北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同标准版本
2024年北京市建设工程劳务分包合同
2024年北京市建设工程劳务分包合同甲方：（发包单位）（全称），住所地（地址）乙方：（承包单位）（全称），住所地（地址）鉴于甲方拟委托乙方对（工程项目名称）进行分包施工，经双方协商达成如下合同：第一条项目基本情况1.1 项目名称：（工程项目名称）1.2 项目位置：（具体地址）1.3 项目范围及内容：（详细描述）1.4 项目工期：（具体时间）第二条分包内容2.1 乙方承担的工程分包内容包括：（详细描述）2.2 分包工程的质量要求、安全要求和文明施工要求需符合国家相关标准和法规。
第三条人员安排3.1 乙方需配备符合相关资格要求和技能要求的人员参与分包工程，保证施工质量和工期完成。
3.2 乙方需确保分包工程的各项人员遵守相关安全规定，避免工程安全事故发生。
第四条施工安全4.1 乙方需制定详细的施工安全计划，并有效实施，确保工程施工过程中的安全。
4.2 乙方需配合甲方及有关部门进行安全检查，发现问题及时改正，确保施工安全。
第五条工程质量5.1 乙方在进行分包施工过程中，需按照相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
5.2 乙方需配合甲方或第三方进行验收，合格后方可交付使用或交付甲方。
第六条工程款支付6.1 甲乙双方约定的工程款支付方式为：（详细描述）6.2 工程款支付期限为：（具体时间）第七条违约责任7.1 任何一方违反合同规定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
7.2 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，应及时协商解决，并尽力减少损失。
第八条合同解除8.1 甲乙双方如需解除合同，应提前（具体时间）书面通知对方，并协商解决相关事宜。
8.2 合同解除后，乙方应按照相关规定办理交接手续，返还甲方相关资料。
第九条其他约定9.1 本合同未尽事宜，双方可协商后签订补充协议。
9.2 本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
(完整版)北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同示范文本(BF—2009—0208)
（BF―2009―0208）合同编号：北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同二○○九年八月第一部分协议书劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称：2、分包合同内容：2.1本合同分包范围：2.2本合同劳务作业内容：3、工程地点：建筑面积：4、合同价款总额元（人民币），大写元。
5、分包工作期限开工日期：年月日竣工日期：年月日总日历天数为：天6、劳务作业人数：人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书（如有）；（3）投标书及其附件（如有）；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸及工程量清单；（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间：年月日合同订立地点：发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）地址：住址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：第二部分通用条款9、发包人权利和义务：9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。
9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。
合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。
9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
北京市建筑和市政基础设施工程劳务分包合同
北京市建筑和市政基础设施工程劳务分包合同合同编号：TEMP-北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同年月日第一部分协议书按照《中国人民共和国合同法》.《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同1 . 工程名称：2 . 分包合同内容：2.1 本合同分包范畴:2.2 本合同劳务作业内容：3 . 工程地点：建筑面积：4 . 合同价款总额元（人民币）大写元5 . 分包工作期限开工日期：年月日竣工日期：年月日总日历天数为: 天6 . 劳务作业人数：人。
7 . 组成本合同的文件及优先讲明顺序如下：（1）本合同：（2）中标通知书（如有）：（3）投标书及其附件（如有）：（4）专用条款：（5）通用条款：（6）标准、规范及其有关技术文件：（7）图纸及工程量清单：（8）合同生效：本合同自发包人。
发包人和承包人协商一致的其它书面文件：本合同订立时刻：年月日合同订立地点：地址：住址：朝阳区第二部分通用条款9 、发包人权益和义务：9.1 义务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人按照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。
9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。
合同价款的支付应当以银行转账的形式办理。
9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项治理目标，编制施工打算、物资需用量打算表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的操纵、监督、检查和验收。
9.4 统筹安排、和谐解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。
北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同示范文本
（BF―2009―0208）合同编号：北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同二○○九年八月第一部分协议书劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称：2、分包合同内容：2.1本合同分包范围：2.2本合同劳务作业内容：3、工程地点：建筑面积：4、合同价款总额元（人民币），大写元。
5、分包工作期限开工日期：年月日竣工日期：年月日总日历天数为：天6、劳务作业人数：人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书（如有）；（3）投标书及其附件（如有）；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸及工程量清单；（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间：年月日合同订立地点：发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）地址：住址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：第二部分通用条款9、发包人权利和义务：9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。
9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。
合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。
9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
2023年北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)
2023年北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)尊敬的甲方（委托方）：北京市XXXX有限公司尊敬的乙方（承包方）：XXXX有限公司鉴于甲方委托乙方进行指定项目的施工工作，双方经友好协商，达成一致意见，特订立本合同，共同遵守并履行下列条款：第一条合同名称本合同名称为《2023年北京市建设工程施工劳务分包合同》。
第二条项目概况1. 项目名称：XXXX项目2. 项目地址：北京市XXXX街道XX号3. 建设工程规模和内容：详见工程施工图纸及技术要求。
第三条合同内容1. 本合同约定的工程范围：包括但不限于施工人员的分包、劳务分包范围等。
2. 分包工程具体内容、工程量和要求详见附件《分包工程清单》。
第四条合同期限1.本合同有效期为自协议签订之日起XX个月，至乙方完成合同约定的全部工程及给甲方验收合格之日止。
第五条劳务分包价格及支付1. 乙方应根据本合同约定的劳务分包内容和工程量，按照分包工程清单中的单价，确定劳务分包价格。
2. 甲方应按照工程进度和阶段性的工程付款计划，及时支付乙方劳务分包价款。
第六条施工期限和工程进度1. 乙方应按照甲方要求的工期要求和施工进度计划，按时完成分包工程。
2. 甲方有权对乙方的进度和施工质量进行监督和检查。
第七条劳务分包人员1. 乙方应按照甲方要求提供合格的劳务人员，确保施工过程中人员数量和素质的合理配备。
2. 如乙方自行雇佣劳务人员，应承担相应的劳务人员管理责任，遵守国家相关劳动法律法规。
第八条资金计划与价款支付1. 甲方应按照工程进度和阶段性的工程付款计划，及时支付乙方劳务分包价款。
2. 乙方应向甲方提供劳动力分包人员的劳动合同、完税证明等相关证明文件，并保证所提供文件的真实性和完整性。
第九条质量保证1. 乙方对分包工程的施工质量负责，应按照相关法律法规和技术要求进行施工，并保证施工质量符合相关标准。
2. 甲方有权对乙方进行质量监督和抽样检验。
第十条违约责任1. 若甲方未按照约定的工程付款计划支付劳务分包价款，应按照约定支付延期付款手续费。
2024年北京劳务分包合同标准版本（四篇）
2024年北京劳务分包合同标准版本双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规，本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就建设工程劳务合同相关事宜达成一致，特订立如下合同：一、工程概况及承包工作内容1.1 工程名称：【工程名称】1.2 工程概况：【工程具体描述】1.3 分包工作范围内容：【具体工作内容】二、作业人员承包班组应根据工程需求向发包人提供相应数量的作业人员。
三、合同工期开工日期：【具体日期】完工日期：【具体日期】四、合同价款合同价款将根据钢筋配筋单数量确定。
五、合同价款的结算和支付5.1 发包人应于每月确认并共同履行书面结算手续。
5.2 工程交工后，合同价款的支付将按照以下分期支付方式进行：【具体支付方式】六、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 双方必须严格执行国家和地方安全生产的相关法律法规，按照安全标准组织施工。
6.2 发生重大伤亡及其他安全事故时，双方应采取紧急措施防止事态扩大，并全力组织抢救伤者，保护事故现场。
6.3 双方对本工程的安全生产标准作出如下约定：【具体约定】七、工程质量、验收与保修7.1 工程质量应达到设计图纸要求的标准和质量目标。
若图纸、发包人指令与国家和地方验收规范、标准存在差异，应以质量要求较高者为施工依据。
7.2 承包班组必须按照国家和地方规定标准施工。
若图纸、发包人指令与国家和地方施工验收规范、标准存在差异，应以质量要求较高者为施工依据。
7.3 双方对本工程的质量标准、文明施工标准作出如下约定：【具体约定】八、文明施工双方应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”。
九、材料机具供应9.1 发包人提供的机械设备：【具体设备清单】；承包班组自备的工具：【具体工具清单】；双方确认的防护用具：【具体防护用具清单】。
9.2 承包班组自备的工具需自行带入现场，发包人提供的机械设备、防护用具由发包人负责采购并供应到施工现场。
北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同示范文本
附件4劳务分包合同示范文本合同编号：北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同工程名称北京市住房和城乡建设委员会北京市工商行政管理局二〇〇九年八月第一部分协议书劳务作业发包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
12、分包合同内容：2.12.234，5、分包工作期限67、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书（如有）；（3）投标书及其附件（如有）；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸及工程量清单；（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
第二部分通用条款（略）第三部分专用条款22、项目经理、施工队长及劳动力管理员：22.1师（项目经理）委托权限：商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。
22.2，7日书面通知发包人。
22.3，上岗证号。
22.4，职务：23、图纸：24、材料：24.1计划；经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；需要承包人运输、卸车的，承包人必须及时进行，费用另行约定。
发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在验收时以书面形式提出，发包人负责在三日内更换或调整。
24.2承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。
因保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的5%。
24.325、质量标准：26、安全文明施工标准：重伤事故为零；轻伤频率小于‰；无重大机械伤亡事故；无食物中毒事故；无火警27、送达：本合同14条约定的送达方式适用于以下情况：（1）承包人要求发包人依照约定进行结算或支付分包合同价款；（2）承包人表示因发包人原因造成工期延误；（3）承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸；（4）承包人要求发包人停止违约支付分包合同价款行为的；（5）要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、窝工、（6）发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的。
北京市建筑和市政基础设施工程 劳务分包合同
北京市建筑和市政基础设施工程劳务分包合同一、合同背景北京市建筑和市政基础设施工程在近年来呈现蓬勃发展的态势，市场需求持续增长。
为了更好地管理项目工程，保障工程质量和进度，劳务分包合同成为一种常见的合作模式。
本合同旨在明确工程承包方和劳务分包方双方的权利和义务，确保双方合作顺利进行。
二、合同内容1. 合同当事方本合同由工程承包方（以下简称“甲方”）和劳务分包方（以下简称“乙方”）共同订立，甲方详细信息如下： - 公司名称： - 注册地址： - 法定代表人： - 联系方式：乙方详细信息如下： - 公司名称： - 注册地址： - 法定代表人： - 联系方式：2. 合同工程范围本合同约定的劳务分包工程范围包括但不限于： - 工程名称： - 工程地点： - 工程内容：3. 合同约定1.乙方承诺提供符合法律标准和甲方要求的劳务内容，确保工程质量；2.甲方应按约定支付劳务分包费用；3.双方在合同履行过程中如有争议应友好协商解决，协商无果可向有关部门寻求帮助。
4. 合同条款1.合同期限：本合同自生效之日起至工程竣工验收完成或其他约定终止条件满足为止；2.付款方式：甲方应按照约定时间和金额支付工程款项给乙方；3.保密条款：双方在合作过程中应保守对方的商业机密，不得泄露给第三方。
三、合同解释1.本合同如有未尽事宜，双方可根据实际情况协商补充；2.合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3.本合同履行过程中如发生争议，以北京市人民法院为管辖法院。
四、合同生效本合同自双方盖章生效，至最后一项工程项目验收完成或其他约定终止条件满足为止。
合同甲方（盖章）：________________法定代表人（签字）：_________________日期：_____________合同乙方（盖章）：________________法定代表人（签字）：_________________日期：_____________以上为《北京市建筑和市政基础设施工程劳务分包合同》内容，合同自双方签署并盖章后生效。
2024年北京市建设工程施工劳务分包合同范本
2024年北京市建设工程施工劳务分包合同范本合同编号：XXXX-2024-001甲方：北京市建设局乙方：（分包劳务公司名称）本合同根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，由甲乙双方经友好协商，自愿订立，并共同遵守。
一、合同目的和内容1.1 合同目的：为保证北京市建设工程的顺利进行，甲方委托乙方负责施工劳务分包。
1.2 工程项目：详见附件一“工程项目清单”。
1.3 分包范围：乙方根据甲方的要求和工程项目需求，承担工程施工劳务分包工作，包括但不限于提供劳务人员、技术指导、施工材料供应等。
1.4 合同价款：甲方向乙方支付人民币（大写）_____________________元整（小写：￥_________________）作为合同价款。
二、合同执行期限2.1 合同签订日期：XXXX年XX月XX日。
2.2 合同生效日期：XXXX年XX月XX日。
2.3 合同履行期限：自合同生效日期起，至工程竣工验收合格，甲方支付全部合同价款为止。
三、合同履行保证金3.1 乙方应在合同签订之日起十五日内，向甲方支付履行保证金人民币（大写）_________________元整（小写：￥__________________）。
3.2 履行保证金应存入行政区域内指定银行的指定账户，并出具正式开具的收据。
3.3 履行保证金将在合同履行完毕并工程竣工、验收合格后的十五个工作日内退还给乙方。
四、劳务人员的安排和报酬4.1 乙方负责向甲方提供符合岗位要求的劳务人员，并按照甲方的合同约定安排其上岗。
4.2 乙方应按照国家相关规定，为劳务人员缴纳社会保险和住房公积金，并及时将认定部分的款项上缴相关机构。
4.3 劳务人员的工资按照国家有关法规规定，由乙方负责支付。
甲方对乙方工资支付有任何异议时，应立即提出，并与乙方解决。
五、工程质量和安全保障5.1 乙方应确保工程施工质量符合国家相关标准和要求，对工程施工过程中出现的质量问题，负责进行整改。
2024年北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)
2024年北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)北京市建设工程劳务分包合同甲方：（全称）（以下简称甲方）地址：法定代表人：电话：乙方：（全称）（以下简称乙方）地址：法定代表人：电话：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的规定，甲乙双方为保障工程的顺利实施和劳动者的合法权益，特签订本劳务分包合同（以下简称“本合同”），共同遵守。
第一条合同目的和范围1.1 合同目的：本合同的目的是为甲方提供在工程建设中所需要的劳务，并确保劳务分包工程的质量和进度。
1.2 合同范围：本合同所指的劳务分包，是指乙方将其承担的工程劳务分包给其他劳务人员进行承接和完成。
第二条劳务分包内容2.1 乙方将其承担的工程劳务分包给其他劳务人员进行承接和完成，具体工程内容详见附件一《工程劳务分包项目清单》。
2.2 乙方在承接与实施工程劳务的过程中，必须遵守法律法规和有关规定，确保工程质量、安全与进度。
第三条价格与结算方式3.1 乙方提供的劳务分包价格为人民币（大写）（￥元）。
3.2 结算方式：按照实际完成的工程分包数量，以及甲方验收合格后的劳务质量，按照合同约定的支付周期，结算劳务分包款项。
第四条工期4.1 工期为（月/天），自本合同签订之日起计算。
4.2 若乙方未在约定工期内完成劳务分包工程，按照每延期一天向甲方支付违约金人民币（大写）（￥元）。
第五条保证金与履约保证金5.1 乙方应按照甲方要求提供保证金人民币（大写）（￥元），以确保乙方全面履行本合同的义务。
5.2 甲方可以在下述情况中，扣除乙方的保证金或履约保证金：（1）乙方未按照合同约定的工期完成劳务分包工程；（2）乙方提供的劳务存在质量问题，无法通过甲方验收；（3）乙方违反本合同约定的其他条款。
第六条违约责任6.1 甲乙双方应本着诚信原则履行本合同的各项约定，如违约方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
6.2 若甲方违约，乙方可要求甲方赔偿其由此所受的损失。
北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)范本7篇
北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)范本7篇篇1甲方（用工方）：XXXXXX公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条：工程概况1.1 工程名称：XXXXXX1.2 工程地点：XXXXXX1.3 承包范围：XXXXXX1.4 承包方式：XXXXXX1.5 合同工期：XXXXXX第二条：甲方责任2.1 提供乙方施工所需的图纸和技术资料，以及施工用的水电设施。
2.2 按合同约定支付乙方劳务报酬。
2.3 协调现场各工种及外部关系，确保工程顺利进行。
2.4 监督乙方的施工质量、安全、进度，并有权进行奖惩。
2.5 负责组织工程的验收工作。
第三条：乙方责任3.1 遵守国家及地方政府的法律、法规，遵守甲方的规章制度。
3.2 按照施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量。
3.3 按照合同工期完成施工任务。
3.4 负责提供劳务人员的身份证复印件及特殊工种的资质证明。
3.5 负责劳务人员的食宿及现场管理。
3.6 接受甲方的监督和管理，及时解决施工中的问题。
第四条：合同价款及支付方式4.1 合同总价款为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX）。
4.2 支付方式：甲方按乙方完成的工程量及合同单价支付乙方劳务报酬，具体支付时间和金额双方另行协商。
4.3 乙方应向甲方提供等额的正式发票，否则甲方有权拒绝支付。
第五条：违约责任5.1 甲方未按合同约定支付乙方劳务报酬的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。
5.2 乙方未按合同约定质量要求进行施工的，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用。
5.3 乙方未按合同约定工期完成施工任务的，每逾期一天，应支付违约金人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX）。
2024年北京市建设工程劳务分包合同
2024年北京市建设工程劳务分包合同甲方：北京市建设局乙方：劳务公司为了加强管理，规范工程建设流程，保证工程质量和安全，甲方与乙方共同协商，依据相关法律法规和双方的自愿原则，签订本合同。
双方一致同意按照以下条款履行合同义务：第一条项目基本情况1.1 项目名称：北京市xxxx工程1.2 工程地点：北京市xxxx地区1.3 工程规模：根据工程需求1.4 工程进度：根据工程进展计划1.5 工程费用：xxxx 元第二条乙方的权利与义务2.1 乙方应按照甲方的工程计划和要求，完成劳务分包工程的各项任务。
2.2 乙方应按照国家法律法规和行业规程的要求，组织和指挥劳务工人进行劳动。
2.3 乙方应保证乙方提供的劳务工人技术娴熟，具备相应证书和资质。
2.4 乙方应严格遵守甲方的工程质量、安全、文明施工等各项要求。
2.5 乙方应配备足够的施工人员和管理人员，保证施工进度和工期。
2.6 乙方应按照约定的工程费用和支付方式，及时向甲方报销相关费用。
第三条甲方的权利与义务3.1 甲方应提供工程所需的图纸、设计文件、技术规范等相关材料。
3.2 甲方负责工程的监督和质量验收，对乙方的施工进行监督和指导。
3.3 甲方应根据工程进展与乙方协商调整工程计划、变更工程指令等。
3.4 甲方应按约定的支付方式和时间，及时向乙方支付劳务费用。
第四条合同费用与支付方式4.1 劳务费用由甲方根据实际施工情况与乙方协商确定。
4.2 甲方应按照工程进度和质量要求的核定情况，及时向乙方支付劳务费用。
4.3 劳务费用支付方式：（根据实际情况确定）第五条合同变更和解除5.1 双方协商一致的，可以变更本合同的内容和条款。
5.2 任何一方在履行合同过程中，违反合同约定，严重损害了对方权益的，对方有权解除合同。
第六条争议解决6.1 本合同的解释和执行，适用中华人民共和国的法律法规。
6.2 如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交相关仲裁机构处理。
2024年北京市建设工程劳务分包劳动合同
2024年北京市建设工程劳务分包劳动合同合同编号：2024BJ-XXX建设工程分包劳务合同甲方（分包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（劳务分包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方需要承担建设工程项目的劳务分包任务，并达成共识，甲乙双方（以下简称“甲方”和“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规的规定，经友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行。
第一条合同目的及范围1.1 合同目的：本劳动合同旨在规范甲方与乙方在建设工程劳务分包方面的权益和义务，明确双方责任与权利，保障合同实施的顺利进行。
1.2 合同范围：本合同适用于甲方承接的建设工程项目劳务分包，乙方作为劳务分包人提供相应的劳务服务。
第二条项目工程内容2.1 甲方根据业务需求确定项目工程内容，并书面通知乙方。
乙方应按照甲方要求提供劳务分包服务，并按照合同约定的工程计划和质量要求完成相应工作。
2.2 乙方需在规定的时间内完成分包项目的有关工作，并保证工程质量符合有关法律法规、标准及甲方要求。
第三条劳务分包人责任3.1 乙方必须在劳务分包的范围内提供具备必要资质和技术能力的劳务人员，并确保其健康状况符合工程要求。
乙方需按时足额支付劳务人员工资和社会保险费用。
3.2 乙方责任包括但不限于按照工程计划、质量要求完成施工工作，并按照甲方要求提供相应的工程报告和进度情况。
3.3 乙方负责调派相应的人员和机械设备，保证项目工程进展顺利，不得单方面擅自更换人员和设备。
第四条分包合同退场及补偿4.1 在工程施工过程中，如因乙方原因导致乙方需退场或解除合同，乙方应提前书面通知甲方，并按照合同约定的方式退场。
乙方需将未完成的工作进行交底和交接，并赔偿由此给甲方造成的损失。
4.2 如果乙方提前解除合同，除非经甲方书面同意，乙方无权带走任何施工材料、工具及设备，并须全额退还甲方已支付的劳务分包费用。
第五条价格及支付方式5.1 合同总价款为___________（人民币大写金额）。
2024年北京市建设工程劳务分包合同样本
2024年北京市建设工程劳务分包合同样本合同编号：【编号】
甲方：【甲方单位名称】
地址：【甲方单位地址】
电话：【甲方联系电话】
乙方：【乙方单位名称】
地址：【乙方单位地址】
电话：【乙方联系电话】
甲、乙双方为明确劳务分包合同的标的、范围、工期、质量、结算及责任等权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
合同内容如下：
一、项目名称
本项目名称为【工程项目名称】。
二、项目地点
本项目位于北京市【具体地址】。
三、工作内容
乙方负责甲方给予的工程项目中的【具体工作内容】。
四、工程工期
工程期限为自【开始日期】至【结束日期】止，共计【XX天/月/年】。
五、工程质量
乙方应保证工程达到甲方规定的质量标准，如有质量问题，乙方承担相应责任。
六、付款方式
1. 甲方向乙方支付工程款总额为【具体数字】，分【具体分期】进行支付。
2. 乙方应在经甲方验收合格后向甲方提出结算申请，甲方验收合格后七个工作日内支付相应款项。
七、合同解除
1. 若因不可抗力因素导致工程无法完成，本合同自动解除。
2. 如发生纠纷，应友好协商解决；协商未果，可向有管辖权的法院提起诉讼。
以上事宜，甲、乙双方均已详细阅读并认同，签字人对合同内容的解释均具有法律约束力。
甲方单位（盖章）：日期：
法定代表人（签字）：
乙方单位（盖章）：日期：
法定代表人（签字）：。
北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)
北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)北京市建设工程施工劳务分包合同（范本）第一章总则第一条本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律、法规的规定，为明确分包双方的权利和义务，保障双方的合法权益，规范分包工程的施工管理，特订立的协议。
第二条分包工程的内容、范围、工期、质量要求等，由分包双方在本合同中约定，并应当符合国家有关法律、法规的规定。
第三条分包双方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则订立本合同，并共同履行合同义务。
第四条分包双方应当遵守国家有关法律、法规的规定，尊重合同精神，保持良好的合作关系。
第二章分包工程的内容和范围第五条分包工程的内容和范围详见附件一《分包工程清单》，该清单是本合同的组成部分。
第六条分包工程的范围包括但不限于：施工人员的招募、培训和管理；施工现场的搭建和维护；施工材料的采购和管理；施工设备的租赁和维修等。
第三章分包工程的工期和质量要求第七条分包工程的工期为自本合同生效之日起，至分包工程竣工验收合格之日止。
第八条分包工程的质量要求应符合国家有关建设工程质量标准的规定，并按照相关技术规范进行施工。
第九条分包双方应共同制定并实施质量控制措施，确保分包工程的质量符合要求。
第四章分包工程的报酬和支付方式第十条分包工程的报酬为人民币（以下简称“元”）。
第十一条分包工程的报酬支付方式为按照工程进度和质量验收情况进行阶段性支付。
第十二条分包工程的报酬支付期限为自分包工程竣工验收合格之日起，经甲方确认后的十个工作日内支付。
第五章分包工程的安全和保险责任第十三条分包工程的安全责任由乙方承担，乙方应制定并严格执行安全生产管理制度，确保施工过程中的安全。
第十四条乙方应为施工人员购买工伤保险，确保施工人员在工作中发生意外时得到及时的医疗和赔偿。
第六章合同的变更和解除第十五条本合同生效后，如有需要变更合同内容的，分包双方应协商一致，并按照法定程序进行变更。
北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)（二篇）
北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)甲方（需注明全称、地址、法定代表人）：__________________乙方（需注明全称、地址、法定代表人）：__________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规以及双方自愿、平等原则，甲方与乙方达成以下合约：一、项目情况项目名称：__________________项目地址：__________________工程内容：__________________工程起止日期：__________________二、合同价款及支付方式1. 根据双方协商，合同总价款为人民币 __________元（大写：__________________元）。
2. 甲方按以下方式支付乙方工程价款：（1）预付款：合同签订后的5天内，甲方向乙方支付合同价款的10%，即人民币_____________元。
（2）进度款：乙方完成合同工程的50%进度后，甲方按照实际完成进度向乙方支付相应的工程价款。
（3）尾款：乙方完成合同工程全部工作后，甲方在乙方交付验收合格的10天内，向乙方支付尾款，即人民币_____________元。
三、工程期限1. 乙方应按照双方约定的工期要求，按时完成工程。
2. 若乙方不能按时完成工程，应向甲方支付按日计算的违约金，金额为合同价款的0.5%。
四、工程质量和验收标准1. 工程质量应符合《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规的要求。
2. 乙方应根据工程内容，按照甲方要求的验收标准完成工程。
3. 甲方有权在工程期间随时对工程质量进行检查，如发现质量问题，乙方应及时采取有效措施进行整改。
五、劳务分包1. 乙方可以将本合同项下的一部分劳务分包给其他具备相应资质的承包商，但乙方仍须对分包工程的质量、进度、安全负责。
2. 乙方应提前告知甲方并取得甲方的书面同意后才能进行劳务分包。
六、安全责任1. 乙方应设立相应的安全管理机构，保证工程施工过程中的安全。
2024年北京市建设工程劳务分包合同电子版
2024年北京市建设工程劳务分包合同电子版甲方：______________（简称甲方）
乙方：______________（简称乙方）
鉴于，甲乙双方本着平等互利的原则，为了明确双方在建设工程劳务分包方面的权利和义务，特签订本合同，并共同遵守相关法律法规，达成如下协议：
第一条甲方同意将工程（项目名称、地址）的劳务分包给乙方，乙方接受劳务分包，按照双方约定的条件和标准提供劳务。
第二条乙方应按照甲方的要求和有关规定，按时完成工程劳务分包任务，确保工程质量和工期的达到。
第三条乙方应按照约定的劳务报酬标准，准确计算、结清工程劳务分包款项。
若有争议，应协商解决。
第四条乙方在承揽工程劳务分包过程中，应确保施工安全，遵守有关劳动保护和安全生产的规定，确保劳务人员的安全和健康。
第五条乙方应及时向甲方报告工程进度、质量和安全情况，并保证甲方及时了解工程进展。
第六条乙方应保管好工程材料和设备，妥善使用，不得私自挪用或乱放，确保任何物资设备不受损坏。
第七条乙方应按照双方约定的期限和程序，提供工程竣工结算手续和资料，确保工程的正常竣工和结算。
第八条双方如有分歧，应友好协商解决；协商不成，可向有关部门申请调解或通过法律途径解决。
第九条本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程劳务分包完成之日终止。
特此签订本合同，供双方共同遵守。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
日期：年月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号：RHD-QB-K4279 （合同范本系列）甲方：XXXXXX乙方：XXXXXX签订日期：XXXXXX北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同标准版本北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。
，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。
合同编号：_____________第一部分协议书劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称：2、分包合同内容：2.1本合同分包范围：2.2本合同劳务作业内容：3、工程地点：建筑面积：4、合同价款总额元（人民币），大写元。
5、分包工作期限开工日期：xx年xx月xx日竣工日期：xx年xx月xx日总日历天数为：天6、劳务作业人数：人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书（如有）；（3）投标书及其附件（如有）；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸及工程量清单；（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间：xx年xx月xx日合同订立地点：发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）地址：住址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：______ 委托代理人：______联系电话：______ 联系电话：______第二部分通用条款9、发包人权利和义务：9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。
9.2上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。
合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。
9.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。
9.7及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。
9.8认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。
9.9检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。
9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
9.11行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。
9.12按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。
9.13承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。
9.14其它发包人应当承担的义务。
10、承包人权利和义务：10.1组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
10.2按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。
10.3按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。
10.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。
10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。
10.6自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
10.7按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
10.8做好成品保护工作。
10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。
10.10承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。
除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。
10.11配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。
10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。
10.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。
10.14劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。
10.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
10.16其它承包人应当承担的义务。
11、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：（1）不可抗力；（2）设计变更和工程量增加；（3）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；（4）承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。
12、由于以下原因造成承包人发生窝工的，承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实：（1）第十一条（3）、（4）、（5）项；（2）发包人同意的其他情况。
13、不可抗力：13.1不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。
发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。
不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。
13.2不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。
14、送达：本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。
一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。
15、事故处理：15.1发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。
16、施工变更：16.1施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。
承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；16.1.2增减合同中约定的工程量；16.1.3改变有关的施工时间和顺序；16.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。
16.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。
16.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担（损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%），延误的工期不予顺延。
17、分包合同价款支付的手续：承包人应向发包人出具合法有效的收款发票，发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。
承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。
发包人将合同价款支付给承包人在22.4款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款凭证。
18、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由发包人承担。
由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。
19、争议：发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；②调解要求停止合同工作，且为双方接受；③仲裁机构要求停止合同工作；④法院要求停止合同工作。
20、合同解除：20.1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。
20.2发包人与建设单位的施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合同。
20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。
停止工作超过28天，发包人仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出通知解除合同。
20.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。
承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同。
20.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。
20.6本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。