建筑工程扩大劳务分包合同
扩大劳务分包合同范本
劳务分包合同范本甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将部分工程项目的劳务作业分包给乙方完成，经友好协商，达成以下协议：一、工程名称：甲方承包的工程项目名称为：（以下简称“本项目”），工程地点为：（以下简称“工程地点”）。
二、分包内容：乙方同意承担本项目中以下劳务作业：1. 砌筑工程：包括但不限于墙体、柱子、地面等的砌筑工作。
2. 抹灰工程：包括但不限于墙面、顶面、地面等的抹灰工作。
3. 钢筋工程：包括但不限于钢筋制作、绑扎、焊接等工作。
4. 模板工程：包括但不限于模板制作、安装、拆除等工作。
5. 脚手架工程：包括但不限于脚手架的搭设、拆除等工作。
6. 工程其他辅助性劳务作业。
三、分包方式及价款：1. 分包方式：乙方采用包工包料的方式承包本项目的劳务作业。
2. 价款：双方协商确定本项目劳务作业的计价方式为（单价或总价）。
具体单价或总价详见附件一。
3. 工程量：以实际完成的工程量为依据。
四、质量标准：乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和质量标准进行施工，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。
五、工期：乙方应按照甲方的要求，确保本项目劳务作业的施工进度与甲方主体工程的施工进度相协调，确保工程按时完成。
六、支付方式：1. 进度款：当乙方完成工程量的百分之（%）时，甲方应支付乙方工程款的百分之（%）。
2. 结算款：本项目全部工程完成后，经甲方验收合格，甲方应按照实际完成的工程量支付乙方工程款。
3. 支付方式：甲方支付乙方工程款时，可采用银行转账、现金等方式支付。
七、违约责任：1. 若乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期金额×逾期天数×逾期利率。
2. 若甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：应付金额×逾期天数×逾期利率。
2024建筑工程扩大劳务分包合同doc
2024建筑工程扩大劳务分包合同doc合同编号：__________一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________二、劳务分包范围及内容2.1 乙方同意按照甲方的要求，对项目进行扩大劳务分包，分包范围和内容如下：（1）__________（2）__________（3）__________（4）__________2.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成分包范围内的各项工作，并保证分包工程的质量和安全。
三、劳务报酬及支付方式3.1 乙方分包劳务报酬为人民币（大写）：__________元（小写）：__________元。
3.2 甲方每月支付乙方劳务报酬的50%，工程完工后支付剩余的50%。
3.3 甲方支付乙方劳务报酬的方式为转账支付，账号信息如下：开户行：__________账号：__________户名：__________四、工期及进度4.1 乙方应按照甲方的要求，自__________之日起开始施工，工期为__________天。
4.2 乙方应确保分包工程按照甲方的要求，按时完成，不得延误。
4.3 乙方应按照甲方的要求，做好施工进度计划，并报甲方审批。
五、质量及安全5.1 乙方应严格按照甲方的要求和国家相关法律法规的规定，保证分包工程的质量和安全。
5.2 乙方应建立健全安全生产责任制，加强对施工人员的安全教育和管理，确保施工安全。
5.3 乙方应承担因分包工程质量问题造成的全部损失和责任。
六、保密条款6.1 乙方应对在分包过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
6.2 保密期限自本合同签订之日起至分包工程完工之日止。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定完成分包工程的，应向甲方支付违约金，违约金为分包劳务报酬的10%。
7.2 甲方未按照约定支付乙方劳务报酬的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付劳务报酬的10%。
建筑劳务扩大分包合同
建造劳务扩大分包合同一、引言建造劳务扩大分包合同是指在建造项目施工过程中，原本由总包方负责的劳务范围扩大，需要将部份工作分包给其他承包商。
本文将详细介绍建造劳务扩大分包合同的内容和要求。
二、合同主体1. 总包方：指原本负责整个建造项目的承包商，也是合同的甲方。
2. 分包方：指被总包方委托承担部份劳务工作的承包商，也是合同的乙方。
三、合同内容1. 合同目的：明确总包方需要将哪些劳务工作分包给分包方，并约定分包方的责任和义务。
2. 工作范围：详细列出总包方要求分包方承担的具体工作内容和范围。
3. 工期要求：规定分包方完成份包工作的时间要求，包括起止日期、里程碑节点等。
4. 技术要求：阐述总包方对分包方工作质量和技术标准的要求。
5. 材料供应：明确分包方是否需要由总包方提供所需材料，并约定相关责任和义务。
6. 价格和支付方式：约定总包方向分包方支付的报酬金额和支付方式，如一次性支付、分期支付等。
7. 变更和索赔：规定变更分包工作范围或者工期的程序和条件，以及分包方提出索赔的程序和要求。
8. 违约责任：约定双方违约的责任和处罚措施，包括违约金、赔偿等。
9. 合同解除：规定解除合同的条件和程序，以及解除后双方的权益和义务。
四、合同签订与履行1. 合同签订：双方应当以书面形式签订合同，并由双方合法代表人签字或者盖章。
2. 履行义务：双方应按照合同约定的要求和时间履行各自的责任和义务。
3. 变更和补充：如有需要，双方可以商议变更合同内容或者补充相关条款，并以书面形式签订补充协议。
4. 争议解决：如发生争议，双方应首先通过友好商议解决，如商议不成，可提交仲裁机构或者法院处理。
五、合同风险控制1. 风险评估：双方应在签订合同前对分包工作进行风险评估，确定合理的合同条款和保障措施。
2. 合同条款明确：合同中的条款应尽量详细、明确，以避免后期产生争议。
3. 监督管理：总包方应加强对分包方的监督管理，确保分包工作按时、按质完成。
建筑工程扩大劳务分包合同
建筑工程扩大劳务分包合同建筑工程扩大劳务分包合同一、合同背景和目的本合同主要是为了明确扩大劳务分包的相关事宜，确保扩大项目顺利进行，保障各方的权益。
二、合同内容1. 项目描述：详细描述扩大劳务分包项目的具体内容，包括项目名称、位置、规模、工期等。
2. 合同范围：明确扩大劳务分包的具体工作内容和工作范围。
3. 分包工作方案：详细描述分包单位的分包工作方案，包括人员配备、工具设备、施工流程等。
4. 合同价款：明确支付扩大劳务分包的价款和支付方式。
5. 质量标准和验收：规定扩大分包工作的质量标准和验收程序。
6. 安全措施：明确扩大分包工作过程中的安全措施和应急预案。
7. 合同履行期限：规定合同的履行期限和工期要求。
8. 合同变更和终止：规定合同的变更和终止条件。
9. 违约责任：明确各方在合同违约时的责任和补偿。
10. 争议解决：约定争议解决的方式和途径。
三、合同签署合同签署应满足以下要求：甲方（建筑工程总包方）：（营业执照号码），地址：（详细地址），法定代表人：（姓名），（）。
乙方（劳务分包方）：（营业执照号码），地址：（详细地址），法定代表人：（姓名），（）。
丙方（担保方）：（营业执照号码），地址：（详细地址），法定代表人：（姓名），（）。
四、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。
2. 合同涉及到的技术和商业机密应予以保密，并且不得向任何第三方公开。
3. 本合同所有附件与正文具有同等效力，附件包括但不限于扩大劳务分包工作方案、质量验收标准等。
五、合同解释和争议解决本合同的解释和争议解决适用法律以中华人民共和国相关法律为准。
六、合同生效和变更本合同生效日期为双方盖章之日起，未尽事宜由双方另行协商确定。
以上为《建筑工程扩大劳务分包合同》的主要内容，希望本合同能够确保双方合作的顺利进行，保障各方权益。
如有任何争议或违约行为，将按照合同条款进行解决。
感谢您的合作！。
建筑工程扩大劳务分包合同
建筑工程扩大劳务分包合同我们需要明确什么是劳务分包。
在建筑工程中，总承包商将部分施工任务交由具有相应资质的分包单位来完成，这即为劳务分包。
而扩大劳务分包，则是指总承包商将更多的施工任务，如主体结构、水电安装等关键性工序也纳入分包范围。
让我们具体看看这份合同范本的内容。
h2合同编号/h2每份合同都应有唯一的编号，以便跟踪和管理。
h2甲方（发包方）信息/h2包括公司名称、法定代表人、地址等信息。
h2乙方（承包方）信息/h2同样需要提供公司名称、法定代表人、地址等信息。
h2工程项目信息/h2详细描述工程项目的名称、地点、规模和主要建设内容。
h2分包工作内容/h2列出乙方负责的具体施工内容，包括但不限于土建、安装、装修等。
h2工期要求/h2明确项目的整体工期以及各阶段的完成时间点。
h2质量标准/h2规定工程质量应达到的标准，以及验收的方法和程序。
h2合同价格及支付方式/h2确定合同的总价、计价方式，以及付款条件和时间节点。
h2变更与索赔/h2约定如何处理工程变更、额外工作量的确认和索赔事宜。
h2违约责任/h2明确双方违反合同约定时的责任和处理办法。
h2争议解决方式/h2设定争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
h2其他事项/h2包括保险、安全生产、环保等相关要求。
h2附件/h2附上工程设计图纸、技术规范等相关文件。
h2签字盖章/h2双方代表签字并加盖公章，以证明合同的法律效力。
通过上述条款，我们可以看出，这份建筑工程扩大劳务分包合同范本涵盖了合同的基本要素，为双方提供了一个明确的合作框架。
在实际操作中，还需根据具体情况对合同内容进行细化和调整。
建筑工程施工劳务分包合同书范本5篇
建筑工程施工劳务分包合同书范本5篇第1篇示例：建筑工程施工劳务分包合同书范本甲方（施工总承包商）：____________乙方（劳务分包商）：____________鉴于甲方拟进行建筑工程施工，并需要进行劳务分包合作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，就有关事项达成如下协议：一、项目名称：____________二、施工内容：本合同所述的劳务分包工程内容包括但不限于____________。
四、分包价格：根据实际工程进度和工程量的情况，乙方应按照____________的单价报价，合计款项为____________。
五、付款方式：甲方应按照工程进度与完成情况，自乙方提交开具相应发票后，支付相应款项。
六、安全责任：乙方应加强安全生产管理，保障劳务分包工程的安全施工，确保零事故发生。
如有安全责任事故的，乙方应承担相应的法律责任。
七、质量标准：乙方应按照国家相关规定和甲方的施工要求，保证劳务分包工程的质量达到相应标准。
八、保密义务：乙方应对甲方提供的涉密信息和技术资料保密，不得擅自泄露给第三方。
九、违约责任：若一方违反合同约定，致使对方损失的，应承担相应的违约责任。
十、合同解除：若因不可抗力等原因致使无法继续履行合同的一方，可通过书面形式通知对方解除合同。
十一、争议解决：双方应友好协商解决合同履行过程中出现的问题和争议；如果协商不成，应提交有关仲裁机构进行仲裁。
十二、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签名）：________ 乙方（签名）：________签订日期：年月日以上是建筑工程施工劳务分包合同书范本，希望双方能够遵守合同规定，共同完成工程，谨记互相信任、互相理解，共同促进项目的顺利进行。
第2篇示例：建筑工程施工劳务分包合同书范本甲方（发包方）：____________________（单位名称）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方的建筑工程项目进行劳务分包合作，签订如下合同：三、工程内容：详见《工程量清单》五、工程工期：自________________月________日开始，至____________月____________日，历时________天。
建筑工程扩大劳务分包合同(1范本)
刘彦随，李裕瑞． 黄土丘 陵沟 壑区沟道土地 整治工程 原理 与设 计技 术 ［ Ｊ ］ ．农业工程 学报 ，２ ０ １ ７ ，３ ３ （ １ ０ ） ：１ —９ ．
ｄ ｏ ｉ ＂１ ０ ． １ １ ９ ７ ５ ０ ． ｉ ｓ ｓ ｎ ． １ ０ ０ ２ — ６ ８ １ ９ ． ２ ０ １ ７ ． １ ０ ． ０ ０ １ ｈ ｔ ｔ ｐ ： ／ ／ ｗｗ ｗ． ｔ ｃ ｓ ａ ｅ ． ｏ ｒ ｇ
Ｖ＿ ０ １ ． ３３ Ｎ Ｏ． １ ０
Ｍａ ｙ ２ ０１ ７
黄土丘陵沟壑区沟道 土地整工程原理 与设计技术
刘彦 随 ，李裕 瑞
（ １ ．中国科 学院地理 科学与资源研 究所 ，北京 １ ０ ０ １ ０ １ ；２ ．中国科学院精准扶贫评估研究中心，北京 １ ０ ０ １ ０ １ ；
ｔ ｈ ｅ Ｃ ｈ ｉ ｎ ｅ ｓ ｅ Ｓ ｏ ｃ ｉ ｅ ｙ ｔ ｏ ｆ Ａ ｇ ｒ ｉ ｃ ｕ ｌ ｔ ｕ ｒ ａ ｌ Ｅ ｎ ｇ ｉ ｎ ｅ ｅ ｒ ｉ ｎ ｇ（ Ｔ ｒ ａ ｎ ｓ ａ ｃ ｔ ｉ ｏ ｎ ｓ ｏ ｆ ｈｅ ｔ Ｃ Ｓ ＡＥ ） ， ２ ０ １ ７ ， ３ ３ （ １ ０ ） ：１ －９ ． （ ｉ ｎ Ｃ ｈ ｉ ｎ ｅ ｓ ｅ ｗ ｉ ｈ ｔ Ｅ ｎ ｇ ｌ ｉ ｓ ｈ
工程建设及对策建议 。
关键词 ：土地利用；整治；农业工程 ；农业地理工程；沟道土地；黄土 高原；延安市
ｄ ｏ ｉ ：１ ０ ． １ １ ９ ７ ５ ０ ． ｉ ｓ ｓ ｎ ． １ ０ ０ ２ — ６ ８ １ ９ ． ２ ０ １ ７ ． １ ０ ． ０ ０ １ 中图分类号 ：Ｆ ３ ０ １ 文献标志码 ：Ａ 文章编号 ：１ ０ ０ ２ — ６ ８ １ ９ （ ２ ０ １ ７ ） 一 １ ０ — ０ ０ ０ １ — ０ ９
建筑扩大劳务分包合同4篇
建筑扩大劳务分包合同4篇篇1建筑扩大劳务分包合同合同编号：【XXXXX】甲方：【建筑公司名称】地址：【地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】乙方：【劳务公司名称】地址：【地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】为了明确双方权利义务，便于工程的顺利进行，甲、乙双方本着平等互利的原则，本着诚实信用、友好合作的精神，经友好协商达成如下协议：一、合同目的本合同系甲方为完成建筑工程需要，将部分劳务工作委托给乙方，乙方同意接受委托，按照约定的工期和质量要求完成工作。
二、分包范围1. 乙方接受甲方委托，负责以下建筑劳务工作：【具体工作内容】。
2. 甲方需提供必要的施工图纸、材料以及必要的技术支持。
3. 乙方在劳务分包过程中需遵守相关法律法规，保证施工安全和建筑质量。
三、工作期限1. 分包工程开始时间：【具体时间】2. 分包工程结束时间：【具体时间】四、合同价款1. 甲方应按照工程实际完成的标准和合同约定，按照分包工程造价支付合同价款。
2. 乙方应按照合同约定的要求，按时、保质保量地完成工程，并确保工程质量符合要求。
五、变更及解决争议1. 合同履行过程中，如有变更需求，应经双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 双方如因合同履行发生争议，应友好协商解决，若无法协商解决，可提交相关部门协调处理。
六、违约责任1. 任何一方违约均应承担相应的违约责任，造成对方损失的，应偿还相应损失。
2. 甲方逾期付款的，应支付滞纳金。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程完成时间止。
2. 其他未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：_________ 日期：_________乙方（盖章）：_________ 日期：_________本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
以上为建筑扩大劳务分包合同，特此协议，以资证明。
篇2建筑扩大劳务分包合同一、甲方：_________公司（名称）、住所：_______，法定代表人：_______，注册资金：_______万元，营业执照注册号：_______，电话：_______，传真：_______，联系人：_______，职务：_______。
建筑工程劳务大包干合同5篇
建筑工程劳务大包干合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程劳务大包事项，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：劳务大清包，即扩大劳务分包（含简单材料）。
包括施工图纸全部内容。
如基础土方开挖回填、地下室防水保护层及回填、主体工程、屋面工程及室外零星附属工程等全部劳务工程。
但不包括水电安装及门窗安装等其它专业分包项目。
二、承包方式及承包范围篇2甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所承包的建筑工程劳务部分大包干事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________二、承包范围及内容乙方负责以下建筑工程劳务部分的大包干工作：1. 基础工程：包括土方开挖、桩基施工等。
2. 主体结构工程：包括钢筋、模板、混凝土浇筑等。
3. 装饰装修工程：内外墙涂料、地面铺装等。
4. 其他附属设施：包括但不限于水电安装、消防设施等。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方要求的工期完成承包范围内的全部工作。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
四、质量标准及验收1. 乙方应严格按照国家相关建筑工程质量标准进行施工。
2. 工程竣工验收时，如未达到合同约定质量标准，乙方应承担违约责任。
扩大劳务分包合同样板7篇
扩大劳务分包合同样板7篇篇1#甲方（发包方）：公司名称：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方公司法定代表人]联系电话：[甲方公司联系电话]#乙方（承包方）：公司名称：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方公司法定代表人]联系电话：[乙方公司联系电话]#一、合同背景根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将部分劳务分包给乙方的事项，经过友好协商，达成如下协议：#二、合同内容1. 劳务分包范围：甲方将以下劳务项目分包给乙方：- [具体劳务项目1]- [具体劳务项目2]- [具体劳务项目3]- [具体劳务项目4]- [具体劳务项目5]- [具体劳务项目6]- [具体劳务项目7]- [具体劳务项目8]- [具体劳务项目9]- [具体劳务项目10]2. 劳务分包方式：本次劳务分包采用以下方式：- 乙方负责提供全部劳务人员，包括但不限于工人、技术人员、管理人员等。
- 乙方负责劳务人员的工资、保险、福利等费用。
- 甲方提供必要的材料、设备和技术支持。
3. 合同期限：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为XX年。
4. 价款与支付方式：- 甲方应支付乙方劳务分包费用总额为人民币XX元。
- 支付方式：甲方应在合同签订后支付乙方XX%的费用，剩余XX%的费用在合同履行完毕后支付。
- 具体支付时间和金额如下：- 第一次支付：合同签订后XX个工作日内，支付人民币XX 元。
- 第二次支付：合同履行完毕后XX个工作日内，支付人民币XX元。
5. 违约责任：- 甲方如未按时支付劳务分包费用，应支付乙方违约金，违约金金额为未支付金额的XX%。
- 乙方如未按时完成劳务分包任务，应支付甲方违约金，违约金金额为未完成任务的劳务费用的XX%。
6. 争议解决：- 甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
- 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑工程扩大劳务分包施工合同
建筑工程劳务分包专项合同发包方（全称）承包方（全称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关系的法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承保范围：图纸范围内主体结构工程、二次结构和建筑单位主体结构等全部工作（具体详见承包内容）。
4、承包形式：劳务大清包，承包人以包工、包辅料、包质量、包工期、包文明施工、包安全、包验收合格的（除甲方负责材料以外的所有材料、所有施工机械料具、人工、保险、劳保用品、风险及所有辅材和耗材等均由承包方负责）方式承包。
（装饰及水电安装工程除外)5、质量等级：清水砼标准，优良6、文明施工标准：省级文明工地标准7、工期：根据发包方和建设单位合同工期，及根据发包方的各阶段工期要求。
第二条承包内容1、地基与基础：挖土、操平、放线、人工清理桩头以上土、集水坑开挖、褥垫层铺设、基础垫层浇筑、模板安装、钢筋绑扎安装、混凝土浇筑、后浇带混凝土施工、混凝土结构缝处理、砖胎膜砌筑和抹灰、室内和室外回填土。
2、配套工作：甲方办公区（临建）、施工区域的场地硬化、基坑支护和企业形象、安全生产和文明施工所必须劳务作业。
3、主体结构：钢筋砼结构，钢筋下料加工、绑扎、所有钢筋接头等工作；模版制作、支设、拆除、清理等工作；砼浇捣、修补、清理、养护、砼管、后浇带施工；预留主体施工预埋件（含图集）的制作安装等。
4、二次结构：钢筋、模版、砼、植筋、墙拉筋、二次砌体等工作（含厕所、厨房混凝土导墙）。
5.脚手架：包括室内、外脚手架、室内洞口电梯口楼梯及楼层临边等防护、安全通道、马道、安全防护棚或架、各种机具、机械防护棚围护架等所有架管、卡口、架板的搭建、改建、拆除、转运、维修、清理等。
6.建筑装饰装修：一般抹灰，简装交房，图纸公共部位有砖必须干；门窗工程预留预埋；楼梯间水泥砂浆楼面（含水泥砂浆踢脚）；消防连廊水泥砂浆地面；地下部分细石混凝土地面和水泥砂浆地面；公共部位墙面顶棚涂饰。
扩大劳务施工承包合同
扩大劳务施工承包合同扩大劳务施工承包合同（通用6篇）在不断进步的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是店铺为大家收集的扩大劳务施工承包合同（通用6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
扩大劳务施工承包合同1甲方：__________________乙方：__________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：______________工程地点：______________第二条工程承包范围____________________________第三条工程工期1.计划开工日期：________年____月____日，计划完工日期：________年____月____日，总日历天数_______天;2.主要节点工期：___________________________________3.乙方应无条件执行甲方的进度计划XX排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范：____________________________第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、XX全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
建筑工程劳务扩大化分包合同(一)
建筑工程劳务扩大化分包合同（一）建筑工程劳务扩大化分包合同一、合同目的和背景本合同是为了规范建筑工程劳务分包的扩大化合作关系，明确合同双方的权利和义务，确保项目的顺利进行。
二、合同签订方承包方：xxxx建筑有限公司地址：xxxxxx法定代表人：xxxxx电话：xxxxx甲方：xxxxx劳务中介有限公司地址：xxxxx法定代表人：xxxxx电话：xxxxx三、合同期限本合同的期限为自xxxx年xx月xx日起，至xxxx年xx月xx 日止。
四、合同内容1. 承包范围甲方委托乙方完成xxxx项目的建筑工程劳务分包工作，乙方承担分包工程的施工、质量、安全等全面责任。
2. 项目交底甲方应向乙方提供工程项目的相关资料和施工方案，包括施工图纸、技术要求、工期计划等，以便乙方能够全面了解工程的具体要求。
3. 技术要求乙方在承揽工程过程中，应按照甲方提供的技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。
4. 人员管理乙方应根据工程需要，合理配置施工人员，并按照相关法律法规，保证施工人员的合法身份和劳动权益。
5. 安全管理乙方应制定并实施适当的安全管理制度，确保工程施工期间的安全生产，并负责施工现场的安全管理工作。
6. 工期和进度管理乙方应根据施工方案，合理安排施工进度，确保工程按时交付。
7. 资金支付甲方按照合同约定的支付方式和时间，按时向乙方支付工程款项。
8. 变更和索赔如因工程变更或其他原因导致工程范围或工程造价发生变化，或双方产生索赔需求，应按照相关法律法规和合同约定进行协商解决。
9. 合同解除如因不可抗力等特殊情况，导致双方无法继续履行合同，应按照法律法规和合同约定解决争议。
五、违约责任如一方违反合同约定，造成对方损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。
六、保密条款双方应对所了解到的对方机密信息予以保密，并不得泄露或向第三方披露。
七、争议解决对于因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，可以通过仲裁或诉讼等方式解决。
建筑工程扩大劳务协议书
建筑工程扩大劳务协议书协议书编号：XXXXX签订日期：XXXX年XX月XX日甲方：（全称）地址：联系人：电话：乙方：（全称）地址：联系人：电话：鉴于甲方与乙方之间已经签订了《建筑工程劳务协议书》，双方同意在原有协议基础上，根据项目需要对劳务规模进行扩大，并达成以下协议：第一条劳务扩大范围1. 乙方同意按照本协议约定，在原有协议规定的劳务范围之外，扩大提供以下劳务：（具体列举扩大的劳务内容及数量）2. 乙方保证提供的劳务质量符合相关建筑标准，并按照协议约定的时间和地点提供服务。
第二条服务费用1. 劳务扩大部分的服务费用按照以下方式进行支付：（具体列举费用明细及支付方式）2. 甲方应当按时支付乙方的服务费用，逾期支付的，需支付滞纳金。
第三条合作期限及变更1. 劳务扩大协议的合作期限为自本协议签订之日起至工程竣工验收之日止。
2. 若工程计划或其他变动导致劳务扩大范围需调整，双方应当及时协商并签订书面协议进行变更。
第四条保密条款双方应保守对方的商业秘密和技术信息，不得擅自泄露或向第三方披露。
如有违反，应承担相应的法律责任。
第五条违约责任1. 如一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任，并赔偿对方的损失。
2. 如因不可抗力、不可预见的因素导致一方无法履行本协议约定的义务，应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
第六条争议解决双方在履行本协议过程中发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定1. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商确定，并经双方签订书面协议后生效。
2. 本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
建筑工程扩大劳务分包合同
合同编号：____________________甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方在平等协商的基础上，就建筑工程扩大劳务分包事项达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程总投资：____________________二、扩大劳务分包范围2.1 乙方同意扩大劳务分包范围，具体包括以下内容：（1）室内外装饰装修工程；（2）门窗制作与安装工程；（3）给排水管道安装工程；（4）电气线路安装工程；（5）通风与空调系统安装工程；（6）消防设施安装工程；（7）其他相关劳务作业。
三、合同价款3.1 合同总价为：人民币______元整（大写：______元整）。
3.2 合同价款支付方式：（1）合同签订后，乙方需向甲方支付合同总价款的20%作为预付款；（2）工程进度达到约定节点时，甲方根据实际完成情况支付相应款项；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的80%；（4）剩余20%作为质保金，质保期自竣工验收合格之日起计算，期限为______个月。
四、工期4.1 合同工期为______个月，自开工之日起计算。
4.2 乙方应按照甲方要求，确保工程按期完工。
五、工程质量5.1 乙方应严格按照国家现行有关规范、标准和设计图纸要求施工，确保工程质量。
5.2 工程质量评定标准：按照国家现行有关规范、标准和设计图纸要求执行。
六、安全生产6.1 乙方应严格执行国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产责任制。
建筑工程扩大劳务分包合同协议书
建筑工程扩大劳务分包合同协议书The final edition was revised on December 14th, 2020.建筑工程扩大劳务分包合同发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实守信的原则，双方就工程,经双方协商一致,特制定本合同,望双方共同执行。
第一节工程概况及承包工作内容工程名称：工程地点：建设单位：设计单位：总包单位：结构类型：建筑面积:承包范围：总建筑面积为平方米的全部施工内容。
注:大于300mm孔洞由土建预留。
分包工作内容1、本工程施工图纸所示的全部内容包括清槽、垫层、保护层、地基及基础工程、钢筋工程、模板工程、脚手架工程、测量工程等劳务及材料。
(不含二次结构及装修)施工内容包括:地基与基础工程：钢筋、混凝土、水电施工以外的全部施工内容。
包括但不限于基础底清槽含集水坑、框架柱坑、基坑挡土墙砖磨砌筑、压顶、抹灰、地基处理、基础抽积水、冬雨季施工、基础垫层等全部工作内容。
主体结构工程：卫生间二次结构工程及二次装修的全部施工内容。
脚手架工程：符合国家及当地相关部门安全文明施工要求以及现场施工需要的外脚手架搭设架围护、防护内容。
模板工程：满足结构施工所需的全部模板工作内容包括但不限于所用结构工程中含基础支模、加工棚、操作棚、防护棚等所有木工范围内的临时设施工作。
钢筋工程：包括施工图中所有基础工程及地坪钢筋加工、安装绑扎等全部的工作内容。
混凝土工程：所有基础工程及地坪工程的地泵安装、布管混凝土输送、振捣、找平、抹面、拉毛、覆盖、养护、场地清理、胀模混凝土踢凿修补、顶板混凝土结构开裂处理等全部工作内容。
其它工程：包括但不限于穿墙杆的制作安装、拆除、钢筋连接采用机械连接等以上全部工作内容所需的机械、材料及劳务费。
安全文明：包括满足现场安全文明施工要求所需的材料、人工外架、三保、四口、五临边防护、外架栏杆安全等日常维护、钢筋加工棚、木工加工棚及外架挡脚板等刷红白油漆材料、人工费包含在内各种安全标识、标牌消防器材、主体施工过程中的临时机修工、临电工等负责施工范围内的安全及机械电器保障承包范围内所需的材料倒运、设备装卸、加班、夜施、酷热降温、措施及保养、归库、退还、建筑垃圾的清理、归位装卸安装工程的土建配合、主体结构验收清理、成品保护、各种材料试件取样、机械设备基础制安、保护层垫块的制作与安装、钢筋棚、木工棚等其他机械设备所需棚、房的搭设拆除洞口及临边护栏、通道的搭拆等全部材料及人工费。
建筑工程劳务分包合同模板（3篇）
建筑工程劳务分包合同模板编号：_____发包人：_____承包人：_____分包工程名称：_____施工地址：____区（县）发包人（全称）：_____承包人（全称）：_____根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：_____1.2工程概况：_____1.3分包工作内容：_____范围包括：_____1.4工程监理单位（全称）：_____第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_____名。
第三条合同工期开工日期____年____月____日，完工日期____年____月____日，工期为____天。
第四条合同价款4.1合同价款为：_____ 元（人民币）大写：____元4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：（____）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
（____）4.2.2以（____）年施工预算或（____）年施工概算定额为依据：①定额工资单价为：瓦工____元/工日；结构木工____元/工日；装修木工____元/工日；钢筋工____元/工日；砼工____元/工日；油工____元/工日；抹灰工____元/工日；架子工____元/工日；水暖工____元/工日；电工____元/工日；壮工____元/工日；_____；_____；_____；②按建筑面积确定承包价____元/平方米；其中，地上结构：____元/平方米；地下结构：____元/平方米；初装修：____元/平方米；水电：____元/平方米；_____；_____；③分项工程承包：外墙面砖：_____ 元/平方米；屋面防水：____元/平方米；水磨石地面：_____元/平方米；水泥砂浆：____元/平方米；内墙普通抹灰：____元/平方米；_____；_____；_____.4.2.3定额工以外发生的零星用工单价____元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按_____标准补偿。
2024年建设工程劳务分包合同参考范文（三篇）
2024年建设工程劳务分包合同参考范文合同范围及条款一、合同范围本合同所涵盖的工程范围包括：_____，具体由14工程监理单位（全称）：_____负责监督实施。
二、作业人员承包人依据工程实际需求，向发包人提供共计_____名作业人员。
三、合同工期1. 开工日期：____年____月____日。
2. 完工日期：____年____月____日。
3. 合同总工期为____天。
四、合同价款4.1 合同价款总额为：_____元人民币（大写：____元）。
4.2 合同价款的确定原则（请在适用方式前划“√”）：（____）4.2.1 本合同价款为固定价格，于约定风险范围内不予调整。
（____）4.2.2 依据（____）年施工预算或（____）年施工概算定额确定：①定额工资单价细分如下：瓦工：____元/工日；结构木工：____元/工日；装修木工：____元/工日；钢筋工：____元/工日；砼工：____元/工日；油工：____元/工日；抹灰工：____元/工日；架子工：____元/工日；水暖工：____元/工日；电工：____元/工日；壮工：____元/工日；等。
②按建筑面积确定承包价，具体为：地上结构：____元/M²；地下结构：____元/M²；初装修：____元/M²；水电：____元/M²；等。
③分项工程承包价格明确如下：外墙面砖：_____元/M²；屋面防水：____元/M²；水磨石地面：_____元/M²；水泥砂浆：____元/M²；内墙普通抹灰：____元/M²；等。
（____）4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价为____元/工日（以实际发生情况，结合书面签证资料为准）。
（____）4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因导致的停水、停电、停气或任务安排不及时等造成的停工、窝工，累计超过八小时者，将按_____标准予以补偿。
建筑工程劳务分包合同3篇
建筑工程劳务分包合同建筑工程劳务分包合同精选3篇（一）建筑工程劳务分包合同甲方：〔委托方〕：地址：法定代表人：：身份证号码：乙方：〔承包方〕：地址：法定代表人：：身份证号码：根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方本着平等互利、自愿合作的原那么，就甲方委托乙方进展建筑工程劳务分包的事项达成如下合同：第一条合同的目的和范围甲方通过本合同委托乙方为其提供合同约定的建筑工程劳务分包效劳〔以下简称“劳务分包工程”〕。
乙方承受甲方的委托并按照本合同约定的要求提供劳务分包工程所需的劳务和效劳。
第二条劳务分包工程的要求1. 劳务分包工程的名称、工程地址、工程规模、工程内容、工程期限及其他相关要求详见附件《劳务分包工程概况表》。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计要求和技术标准进展施工，并保证工程质量符合国家相关规定。
第三条劳务分包费用和支付方式1. 劳务分包费用为人民币〔大写〕〔小写〕元。
2. 劳务分包费用的支付方式：〔1〕甲方在本合同签署后第三日将劳务分包费用的50%〔大写〕〔小写〕元支付给乙方作为预付款；〔2〕甲方在劳务分包工程开工后7日内将劳务分包费用的40%〔大写〕〔小写〕元支付给乙方；〔3〕甲方在开工验收合格、甲方支付余款后7日内将劳务分包费用的10%〔大写〕〔小写〕元支付给乙方。
第四条权益保障1. 乙方承诺在履行本合同过程中妥善处理好自身与劳动力之间的关系，保证劳务分包工程的工人享受与劳动力市场上同等职业对应劳动者一样的工作条件、待遇和权益。
2. 乙方应确保劳务分包工程的工人严格按照国家相关法律法规和劳动合同的规定执行，保证其平安消费和劳动保护。
3. 乙方应在人员、设备、材料等方面做好劳务分包工程的准备工作，确保施工进度和工程质量。
第五条违约责任1. 任何一方违背本合同的约定，致使对方遭受损失的，违约方应向对方承当相应的赔偿责任。
2. 假如甲方违背本合同约定未按时支付劳务分包费用的，乙方有权暂停劳务分包工程的施工，直至甲方支付相应费用为止。
扩大式劳务分包合同效力
随着建筑市场的不断发展，劳务分包合同在建设工程中的地位日益重要。
扩大式劳务分包合同作为一种新型的劳务分包形式，其效力问题备受关注。
本文将从以下几个方面对扩大式劳务分包合同的效力进行分析。
一、扩大式劳务分包合同的定义扩大式劳务分包合同是指施工总承包企业或者专业承包企业（以下简称“分发包人”）将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业（以下简称“劳务分包人”）完成的活动。
与传统的劳务分包合同相比，扩大式劳务分包合同在范围、内容等方面有所扩大，如包括劳务作业、部分小型机械或辅材等。
二、扩大式劳务分包合同的效力认定1. 主体要件首先，分发包人必须具有分发包工程或劳务的资格；其次，劳务分包人必须具有完成工程项目的能力。
分承包人依据分包合同对分发包人负责，分发包人依据主合同对建设单位负责；同时，分承包人就分包的项目对建设单位负连带责任。
2. 意思表示要件扩大式劳务分包合同的意思表示要件主要包括以下两点：（1）工程实行总分包的意思，必须由建设单位、分发包人、分承包人三方协商一致且表示真实。
（2）无论是专业分包还是劳务分包，其合同内容都必须由分发包人和分承包人协商一致；内容必须真实，不能有欺诈和胁迫情形。
3. 客体要件扩大式劳务分包合同的客体要件主要包括以下两点：（1）分包的工程必须是国家法律和公共秩序允许分包的工程。
（2）分包的工程不得是国家法律禁止或公共秩序不允许分包的工程。
4. 形式要件扩大式劳务分包合同必须采用书面形式。
三、扩大式劳务分包合同效力的特殊情况1. 以劳务分包的名义将工程进行肢解或分包专业工程在建设施工领域中，承包人可能会采取与实际施工人签订劳务分包合同的形式，达到分包专业工程的目的。
这种情况下，如果劳务分包合同存在违反法律法规、损害他人合法权益等情形，其效力可能会受到质疑。
2. 劳务分包合同中存在欺诈、胁迫等情形如果劳务分包合同中存在欺诈、胁迫等情形，其效力可能会受到质疑。
四、结论综上所述，扩大式劳务分包合同的效力认定需要综合考虑主体要件、意思表示要件、客体要件和形式要件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程扩大劳务分包合同发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实守信的原则，双方就工程,经双方协商一致,特制定本合同,望双方共同执行。
第一节工程概况及承包工作内容1.1工程名称：1.2工程地点：1.3建设单位：1.4设计单位：1.6总包单位：1.7结构类型：1.8建筑面积:1.9承包范围：总建筑面积为平方米的全部施工内容。
注:大于300mm孔洞由土建预留。
1.10分包工作内容1、本工程施工图纸所示的全部内容包括清槽、垫层、保护层、地基及基础工程、钢筋工程、模板工程、脚手架工程、测量工程等劳务及材料。
(不含二次结构及装修)施工内容包括:1.10.1地基与基础工程：钢筋、混凝土、水电施工以外的全部施工内容。
包括但不限于基础底清槽含集水坑、框架柱坑、基坑挡土墙砖磨砌筑、压顶、抹灰、地基处理、基础抽积水、冬雨季施工、基础垫层等全部工作内容。
1.01.2主体结构工程：卫生间二次结构工程及二次装修的全部施工内容。
1.10.3脚手架工程：符合国家及当地相关部门安全文明施工要求以及现场施工需要的外脚手架搭设架围护、防护内容。
1.10.4模板工程：满足结构施工所需的全部模板工作内容包括但不限于所用结构工程中含基础支模、加工棚、操作棚、防护棚等所有木工范围内的临时设施工作。
1.10.5钢筋工程：包括施工图中所有基础工程及地坪钢筋加工、安装绑扎等全部的工作内容。
1.10.6混凝土工程：所有基础工程及地坪工程的地泵安装、布管混凝土输送、振捣、找平、抹面、拉毛、覆盖、养护、场地清理、胀模混凝土踢凿修补、顶板混凝土结构开裂处理等全部工作内容。
1.10.7其它工程：包括但不限于穿墙杆的制作安装、拆除、钢筋连接采用机械连接等以上全部工作内容所需的机械、材料及劳务费。
1.10.8安全文明：包括满足现场安全文明施工要求所需的材料、人工外架、三保、四口、五临边防护、外架栏杆安全等日常维护、钢筋加工棚、木工加工棚及外架挡脚板等刷红白油漆材料、人工费包含在内各种安全标识、标牌消防器材、主体施工过程中的临时机修工、临电工等负责施工范围内的安全及机械电器保障承包范围内所需的材料倒运、设备装卸、加班、夜施、酷热降温、措施及保养、归库、退还、建筑垃圾的清理、归位装卸安装工程的土建配合、主体结构验收清理、成品保护、各种材料试件取样、机械设备基础制安、保护层垫块的制作与安装、钢筋棚、木工棚等其他机械设备所需棚、房的搭设拆除洞口及临边护栏、通道的搭拆等全部材料及人工费。
1.10.9承包人提供泥工、木工及钢筋工土建用的机械、周转材料及耗材部分。
1.10.10.承包人配合发包方机械回填土（指人工配合费）。
1.10.11本工程图纸会审、设计变更及工程洽商所发生的劳务费用和相关的辅材费用、机械费用均包括在合同总价内，不再另行计取。
1.11承包人根据发包人提供的工程进度计划，应足额配置各工种施工人数，承包人必须向发包人提供健康合格的劳务工作人员，保证本工程工期、质量要求。
如延误工期造成一切损失由承包人承担。
第二节工期要求总工期为天具体开工日期见发包人的书面通知单为准。
第三节合同价款及合同价款的支付3.1合同总价款为（人民币）：元（大写：，此价格为一次性包干总价，不得随市场因素而作调整，如由于甲方原因引起的的签证，需由总经理签字确认方可有效。
）3.2.二级箱以上的电箱电缆、钢结构、钢筋、混凝土、地坪外进塘渣和石子及机械台班、门窗安装工程、给排水、电气安装工程、外墙挂板工程、内脚手架、消防工程及所有室外工程等材料和人工由发包方提供,其他一切费用均包括在合同价之内。
3.3发包人向承包人提供工程施工图一套,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书作为本合同的附件，预算书作为合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。
3.4合同价款的支付：①正负零以下付合同总价的百分之三十五；②室内地坪施工完成付至合同总价的百分之六十；③外架手脚拆除完成付至合同总价的百分之八十；④竣工验收完成后一个月内付至合同总价的百份之九十七；⑤一年保修期满后付清。
第四节安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理4.1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工，每天必须对每位职工班前安全交底对不安全行为和不安全因素和工作环境要重点管理和落实，避免安全事故的发生4.2发生重大安全事故及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施,防止事态扩大并全力组织抢救伤者和保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
4.3因本工程为劳务分包,机械、防护、临电等均由承包方负责。
第五节工程质量、验收与保修5.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
如图纸、发包人指令和国家及地方政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
5.2质量管理：每个工种必须严格按施工方案、技术交底、工艺程序进行施工；施工过程中严把质量关、完善三检制度、过程控制实现书面工艺交接制度；上道工序质量不合格严禁下道工序施工；发包人日常巡检中发现质量问题,提出后必须马上落实整改到位，发包人下达的书面质量整改通知单必须在规定时间内整改完成；较严重的质量问题必须返工或拆除重做时,承包人无条件服从发包人的质量管理，当天返工或拆除直到质量符合标准为止。
如承包人不服从管理或由此而出现职工停工等影响工程质量和工期的行为属违约，发包人有权对承包人违约按合同条款执行。
5.3承包人必须按照国家规定的质量验收标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误必须向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因承包人原因造成窝工的工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
5.4分包工程验收以国家和地方颁布的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据自分包工程施工完毕后由发包人、承包人共同办理书面验收手续。
5.5对工程的质量标准：双方约定本工程质量标准为合格，若承包人未能达到双方约定的质量标准，承包人自愿同意承担全部损失。
第六节工期与工期延误6.1开工后承包人应按发包人每月、周进度计划按时完成，配备足够的施工人数投入施工，不得受农忙和节假日影响。
6.2由于承包人不能满足发包人的进度计划要求，且出现严重工期拖延时，发包人有权对承包人中止合同，由此造成的工期延误责任和一切损失由承包人承担。
同时发包人有权安排第三方劳务队进行抢工，承包人不得以任何理由阻扰包括闹事、职工有情绪、不让第三方进入施工的情况发生。
6.3对于一些原因造成完工工期推迟的，经发包人施工代表的确认后方可有效。
因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力发包人未能按合同约定日期支付劳务费致使施工不能正常进行一周内非承包人原因停水、停电造成停工、窝工累计超过48小时发包人同意工期顺延。
第七节文明施工7.1发包人、承包人应严格执行国家及当地相关部门颁发的“施工现场管理规定”加强科学管理坚持文明施工承包人必须每天足够的人员保持承担施工现场的干净整洁、洒水避免扬尘、材料堆放整齐随时服从发包人的文明施工管理要求。
外架安全网张桂维护、每天施工现场施工垃圾的清理及材料码放整齐。
承包人所有职工上班时必须戴好安全帽，高空作业必须戴好安全带、严禁赤膊、穿拖鞋进入工地上班。
第八节、材料机具供应8.1本工程发包人提供的机械设备为二级箱以上的电线电缆及电箱。
8.1.1承包人自备的工具为完成承包范围内除发包人提供的机械设备以外的所有机具、二级箱接出的电缆、电线、三级箱、机械专用配电箱及施工中的辅助材料机械、模板油、铁丝、钉子、绑扎丝、垫块、卡具、塑料布、钢筋机械、施工中的小型机械、手动工具及一切劳保用品等费用由承包人承担。
8.2由承包人自备的工具须自带入现场,并由承包人自行保管,管理遗失自负。
8.3承包人的机械、电箱必须配合配套单位（水电班组、消防、钢结构）的施工。
8.4对本工程材料的使用双方约定如下:1、承包人应妥善保管、合理使用发包人提供的材料,严禁随意浪费材料，承包人在施工过程中有随意浪费材料的现象按原材料价格的2倍进行赔偿。
2、严禁承包人的施工员将工地任何施工材料擅自拿出工地现场一经发现将视为偷盗行为论处并处以该材料本身价格10倍的罚款，有刑事责任的交予当地公安机关。
第九节、发包人的权利及义务9.1负责提供场地、场内主要道路、二级以上配电箱施工用水、生活用水水源；负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底、检查。
9.2负责于前提供施工图纸一套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
9.3负责施工检查、验收、监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产、文明施工及按图纸施工情况和材料领用情况及管理事务。
9.4负责组织图纸会审和设计变更、编制施工组织设计及总的工期控制计划审查和承包人编制的详细施工作业计划、各单项施工方案和技术交底。
9.5负责组织工程的验收工作。
9.6本工程发包人施工代表为负责日常施工的管理、协调工作。
第十节承包人的权利及义务10.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平；工人年龄不得低于18周岁不得超60岁。
10.2承包人需将其作业人员登记造册，须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、及身份证复印件上交发包人；特殊工种必须持有效证件上岗；承包人对每位职工必须进行三级安全教育，三级安全教育资料交1份给发包人存档，所引起的一切责任由承包人自行承担。
10.3承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可施工。
在施工总应注意保护成品、半成品。
10.4承包人应当对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理的各项规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并向发包人及时提供有关情况和资料。
10.5承包人确认派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
10.6承包人应严格遵守发包人制定的各项施工管理规定，派驻工地的管理人员应具备较高的技术业务素质；服从建设单位、发包人的管理；工种之间积极配合；发包人管理人员有权对乙方管理人员的综合能力进行考核，如发现不能履行其职责和义务的人员发包人要求更换时，承包人应立即从现场撤走发包人认为不能履行其职责和义务的人员应尽快替换称职人员。
10.7承包人必须认真审核施工图纸编制各专业施工方案及单项安全技术交底报发包人建立的项目技术部审批后方可进行施工。
第十一节违约责任11.1发包人违约责任：发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。