施工合同协议书范本
施工协议书范本(精选8篇)
施工协议书范本（精选8篇）施工协议书范本第1篇发包方(甲方):_________承包方(乙方):_________为规范家庭室内装修的施工，保护双方的合法权益，现根据、、、，中华人民共和国建设部建建(11017)92号文以及其它有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵宁。
一、概况1、甲方装修住房系合法居住。
乙方为本省(市)具有建筑装饰资质、并经工商行政管理机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户。
2、装修施工地点:市区(县)路(村)_________巷号_________楼层_________室。
3、住房结构:4、装修施工内容:室别部位装修内容及要求备注5、承包方式:6、总价款:_________元(其中人工费_________元，材料费_________元，详见清单。
)7、工期:自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。
工期为_________日。
二、关于材料供应的约定1、甲方提供的材料本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格和产品，并应按时供应到现场。
如甲方供应的'材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管。
由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方采购的材料序号材料或设备名称规格型号生产厂商(品牌)单位数量质量等级单价(限购元以下)总价上述材料，乙方应向甲方提交购货发票，并均应用于本协议规定的民宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。
如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的以倍补偿给甲方。
乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
工程施工协议书(承包合同)(范本)8篇
工程施工协议书（承包合同）(范本)8篇篇1甲方：[甲方公司名称]（以下简称甲方）乙方：[乙方公司名称]（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、责任和义务，经双方友好协商，共同签订本协议，确保项目顺利完成。
本协议书作为工程承包合同之范本，其内容和条款将作为双方执行本工程的法律依据。
为确保工程质量和双方权益，甲乙双方本着友好协商的精神共同签订此协议条款如下：一、工程概况（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体工程地点]。
（三）工程内容：[具体工程内容]。
（四）工程规模：[具体规模描述]。
二、承包范围及方式（一）承包范围：根据甲方提供的施工图纸及工程要求，乙方承担本工程的施工任务。
包括但不限于地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程等。
（二）承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
乙方负责采购所有工程所需材料并承担施工任务。
乙方需确保材料质量符合国家标准并承担相应责任。
三、工期约定及质量保证（一）开工日期：XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX 月XX日，总计工期为XX天。
如有特殊情况需调整工期，双方应友好协商解决。
（二）质量标准：本工程质量标准应达到国家相关标准的合格要求。
乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量达标。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任。
四、合同价款及支付方式（一）合同总价：人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
该合同总价已包含完成本工程所需的全部费用。
如施工过程中发生变更或增加工程量，双方应另行签订补充协议确定费用调整事项。
（二）支付方式：甲方应按以下节点支付工程款给乙方：基础工程完成XX%；主体结构封顶XX%；装饰装修工程完成XX%；竣工验收合格后XX天内支付至总价的XX%，剩余款项作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性付清。
施工安全合同协议书范本最新6篇
施工安全合同协议书范本最新6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保施工过程中的安全，明确甲乙双方的安全责任和义务，甲乙双方经友好协商，达成如下施工安全合同协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 承包范围：_________________________4. 承包方式：_________________________（如包工包料、清包工等）二、安全责任1. 甲方责任（1）甲方应当向乙方提供必要的安全施工环境，确保施工现场符合安全施工条件。
（2）甲方应当对乙方进行安全交底，明确施工现场的安全要求和注意事项。
（3）甲方有权对乙方的安全施工情况进行监督和检查，发现安全隐患有权要求乙方整改。
2. 乙方责任（1）乙方应当建立健全安全施工管理制度，制定安全技术措施，确保安全施工。
（2）乙方应当按照甲方提供的安全要求和注意事项进行安全施工，确保施工进度和质量。
（3）乙方应当加强施工现场管理，确保施工现场的整洁和安全。
对于因乙方原因造成的安全事故，乙方应当承担全部责任。
（4）乙方应当为施工人员配备相应的劳动保护用品，确保施工人员的人身安全。
三、安全措施和要求1. 甲乙双方应当根据工程实际情况，共同制定安全技术措施方案，明确施工现场的安全设施、警示标识和安全通道等要求。
2. 乙方应当按照安全技术措施方案进行施工，确保施工现场的安全。
对于不符合安全技术措施方案要求的施工行为，甲方有权要求乙方整改。
3. 甲乙双方应当加强施工现场的消防安全工作，确保施工现场的消防安全。
4. 乙方应当对施工现场的用电、用水、用气等安全进行管理，确保安全使用。
对于不符合安全要求的用电、用水等行为，甲方有权要求乙方整改。
工程施工协议书范本6篇
工程施工协议书范本6篇篇1工程施工协议书范本甲方（委托方）：________________________乙方（承包方）：________________________为了明确双方在工程施工过程中的权利义务，保证工程的顺利进行，特订立本协议。
甲方与乙方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条工程内容及规模1.1 甲方承担的工程内容为：________________________，工程规模为________________________，地点为________________________。
1.2 乙方接受甲方委托，承担本工程的施工任务。
第二条施工工期及费用2.1 本工程的施工工期为________年____月____日至________年____月____日。
2.2 本工程的总造价为________元，其中，乙方应按以下比例分期结算工程款：第一期（开工前）________%第二期（工程中期）________%第三期（竣工验收）________%第四期（质保期满）________%第三条施工方式甲方要求乙方按照设计图纸和相关规范，按质按量完成工程，并确保工程质量。
第四条违约责任4.1 甲方如未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期未支付金额的________%。
4.2 乙方如未按照约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程款________%。
第五条竣工验收5.1 乙方完成工程后，应通知甲方进行竣工验收。
5.2 竣工验收合格后，甲方应支付尾款，并签订工程竣工验收合格证书。
第六条安全与质量6.1 乙方在施工过程中，应遵守相关安全规定，确保工程施工安全。
6.2 乙方应确保工程质量符合国家标准和甲方要求。
第七条争议解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的任何争议，如协商不成，则提交____仲裁委员会仲裁。
第八条其他约定8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日终止。
工程施工协议书(承包合同)(范本)5篇
工程施工协议书（承包合同）(范本)5篇篇1工程施工协议书甲方：______________公司（以下简称甲方）法定代表人：__________地址：______________电话：______________乙方：______________公司（以下简称乙方）法定代表人：__________地址：______________电话：______________鉴于，甲方欲委托乙方对其工程项目进行施工，为确保双方权益，特订立本合同，由双方共同遵守。
一、工程内容根据甲方的委托，乙方将根据约定的方案和设计图纸为甲方进行工程施工。
工程包括但不限于：（具体工程内容）。
二、质量要求1. 乙方需按照相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合双方约定的要求。
2. 如出现施工质量问题，乙方需按照合同约定承担相应责任，包括但不限于返工、赔偿等。
三、工期安排1. 工程施工周期为______年/月/日，乙方需根据工程进度及时完工。
2. 若乙方无法按时完成工程，需提前向甲方说明原因，并得到甲方的书面同意延期。
四、费用支付1. 甲方应按照约定的进度向乙方支付工程款项，支付方式为______。
2. 如有工程变更或额外费用，需双方协商确定后再行支付。
五、违约责任1. 若一方违反本合同，导致工程无法按时完成或影响工程质量，应承担相应法律责任。
2. 双方需遵守相关法律法规，确保工程施工的合法性和安全性。
六、保密条款双方在合作过程中会涉及到一些商业机密和技术资料，双方应保守秘密，不得擅自泄露。
七、争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决；若协商无果，可向相关部门申请调解或提起诉讼解决。
八、其他事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签署之日起生效，至工程竣工验收之日终止。
3. 本协议如有需要变更的，应双方协商一致后经签字确认生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________法定代表人：__________ 法定代表人：__________签字日期：__________ 签字日期：__________篇2工程施工协议书（承包合同）甲方（委托方）：单位名称：________________________地址：________________________法定代表人：________________________联系人：________________________联系电话：________________________乙方（承包方）：单位名称：________________________地址：________________________法定代表人：________________________联系人：________________________联系电话：________________________为明确工程施工项目的内容、责任和权利，甲、乙双方经友好协商，就以下工程施工协议如下：一、工程名称：________________________二、工程地点：________________________三、工程规模：________________________四、工程内容及标准：________________________五、工程周期：________________________六、工程价格：________________________七、支付方式：________________________八、质量保证：__________九、工程材料：________________________十、工程设备：________________________十一、合同变更：________________________十二、违约责任：________________________十三、合同争议的解决：________________________十四、其他约定事项：________________________十五、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工及验收合格之日终止。
施工劳务合同协议书范本(3篇)
第1篇合同编号：__________________签订日期：____年__月__日甲方（施工方）：__________________地址：__________________联系人：__________________联系电话：__________________乙方（劳务方）：__________________地址：__________________联系人：__________________联系电话：__________________鉴于甲方需对下列工程项目进行施工，乙方具备相应的施工能力和资质，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工劳务事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程规模：__________________4. 工程内容：__________________5. 工程预算：__________________二、施工范围及质量要求1. 乙方负责上述工程项目的全部施工劳务工作，包括但不限于土建、安装、装饰、装修等。
2. 乙方应按照国家有关施工规范、标准、设计图纸和甲方的要求，确保工程质量达到国家规定的质量标准。
3. 乙方在施工过程中，应严格按照施工图纸和施工方案进行施工，不得擅自改变设计要求。
4. 乙方应保证施工过程中的人身和财产安全，采取有效措施防止安全事故的发生。
三、施工工期1. 工程总工期为__个月，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应在合同约定的工期内完成全部施工劳务工作。
3. 如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的__%作为违约金。
四、施工费用及支付方式1. 本合同施工费用总额为人民币__元整（大写：__________________）。
2. 甲方支付施工费用的方式如下：（1）合同签订后__日内，乙方提交相关资质证明文件，甲方支付合同总价款的__%作为预付款；（2）工程进度达到__%时，甲方支付合同总价款的__%；（3）工程进度达到__%时，甲方支付合同总价款的__%；（4）工程进度达到__%时，甲方支付合同总价款的__%；（5）工程竣工验收合格后__日内，甲方支付合同总价款的__%；（6）工程保修期满后__日内，甲方支付合同总价款的__%。
施工协议书(12篇)
施工协议书(12篇)施工协议书篇1甲方：以下简称甲方乙方: 以下简称乙方根据与建设单位签订的《建设施工协议》和公司有关管理制度，现将该工程进行内部发包，经双方协商一致，签订如下施工协议：一、工程概况1、工程名称：2、承包范围：3、承包形式：二、工程期限：年月日至月日，工期:三、工程质量：乙方应认真按照施工规范，技术标准和设计图纸要求施工，接受监理单位的监督,保证质量合格。
工程完工后，乙方按国家有关规定保修。
四、协议价款：乙方承担与施工相关的一切直接费和现场行政收费，承包价：按总价提取管理费 %，税金由乙方承担。
五、安全责任：乙方应按现行安全操作规定，采取严格的安全防护措施，全体施工人员应参保，如发生安全事故，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
六、文明施工：乙方应搞好现场文明施工，建立健全的`各项工地管理制度，随时接受发包方、甲方、质检、监理及有关管理部门的指导和检查。
七、奖惩办法：八、付款办法：按发包方付款进度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工结算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。
在甲方未付款之前，乙方全额带资完成该工程。
九、其它：1、在签订协议时，乙方须按工程总造价的2 %交纳工程保证金，待工程竣工结算后，按协议结算。
本协议一式二份，双方签字后生效。
甲方：乙方：年月日施工协议书篇2甲方：乙方：安全文明施工生产管理制度是实施工程项目的重要保证，双方应通过加强管理、督促检查，不断提高现场施工人员的安全文明意识，从而创造一个安全、整洁、文明的施工现场环境，实现工程项目的顺利完成。
以下各项规章制度乙方所有施工人员必须严格遵守。
一、安全施工管理制度：A、对严格劳动纪律，遵守安全操作规程采取的措施：1、建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。
2、乙方每天上班前，召开班前交底会，由班组长布置当天的施工任务、操作要求和应注意的问题，严格执行安全操作规程。
施工合同书范本(通用7篇)
施工合同书范本（通用7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同书范本（通用7篇）在现代社会中,人们更多地使用合同 ,合同的签署是避免纠纷的一项重要手段。
施工合作协议书范本(19篇)
施工合作协议书范本（19篇）施工合作协议书范本（精选19篇）施工合作协议书范本篇1发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：发电项目光伏板安装工程二、工程地点：_______三、承包方式：包工、包机械、包安全。
第二条工程期限合同工期总日历天数10天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：__________乙方：_______代表：__________代表：_______年_____月_____日_______年_____月_____日施工合作协议书范本篇2甲方：乙方：丙方：为明确施工过程中的权利义务，依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定，结合本工程具体情况，三方签订本合同。
施工合同协议书书样本(范本)6篇
施工合同协议书书样本（范本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程项目的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程造价：_________________________二、工期1. 开工日期：本工程定于________年______月______日开工。
2. 竣工日期：本工程定于________年______月______日竣工。
3. 工期顺延：如遇下列情况，乙方工期相应顺延：（1）因甲方原因影响开工。
（2）不可抗力。
三、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计图及相关规范进行施工，保证工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 验收标准：按国家现行的相关规范进行验收。
四、工程款项支付1. 工程款项支付方式：_________________________。
2. 工程款项支付时间：_________________________。
3. 工程质保金：工程总造价的______%作为质保金，自工程验收合格之日起一年后支付。
五、材料设备供应1. 甲方供应材料设备，应为合格产品，并承担相应费用及风险。
如因材料设备问题影响工程进度和质量的，由甲方承担相应责任。
2. 乙方自购材料设备，应符合设计规范要求，并承担相应费用及风险。
六、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产相关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全。
施工合同协议书10篇
施工合同协议书10篇施工合同协议书 (1) 甲方：乙方：兹有乙方承接甲方_省_县“_”路灯安装工程“安装施工”，共同达成如下协议：1、施工内容施工长约3.2KM、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。
2、安装说明同心路长约1.47公里，路灯安装间距为30米，安装H_Z_023高中华灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设;和谐路长约1.78公里，路灯安装间距为30米，安装H_Z_013中华灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。
3、相关施工数量、费用见价格表：4、安装期限在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯;和谐路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。
5、质量标准及验收标准工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。
按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及与本合同约定标准进行验收。
6、付款方式协议签定后由甲方预付合同款的给乙方;路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的45%;路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的70%;路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的97%，剩余的3%作为质量保证金，质保期一年，一年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。
甲方每次收到款项后，提供相应的收款收据。
7、其他在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。
本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。
8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。
双方签字、预付款支付起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工合同协议书 (2) 发包人（全称）：______________________承包人（全称）：______________________依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
工程施工协议书(承包合同)(范本)6篇
工程施工协议书（承包合同）(范本)6篇篇1工程施工协议书（承包合同）甲方（委托方）：___________地址：___________联系电话：___________乙方（承包方）：___________地址：___________联系电话：___________依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及其他相关法律法规的规定，经甲、乙双方协商一致，就_______（工程名称）的施工事项达成如下协议：一、工程性质_______（工程名称）是_______（简要描述工程性质），位于_______，项目总投资_______万元。
二、工程范围本工程包括但不限于以下工程内容：1._______2._______3._______……具体工程范围和要求详见附件《工程施工图纸及技术规范》。
三、施工期限本工程的施工期限为_______（以天/月为单位），自_____年____月____日起，至_____年____月____日止。
四、工程质量1.乙方应按照《国家建筑工程质量管理标准》和《建筑施工技术验收规程》，确保工程质量符合国家标准。
2.如因乙方施工不当导致的工程质量问题，乙方应承担相应责任，并按照约定时间进行整改。
……五、工程价款及结算方式1.本工程总价款为_____万元，具体价款构成及付款方式详见《合同付款方式表》。
2.乙方应按照合同规定的工程进度和质量要求，批准万元的标准进行结算。
……六、违约责任1.甲、乙双方均有责任保证协议履行中的合法权益和义务，并承诺在合同履行过程中不得违法。
2.如有一方在合同履行过程中发生违约行为，应承担相应违约责任，包括但不限于经济赔偿和法律责任。
……七、其他约定事项1.本协议自双方签字、盖章之日起生效。
2.本协议一式双份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
……甲方（盖章）：_______日期：_______年____月____日乙方（盖章）：_______日期：_______年____月____日以上为工程施工协议书（承包合同）范本，经双方协商一致确认后生效。
工程施工协议书(承包合同)(范本)8篇
工程施工协议书（承包合同）(范本)8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规，甲乙双方就本工程施工事项经过友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[具体规模描述]二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如遇特殊情况，工期顺延。
三、工程合同总价及支付方式1. 工程合同总价：[具体金额]。
此价格包含但不限于材料费、人工费、税费等一切相关费用。
具体报价见附件《工程量清单及报价表》。
2. 支付方式：分阶段支付。
即完成主体结构施工支付总金额的XX%；完成全部施工并验收合格后支付总金额的XX%；其余部分作为质保金，自验收合格之日起满一年后支付。
四、工程质量要求及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2. 工程竣工后，乙方应及时向甲方提交验收申请，甲方组织验收小组进行验收评估。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
如验收不合格，乙方应负责返工并承担相关费用。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
若因乙方安全措施不当而造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
2. 乙方必须做好施工现场的文明施工管理工作，保证施工现场的整洁、有序。
工程竣工后应及时清理现场并恢复原有道路及环境。
若未按规定执行，甲方有权扣除相应的费用作为整治费用。
六、甲方责任与权利篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲方需要实施一项建设工程，并愿意将该工程交由乙方进行实施，双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容简述，如土建、安装等]4. 工程规模：[工程规模描述，如建筑面积、工程高度等]二、承包方式及范围1. 承包方式：[选择适合的承包方式，如包工包料、包工不包料等]。
施工协议书范本(5篇)
施工协议书范本（5篇）篇1：施工协议书范本发包方（甲方）：__________________承包方（乙方）：__________________兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。
一、工程概况：1、工程名称：________________2、工程地点：________________3、承包内容：________________4、承包范围：________________5、承包方式：________________6、质量要求：________________7、工期要求：________年____月____日至____年____月____日。
二、甲方工作：1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
2、负责向乙方提供临时水电。
三、乙方工作：1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。
2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
四、关于质量的约定：1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（gb50210-XX、gb50303-XX、gb50242-XX、gb50327-XX等）作为本工程的质量评定验收标准。
2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。
保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。
施工工程合同协议书范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：________________________地址：________________________乙方（施工单位）：________________________地址：________________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方拟建项目，由乙方进行施工，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程规模：________________________1.4 工程类型：________________________1.5 工程投资：________________________二、工程范围及内容2.1 工程范围：本合同约定的工程范围为甲方提供的施工图纸及设计文件所确定的全部内容。
2.2 工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰装修、园林绿化等。
三、工期3.1 工程总工期：自合同签订之日起，共计______个月。
3.2 阶段工期：具体阶段工期由双方协商确定，并在合同附件中明确。
四、工程质量4.1 工程质量标准：本工程质量应符合国家现行施工质量验收统一标准及有关专业质量验收规范的要求。
4.2 工程验收：本工程验收分为分部工程验收、分项工程验收和竣工验收。
验收合格后方可进入下一阶段施工。
五、工程价款及支付方式5.1 工程价款：本工程总价款为人民币______元整（大写：______元整）。
5.2 工程款支付方式：（1）开工前，乙方需提交履约保证金，金额为工程总价的_____%，在工程竣工验收合格后无息退还。
（2）工程进度款按实际完成工程量及合同约定比例支付，具体支付比例及时间由双方协商确定。
（3）竣工验收合格后，甲方支付工程结算款，金额为工程总价款的_____%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同协议书范本
(混凝土路面工程)
发包人(全称)(以下简称甲方)：承包人(全称)(以下简称乙方)：按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：
第一条、工程概况：
工程名称
工程地点
第二条、混凝土路面工程承包范围及方式：
1、承包方式：包工。
2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。
3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。
第三条、甲乙方责任：
1、甲方提供施工用水、用电。
2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。
3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责
4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。
5、安全施工：乙方必须保证施工安全，按现行国家安全施工规范要求，配齐所有安全措施，如施工中发生安全事故，由乙方承担全部责任。
第四条、结算方式：承包价格
1、工程量结算方式：施工结束后，甲、乙双方派管理人员现场实量实测，按照实面积结算。
2、承包价格：混凝土路面每平方米25元，铺小方砖每平方米12元，路牙砖每米12元。
3、施工时间为13天，合同签订之日算起。
第五条、付款方式：
第一次付款：混凝土路面浇筑完付全部工程款50%。
第二次付款：小方砖及路牙砖工程干完交工后，把剩下的50%一次性付清。
第六条、违约责任：
本合同经双方代表签字盖章后生效，任何一方违约，均按合同法的有关规定向对方赔偿所造成的经济损失。
未尽事宜，甲、乙双方解决。
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
自合同签字之日生效，结清合同结算款后失效。
甲方：(签字xx)乙方：(签字xx)
二〇一三年月日二〇一三年月日
甲方：乙方：
地点：
1、甲方工地材料到位，提供工具，斗车等工具由甲方负责。
2、一切小工具(灯泡、电线、安全帽等)由乙方负责。
3、乙方要保质保量，在工地不准打架、赌博，如有违反，罚款500-1000元。
4、施工安全：发生工伤事故由施工队自己负责。
5、本工程工期为天，乙方按施工实际量计算总平方数，卫生间墙面/平方米，地面：/平方米，此价不含税金。
6、人员进场按每人发饭票，不包吃，包住宿、包水电，饭票费按每月计算扣除。
7、十天以内可以借资，借资款不超过进度款。
8、结算方式：按每月工程进度的80%结算工程款，余款的20%在验收合格10天之内，全部付清。
9、乙方在本合同期间不得中途撒离工人，如因此造成的一切经济损失由乙方负责。
10、乙方施工人员进场后先试用两天时间，确实质量无问题后再继续施工(质量要求是水平、四角直、尽量无空心)，如在两天施工过程过存在严重质量问题，本合同则自动失效，双方不追究责任。
11、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效，至工程验收结清余款后失效。
注：完成总工程后，补锯片款伍佰元整(￥500)。
本合同如有未尽事宜，双方可协商后签订补充协议，此补充协议也视同合不可分割部分，与合同具有同等法律效力。
甲方签名：乙方签名：
日期：日期：
(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施(项目名称)，已接受(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目标段施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1.(项目名称)：桩号，长度。
道路设计等级级。
主要工作内容包括：等。
2.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：
(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
(2)中标xx;
(3)补遗书;
(5)合同专用条款(含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有);
(6)合同通用条款;
(7)中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分)。
(8)技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有);(9)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有);(10)标价的工程数量清单;
(11)投标书附表(辅助资料表);
(12)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
(13)构成本合同组成部分的其他文件。
3.上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总金额价计算的本合同总价为人民币(大写)元(￥元)。
5.承包人项目经理：。
承包人项目总工：。
6.工程质量符合合格标准。
7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人应在监理人发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开工。
本合同工期为个月，工期从上述开工期的最后一天算起。
开工令应在签订合同协议书以后，在投标书附录中写明的开工通知书期限内发出。
10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。
全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
11.本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
业主：承包人：(xx)
法定代表人：法定代表人：
或或其授权的代理人：(职务)
其授权的代理人：(职务)
(姓名)(姓名)
(签字)(签字)日期：
年月日日期：年月日。