建设工程施工三方协议书
三方承包建设工程合作协议书(通用5篇)
三方承包建设工程合作协议书(通用5篇)三方承包建设工程合作篇1甲方:身份证号码:(以下简称甲方)乙方:身份证号码:(以下简称乙方)丙方:身份证号码:(以下简称丙方)甲、乙、丙三方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经三方友好、坦诚协商,现达成如下协议:第一章项目概况及合作条件1.1本工程项目总建筑面积为平方米,中标造价约万元人民币。
1.2经过三方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右,因此本工程项目计划投资万元。
1.3本工程项目的投资、股份比例分配如下:1.3.1甲方投资万元,占%;1.3.2乙方投资万元,占%;1.3.3丙方投资万元,占%;1.4在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷,借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。
业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。
如有特殊情况需动用资金,应经三方同意后方可付款。
1.5投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户上,并且专款专用。
各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷,借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。
业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。
如有特殊情况需动用资金,应经三方同意后方可付款。
第二章工程管理责任及分工2.1该项目工程管理责任及分工如下2.1.1该项目与总承包单位签订分包合同由负责;承建公司内部合同应有甲乙丙三个股东签字后生效。
2.1.2该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管(其中造价方面由主管,水电安装方面由主管,质量安全方面由主管);2.1.3该项目的会计日常工作由甲方负责管理,出纳日常工作由丙方负责管理。
2.1.4施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工管理执行;其中主材部分采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐,辅材部分采购可在五天内经三方共同确认签字后入库记帐。
建筑三方合同5篇
建筑三方合同5篇篇1甲方:[甲方名称],以下简称“业主方”;乙方:[乙方名称],以下简称“建筑公司”;丙方:[丙方名称],以下简称“监理方”。
鉴于业主方需要建设某项目工程,经过公开招标或协商,决定委托建筑公司进行施工,并委托监理方进行工程监理。
为明确各方权益,确保工程顺利进行,经三方友好协商,达成如下协议:一、工程概况项目名称:[项目名称]。
工程地点:[具体地址]。
工程内容:[工程内容概述]。
工程规模:[规模描述]。
二、合同目标及范围1. 建筑公司的施工目标为按照设计要求和施工规范完成本项目工程建设。
2. 监理方的目标为监督工程全过程,确保工程质量和进度满足合同要求。
3. 合同具体范围包括工程的设计、施工、验收等阶段的工作。
三、合同金额及支付方式1. 工程总造价:[具体金额]。
2. 支付方式:按照工程进度进行支付,具体支付比例和节点由三方共同确定。
四、工期与质量保证1. 建筑公司需按照合同约定的工期完成工程建设。
2. 工程质量应达到国家或行业的相关标准,并确保验收合格。
3. 监理方应履行质量监督职责,确保工程质量。
五、各方的责任与义务1. 业主方的责任与义务:按时支付工程进度款,提供必要的施工条件,并确保施工环境良好。
2. 建筑公司的责任与义务:按照设计要求和质量标准进行施工,确保工期和质量达标。
3. 监理方的责任与义务:履行工程监理职责,确保工程进度和质量,及时报告工程情况。
六、安全施工与健康环保1. 各方应遵守国家和地方的安全生产法律法规,确保施工安全。
2. 建筑公司应采取有效的安全措施,防止事故发生。
3. 工程施工应符合环保要求,减少污染,保护生态环境。
七、违约责任与赔偿1. 任何一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因违约导致工程无法完成或质量不达标,违约方应承担全部责任。
八、合同变更与解除1. 合同执行过程中,如需变更合同内容,应经三方协商一致并书面确认。
工程三方免责协议书范本(3篇)
第1篇协议编号:__________________甲方(工程业主):__________________乙方(工程承包商):__________________丙方(工程监理单位):__________________鉴于甲方拟在____________________(项目名称)进行工程建设,乙方负责该工程的施工,丙方负责该工程的监理,为明确各方的权利、义务和责任,经三方友好协商,特订立本协议。
一、协议标的1.1 本协议标的为甲方在____________________(项目名称)的建设工程,包括但不限于工程设计、施工、监理等全部工作内容。
1.2 本协议涉及的工程范围为____________________(具体工程范围描述)。
二、工程概况2.1 工程地点:____________________2.2 工程规模:____________________2.3 工程类型:____________________2.4 工程总投资:____________________2.5 工程建设工期:____________________三、各方责任3.1 甲方责任:3.1.1 甲方应按照国家有关法律法规、工程建设标准及合同约定,按时、足额向乙方支付工程款项。
3.1.2 甲方应提供工程建设的必要条件,包括但不限于施工场地、施工用水、用电等。
3.1.3 甲方应协助乙方办理工程建设所需的各项审批手续。
3.1.4 甲方应按照合同约定,对工程进行验收,并在验收合格后及时支付工程尾款。
3.2 乙方责任:3.2.1 乙方应按照合同约定,在规定工期内完成工程的建设任务。
3.2.2 乙方应确保工程质量符合国家有关法律法规、工程建设标准及合同约定。
3.2.3 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。
3.2.4 乙方应按照合同约定,对工程进行自检、互检和交接检,确保工程质量。
3.3 丙方责任:3.3.1 丙方应按照合同约定,对工程进行全过程监理,确保工程质量、进度和安全。
建设工程施工三方协议书范本2篇
建设工程施工三方协议书范本2篇篇1甲方(发包方):___________________地址:_____________________________联系电话:________________________乙方(承包方):___________________地址:_____________________________联系电话:________________________丙方(分包方):___________________地址:_____________________________联系电话:________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲、乙、丙三方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就本建设工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:___________________2. 工程地点:___________________3. 工程内容:___________________4. 工程规模:___________________二、合同工期1. 开工日期:_______年____月____日。
2. 竣工日期:_______年____月____日。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价:人民币______元整(大写:_________元整)。
2. 付款方式:(具体条款)(1)合同签订后,甲方支付乙方工程预付款______%(大写:_________)。
(2)工程进度过半,甲方支付乙方工程进度款______%(大写:_________)。
篇2甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________丙方(分包方/实际施工方):____________鉴于甲方与乙方就本建设工程项目已签署相关施工合同,现甲方、乙方和丙方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,为确保本建设工程的顺利进行,明确各方权利义务,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程造价:____________________二、甲方的权利和义务1. 甲方负责提供工程建设的相关文件和资料。
建设工程施工三方协议书范本7篇
建设工程施工三方协议书范本7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________丙方(第三方合作方):____________________鉴于甲、乙、丙三方经友好协商,就____________(项目名称)的建设工程施工事宜达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲、乙、丙三方在工程建设施工过程中的权利与义务,确保工程顺利进行,保障三方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模及范围:____________________三、甲方的责任与义务1. 甲方负责提供工程建设的合法手续及土地使用权等相关文件。
2. 甲方负责协调乙方与地方政府及相关部门的关系,确保工程顺利进行。
3. 甲方应按约定支付工程进度款及乙方完成工程量所对应的款项。
4. 甲方应监督乙方履行合同义务,确保工程质量、安全及进度。
四、乙方的责任与义务1. 乙方应按照施工图纸及国家相关规范进行施工,确保工程质量符合约定标准。
2. 乙方应制定安全生产措施,确保施工过程中的安全生产。
3. 乙方应按时提交工程进度报告,确保工程按期完成。
4. 乙方应配合甲方进行工程验收,确保工程验收合格。
5. 乙方应负责工程保修期内的维修工作。
五、丙方的责任与义务1. 丙方应按照协议约定提供资金支持,确保工程资金到位。
2. 丙方应协助甲方监督乙方的施工情况,确保工程质量和进度。
3. 丙方有权参与工程验收及工程相关事宜的决策。
4. 丙方在协议约定的范围内享有相应的权益。
六、工程进度与付款1. 乙方应按甲方要求的施工进度组织施工,确保工程按期完成。
2. 甲方应按约定支付工程进度款,具体支付时间和金额如下:(详见附件)3. 若因甲方原因导致工程延期或停工,乙方有权要求甲方支付合理的停工损失。
工程三方协议范本5篇
工程三方协议范本5篇第1篇示例:工程三方协议范本甲方:(公司名称)乙方:(公司名称)丙方:(公司名称)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,为明确各方的权利和义务,甲、乙、丙三方在平等、自愿的基础上,就下列工程项目的合作事宜达成如下协议:一、项目名称及内容本协议对象为甲方委托丙方承担的工程项目,项目名称为(工程项目名称),包括但不限于设计、施工、监理等内容,双方应根据合同约定的工程内容和标准,共同完成该项目。
二、项目的义务分工1. 甲方的义务:(1)提供工程项目的资金支持,按时足额支付工程款项;(2)向丙方提供工程设计文件及技术要求;(3)配合提供工程现场和相关场地,保障工程施工和监理进展;(4)保证合同履行期间的安全生产。
3. 丙方的义务:(1)根据设计文件和标准,履行监理责任,确保工程质量和进度;(2)随时配合甲、乙双方的工作,保障施工现场秩序和安全;(3)监督施工过程中的安全生产,并做好相关记录。
三、工程款项的支付1. 工程款项应根据合同约定的进度和标准,分期支付给乙方;2. 工程款项的支付应在验收合格后进行,支付过程应及时、准确;3. 若因乙方原因导致工程进度延误,应相应减少工程款项支付。
四、项目变更和索赔处理1. 如因设计变更或现场实际情况变化导致工程项目变更,应经双方同意后调整;2. 若发生索赔事件,双方应协商解决,如仍无法达成一致意见,应仲裁解决。
五、保密条款双方应保守本协议项下的商业秘密,未经对方书面同意不得向第三方披露,否则应承担相应的法律责任。
六、不可抗力条款若因不可抗力事件而影响本协议的履行,双方应及时通知对方并共同商讨解决办法。
七、协议的解除与违约1. 若因一方严重违约致使本协议无法继续履行,对方有权解除本协议;2. 解除本协议后,双方应按照已完成的工作量和支付款项进行结算。
八、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效;2. 本协议的执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
施工三方协议范本3篇
施工三方协议范本3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1施工三方协议范本甲方(建设单位):____________乙方(施工单位):____________丙方(监理单位):____________根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》和有关法律法规规定,为保障工程的质量和安全,确保各方的合法权益,特拟定本施工三方协议。
一、项目基本信息1. 项目名称:____________2. 项目地址:____________3. 项目规模:____________4. 建设工期:____________5. 合同总价:____________二、各方权利和义务1. 甲方的权利和义务(1)提供项目的相关资料、融资等支持;(2)按合同约定支付工程款项;(3)配合乙方和丙方开展监理工作;(4)提供必要的办公场所和生活保障。
2. 乙方的权利和义务(1)按照设计要求和施工规范,保证工程的质量;(2)严格遵守施工安全规定,保障工程的安全;(3)按照合同规定的工期,完成工程建设任务;(4)接受监理单位的监督和检查;(5)保护工程现场环境,做好文明施工。
3. 丙方的权利和义务(1)独立行使监理职权,按照法律法规和合同要求履行监理责任;(2)监督乙方的施工行为,向甲方报告工程进度和质量状况;(3)对工程进行检查、验收,并提出合理建议;(4)在发现工程质量问题时及时制定整改措施。
三、合同执行方式1. 本协议签订后,各方按照合同约定的方式进行工程的实施和监理,有权要求对方按时完成各自的工作;2. 如发现工程质量问题或合同履行不力,应及时协商解决,并可以按照合同约定采取违约处理措施。
四、风险和责任承担1. 工程建设中如出现因施工单位过错导致的质量问题,乙方应承担相应的责任;2. 若因设计方或监理单位的原因导致工程质量问题,相应责任由造成问题的一方承担。
五、争议解决方式1. 因本协议履行产生的一切争议,各方应友好协商解决,如协商不成,应提交有关部门或仲裁机构处理。
三方协议书格式范本(八篇)
三方协议书格式范本甲方:_____乙方:_____甲方或得了工程承建权,该工程具体由乙方负责组织实施。
甲方与乙方已年律承诺书》。
现为了加强施工管理,保证甲方与建设单位签订的工程施工合同能按合同约定完成工期、质量目标等全部工作内容,依据《中华人民共和国民法典》、《民法典》以及重庆《工程项目全承包管理实施细则》等公司有关管理规定,本着平等、自愿原则,经双方协商一致,签订如下协议:1、原由乙方负责组织实施的工作内容,现交由丙方具体组织实施。
丙方为项目分包的责任人,由丙方负责该项目工程的全面实施及管理,对项目实施全过程的履约负责。
2、丙方履行原应由乙方所承担的一切权利及义务,包括与甲方及建设单位的所有合同条约。
乙方已完成的工程由乙方丙方办理移交手续,乙方推出该项目工程的实施及管理。
3、该工程的分包由甲方与丙方另行签订相关合同。
4、乙方退出该项目并与丙方办理完移交手续后,所有的权利及义务也随之转移给丙方,由丙方履行乙方已完成及未完成的所有权利及义务。
乙方不得以任何理由及借口向甲方要求行使权利;丙方也不得以任何理由及借口拒绝向甲方履行义务。
5、本经三方签字盖章后生效。
6、本一式三份,三方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:_____董事长(签字):_____电话:_____乙方(签字):_____ 身份证号码:_____ 电话:_____ 邮编:_____ 住址:_____ 丙方:_____ 法定代表人:_____ 电话:_____ 邮编:_____ 住址:_____三方协议书格式范本(二)填写协议书前要了解的内容(1)每位国家计划内统招的毕业生有且只有一份就业协议书,因此,毕业生要在考虑清楚后再与用人单位签订就业协议书。
(2)就业协议书是办理毕业生就业报到证及户口、档案转递手续的依据,用人单位如果不能落实毕业生的户口和档案关系,就不必与用人单位签订就业协议书。
(3)毕业生要与用人单位认真核对协议书上的信息,单位名称、档案转寄单位名称、户口迁移地址等内容必须规范填写,以保证顺利办理毕业生就业有关手续。
施工三方协议范本6篇
施工三方协议范本6篇篇1施工三方协议范本甲方:_____________(委托方)乙方:_____________(施工方)丙方:_____________(监理方)根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规的规定,为保障双方的合法权益,促使本项目的顺利实施,特订立本协议。
第一条项目概况甲方委托乙方负责_____________(项目名称),工程地址位于_____________,工程内容包括_____________等,工程总造价约为_____________。
第二条施工期限本工程的施工期限约定为_____________,双方经协商可适当调整。
第三条工程质量乙方应严格按照设计图纸和规范要求进行施工,并在工程完工时进行质量验收。
如发现问题,乙方应及时进行整改,保证工程质量符合规定标准。
第四条工程款付款条款1. 甲方应按照约定的工程进度,按__%的比例进行工程款的支付。
2. 乙方应在每次付款后提供相应的发票和工程款使用情况报告。
第五条工程变更如因施工需要或其他原因出现工程变更情况,应经甲方、乙方和丙方三方协商一致后进行变更,并书面确认。
第六条安全生产1. 乙方应确保施工现场人员的安全,遵守相关安全法规。
2. 如因乙方违规操作造成安全事故,乙方应承担相应责任。
第七条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告,并参加工程验收。
2. 工程验收合格后,方可进行结算和交付使用。
第八条争议解决双方因履行本协议所发生的任何争议,应先友好协商解决。
协商不成,任一方均可向有关部门申请调解或仲裁。
第九条其他事项1. 本协议自签署之日起生效,至工程竣工验收交付使用之日终止。
2. 本协议一式两份,甲方、乙方和丙方各执一份,具同等法律效力。
甲方:_____________(盖章)乙方:_____________(盖章)丙方:_____________(盖章)签订日期:_____________以上是关于施工三方协议范本的正文内容,双方在签署协议前应仔细阅读相关内容,确保自己的权益不受损失。
建筑工程施工三方协议书范本(4篇)
建筑工程施工三方协议书范本建设方:__________总包方:__________分包方:__________为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围:无锡交通世茂项目B地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付:人民币____元整,由建设方支付。
本工程不设预付款。
保留金的____%,待保修期满后14个日历天内支付。
四、建设方责任1.负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
三方施工合作协议书范本(6篇)
三方施工合作协议书范本(6篇)三方施工合作协议书范本第1篇建设单位:(以下简称甲方)总包单位:(以下简称乙方)分包单位:(以下简称丙方)经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将xx防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
一、工程名称:二、工程地方:三、工程内容:四、工程造价:约xx万元,x元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。
五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包含料子费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等全部费用)。
六、工期:年月日至年月日,开工日期以乙方通知为准。
如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量:符合国家现行规范标准要求。
八、料子要求:所用料子应供给料子的相关质量证明文件,依照要求进行检验并承当有关费用。
防水及附属料子必须用原生料子生产,否则除更换为原生料子生产外,施工方承当工程造价20%的违约金。
九、料子规格及厂家:料子为“奥斯泰”牌PVC防水卷材,1.5mm厚和“奥斯泰”牌AST合成高分子防水涂膜,1.5mm厚。
山东聊城天龙建设进展有限公司生产。
十、工程款支出方式:(1)料子进场后付合同价款的40%;(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;(3)挡土墙施工完毕阅历收合格结算完毕后付至合同价款95%;(4)留5%作为工程保修金,一年内付清。
经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支出给丙方工程款。
十一、双方的权利和义务1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、引导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行惩罚。
2、丙方必须严格组织施工,服从管理,搭配各种检查,确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重点伤亡事故,如显现安全事故,造成人员伤亡或资产损失均由丙方全部承当。
4、丙方应保障甲、乙方免于承当因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其全部责任和费用均由丙方承当。
建设工程三方协议书
建设工程三方协议书协议编号:_______________________甲方:_______________________乙方:_______________________地址:_______________________联系人:_______________________联系电话:_______________________签订日期:_______________________签订地址:_______________________第一条协议目的与范围① 甲方为项目的发包方,负责提供项目所需的资金、场地及相关支持。
② 乙方为项目的监理单位,负责对工程施工过程进行监理,确保工程质量和施工进度。
③ 施工方为承包方,按照合同要求完成施工任务,确保工程按时按质完成。
④ 本协议适用于工程的全生命周期,包括但不限于设计、施工、验收、保修等阶段。
1.b. 该协议适用于具体建设工程项目中的各项管理、监督和执行工作,明确各方的合作内容。
① 甲方负责提供资金保障,并确保项目的顺利启动。
② 乙方则负责监督施工方执行合同条款,确保工程质量符合相关规定。
③ 施工方负责依照图纸及施工计划进行施工,并按时提供必要的报告和进度。
④ 各方需就项目的具体实施细节进行定期沟通与协调。
1.c. 协议签订后,三方应遵循各自的职责,确保建设工程的顺利完成。
① 项目进展应按照约定的时间节点进行,若遇不可抗力因素,可协商调整。
② 三方应保持沟通畅通,及时反馈工作进度与存在问题,确保问题早发现早解决。
③ 甲方应及时支付施工款项,乙方要及时出具相关监理报告。
④ 施工方应提供项目进展的详细资料和相关工作报告,以供甲方与乙方审核。
第二条各方责任与义务2.a. 甲方责任与义务① 甲方应按时支付施工款项,并确保项目资金不受阻碍。
② 甲方有义务为施工方提供必要的施工场地、设施和条件。
③ 甲方应积极配合乙方及施工方的工作,提供设计方案、审批文件等支持。
建设工程三方安全管理协议书5篇
建设工程三方安全管理协议书5篇篇1甲方(建设单位):[公司名称]乙方(施工单位):[公司名称]丙方(监理单位):[公司名称]根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规,甲乙丙三方本着平等、自愿、公平的原则,就建设工程三方安全管理事宜达成如下协议:一、协议目的三方共同签订本协议,旨在明确各自的安全管理职责,加强建设工程的安全监管,确保工程建设过程中不发生安全事故,保障人民群众生命财产安全。
二、协议范围本协议适用于[工程名称]建设工程的各个阶段,包括设计、施工、监理等全过程的安全管理。
三、甲方安全管理职责1. 甲方作为建设单位,对建设工程的安全管理负总责。
2. 负责制定建设工程安全管理目标,明确安全管理要求。
3. 负责组织建设工程的设计、施工、监理等单位进行安全交底,明确各方安全管理职责。
4. 负责组织建设工程的安全检查,对发现的安全隐患及时督促整改。
5. 负责制定建设工程应急预案,并定期组织演练。
6. 负责对建设工程的施工单位进行安全培训,提高施工单位的安全管理水平。
7. 负责对建设工程的监理单位进行安全监管,确保监理工作符合安全管理要求。
四、乙方安全管理职责1. 乙方作为施工单位,对建设工程的施工安全负直接责任。
2. 负责制定施工安全管理规定,明确施工过程中的安全管理要求。
3. 负责组织施工人员进行安全培训,提高施工人员安全意识。
4. 负责定期组织施工安全检查,对发现的安全隐患及时整改。
5. 负责制定施工应急预案,并定期组织演练。
6. 负责对建设工程的监理单位进行安全监管,确保监理工作符合安全管理要求。
7. 负责对建设工程的施工单位进行安全监管,确保施工工作符合安全管理要求。
五、丙方安全管理职责1. 丙方作为监理单位,对建设工程的监理安全负直接责任。
2. 负责制定监理安全管理规定,明确监理过程中的安全管理要求。
3. 负责组织监理人员进行安全培训,提高监理人员安全意识。
建设工程施工三方协议书范本6篇
建设工程施工三方协议书范本6篇第1篇示例:建设工程施工三方协议书范本甲方:建设单位(名称)乙方:施工单位(名称)丙方:监理单位(名称)鉴于甲方拟在(工程地址)进行建设工程,诚挚邀请乙方承接本工程的施工任务,并请丙方作为工程的监理单位,监督工程的质量、安全、进度等工作,三方经友好协商,达成如下协议:一、工程基本情况1.工程名称:(填写工程名称)2.建设地点:(填写建设地点)3.工程内容:(填写工程内容)4.工程规模:(填写工程规模)5.工程费用:(填写工程费用)6.工程工期:(填写工程工期)二、各方责任1.甲方责任:提供工程设计图纸和相关资料,按时支付工程款项,并提供必要的协助和支持;2.乙方责任:负责工程施工任务,按照设计要求和合同约定完成工程,保证工程质量、安全和进度;3.丙方责任:作为独立监理单位,监督并检查工程施工质量,及时报告工程进展情况,并提出合理的建议和处理意见。
三、合同约定1.合同价款:本工程的总价款为(填写工程总价款),乙方应按照工程进度、质量要求等,向甲方支付相应款项;2.工程质量:乙方应保证工程质量符合设计要求和国家标准,如有质量问题应负责整改;3.工程安全:乙方应严格遵守工程安全规定,确保施工过程中无安全事故发生;4.工程工期:乙方应按照约定的工程工期完成施工任务,如有延期应提前向甲方报告并得到同意;5.变更和索赔:如有工程变更或索赔事宜,应经三方协商一致后方可进行;6.违约责任:任何一方如违反合同约定,应承担相应的违约责任;7.争议解决:本协议如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交有关部门或仲裁机构进行处理。
四、其他约定1.本协议自(日期)起生效,至工程竣工验收并结清款项后终止;2.未尽事宜,可另行协商;3.本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):丙方(盖章):日期:第2篇示例:建设工程施工三方协议书范本甲方(项目业主):___________乙方(施工单位):___________丙方(监理单位):___________鉴于甲方准备开展建设工程项目,现甲、乙、丙三方就有关施工工作达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:___________2. 项目地址:___________3. 项目概况:___________4. 项目工程量与工期:___________二、协议内容1. 甲方权利与义务(1)提供工程设计图纸和相关资料;(2)按时支付工程款;(3)提供必要的施工条件和协助;(4)承担工程质量和安全;(5)确认工程验收;(6)其他协议事项:___________三、协议期限本协议从双方签订之日起生效,直至工程竣工验收,期间如有特殊情况需变更协议内容,应经双方协商一致。
工程施工三方施工协议(3篇)
第1篇甲方:[建设单位名称]乙方:[总包方名称]丙方:[分包方名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,为明确施工过程中甲方、乙方及丙方三方的责任,确保工程顺利进行,经甲、乙、丙三方友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[工程规模]4. 工程类别:[工程类别]5. 工程投资:[工程投资]二、工程承包1. 乙方作为总包方,负责本工程的全部施工工作,并承担相应的法律责任。
2. 丙方作为分包方,根据本协议约定,承担本工程的部分施工工作。
3. 乙方应将分包工程依法分包给具备相应资质的分包单位,并签订分包合同。
三、施工进度1. 乙方应在接到开工通知书之日起[开工日期],完成本工程的施工准备工作。
2. 乙方应在[竣工日期]前完成本工程的全部施工任务,确保工程按期竣工。
四、工程质量1. 乙方、丙方应严格执行国家有关施工规范、质量标准和设计要求,确保工程质量。
2. 乙方、丙方应定期对工程质量进行检查,发现问题及时整改。
3. 工程竣工后,由甲方组织验收,乙方、丙方应积极配合。
五、工程款支付1. 甲方按工程进度支付工程款,具体支付方式和比例由甲、乙、丙三方协商确定。
2. 乙方、丙方应按约定的时间节点完成工程任务,并提交相应的工程款支付申请。
六、违约责任1. 乙方、丙方未能按约定的工期完成工程任务的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
2. 乙方、丙方未能按约定的质量标准完成工程的,应承担相应的违约责任,包括但不限于返工、修复、赔偿甲方损失等。
3. 乙方、丙方违反本协议约定的其他条款,应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 甲、乙、丙三方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本协议自甲、乙、丙三方签字(或盖章)之日起生效。
建筑工程联合体三方合同6篇
建筑工程联合体三方合同6篇篇1甲方(联合体主办方):_________________________乙方(联合体成员一):_________________________丙方(联合体成员二):_________________________鉴于甲、乙、丙三方共同决定就某项建筑工程项目进行合作,为明确各方职责、权利和义务,确保项目顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,三方经过友好协商,达成如下协议:一、合作背景及目的三方基于共同利益和目标,决定组建联合体共同参与建筑工程项目的投标、建设、管理和运营。
通过联合体的形式,整合各方资源,提高竞争力,共同实现项目的经济效益和社会效益。
二、合作期限及项目范围1. 合作期限:自合同签订之日起至项目竣工验收并完成交付之日止。
2. 项目范围:包括但不限于建筑工程的设计、施工、竣工验收及交付使用等全过程。
三、联合体的组织形式及职责分工1. 甲方作为联合体主办方,负责整个联合体的组织、协调和管理。
甲方应确保联合体成员之间的顺畅沟通,及时处理合作过程中的问题和矛盾。
2. 乙方作为联合体成员之一,负责项目的施工任务,包括但不限于施工计划的制定、施工进度的把控、施工质量的保障等。
3. 丙方作为联合体成员之二,负责项目的设计及相关技术支持工作,包括设计方案的制定、技术难题的攻关等。
四、合作模式及权利义务1. 三方共同组成联合体,共同参与项目的投标、建设、管理和运营。
2. 甲方负责整个项目的资金筹措和管理,确保项目资金及时到位。
3. 乙方和丙方应按照甲方分配的任务开展工作,确保项目按计划进行。
4. 三方应共同承担项目风险,共同分享项目收益。
5. 三方应严格遵守合同约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。
五、项目管理和决策机制1. 项目管理:设立项目管理部,负责项目的日常管理工作。
项目管理部由甲方负责组建,三方共同参与管理。
2. 决策机制:重大事项需经三方共同协商决定,一般事项可由项目管理部根据合同约定自行处理。
工程三方协议范本(实用7篇)合同屋
工程三方协议范本(实用7篇)合同屋工程三方协议范本第1篇发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循公平、自愿、公整和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商全都,订立本合同。
1、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程内容:__________工程立项批准文号:__________资金来源:__________2、工程承包范围承包范围:__________3、合同工期:开工日期:_____年_____月_____日竣工日期:_____年_____月_____日合同工期总日历天数_____天。
4、质量标准工程质量标准:__________5、合同价款金额(大写_____):_____6、组成合同的文件6.1组成本合同的文件包括:(1)、本合同协议书(2)、中标通知书(3)、投标书及其附件(4)、本合同专用条款(5)、本合同通用条款(6)、标准、规范及有关技术文件(7)、图纸(8)、工程量清单(9)、工程报价单或预算书6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
7、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同。
8、承包人向发包人承诺根据合同的商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。
9、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
发包人:(公章)承包人:(公章)工程三方协议范本第2篇甲方:乙方:依据《中华人民共和国合同法》和《大路建设施工承包合同条例》及大路工程建设的有关规定,结合村道大路建设工程的.详细状况,甲、乙双方就该合同段大路工程,在公平互利协商全都的基础上达成如下合同条款,共同遵守执行。
一、工程名称和地点1、工程名称:____________2、工程地点:____________二、工程承包范围及内容该段路基为泥坯路面,要求路基平整。
指定分包工程施工三方协议书7篇
指定分包工程施工三方协议书7篇篇1甲方(发包人):_________乙方(承包人):_________丙方(分包人):_________鉴于甲方与乙方已签订《建设工程施工合同》,乙方与丙方已签订《建设工程分包合同》,为明确三方在指定分包工程施工过程中的权利与义务,保障工程的顺利进行,特签订本协议。
一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程内容:_________4. 工程质量:_________5. 工程进度:_________二、三方职责1. 甲方职责:(1)负责办理工程建设相关手续,确保工程的合法性;(2)负责提供施工场地的水源、电源,确保施工顺利进行;(3)负责协调乙方和丙方的施工工作,确保施工进度和质量。
2. 乙方职责:(1)负责对丙方的施工进行监督和管理,确保施工质量符合甲方要求;(2)负责提供施工场地的临时设施,确保丙方的施工顺利进行;(3)负责协调丙方的施工进度,确保施工计划按时完成。
3. 丙方职责:(1)负责按照甲方和乙方的要求,完成指定分包工程的施工任务;(2)负责施工过程中的安全措施,确保施工安全可靠;(3)负责提交施工记录和相关资料,确保施工质量的可追溯性。
三、付款方式及期限1. 甲方按照施工进度和合同约定向乙方支付工程款。
乙方在收到款项后,应按照合同约定向丙方支付分包工程款。
具体付款时间和金额按照合同约定执行。
2. 甲方在支付工程款时,应扣除相应的预付款和保留款。
预付款在合同签订后支付,保留款在工程质量保修期满后支付。
具体金额和比例按照合同约定执行。
四、质量保证及保修期1. 乙方和丙方应建立健全的质量保证体系,确保施工质量符合甲方要求。
甲方有权对施工质量进行监督抽查。
如果发现质量问题,应及时通知乙方和丙方进行整改。
2. 保修期自工程竣工验收之日起计算,一般为一年。
在保修期内,如发生质量问题,乙方和丙方应负责维修并承担相关费用。
三方安全施工免责协议书(3篇)
第1篇协议编号:____________________甲方(施工方):____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________乙方(业主方):____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________丙方(监理方):____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方接受乙方委托,在乙方提供的施工现场进行施工活动,为确保施工安全,明确各方的责任和义务,经三方友好协商,达成如下协议:一、施工项目及范围1. 施工项目:____________________2. 施工范围:____________________二、施工期限1. 施工开始时间:____________________2. 施工结束时间:____________________3. 施工期限如有变动,需经三方协商一致后,另行签订补充协议。
三、安全责任1. 甲方责任:(1)严格按照国家有关安全生产的法律、法规、标准和规范进行施工;(2)建立健全安全生产责任制,明确各岗位的安全责任;(3)配备必要的安全防护设施和应急救援设备;(4)对施工人员进行安全教育和培训,确保其具备必要的安全知识和技能;(5)及时排除施工现场的安全隐患,确保施工安全。
2. 乙方责任:(1)提供符合施工要求的场地、设备、材料和施工图纸;(2)协助甲方进行安全生产管理工作,确保施工现场的安全;(3)对施工过程中可能出现的意外事故负责;(4)及时向甲方提供有关施工安全的法律法规、标准、规范等信息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工三方协议书
建设方:
总包方:
分包方:
为进一步明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,保障三方利益,保证工程顺利进行,现经三方友好协商,在三方自愿以及完全清楚理解本合同条款的基础上,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、工程概况
工程名称:桃江县人民法院审判大楼
工程地点:桃江县南环线
建筑面积:
承包范围:空调安装工程
二、建设方的工作与责任
1. 负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
三、总包方的工作与责任
1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2. 负责现场临时水电的统一管理。
3. 向分包方提出施工进度要求,并监督分包方执行,负责完成有关配合分包方的空调安装项目施工,不影响分包方施工。
4. 向分包方有偿提供现场工作证,同时向分包方提供有关规章制度,便于分包方遵照执行。
5. 配合建设方,为分包方进场施工提供方便,负责提供分包方进场生产必须的场地。
6. 在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
7. 总包方为本工程提供配合和管理,对本工程进行施工总协调,参加本工程的分项工
程验收和竣工验收。
8. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
四、分包方的工作与责任
1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2. 分包方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。
3. 委派专业施工管理人员专职在岗配合总包方现场管理,如需对机械设备、施工方案等进行变更,必须提前一周以书面形式上报建设及总包方,并经同意方可执行,否则,分包方自行变更造成建设、总包方的损失均由分包方负责。
4. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
5. 分包方施工工作人员进场必须要交身份证到总包进行登记。
6. 以下建设方确认无法胜任的工作人员,以、经建设方要求,必须在24小时内调离本工程项目,同时,分包方应在48小时内用建设方批准的合格的人员代替上述调离的人员。
1) 对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员;
2) 专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员;
3) 违返建设方或总包方工地现场管理规定者;
2) 无证上岗者(适用于按规定必须上岗证);
2) 与本工程施工无关的人员等;
7. 遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
8. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
9. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
10. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
11. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
12. 负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
13. 按照规范及桃江县城建档案馆要求及时填报空调工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完
整性、真实性、可靠性负责。
五、工程质量要求和技术标准
1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
六、界面界定约定
1. 界面定界
七、不可抗力
1. 不可抗力包括因战争、动乱空中飞行物体坠落或其它非三方责任造成的爆炸、火灾,以及以下方面的自然灾害。
(按国家有关规定执行)
a). 烈度为6级以上的地震;
b). 6级以上持续24小时的大风;
c). 持续降雨24小时且降雨量/下雪为100㎜以上;
d). 十年及以上未发生过接近或达到人体体温持续2天的高温天气;
e). 0°C及以下持续24小时的低温。
2. 因不可抗力事件导致的费用由三方按以下方法分别承担:
a). 建设、总包、分包三方人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
b). 分包方机械设备损坏及停工损失,由乙方承担;
c). 停工期间,分包方应监理要求留在施工场地的必要的管理人员的费用由乙方承担;
八、保险
1. 分包方负责办理分包方在施工现场人员的生命财产,并向建设、总包单位提供在施工现场施工人员的保险有效发票单据复印件。
九、违约责任
1. 分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2. 造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。
分包方确保空调工程的验收合格。
十、争议、诉讼
1. 建设、总包、分包三方在履行合同时发一争议,可以和解或者要求有关主管部门调解,当事人不愿和解、调解或者和解调解不成的,相关各方在建设方所在地人民法院起诉。
2. 发生争议后,除非出现下列情况的,三方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:
1).单方违约导致合同确已无法履行,三方协议停止施工;
2).调解要求停止施工,且为三方接受;
3).法院要求停工;
十一、合同生效与终止
1. 本合同自三方签字盖章之日起生效;
2. 除正常质量保修外,建设、总包、分包三方履行合同文件的全部义务,分包方向建设方交付竣工工程,竣工结算支付完毕,本合同即告终止。
十二、其他事项
分包方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由分包方自行负责,与建设、总包方无涉。
未尽事宜,由建设、总包、分包三方协商解决。
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章):
法人代表(或授权委托人)签署:年月日
总包方(签章):
法人代表(或授权委托人)签署:年月日
分包方(签章):
法人代表(或授权委托人)签署:年月日。