最新建设工程施工合同模板_范本2018年
建设工程合同范本2018版
建设工程合同范本2018版一、合同目的本合同由甲方(承包方)和乙方(发包方)签订,旨在约定双方在建设工程过程中的权利和义务,保障双方权益,规范工程建设过程。
二、合同双方信息甲方(承包方):名称:***地址:***法定代表人:***联系方式:***乙方(发包方):名称:***地址:***法定代表人:***联系方式:***三、工程基本信息工程名称:工程地点:工程规模:工程周期:工程费用预算:四、承包范围1. 甲方应承担的工程内容包括但不限于:(1)工程施工;(2)材料采购;(3)工程监理;(4)工程设计;五、工程费用支付方式1. 工程费用总额为***元,按以下方式支付:(1)工程开工前支付 20% 预付款;(2)工程竣工前支付 50% 中期款;(3)工程竣工后支付 30% 尾款。
六、工程质量及验收1. 工程质量应符合国家相关标准及双方约定的质量标准,乙方有权对工程进行验收。
2. 如发包方认为工程质量未达标,应通知承包方及时整改,并重新验收。
七、工程延期和变更1. 若因不可抗力等原因导致工程无法按期完成,应及时协商办理延期手续。
2. 如有变更工程内容或规模的需求,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
八、违约责任1. 若一方未按约定履行义务,应承担相应的违约责任。
2. 如因一方违约导致另一方承担额外费用或损失,应当赔偿相应的金额。
九、争议解决1. 双方在履行合同过程中出现争议,应通过友好协商解决;协商不成的,应提交相关部门处理。
十、附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止。
2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(承包方)签字盖章:日期:乙方(发包方)签字盖章:日期:。
建设工程施工合同范本2018
建设工程施工合同范本2018建设工程施工合同范本2018第一章总则第一条合同的目的和范围根据《合同法》及相关法律法规,为确保建设工程施工的合法、有序进行,保证施工质量和安全,维护各方当事人的合法权益,特制定本合同。
第二条合同的约定本合同是根据招标文件和投标人的投标文件及相关法律法规等进行订立的,约定了施工合同的各项内容,具有法律约束力。
第三条合同的适用范围本合同适用于建设工程施工合同的订立和履行。
第二章合同的主要条款第四条合同的定义合同双方约定,指定的施工单位根据设计文件和合同约定进行施工,完成合同约定的建设工程。
第五条施工单位的权利和义务1. 施工单位有权按照合同约定的施工进度和质量要求,组织施工,竣工并移交建设单位。
2. 施工单位应按照设计文件和技术标准进行施工,并保证施工质量合格。
3. 施工单位应按照合同约定的付款方式和期限,收取相应的工程款项。
第六条建设单位的权利和义务1. 建设单位有权对施工单位进行监督,要求其严格按照设计文件和合同约定进行施工。
2. 建设单位应按照合同约定的支付方式和期限,按时支付合同价款。
3. 建设单位应提供施工所需的设计文件和技术要求,并在施工中协助解决问题。
第七条工期和质量保修1. 施工单位应按照合同约定的工期完成施工,并保证建设工程质量达到合同约定的要求。
2. 建设单位应按照合同约定的质量保修期,在保修期内对施工单位提供的工程项目进行检查,及时要求修理。
第三章合同的违约责任第八条违约责任1. 若任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。
第九条解决争议1. 双方应友好协商解决合同履行中的争议,如无法解决,可向有关仲裁机构提起仲裁。
第四章合同的其他条款第十条合同的生效和变更1. 本合同经双方盖章后生效,变更协议应经双方协商一致并签署补充协议。
第十一条合同的解除和终止1. 若发生不可抗力等特殊情况,影响合同的履行,双方可协商解除合同或中止履行。
第十二条其他事项1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商并签署补充协议。
2018建设施工合同(4篇)
2018建设施工合同(4篇)第一部分合同条件一、词语含义及合同文件第一条词语含义。
在本合同,下列词语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的含义:1.合同:是指为实施工程,发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议。
包括合同条件、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。
2.协议条款:是指结合具体工程,除合同条件外,经发包方和承包方协商达成一致意见的条款。
3.发包方(简称甲方):协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在协议条款内约定。
4.承包方(简称乙方):协议条款约定的具有工程承包主体资料并被甲方接受的当事人。
5.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款内指定的履行合同的负责人。
6.乙方驻工地代表(称简乙方代表):乙方在协议条款内指定的履行合同的负责人。
7.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。
8.总监理工程师:工程建设监理单位委派的监理总负责人。
9.设计单位:甲方委托的具备与工程相应资质等级的设计单位。
本合同工程的装饰或二次及以上的装饰,甲方委托乙方部分或全部设计,且乙方具备相应设计资质,甲、乙双方另行签订设计合同。
10.工程:是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求,使用装饰装修材料,对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。
包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。
11.工程造价管理部门:各级建设行政主管部门或其授权的建设工程造价管理部门。
12.工程质量监督部门:各级建设行政主管部门或其授权的建设工程质量监督机构。
13.合同价款:甲、乙双方在协议条款内约定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程内容的价款总额。
招标工程的合同价款为中标价格。
14.追加合同价款:在施工中发生的、经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
15.费用:甲方在合同价款之外需要直接支付的开支或乙方应承担的开支。
2018年建设工程施工合同文本3篇
建设工程施工合同文本3篇建设工程施工合同文本3篇【一】为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。
第一条工程项目:第二条施工地址:第三条甲方安全责任1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。
2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。
3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。
甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。
4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
5、甲方负责签发工作票,对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责,并履行工作票许可手续。
6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故,甲方有责任负责调查、统计上报。
乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。
因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
9、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:(1)人身伤亡事故;(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;(3)发生厂内火灾事故;(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。
第四条乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。
乙方应切实履行以下安全责任:1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。
建筑施工合同范本2018
建筑施工合同范本2018甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“施工方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行建筑工程施工事宜,经友好协商,达成以下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:____________建筑工程1.2 工程地点:____________1.3 工程内容:包括但不限于土建、装修、安装、拆除、修复等工程。
1.4 工程规模:____________平方米。
第二条工程承包范围2.1 乙方按照甲方的要求,完成工程的设计、施工、验收等全部工作,并保证工程的质量和安全。
2.2 乙方应提供施工过程中所需的所有材料、设备、工具、机械等。
2.3 乙方应按照甲方的要求,完成工程进度计划,确保工程按时完成。
第三条工程工期3.1 计划开工日期:____年__月__日。
3.2 计划完工日期:____年__月__日。
3.3 总日历天数:____天。
3.4 主要节点工期:(1)基础施工:____年__月__日前完成。
(2)主体结构施工:____年__月__日前完成。
(3)装修施工:____年__月__日前完成。
(4)工程验收:____年__月__日前完成。
第四条工程质量标准4.1 所承包工程范围内的工程质量必须达到国家现行相关法律法规、规范和标准的要求。
4.2 工程质量必须满足甲方的使用要求,并保证甲方的利益。
第五条合同价格5.1 工程总价:人民币(大写):____元整(小写):____元。
5.2 合同价格包括但不限于工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润及风险费用等。
5.3 合同价格采用固定价格,除非甲方提出变更要求,否则乙方不得以任何理由提出增加工程价款的要求。
第六条付款方式6.1 甲方按照乙方完成的工程进度,分期支付工程款。
6.2 每次付款金额和比例:(1)工程进度达到30%时,支付工程款的30%。
2018年最新标准建筑工程施工合同范本
2018年最新标准建筑工程施工合同范本标准建筑工程施工合同范本第一部分协议书发包人(全称):_____________________ 承包人(全称):_____________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_________________________ 工程地点:_________________________工程内容:_________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________ 资金来源:_________________________二、工程承包范围承包范围:_________________________三、合同工期开工日期:_________________________ 竣工日期:_________________________合同工期总日历天数:_________________ 天四、质量标准工程质量标准:_________________________五、合同价款合同价款为_________________________ 元(大写:_________________________)。
六、支付方式1.工程款项按照工程进度、质量验收等情况分期支付。
2.工程款项支付方式为:_________________________。
七、保证金1.承包人应按照合同价款的_________________________%缴纳保证金。
2.保证金支付方式为:_________________________。
3.工程竣工验收合格后,保证金在_______________天内退还。
八、违约责任1.若承包人未按照合同约定完成工程,应承担违约责任。
2018建设工程合同范本
2018建设工程合同范本甲方(发包方):姓名/名称:______________________法定代表人:____________________地址:________________________联系方式:____________________乙方(承包方):姓名/名称:______________________法定代表人:____________________地址:________________________联系方式:____________________一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容,包括但不限于建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模:[工程的建筑面积、层数、高度等相关参数]5. 工程立项批准文号:[相关批准文件文号]二、工程承包范围乙方承包范围为:[详细说明乙方的施工范围,包括工程的各个部分和相关工作内容]三、合同工期1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 合同工期总日历天数:[总工期天数]四、质量标准工程质量标准:[明确工程质量应达到的标准,如合格、优良等,并注明执行的质量标准规范]五、合同价款1. 本工程合同总价为:[大写金额]元(人民币/元整)。
2. 合同价款的构成包括但不限于:工程直接费、间接费、利润、税金等。
3. 本合同价款为固定总价/可调价格。
如为固定总价,在合同履行过程中,除经甲方书面同意的工程变更外,合同价款不作调整;如为可调价格,调整方式为:[具体说明价格调整的因素和方法]六、付款方式1. 预付款:合同签订后[具体天数]日内,甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款,计[大写金额]元。
2. 进度款:根据工程进度,乙方按[约定的时间周期]向甲方提交进度报告,经甲方审核确认后,甲方向乙方支付相应的进度款。
进度款支付至合同总价的[百分比]时,暂停支付,待工程竣工验收合格后,再支付至合同总价的[百分比]。
建筑施工合同范本2018
建筑施工合同范本2018第一章总则本合同由甲方(以下简称"甲方")与乙方(以下简称"乙方")共同订立,双方在平等、自愿的基础上,依法、依约诚实守信、友好合作的原则规定各自的权利和义务,共同确立并维护建筑施工活动的合法权益。
第二章工程内容1.工程名称:本合同所指工程的名称为________________(以下简称"工程")。
2.工程地点:本工程位于____________________。
3.工程规模:详见工程技术规范。
4.工程质量:乙方应确保工程按照国家相关标准及工程技术规范进行施工,保证工程质量符合合同约定要求。
5.工程工期:工程工期为__________个自然日,自双方签署本合同之日起计算。
第三章工程价款及支付方式1.工程价款:本工程总价款为_________________(大写:______________),包括材料费、劳务费、技术服务费等项。
2.价款支付:根据工程进度和双方约定的支付方式,甲方应按照如下方式支付工程价款:(1)工程已完成的阶段,乙方应向甲方提供相应的工程进度报告,并在甲方检验合格后,由甲方支付相应款项。
(2)乙方提出书面申请,经甲方审核后,由甲方支付已完工程中乙方已支出、符合约定的合理费用。
乙方应出具相关的费用清单和票据。
(3)工程完工后,甲方验收合格并办理竣工验收手续后,乙方应提交竣工结算书,并向甲方提出工程完工结算的书面申请。
甲方应在收到申请后三十日内按照合同约定支付工程价款的余款。
第四章施工过程中的风险与保险1.施工风险:在施工过程中,如发生意外情况,乙方应立即通知甲方,并采取相应措施避免或减少进一步损失。
2.保险责任:乙方应按照国家有关法律和规定,对工程施工过程中可能发生的财产损失、人身伤害等风险进行相应的保险。
第五章合同变更和解除1.合同变更:任何一方如需变更合同内容,应向对方提出书面变更申请。
经双方协商一致,并签署书面变更协议后方可生效。
2018工程施工合同范本
2018工程施工合同范本工程施工合同是建设单位与施工单位之间就建设工程项目的施工任务、施工期限、工程质量、工程造价等内容达成的书面协议。
合同的内容应当具体、明确,以便于双方理解和执行。
【合同标题】2018年工程施工合同【甲方(建设单位)】名称:_______________地址:_______________法定代表人:_________联系电话:_____________【乙方(施工单位)】名称:_______________地址:_______________法定代表人:_________资质等级:___________证书编号:___________联系电话:_____________【工程概况】1. 工程名称:___________2. 工程地点:___________3. 工程规模:___________4. 工程内容:___________5. 工期要求:自____年____月____日起至____年____月____日止。
【合同价款】合同总价为人民币(大写)____________元整(¥__________)。
【付款方式】1. 预付款:甲方应于合同签订后____天内支付给乙方预付款,金额为合同总价的____%。
2. 进度款:根据工程进度,甲方应按以下比例支付进度款:- 完成基础工程后支付____%- 主体结构封顶后支付____%- 装修完成后支付____%3. 结算款:工程竣工验收合格后,甲方应在____天内支付剩余款项。
【工程质量】乙方必须按照国家有关质量标准和规范进行施工,确保工程质量达到合同约定的标准。
【违约责任】1. 如乙方未能按合同约定的时间完成工程,每延误一天,应向甲方支付违约金合同总价的____%。
2. 如甲方未能按约定时间支付工程款,每延误一天,应向乙方支付违约金应付款项的____%。
【争议解决】因履行本合同所发生的任何争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
2018建设施工合同范本
2018建设施工合同范本导读:本文2018建设施工合同范本,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。
【篇一】发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:1。
工程名称:2。
工程地点:3。
工程立项批准文号4。
资金来源:5。
工程内容:群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6。
工程承包范围:计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量标准:1。
签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2。
合同价格形式:项目经理承包人项目经理:本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
1。
发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2。
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3。
发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
2018标准施工合同范本3篇
2018标准施工合同范本3篇篇一2018 标准施工合同范本甲方(发包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________乙方(承包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容]4. 工程规模:[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[工期天数]三、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工,确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后,乙方应提交工程竣工验收报告,甲方应在[验收期限]内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求,乙方应负责返工直至合格,费用由乙方承担。
四、工程造价及付款方式1. 工程造价:本工程总造价为[具体金额]元(人民币/元整)。
2. 付款方式:(1)合同签订后,甲方向乙方支付工程预付款[预付款金额]元;(2)工程进度达到[具体节点]时,甲方向乙方支付工程进度款[进度款金额]元;(3)工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付工程结算款[结算款金额]元。
五、双方责任1. 甲方责任:(1)提供施工所需的场地、水源、电源等条件;(2)按时支付工程款项;(3)协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任:(1)按照合同要求进行施工,确保工程质量和工期;(2)遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作;(3)负责施工过程中的环境保护工作。
六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款项,每逾期一天,应按照未支付金额的[违约金比例]向乙方支付违约金。
2018工程施工合同范本
2018工程施工合同范本合同编号:_______合同名称:2018工程施工合同甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:_______1.4 工程规模:_______1.5 工程质量:_______1.6 工期:_______二、合同价款2.1 合同总价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
2.2 付款方式:_______三、施工图纸及技术要求3.1 甲方应在合同签订后_______日内向乙方提供施工图纸及技术要求。
3.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工。
四、施工组织设计及施工方案4.1 乙方应在合同签订后_______日内向甲方提交施工组织设计及施工方案。
4.2 甲方应在收到乙方提交的施工组织设计及施工方案后_______日内进行审核,并提出修改意见。
4.3 乙方应根据甲方的修改意见对施工组织设计及施工方案进行修改,并重新提交给甲方审核。
五、工程变更5.1 在施工过程中,如甲方要求变更工程内容,应书面通知乙方,并经双方协商一致后签订工程变更协议。
5.2 工程变更协议签订后,乙方应根据变更内容进行施工。
六、工程验收6.1 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工资料,甲方应在收到竣工资料后_______日内组织验收。
6.2 验收合格后,双方签订竣工验收报告。
七、工程保修7.1 乙方应对本工程实行质量保修,保修期为_______年。
7.2 保修期内,如发生质量问题,乙方应在接到甲方通知后_______日内进行维修。
八、违约责任8.1 甲方违约责任:_______8.2 乙方违约责任:_______九、争议解决9.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
9.2 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
2018年最新建设工程施工合同书
2018年最新建设工程施工合同书2018年最新建设工程施工合同书1. 引言本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法规和规定制定的,由甲方与乙方共同订立的建设工程施工合同。
2. 合同双方2.1 甲方甲方全称:甲方地址:甲方联系人:甲方方式:2.2 乙方乙方全称:乙方地址:乙方联系人:乙方方式:3. 工程内容本合同签订的建设工程为:工程名称:工程地点:工程规模:工程概况:4. 工程费用4.1 工程总价款工程总价款为人民币()元整(金额用中文大写和数字表示)。
4.2 付款方式甲方需在工程开工前支付工程总价款的()%作为首期款,剩余款项按以下进度支付:第一次付款:工程开工后,完成工程总量的()%时,甲方支付合同总金额的()%。
第二次付款:工程进行到(),完成工程总量的()%时,甲方支付合同总金额的()%。
第三次付款:工程进行到(),完成工程总量的()%时,甲方支付合同总金额的()%。
最后一次付款:工程竣工验收合格后,甲方支付合同总金额的()%。
5. 工期本工程计划工期为从合同生效之日起,工程完工验收合格之日止,共计()天。
6. 质量标准和验收本工程按照国家和行业标准进行质量控制和验收。
甲方有权对工程进行验收,乙方必须配合并按照验收结果进行修整和整改。
7. 保证和担保7.1 乙方保证乙方保证其在本合同中所提供的材料、设备和施工质量符合国家和行业标准,并承担由此引起的一切责任。
7.2 乙方担保乙方在工程完工之日起提供为期()年的质量担保期,期间内,对于因乙方施工质量问题引起的修理和维护工作,由乙方承担相应责任。
8. 合同变更和解除8.1 合同变更甲方与乙方一致同意,任何与合同有关事项的变更必须通过书面形式进行,并经双方确认。
8.2 合同解除乙方未按照合同约定履行义务或质量不符合要求的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应违约责任。
9. 违约和争议解决9.1 违约责任任何一方如果违反本合同的规定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
【优质】2018年建筑施工合同范本三篇-推荐word版 (9页)
【优质】2018年建筑施工合同范本三篇-推荐word版
本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将予以删除!
== 本文为word格式,下载后可随意编辑修改! ==
2018年建筑施工合同范本三篇
【导语】本文《2018年建筑施工合同范本三篇》由合同范文频道整理,仅供
参考。
如果觉得很不错,欢迎点评和分享~感谢你的阅读与支持!
【篇一】
甲方:
乙方:
甲方在建房屋一栋,建筑层数两层,一层约平方米,二层约平方米,由乙
方承包施工。
双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、
低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。
甲方房屋主体工程的建筑,包
括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门
前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、
卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。
三、承包价格
每平方米人民币大写:元(),建筑面积按每层楼外墙计算。
施工范围包括
所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
2018最新建筑工程施工合同范本
2018最新建筑工程施工合同范本2018最新建筑工程施工合同范本1. 合同概述本文档为2018年最新的建筑工程施工合同范本,旨在规范建筑工程施工合同的内容和执行方式。
本合同适用于各类建筑工程,包括住宅、商业、公共设施等。
2. 合同条款2.1 项目概述本合同约定的建筑工程项目名称为:____________(以下简称“项目”),项目地点为:____________。
2.2 合同各方本合同由以下各方订立:- 甲方:____________(以下简称“甲方”),注册地质:____________,法定代表人:____________。
- 乙方:____________(以下简称“乙方”),注册地质:____________,法定代表人:____________。
2.3 工程内容本合同约定的工程内容包括但不限于:- 施工范围:____________- 施工工期:____________- 建筑面积:____________- 施工费用:____________2.4 工程进度与质量乙方应按照工程进度计划进行施工,并确保工程质量符合相关法律法规和技术标准的要求。
甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查。
2.5 付款方式本合同约定的付款方式为:- 工程开工前,甲方支付乙方建设工程总造价的_____%作为预付款。
- 工程竣工并经验收合格后,甲方支付乙方建设工程总造价的_____%作为尾款。
2.6 违约责任任何一方违反本合同约定的条款,应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方产生的损失,并承担违约金。
2.7 争议解决本合同的争议解决方式为采用仲裁。
各方同意将争议提交至______仲裁委员会进行仲裁,并遵守仲裁结果。
2.8 合同变更与终止合同变更需要双方书面协议,并经过双方授权代表签字确认。
合同可以根据情况的变更进行修改,但必须经过双方协商一致。
合同终止需要双方协商一致,并书面确认。
3. 其他约定事项本合同的其他约定事项如下:- ________- ________- ________4. 合同生效与履行本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
施工合同范本2018
施工合同范本2018《施工合同范本 2018》1. 承包人(全称):名称:[承包人名称]地址:[承包人地址]联系电话:[承包人联系电话]2. 发包人(全称):名称:[发包人名称]地址:[发包人地址]联系电话:[发包人联系电话]鉴于发包人拟进行[工程名称]工程的施工,承包人愿意按照本合同的约定承担该工程的施工任务,双方经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容]4. 工程规模:[工程规模描述]二、合同工期1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 工期总日历天数:[总工期天数]三、质量标准工程质量标准:[具体质量标准]四、合同价款1. 合同总价为:[大写金额]元(¥[小写金额]元)。
2. 合同价款的支付方式和时间:[具体支付方式和时间]五、双方的权利和义务1. 双方的权利和义务详见合同条款。
六、工程变更1. 工程变更的范围和内容:[具体变更范围和内容]2. 工程变更的确认程序:[具体确认程序]七、竣工验收1. 竣工验收的标准和程序:[具体标准和程序]2. 竣工验收的时间和地点:[具体时间和地点]八、竣工结算1. 竣工结算的编制和审核:[具体编制和审核程序]2. 竣工结算的时间和地点:[具体时间和地点]九、违约责任1. 双方的违约责任:[具体违约责任]2. 违约金的计算方法和金额:[具体计算方法和金额]十、争议解决1. 争议的解决方式:[具体解决方式]2. 争议解决的时间和地点:[具体时间和地点]十一、其他条款1. 合同的份数和效力:[具体份数和效力]2. 合同的附件和补充协议:[具体附件和补充协议]本合同自双方签字盖章之日起生效,一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力。
承包人(全称):(盖章)法定代表人或授权代表:(签字)签订日期:[合同签订日期]发包人(全称):(盖章)法定代表人或授权代表:(签字)签订日期:[合同签订日期]。
2018年建设工程施工合同书样本
2018年建设工程施工合同书样本2018年建设工程施工合同书样本1. 背景介绍本文档为2018年建设工程施工合同书样本,旨在为合同签订方提供基本的合同范本。
本合同书适用于建设工程施工合同的签订,包括但不限于建筑工程、道路工程、桥梁工程、水利工程等。
2. 合同签订方2.1 甲方(建设单位)**名称:** [甲方名称]**法定代表人:** [甲方法定代表人姓名]**联系地址:** [甲方联系地址]**** [甲方]2.2 乙方(承建单位)**名称:** [乙方名称]**法定代表人:** [乙方法定代表人姓名]**联系地址:** [乙方联系地址]**** [乙方]3. 合同内容3.1 工程范围[详细描述工程的范围和具体要求]3.2 工程价款[描述工程价款的支付方式、金额、付款期限等]3.3 工期安排[描述工期的分段安排、工作进度计划以及工期延误的责任与处理方式等]3.4 材料与设备供应[详细描述合同中涉及的材料与设备的供应要求、质量标准、交付时间等]3.5 工程变更[描述工程变更的程序、责任与处理方式]3.6 保修责任[描述工程竣工后的保修责任期限、维修范围以及保修金等相关内容]3.7 违约责任[描述合同违约的责任与处罚措施]3.8 争议解决[描述合同争议解决的方式,如仲裁、诉讼等]4. 其他条款4.1 附件本合同书具有附件,包括但不限于:工程图纸技术规范合同付款明细等4.2 合同生效及解除本合同自双方签字盖章之日起生效,并在工程竣工、验收合格后解除。
4.3 合同备案本合同需按照相关法律法规规定进行备案。
5. 签署甲方:______________________ [甲方签字、盖章]乙方:______________________ [乙方签字、盖章]日期:______________________ [合同签署日期]以上为2018年建设工程施工合同书样本的基本内容,具体可以根据实际情况进行修改和调整。
2018年最新建设工程施工合同书
2018年最新建设工程施工合同书序言本合同书是根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,以双方自愿、平等、公平的原则进行签订的。
本合同书详细规定了甲方和乙方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任等事项,请双方仔细阅读并共同遵守。
第一章合同的基本信息1.1 合同双方信息甲方:名称:【甲方名称】地址:【甲方地址】法定代表人:【甲方法定代表人】方式:【甲方】乙方:名称:【乙方名称】地址:【乙方地址】法定代表人:【乙方法定代表人】方式:【乙方】1.2 工程项目信息工程名称:【工程名称】工程地点:【工程地点】工程规模:【工程规模】工程开始日期:【工程开始日期】工程完成日期:【工程完成日期】第二章工程施工2.1 施工内容详细描述工程施工的内容、范围、标准、质量要求等。
2.2 施工周期明确工程开始日期、工期、竣工日期等。
2.3 施工进度管理双方约定的施工进度计划、报告要求等。
2.4 施工方案和技术要求详细说明施工方案、技术要求、质量控制措施等。
第三章工程款项与支付方式3.1工程款项明确工程款项总额、分期付款方式、付款条件等。
3.2 支付方式描述支付款项的方式、时间、账号等。
3.3 违约金及赔偿约定未按合同约定支付工程款项的违约金和赔偿。
第四章管理与监督4.1工程管理人员明确工程管理人员的职责、权利、等。
4.2 施工现场管理详述施工现场管理的要求、安全措施等。
4.3 施工质量监督约定施工质量监督的流程、管理机制等。
第五章风险与责任5.1 合同变更约定双方变更合同的方式、流程、费用等。
5.2 违约责任明确违约方应承担的法律责任、赔偿方式等。
5.3 任意责任保险约定是否需要投保建设工程施工期间的任意责任保险。
第六章合同终止与争议解决6.1 合同终止约定合同终止的情况和程序。
6.2 争议解决明确争议解决的方式,例如通过协商或仲裁解决。
6.3 法律适用指明本合同适用的法律和法规。
附件本合同涉及以下附件:1.工程设计图纸2.工程施工进度计划3.工程资料清单法律名词及注释1.合同法:是中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于1999年3月15日通过的一部全国性的法律文书,被视为中华人民共和国合同立法的基本大纲。
2018年最新建设工程施工合同书
2018年最新建设工程施工合同书2018年最新建设工程施工合同书1. 引言本合同由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)就2018年进行的建设工程施工达成以下协议。
2. 合同背景根据业主计划,在2018年进行建设工程施工。
为保障工程顺利进行,双方达成以下合作意向。
3. 合同内容3.1 工程范围本次合同涵盖的工程范围如下:- [工程项目1]- [工程项目2]- [工程项目3]-3.2 合同价款根据工程范围和施工计划,双方商定以下价款事宜:- 合同总价款:[金额]- 付款方式:- 第一阶段:[金额](施工开始后15天内支付)- 第二阶段:[金额](竣工验收前15天内支付)- 一期:[金额](竣工验收后15天内支付)3.3 工期安排- 工期延误罚金:[金额/天]- 工期提前奖励金:[金额/天]3.4 质量和验收标准- 工程质量要求:符合国家及地方法规定的标准- 保修期:[天数]天,在保修期内承包商对因质量问题造成的损坏负责维修和更换- 竣工验收标准:[标准]3.5 保证金- 乙方需向甲方缴纳保证金:[金额]- 保证金用途:保证乙方履行本合同义务及按时提供质量合格的工程3.6 变更和解约- 双方可协商决定进行合同变更,变更要求必须以书面形式提出并经双方签署- 双方如需解除合同,需提前[天数]天书面通知对方,解约一方应向另一方支付违约金4. 合同执行与争议解决4.1 合同执行- 甲方有权对工程施工过程进行监督,并要求乙方提供相关的施工进度报告- 乙方应配合甲方进行工程验收,并遵守相应的规章制度- 双方应建立专门的工程变更和解决问题的机制4.2 争议解决- 双方如有争议,应协商解决- 如协商不成,可通过仲裁或法院诉讼解决5. 合同生效与终止5.1 合同生效本合同经双方签名盖章后生效,自[日期]起生效。
5.2 合同终止- 合同期满,工程竣工验收合格后- 双方协商决定解除合同- 经仲裁或法院判决6. 附件- 工程规划图纸- 各种审批文件的复印件- 相关法律法规文件以上为合同内容草稿,最终内容请由双方在签署时确认和修改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(GF —2017 —0201 )建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201 )进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2•合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“ /”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
目录第一部分合同协议书.................................. (1)一、.......................................... 工程概况. (1)二、........................................ 合同工期2三、........................................ 质量标准2四、............................................... 签约合同价与合同价格形式 (2)五、........................................ 项目经理3六、.................................... 合同文件构成2七、............................................ 承诺4八、........................................ 词语含义3九、........................................ 签订时间4十、签订地点 (4)十^一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 (5)第二部分通用合同条款................. ................ (6)1. 一般约定 (6)1.1词语定义与解释 (6)1.2语言文字 (11)1.3法律 (11)1.4标准和规范 (12).专业资料分享1.6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1.8严禁贿赂 (15)1.9化石、文物 (15)1.10交通运输 (16)1.11知识产权 (18)1.12 保密 (18)1.13工程量清单错误的修正 (19)2. 发包人 (19)2.1许可或批准 (19)2.2发包人代表 (20)2.3发包人人员 (20)2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2.5资金来源证明及支付担保 (22)2.6支付合同价款 (22)2.7组织竣工验收 (22)2.8现场统一管理协议 (22)3. 承包人 (23)3.1承包人的一般义务 (23)3.2项目经理 (24)3.3承包人人员 (26)3.6工程照管与成品、半成品保护 (29)3.7履约担保 (29)3.8联合体 (30)4. 监理人 (30)4.1监理人的一般规定 (30)4.2监理人员 (30)4.3监理人的指示 (31)4.4商定或确定 (32)5. 工程质量 (32)5.1质量要求 (32)5.2质量保证措施 (33)5.3隐蔽工程检查 (34)5.4不合格工程的处理 (35)5.5质量争议检测 (36)6. 安全文明施工与环境保护 (36)6.1安全文明施工 (36)6.2职业健康 (40)6.3环境保护 (41)7. 工期和进度 (42)7.1施工组织设计 (42)7.4测量放线 (44)7.5工期延误 (45)7.6不利物质条件 (46)7.7异常恶劣的气候条件 (47)7.8暂停施工 (47)7.9提前竣工 (49)8. 材料与设备 (50)8.1发包人供应材料与工程设备 (50)8.2承包人采购材料与工程设备 (50)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (51)8.4材料与工程设备的保管与使用 (52)8.5禁止使用不合格的材料和工程设备 (52)8.6样品 (53)8.7材料与工程设备的替代 (54)8.8施工设备和临时设施 (55)8.9材料与设备专用要求 (56)9. 试验与检验 (56)9.1试验设备与试验人员 (56)9.2取样 (57)9.3材料、工程设备和工程的试验和检验 (57)10. 变更 (58)10.2变更权 (58)10.3变更程序 (59)10.4变更估价 (59)10.5承包人的合理化建议 (60)10.6变更引起的工期调整 (61)10.7暂估价 (61)10.8暂列金额 (63)10.9计日工 (64)11. 价格调整 (64)11.1市场价格波动引起的调整 (64)11.2法律变化引起的调整 (68)12. 合同价格、计量与支付 (68)12.1合同价格形式 (68)12.2预付款 (69)12.3 计量 (70)12.4工程进度款支付 (72)12.5支付账户 (76)13. 验收和工程试车 (76)13.1分部分项工程验收 (76)13.2竣工验收 (76)13.3工程试车 (79).专业资料分享13.4提前交付单位工程的验收 (81)13.5施工期运行 (81)13.6竣工退场 (82)14. 竣工结算 (83)14.1竣工结算申请 (83)14.2竣工结算审核 (83)14.3甩项竣工协议 (84)14.4最终结清 (85)15. 缺陷责任与保修 (86)15.1工程保修的原则 (86)15.2缺陷责任期 (86)15.3质量保证金 (87)15.4 保修 (89)16. 违约 (91)16.1发包人违约 (91)16.2承包人违约 (93)16.3第三人造成的违约 (95)17. 不可抗力 (95)17.1不可抗力的确认 (95)17.2不可抗力的通知 (96)17.4因不可抗力解除合同 (97)18. 保险 (98).专业资料分享 17.3不可抗力后果的承担9618.1工程保险 (98)18.2工伤保险 (98)18.3其他保险 (99)18.4持续保险 (99)18.5保险凭证 (99)18.6未按约定投保的补救 (99)18.7通知义务 (100)19. 索赔 (100)19.1承包人的索赔 (100)19.2对承包人索赔的处理 (101)19.3发包人的索赔 (100)19.4对发包人索赔的处理 (102)19.5提出索赔的期限 (102)20. 争议解决 (103)20.1 和解 (103)20.2 调解 (103)20.3争议评审 (103)20.4仲裁或诉讼 (104)20.5争议解决条款效力 (104)第三部分专用合同条款 ............ . ....... ...... . (104)1. 一般约定 (104)2. 发包人 (108)3. 承包人 (109)4. 监理人 (112)5. 工程质量 (113)6. 安全文明施工与环境保护 (114)7. 工期和进度 (114)8. 材料与设备 (116)9. 试验与检验 (117)10. 变更 (118)11. 价格调整 (119)12. 合同价格、计量与支付 (120)13. 验收和工程试车 (123)14. 竣工结算 (124)15. 缺陷责任期与保修 (125)16. 违约 (126)17. 不可抗力 (128)18. 保险 (129)20.争议解决 (129)附件 (131)第一部分合同协议书发包人(全称):______________________________________________承包人(全称):______________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就济宁市文化中心群艺馆、图书馆室内精装修工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:济宁市文化中心群艺馆、图书馆室内精装修工程。
2.工程地点:_______________________ 。
3.工程立项批准文号:济发改许可(2016 )147号____________________。
4.资金来源:财政投资________________________________________________ 。
5.工程内容:本次招标范围内的工程,详见施工图纸和工程量清单__________________ 。
6.工程承包范围:(1)室内精装修施工图纸内的所有内容以及建筑专业总包未施工的内容。