06289工程招投标与合同管理(有答案)
06289-工程招标与合同管理
06289-工程招标与合同管理建的。
32.合同争议解决的方式有和解、调解、仲裁和诉讼。
33.工程项目的招标方式有公开招标、邀请招标和议标三种。
34.保险合同可分为财产保险合同和人身保险合同两类。
35.《合同法》对合同生效规定了成立生效、批准登记生效和约定生效。
三、判断题1.招标单位必须具备法人资格。
(对)2.当监理工程师,通过检验或检查,证明材料有缺陷,不符合合同的要求,则工程师有权拒收这些材料。
(对)3.承包商在施工中得到相关进度支付,这意味着这部分施工得到了业主的接受或认可。
(对)4.由于委托单位已向设计单位支付了设计费,因此,委托方有权将设计重复使用或转让给第三方。
(错)5.工程分包解除了承包商的责任和义务。
(错)6.建设工程市场的形成是计划经济的产物。
(错)7.工程承包单位向招标单位发送的投标书属于要约。
(对)8.报价是投标人对投标项目的施工预算。
(错)9.当递交最终报表后,承包商索赔的权利终止。
(错)10.在索赔事件发生后的28天内,承包商必须向监理工程师提出书面索赔意向书,否则就丧失了索赔的权利。
(对)11.当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。
(对)12.一般来讲,土地所有权可以设置抵押。
(错)15.其中一合同被法院认可为可撤消合同,甲、乙双方约定的违约金为4万元,合同履行阶段双方各受到2万元的经济损失。
法院判定双方都有过错,但甲方为主要过错方,应承担75%的过错责任。
也就是说甲方应赔偿乙方1万元的损失。
(错)16.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工发包给具有相应资质条件的分包单位。
(错)17.工程量清单是投标中标单位实施工程施工工程量的依据。
(对)18.特殊分包工程价款可由分包人与承包人结算。
(对)19.债权人、债务人、债务是债的三要素。
(错)20.只要当事人协商一致,即可变更合同。
(对)21.推行工程项目招投标的目的是建立竞争机制。
工程项目招投标与合同管理课后习题及答案
第一章绪论一、课后习题1、简述项目、建设项目、施工项目概念答:项目:一种在规定的时间内由专门组织起来的人员完成的一次性工作建设项目:是一种投资行为和建设行为相结合的投资项目施工项目:由企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。
2、为什么要推行项目管理答:是为了达到预期的使用功能,在一定约束条件下对建设项目各个方面进行决策,计划,组织,协调,控制等一系列活动的总称。
3、建设项目管理和施工项目管理有什么区别?答:管理任务:施工项目管理(生产出建筑产品,取得利润)建设项目管理(取得符合要求的,能发挥应有效益的固定资产)管理内容:施工项目管理(从投标到交工为止的全部生产组织和管理及维修)建设项目管理(投资周期和建设全过程)管理范围:施工项目管理(合同范围内施工)建设项目管理(可研报告内全部内容)管理主体:施工项目管理(施工企业)建设项目管理(建设单位或其咨询单位)4、简述施工项目管理的主要工作内容?答:编制“项目管理规划大纲”“项目管理实施规划”项目进度控制,质量控制,安全控制,成本控制,材料管理,机械设备管理,技术管理,资金管理,合同管理,信息管理,现场管理,组织协调,竣工验收,考核验收,考核评价,回访保修5、简述经营管理在项目管理中的重要意义?答:经营是市场经济的产物,指为实现一定的经济目的而进行的筹划活动,施工项目经营管理是建筑企业经营的具体表现,是建筑企业获取任务的基础。
6、为什么要学习招投标和合同管理?答:为了规范招投标活动,保护国家利益,社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益,提供经济效益,保证项目质量。
7、建筑市场的构成要素有哪些?答:建筑市场主体,建筑市场客体,建筑市场运行机制。
8、与建筑企业经营管理关系较密切的法律法规有哪些?答:建筑法、招投标法、合同法、建筑工程管理条例二、重点1、施工目标控制的内容答:进度控制、质量控制、安全控制、成本控制2、施工项目经营管理的内容?答:主要工作包括:选择适当的经营方式,寻找市场,承揽任务,投标,合同管理3、建筑市场市场运行机制构成?答:价格机制、供求机制、风险机制、竞争机制3、市场规则有哪些?一、答:市场进入规则,市场竞争规则,市场交易规则二、第二章建设项目招标三、课后习题1、简述推行招投标制度饿意义答:(1)推行招投标制度有利于规范建筑市场主体的行为(2)推行招投标制度有利于价格真实反映市场供求状况(3)有利于促使承包商不断提供企业管理水平(4)有利于促进市场经济体制进一步完善2、(5)有利于促进我国建筑企业与国际接轨3、法律规定哪些项目发包必须经过投标?答:大型基础设施公共事业,全部或部分施工国有资金或融资,国际组织或外国贷款援助资金。
2024年4月贵州自考06289工程招标与合同管理_答案
一、单项选择题:本大题共10小题,每小题2分,洪20分。
在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。
1.根据法律规定,定金的数额不得超过合同标额的A.5%B.10%C.20%D.25%2.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的A.1/3B.1/2C.2/3D.2/53.招标投标法规定,中标通知书发出多少天内,中标单位应与建设单位签订施工合同A.10dB.15dC.20dD.30d4.勘察合同履行后,定金应A.抵作勘察费B.双倍返还委托方C.返还委托方D.上缴上级主管部门5.债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债权的担保方式是A.定金B.抵押C.留置D.质押6.招标投标法规定开标的时间应当是A.提交投标文件截止时间的同一时间B.提交投标文件截止时间的24小时内C.提交投标文件截止时间的30天内D.提交投标文件截止时间后的任何时间7.需要对施工图设计进行修改时,应经以下哪种部门批准A.监理工程师和业主B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和上级主管部门D.监理工程师和原设计单位8.公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标9.由于变更需要重新确定价格,而业主与承包商的意见又不能统一时,有权确定一个价格作为执行价格的是A.监理工程师B.业主C.承包商D.定额站10.某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于哪种性质签订的合同。
A.采取胁迫手段 B.采取欺诈手段C.超越经营范围D.无效代理二多项选择题:本大题共5小题,每小题2分,共10分。
在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的,请将其选出,错选、多选或少选均无分。
11.某合同采用抵押作为合同担保方式时,以下可以作为抵押物的有A.房屋B.机器设备C.债券D.股票E.大型施工机具12.材料采购合同订立的方式有A.公开招标B.邀请招标C.议标D.直接订购E.询价、报价、签订合同13.公开招标设置资格预审的目的是A.评选中标人B.减少评标的工作量C.排除不合格投标人D.提高招标工作效率E.了解投标人准备实施招标项目的方案14.按照索赔事件所处合同状态进行分类,可以将索赔划分为以下哪几种索赔A.正常施工索赔B.工程停、缓建索赔C.解除合同索赔D.工程延期E.其他索赔15.投标单位有以下哪些行为时,招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金A.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C.中标后拒绝签订合同D.开标后要求撤回投标书E.不参加现场考察三、填空题:本大题共5小题,每小题2分,共10分。
《工程招投标与合同管理》课后习题答案
《工程招投标与合同管理》课后习题答案第一篇:《工程招投标与合同管理》课后习题答案一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C BC A A BD B D C C B B C A二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE三、案例分析1、(1)施工招标应具备以下5个条件:1)招标人已经依法成立。
2)初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准。
3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准。
4)有相应资金或资金来源已经落实。
5)有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。
(2)建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下:1)建筑业企业应具备的条件。
根据《建筑法》规定,从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件:有符合国家规定的注册资本;有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;有从事相关建筑活动所应有的技术装备;法律行政法规规定的其他条件。
2)建筑企业的资质管理。
《建筑法》明确规定:从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。
建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
获得施工总承包资质的企业,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。
承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。
获得专业承包资质的企业,可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。
专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。
智慧树答案工程招投标与合同管理(山东联盟-山东交通学院)知到课后答案章节测试2022年
第一章1.不属于工程项目建设周期实施阶段成果是()。
答案:工程项目评估2.工程项目建设周期划分为四个阶段,分别是工程项目策划和决策阶段、工程项目准备阶段、工程项目实施阶段和()。
答案:工程项目投产运营阶段3.由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值实行全过程负责的制度是()。
答案:项目法人责任制4.分包单位的责任给建设单位造成损失,建设单位要求赔偿损失时以下选项正确的是()。
答案:既可以要求总承包单位承担也可以要求分包单位承担5.根据我国法律规定,施工总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担()。
答案:连带责任第二章1.《招标投标法》规定的招标方式是()。
答案:公开招标和邀请招标2.根据《招标投标法》下列项目中,必须进行施工招标的有()。
答案:联合国教科文组织援助的某资源保护建设项目;某公立三甲医院新院区项目;某高速公路5Km长的施工段3.招标投标过程中需要对现场进行考察,以了解现场情况。
现场考察组织工作由()。
答案:招标人承担,费用由投标人承担4.按照《必须招标的工程项目规定》的规定,必须招标的有()。
答案:施工、重要设备采购、设计合并后,合同估算价合计100万元以上;施工、重要设备采购合并后,合同估算价合计在200万元以上;施工、勘察合并后,合同估算价合计在100万元以上;勘察、设计合并后,合同估算价合计100万元以上5.在以招标方式订立合同时,下列行为中属于承诺性质的是()。
答案:定标第三章1.某项按FIDIC合同条件实施的工程,其土方工程量为1000m,挖土单价为15元/m。
在合同执行过程中,实际土方工程量增加到1600m,根据合同规定,工程量增加超出25%时,双方可以重新确定单价,经双方协商新的土方单价为14元/m,则承包商的土方总价格为()。
答案:23650元2.按计价方式不同,建设工程施工合同可分为:(1)总价合同(2)单价合同(3)成本加酬金合同三种。
06289工程招投标与合同管理(2024版)
06289工程招投标与合同管理(2024版)合同编号:__________地址:联系人:联系电话:地址:联系人:联系电话:一、工程概况1.1 项目名称:__________1.2 项目地点:__________1.3 项目规模:__________1.4 项目内容:__________二、工程范围及要求2.1 乙方应按照甲方的要求,完成项目的施工、安装、调试、培训及售后服务等工作。
2.2 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求,确保项目顺利通过验收。
2.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程,如有延期,应承担相应的违约责任。
2.4 乙方应遵守国家法律法规,严格按照安全生产的要求进行施工,确保施工过程中的人员安全。
三、合同价格及支付方式3.1 双方确认,本合同的总价为人民币____元(大写:____________________元整),乙方开具等额正规发票。
3.2 甲方支付乙方工程款项,分为三个阶段:第一阶段:合同签订后七个工作日内,支付合同总价款的30%;第二阶段:工程进度达到50%时,支付合同总价款的30%;第三阶段:工程验收合格并办理移交手续后,支付合同总价款的40%。
3.3 乙方应按照甲方的要求,提供进度报告和财务报表,以便甲方进行付款。
四、工程期限4.1 双方确认,本工程的合同工期为____个月,自合同签订之日起计算。
4.2 乙方如因特殊情况需延长工期,应提前向甲方提出申请,经甲方批准后方可延期。
延期时间不得超过一个月。
五、违约责任5.1 乙方如未按照约定时间完成工程,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款的0.5%乘以逾期天数。
5.2 乙方如因自身原因导致工程质量不符合约定,甲方有权要求乙方返工、修复,并承担相应费用。
5.3 甲方如未按照约定时间支付工程款项,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:应付款项的0.5%乘以逾期天数。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
(完整)工程招标与合同管理
(完整)⼯程招标与合同管理06289⼯程招标和合同管理(11.10)单选题,共15⼩题,每⼩题1分,共15分。
1. 公民委托律师代理诉讼属于A.法定代理B指定代理C约定代理D.委托代理正确答案:D2. 在合同的订⽴中,当事⼈⼀⽅向另⼀⽅提出订⽴合同的要求和合同的主要条款,并限定其在⼀定期限内作出答复,这种⾏为是A.谈判B要约邀请C.要约D.承诺正确答案:C3. 经济合同⼀⽅当事⼈在规定期限内不履⾏仲裁裁决时A.另⼀⽅可请求法院强制执⾏B仲裁机构可强制执⾏C另⼀⽅可以请求公安机关强制执⾏D另⼀⽅可要求对⽅开户银⾏从其帐户内强⾏拨款正确答案:A4. 保证合同是()签订的合同。
A.债权⼈与债务⼈B债权⼈与保证⼈C债务⼈与保证⼈D.保证⼈与被保证⼈正确答案:B5. 某⽔泥⼚因技术问题使⽔泥质量达不到国家标准,该⼚⽤其他⼚家⽣产的⽔泥换上⾃⼰的包装后,作为样品与采购⽅签订合同,则该合同属于A..⾤取欺诈⼿段B⾤取胁迫⼿段C.超越经营范围D.⽆效代理正确答案: A6. 建设⼯程纠纷解决的⼏种途径中,()是依靠国家强制⼒来实现的。
A和解B调解C.诉讼D仲裁正确答案: C7. 采⽤()⽅式选择承包商时,通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。
A公开招标B邀请招标C.议标D.⽐价招标正确答案:A8. 业主与中标单位签订施⼯合同后,应及时通知其他未中标的投标单位,并退还其A购买招标⽂件费⽤B.编制投标⽂件费⽤C.投标保证⾦D现场考察费正确答案: C9. 根据《招标投标法》的有关规定,⼀项⼯程采⽤邀请招标时,邀请参加投标的单位数量不得少于()家。
A.2B 3C.4D 7 正确答案:B10. 根据《招标投标法》的有关规定,下列说法符合开标程序的是A.开标应当在招标⽂件确定的提交投标⽂件截⽌时间的同⼀时间公开进⾏B开标地点由招标⼈在开标前通知C.开标由建设⾏政主管部门主持,邀请中标⼈参加D.开标由建设⾏政主管部门主持,邀请所有投标⼈参加正确答案:A11. ⼯程设计招标中,评标、决标时考虑的因素主要是A.设计⽅案的优劣B设计任务完成的进度C.设计取费的标准D.设计单位的资历正确答案:A12. 监理⼯程师通知承包商进⾏⼯程计量后,承包商在约定时间未派⼈参加计量,则A.监理⼯程师应推迟计量时间B监理⼯程师单独计量⽆效C.监理⼯程师单独计量有效D监理⼯程师可不必再计量正确答案:C13. 采⽤FIDIC合同条件的施⼯合同,计⼊合同总价内的暂定⾦额使⽤权由()控制。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单选题(每题给出四个备选项,其中只有一种选项是符合题目规定旳,请将其代码填写在题后旳括号内。
)1、根据法律规定,定金旳数额不得超过合同标旳额旳( C )A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位拟定后,招标单位应在定标之后来旳( B )天内发出中标告知书。
A.5 B.7 C.10 D.153、有关评标委员会成员旳义务,下列说法中错误旳是( B)。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人旳财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文献旳评审和比较旳状况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人旳推荐状况4、由于承包商执行了监理工程师发布旳超过其权限指令,导致施工费用增长,则( A )。
A.业主承当相应旳费用B.业主从监理费中支付给承包商C.监理工程师承当有关费用D.承包商执行旳是无效指令,不能得到相应旳费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时,应经( D )批准。
A.监理工程师和业主B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和上级主管部门D.监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新拟定价格,而业主与承包商旳意见又不能统一时,( A )有权拟定一种价格作为执行价格。
A.监理工程师 B.业主C.承包商 D.定额站7、某隐蔽工程施工部位,承包商未告知监理工程师进行检查就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表白该部位旳施工质量满足合同规定旳规定,则这部分工程旳剥露和复原费应由( C )承当。
A.业主 B.监理单位 C.承包商 D.业主旳项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上旳重要差别体现为( A )。
A.与否进行资格预审 B.与否组织现场考察C.与否解答投标单位旳质疑 D.与否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产旳水泥质量达不到国标,该厂用其他厂家生产旳水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( A )签订旳合同。
高等教育自学考试06289工程招标和合同管理真题及答案
6289一、单项选择题(每小题1分, 20分)1、进度控制的主要措施有组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施。
2、建筑市场的主体:建筑产品需求者、建筑产品生产者、建筑中介组织。
3、建设法规调整对象就是发生在各种建设活动中的各种社会关系。
它包括建设活动中所发生的行政管理关系、经济协作关系及其相关的民事关系。
4、我国建设法规体系,是以建设法律为龙头,建设行政法规为主干,建设部门规章和地方法规、规章为枝干而构成的。
5、国家重点建设项目的邀请招标,应当经国务院发展计划部门批准,地方重点建设项目的邀请招标应该经各省,自治区,直辖市人民政府批准。
6、投标保证金一般不得超过投标总价的2%,最高不得超过80万元人民币.工程质量保修金一般为合同价款的3%~5%。
预付款为5%~15%。
7、投标保证金有效期到签订合同或提供履约保函为止,通常为3~6个月,一般应超过投标有效期的28天.8、由于在开标过程中部分投标书被确认为废标,有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的,评标委员会可以否决全部投标。
9、评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济方面的专家组成,成员人数为五人以上单数,其中技术、经济方面专家不得少于成员总数的三分之二.10、澄清问题的答复作为投标文件的组成部分.但不允许更改投标报价或投标文件的实质性内容。
质量、工期、报价不能改。
11、评标方法:经评审的最低投标价法、综合评估法.12、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人.13、当招标文件规定有履约保证金或履约保函时,中标人应在规定期限内及时提交,否则也将被视为放弃中标而被没收投标保证金。
14、中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,同时通知未中标人,并与中标人在30个工作日之内签订合同。
15、招标人与中标人签订合同后5个工作日内,应向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
16、代理的种类:委托代理、法定代理、指定代理。
06289工程招投标与合同管理(有答案)
06289工程招投标与合同管理(有答案)工程招投标与合同管理一、单项选择题1.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和D 组成。
A.现场管理费B.工程建设费C.风险金D.税金2.某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付,供应商应以 D 为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。
A.监理单位 B.分公司 C.建设单位D.施工企业3.在国际招标程序中,向最后决定的中标人发出通知,接受其投标书,并由业主与中标人签订工程承包合同。
此项工作称为CA.决标B.评标C.授标D.议标4.法人成立进行注册登记时,应当以 A 为住所。
A.主要办事机构所在地 B.主要经营场所所在地 C.主要合同履行地 D.董事长的户口所在地5.属于来自业主的风险是AA.业主信誉差B.军事冲突C.海啸D.国家政策的变动6.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同,承包人就开始实际施工。
工程竣工后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,人民法院应认定该合同BA.不成立 B.成立 C.无效 D.可撤销7.在土木工程施工中,属于应用FIDIC合同条件的前提是(D )A.通过谈判招标确定承包商B.通过邀请招标确定承包商C.通过指定招标确定承包商D.通过竞争性招标确定承包商8.在项目招标的评标结束后,中标人的投标保证金应当在C 退还。
A.发出中标通知书后 B.完成评标后 C.提交履约担保后 D.合同履行完毕后9.“基准日”为专用条件内规定的投标截止日期前的某一特定日期,施工合同条件的通用条件内采用投标截止日前的第 D 天作为合同基准日A.7B.14C.21D.2810.在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时DA.中标人不承担合同责任 B.招标人应退还其投标保证金 C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额11.监理招标的宗旨是对监理单位 D 的选择。
06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案
1【单选题】工程设计招标中,评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案:参考答案:A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案:参考答案:A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案:参考答案:B4【单选题】联合体中标者,联合体各方面应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案:参考答案:D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:B7【单选题】建设单位拖欠工程款,施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案:参考答案:D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案:参考答案:B9【单选题】招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案:参考答案:C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案:参考答案:A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中,依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案:参考答案:C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定,当一项工程采用邀请招标时,邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案:参考答案:B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案:参考答案:B14【单选题】FIDIC合同条件规定,应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案:参考答案:A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案:参考答案:A(共20 分)16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
工程招投标与合同管理Contract Management学习通超星期末考试答案章节答案2024年
(第9期)(中英双语)工程招投标与合同管理Project Bidding and Contract Management学习通超星期末考试章节答案2024年1.投标人的报价可以高于项目的标底。
答案:对2.招标人设有标底的,标底应当保密,并在评标时作为参考。
答案:对3.招标控制价的编制可以采用工料单价法和综合单价法两种方法编制。
答案:对4.标底和招标控制价在开标前都需要公布。
答案:错5.项目的规费和税金可以作为竞争性费用答案:错6.以下属于不可竞争费用的是:答案:安全文明施工费;规费;税金7.标底一般控制在批准的总概算及投资包干的限额内,它一般由哪些费用项目组成?()答案:利润;成本;税金8.工程施工招标的标底可由()编制。
答案:招标单位 ;委托具有编制标底资格和能力的中介机构9.以下哪些说法是不正确的?()答案:一个工程可以编制正式标底和一个备用标底10.招标文件发售后,招标人要在招标文件规定的时间内组织投标人踏勘现场,了解工程现场和周围环境情况,并对潜在投标人针对( )及现场提出的问题进行答疑。
答案:招标文件11.如果招标人自身没有资格进行招标活动,则需委托具有相应资质招标代理机构代理招标,那么这种招标代理委托一般由谁选定?:答案:招标人12.投标人有以下哪种情形的,其投标保证金不予退回?答案:在投标截止时间之后撤回投标文件的13.依法必须招标项目的资格预审文件自发出之日至停止之日止,最短不得少于()。
答案:5天14.下列哪项内容在开标前不应公开( )。
答案:评标委员会成员的名单15.以下哪一个时间段可以作为投标有效期:答案:自投标截止时间起40天内16.工程投标属于()。
答案:要约17.担保合同是一种[ ]合同。
答案:从18.建设工程合同是一种[ ]合同。
答案:诺成19.我国《合同法》规定,在合同订立过程中,要约自[ ]时生效。
答案:到达受要约人20.根据法的效力等级,《建设工程质量管理条例》属于:答案:行政法规21.中标通知书是一种[ ]。
06289工程招标与合同管理论述题
1.案例一:背景:某大型水利工程项目中的引水系统由电力部委托某技术进出口公司组织施工公开招标,确定的招标程序如下:1、成立招标工作小组;2、编制招标文件;3、发布招标邀请书;4、对报名参加投标者进行资格预审,并将审查结果通知各申请投标者;5、向合格的投标者分发招标文件及设计图纸、技术资料等:6、建立评标组织,制定评标定标办法;7、召开开标会议,审查投标书;8、组织评标,决定中标单位;9、发出中标通知书;10、签订承发包合同。
参加投标报价的某施工企业需制定投标报价策略。
既可以投高标,也可以投低标,其中标概率与效益情况如下表所示:若未中标,需损失投标费用5万元。
问题:1)上述招标程序有何不妥之处,请加以指正。
2)请运用决策树方法为上述施工企业确定投标报价策略。
问题1):l、第3步“发布招标邀请书”应为“发布招标公告(通告)”,因为是公开招标方式,不是邀请招标;2、在第5步与第6步之间应增加“组织投标单位踏勘现场,并就招标文件进行答疑”。
问题2):运用决策树法进行计算.分别求出各节点的期望值:④节点的期望值=0.3×300+0.6×100+0.1×(-200)=130万元⑤节点的期望值=0.3×200+0.5×50+0.2×(-300)=25万元②节点的期望值=130×0.3+(-5)×0.7=35.5万元③节点的期望值=25×0.6+(-5)×0.4=13万元从第②、③节点的期望值的比较来看,应采取投高标的报价策略。
案例二:背景:某工程项目(未实施监理),由于勘察设计工作粗糙(招标文件中对此也未有任何说明),基础工程实施过程中不得不增加了排水和加大基础的工程量,因而承包商按下列工程变更程序要求提出工程变更:1.承包方书面提出工程变更书;2.送交发包人代表;3.与设计方联系,交由业主组织审核;4.接受(或不接受),设计人员就变更费用与承包方协商;5.设计人员就工程变更发出指令。
06289工程招标与合同管理2
06289工程招标与合同管理1.业主与中标单位签订施工合同后,应及时通知其他未中标的投标单位,并退还其投标保证金。
2.施工许可证的申请者是建设单位。
3.工程标底是招标工程项目的预期价格。
4. 在合同的订立中,当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款,并限定其在一定期限内作出答复,这种行为是要约。
5.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,另一方可请求法院强制执行。
6.保证合同是债权人与保证人签订的合同。
7.根据《招标投标法》的有关规定,一项工程采用邀请招标时,邀请参加投标的单位数量不得少于三家。
8.采用公开招标方式选择承包商时,通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。
9.公民委托律师代理诉讼属于委托代理。
10.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订合同,则该合同属于采取欺诈手段。
11.下列建设工程施工合同文件发生矛盾,应该优先考虑执行的是工程变更协议书。
12.监理工程师通知承包商进行工程计量后,承包商在约定时间未派人参加计量,则监理工程师单独计量有效。
13.建设工程施工合同文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复,则尚待批准。
14.FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指由业主选定,与总承包商签订合同的承包商。
15违反《建筑法》的是转包。
16施工许可证的申请者是建设单位。
17根据《招标投标法》的有关规定,符合开标程序的是开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
18施工招标的招标公告属于协议书。
19招标过程中进行合同谈判时,招标单位可与被选中标单位加以澄清并允许其补充和修正的内容有施工方案20当工程内容明确、工期较短,宜采用总价不可调合同。
21.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同,承包人就开始实际施工。
工程竣工后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,人民法院应认定该合同成立22. 仲裁庭的首席仲裁员由当事人共同选定。
工程招投标及合同管理习题参考答案
《工程招投标及合同管理》习题及参考答案一、单选、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的()关系。
、债权人与债务人、代理人与被代理人、权利与义务、法人与自然人、施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求()赔偿。
、施工企业、施工企业的法定代表人、施工企业的项目经理、具体的施工人员、下列财产中,()不得抵押。
、土地所有权土地使用权、房屋、交通运输工具、邀请招标的邀请对象的数目不应少于()家。
、、、、、、合同争议的解决顺序为()、和解—调解—仲裁—诉讼、调解—和解—仲裁—诉讼、和解—调解—诉讼—仲裁、调解—和解—诉讼—仲裁、监理招标主要是对监理单位()的选择。
、报价、能力、监理人员数量、设备、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于()、正常工作、附加工作、额外工作、义务工作、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()。
、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应()、没收全部定金补偿损失、要求发包人支付双倍的定金、要求发包人补偿实际发生的损失、要求发包人付给合同约定设计费用的、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概1 / 15 念应为,从()的日历天数计算。
、合同签字日起按投标文件中承诺、合同签字日起按招标文件中要求、合同约定的开工日起按投标文件中承诺、合同约定的开工日起按招标文件中要求、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()、停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期、停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
06289工程招标与合同管理2009-2012
2011年4月江苏省高等教育自学考试06289工程招标与合同管理一、单项选择题(每小题1分,共20分) 1.“评标价”是指( )A.标底价格B.中标的合同价格 C.投标书中标明的报价D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 2.法人应具备的条件是( )A.行政主管部门授权 B.有必要的人员和资料C.有明确的隶属关系 D.有自己的名称、组织机构和场所3.债务人将财或物作为担保而不需转移该财产的占有给债权人的合同担保方式是( A.定金 B.抵押 C.质押 D.保证 4.不是以双方自愿为前提的合同纠纷解决方式为( A.协商 B.调解 C.仲裁 D.诉讼5.保险合同的双方当事人,即约定保险权利义务关系协议的双方当事人是( A.投保人与被保险人 B.投保本与受益人 C.投保人与保险人 D.保险人与被保险人6.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( ) A.是否进行资格预审 B.是否组织现场考察 C.是否解答投标单位的质疑 D.是否组织专家评标 7.不能作为承包人向发包人索赔证据的是(A.工程师的施工建议 B.现场施工记录C.工程变更指令 D.批准的施工组织计划8.由于承包人的原因使施工质量没能达到规定的质量要求时,监理人( ) A.不承担责任 B.负全部责任C.承担连带责任 D.按合同规定退还一定数量监理费 9.施工合同示范文本规定,承包人应承担负责的是( ) A.在地下管道附近施工的防护措施费用B.由于安全措施不力造成事故而发生的费用C.在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出 D.第三方责任造成伤亡事故发生的费用10.经工程师确认工期可以顺延的、竣工日期可以推迟的情形是( ) A.合同中协议条款含糊不清,甲乙双方理解不一致B.一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计4小时 C.工程量变化和设计变更D.承包人上级业务主管部门的干预 11.合同主体的义务表现为( )A.按照自己的意志作出某种行为 B.按照对方的要求作出某种行为 C.权利受到侵害时有权请求法律保护 D.要求对方不得作出某种行为 12.不能成为合同保证人的是( ) A.医院 B.工商银行 C.证券公司 D.保险公司13.在建设工程施工合同法律关系中,主体是( ) A.主要建筑物 B.主要构筑物C.发包人和承包人,他们可以是法人,或其他经济组织等 D.发包方和承包方的主要负责人14.债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式是( ) A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 15.招标代理行为属于( )A.法定代理 B.指定代理 C.委托代理 D.复代理16.工程项目招标时,经评标小组评议后,确定中标人的单位是( ) A.招投标管理部门 B.监理单位C.招标人 D.合同管理部门17.招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一,其他人员应来自( ) A.参与竞争的投标人 B.招标单位的董事会c.上级行政主管部门 D.省、市政府部门提供的专家名册 18.确定中标人后,招标人与投标人作为施工合同价的是(. ) A.标底价 B.投标价 c.评标价 D.标底修正价19.施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划进度不符时,承包人按工程师的要求提出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应承担责任的是( ) A.发包人 B.承包人 c.工程师 D.承包人和工程师 20.属于滥用代理权的行为是( )A.以代理人的名义同自己实施法律行为 B.代理双方当事人实施同一个法律行为 C.超越代理权限范围进行活动 D.代理权终止后进行活动二、多项选择题(每小题1分,共5分)21.施工分包合同的当事人为( )( )( )( )( ) A.承包人 B.发包人 C.监理人 D.设计人 E.分包人22.按索赔的目的可分类为( )( )( )( )( ) A.质量索赔 B.数量索赔 C.工期延长索赔 D.费用索赔 E.综合索赔23.符合建设单位质量责任和义务相关规定的有( )( )( )( )( )A.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标B.建设单位在领取施工许可证或者开工报告之前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续C.建设单位不得对承包单位的建设活动进行不合理干预 D.施工图设计文件未经审查批准的,建设单位不得使用E.建设单位应按照国家有关规定组织竣工验收,经过验收程序即可交付使用 24.法律关系的变更,是指法律关系的( )( )( )( )( ) A.主体发生变化 B.内容发生变化 C.客体发生变化 D.主观方面发生变化 E.客观方面发生变化25.工程建设法律关系的构成要素包括( )( )( )( )( ) A.主体 B.客体 C.内容 D.主观方面 E.客观方面三、名词解释(每小题3分,共15分) 26.项目后评价 27.定金 28.要约邀请 29.法定代理30.诉讼时效的中断四、简答题(每小题6分,共30分) 31.简述邀请招标的含义及其优缺点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程招投标与合同管理、单项选择题1.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和D 组成。
A.现场管理费B.工程建设费C.风险金D.税金2.某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付,供应商应以 D 为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。
A •监理单位B.分公司C •建设单位D •施工企业3.在国际招标程序中,向最后决定的中标人发出通知,接受其投标书,并由业主与中标人签订工程承包合同。
此项工作称为CA.决标B.评标C.授标D.议标4.法人成立进行注册登记时,应当以 A 为住所。
A.主要办事机构所在地B.主要经营场所所在地C •主要合同履行地D •董事长的户口所在地5.属于来自业主的风险是AA.业主信誉差B.军事冲突C.海啸D.国家政策的变动6.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同,承包人就开始实际施工。
工程竣工后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,人民法院应认定该合同A •不成立B.成立C •无效D •可撤销7.在土木工程施工中,属于应用FIDIC 合同条件的前提是(D )A.通过谈判招标确定承包商B.通过邀请招标确定承包商C.通过指定招标确定承包商 D.通过竞争性招标确定承包商8.在项目招标的评标结束后,中标人的投标保证金应当在 C 退还。
A .发出中标通知书后.完成评标后 C .提交履约担保后D •合同履行完毕后9.“基准日”为专用条件内规定的投标截止日期前的某一特定日期,施工合同条件的通用条件内采用投标截止日前的第 D 天作为合同基准日A.7B.14C.21D.2810.在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时DA.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C •招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人 D •招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额11.监理招标的宗旨是对监理单位 D 的选择。
A.人员.设备C.报价D.能力12.按照国家有关规定,施工合同的估算价在 C 万元人民币以上,必须进行招标。
A.10B.50C.200D.10013.FIDIC 施工合同条件内所称的“合同工期”是指CA.完成合同内注明的全部工作的时间B.中标通知书内注明的完成全部工程的时间,加上经批准顺延的时间C.招标文件内规定完成工程的时间,加上经过批准顺延的时间14.要约人要撤销要约,撤销要约通知应在C到达对方。
A.要约到达对方之前B.对方承诺到达要约人之前C.对方发出承诺之前D.对方承诺生效之后15.招标文件中的工程量清单是CA.竣工结算的依据B.总价承包时的工程量C. 投标单位计算标价的依据D.准确的工程量 1.某建设单位与设计单位签订合同,购买该单位已经设计的图纸,该合同的标的是( D )A.物B.行为C.财D.智力成果3.工程标底是招标工程项目的(C)。
A 合同价格B 投标报价C 预期价格D 结算价格4.施工许可证的申请者是( B )A 监理单位B 建设单位C 施工单位D 设计单位5.唱标是按照送达投标书的( A )顺序进行。
A 先后B 逆C 任意D 无相关规定6、联合体中标者,联合体各方面应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人(C )。
A 共同承担责任B 按份承担责任C 承担连带责任D 各自承担责任7.属于来自业主的风险是A()A.业主信誉差B.军事冲突C.海啸D.国家政策的变动8、在采用竞争形式订立合同时,招标、投标、定标的方式是要约与承诺的典型表现形式,在该过程中,招标是 A ,投标是B,定标是C,下述依次对ABC描述正确的是(B )。
A 要约、承诺、二承诺B 要约邀请、要约、承诺C 一要约、二要约、承诺D 要约、要约邀请、承诺10. 在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时,( D )。
A .中标人不承担合同责任B .招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人 D .招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额11. 当工程内容明确、工期较短,宜采用(B )A. 总价可调合同B.总价不可调合同C.单价合同D.成本加酬金合同12. 下列建设工程施工合同文件发生矛盾,应该优先考虑执行的是( C )A.工程量清单B.工程预算书C.工程变更协议书D.施工图纸13. 在投标报价程序中,在调查研究,收集资料后应当( A )A.对是否投标作出决策B.确定投标方案C.办理资格审查D.进行投标报价14. 投标单位应按照招标单位提供的工程量清单,逐一填写单价和合价,开标后,发现的分项投标单位没有填写单价和合价,则( C )A.允许投标单位填写补充B.视为废标C.认为该项费用包括在其他项的单价和合价中 D .由招标人退回标书15. FIDIC 合同条款中的指定分包商只能是(D )A.特殊服务B.工程分包C.材料D供应D.合同中暂定金额下的工作或服务1.公民委托律师代理诉讼属于DA .法定代理B .指定代理C.约定代理D .委托代理2.在合同的订立中,当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款,并限定其在一定期限内作出答复,这种行为是CA .谈判B .要约邀请C.要约D .承诺3.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,AA .另一方可请求法院强制执行B.仲裁机构可强制执行C.另一方可以请求公安机关强制执行D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款4.保证合同是B 签订的合同A .债权人与债务人B.债权人与保证人C.债务人与保证人D .保证人与被保证人5. 某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订合同,则该合同属于AA .采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.超越经营范围D .无效代理6. 建设工程纠纷解决的几种途径中,( C )是依靠国家强制力来实现的。
A .和解B .调解C.诉讼D.仲裁7. 采用A 方式选择承包商时,通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。
A .公开招标B .邀请招标C.议标D.比价招标8. 业主与中标单位签订施工合同后,应及时通知其他未中标的投标单位,并退还其CA .购买招标文件费用B .编制投标文件费用C.投标保证金D .现场考察费9. 根据《招标投标法》的有关规定,一项工程采用邀请招标时,邀请参加投标的单位数量不得少于 B 家。
A. 2B. 3C. 4D. 710. 根据《招标投标法》的有关规定,下列说法符合开标程序的是AA .开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B .开标地点由招标人在开标前通知C.开标由建设行政主管部门主持,邀请中标人参加 D .开标由建设行政主管部门主持,邀请所有投标人参加11.工程设计招标中,评标、决标时考虑的因素主要是AA .设计方案的优劣B .设计任务完成的进度C.设计取费的标准D.设计单位的资历12.监理工程师通知承包商进行工程计量后,承包商在约定时间未派人参加计量,则CA.监理工程师应推迟计量时间 B .监理工程师单独计量无效C.监理工程师单独计量有效 D .监理工程师可不必再计量13. 采用FIDIC 合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由 B 控制。
A .业主B .监理工程师C.总包商D .分包商14. FIDIC 合同条件规定的“指定分包商”是指A 的承包商A.由业主选定,与总承包商签订合同B.由总包商选定,与业主签订合同C.由监理工程师选定,与业主签订合同 D .由业主选定,与监理工程师签订合同15. 建设工程施工合同文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10 天内未作出任何答复,则CA.该项索赔视为已经批准B.视为已被拒绝1.施工承包合同中的经济法律关系客体是指CC.尚待批准 D .承包商应进一步提交索赔证据A .业主B .承包商C.合同标的 D .合同条款2.代理,是指代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为, B 承担民事责任。
A .代理人对自己的行为B .被代理人对代理人的代理行为C.代理人对第三人的行为 D .被代理人对第三人的行为3. 以下哪种担保是债务人以不转移对特定财产的占有的方式,将该财产作为债权的担保CA .保证B .质押C.留置D.抵押4. 施工招标的招标公告属于CA .要约B .有效承诺C.要约邀请D .无效承诺5. 某项目设计费用为100 万元,合同中约定定金为15%,发包方已支付定金,但是承包方不履行合同,此时,承包方应该返还给发包方 C 费用。
A . 100万元B. 15万元C. 30万元D .依据发包方损失定6.分包商在施工现场的协调管理工作,应由 C 负责。
A .业主B .监理工程师C.总包商D .分包商自己7.FIDIC 合同条件内规定,承包商自有的施工机具运入工地后,若其他承包工程项目施工需要用时CA .可自行运出工地B.应经业主批准后才能运出工地C.经监理工程师批准后才能运出工地 D .不能运出工地8.FIDIC 合同条件规定,A 应由业主签发。
A .中标通知书B .工程移交证书C.解除缺陷责任书D .最终支付证书9. 施工合同中索赔的性质属于AA .经济补偿B .经济惩罚C.经济制裁D .经济补偿和经济制裁10. 施工合同履行过程中出现 C 时,当事人不承担违约责任。
A .发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B. 因为发包方资金不到位,发包方无法按照合同约定的时间提供承包商工程预付款C. 因为发生水灾,承包方无法在合同约定的工期内竣工D .因为管理不善,承包方的工程质量不符合合同约定的要求11. 按照FIDIC 合同条件规定,不属于合同文件组成部分的是CA .合同专用条件B .投标书C.中标意向书 D .合同协议书12. 采用A 方式选择承包商时,通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。
A .公开招标B .邀请招标C.议标D.比价招标13. 根据《招标投标法》的有关规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 C 内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A . 10日B. 15日C. 30日D .三个月14.监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是 D 施工进度计划。
A .承包商编制的B.业主编制的C. 监理单位制定并由承包商认可的 D .承包商提交并经监理工程师批准的15.FIDIC 合同条件规定的“指定分包商”是指A 的承包商A .由业主选定,与总承包商签订合同B .由总包商选定,与业主签订合同C.由监理工程师选定,与业主签订合同 D .由业主选定,与监理工程师签订合同二、填空题16. 标底编制的计价方法有工料单价法法和综合单价法法两类。