天津市小型建设工程施工合同(JF-2001-015)
《天津市小型建设工程施工合同》(JF-2001-015)
天津市小型建设工程施工合同合同编号：JF-2001-015前言本合同是由承包方和业主方（以下简称“甲方”、“乙方”）签订的，旨在规定小型建设工程施工过程中，双方的责任、义务和权利。
合同适用于位于天津市范围内的小型建设工程项目。
一、施工性质1.1 本工程为小型建设工程。
1.2 工程基本信息：（1）工程名称：_______________（2）工程地点：_______________（3）规划设计：_______________。
二、合同工期2.1 工程开工日期为：_______________。
2.2 工程竣工日期为：_______________。
2.3 工程总工期为：_______________。
2.4 工期延误责任：因甲方原因导致工期延搁的，应承担违约责任。
三、合同价款3.1 总价款为：_______________人民币，其中包括建筑材料费用、施工费用、相关人工费用等。
3.2 完工验收合格后，甲方应在_______________天内支付给乙方。
四、施工方案4.1 在施工前，乙方应制定施工方案，报经甲方审批后执行。
4.2 施工方案主要包括工程进度计划、主要施工工艺、施工质量标准等。
五、工程质量5.1 工程应符合国家有关建筑规范和标准。
5.2 乙方应保证对工程的施工、材料、设备等进行必要的监督、检验，确保工程质量符合合同规定和要求。
六、施工保险6.1 乙方应在工程开工前，为工程施工和安装设备验收购买相应的人身伤害和财产损失保险。
6.2 甲方作为业主，应在工程开工前，为施工安装和使用过程中可能引起的业主财产损失购买保险，以规避风险。
七、双方权利和义务7.1 甲方有权对施工质量进行监督和检验，乙方应积极配合并调整施工计划。
7.2 乙方应对工程施工过程中可能产生的环境污染和噪音等综合影响采取措施，确保对施工周边环境不造成污染、破坏等危害。
7.3 甲乙双方应通过协商、调解等方式解决可能出现的合同争议和纠纷。
《天津市小型建设工程施工合同》(JF-2001-015)
天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：1.6 合同价款：本工程造价元。
金额大写：第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。
2.2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。
2.3 全部工程总日历天数天。
2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。
乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。
如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
3.2 暂停施工。
甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。
停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。
3.3 工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。
3.3.1 工程量变化和设计变更。
3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
3.3.4 甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。
天津市小型建设工程施工合同范本之欧阳理创编
天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：(简称甲方)___________________________________________承包方：(简称乙方)___________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________________________________1.2 工程地点：_____________________________________________1.3 工程内容：(详见工程项目一览表)1.4 承包范围：_____________________________________________1.5 承包方式：_____________________________________________1.6 合同价款：本工程造价____________元。
金额大写：__________________________第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于______年____月____日开工。
2.2 全部工程竣工日期：本工程定于______年____月____日竣工。
2.3 全部工程总日历天数________天。
2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。
乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。
天津市小型建设工程施工合同(JF-2001-015)
天津市小型建设工程施工合同(JF-2001-015)1. 合同双方甲方：（委托方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：2. 合同项目合同项目名称：项目地点：规模及内容：3. 合同价格总承包价（大写）：总承包价（小写）：合同价款支付方式：1.合同价款总额的30%作为合同生效后乙方安排进场开支使用。
此项款项由甲方一次性支付给乙方。
2.工程进展到一定程度时（以甲方验收为准），由甲方支付合同价款总额的50%给乙方。
3.工程完工并经甲方验收合格后，由甲方支付合同价款总额的20%给乙方。
4. 履行期限合同履行期限：自合同生效之日起，至工程竣工验收合格并经甲方验收通过之日止。
如因甲方原因或不可抗力因素影响工程进度，甲方与乙方应及时协商并约定具体处理方式。
5. 工程变更除非工程所在的行政区域发生法规性调整，否则不得因甲方原因随意变更工程内容和工程费用。
如确有必要进行变更，应经甲方与乙方商定，并经甲方出具的书面变更协议批准后方可实施。
6. 工程质量本工程应符合国家有关法规和标准，严格执行工程建设强制性标准。
甲方有义务对工程进行监督管理，并定期对工程进行检查、验收。
如发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。
如乙方未在约定时间内完成整改，甲方有权采取相应措施，并要求乙方承担相应责任。
7. 保证金甲方应在合同生效之日起3日内向乙方缴纳本合同约定的保证金。
保证金的缴纳方式和数额在签约时亦经过甲乙双方认可并确认。
8. 违约责任1.乙方违反本合同规定，造成甲方损失的，乙方应当承担相应的违约责任，并赔偿甲方的全部损失。
2.甲方违反本合同规定，造成乙方损失的，甲方应当承担相应的违约责任，并赔偿乙方的全部损失。
9. 法律适用及争议解决1.本合同的订立、履行及争议解决，适用中华人民共和国法律。
2.本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应通过协商解决；如经过协商仍无法解决，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
《天津市小型建设工程施工合同》
天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：1.6 合同价款：本工程造价元。
金额大写：第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。
2.2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。
2.3 全部工程总日历天数天。
2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。
乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。
如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
3.2 暂停施工。
甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。
停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。
3.3 工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。
3.3.1 工程量变化和设计变更。
3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
天津市小型建设工程施工合同(范本)下载-(带特殊条款)
天津市小型建设工程施工合同(范本)下载天津市小型建设工程施工合同目录一、合同双方1.1 合同甲方1.2 合同乙方二、合同标的2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程范围2.4 工程内容三、合同工期3.1 工程开工日期3.2 工程竣工日期3.3 工期延误的处理四、合同价款及支付方式4.1 合同价款4.2 预付款4.3 工程进度款4.4 工程结算款4.5 税金及附加费用五、工程质量5.1 工程质量标准5.2 工程质量保证5.3 工程质量监督六、安全生产6.1 安全生产责任6.2 安全生产措施6.3 安全生产事故处理七、合同变更与解除7.1 合同变更7.2 合同解除八、违约责任8.1 甲方违约责任8.2 乙方违约责任九、争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点十、合同附件10.1 工程量清单10.2 工程图纸10.3 工程施工方案十一、其他约定11.1 保密条款11.2 合同效力11.3 合同终止附件：甲方：天津市某建筑工程有限公司乙方：天津市某小型建设工程施工队根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的小型建设工程事宜，达成如下合同条款：一、合同双方二、合同标的2.1 工程名称：天津市某小区绿化工程。
2.2 工程地点：天津市某小区内。
2.3 工程范围：小区绿化区域，包括树木种植、草坪铺设、花卉种植等。
2.4 工程内容：按照甲方提供的工程图纸和施工方案进行施工。
三、合同工期3.1 工程开工日期：合同签订后，乙方收到甲方预付款之日起计算。
3.2 工程竣工日期：合同工期内完成施工，并经甲方验收合格。
3.3 工期延误的处理：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、合同价款及支付方式4.1 合同价款：人民币万元整（大写：圆整）。
4.2 预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款。
4.3 工程进度款：乙方按照工程进度向甲方申请支付工程进度款，甲方应在收到申请后7个工作日内支付。
天津市小型建设工程施工合同(JF-2001-015)1(推荐文档)
小型建设工程施工合同(JF-2001-015)工程编号 建设单位 施工单位 签订日期天津市城乡建设委员会 天津市工商行政管理局工程名称 天津市天盈投资有限公司---厂房天津市丰日消防设施工程有限公司天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方） 天津市天盈投资有限公司承包方：（简称乙方）天津市丰日消防设施工程有限公司 _________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行 政管理局和建设部颁发的 《建设工程施工合同GF---1999---0201示范文本》结合 天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称： 天津市天盈投资有限公司 ---厂房1.2 工程地点： 东丽区军粮城1.3 工程内容： （详见工程项目一览表）1.4 承包范围：厂房防火涂料工程1.5 承包方式:包工.包料1.6 合同价款: 本工程造价Y 200508丿元。
金额大写: 贰拾万零五佰零捌元整2.4 第三条工程延误与工期奖罚3.1延期开工。
乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天， 向甲方提出延期开工的理由和要求。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方 同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。
如乙方理由不充足，甲方不 同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
3.2暂停施工。
甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后 48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要 求，甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时间提出处理意见，或收 到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲 方承担经济支出，工期相应顺延。
停工责任在乙方的，由乙方承担发生费用。
因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取 消合同，由甲方承担违约责任。
第二条工程期限2.1 2.2 日开工。
天津市小型建设工程施工合同模板
天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签定日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政治理局天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政治理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致签定本协议。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：1.6 合同价款：本工程造价元。
金额大写：元整第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。
2.2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。
2.3 全部工程总日历天数天2.4 各单项工程开竣工日期祥见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖惩3.1 延期开工。
乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提早五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。
如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时刻内提出延期开工要求，工期不予顺延。
3.2 暂停施工。
甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时刻提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。
停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。
因甲方不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。
3.3 工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。
3.3.1 工程量变化和设计变更。
3.3.2 一周内，非乙方缘故停水、停电、停气阻碍施工造成停工累计超过8小时。
《天津市小型建设工程施工合同》
天津市小型建设工程施工合同一、合同背景简介天津市小型建设工程施工合同是在天津市进行小型建设工程施工过程中所使用的合同，旨在明确工程的施工内容、双方的权利义务以及合同的履行方式。
二、合同主要内容1. 合同的签订本合同的签订需要包括信息： - 合同订立的日期 - 甲方和乙方的基本信息，包括名称、地质、联系人、方式等 - 工程的基本信息，包括名称、位置、规模、工期等2. 施工内容本合同应明确小型建设工程的具体施工内容，包括但不限于方面： - 建设工程的主要目标 - 工程的具体施工图纸和技术要求 - 施工所需材料和设备 - 施工所需劳动力和人员配置3. 工程款项支付合同应明确工程款项的支付方式和时间，包括但不限于方面： - 工程款项的支付比例和阶段 - 工程款项支付的时间节点 - 工程款项支付的方式和账户信息4. 工程期限和进度控制本合同应明确工程的期限和进度控制，包括但不限于方面： - 工程的开始和结束时间 - 工程的各个阶段性目标和进度要求 - 工程的主要环节和关键节点5. 双方权利和义务合同应明确双方在工程施工过程中的权利和义务，包括但不限于方面： - 甲方的权利和义务 - 提供施工所需的必要条件和资源 - 对施工进行监督和验收 - 按时支付工程款项 - 乙方的权利和义务 - 按照合同约定完成工程施工任务 - 遵守相关法律法规和工程施工标准 - 保证施工质量和安全三、合同履行与违约处理1. 合同履行本合同的履行应遵循原则： - 双方应按照合同约定履行各自的权利和义务 - 如有变更，应及时协商并签订变更协议 - 达到工程竣工标准后，进行竣工验收2. 违约处理如双方有违约行为，应依据约定进行处理： - 甲方违约情况： - 乙方有权要求甲方给予合理补偿 - 乙方有权要求解除合同 - 乙方违约情况： - 甲方有权要求乙方承担违约责任 - 甲方有权要求解除合同四、争议解决方式本合同的争议解决应遵循约定： - 如双方发生争议，首先应友好协商解决 - 如协商不成，可提交相关仲裁/诉讼机构进行解决五、合同的终止与解除合同的终止与解除应遵循约定： - 合同履行完毕，规定的工程完工并经验收后，自行终止 - 双方协商一致，通过书面方式解除合同六、其他约定本合同还可以根据需要附加其他约定，包括但不限于方面： - 双方的保密义务 - 合同的变更和补充 - 合同的生效和解释 - 不可抗力的处理方式就是天津市小型建设工程施工合同的主要内容，合同的签订对于确保工程施工的顺利进行具有重要意义。
天津市小型建设工程施工合同(JF-2001-015) 2【呕心沥血整理版】
天津市小型建设工程施工合同(JF—2001—015）工程名称:工程编号:建设单位:施工单位:签订日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方:（简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF——1999—-0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致,签订本合同.第一条工程概况1。
1 工程名称：1。
2 工程地点:1.3 工程内容：1。
4 承包范围：1.5 承包方式：1.6合同价款:本工程造价￥元。
金额大写：第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。
2。
2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。
2.3 全部工程总日历天数天.2。
4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工程延误与工期奖罚3.1延期开工。
乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求.甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复,工期相应顺延。
如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延.3。
2 暂停施工。
甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见.乙方在实施甲方代表处理意见后,应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复.甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。
停工责任在乙方的，由乙方承担发生费用。
因甲方代表不及时做出答复,施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。
3。
3 工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。
3。
3。
1 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
3.3。
2 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时.3。
《天津市小型建设工程施工合同》(jf(两篇)
《天津市小型建设工程施工合同》(jf（二）天津市小型建设工程施工合同一、合同的目的和目标本合同旨在规范天津市小型建设工程的施工活动，并确保施工过程中的安全和质量。
合同双方应根据本合同的约定，互相配合，共同完成合同中规定的工程建设任务。
二、合同的签订和生效1.本合同由合同甲方（简称甲方）和合同乙方（简称乙方）共同签订，并在双方盖章后生效。
2.本合同的签订必须经过双方合法代表人同意并授权签署。
3.本合同生效后，甲方有权根据工程进度和施工质量对乙方进行工程款的支付。
三、合同工程的内容和范围1.合同工程的名称、位置、规模和技术要求等详细内容由甲方在招标文件中明确规定。
2.合同工程包括设计、建造、安装、试运行、调试等全部工程内容。
3.甲方有权在合同工程进行过程中根据实际情况对工程进行调整和改进，但应与乙方协商一致并签订补充协议。
四、合同价格和支付方式1.本合同工程总价为_____________（具体金额），合同价款包括施工费用、材料费用、设备费用以及其他相关费用。
2.乙方应按工程进度提供相应的施工材料和设备，并可根据需要向甲方提出费用预算申请。
3.甲方按照合同规定的支付方式和进度向乙方支付工程款。
五、合同期限和延期1.本合同工程的起止时间由甲方在招标文件中明确规定。
2.乙方应确保在合同工期内按照合同要求完成工程。
3.如乙方因不可抗力等原因导致工程进度延期，应及时提出书面申请，甲方将根据实际情况决定是否同意延期。
六、施工质量和安全措施1.乙方应确保施工质量符合相关法律法规和标准要求，应按照设计方案进行施工。
2.乙方应制定详细的施工方案，并向甲方报备，以确保施工过程的安全和质量。
3.乙方应采取必要的安全措施，确保施工现场的安全，并负责任何由于施工过程中发生的事故所造成的损失。
七、合同的变更和终止1.除非经双方协商一致，否则任何一方不得擅自变更合同内容。
2.若因不可抗力等原因导致无法履行本合同的，双方应及时协商解决，并按照协商结果进行合理的赔偿。
天津市小型建设工程施工合同
天津市小型建设工程施工合同天津市小型建设工程施工合同甲方（建设单位）：_______________________乙方（施工单位）：_______________________合同编号：_______________________签订日期：_______________________第一章总则第一条合同目的本合同是为了规范天津市小型建设工程的施工活动，明确双方的权利和义务，保障工程质量，促进合同双方的互利合作。
第二条工程情况甲方委托乙方进行以下工程的施工：项目名称：_______________________项目地质：_______________________工程规模：_______________________工期要求：_______________________第三条合同价款1.合同价款总额：_______________________（大写：_______________________）人民币。
2.价款支付方式：_______________________（详细列明合同价款的支付时间节点及支付比例）第二章材料与设备第四条材料供应1.乙方按照甲方的要求及时采购合格的建筑材料，并进行检验。
2.如发现材料不合格，乙方负责及时更换，并承担因此造成的费用和延误。
第五条设备租赁1.如乙方所需设备不具备，乙方有义务及时租借并支付租金。
2.租赁设备应符合国家相关标准和要求，并经过检验合格。
第三章施工组织与管理第六条工程施工组织1.乙方应根据工程实际情况制定施工方案，并经甲方评审通过后实施。
2.乙方应按照施工方案精确安排人员、材料和设备，确保施工进度和质量。
第七条安全施工1.乙方应按照国家相关法律法规和安全生产规定组织施工，确保施工过程中人员和财产的安全。
2.乙方应采取必要的安全防护措施，配备合格的安全防护设备。
第四章质量管理第八条施工质量标准1.乙方施工应符合国家相关质量标准和规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
天津市小型建设工程施工合同(JF-2001—015)工程名称：___海军工程大学天津校区安防监控_____ 工程编号：_____________________________________ 建设单位：海军工程大学天津校区施工单位：__天津市中环系统工程有限责任公司____ 签订日期：_____________________________________天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：(简称甲方)_海军工程大学天津校区______________________承包方：(简称乙方)__天津市中环系统工程有限责任公司________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1．1 工程名称：_海军工程大学天津校区安防监控工程____________ 1．2 工程地点：_天津市塘沽区_______________________________1．3 工程内容：(详见工程项目一览表)1． 4 承包范围：__此项目为交钥匙工程_____________________________1．5 承包方式：__包工包料________________________________1．6 合同价款：本工程造价____449000.00_______________元。
金额大写：___肆拾肆万玖仟元整______________________ 第二条工程期限2．1 全部工程开工日期：本工程定于_______年_______月_______日开工。
2．2 全部工程竣工日期：本工程定于_______年_______月_______日竣工。
2．3 全部工程总日历天数_______天。
2．4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖罚3．1 延期开工。
乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。
如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
3．2 暂停施工。
甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。
停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。
3．3 工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。
3．3．1 工程量变化和设计变更。
3．3．2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
3．3．3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
3．3．4 甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。
3．3．5 不可抗力(指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害)。
乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天内予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。
3．4 工期奖罚，根据工期定额标准双方约定的工期完成日期，工程提前或延误的奖罚费用，双方应拟订如下条款：3．4．1_____无____________________________________________________ 3．4．2__________________________________________________________ 3．4．3__________________________________________________________ 3．4．4__________________________________________________________ 第四条甲方工作4．1 办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。
4．2 将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证施工期间的需要。
4．3将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
4．4 甲方在开工前15天将工程施工图八份及有关技术资料提供乙方。
4．5 组织设计院、乙方进行图纸会审，并向乙方进行设计交底。
4．6 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求，并承担有关费用。
甲方不按合同约定完成工作造成施工损失，应承担经济责任，工期相应顺延。
第五条乙方工作5．1 按双方约定日期，向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。
5．2 乙方应在______年______月______日前将施工组织设计(或施工方案)交与甲方，甲方应在______日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。
5．3 乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。
5．4 已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。
保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复，系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。
5．5 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
5．6 严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。
乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承担经济责任。
第六条价款支付与调整6．1 工程预付款：在合同签订后，按天津市有关文件规定，三日内甲方按工程合同造价____30__％，计人民币_____________元，支付给乙方。
6．2 工程进度款按天津市关于工程进度款拨付办法的规定。
____________________________________________________________________ 6．3 合同价款的调整。
在合同签定后，任何一方不得擅自改变，但发生以下情况之一的可以调整。
6．3．1 甲方同意的设计变更及工程量增减。
6．3．2 工程造价管理部门公布的价格调整。
6．3．3 双方约定的其它增减或调整。
6．4 甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时，乙方可向甲方发出付款要求通知，甲方在收到乙方通知__15__天内仍不能按要求支付时，甲方应承担从拖欠之日起的违约责任。
第七条材料设备供应7．1 甲供材料设备(见附表二)。
甲方应向乙方提供所供材料设备产品合格证及材质证书。
7．2 甲供材料设备甲方委托乙方保管时，保管费用_______元由甲方承担。
保管期间材料设备发生损坏丢失，乙方负责赔偿。
7．3 甲供材料应按双方约定时间、地点供应，未按要求时间供货所造成的损失由甲方负责。
甲供材料设备品种、数量、规格与清单不符时，由甲方重新采购并补齐数量。
7．4 甲方采购的材料设备应符合设计和规范要求，并附有合格证。
7．5 根据工程需要，经甲方批准，乙方可使用代用材料。
7．6 甲方委托乙方采购的材料设备，采购前，在价格、质量方面应取得甲方同意签证，价差由甲方承担。
第八条质量与验收8．1 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，接受甲方监督，质量验收必须达到合格。
对不合格的分项工程，乙方应按规范要求，承担返修工作及费用。
因甲方原因或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。
甲方要求优良工程，其增加费用双方商定纳入补充条款。
8．2 隐蔽工程验收。
工程具备复盖、掩埋条件或达到条款约定的部位，乙方自检合格后在隐蔽施工前24小时通知甲方验收，验收合格后方可进行隐蔽工程施工。
8．3 工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。
8．4 乙方在工程验收前5天将验收报告送甲方。
甲方在收到报告后5天内组织验收，无正当理由不组织验收或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准。
8．5 已竣工未验收工程，交工前由乙方保管，甲方不得动用。
甲方如需提前使用，即视为通过竣工验收。
8．6 乙方在验收后______________天内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图_________套。
第九条设计变更9．1 施工中如需设计变更，须由甲方取得以下批准：超过原设计标准和规模时，经原设计和规划审查部门批准，送原设计单位审查后，取得相应图纸和说明。
9．2 乙方对原设计进行变更，须经甲方同意。
甲方对原设计进行变更，须向乙方发出正式变更通知，乙方按通知进行变更。
9．3 由于设计变更导致的经济支出，由双方以补充协议方式予以明确。
第十条竣工结算10．1 已完工程竣工验收后，乙方在______天内将工程结算书送交甲方，甲方在__________天内审核完毕，并签署审核意见。
双方无争议时，甲方负责向乙方支付工程结算款，乙方收到工程款后_________天内将工程交付甲方。
如双方意见不一致时，可报请有关部门调解。
若甲方在收到结算后_________天内未提出审查意见，工程结算视为批准。
10．2 由于甲方违反有关规定，经办行不能支付工程款，乙方可将部分或全部工程妥善保护，保护费由甲方承担。
10．3 甲方无正当理由在批准竣工报告后30天内不办理结算，从第31天起按施工企业计划外贷款的利率支付拖欠工程款利息，并承担违约责任。
第十一条工程保修11．1 保修金。
甲方从应付乙方工程款内，按合同工程价款的______％预留工程保修费用。
待保修期过后，退还乙方本金及利息。
11．2 保修项目及保修期限11．3 保修期间，因施工质量问题，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后10天内派人修理。
否则，甲方可委托其它单位和人员修理。
因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。
因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。
第十二条争议，仲裁12．1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第________种方式解决：①向__________仲裁委员会申请仲裁；②向人民法院起诉。
第十三条甲、乙方驻工地代表13．1 甲方驻工地代表姓名：_______________(委派人员和职责附后)。
13．2 甲方委托监理工程师姓名：________________被授权范围___________________________________________________ 13．3 乙方驻工地代表姓名：____________(有关人员名单和职责附后)。