新版建设工程设计合同(样式二)
建设工程设计合同(样式二)
建设工程设计合同(样式二)【合同编号】XXXX【签约日期】XXXX年XX月XX日甲方：（发包人/委托人）单位名称：法定代表人/委托代表：联系地址：联系电话：乙方：（受托人）单位名称：法定代表人/委托代表：联系地址：联系电话：根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下《建设工程设计合同》（以下简称“本合同”）：第一条合同目的甲方按照工程规划安排、建设需求等要求，委托乙方进行建设工程设计任务。
乙方接受甲方委托，按照约定的工作内容和时间进行设计任务。
第二条项目范围乙方按照甲方要求，完成以下设计任务：（具体描述设计任务的范围、要求等）第三条设计费用1. 甲方向乙方支付设计费用总额为人民币（大写）XXX元整（￥XXX.00）。
提供设计服务的方式为：（具体描述支付方式、时间等）2. 如因项目范围变动、技术难题、工程条件等原因，需对设计费用进行调整的，甲乙双方应进行协商，并签订补充协议。
第四条质量保证1. 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和技术规范，确保设计工作的质量达到甲方要求的标准。
2. 如甲方在使用设计成果过程中发现设计存在质量问题，应立即通知乙方，乙方有义务及时进行整改和改进，直到符合甲方要求为止。
3. 乙方对设计成果的质量负有保证责任期限为XX年（按工程验收合格之日起计算），在保证期限内出现设计质量问题的，乙方应无偿进行修复和整改。
第五条涉密事项1. 如设计任务涉及国家秘密、商业机密、技术秘密等涉密事项，甲乙双方应严格遵守国家相关法律法规和保密协议的规定，并确保涉密信息的保密性。
2. 甲方有权对乙方进行涉密工作的资质核查，乙方应积极配合提供相关资料和证明。
第六条知识产权1. 乙方在完成设计任务后，依法享有设计成果的知识产权。
甲方享有设计成果的使用权。
2. 乙方应对设计成果保密，未经甲方同意，不得向第三方透露设计内容。
第七条任务进度和验收1. 乙方应按照甲方要求的时间节点和进度完成设计任务。
建设工程设计合同二
建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）工程名称：____________________工程地点：____________________合同编号：____________________（由设计人编填）设计证书等级：____________________发包人：____________________设计人：____________________签订日期：____________________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：____________________设计人：____________________发包人委托设计人承担工程设计，工程地点为____________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订依据1.1 本合同签订依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件。
2.2 发包人提交的基础资料。
2.3 设计人采用的主要技术标准是：____________________。
第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1 合同书。
3.2 中标函（文件）。
3.3 发包人要求及委托书。
3.4 投标书。
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间第七条费用7.1 双方商定，本合同的设计费为____________________万元。
收费依据和计算方法按国家和地方有关规定的标准执行。
7.2 设计人提交设计文件后，发包人应按照合同约定及时支付设计费用。
建设工程设计合同样式二-最新范本
建设工程设计合同样式二-最新范本订立合同双方：建设单位：＿＿＿＿＿,以下简称甲方；设计单位：＿＿＿＿＿,以下简称乙方；经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守.第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲方委托乙方承担＿＿＿＿工程的设计项目,建筑安装面积为＿＿＿＿＿平方米,批准总投资为＿＿＿万元,建设地点在＿＿＿＿.第二条甲方的义务１．甲方应在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料.甲方在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料.甲方对上述资料的准确性负责.２．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作.３．在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底；工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收.４．在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责.５．甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围.６．甲方对乙方的设计成果负有保密义务,未经许可,不得转让给第三方重复使用.第三条乙方的义务１．乙方必须在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日以前,向甲方交付初步设计文件；在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日以前,向甲方交付技术设计文件；在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日以前,向甲方交付施工图设计文件.其中,初步设计文件一式＿＿＿份,技术设计文件一式＿＿＿份,施工图设计文件一式＿＿＿份,甲方另需增添文件份数需要模型费,另行收费.＿＿＿年＿＿月＿＿日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概算文件、材料设备清单）.（大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同.具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件（２）.２．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件.３．初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担. ４．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收.第四条设计的修改和停止１．甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按＿＿＿元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算.２．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同.已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算. ３．甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系.第五条设计费的数量和交付办法本设计合同生效后＿＿＿天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的＿＿＿＿％的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后＿＿＿天内,甲方应向乙方支付＿＿＿＿％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后＿＿＿天内,甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付）.第六条奖励与违约责任１．在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取＿＿＿％奖励乙方.２．由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日＿＿＿元计算增付设计费.３．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金.４．由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误＿＿＿天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的＿＿＿＿％的违约金（甲方可在设计费中扣除）.５．因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费.对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付相应的赔偿责任.第七条其它（略）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.第八条效力本合同自＿＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效.本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充规定.补充协定与本合同具有同等效力.但不得与本合同内容抵触.在合同执行中发生纠纷,双方应及时协商解决.协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解；调解不成,或不属于同一部门的,可向＿＿＿仲裁委员会申请仲裁（向人民法院起诉）.本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿＿＿份,送计委、建委、建行……等单位各留存一份.建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿通讯处：＿＿＿＿＿＿＿＿＿通讯处：＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话或电报：＿＿＿＿＿＿＿电话或电报：＿＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日订附：（１）＿＿＿＿＿＿设计项目收费表；（２）＿＿＿＿＿＿工程设计补充协议书.附表１设计项目收费表┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┐│项目编│项目名│单位平│设计内│单位造│工程款│投资估│设计费│设计││号│称│方米│容│价（元│量平方│算（元│收费率│费（││ │ │ │ │／平方│米│）│（％）│元）││ │ │ │ │米）│ │ │ │ │├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┤│ 本工程委托设计共项平方米投资估算总计元,估计设计费││总计元.签订合同时由甲方付给乙方设计费５０％,暂按元拨付. │└──────────────────────────────────┘注：投资估算为甲方所得,设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准.建设单位：（盖章）设计单位：（盖章）基建负责人：＿＿＿＿＿基建负责人：＿＿＿＿＿＿签订收费协议：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日附表２＿＿＿＿工程设计补充协议书本协议依据＿＿＿＿号建筑设计合同签订,为原合同的附件.业经＿＿＿需编制＿＿＿＿＿设计,双方协定.甲方应按时交下列建设文件设计基础资料：┌─────┬─────────────┬──────────────┐│ 序号│ 文件和资料名称│ 交付日期（或期间）│├─────┼─────────────┼──────────────┤│ │ │ │├─────┼─────────────┼──────────────┤│ │ │ │├─────┼─────────────┼──────────────┤│ │ │ │└─────┴─────────────┴──────────────┘乙方应在甲方按时提交上述文件、资料的前提下,应按时交付下列设计文件：┌─────┬─────────────┬──────────────┐│ 序号│ 设计文件名称和内容│ 交付日期│├─────┼─────────────┼──────────────┤│ │ │ │├─────┼─────────────┼──────────────┤│ │ │ │├─────┼─────────────┼──────────────┤│ │ │ │└─────┴─────────────┴──────────────┘建设单位：＿＿＿＿＿（盖章）设计单位：＿＿＿＿＿（盖章）基建负责人：＿＿＿＿＿设计室主任：＿＿＿＿＿＿签订协议日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。
最新建设工程设计合同二
最新建设工程设计合同二建筑工程设计合同范本（二）在建筑行业中，工程设计是确保项目成功的关键步骤。
因此，签订一份详尽的工程设计合同对于保障双方的利益至关重要。
本文将提供一份建设工程设计合同的范本，以帮助读者更好地理解合同内容和注意事项。
---一、合同双方信息甲方（业主）：_____________地址：_____________乙方（设计单位）：_____________地址：_____________二、工程概况1. 工程名称：_____________2. 工程地点：_____________3. 工程规模及内容：_____________4. 设计阶段及要求：_____________5. 预计完成日期：_____________6. 其他相关说明：_____________三、设计任务与责任1. 乙方应根据甲方提供的工程资料，按照国家相关标准和规范进行设计工作。
2. 乙方应保证设计质量，确保设计方案的安全性、经济性和可行性。
3. 乙方应在约定的时间内完成设计任务，并提交相应的设计成果。
4. 如遇特殊情况，甲乙双方应及时沟通协商，共同解决可能出现的问题。
四、费用与支付方式1. 设计费用总额为：_____________元。
2. 支付方式：_____________（例如：分期支付、一次性支付等）。
3. 具体支付时间点和金额由双方另行商定。
五、保密条款1. 双方应对合同内容以及在履行合同过程中获知的商业秘密和技术秘密承担保密义务。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露、提供或利用上述信息。
3. 保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年止。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间、数量、质量和标准完成设计任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金数额不超过设计费用总额的10%。
2. 若甲方未按合同约定支付设计费用，乙方有权暂停设计工作，直至甲方支付完毕为止。
同时，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
新版建设工程设计合同书(合同范本)5篇
新版建设工程设计合同书(合同范本)5篇篇1合同范本第一章合同当事人第一条发包人：_________，公司住址：_________，联系方式：_________。
第二条承包人：_________，公司住址：_________，联系方式：_________。
第二章设计范围及要求第三条发包人委托承包人承担_________工程设计任务。
具体设计范围及要求如下：1. 设计范围：_________；2. 设计要求：_________。
第三章设计资料及协作事项第四条发包人应提供以下设计资料：_________。
第五条承包人应协助发包人完成以下协作事项：_________。
第六章设计费及支付方式第十条本工程设计费为人民币_________元整（￥_________）。
支付方式如下：1. 预付款：人民币_________元整（￥_________），应在合同签订后7个工作日内支付；2. 中期款：人民币_________元整（￥_________），应在设计进度过半时支付；3. 尾款：人民币_________元整（￥_________），应在设计完成并经发包人验收后支付。
第七章设计进度及交付方式第十一条承包人应在合同签订后尽快安排设计，设计进度应满足发包人的需求。
具体设计进度安排如下：_________。
第十二条设计成果交付方式如下：_________。
第八章验收及修改第十三条发包人对设计成果进行验收，验收标准和方法如下：_________。
第十四条承包人应根据发包人的验收意见进行必要的修改和调整。
第九章违约责任及赔偿第十五条若发包人未按照合同约定支付设计费，承包人有权要求发包人按照中国人民银行公布的同期贷款利率支付利息。
同时，承包人有权解除合同，并要求发包人赔偿因此造成的损失。
第十六条若承包人未按照合同约定完成设计任务，发包人有权要求承包人承担相应的违约责任。
具体违约责任如下：_________。
第十章争议解决及法律适用第十七条合同当事人因履行合同发生争议时，应首先尝试通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程设计合同二
建设工程设计合同二甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（设计方）： [乙方全称]鉴于甲方拟进行建设工程项目，需要专业的设计服务，乙方作为专业的设计机构，愿意提供相应的设计服务。
双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
第一条设计范围及内容1.1 本合同的设计范围包括但不限于项目的初步设计、施工图设计、技术方案的制定等。
1.2 设计内容应符合国家及地方相关法律法规、标准规范，并满足甲方提出的设计要求。
第二条设计标准及要求2.1 设计应遵循国家现行的设计规范和标准，确保设计的安全性、实用性和经济性。
2.2 设计成果应包括但不限于设计说明、图纸、计算书、材料清单等。
第三条设计周期3.1 乙方应在合同签订后[具体时间]内完成初步设计。
3.2 初步设计经甲方确认后，乙方应在[具体时间]内完成施工图设计。
第四条设计费用及支付方式4.1 设计费用总计为[具体金额]元，包括所有设计阶段的费用。
4.2 甲方应在合同签订后[具体时间]内支付预付款[具体金额]元。
4.3 设计成果经甲方确认后，甲方应在[具体时间]内支付剩余设计费用。
第五条设计成果的交付与确认5.1 乙方应在每个设计阶段结束后[具体时间]内向甲方提交设计成果。
5.2 甲方应在收到设计成果后[具体时间]内完成审查，并提出修改意见。
第六条双方的权利与义务6.1 甲方有权对设计成果提出修改意见，乙方应根据甲方的意见进行修改。
6.2 乙方应保证设计成果的原创性和合法性，不得侵犯他人的知识产权。
第七条违约责任7.1 如甲方未按合同约定支付设计费用，应按未支付金额的[具体比例]%向乙方支付违约金。
7.2 如乙方未按合同约定时间提交设计成果，应按合同总金额的[具体比例]%向甲方支付违约金。
第八条合同的变更与解除8.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
8.2 双方协商一致，可以书面形式变更或解除本合同。
第九条争议解决9.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
建设工程设计合同范本二
建设工程设计合同范本二合同编号：[填写]甲方（委托方）：[填写]乙方（受托方）：[填写]签订地点：[填写]签订日期：[填写]鉴于甲方拟进行[具体项目名称]的建设，现委托乙方承担该项目的设计工作。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经充分协商一致，订立本合同，共同遵守。
一、设计任务和要求1. 设计内容：乙方应根据甲方提供的项目需求，完成包括但不限于概念设计、初步设计、施工图设计等阶段的设计工作。
2. 设计标准：乙方应严格遵守国家及地方的相关设计规范和标准，确保设计质量满足甲方的要求。
3. 设计进度：乙方应按照合同约定的时间完成各阶段设计任务，并及时提交设计成果。
二、合同价款及支付方式1. 设计费用：双方约定设计总费用为[金额]元，具体支付方式如下：- 预付款：甲方应在合同签订后[时间]内支付乙方设计费用的[比例]%作为预付款。
- 进度款：随着设计工作的推进，甲方应根据乙方提交的设计成果支付相应的进度款。
- 结算款：设计工作全部完成后，甲方应在验收合格后的[时间]内支付剩余的设计费用。
2. 发票开具：乙方应在收到款项后[时间]内向甲方提供正规发票。
三、双方责任与义务1. 甲方责任：甲方应提供必要的项目信息和资料，协助乙方了解项目需求，并在合同约定的时间内支付相应款项。
2. 乙方责任：乙方应保证设计质量，按时提交设计成果，并对设计文件的准确性和完整性负责。
四、违约责任如一方未能履行合同约定的义务，应向对方支付违约金，并承担由此造成的损失。
五、争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年__月__日。
建设工程设计合同(样式二)
千里之行，始于足下。
建设工程设计合同(样式二)合同编号：【合同编号】甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲方为进行某项建设工程的设计，乙方具有相关设计能力，并甲、乙双方经友好协商，达成以下合同：第一条合同目的1.1 甲方委托乙方进行建设工程的设计，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
1.2 乙方应根据甲方需求提供符合国家相关法规和标准的设计方案，并协助甲方办理相关审批手续。
第二条设计内容2.1 乙方按照甲方提供的工程要求和相关资料，进行建设工程的方案设计。
2.2 乙方应根据甲方的方案设计要求，进行施工图设计，并配合甲方进行评审和修改。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
第三条设计费用及结算方式3.1 甲方向乙方支付总设计费用【金额】，总设计费用包括方案设计费用和施工图设计费用。
3.2 方案设计费用为【金额】，施工图设计费用为【金额】。
3.3 乙方应按照以下方式进行费用的结算：3.3.1 方案设计费用应在签订合同后的【天数】内支付【比例】的设计费用；3.3.2 施工图设计费用应在方案设计通过审批后的【天数】内支付【比例】的设计费用；3.3.3 甲方应在乙方完成全部设计工作后的【天数】内支付剩余的费用。
第四条设计周期4.1 乙方应在签订合同后【天数】内完成方案设计并提交甲方审批。
4.2 乙方应在方案设计通过审批后的【天数】内完成施工图设计并提交甲方审批。
4.3 乙方应在甲方要求的时间内进行设计的审查和修改。
第五条合同变更5.1 任何一方需要对本合同进行变更时，须经双方书面协商一致，并签订变更协议。
5.2 变更后的费用及时间安排应根据变更内容进行调整。
第六条合同终止6.1 乙方未按照合同要求提供设计方案的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的设计费用。
6.2 甲方未按照合同要求支付设计费用的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同约定的违约金。
建设工程设计合同(样式二)6篇
建设工程设计合同(样式二)6篇篇1甲方（发包人）：_________________________乙方（设计人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程设计工作事宜达成如下协议：一、设计工程概况及要求（一）工程名称：_________________________。
（二）工程地点：_________________________。
（三）工程规模：_________________________。
（四）设计内容：包括但不限于总体规划设计、建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、景观设计等。
二、设计任务及范围（一）乙方应按照甲方的要求进行概念设计、方案设计、初步设计和施工图设计。
（二）设计范围包括但不限于建筑主体结构、室内外装修、机电系统、消防系统、园林景观等。
三、设计期限及进度安排（一）乙方应在约定时间内完成设计任务，并提交相应的设计图纸及说明文件。
（二）双方应共同制定详细的设计进度计划，并严格按照计划执行。
如遇特殊情况，应及时通知对方并进行调整。
四、设计费用及支付方式（一）设计费用总计：人民币______元（大写：______元整）。
该费用包括设计人员的工资、差旅费及其他相关费用。
具体费用明细详见附件。
（二）支付方式：甲方应按约定时间支付设计费用给乙方，具体支付节点及金额按照双方约定执行。
如甲方对乙方提交的设计成果验收合格，则应按约定结清尾款。
五、质量要求及验收标准（一）乙方应按照国家和地方的相关法律法规、规范及标准进行工程设计。
（二）甲方有权对乙方提交的设计成果进行验收，并提出合理的修改意见。
乙方应及时修改并重新提交设计成果。
六、知识产权及保密条款（一）乙方对完成的设计成果享有著作权。
甲方在支付设计费用后，获得设计成果的使用权。
未经乙方许可，甲方不得擅自将设计成果转让给第三方。
最新建设工程设计合同二
最新建设工程设计合同二建设工程设计合同是指发包人（通常指建设单位）与设计人（即设计单位或个人）之间就某项建设工程的设计工作所达成的法律协议。
该合同的目的在于明确双方的权利义务，保障设计工作的质量和进度，同时合理分配风险，确保项目顺利实施。
最新的建设工程设计合同二范本在结构上做了一定的优化，更加注重条款的明晰性和操作性。
一般而言，它包括以下几个主要部分：1. 合同双方信息：详细列出发包人和设计人的基本信息，如名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式等。
2. 合同标的：明确指出合同所涉及的具体工程项目名称、地点、规模、设计范围及标准要求等。
3. 设计任务和要求：对设计工作的内容、质量标准、时间节点等进行详尽规定。
4. 费用支付：包括设计费的计算方式、支付条件、支付时间及相关的违约金等财务条款。
5. 权利义务：双方各自的权利和义务，如设计人需保证设计质量，按时提交设计成果；发包人需按时支付费用，并提供必要的技术资料等。
6. 违约责任：一旦一方违反合同约定，应承担的责任及赔偿措施。
7. 争议解决：约定解决合同争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
8. 附加条款：根据实际需要增加的特殊约定事项。
9. 其他：包括合同生效条件、变更和解除条款、通知送达方式、保密义务等。
在实际操作中，合同的具体内容会根据项目的具体情况和双方的实际需求进行调整。
因此，最新的建设工程设计合同二范本强调了灵活性与适用性，鼓励双方在不违反法律法规的前提下，通过协商一致来确定合同的具体条款。
值得注意的是，合同的制定和执行过程中，公正客观的原则至关重要。
这意味着合同中的条款应当公平合理，既不应偏袒任何一方，也要考虑到可能出现的风险和不确定因素，确保双方的利益得到妥善保护。
建设工程设计合同二范例
建设工程设计合同二范例第一部分：合同基本信息甲方（委托方）：_______________乙方（设计方）：_______________工程名称：_______________工程地点：_______________本合同由甲乙双方根据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行建设工程设计服务事宜，经友好协商一致，订立如下条款：第二部分：设计范围与要求1. 设计范围：乙方应按照甲方的要求，完成包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计等专业工程设计工作。
2. 设计标准：乙方应遵守国家及地方的相关设计规范、标准和法规，确保设计质量满足甲方的使用要求。
第三部分：设计周期与进度1. 设计周期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2. 进度安排：乙方应根据甲方提供的项目进度计划，合理安排设计工作，并按时提交各阶段设计成果。
第四部分：费用支付1. 设计费用：根据乙方提供的设计方案和工作量，双方协商确定总设计费用为人民币____元。
2. 支付方式：甲方应按合同约定分期支付设计费用，具体支付比例和时间由双方协商确定。
第五部分：变更与调整1. 如遇项目需求变更或设计调整，应及时书面通知对方，并由双方协商解决。
2. 任何设计变更或调整均需双方同意后方可执行。
第六部分：违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应根据实际情况协商解决。
第七部分：争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
第八部分：其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行协商补充。
建设工程设计合同(样式二)
建立工程设计合同〔款式二〕甲方〔委托方〕：____乙方〔设计方〕：____签订日期：____签订地点：____鉴于甲方需要进展____工程的建立工程设计，乙方具有相应的设计资质和经历，双方本着平等互利的原那么，经友好协商，就本工程的设计效劳达成如下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：____1.2 工程地点：____1.3 设计范围：____1.4 设计阶段：____第二条设计内容和要求2.1 乙方应按照甲方提供的工程需求和相关标准，完成以下设计内容：初步设计施工图设计配合施工过程中的设计效劳2.2 设计要求应符合国家相关设计标准和标准，同时满足甲方的特定要求。
第三条合同价款和支付方式3.1 本合同总价款为人民币〔大写〕____元〔￥____元〕。
3.2 支付方式：预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。
进度款：设计工作完成____%后，甲方向乙方支付合同总价款的____%。
开工款：设计工作全部完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项。
第四条设计成果交付4.1 乙方应在合同约定的时间内，向甲方交付以下设计成果：初步设计文件施工图设计文件设计说明和相关技术资料4.2 甲方应在收到设计成果后____日内完成验收，并提出修改意见。
第五条双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务：提供设计所需的相关资料和数据。
按合同约定支付设计费用。
对设计成果进展验收并提出合理修改意见。
5.2 乙方的权利和义务：按照合同约定完成设计工作。
保证设计成果的质量，满足甲方的要求。
配合甲方进展设计成果的验收和修改。
第六条保密条款6.1 双方应对合同内容及在合作过程中知悉的对方商业机密和技术机密负有保密责任。
6.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露合同内容及合作过程中的。
第七条违约责任7.1 如一方违背合同约定，应承当违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 因不可抗力导致合同无法履行或需要变更的，双方应协商解决。
最新建设工程设计合同二
最新建设工程设计合同合同编号：_________签订日期：____年__月__日委托方（以下简称甲方）：_________设计方（以下简称乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经充分协商，就甲方委托乙方承担建设工程设计事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_________1.2 工程地点：_________1.3 工程规模：_________1.4 工程投资：_________1.5 设计内容：包括但不限于概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计等。
第二条设计依据2.1 甲方提供的相关基础资料和文件。
2.2 国家及地方相关法规、标准、规范。
2.3 乙方根据专业知识和经验积累制定的设计方案。
第三条合同文件的优先次序3.1 本合同书。
3.2 甲方提供的资料及文件。
3.3 乙方制定的设计方案及相关文件。
第四条合同价格与支付4.1 本合同设计费为人民币____元（大写：____________________元整）。
4.2 设计费支付进度按照以下约定：（1）合同签订后三日内，支付设计费的20%作为定金；（2）提交初步设计文件后，支付设计费的30%；（3）提交施工图设计文件后，支付设计费的30%；（4）剩余的20%作为质保金，在工程竣工验收合格后支付。
第五条设计成果交付5.1 乙方应按照合同约定的时间节点，向甲方交付相应阶段的设计成果。
5.2 设计成果应符合国家及地方相关法规、标准、规范要求，并满足甲方的使用需求。
5.3 设计成果的版权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式使用或披露。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间交付设计成果，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=设计费×逾期天数×1%。
6.2 甲方未按照约定时间支付设计费，乙方有权拒绝交付设计成果，并有权要求甲方支付逾期付款的利息，利息计算方式为：利息=逾期付款金额×逾期天数×5%。
建设工程设计合同(样式二)2篇
建设工程设计合同(样式二)2篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（设计人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本建设工程设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 设计内容：____________________二、设计资料及设计任务书甲方应向乙方提供设计资料和设计任务书，包括但不限于以下内容：地形测量图、地质勘察报告、城市规划许可证等。
乙方应根据甲方提供的设计资料和设计任务书进行设计。
甲方应对所提供的设计资料的真实性和完整性负责。
三、设计要求和标准乙方应按照国家和地方现行有关工程设计政策、法规和规范进行设计，遵循安全、适用、经济、美观的原则，满足甲方提出的设计要求。
具体设计标准按照本合同附件的设计任务书要求执行。
四、设计期限乙方应在合同生效后______天内完成设计任务，并提交设计成果。
如遇特殊情况，双方可协商延长设计期限。
五、设计费用及支付方式1. 设计费用：甲方应按照设计任务书的要求支付乙方相应的设计费用。
设计费用总额为______元人民币。
该费用包括设计人员的工资、差旅费、打印费等相关费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付设计费用：合同签订后______天内支付______%的设计费用；提交初步设计方案后______天内支付______%的设计费用；提交最终设计方案并经甲方确认后______天内支付剩余的设计费用。
六、保密条款双方应对本合同所涉及的技术资料和信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
未经对方同意，任何一方不得擅自使用或向第三方转让与本合同相关的技术成果。
若因一方违反保密条款给对方造成损失的，应承担相应的法律责任。
建设工程设计合同(样式二)3篇
建设工程设计合同(样式二)3篇篇1建设工程设计合同(样式二)合同双方为确保工程设计的顺利进行，明确双方的权利义务，特签订本合同。
一、甲方：（委托方）地址：联系人：电话：二、乙方：（设计方）地址：联系人：电话：三、甲、乙双方经友好协商，就甲方所委托乙方承担的建设工程设计事项，达成如下协议：1、项目名称：2、项目地点：3、工程概况：4、设计内容：5、设计费用及支付方式：5.1 设计费用为______元，甲方应于设计合同签署之日支付设计费用的____%作为预付款；设计工作完成后，甲方应支付设计费用的____%作为设计成果确认款；乙方交付甲方设计成果后，甲方应支付设计费用的余款。
5.2 设计费用支付方式：_____元，支付方式为___________。
6、设计工作进度及验收：6.1 设计工作计划：乙方应在____年__月__日前完成初步设计方案，并提交给甲方审查；在__年__月__日前完成施工图设计，并提交给甲方审查；在____年__月__日前完成整体设计成果，经甲方验收合格后交付甲方。
6.2 设计成果验收：甲方应在设计成果交付____日内完成验收，并提出合理化建议；乙方应在__日内完成修改，直至甲方满意为止。
7、设计变更：7.1 如因甲方要求或设计原因需要对已经完成的设计进行修改，应按照实际工作量支付额外费用。
7.2 如因乙方原因需要修改设计方案，不收取额外费用。
8、保密条款：8.1 乙方应对甲方提供的技术资料和设计成果严格保密，未经甲方许可不得向第三方透露。
8.2 甲方应对乙方提供的设计方案和技术资料严格保密，未经乙方许可不得向第三方透露。
9、其他约定事项：（此栏可根据实际情况自行增减）10、合同变更：如因工程设计实际情况变更或其他不可抗因素影响合同履行，双方可协商变更合同内容。
本合同一式两份，甲方、乙方各持一份，签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为建设工程设计合同(样式二)的内容，希望双方遵守合同的约定，共同保障工程设计的顺利进行。
建设工程设计合同范本(二)
建设工程设计合同范本（二）合同编号：【填写合同编号】甲方：【填写甲方名称】乙方：【填写乙方名称】【填写合同签订地点和日期】一、工程名称和规模甲方委托乙方进行【填写工程名称】的设计工作。
工程规模和内容详见附件【填写附件编号】。
二、合同价款1. 甲方向乙方支付的设计费为【填写设计费金额】，含税，支付方式为【填写支付方式】。
合同价款的支付时间和方式以甲方支付通知为准。
2. 甲方支付合同价款时，应提供完整的发票及相关证明文件，以便乙方核验。
3. 如遇特殊情况，甲方可对设计费用进行调整，调整后的费用需双方协商一致，并签订书面的额外付款协议。
三、设计工作范围和要求1. 乙方应根据甲方提供的相关资料，完成工程设计的编制工作，并提供相应的设计文件。
2. 乙方应遵循国家的相关法律法规、标准和规范，确保设计工作的合法性和安全可靠性。
3. 设计文件应清晰地表述工程设计的要求、方案和计划，并包含相关的技术指标和标准。
乙方应与甲方进行沟通，确保双方对设计目标的一致理解。
4. 乙方在设计过程中，如发现设计方案存在问题或有必要进行变更时，应及时向甲方提出并征得甲方的同意。
5. 乙方应按照约定的工期和质量要求完成设计工作。
如因乙方原因导致工程进度延误或设计质量不符合要求，乙方应承担相应的责任和违约责任。
四、设计文件的归属1. 乙方在完成设计工作后，应将详细的设计文件交付给甲方。
交付的设计文件应包括相关的计划、方案、绘图、报告和技术说明等。
2. 甲方获得设计文件的所有权，乙方无权擅自使用或提供给他人。
但乙方可以保留相关设计文件的备份副本以备查阅。
3. 如甲方需要乙方对设计文件进行修改或补充，双方应及时协商，并签订额外的补充协议。
五、保密条款1. 乙方应严格保守与本合同相关的商业机密、技术秘密和文件信息，未经甲方书面许可，不得将相关信息透露给任何第三方。
2. 乙方应妥善保管设计文件的原始数据和备份数据，以防止泄密或丢失。
六、合同的解除和违约责任1. 如因不可抗力或其他不可预见的原因，导致无法继续履行合同的一方应立即通知对方，并提供相应的证明。
建设工程设计合同范本版2系列
建设工程设计合同范本版2系列合同编号：XXX-XXXX甲方：____________________(以下简称“甲方”)地址：____________________传真：____________________乙方：____________________(以下简称“乙方”)地址：____________________传真：____________________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的设计，双方经友好协商，达成如下合作意向，并签订本合同：第一条设计任务1.1甲方委托乙方完成下述建设工程的设计任务：（详述具体建设工程名称和位置等信息）1.2设计内容包括但不限于工程勘测、方案设计、初步设计、施工图设计等，具体范围详见设计任务书。
第二条设计费用及支付方式2.1本设计合同设计费用为：____________________（具体为数字和金额），费用的支付方式如下：（详细列明支付方式及阶段性支付的比例和时间）2.2若甲方需要乙方对设计文件进行修改、调整，则双方应再次协商确定额外费用。
2.3设计费用支付时间为合同签订后的7个工作日内，乙方提供相应的发票后，甲方按约定支付。
第三条设计工期3.1设计工期为____________________（具体以天或月为单位），自本合同签订之日起计算。
3.2如因甲方原因导致工期延误，应按双方协商的方式进行调整工期，同时支付额外费用。
3.3如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担延误期间甲方因此而产生的损失，并按双方协商的方式进行调整工期。
第四条设计文件的提交和审核4.1设计文件初稿经乙方审核无误后，提供给甲方审核，甲方应及时提交审核意见。
4.2甲方因合理原因需要对设计文件进行修改、调整时，应及时通知乙方并提供详细变更要求。
4.3乙方在收到变更要求后应及时对设计文件进行修改、调整，并重新提交给甲方审核。
4.4乙方应根据甲方审核意见对设计文件进行修改，直至甲方满意为止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
新版建设工程设计合同(样式二)
第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。
施工期限：_________月_________日至_________年_________月_________日，共计_________日历天。
因甲方原因或者不可抗力导致工期延误的，乙方施工期可以顺延。
乙方公司应按本合同附件一“提供劳务明细表”和附件二中商定的工程、人数、技术条件、派遣日期和工作期限，为本工程派出其授权代表、各类技术人员、工人、管理和服务人员(以下简称“人员”)。
感谢您的阅读，祝您生活愉快。