有关工程建设标准和规范进行施工。
2. 工程质量应达到[具体质量标准，如合格、优良等]标准。
3. 甲方有权对工程质量进行检查和验收，乙方应予以配合。
第四条安全生产1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应为施工人员提供必要的安全防护措施。
3. 因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
第五条工程变更1. 工程如需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致的工程价款调整，应按照实际发生的费用进行结算。
第六条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程价款，应按[具体比例]支付违约金。
2. 如乙方未按合同约定完成工程，应按[具体比例]支付违约金。
第七条争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定[双方可根据实际情况增加其他必要条款，如保修期限、材料供应、施工设备等。
]第九条本合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）： [签字]乙方代表（签字）： [签字]签订日期： [签订日期]请注意，以上内容仅供参考，实际合同应根据具体情况和法律法规的要求进行调整和完善。
小型施工合同怎么填写范本
小型施工合同填写范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方小型施工事项与乙方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 工程造价：二、工期1. 乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。
开工日期：竣工日期：合同工期：日历天。
2. 如有以下情况之一，并经甲方签证，工期可以顺延：（1）因甲方原因影响开工。
（2）不可抗力。
3. 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任和因此造成的甲方损失。
三、工程质量及验收1. 质量标准：2. 乙方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经甲方确认的施工方案组织施工。
3. 乙方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因乙方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由乙方自负，因此造成工期延误的，乙方承担全部责任。
4. 乙方必须接受甲方在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。
乙方应按国家竣工验收有关规定，向甲方代表提供完整的过程检验资料。
四、工程款支付1. 工程竣工验收合格并通过审计后，甲方应按照合同约定的付款方式及时支付乙方工程款。
2. 工程款支付比例为：（1）工程进度达到50%时，支付工程款的50%。
（2）工程竣工验收合格并通过审计后，支付剩余的50%。
3. 乙方开具正规发票，甲方按照税务规定进行支付。
五、违约责任1. 任何一方违反合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 甲方逾期支付工程款，应按照逾期支付金额的每日千分之五支付违约金。
3. 乙方未按合同约定工期完成工程，应按照逾期交付工程部分的工程造价的每日千分之五支付违约金。
六、争议解决1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
北京市建设小型工程施工合同范本
6.1如在施工过程中发生工程量变更，双方应协商确定变更部分的工程量和价款。
6.2工程变更导致的合同价款调整，双方应签订补充协议，明确调整后的合同价款。
七、违约责任
7.1甲方未按约定支付合同价款的，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。
7.2乙方未按约定完成工程任务，逾期竣工的，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的万分之五。
北京市建设小型工程施工合同范本
一、工程概述
1.1工程名称：北京市小型工程施工项目
1.2工程地点：北京市XX区XX路XX号
1.3工程范围：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程内容。
1.4工程质量：按照国家及地方相关质量标准执行，确保工程合格。
二、合同双方
2.1甲方（发包方）：__________
地址：北京市XX区XX路XX号
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
代表（签字）：__________代表（签字）：__________
签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日
四、合同价款及支付方式
4.1合同总价款：人民币（大写）：____元整，（小写）：￥____元。
4.2甲方支付乙方合同价款的方式：
（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总价款的30%作为预付款；
（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的40%；
（3）工程竣工合格后7个工作日内，支付合同总价款的20%；
联系人：__________
联系电话：__________
2.2乙方（承包方）：__________
地址：北京市XX区XX路XX号
联系人：__________
小型工程建设合同范本6篇
小型工程建设合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保工程项目的顺利进行，明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：__________________________2. 工程地点：__________________________3. 工程内容：__________________________4. 工程规模：__________________________二、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元整（￥______元）。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付乙方工程进度款，具体支付时间和金额如下：（1）工程开工前支付工程总造价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，支付工程总造价的______%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余的工程款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关标准、规范进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的七日内组织验收。
3. 验收标准：按照国家和地方的相关标准、规范以及本合同的约定进行验收。
4. 验收合格后方能交付使用。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，加强施工现场的安全管理，防止安全事故的发生。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，由乙方承担全部责任。
六、工程变更及调整1. 甲方有权根据需要对工程进行变更或调整，乙方应无条件执行。
小型建设工程施工合同范本
小型建设工程施工合同范本小型建设工程施工合同范本一、工程概况1. 项目名称：2. 项目地点：3. 建设单位：4. 施工单位：5. 工期：6. 工程造价：二、合同内容1. 承包范围本合同的承包范围包括但不限于以下工程内容：1. 混凝土结构施工；2. 钢结构施工；3. 地基处理；4. 水电安装；5. 室内装修；6. 其他相关工程。
2. 工程变更和补偿1. 在工程施工过程中，若因设计变更、技术调整等原因导致工程变更，双方应协商讨论并及时签订变更合同，确定变更后的合同金额和工期。
2. 若变更工程导致施工单位增加施工工艺或增加工程量，建设单位应按照实际增加的工程量向施工单位进行补偿。
3. 工程监理和验收1. 本工程设立专职监理人员，负责监督施工单位按合同要求进行施工。
2. 建设单位和施工单位要按照工程验收标准，对工程质量进行验收。
如有问题，双方要协商解决。
4. 合同支付和结算1. 工程款将按照工程进度节点进行支付。
具体支付方式及分期金额根据实际施工进度协商确定。
2. 施工单位应及时提交工程进度报告，并在建设单位确认后进行支付。
三、其他条款1. 双方在施工过程中，应加强沟通和协作，共同确保工程的顺利进行。
2. 双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法仲裁或提起诉讼。
四、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并付清所有款项后终止。
建设单位签字：____________________施工单位签字：____________________。
建设工程施工合同 (小型工程本)6篇
建设工程施工合同（小型工程本）6篇篇1建设工程施工合同（小型工程本）为了规范小型建设工程施工合同的签订和执行，保障各方的合法权益，特制定本合同。
本合同由甲乙双方自愿协商签订，诚信合作，平等互利，遵循公平、公正、公开的原则。
一、合同签订的基本内容1. 项目名称：甲方对乙方进行小型建设工程施工服务, 项目名称为_________。
2. 工程地点：工程施工地点为_________。
3. 工程内容：工程具体内容为_________。
4. 工程总造价：工程总造价为_________。
5. 施工工期：工程施工工期为______。
6. 付款方式：工程总造价按照______的付款比例分期支付。
7. 技术要求和质量标准：工程施工应符合相关法规要求，技术要求和质量标准应满足设计要求。
8. 合同生效和解除：合同签订后立即生效，合同解除需经双方协商一致。
二、合同履行的主要内容1. 乙方承诺在合同规定的时间内、质量标准上完成工程，并向甲方交付合格的工程成果。
2. 甲方应按照约定的付款方式和时间足额支付工程款。
3. 乙方应按照甲方的要求对施工过程进行及时汇报，并接受甲方的监督和检查。
4. 双方如有变更合同内容的请求，需书面协商并签订书面的变更协议。
5. 对于工程施工中出现的质量问题，乙方应根据约定及时修补并承担相应责任。
6. 乙方应购买相应的施工安全保险，确保工程施工过程中的安全。
7. 乙方应保证施工现场的环境卫生，并按照相关法规做好文明施工。
8. 甲方应为乙方提供必要的协助和支持，确保工程施工的顺利进行。
三、合同违约和争议解决1. 如乙方未按照约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。
2. 如果双方在合同履行中发生争议，应先协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解，仍不成的可向法院提起诉讼解决。
四、合同终止1. 合同履行完毕后，双方经确认无误后，合同终止。
2. 合同生效后，双方经协商一致解除的，合同终止。
建设工程施工合同 (小型工程本)5篇
建设工程施工合同（小型工程本）5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方的小型建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：包括__________、__________、__________等具体施工内容（详细列明）4. 工程规模：__________（简要描述工程规模）二、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起______天内开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起______天内完成。
三、工程造价及付款方式1. 工程造价：工程总造价为人民币______元整（大写：_________圆整）。
该造价已包含人工费、材料费、机械费及其他相关费用。
2. 付款方式：甲方在本合同签订后______天内支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后______天内支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的建设工程技术标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程竣工后______天内组织验收。
验收标准按国家和地方现行的建设工程标准执行。
3. 如工程存在质量问题，乙方应在甲方提出后及时予以整改，直至符合验收标准。
五、材料设备供应及保管责任1. 工程所需材料设备由乙方负责采购并供应。
2. 材料设备采购过程中应遵循国家相关质量标准，确保质量合格。
3. 乙方应对施工现场的材料设备妥善保管，如因乙方原因造成损失，由乙方承担损失责任。
六、安全生产及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。
小型工程施工合同范本(通用)
小型工程施工合同范本(通用)一、合同背景二、工程内容1.工程名称：【填写工程名称】2.工程地点：【填写工程地点】3.工程范围：【填写工程范围】4.工期要求：【填写工期要求】5.工程费用：【填写工程费用】三、双方责任1.甲方责任：•提供合理的工程设计要求并确认；•提供并保证工程所需要的土地、场地等合法使用权；•按照约定支付工程款项。
2.乙方责任：•按照甲方的工程设计要求进行施工；•协调、管理所需人力、物力资源；•保证施工质量符合相关法律法规和技术标准；•按照工程进度要求完成工程，并保证工程质量。
四、工期与支付方式1.工期安排：•工程开始日期：【填写工程开始日期】•工程完成日期：【填写工程完成日期】2.工程款项支付方式：•工程款项总计：【填写工程款项总计金额，单位：人民币】。
•工程款项支付方式：【填写支付方式，如按照工程进度划分支付阶段】。
五、竣工验收与质量保证1.工程竣工验收：•工程竣工验收标准：按照相关法律法规和技术标准进行验收。
•竣工验收时间：【填写竣工验收时间】。
2.质量保证：•工程质量保证期限：【填写工程质量保证期限】。
•在质量保证期内，甲方如发现工程质量存在问题，乙方应及时进行维修和整改。
六、合同解除与争议解决1.合同解除：•合同解除情况：–任何一方经书面通知另一方，提前【填写期限】解除合同；–一方未履行合同义务，经书面通知后【填写期限】内未改正；–因不可抗力等原因，无法继续履行合同。
2.争议解决：•出现争议时，双方应友好协商解决；•如协商无法解决，可提交至【填写仲裁委员会或法院名称】进行仲裁或司法解决。
七、合同生效与变更1.合同生效：•本合同经双方签署，生效日期为【填写生效日期】。
2.合同变更：•本合同变更应由双方经书面协商一致，并签署补充协议。
八、其他条款1.本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签署补充协议；2.本合同一式【填写份数】份，甲方、乙方各执一份，具有同等效力。
九、合同签署甲方（盖章）：___________________ 日期：___________________ 乙方（盖章）：___________________ 日期：___________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXX建设工程施工合同工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：XXX建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：1.6 合同价款：本工程造价￥元。
金额大写：第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。
2.2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。
2.3 全部工程总日历天数天。
2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。
乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期到来之前提前五天，向甲方书面提出延期开工的要求和理由。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。
如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
3.2 暂停施工。
甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。
停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。
3.3 工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。
3.3.1 工程量变化和设计变更。
3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
3.3.4 甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。
3.3.5 不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害）。
乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天内予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。
3.4 工期奖罚。
根据工期定额标准双方约定的工期完成日期，工程提前或延误的奖罚费用，双方应拟订如下条款：3.4.1 。
3.4.2 。
3.4.3 。
3.4.4 。
第四条甲方工作4.1办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。
4.2 将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证施工期间的需要。
4.3 将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
4.4甲方在开工前5天将工程施工图及有关技术资料提供乙方。
4.5 组织设计院、乙方进行图纸会审，并向乙方进行设计交底。
4.6 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求，并承担有关费用。
甲方不按合同约定完成工作造成施工损失，应承担经济责任，工期相应顺延。
第五条乙方工作5.1 按双方约定日期，向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。
5.2 乙方应在年月日前将施工组织设计（或施工方案）交与甲方，甲方应在日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。
5.3 乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。
5.4 已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。
保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复，系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。
5.5 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
5.6 严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。
乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承担经济责任。
第六条价款支付与调整6.1 工程预付款：在合同签订后，按天津市有关文件规定，三日内甲方按工程合同造价%，计人民币元，支付给乙方。
6.2 工程进度款按天津市关于工程进度款拨付办法的规定。
6.3 合同价款的调整。
在合同签定后，任何一方不得擅自改变，但发生以下情况之一的可以调整。
6.3.1 甲方同意的设计变更及工程量增减。
6.3.2 工程造价管理部门公布的价格调整。
6.3.3 双方约定的其它增减或调整。
6.4 甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时，乙方可向甲方发出付款要求通知，甲方在收到乙方通知天内仍不能按要求支付时，甲方应承担从拖欠之日起的违约责任。
第七条材料设备供应7.1 甲供材料设备（见附表二）。
甲方应向乙方提供所供材料设备产品合格证及材质证书。
7.2 甲供材料设备甲方委托乙方保管时，保管费用元由甲方承担。
保管期间材料设备发生损坏丢失，乙方负责赔偿。
7.3 甲供材料应按双方约定时间、地点供应，未按要求时间供货所造成的损失由甲方负责。
甲供材料设备品种、数量、规格与清单不符时，由甲方重新采购并补齐数量。
7.4 乙方采购的材料设备应符合设计和国家质量标准要求，并附有合格证及检测报告。
7.5 根据工程需要，经甲方批准，乙方可使用代用材料。
7.6 甲方委托乙方采购的材料设备，采购前，在价格、质量方面应取得甲方书面同意签证，价差由甲方承担。
第八条质量与验收8.1 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，接受甲方监督，质量验收必须达到合格。
对不合格的分项工程，乙方应按规范要求，承担返修工作及费用。
因甲方原因或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。
8.2 隐蔽工程验收。
工程具备复盖、掩埋条件或达到条款约定的部位，乙方自检合格后在隐蔽施工前24小时通知甲方验收，验收合格后方可进行隐蔽工程施工。
8.3 工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。
8.4 乙方在工程验收前5天将验收报告送甲方。
甲方在收到报告后5天内组织验收，无正当理由不组织验收或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准。
8.5 已竣工未验收工程，交工前由乙方保管，甲方不得动用。
甲方如需提前使用，即视为通过竣工验收。
8.6 乙方在验收后天内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图套。
第九条设计变更9.1施工中如需设计变更，须由甲方取得以下批准：超过原设计标准和规模时，经原设计和规划审查部门批准，送原设计单位审查后，取得相应图纸和说明。
9.2乙方对原设计进行变更，须经甲方同意。
甲方对原设计进行变更，须向乙方发出正式变更通知，乙方按通知进行变更。
9.3由于设计变更导致的经济支出，由双方以补充协议方式予以明确。
第十条竣工结算10.1 已完工程竣工验收后，乙方在天内将工程结算书送交甲方，甲方在天内审核完毕，并签署审核意见。
双方无争议时，甲方负责向乙方支付工程结算款，乙方收到工程款后天内将工程交付甲方。
如双方意见不一致时，可报请有关部门调解。
若甲方在收到结算后天内未提出审查意见，工程结算视为批准。
10.2 由于甲方违反有关规定，经办行不能支付工程款，乙方可将部分或全部工程妥善保护，保护费由甲方承担。
10.3 甲方无正当理由在批准竣工报告后30天内不办理结算，从第31天起按施工企业计划外贷款的利率支付拖欠工程款利息，并承担违约责任。
第十一条工程保修11.1 保修金。
甲方从应付乙方工程款内，按合同工程价款的%预留工程保修费用，保修金不计利息。
待保修期过后，退还乙方本金及利息。
11.2 保修项目及保修期限：11.3 保修期间，属于保修范围和内容的项目，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后7天内派人修理。
否则，甲方可委托其它单位和人员修理。
因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。
因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。
第十二条争议解决方式12.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第种方式解决：①向天津仲裁委员会申请仲裁;②向人民法院起诉。
第十三条甲、乙方驻工地代表13.1 甲方驻工地代表姓名：（委派人员和职责附后）。
13.2 甲方委托监理工程师姓名：被授权范围13.3 乙方驻工地代表姓名：（有关人员名单和职责附后）。
第十四条合同附件14.1 在本合同签订之前，双方签订的施工准备工程协议书。
14.2 招标文件14.3 工程项目一览表14.4 甲方负责供应的材料设备一览表。
14.5 全部施工图纸（合同正本及审查标底部门有此附件）14.6 有关协议条款及补充合同：14.6.1 。
14.6.2 。
14.6.3 。
14.6.4 。
第十五条合同份数及有效期15.1 本合同一式份。
甲乙双方各执正本一份，副本份，甲方份，乙方份，由甲方送经办银行，合同管理办公室一份备案。
15.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同签订时间：年月日合同签订地点：发包方（盖章）：承包方（盖章）：注册地址：注册地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：身份证号码：身份证号码：电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：开户银行：开户银行：账号：账号：精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！。