桩基工程施工承包合同范本
给于的桩基合同6篇
给于的桩基合同6篇篇1桩基工程合同甲方（发包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（承包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行桩基工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：桩基施工，包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
二、承包方式及工程价款1. 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 工程价款：暂定人民币[金额]元，实际结算金额根据竣工图纸及现场实际发生量进行结算。
三、工期要求1. 开工日期：自甲方发出开工通知之日起算。
2. 竣工日期：乙方应按照合同约定的时间完成施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。
四、工程质量与技术标准1. 工程质量应达到国家相关标准的合格要求。
2. 技术标准：按照国家现行技术规范与标准执行。
3. 乙方应按照甲方提供的设计图纸及技术要求进行施工，确保工程质量。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求和现场交底。
2. 甲方负责办理工程相关手续，确保施工环境符合施工条件。
3. 甲方负责提供施工所需的水电等基础设施。
六、乙方责任1. 乙方应按照合同约定组织施工，确保工期和质量。
2. 乙方应建立健全安全管理体系，确保施工现场安全。
3. 乙方应合理控制成本，不得转包或违法分包。
4. 乙方应负责工程资料的整理与归档。
七、付款与结算方式1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程预付款[金额]。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按约定比例支付进度款。
3. 结算款：工程竣工并通过验收后，双方按照实际发生量进行结算。
4. 质保金：工程总金额的[比例]%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付余款。
工程打桩包工合同协议书
工程打桩包工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！工程打桩包工合同协议书甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程打桩事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程内容1.1 委托方委托乙方进行工程打桩，包括但不限于桩基设计、桩基施工、桩基质量控制及与工程打桩相关的各项辅助工作。
二、工程地点2.1 工程地点：____________________。
三、工程期限3.1 工程打桩期限自双方签订合同之日起至______年______月______日止。
四、工程质量4.1 乙方应按照委托方的要求和国家相关标准进行工程打桩，确保工程质量。
4.2 工程质量验收标准：____________________。
五、工程造价5.1 工程总造价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
5.2 乙方应在合同签订后____个工作日内向委托方提交工程结算报告，双方按照约定进行工程结算。
六、付款方式6.1 委托方按照乙方提交的工程进度报表进行付款，付款进度如下：（1）合同签订后____日内，支付工程总造价的____%；（2）工程进度达到____%后，支付工程总造价的____%；（3）工程验收合格后，支付剩余的工程款。
6.2 乙方应按照约定时间提供相关发票。
七、违约责任7.1 双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。
桩基工程施工合同范本5篇
桩基工程施工合同范本5篇施工合同是指发包方(建设单位) 和承包方(施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
以下是整理的桩基工程施工合同范本5篇，欢迎阅读参考! 桩基工程施工合同范本(1)甲方：乙方：周某某，男，汉族，住某某某根据《合同法》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。
一、工程概况1、工程名称：广东省汕头市马浦镇1#高架桥桩基工程2、工程基本情况：桩基总量1500根，孔深35m至60m，工程单价280元/m。
二、双方权利义务1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。
2、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。
3、甲方应该在乙方机械设备进场后5日内提供好本合同第二条第1款所规定的内容，超过5日的，甲方应向乙方承担违约责任。
4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。
5、乙方保证按照相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。
6、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。
7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。
三、工程结算及付款方式1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。
桩基工程分包合同7篇
桩基工程分包合同7篇篇1甲方（发包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方桩基工程分包给乙方施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXX桩基工程2. 工程地点：XXXXXX3. 承包范围：本工程采用包工包料方式，乙方负责桩基工程的全部施工，包括但不限于桩位确定、桩基施工、质量检测等。
4. 合同工期：本工程合同工期为XX天，自甲方正式开工令下达之日起计算。
二、质量标准1. 乙方应严格按照国家及地方相关桩基工程施工规范和标准进行施工，确保工程质量符合设计要求及国家相关标准。
2. 乙方需提供完整的施工记录、检测报告及相关技术资料，确保工程资料的真实性和完整性。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款：本合同总价款为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX），此价格已包含所有包工包料费用。
2. 支付方式：甲方按以下节点向乙方支付合同款项。
（1）桩位确定并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%；（2）桩基施工完成并经甲方及监理单位验收合格后，甲方支付合同总价款的XX%；（3）工程竣工结算并经甲方审核确认后，甲方支付合同总价款的剩余部分。
四、双方权利和义务1. 甲方权利和义务（1）甲方应确保施工现场具备施工条件，提供必要的施工图纸及技术要求。
（2）甲方应按时支付合同款项，确保乙方施工进度不受影响。
（3）甲方应指派专人负责现场管理，对乙方的施工质量、进度进行监督和检查。
2. 乙方权利和义务（1）乙方应严格按照设计图纸及施工规范进行施工，确保工程质量符合要求。
（2）乙方应合理安排施工进度，确保按时完成合同约定的施工任务。
（3）乙方应指派专人负责现场管理，配合甲方进行质量监督和检查工作。
（4）乙方需提供完善的售后服务，对工程在使用过程中出现的问题及时予以维修和解决。
五、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付合同款项，乙方有权停止施工，并由甲方承担违约责任。
桩基施工合同范本(4篇)
桩基施工合同范本甲方：(发包方)乙方：(承包方)经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：喷粉桩。
3、工程地点：4、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325﹟水泥)。
5、工程量：桩长____米(含虚桩)，共881根，计____米。
6、工程期限：____天(自签订合同之日起)。
7、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。
二、合同价款：单价￥____元/延米，暂定工程总造价为￥____元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终以实际工程量结算。
三、发包方责任：1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。
2、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供±0面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。
四、承包方责任1、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。
2、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。
3、做好详细施工记录，并交甲方存档。
4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。
五、付款方式：桩基检测合格后____日内一次性付清。
六、其他1、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价____%的违约金。
2、如单方违约，首先通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。
3、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日桩基施工合同范本（二）甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工，为明确双方职责订立本合同。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
桩基工程施工承包合同(精选3篇)
桩基工程施工承包合同（精选3篇）桩基工程施工承包合同篇1建设单位(甲方)：_______________________承包单位(乙方)：_______________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。
一、工程概况：1、工程名称：_______________________2、建设地点：_______________________3、工程内容：_______________________4、工程数量：_______________________二、工程承包范围：根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。
三、工程承包形式：甲方以包工包料形式承包给乙方施工。
四、工程工期：乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工，否则将按第十三条第2款相关规定予以处罚。
(以下工期为有效工期)(一)工程施工阶段总工期为_____日历天,开工预计日期：_____年___月____日(具体开工时间按甲方项目部书面通知为准)。
(二)工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后，工期方可顺延。
其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。
1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上(含6小时)。
2、不可抗力(如台风、特大暴雨风雪等自然灾害)引起的工期延误。
3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。
4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。
5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。
6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。
五、工程质量：乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及省有关的施工验收规范、规程进行施工,乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
桩基分包合同7篇
桩基分包合同7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、心得体会、报告大全、合同协议、规章制度、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work plans, work summaries, insights, report summaries, contract agreements, rules and regulations, emergency plans, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!桩基分包合同7篇只有在合同中充分考虑到自身利益，我们权益才能获得保障，通过签订合同，双方明确了交易的条款和条件，保证了交易的公平性和合法性，以下是本店铺精心为您推荐的桩基分包合同7篇，供大家参考。
桩基 打桩施工合同范本
桩基打桩施工合同范本甲方（发包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：按照设计要求进行桩基的打桩施工，包括但不限于桩型、桩长、数量等。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致工期延误，双方应另行协商确定新的工期。
三、工程质量标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和设计要求进行施工，确保桩基工程的质量符合规范要求。
2. 施工过程中，乙方应定期进行质量检测，并及时向甲方提交检测报告。
3. 工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、检测报告等。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价：本工程的总造价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：合同签订后______日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%作为预付款；桩基施工完成______%时，甲方向乙方支付工程总造价的______%；工程竣工验收合格后______日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%；剩余工程总造价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；按时支付工程款项；协助乙方与工程相关的其他单位进行协调。
2. 乙方责任按照合同约定的时间和质量要求完成桩基打桩工程；负责施工过程中的安全管理，确保施工人员的人身安全和工程的安全；遵守施工现场的规章制度，文明施工；负责施工过程中产生的垃圾清理和运输。
桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇）
桩基工程简单版施工合同桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇）随着人们法律意识的建立，合同的地位越来越不容忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。
那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
桩基工程简单版施工合同1发包方：施工方：为明确甲、乙、丙三方在施工过程中的权利、义务和经济责任，按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况工程名称：君悦学府项目二期14#、15#楼桩基工程工程地点：宿州市金海三路和迎宾大道交叉口西南角承包方式：包工、包料、包质量、包安装、包安全、包验收通过的一揽子承包方式承揽本工程。
工程承包范围：14#、15#楼桩基图纸范围内的桩基工程施工的全部工序。
第二条工程工期开工日期以甲方工程部所发开工通知为准。
工程工期为45天日历天数。
第三条工程质量标准乙方严格按照国家颁布的施工验收规范文件及工程设计图纸要求进行施工，工程质量达到国家或专业质量检测评定标准的合格等级，工程桩的合格率为100%，如质量达不到合格，由此造成甲方的经济损失均由乙方承担。
第四条材料供应乙方在预应力混凝土管桩进场的同时，应及时通知甲方或甲方代表验收并在送货单上签字确认作为支付材料款的依据。
同时乙方应向甲方提供产品的出厂合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料，同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。
第五条合同价款及付款方式1、工程量及单价1）本项目工程量约：8310米（本工程总根数为277跟，桩长暂按30米）。
2）预应力高强混凝土管桩（PHC），采用徐州管桩，用锤击法或静压法施工，PHC—500（125）AB—C80：综合单价按194元/米；此综合单价包含材料费、人工费、辅助费、机械设备费、检测费用、截桩费，小型机具，配件费用、临时设施费、缺陷修复费、送桩费、物质的运输、装修、堆放，领用、保管、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、赶工措施费、冬雨季施工费、夜间施工费、水电费、损耗、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有责任、义务、配合费用、风险费用等与桩基工程施工相关的一切费用。
打桩清包工施工合同范本
打桩清包工施工合同范本
甲方：（委托方）
乙方：（承包方）
鉴于甲方拟进行打桩工程，根据双方平等、自愿、协商的原则，经双方友好协商，达成如下协议：
一、工程内容及规模
1.1 甲方委托乙方进行打桩工程，包括但不限于桩基设计、桩基施工及相关材料购买等工作。
1.2 工程规模：打桩数量、规格、深度等详细内容双方签订正式合同时确定。
二、工程价格及支付方式
2.1 工程总价为（具体金额），乙方应按照实际完成的工程量进行结算。
2.2 工程款项支付方式：甲方应在工程完工后7个工作日内将款项支付至乙方指定账户。
三、工程期限和工期
3.1 工程期限为（具体日期），工期为（具体天数），工程完工日期以乙方完成工程验收为准。
3.2 如因甲方原因导致工程延误，工程期限顺延，乙方不承担由此引起的责任。
四、质量保证
4.1 乙方保证施工过程中按照相关标准和规范进行操作，保证工程质量符合甲方的要求。
4.2 工程完成后，乙方应提供相应的质量保修期，保修期为（具体天数）。
五、违约责任
5.1 如因乙方原因导致工程质量问题或工程延误，乙方应承担相应的赔偿责任。
5.2 如因甲方原因导致工程延误或工程质量问题，甲方应承担相应的赔偿责任。
六、其他约定
6.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
6.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
桩基工程施工承包协议书5篇
桩基工程施工承包协议书5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就桩基工程施工承包事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]承包范围：本工程的桩基施工，包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。
二、工期开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面通知为准）竣工日期：XXXX年XX月XX日三、承包方式及造价承包方式：采用包工包料方式，由乙方负责采购并施工。
工程造价：[工程造价总额]元人民币。
此造价为固定造价，不因任何因素调整。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸及国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家和地方现行有关规范执行。
3. 工程竣工后，乙方应提交完整的技术档案资料供甲方审核。
甲方将组织验收，并出具验收报告。
如验收不合格，乙方需按要求进行整改。
五、工程款支付与结算1. 工程款支付方式：[具体支付方式]。
工程款支付前，乙方需提交相应发票。
2. 工程竣工验收合格后，双方进行结算。
结算依据为合同约定的造价、变更签证及奖惩条款等。
结算完成后，甲方支付至结算价的XX%工程款；余款作为质保金，待工程保修期满后支付。
3. 质保金的支付条件为工程保修期内未发生工程质量问题或其他违约情形。
保修期限和条件按国家有关规定执行。
质保金的利率为同期银行存款利率。
六、工程保修及售后服务乙方在工程竣工后应按照国家规定提供保修服务。
保修期限为工程竣工验收合格之日起XX年。
保修期间，因乙方施工质量问题导致的损失由乙方承担。
对于非乙方原因造成的损失，乙方可收取合理的维修费用。
对于紧急维修事项，乙方应在接到通知后XX小时内到达现场处理。
保修期满后，甲方根据工程情况决定是否退还质保金。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任并支付违约金。
桩基础工程承包合同6篇
桩基础工程承包合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基础工程承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基础工程，包括钻孔、混凝土浇筑等。
二、承包方式及范围1. 承包方式：本工程采用包工包料方式，由乙方负责采购所需材料并完成施工。
2. 承包范围：包括施工图纸范围内的所有桩基础工程。
三、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：具体以甲方书面通知为准。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本合同总价为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格按照附件《工程量清单》执行。
2. 支付方式：甲方在工程竣工验收合格后，按照合同约定支付乙方工程款。
具体支付节点及比例为：（1）基础工程完成50%后，支付合同总价的30%；（2）工程竣工并经验收合格后，支付合同总价的65%；（3）工程结算审核完成后，支付至结算价的95%；（4）剩余5%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。
五、工程质量及验收1. 乙方应按照相关质量标准和设计要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查和监督。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后，双方签署验收文件。
六、安全施工1. 乙方应遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应对施工现场的安全负责，采取必要的安全防护措施。
3. 若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
七、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
桩基础施工合同书范本(3篇)
桩基础施工合同书范本发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf____91____0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于____个3.②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度____米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在____年____月____日前进场施工。
并于____年____月____日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的____‰，总额不超过合同总价的____%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工____小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天____元补尝。
打桩工地承包合同范本
打桩工地承包合同范本甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________鉴于甲方需进行打桩工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就本次打桩工程施工事宜达成如下合同：一、工程概况：1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程内容：包括但不限于钻孔、桩基施工、桩身检测等相关工作。
4. 工程质量要求：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量满足设计要求。
二、合同价款：1. 合同总价为人民币______元，包括材料费、人工费、机械使用费等一切费用。
2. 付款方式：甲方应按照合同约定的付款计划向乙方支付工程款项。
三、工期要求：1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商解决。
四、权利与义务：1. 甲方权利与义务：- 提供必要的施工条件和资料。
- 按合同约定支付工程款项。
- 监督乙方施工质量和进度。
2. 乙方权利与义务：- 保证工程质量达到国家标准。
- 按约定时间完成施工任务。
- 遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
五、违约责任：1. 如甲方未按时支付工程款，应按逾期金额支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间或质量完成工程，应承担违约责任。
六、争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________代表签字：_________________ 代表签字：_________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
桩基工程施工合同范本6篇
桩基工程施工合同范本6篇桩基工程施工合同范本1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。
1.4合同单价：1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。
1.4.2. 由于图纸变更引起的工作量变化，由现场确认并即刻进行签证。
第二条付款方式2.1本工程无预付款2.2桩基工程形象进度完成50%后，支付工程款的20%;桩基完工后，支付工程款的50%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的25%，剩余5%的工程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。
本合同税金采用代扣代缴形式，税率为：3.47%;第三条合同工期3.1计划开工日期：本工程计划以进入现场的日期为开工日期。
3.2本工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。
该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。
若由于乙方原因导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付元作为违约金。
3.3本工程上述的施工工期，在实际施工中如遇设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时，经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。
3.4本工程结束后三十五天内，乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。
第四条材料供应工程所需商品砼均由甲方组织采供，其余与工程相关的内容均由乙方负责。
第五条质量标准乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量经检测应达到合格标准。
乙方保证桩基本身的完整性、内在质量良好、砼强度达标、桩基检测合格。
第六条双方责任事项6.1甲方负责将水、电源引至现场附近，并应满足施工要求;在施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑内，并按规定架设线缆、安置配电柜，保证施工安全;施工中所用水、电费均由甲方承担。
打桩合同范本(实用5篇)
打桩合同范本（实用5篇）打桩合同范本第1篇甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就打桩工程分包事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条工程概况1．工程名称：____________________。
2．工程地点：____________________。
3．承包范围及内容：________________。
4．甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。
乙方应无条件接受，并不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
5．承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期1．乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。
2．合同工期：本工程于____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，共____个日历天。
3．工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的____%计算，按天累计。
4．遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长：因不可抗力的影响；重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；非乙方原因的停电，停水造成停工时间连续____小时以上；业主原因的工期调整。
第三条工程质量1．乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家，地方颁发的质量验收规范，标准和规定要求组织施工.确保工程质量为________。
2．质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为________。
3．本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
桩基工程施工承包合同建设单位（甲方）：承包单位（乙方）：根据《中华人民国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。
一、工程概况：1、工程名称：管桩基础工程2、建设地点：3、工程容：4、工程数量：约米,以正式施工图纸为准。
二、工程承包围：根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要求围的静压预应力高强混凝土管桩工程。
三、工程承包形式：甲方以包工包料形式承包给乙方施工。
四、工程工期：乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工，否则将按第十三条第2款相关规定予以处罚。
（以下工期为有效工期）（一）、工程施工阶段总工期为日历天,开工预计日期：年月日（具体开工时间按甲方项目部书面通知为准）。
（二）工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后，工期方可顺延。
其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。
1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上（含6小时）。
2、不可抗力（如台风、特大暴雨风雪等自然灾害）引起的工期延误。
3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。
4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。
5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。
6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。
五、工程质量：乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及省有关的施工验收规、规程进行施工,乙方承包围的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。
1、本项目必须使用顶压式750的压桩机，接头部分应采用二氧化碳气体保护焊，必须采取吊桩方式施工。
2、本工程除按国家法律规定通过下相关部门监督外，采取施工单位、监理单位、建设单位三级质量管理体系，实行定期或不定期联合检查制度，施工单位自检、监理单位复检，建设单位审核，均应落实到具体负责人，杜绝工程质量隐患。
工程量收方时，必须由建设方及监理方三人以上在场时方可进行，并做好施工现场记录。
3、开工前乙方应将《施工组织设计方案》送交甲方工程管理部门及监理公司（甲方聘任，下同），经甲方工程管理部门及监理公司审核同意，发出《开工通知书》后方可开工。
4、甲乙双方及监理公司均应指定专职现场负责人，并明确其职责，以书面方式通知对方。
5、乙方必须自行完成本工程，若甲方及监理公司发现乙方有将本工程以任何形式转包、分包等行为，经查实，甲方有权终止本合同，已完成工程量不予结算，乙方应对此产生的一切后果负全部责任。
6、乙方应严格按照设计文件的要求及有关规进行施工，桩头进入持力层，达到设计要求，必须经甲、乙双方及监理公司指定的现场监理工程师共同验收确认，每桩均应办理签证手续，并做完整的施工技术记录。
7、对于施工过程中发现的安全、质量问题或有可能导致质量问题的施工行为，在通知整改的情况下，甲方及监理公司有权对乙方做出违约经济处罚或由监理公司提请甲方予以处罚，每次处罚金额500-1000元。
8、乙方确保在规定时间完成甲方工程管理人员及监理公司现场监理人员提出的工程质量整改要求，隐蔽工程应在隐蔽前四小时通知甲方及监理公司检查、验收。
六、文明、安全施工：1、乙方必须按照现行建筑安全操作规程和省市相关规定及甲方要求,做好现场文明安全施工工作。
在施工期间发生人身、财产、工程安全事故必须在十二小时书面报告给甲方，并积极主动做好事故的处理工作。
对甲方和有关部门提出的安全、质量隐患必须及时整改,如因文明安全事故问题产生的责任及费用全部由乙方自行负责与承担。
2、乙方必须及时按规定缴纳属于施工企业应缴纳现场安全保险费等相关费用。
七、工程造价:1、工程量根据甲、乙双方现场代表签证认可的实际工程量计算；2、工程量按从实际桩底(应扣除桩尖高度)至设计桩顶的实际长度计算；若按设计桩长施工的过程中,管桩超过设计桩顶标高的部分只能计算管桩的材料费。
3、每米单价按如下综合单价包干计算:PHC-300-75-AB: 元/m； PHC-400-95-A: 元/m；PHC-500: 元/m；以上单价包括:桩材料费、材料税金、损耗、不定尺配桩、压桩、接桩、探桩、≤2m送桩、机械安拆及进退场费、空孔回填、施工水电费(发电机发电除外)、综合管理费、利润、措施费、规费、劳保等一切费用（总包管理费、税金不含在）。
｛其中:各种桩型的压、接桩,≤2m送桩费用(含施工用的水电费)按元/m包干,管桩的材料费用(含制打损耗及利润)按:PHC-300-75-AB: 元/m,PHC-400-95-A: 元/m PHC-500: 元/m；包干计算,其余部份为综合管理费、措施费、利润、规费｝送桩费用按元/m(深度＞2m起部分方可计算)。
若在施工过程中桩型有做调整,则管桩材料价按双方市场询价后的确认价,压桩费和其余相关取费不变,计取综合单价。
4、以上第3点中的管桩综合单价说明:A:不因各种土类、桩基的型号而换算; B:含送桩、切割超出自然地面的桩头费用;C:含管桩的场、外运输费用及桩机场运行的所有费用;D:含焊接桩及因管桩施工所需的辅助机械和材料的所有费用;E:含利润等;5、以上综合单价为包干价,包含施工期间的风险、责任等所有的费用,在合同实施期间，其价格不受市场价格及政策性价格调整而增减,所有根据合同或其它原因应由报价人缴纳的费用都包括在报价人提交的价款中。
6、乙方按甲方或监理单位确认的配桩长度进行施工的过程中,因地下原因造成超送桩,需接桩部分的费用另行签证计算。
八、工程款的支付方式：（两个方案看看根据实际情况来决定）（一）1、乙方先垫款施工,每施工桩基工程量至20000米时,经甲方审核后(需在3天完成)付至已完施工工程量造价的80%；2、每栋桩基施工完成后,在具备验收的条件下,甲方须在一个月组织相关部门进行桩基工程的验收,经相关部门竣工验收合格且双方办理完工程结算后,付至审核后结算总造价的95%。
3、余5%尾款(其中:3%待桩基工程通过验收合格之日起半年支付,2%待工程通过单体验收及建委备案验收后付清)。
（二）（有的话办法建议使用）1、乙方在本合同签订之日向甲方支付30000元人民币的定金，在乙方的桩机进场施工后3日退还。
（甲方取得《桩基工程施工许可证》后一个月无法施工，退还乙方定金）2、桩基工程施工完毕甲方支付工程总造价款的10%,约万元；3、桩基验收合格，甲方应在收到乙方竣工决算资料20个工作日，完成审核手续，并支付工程决算总额的30%，约万元；4、其上部主体工程结构封顶后，甲方应向乙方支付工程决算总额的50%，约万元，但时间不能超过180日历天。
5、剩余的10%，约万元，待其上部土建竣工验收后一次性付清，但最长不超过自桩基工程施工完毕后壹年。
双方委托银行代付、代收工程费用。
当甲方的桩基工程付款超过300万元后，连同300万元人民币及以后的每一笔付款，乙方均应向甲方出具正式的税务发票。
乙方确认其对本桩基工程的报价及付款方式，不会导致其拖欠施工人员的工资。
如由于乙方自身原因导致发生拖欠施工人员工资等情形的，由乙方自行处理，与甲方一概无关。
九、材料、设备的品牌及供应：1、管桩的品牌须采用牌,若发现进场的管桩不是上述确定品牌,则乙方应无条件退场,且补偿甲方合同总造价的10%;2、工程所用的材料均由乙方负责采购、运输、保管、实验,并出具相关的合格检测报告和依据;十、桩基工程验收及签证：1、除一般技术性隐蔽签证以外，所有涉及到有关经济签证资料（包括隐蔽工程验收资料，人工、材料、机械等单价签证等）乙方上报给甲方(现场经甲方两人签字认可后，可进行下一道工序施工)，经甲方代表初审后上报给甲方项目部，通过甲方预算部审核、签字，并由甲方项目部负责人确认签字后，加盖工程项目部印章作为竣工结算的依据。
2、隐蔽工程验收：隐蔽工程乙方应提前十二小时通知甲方现场代表，并提交相应的自检材料。
甲方现场代表接到通知十二小时会同有关部门进行验收，验收合格后乙方方可进行下一道工序施工。
乙方未经甲方验收自行隐蔽的，甲方有权要求复查，其返工损失费由乙方负责。
甲方接到乙方书面通知十二小时未进行验收的，乙方可自行隐蔽。
3、工程初验收：工程初验收由乙方会同甲方组织有关部门进行工程初验收工作，对不符合设计及施工规标准的，乙方应在质量隐患通知单规定的时间整改完毕。
4、工程竣工验收：工程初验收达到合同要求时，由乙方提交验收时间及有关单位工程业资料给甲方，甲方在一周会同乙方及有关部门进行竣工验收。
工程竣工验收以甲方组织通过的验收为准。
5、工程竣工资料验收：工程竣工验收十天，乙方应提供竣工资料、竣工图纸一式陆份给甲方。
竣工验收资料经过审核后移交甲方，同时以市城建档案馆验收为准。
十一、工程保修：乙方在单位工程验收合格后，应按中华人民国《建设工程质量管理条例》规定进行保修(保修期为一年,自工程验收合格之日算起.)十二、双方职责：1、甲方责任⑴甲方负责施工现场的三通一平工作,确保表层地耐力满足桩机停滞行走的要求,现场提供总电源和水源接驳点各一处，即到现场的任何地方即可，场地的部分由乙方自行负责。
⑵负责提供建筑物的水准点、座标控制点,并确定建筑物、道路、线路的定位和标桩。
(3) 向乙方提供施工场地的工程地质资料.(4) 组织图纸会审和设计技术交底及工程竣工验收等工作.(5).若甲方的现场代表发生变化时,应及时以书面的形式通知乙方.(6).施工时如遇地下障碍物,排除障碍物的损失费用由甲方负责.(7).甲方应按合同规定的工程款支付办法按时支付工程款,否则乙方有权停止施工,由此造成的损失由甲方负责.(8).乙方根据设计要求进行配桩,其配桩方案必须由甲方及监理单位确认后方可施工.2、乙方责任：⑴工程必须配备以负责人和技术负责人为首的施工管理班子，负责对所承担工程容及所属人员的生产管理、劳力调配、技术、质量、安全及生活安排等事项的具体管理工作。
执行本地区有关防火、治保等规定，并负责由此产生的经济和法律责任。
⑵如在施工进度和质量等方面达不到要求，必须按设计及国家施工规要求及协议约定整改至合格并承担由此造成的一切费用。
⑶负责办理本施工队工人的暂住证、务工证、婚育证以及缴交相应费用和劳动部门的就业调节费，做到进场人员均具备“四证”和花名册。
遵守国家和地方各类法规制度和甲、乙双方规定的各项规章制度，做好计划生育工作，违者要追究责任，并按国家有关规定处罚。
⑷应严格按照国家安全操作规程规的要求施工，由此发生的安全事故，承担一切责任及费用。
⑸负责编制所承包围的施工图预、结算，施工组织设计和施工方案,根据施工组织设计负责场桩基运行道路的敷设,保证桩基的正常工作；按月提供月、季度施工进度计划和月统计报表，参加图纸会审，负责各单位工程业资料编制、整理和归档，保证竣工档案资料的完整。