2020年施工合同范本
2020工程施工合同范本3篇
2020工程施工合同范本一甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：地点：。
二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、付款方式六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任1.甲方在乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
建筑工程申请认证! 财富值双倍检索优先专属展现同行交流2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。
甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。
和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：年月日2020工程施工合同范本二甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________电话：_____________________ 电话：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。
2020建筑工程施工合同范本3篇
2020建筑工程施工合同范本3篇篇12020建筑工程施工合同范本第一条合约的背景和目的为了明确双方在建筑工程施工过程中的权责关系，规范双方的合作行为，保证工程顺利进行，特制定本合同。
第二条合约的签订和实施1. 本合同由业主和承包商双方签订，具有法律效力。
2. 业主与承包商应当按照本合同的条款执行，履行各自的义务并享有各自的权利。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第三条工程的要求和标准1. 工程应按照业主的要求和标准进行设计、施工，达到当地的相关法律法规、建筑规范、安全标准等要求。
2. 工程的质量应符合相关行业标准和规范，并经过相关部门的验收合格。
第四条工程的费用和支付1. 工程的费用包括设计费、施工费、材料费、设备费、管理费等，具体金额由双方书面约定。
2. 工程费用的支付方式由双方协商一致，一般按照工程进度分期支付。
3. 若工程发生变更，导致费用增加或减少，应及时调整工程款额。
4. 工程的最终结算应当在工程竣工后的一个月内完成，双方应当按照实际情况支付尚未支付的费用。
第五条工程期限和延迟1. 工程的设计、施工期限为从合同生效之日起计算的时间，双方应当按照约定的期限完成工程。
2. 如因不可抗力等原因导致工程延期的，延期时间应符合相关法律规定，并由双方商定新的完工日期。
3. 若承包商因自身原因导致工程延期，应支付业主相应的违约金和赔偿。
第六条工程质量和保修1. 工程应符合相关质量标准和规范，经验收合格后方可交付使用。
2. 工程交付使用后，承包商应对工程的质量负责保修一年，并按照保修范围和期限进行维修和维护。
3. 保修期内如发现质量问题，承包商应当及时解决并承担相应费用，超过保修期的问题由双方协商解决。
第七条保密性双方在合作过程中产生的一切商业秘密和技术资料，应当予以保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。
第八条争议解决双方如发生争议，应当通过友好协商解决，协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁，也可向法院提起诉讼。
2020施工合同范本3篇
2020施工合同范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇12020年施工合同范本一、乙方______________ 甲方________二、合同当事人是由乙方________________(甲方)，在交涉合同条款的基础上共同协商确定，并由双方签订的根据《中华人民共和国合同法》的施工合同，其目的是为了保证双方的合法权益，依法、公平地完成工程建设活动。
三、根据本合同的约定及相关技术、经济指标，合同工程的开工日期为______________，竣工日期为______________。
乙方应根据下列内容按照合同约定完成工程：1、工程名称：_____________________________________2、工程地点：_____________________________________3、工程规模及内容：_______________________________4、工程质量标准：___________________________________5、工程施工费用：_______________________________四、工程款的支付规定1、由甲方交纳工程价款，总额为人民币____________________。
根据工程进度，每完成____%的工程量，由甲方在_______日内支付相应的款项。
并由乙方于每月_______日前提供工程进度汇报，并且经甲方验收合格后，方能支付下一期款项。
2、如果乙方在规定的开工日期之前结清工程款，甲方将视为乙方放弃合同履行权，并且乙方应承担违约责任。
五、工程进度计划和绩效验收1、乙方应根据合同约定，编制详细的工程施工进度计划，并按计划按时完成各项工程任务。
2、经验收后如有不合格的地方，乙方应在规定的时间内进行整改，直到符合规定为止。
六、质量保证与维护1、乙方承诺工程质量符合国家有关规定，并承担工程设备的维护保养工作。
2、工程质量问题的保修期为_______，在此期间如有问题，由乙方免费维修或更换。
工程施工合同范本7篇
工程施工合同范本7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承揽甲方工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程内容：__________工程规模：__________二、工程期限开工日期：____年____月____日（以收到开工报告之日为准）。
竣工日期：____年____月____日。
合同工期：日历天。
若因甲方原因耽误工期，则工期顺延。
三、工程造价及付款方式工程造价：本合同工程总造价为人民币__________元整（￥__________元）。
实际金额以甲方审定的结算金额为准。
付款方式：合同签订后，甲方按工程进度支付工程款。
具体支付节点为：基础工程完成并验收合格后支付总造价的XX%；主体结构完成XX%时支付总造价的XX%；工程竣工并经甲方验收合格后支付至总造价的XX%；余款作为质保金，待工程保修期满后无质量问题无息退还。
四、工程质量及验收标准本工程质量应达到国家质量评定标准优良等级。
乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
乙方应按工程进度，分阶段提交实际施工形象进度报表和工程质量验收资料。
工程质量经验收不合格的，乙方应负责返修至合格，并承担由此造成的经济损失。
工程质量经验收合格的，进入后期维护保养阶段。
保养期间费用由乙方承担。
甲方应按合同约定支付相关款项。
五、施工安全与文明施工乙方必须严格执行有关安全文明施工规范，按照操作程序进行施工，做好安全防护工作并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
由于乙方安全措施不当或操作不当等造成事故的责任与费用由乙方自负。
非乙方原因造成的安全事故，由甲方负责处理并承担相应费用。
发现施工现场存在安全隐患的，甲乙双方应共同商议整改措施并予以消除。
2020年度完整施工合同模板
2020年度完整施工合同模板1. 合同概述本施工合同（以下简称“合同”）由以下双方共同缔结：甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系[甲方联系电话]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系[乙方联系电话]本合同旨在明确双方在2020年度的施工项目中的权利、义务和责任。
2. 项目描述根据本合同，乙方将负责完成以下施工项目（以下简称“项目”）：[详细描述项目的性质、范围和目标]3. 工期与支付3.1 项目工期项目工期为从合同签订之日起至[工期结束日期]止。
3.2 支付方式支付方式根据以下约定进行：- 项目启动前，甲方需支付工程总造价的[支付比例]%作为订金。
- 项目完成后，甲方需支付剩余工程款项，金额为工程总造价减去订金。
4. 双方权利与义务4.1 甲方权利与义务- 提供项目所需的所有合法文件、许可证和批准文件。
- 按时支付合同约定的款项。
- 协助乙方顺利进行施工，并提供必要的合作与支持。
4.2 乙方权利与义务- 按时完成项目，并确保工程质量符合合同约定和相关法律法规要求。
- 根据项目要求提供必要的材料和设备。
- 遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全。
5. 变更和终止5.1 变更任何对本合同的变更或补充应经双方书面协议，并由双方法定代表人签署。
5.2 终止本合同在以下情况下可能被终止：- 双方一致同意终止。
- 甲方或乙方发生重大违约行为。
- 根据法律法规的规定。
6. 争议解决本合同的解释和争议应由双方友好协商解决。
如协商不成，应提交至[仲裁机构或法院]进行裁决。
7. 合同生效与效力本合同自双方法定代表人签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
甲方（盖章）：____________________ 法定代表人签字：____________________ 日期：____________________乙方（盖章）：____________________ 法定代表人签字：____________________ 日期：____________________。
2020施工合同范本5篇
2020施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方的工程施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：___________________________4. 工程规模：___________________________二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日2. 工程竣工日期：_______年______月______日三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）甲方在合同签订后______日内向乙方支付工程预付款，金额为工程总价款的______%。
（2）工程进度达到______%时，甲方支付工程进度款，金额为工程总价款的______%。
（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关施工规范和质量标准进行施工。
2. 甲方在工程竣工后组织验收，验收标准按照国家和地方的相关规范进行。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程不合格，乙方应负责无偿返工并承担相应损失。
五、工程变更及调整1. 工程施工过程中，如因设计变更或其他原因需要调整工程内容或规模，双方应签订书面变更协议。
2. 变更协议应明确变更的内容、工程量、价格及工期等事项。
六、违约责任及赔偿损失1. 甲方未按合同约定支付工程款项的，应按日向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程施工的，应按日向甲方支付工期延误违约金。
2020年建设工程施工合同样本(示范合同)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____________________编号：YB-HT-0398042020年建设工程施工合同样2020年建设工程施工合同样本(示范合同)【篇一】发包人(全称)：____承包人(全称)：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1。
工程名称：_____。
2。
工程地点：_____。
3。
工程立项批准文号：____。
4。
资金来源：_____。
5。
工程内容：_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6。
工程承包范围：_________。
二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。
计划竣工日期：_____年_____月_____日。
工期总日历天数：_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1。
签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元)；其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写____)(￥_____元)；(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写____)(￥____元)；(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥____元)；(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥____元)；2。
合同价格形式：_____。
五、项目经理承包人项目经理：_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有)；(2)投标函及其附录(如果有)；(3)专用合同条款及其附件；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)已标价工程量清单或预算书；(8)其他合同文件。
标准版工地施工合同范本5篇
标准版工地施工合同范本5篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程发包给乙方施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、施工工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 工期延误时，乙方应支付逾期违约金，违约金为合同总金额的千分之三。
三、工程质量1. 乙方应确保施工质量符合《建设工程质量评价标准》及甲方要求。
2. 甲方有权对施工过程进行监督，对施工质量进行抽查。
如发现问题，乙方应及时整改。
3. 工程质量达不到合同约定的，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
四、付款方式1. 甲方应在签订合同后7个工作日内，向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。
2. 乙方应按合同约定完成施工任务，并提交验收申请。
甲方在收到验收申请后7个工作日内，向乙方支付合同总金额的70%。
3. 乙方在收到预付款后，应按规定向甲方开具发票。
甲方在收到发票后，应及时办理报销手续。
4. 乙方应确保收款方与合同签订方一致，否则甲方有权拒绝付款。
五、竣工验收与结算1. 乙方应在工程竣工后，向甲方提交验收申请及相关资料。
甲方应在收到验收申请后7个工作日内组织验收。
2. 验收合格后，双方应签订验收报告。
验收报告作为结算依据。
3. 结算时，甲方应根据验收报告及合同约定进行结算。
结算完成后，乙方向甲方提交结算报告及发票，甲方在收到结算报告及发票后7个工作日内办理结算手续。
4. 结算时，如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
六、违约责任1. 甲方违约时，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。
2020施工合同范本5篇
2020施工合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇12020施工合同范本合同编号：__________甲方（委托方）：____________（以下简称甲方）乙方（承包方）：____________（以下简称乙方）鉴于双方为了明确工程合同的约定，保障双方的合法权益，本着公平互利、诚实信用的原则，经友好协商达成如下约定：第一条工程名称本合同的工程名称为____________（以下简称工程）。
第二条工程范围1. 工程地址：____________。
2. 工程内容：包括但不限于设计、施工、材料采购、设备购买等。
3. 工程规模：____________。
第三条工程价格1. 工程总价为____________。
2. 工程价款支付方式：乙方承揽工程款的支付方式有：按工程进度支付、工程完工后一次性支付、分期支付等。
第四条工程施工周期1. 工程的开工日期为____________，竣工日期为____________。
2. 工程的工期为____________。
第五条工程质量要求1. 乙方应按照相关标准和规定，确保工程的质量符合国家规定及合同约定，达到使用功能和安全要求。
2. 工程的质量标准为____________。
第六条工程变更和索赔1. 如果工程发生变更，双方应协商一致，并签订书面变更合同。
2. 如有索赔情况发生，乙方应按照合同约定进行索赔处理。
第七条违约责任1. 若甲方未按时支付工程款，每延期一天，应按欠付金额的千分之五支付违约金。
2. 若乙方未按时完成工程，每延期一天，应按工程总价的千分之五支付违约金。
3. 若一方违反合同的其他约定，应依法承担违约责任。
第八条法律适用与争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决，协商不成，应向工程所在地人民法院起诉。
第九条其他事项1. 本合同自双方合同签署之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
施工合同示范文本(2020版)
(合同范本)姓 名：____________________单 位：____________________日 期：____________________编号：YW-HT-039880施工合同示范文本(2020版)Demonstration text of construction contract施工合同示范文本(2020版) 施工合同示范文本一 (发包方)甲方：____ (承包方)乙方：____ 按照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计，施工企业管理规定》的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。
一、工程概况 1、工程名称：_____室内装饰工程 2、工程地点：____ 3、承包范围：______ 4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
5、工期：本工程自____年__月____日开工，于____年__月____日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。
6、工程质量：按本合同第5条约定标准 7、合同价(人民币大写)：____元整。
二、甲方义务 1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
三、乙方义务 1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
2020建筑施工合同范本4篇
2020建筑施工合同范本4篇篇12020建筑施工合同范本一、签约双方甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：二、施工项目甲方委托乙方承建的建筑工程项目名称为，具体位置为，工程范围包括但不限于：1. 工程概况及现状调查2. 方案设计及施工图纸制作3. 土地平整及基础施工4. 主体结构施工5. 给排水、电力系统施工6. 室内装修及设施安装7. 竣工验收及交付使用以上施工内容详见工程量清单。
三、工程费用及支付方式1. 工程总价为人民币（大写），人民币（小写）元整。
2. 工程款支付方式：分期付款，具体如下：A. 前期款：合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的XX%作为前期款，即人民币（小写）元整。
前期款支付完毕后，乙方开始施工。
B. 进度款：工程施工中，根据工程进度，甲方按实际施工进度向乙方支付工程款，支付比例为实际完成工程量的XX%。
C. 竣工款：工程竣工后，甲方应于工程验收合格后XX个工作日内向乙方支付剩余款项，即人民币（小写）元整。
四、工程质量及保修期1. 乙方应保证施工质量符合相关国家标准和规定，确保工程安全可靠。
2. 工程竣工验收合格后，乙方承诺提供一年的免费维修保养服务，保修期从工程交付使用之日开始计算。
五、工程期限1. 工程期限为自合同签署之日起，工期为XX个工作日/月。
2. 若因不可抗力因素造成工期延误，双方应协商解决，并按照实际情况确定工期延长或赔偿方式。
六、违约责任1. 若乙方无故延误工程进度或工程质量不符合要求，则应承担违约责任，甲方有权要求乙方支付违约金人民币（大写），人民币（小写）元整。
2. 若甲方未按约定支付工程款项，给乙方造成损失的，甲方应按实际损失支付违约金。
七、争议解决1. 双方如发生争议，应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、合同生效1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格交付使用之日终止。
工程施工合同(承包方)范本专业版8篇
一、工程概况
1. 工程名称：___________________
2. 工程地点：___________________
3. 工程内容：___________________
2. 工程地点：_________________________
3. 工程内容：_________________________
4. 工程造价：_________________________
二、承包范围
乙方承包范围包括：施工图内的全部工程内容（不包含的项目除外）。具体包括但不限于基础工程、主体结构、建筑装饰装修、给排水、电气安装等。乙方应按照施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量符合要求。
二、工程期限及工程量要求
篇3
甲方（发包方）：_________________________
乙方（承包方）：_________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方工程施工事宜，达成如下协议：
2. 承包范围：按照甲方提供的施工图纸及工程内容进行施工，包括基础工程、主体结构、装饰装修等。
三、工期及进度
1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：按照甲方要求及工程实际情况确定。
3. 进度款支付：甲方按工程进度支付工程款，具体支付比例和支付时间按照合同附件的《工程进度款支付计划表》执行。
3. 乙方应在每期款项到账后提供正规发票。
八、违约责任
2020工程建设施工合同范本5篇
2020工程建设施工合同范本5篇第1篇示例：2020年工程建设施工合同范本甲方：（委托方）鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的建设施工任务，双方经友好协商一致，特订立本合同，共同遵守。
第一条项目名称本合同项工程为（工程名称），具体位置为（详细地址），项目规模及内容详见工程项目招标文件。
乙方应于签订合同后五日内召开工程动员会议，∆安排工程施工计划。
按计划确定工期为（具体天数），自（具体日期）起至（具体日期）止。
第三条项目工程价款本工程项目总承包价为人民币（大写），（小写），由甲方分期支付，支付方式及时间详见工程项目招标文件与工程施工合同附件。
第四条项目质量标准1. 乙方应保证施工过程中符合国家有关建设工程质量标准，确保工程质量达到设计要求及相关规范标准。
2. 对于工程质量不符或者施工过程中出现的问题，乙方应立即采取相应措施处理，确保工程质量。
3. 在工程竣工验收时，甲方有权对工程质量进行检查验收，如发现不符合质量要求，乙方应承担相应的责任并进行整改。
第五条施工安全与环保1. 乙方应严格遵守相关安全法规和规定，加强安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 乙方应合理安排施工进度，避免对施工环境造成污染和破坏，保护周边环境。
第六条项目施工管理1. 双方应建立施工管理机构，明确责任部门，负责各自的管理工作。
2. 乙方应定期向甲方提交工程进度报告，确保施工进度掌握情况即时有效。
3. 甲方有权对工程进度、质量和安全情况进行监督检查，乙方应积极配合。
第七条合同解除1. 本合同如需解除，需经双方协商一致，并书面表示解除意向。
2. 一方经通知，或者一方严重违约时，对方有权解除本合同，且可以要求违约方承担相应违约责任。
第八条争议解决方式本合同如发生争议，双方应协商解决。
如协商不成，可向有关主管部门申请调解，或者提交仲裁机构仲裁。
第九条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
施工工程合同协议书范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：________________________地址：________________________乙方（施工单位）：________________________地址：________________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方拟建项目，由乙方进行施工，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程规模：________________________1.4 工程类型：________________________1.5 工程投资：________________________二、工程范围及内容2.1 工程范围：本合同约定的工程范围为甲方提供的施工图纸及设计文件所确定的全部内容。
2.2 工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰装修、园林绿化等。
三、工期3.1 工程总工期：自合同签订之日起，共计______个月。
3.2 阶段工期：具体阶段工期由双方协商确定，并在合同附件中明确。
四、工程质量4.1 工程质量标准：本工程质量应符合国家现行施工质量验收统一标准及有关专业质量验收规范的要求。
4.2 工程验收：本工程验收分为分部工程验收、分项工程验收和竣工验收。
验收合格后方可进入下一阶段施工。
五、工程价款及支付方式5.1 工程价款：本工程总价款为人民币______元整（大写：______元整）。
5.2 工程款支付方式：（1）开工前，乙方需提交履约保证金，金额为工程总价的_____%，在工程竣工验收合格后无息退还。
（2）工程进度款按实际完成工程量及合同约定比例支付，具体支付比例及时间由双方协商确定。
（3）竣工验收合格后，甲方支付工程结算款，金额为工程总价款的_____%。
工程施工合同书范本(2020版)
工程施工合同书范本(2020 版) Model project construction contract(合同范本)姓名：单位：日期：编号：YW-HT-012108工程施工合同书范本(2020 版)说明：以下合同书内容主要作用是：约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为日后双方的分歧，提供有力的文字性依据，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。
工程施工合同书范文 1为了强化***工程管理，确保工程质量，加快施工进度，法库县***(全称以下简称甲方)将****工程，承包给***(全称，以下简称乙方)施工，经双方协商订立如下合同并共同信守。
一、工程名称：****新建工程二、工程内容及工程量：*******。
三、工程总造价：大写(￥******元)四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的***施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。
五、约定施工工期：年月日至年月日。
六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。
(扣 10%质量保证金，无质量问题到期返还)七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。
八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。
如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。
乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。
施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。
九、质保期(一年)：此工程质保期*年(***年*月**日均由乙方负责。
十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日工程施工合同书范文 2发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
2020施工合同模板(全版)
2020施工合同模板（全版）一、合同双方本施工合同（以下简称“合同”）由以下双方共同订立：甲方：公司名称：注册地址：法定代表人：联系电话：乙方：公司名称：注册地址：法定代表人：联系电话：二、合同目的本合同旨在明确双方在施工项目中的权利和义务，确保项目的顺利进行。
三、施工内容1. 甲方委托乙方进行以下施工工作：- 描述施工内容1- 描述施工内容2- 描述施工内容32. 乙方同意按照甲方的要求和标准进行施工，并保证施工的质量和安全。
3. 双方共同确定施工项目的开始日期和预计完成日期。
四、合同价款1. 合同价款为人民币（以下简称“RMB”）XXX元。
2. 甲方应按照以下方式支付合同价款：- 阶段一：支付RMB XXX元（占总价款的XX%）作为预付款，于合同签订后的X天内支付；- 阶段二：支付RMB XXX元（占总价款的XX%）作为中期款，于施工项目完成的X天内支付；- 阶段三：支付RMB XXX元（占总价款的XX%）作为尾款，于施工项目竣工并经甲方验收合格后的X天内支付。
3. 若甲方未按时支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
五、违约责任1. 任何一方未履行本合同规定的权利和义务，应向对方支付违约金。
违约金的金额为合同价款的X%。
2. 若因不可抗力因素导致无法履行合同，双方可以协商解除合同，但应在解除合同后的X天内通知对方，并且不承担违约责任。
六、争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议应通过友好协商解决。
若协商无果，则提交至XXX仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效期为X个月。
以上为《2020施工合同模板（全版）》的主要内容，双方在签署前应详细阅读并理解合同的各项条款。
若无异议，双方签字盖章即视为接受并同意本合同的所有条款和条件。
甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：。
2020建设施工合同范本（通用5篇）
2020建设施工合同范本（通用5篇）2020建设施工合同范本（通用5篇）随着人们对法律的了解日益加深，能够利用到合同的场合越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编整理的2020建设施工合同范本（通用5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
建设施工合同1甲方：以下简称甲方乙方:以下简称乙方根据与建设单位签订的《建设施工合同》和公司有关管理制度，现将该工程进行内部发包，经双方协商一致，签订如下施工合同：一、工程概况1、工程名称：2、承包范围：3、承包形式：二、工程期限：年月日至月日，工期:三、工程质量：乙方应认真按照施工规范，技术标准和设计图纸要求施工，接受监理单位的监督,保证质量合格。
工程完工后，乙方按国家有关规定保修。
四、合同价款：乙方承担与施工相关的一切直接费和现场行政收费，承包价：按总价提取管理费xx%，税金由乙方承担。
五、安全责任：乙方应按现行安全操作规定，采取严格的安全防护措施，全体施工人员应参保，如发生安全事故，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
六、文明施工：乙方应搞好现场文明施工，建立健全的各项工地管理制度，随时接受发包方、甲方、质检、监理及有关管理部门的指导和检查。
七、奖惩办法：八、付款办法：按发包方付款进度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工结算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。
在甲方未付款之前，乙方全额带资完成该工程。
九、其它：1、在签订合同时，乙方须按工程总造价的2%交纳工程保证金，待工程竣工结算后，按合同结算。
本合同一式二份，双方签字后生效。
甲方：乙方：年月日建设施工合同2发包方（以下称甲方）：联系方式：地址：承包方（以下称乙方）：联系方式：地址：根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
一、工程项目1、工程名称：__________________________________________________。
2020年施工项目合同模板
2020年施工项目合同模板一、合同背景本合同由以下双方共同订立，即甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“承包商”）。
本合同涉及2020年的施工项目，旨在明确双方的权利和义务，保障项目的顺利进行。
二、合同条款1. 项目描述业主委托承包商进行以下施工项目的实施和完成：- [项目1]- [项目2]- [项目3]2. 合同期限本合同的有效期为从[起始日期]至[结束日期]，双方同意按照合同规定的时间完成项目。
3. 付款方式根据项目进展和合同约定，业主将按照以下方式支付费用给承包商：- [付款方式1]- [付款方式2]- [付款方式3]4. 违约责任双方同意如有一方无故违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和解除合同。
5. 保密条款双方同意对合同涉及的商业机密和项目信息予以保密，除非经双方书面同意或根据法律要求。
6. 纠纷解决如在履行本合同过程中发生争议，双方同意通过友好协商解决。
如协商不成，应提交至有管辖权的仲裁机构解决。
三、附则1. 本合同的修改任何对本合同的修改必须经过双方的书面同意，并在双方之间生效。
2. 合同生效本合同自双方签字之日起生效，并取代双方之前达成的一切口头或书面协议。
3. 法律适用本合同的解释和适用应受到适用法律的约束。
4. 合同份数本合同正本共[份数]份，每一份具有同等法律效力。
5. 完整协议本合同构成了双方之间的完整协议，取代了双方之前的一切口头或书面协议。
请在签字栏签署本合同。
业主：____________________承包商：____________________ 日期：____________________。
2020版施工合同范本
2020版施工合同范本
甲方（发包方）：
姓名/名称：
地址：
联系方式：
乙方（承包方）：
姓名/名称：
地址：
联系方式：
鉴于甲方拟对[工程名称]进行施工，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程地点：
2. 工程内容：
3. 工程承包范围：
二、合同工期
1. 开工日期：
2. 竣工日期：
3. 总工期：
三、工程质量标准
四、合同价款及支付方式
1. 合同价款：
2. 支付方式：
预付款：
进度款：
竣工结算款：
五、双方的权利与义务
1. 甲方权利义务：
提供施工所需的条件。
按时支付工程款等。
2. 乙方权利义务：
按合同要求进行施工。
确保工程质量等。
六、工程变更
七、工程验收
1. 中间验收：
2. 竣工验收：
八、违约责任
1. 甲方违约责任：
2. 乙方违约责任：
九、争议解决
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向[仲裁机构/法院]提起诉讼。
十、其他条款
1. 不可抗力。
2. 保密条款等。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________________
法定代表人（签字）：____________
签订日期：______年____月____日
乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________签订日期：______年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020年施工合同范本工程施工安全协议书范本建设单位（以下简称甲方）：_________承包单位（以下简称乙方）：_________工程名称：_________工程地点：_________为了切实增强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家相关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域实行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电实行安全检查与指导。
2、即时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照相关规定予以查处。
对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供协助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照相关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施实行监督和检查。
发现乙方在临时用电中存有隐患必须责成乙方以整改。
并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录实行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家相关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。
严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用相关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
三、协议内容：（一）登高上架要求1、施工采用的脚手架、安必须由专业人员搭设，由项目经理（工地负责人）组织技术部、安全部门的相关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。
2、高空作业时，严禁立体交叉作业。
水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相对应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应准确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。
3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。
凡在2m以上高处作业人员，必须准确使用安全带，安全带应高挂低用。
4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员实行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员实行班组交底及履行签字手续。
5、特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。
6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。
7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。
8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。
9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安、跳板、脚手板、支撑等防护设施。
10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。
11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。
12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。
13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。
14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。
15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。
17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。
18、手持电动工具使用前应实行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。
19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员实行。
（二）用电要求1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。
2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。
3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。
4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。
5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。
7、用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。
8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。
9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求实行操作。
10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。
（三）电焊机使用要求1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。
2、所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。
焊接的金属和结构本身接地。
3、电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存有。
4、遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。
5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。
6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。
7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。
（四）动火要求1、进入施工现场，必须向施工班组人员实行消防及动火知识教育。
2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。
3、施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。
4、施工现场认真执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。
5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。
6、焊工必须持证上岗，无证者不能实行操作。
7、属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准实行焊割作业。
8、五级风以上禁止动用电气焊。
（五）室外吊篮施工要求1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存有损坏和生锈，如存有则必须实行除锈补焊、更换等，方可使用。
2、上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并准确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。
3、吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。
4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人实行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。
5、上吊蓝实行上下移动操作时，必须有两人协同操作。
6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。
7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安将篮身围护严密。
8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。
1、安装队员进入施工现场必须戴安全帽。
要选择合格产品，有检验部门批量验证和工厂检验合格证。
施工人员进入现场前必须系好下额带，以防发生高处坠落，帽飞人落的现象。
2、高空施工操作时必须系好安全带。
安全带要选用合格产品，有厂家永久字样的商标，合格证。
进入现场必须先检查安全带是否完好。
安全带必须挂在牢固结实的地方。
3、施工人员应配制工具袋，工具箱，以防工具的掉落。
工具用后放入工具袋，工具箱内。
施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离为1m以上。
收工后，做到工完场清。
1、成立安全生产领导小组，由项目经理负责，设置专职安全员检查工程的安全生产工作，严格执行安全生产制度及安全操作规程的各项规定。
2、编制施工组织设计方案和施工技术措施时，都必须有针对性的安全措施。
3、做好各分部分项安全交底工作，施工班组每天开班前会，对工人实行针对性安全教育，新工人未经三级安全教育不得上岗。
4、保证和完善各项安全宣传措施，醒目位置设立安全生产宣传牌，场内安全生产宣传牌警告。
（八）文明施工要求1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及实行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。
2、寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。
3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。
4、施工现场严禁随地大小便。
5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人实行一定的经济处罚。
6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。
7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人实行一定的处罚。
（九）施工现场环境要求1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。
2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。
3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。
4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。
5、在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。
（十）工程质量的要求工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。