2020年广州市建设工程施工合同(一)
广州市建设工程施工合同范本3篇_合同范本
广州市建设工程施工合同范本3篇在传统民法上，建设工程合同属承揽合同之一种，德国、日本、法国及中国台湾地区民法均将对建设工程合同的规定纳入承揽合同中。
以下是橙子为大家精心准备的：广州市建设工程施工合同范本3篇，欢迎参考阅读!广州市建设工程施工合同范本一合同编号：_________ 发包方：_________法定代表人：_________承包方：_________法定代表人：_________按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;1 / 56第二条图纸和文件的保管与提供1.图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包方两套复制件。
承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。
除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。
在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
2.承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。
此外，承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。
3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。
第三条工程概况1.工程名称：_________工程。
广州市建设工程施工合同完整版
广州市建设工程施工合同完整版甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：电话：传真：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系人：电话：传真：为规范双方的权益和义务，根据《中华人民共和国合同法》及其相关法规，甲乙双方在平等自愿的基础上，达成以下约定，并共同遵守：一、工程概况1.1 项目名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围：1.4 工程计划开始日期：1.5 工程计划结束日期：二、工程价款及支付方式2.1 工程价款总额为人民币（大写）：2.2 工程价款支付方式：2.2.1 预付款：人民币（大写），甲方应在双方签署本合同后的3个工作日内支付给乙方。
2.2.2 进度款：根据工程进度，乙方可以向甲方提出支付进度款的申请。
甲方收到申请后应在7个工作日内支付给乙方。
2.2.3 竣工结算款：工程竣工后，乙方应向甲方提供工程竣工报告及相关资料。
甲方应在7个工作日内进行验收，并支付竣工结算款。
三、工程进度及质量要求3.1 工程进度：3.1.1 乙方应按照本合同约定的工期，合理组织施工，并保证工程按时完成。
3.1.2 如因不可抗力或其他合理原因导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并经甲方同意后，可延期完成。
3.2 工程质量：3.2.1 乙方应按照相关规定和技术要求进行施工，保证工程质量符合国家标准和甲方要求。
3.2.2 如发生工程质量问题，乙方应及时进行整改，直至合格为止。
四、保证金4.1 乙方应向甲方缴纳保证金，金额为人民币（大写）。
保证金必须在双方签署本合同后的3个工作日内缴纳至甲方指定账户。
4.2 工程竣工验收合格后，甲方应将保证金及其利息无息退还给乙方。
如发生工程质量问题，乙方应承担相应责任并由保证金中扣除。
五、合同变更和解除5.1 本合同一经签署，除非双方协商一致，不得擅自变更。
5.2 如因特殊原因，需要变更合同内容，双方应协商解决，经双方签字确认后，方可进行。
5.3 如双方无法履行本合同约定，可解除本合同。
解除合同应提前30天书面通知对方，并经双方协商一致。
广州工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：XX2023-0001甲方（建设单位）：广州XX房地产开发有限公司乙方（施工单位）：广州XX建筑有限公司签订日期： 2023年3月15日签订地点：广州市XX区XX街道一、工程概况1. 工程名称：广州市XX住宅小区一期工程2. 工程地点：广州市XX区XX街道3. 工程规模：占地面积XXX平方米，总建筑面积XXX平方米4. 工程结构：框架结构5. 工程工期：自2023年4月1日起至2025年4月30日止，共计24个月6. 工程质量：符合国家现行建筑工程质量标准，达到合格以上等级二、合同价款1. 合同总价：人民币叁仟万元整（￥300,000,000.00）2. 付款方式：- 预付款：合同签订后5个工作日内，乙方应向甲方提交相关资质证明文件，甲方支付合同总价款的10%作为预付款。
- 进度款：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间节点如下：- 土建工程完成30%时，支付合同总价款的15%；- 竣工验收合格后，支付合同总价款的30%；- 保修期满后，支付合同总价款的20%；- 甲方对工程质量满意，支付合同总价款的10%作为奖励；- 结算款：工程竣工结算审计合格后，支付合同总价款的15%。
3. 付款条件：甲方在收到乙方提交的合法、合规的付款申请及相关资料后，应在5个工作日内支付相应款项。
三、工程范围及施工要求1. 乙方负责本工程的全部施工工作，包括但不限于土建、装饰、安装、室外工程等。
2. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、设计文件以及国家现行建筑工程质量标准进行施工。
3. 乙方应确保工程进度，按合同约定的时间节点完成各阶段施工任务。
4. 乙方应保证工程质量，确保工程达到合格以上等级。
四、施工安全与环境保护1. 乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全。
2. 乙方应严格执行国家环境保护法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染。
3. 乙方应妥善处理施工现场的废弃物，确保施工现场整洁。
五、违约责任1. 乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的万分之五的违约金。
广州市建设工程施工合同范本3篇(完整版)
广州市建设工程施工合同范本3篇广州市建设工程施工合同范本3篇在传统民法上，建设工程合同属承揽合同之一种，德国、日本、法国及中国台湾地区民法均将对建设工程合同的规定纳入承揽合同中。
以下是我为大家精心准备的：广州市建设工程施工合同范本3篇，欢迎参考阅读!广州市建设工程施工合同范本一合同编号：_________发包方：_________法定代表人：_________承包方：_________法定代表人：_________按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;本合同附件;第二条图纸和文件的保管与提供1.图纸由工程师单独保管，但应提供给承包方两套复制件。
承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。
除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。
在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。
此外，承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。
3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。
第三条工程概况1.工程名称：_________工程。
广州建设工程施工合同范本(1)
广州建设工程施工合同范本1. 合同主要内容本合同由甲方（承包方）和乙方（发包方）双方按照平等自愿的原则，经协商一致达成，用于规范广州地区建设工程施工合同的签订和履行。
2. 甲方责任甲方在合同签订后，按照双方约定的工程规划和进度安排，按时投入足够的人力、物力和财力资源来进行工程施工。
甲方还需确保施工过程中安全、环保等各项要求的达成。
3. 乙方责任乙方在合同签订后，提供充足的工程设计和技术支持文件，确保施工方案的合理性和施工质量的稳定性。
乙方还需按时支付工程进度款项，并承担由设计和施工方案导致的过错责任。
4. 工程变更和索赔4.1改变规模和内容：在正式签订合同后，如有对工程规模和内容的改变，甲方必须提前提出书面变更申请，乙方有权根据实际情况决定是否同意变更。
4.2施工期延误：如甲方因特殊原因导致工程进度延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于延误赔偿金等。
4.3施工质量不合格：如工程施工过程中出现质量问题，乙方有权要求甲方重新修复或更换相应的部分，并由甲方承担相关责任。
5. 合同履行5.1工程款付款：乙方按照双方约定的工程进度支付款项，甲方应及时提供相应的工程进度报告，并确保施工质量符合要求才能领取相应款项。
5.2保险责任：甲方在施工过程中需购买施工意外险和工程质量保险，确保在意外事故和施工质量问题发生时能及时赔偿损失。
5.3 合同解除：在情况下，乙方有权单方面解除合同：•甲方未按合同约定履行义务；•甲方连续延迟工程进度；•甲方严重违反安全、环保等方面的要求。
6. 争议解决6.1如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决，如协商不成，可提交广州仲裁委员会仲裁，并按照仲裁结果执行。
6.2本合同适用法律，如对本合同的解释和适用产生争议，应依法提交广州市人民法院进行诉讼。
7. 合同变更和解释7.1任何对本合同的变更均需双方书面协商一致，并签订书面变更协议进行确认。
7.2对本合同的解释和执行如发生争议，应以双方签订的正式文件为准，如无明确条款，则依据相关法律法规进行解释。
广州市建设工程施工合同 范本最新版
广州市建设工程施工合同范本最新版广州市建设工程施工合同本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）双方共同订立，为确保双方权益，规范工程施工行为，特制订本合同。
本合同内容详细如下：第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确双方在建设工程施工过程中的权益、义务和责任，并对工程施工、验收、支付等环节进行规范，确保工程质量和进度的达到双方的要求。
第二条合同范围本合同合用于甲方委托乙方承担的在广州市内的建设工程施工。
第三条合同标的根据合同范围，本合同所涉及的建设工程为（在此处详细列出建设工程的名称、具体位置、规模等信息）。
第二章工程施工第四条工程施工进度1. 乙方应按照甲方的要求，制定详细的工程施工计划，并在合同签订后5个工作日内提交给甲方。
2. 乙方在施工过程中，应按照工程施工计划的安排，保证工程按时完成，如有延误，应事先及时通知甲方，并提出合理的解决方案。
第五条工程质量1. 乙方应按照像关法律法规和标准要求，确保工程质量符合国家规定的技术标准。
2. 在工程施工过程中，乙方应加强现场质量管理，保证施工质量，不得使用假冒伪劣材料。
第六条施工安全1. 乙方应制定合理的施工安全计划，确保施工过程中无事故发生。
2. 乙方应按照安全生产要求，采取有效的安全防护措施，保障工人和现场人员的安全。
第三章工程验收第七条工程质量验收1. 工程完工后，乙方应提供工程质量验收报告，报告内容包括工程质量检测结果、合格证明等。
2. 甲方在收到乙方的工程质量验收报告后，应及时组织专业人员进行验收。
第八条工程竣工验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提供工程竣工验收报告，报告内容包括工程竣工情况、竣工图纸、竣工材料等。
2. 甲方组织专业人员进行工程竣工验收，在验收合格后按照合同约定支付工程款项。
第四章合同支付第九条工程款支付方式1. 工程款应按照工程施工进度和验收情况进行分期支付。
2. 甲方支付工程款时，应进行工程质量、工程进度的考核，并支付相应的款项。
广州市建设工程施工合同
5.工程内容：____________________
（以下详细描述工程内容，包括土建、安装、装修、绿化等，不少于500字）
三、价格与支付条款
1.标的物或服务的价格：双方经协商一致，确定本合同标的物或服务的总价格为人民币（大写）：____万元整（小写）：￥____元。
b)合同解除后，双方应按照合同约定和相关法律规定处理已付款项、已履行义务等事宜。
c)任何一方未按照本合同约定履行通知义务的，应承担相应的法律责任。
八、不可抗力条款：
1.不可抗力事件的定义：
本合同所指的不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、暴乱等）以及政府行为（如政策变动、禁令等），这些事件应满足以下条件：
b)如对方在收到违约通知后30日内仍未采取补救措施的，另一方有权解除合同。
4.解除合同的权利：
a)双方在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。
b)解除合同的一方应书面通知对方，合同自通知到达对方之日起解除。
七、合同或协议生效、变更与解除条款
1.生效条件：
a)本合同自双方签字盖章之日起生效。
5.逾期支付的违约金：如乙方未按照本合同约定的支付条款履行付款义务，应向甲方支付逾期付款金额千分之五的违约金。逾期超过30日的，甲方有权解除合同。
四、履行因素
1.履行期限：
a)本合同自双方签字盖章之日起生效。
b)乙方应在合同生效后按照约定的时间节点完成工程项目的施工。
c)工程项目应在不迟于____年____月____日前完成施工并提交甲方验收。
合同或协议各方的签字确认：
甲方（承包方）：
____________________
广州市建设工程施工合同(标准版)
广州市建设工程施工合同(标准版)广州市建设工程施工合同(标准版)1. 引言本合同由甲方（承包人）和乙方（发包人）根据广州市建设工程施工管理条例和相关法律法规，在平等自愿的基础上达成协议，以明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
2. 合同的目的和范围2.1 目的本合同的目的是确保建设工程施工过程中的质量、安全、进度和成本的管理和控制，保障甲方和乙方的合法权益。
2.2 范围本合同适用于广州市范围内的建设工程施工项目，包括但不限于房屋建筑、道路工程、桥梁工程等。
3. 合同的主要条款3.1 合同的签署和生效3.1.1 合同的签署双方应当在合同签署前充分了解合同条款，并保证具备签署合同的权力和资格。
3.1.2 合同的生效本合同的生效条件包括但不限于以下情况：乙方支付合同约定的预付款；双方完成合同约定的手续；合同经双方代表签署并加盖公章。
3.2 工程的质量要求3.2.1 根据国家标准和相关规范施工过程中，甲方应根据国家标准和相关规范要求，确保工程质量符合相关标准和规定。
3.2.2 质量控制措施甲方应采取必要的质量控制措施，包括但不限于制定质量验收标准、控制材料和设备的质量、监督施工过程等。
3.3 工程进度和安全3.3.1 施工进度甲方应按照合同约定的工期和进度计划进行施工，确保按时完成工程。
3.3.2 安全措施甲方应制定并实施必要的安全措施，确保施工过程中的安全，防止事故的发生，并对相关人员进行安全教育和培训。
3.4 合同价款支付方式3.4.1 工程价款的支付乙方应按合同约定的付款方式和时间向甲方支付工程价款。
3.4.2 预付款根据工程的情况和合同约定，乙方应在合同签署后支付一定比例的预付款作为甲方开展施工的资金。
3.5 索赔和争议解决3.5.1 索赔双方在履行合同过程中如发生争议，应先通过友好协商解决；如协商不成，可向相关部门提起索赔。
3.5.2 争议解决双方如发生争议无法通过协商解决，可将争议提交至广州市人民法院裁决，并接受裁决结果。
广州市建设工程施工合同(标准版)
广州市建设工程施工合同(标准版)广州市建设工程施工合同(标准版)甲方：_____________________(以下简称“甲方”)地址：_____________________乙方：_____________________(以下简称“乙方”)地址：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正、诚信的基础上，经友好协商以双方意愿继续合作，达成以下合同：第一条工程名称本合同项目名称为__________________。
第二条工程地点工程所在地为__________________。
第三条工程期限1. 工程期限为____________(自合同签订之日起，至竣工释放)。
2. 工程暂停期限、恢复期限等具体问题，由双方另行协商确定。
第四条工程内容1. 工程内容包括但不限于以下项目：__________________。
2. 甲方应向乙方分享与工程有关的现场实际情况和资料，乙方必须按照国家有关规定参与工程的安全防护制度的执行。
第五条工程造价1. 工程总造价：__________________。
2. 工程造价结算方式如下（请标明下列相应的付款比例、造价的基础）：__________________。
第六条合同价款的支付1. 合同价款的支付方式为_________________。
2. 合同价款的支付时间：_________________。
第七条材料、设备、施工机具的采购1. 本工程采用的材料、设备、施工机具应符合国家有关标准。
2. 材料、设备的采购由甲方完成。
第八条工作的质量和检查1. 乙方在施工过程中应保证施工质量符合国家有关标准。
2. 甲方在建设工程验收中，有权进行验收，并出具验收报告，乙方要在接到通知后第一时间到现场负责整改。
3. 验收合格后，由双方签字、盖章，以合同为准发放施工款。
第九条逾期违约1. 若乙方不能按照合同约定的期限完成工程，甲方有权向乙方提出书面通知并要求乙方加快施工速度。
广州市建设工程施工合同书
广州市建设工程施工合同书广州市建设工程施工合同书合同双方：甲方：（建设单位名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（施工单位名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：甲、乙双方经协商一致，达成以下合同：第一条：项目概况甲方与乙方根据《广州市建设工程施工许可证》(编号：)，签订本合同，共同完成建设工程：（项目名称），工程地点：（地点），工程规模：（规模），建筑面积：（面积），竣工日期：（日期）。
第二条：施工内容1. 乙方同意按照甲方的相关要求，根据施工图纸、相关法律法规和施工规范，全面、规范、优质地完成本工程的设计、施工和验收。
2. 乙方需协调甲方的监理部门并遵守监理方管理和查验的制度，确保工程施工和验收的进度和质量。
第三条：工程费用1. 工程总造价人民币（大写）：2. 工程款支付方式：计划总投资的30% 作为预付款，施工期间按照工程量结算后付款，竣工结算比例为45%，并提供税务发票。
3. 如工程延期或有工程变更，涉及工程款的应给予及时的调整。
第四条：履行方式乙方应按照约定的竣工日期如期交付工程的整体验收，如达不到规定交货期限，应按照约定赔偿。
第五条：质量保证1. 乙方应切实履行产品质量保证条款，明确施工质量标准及验收标准。
保证施工质量符合中国现行的相关法律法规和建设工程施工质量标准，建筑工程最终验收结果符合验收标准，对不符合建筑工程质量验收标准的施工质量，乙方应承担全部责任。
2. 乙方应委托具有相应资质证书的检测机构对工程进行必要的检测和检查，以保证工程的质量达到约定的标准。
3. 乙方应及时处理工程当中的各种问题，并按期完成同甲方所签订的合同约定的内容。
第六条：安全保障1. 乙方应严格遵守施工安全规定，确保工程的安全施工和施工现场管理的稳妥可靠。
2. 乙方对承包的施工区域安全保障应该做好预防措施，并负责施工期间的事故预防工作，大力排除可能产生的事故隐患，并对工作环境进行治理。
第七条：违约责任1. 若是由于乙方的责任，导致工程质量不合格，经过两次整改仍无法达到合格标准的，甲方有权单方面解约，并要求乙方支付违约金。
广东省建设工程施工合同范本(完整版)(两篇)
广东省建设工程施工合同范本(完整版)（二）广东省建设工程施工合同范本(完整版)（二）第一章总则第一条合同目的本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《广东省建设工程施工管理条例》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的实际情况，为规范工程施工行为，明确双方权利和义务，保障合同各方的合法权益，保证工程质量、工期安全和经济效益，依法订立的。
第二条合同范围1. 工程项目的名称、性质、规模、位置、进度要求等基本信息；2. 工程设施的选型、设计标准和技术要求；3. 工程投资和付款方式；4. 施工组织和管理措施；5. 质量检测及验收标准；6. 违约责任和分期付款；7. 索赔和争议解决方式；8. 合同变更和终止；9. 双方的权利、义务和责任。
第三条合同签订和生效1. 本合同由甲方和乙方代表单位或个人代表签订，并加盖合同专用章。
双方签字盖章后即为生效。
2. 合同生效后，双方应按照合同内容执行，并相互协商解决合同履行过程中的问题。
第四条合同价款本工程的总价款为人民币____________元（大写：__________________元整）。
根据工程施工的实际进展情况，合同价款可以进行分期付款，付款方式双方另行协商确定。
第五条工期和履约保证金1. 工程的施工工期为_____________天/月，自合同生效之日起计算。
2. 乙方应按质按期完成工程施工任务，如因乙方原因导致工期延误，则甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的具体金额为合同总价款的__________%。
第二章材料和设备供应第六条材料供应1. 乙方应按照工程需求的材料类型、规格、质量等要求，及时供应合格的材料。
2. 甲方有权对乙方供应的材料进行抽检，如发现不合格品，乙方应承担替换费用及因此造成的延误费用。
第七条设备供应1. 乙方应按照工程施工计划的要求，及时提供适用的设备，并确保设备的安全、可靠性。
2. 如设备发生故障或损坏，乙方应立即采取修复措施或更换设备，确保施工进度不受影响。
广州市建设工程施工合同范本5篇
广州市建设工程施工合同范本5篇篇1合同编号：[合同编号]发包人（甲方）：[发包人名称]承包人（乙方）：[承包人名称]根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程造价：[工程造价]二、工期1. 承包人应在合同签订后尽快安排人员进场施工，工期为[工期]天。
2. 如有特殊情况，承包人应提前告知发包人，以便发包人调整工期。
三、质量与验收1. 承包人应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，承包人应提交完整的验收资料，由发包人组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，承包人应负责返修并承担相关费用。
四、付款与结算1. 工程款支付方式为[支付方式]。
具体支付节点和金额如下：（1）合同签订后，发包人向承包人支付工程款的[比例]；（2）工程完成[进度]后，发包人向承包人支付工程款的[比例]；（3）工程竣工验收合格后，发包人向承包人支付工程款的[比例]；（4）剩余工程款作为质保金，在工程竣工验收合格后[年限]年内无质量问题的情况下返还给承包人。
2. 结算方式：根据双方确认的工程量及合同约定的单价进行结算。
具体结算流程如下：（1）承包人提交结算资料；（2）发包人对结算资料进行审核；（3）双方确认结算结果并签署结算协议。
五、违约责任1. 承包人如因自身原因不能按时进场施工或施工质量不符合要求，应承担违约责任，并赔偿因此给发包人造成的全部损失。
2. 发包人如不能按时支付工程款，应承担违约责任，并赔偿因此给承包人造成的全部损失。
六、不可抗力因素1. 不可抗力因素导致工程无法按时完成的，承包人不承担违约责任。
但承包人应及时向发包人通报情况，以便发包人采取相应措施减少损失。
2. 因不可抗力因素导致工程无法完成或需要返修的，相关费用由发包人承担。
广州市建设工程施工合同
2.3甲乙双方按照平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本合同，共同遵守。
三、合同工期
3.1工期：本工程自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计XX天。
3.2开工日期：甲方应在合同签订后XX天内，向乙方提供施工场地、施工图纸等相关资料，乙方根据甲方提供的资料进行施工准备。
五、合同价款及支付方式
5.1合同价款：本工程合同总价款为人民币XX元（大写：XX元整）。
5.2付款方式：
（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的30%；
（4）剩余10%的尾款，待工程保修期满后，无质量问题，甲方支付给乙方。
六、工程变更及违约责任
6.1工程变更：在施工过程中，如甲方要求变更工程内容、规模、标准等，甲乙双方应协商一致，签订书面变更协议，并按照变更后的协议执行。
6.2乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。
6.3甲方未按合同约定支付款项，应承担相应的违约责任。
七、工程保修
7.1乙方对工程实行保修制度，保修期限为XX年。
广州市建设工程施工合同
一、工程概况
1.1工程名称：广州市XX建设工程
1.2工程地点：广州市XX区XX路XX号
1.3工程性质：新建
1.4工程规模：本项目占地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米，包括XX栋建筑物及配套设施。
1.5工程承包范围：土建、安装、装修、绿化等工程内容。
二、合同主体
2.1甲方（发包方）：广州市XX建设投资有限公司
甲方（盖章）：广州市XX建设投资有限公司
广州市建设工程施工合同(一)范本正式版
YOUR LOGO广州市建设工程施工合同（一）范本正式版After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find专业合同范本系列，下载即可用广州市建设工程施工合同（一）范本正式版使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。
且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。
发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
第一条工程项目（一）工程名称：_____________（二）工程地点：_____________（三）工成内容：______层栋，建筑面积_____平方米，其它_______。
（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：___________。
（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。
（六）承包方式：_____________。
第二条工程造价（预算或概算）人民币大写：____________万元，其中土建____________万元，安装____________万元。
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。
第三条工期（一）按定标规定工期为______天（日历天），自______年____月____日至______年____月____日竣工验收止。
实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。
广州市建设工程施工合同范本
广州市建设工程施工合同范本合同编号：[填写合同编号]合同名称：广州市建设工程施工合同甲方（建设单位）：单位名称：[填写甲方单位名称]注册地址：[填写甲方单位注册地址]联系人：[填写甲方联系人姓名]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方（施工单位）：单位名称：[填写乙方单位名称]注册地址：[填写乙方单位注册地址]联系人：[填写乙方联系人姓名]联系电话：[填写乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就广州市建设工程进行施工，达成如下合同：第一条合同工程概况1.1 项目名称：[填写项目名称]1.2 项目地点：[填写项目地点]1.3 工程规模：[填写工程规模]1.4 工程内容：[填写工程内容]1.5 工程时间：[填写工程开始和结束时间]第二条施工范围及质量要求2.1 施工范围：[填写施工范围]2.2 施工质量：乙方承诺按照相关法律法规和工程技术标准要求进行施工，确保工程质量符合合同约定和相关规定。
第三条工期和进度款支付3.1 工期安排：[填写工期安排]3.2 进度款支付：根据工程进度和双方协商，甲方按照合同约定支付相应的进度款项给乙方。
第四条合同价款及支付方式4.1 合同价款：[填写合同总价款]4.2 支付方式：[填写支付方式，如分期付款、一次性付款等]第五条合同变更和索赔处理5.1 变更管理：任何一方如需变更合同内容，应书面提出变更申请，并经双方协商达成一致后进行变更。
5.2 索赔处理：如发生索赔事件，双方应友好协商解决，并确保合同的正常履行。
第六条违约责任6.1 甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付价款或提供必要的配合工作，应承担相应的违约责任。
6.2 乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成工程或达不到合同约定的质量要求，应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 争议解决方式：对于因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向相关仲裁机构或人民法院提起诉讼。
广州市建设工程施工合同
广州市建设工程施工合同一、合同双方甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：二、合同背景本合同旨在明确甲方委托乙方承担广州市建设工程的施工任务，并约定双方的权利和义务。
三、工程概况1. 工程名称：2. 施工地址：3. 工程规模：4. 工程开始日期：5. 工程预计完工日期：四、合同条款1. 乙方承诺按照国家相关法律法规及有关标准和规范的要求进行施工，并保证工程质量符合合同约定的标准。
2. 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸和施工要求进行施工，并按照工程进度计划完成工程。
3. 乙方应按照甲方提供的材料清单进行材料采购，并按照工程质量要求进行验收。
4. 甲方应按照合同约定支付工程款项，并在规定时间内支付。
5. 如因工程设计或施工中出现问题导致施工进度延误或工程质量不达标，乙方应承担相应的责任并进行修正。
6. 乙方应按照甲方要求，配合监理单位进行工程监督检查，并提供相关施工资料。
7. 乙方应采取合理的安全措施，确保施工过程中的安全和防范措施，确保施工人员的人身安全。
8. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，并提出必要的整改要求。
9. 甲方应按照合同规定支付乙方的合理费用并签发相应的付款证明。
10. 合同终止条件：工程竣工并交付使用，双方达成解除合同的共识，或合同期满。
五、违约责任1. 如乙方未按照合同约定的质量要求进行施工或工程质量严重不达标，甲方有权要求乙方进行整改或承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按照合同约定支付工程款项或违反其他约定的义务，乙方有权要求甲方进行支付或承担相应的违约责任。
3. 甲乙双方均不得擅自解除合同，否则应承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 甲乙双方在履行合同过程中发生的争议应通过友好协商解决。
2. 如果协商不能解决争议，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定（在此可以根据具体情况列举双方对其他事项的约定，如保修期限、保险责任等）八、合同生效本合同一式两份，双方各执一份，自双方代表或授权代表签字之日起生效。
广州市工程施工合同样板
广州市工程施工合同样板甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就广州市工程施工事项达成一致，签订本合同。
第一条工程项目（一）工程名称：广州市XX工程施工项目（二）工程地点：广州市XX区XX路XX号（三）工程内容：包括但不限于土建、安装、装修等工程。
（四）承包范围：乙方应按照甲方提供的工程施工图纸和规定内容进行施工。
（五）乙方分包工程：如乙方需分包部分工程，必须与分包单位签订分包合同，并报甲方备案。
（六）承包方式：固定总价承包。
第二条工程造价工程造价为人民币XX万元，其中土建部分为XX万元，安装部分为XX万元。
工程造价具体金额以乙方编制的工程预算书为准。
乙方应在合同签订后30天内将工程预算书送交甲方审核，甲方应在收到预算书后15天内予以回复。
如甲方逾期未回复，视为甲方同意预算书内容。
第三条工期（一）合同约定的工期为XX天（日历天），自开工之日起至工程竣工验收止。
（二）实际开工日期以甲方办理完本合同第七条规定的建设批文，办理完城监标牌，并送达乙方之日起计算。
乙方应在具备施工条件下提前XX天向甲方发出开工通知书。
第四条工程质量标准和保修期（一）工程质量标准应符合国家现行施工规范和验收规范的要求。
（二）工程保修期为一年，自工程竣工验收合格之日起计算。
安装工程保修期按照建设部有关规定执行。
第五条合同的履行（一）甲方应按照合同约定提供施工场地、施工图纸、施工条件等，并按照约定时间支付工程进度款。
（二）乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
（三）双方应共同参与工程验收，工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程款。
第六条合同的变更和解除（一）合同履行过程中，如发生不可抗力等因素导致工程无法继续进行，双方可协商变更或解除合同。
（二）合同履行过程中，如甲方要求变更工程内容、规模、工期等，乙方应根据实际情况提出变更方案，并报甲方审批。
广州市建设工程施工合同(一)
2020年广州市建设工程施工合同(一)广州市建立工程施工合同〔一〕发包方〔甲方〕：_______________________承包方〔乙方〕：_______________________依据>和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的详细状况，签订本合同。
第一条工程工程〔一〕工程名称：________________________________________________〔二〕工程地点：________________________________________________〔三〕工成内容：______层栋，建筑面积_____平方米，其它_______。
〔四〕承包范围：按甲方供应的工程施工图纸规定内容：___________。
〔五〕乙方分包工程：由乙方分包的工程必需另签合同。
〔六〕承包方式：_________________________________________。
其次条工程造价〔预算或概算〕人民币大写：____________万元，其中土建____________万元，安装____________万元。
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。
第三条工期〔一〕按定标规定工期为______天〔日历天〕，自______年____月____日至______年____月____日开工验收止。
实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建立批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。
〔二〕开工前______天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为___________________。
在履约过程中，依据变更设计所影响的工期或甲方责任、不行抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定开工日期。
如甲方提出赶工________________________________________________ 。
广州市建设工程施工合同
广州市建设工程施工合同1. 引言本文档为广州市建设工程施工合同，以确保双方在施工过程中明确权责、规范施工行为、保障质量和工期，并维护双方合法权益。
2. 合同双方本合同由以下双方签署：•甲方：广州市建设工程开发公司•乙方：施工企业3. 合同内容本合同涵盖以下内容：3.1 工程范围甲方委托乙方承担指定的建设工程项目。
工程范围包括但不限于土方工程、主体结构工程、装饰装修工程等。
具体工程内容以项目计划书为准。
3.2 工程期限工程期限为合同签订之日起至竣工验收合格之日止，具体工期根据工程量和施工进度进行调整。
3.3 工程报价及支付方式乙方应提供详细的工程报价清单，明确材料价格、人工费用、设备租赁费用等内容。
支付方式为每月结算一次，支付金额与工程进度相符。
支付方式可以通过银行转账或现金支付。
3.4 质量要求乙方应按照国家、地方有关建设工程质量标准，确保施工过程中的质量要求。
甲方有权对工程质量进行监督检查，并有权要求乙方进行整改。
3.5 材料供应乙方应根据工程需求，提供符合质量标准的材料，并在工期内按时交付到工地。
如有特殊情况导致材料供应延误，乙方应及时向甲方报备，并与甲方商议解决方案。
3.6 违约责任如果甲方或乙方未能履行本合同约定的任何一项义务，违约方应承担相应的违约责任。
违约责任可以包括但不限于违约金的支付、索赔的赔偿等。
4. 合同的变更和解除任何一方如需变更合同内容，应书面通知对方，并经过双方协商达成一致意见后进行修改。
如因不可抗力等特殊情况需要解除合同，应提前通知并经过协商解决。
5. 法律适用和争议解决本合同的解释和适用以广州市相关法律法规为依据。
如双方发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向广州市人民法院提起诉讼。
6. 合同生效和附件本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字后生效。
附件包括建设工程项目计划书、工程报价清单、施工进度安排等。
以上是广州市建设工程施工合同的文档示例，根据具体项目和要求，双方可以进行适当的调整和修改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广州市建设工程施工合同（一）
发包方（甲方）：_______________________
承包方（乙方）：_______________________
根据<<中华人民共和国经济合同法>>和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
第一条工程项目
（一）工程名称：________________________________________________
（二）工程地点：________________________________________________
（三）工成内容：______层栋，建筑面积_____平方米，其它_______。
（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：___________。
（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。
（六）承包方式：_________________________________________。
第二条工程造价（预算或概算）人民币大写：____________万元，其中土建
____________万元，安装____________万元。
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。
第三条工期
（一）按定标规定工期为______天（日历天），自______年____月____日至______年____月____日竣工验收止。
实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。
（二）开工前______天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为___________________。
在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。
如甲方提出赶工
________________________________________________ 。
第四条工程质量标准和保修期
（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_____________。
（二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。
保修期自竣工验收签字之日起计。
第五条材料设备供应
（一）工程所需材料及设备由______方采购供应至________________________场地（仓库）。
（二）工程所需材料及设备______由方采购供应至________________________场地（仓库）。
（三）材料设备应附有出厂合格证明。
如一方对材料设备有异议，应进行检验。
如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
（四）工程材料和设备差价的处理办法：______________________。
（五）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
第六条工程款支付和结算
（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：
帐号：______________________________
（二）根据中国人民建设银行有关规定，甲方在合同生效后天内，按以下规定额度向乙方预付备料款：
1．建筑工程按当年计划工作量35%；
2．安装工程（包括设备安装，水电安装）按当年计划工作量（扣除设备价值）的40%；
3．_________________________________________________。
（三）工程款支付方式：
1．工程进度达到50%以前（保括50%），按每月完成工程量付（收）进度款；当工程进度累计超过50%时，每次按当月完成工程工作量的______%付（收）款。
2．工程累计进度达到______%时，按合同工程量付（收）款______%；进度达到
______%时付（收）款______%；进度达到______%时付（收）款______%；进度达到______%时付（收）款______%，其余工程进度款由备料款抵充，余额______%待验收后结算
____________万元待保修期满后______天内付清。
每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办银行审查后
______天内支付，如到期未提出书面异议，则视作同意，乙方可根据建设银行审定的数额，请求办理支付进度款或结算款。
第七条双方责任
（一）甲方责任：
1．办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。
提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。
开工前______天完成“三通一平”，接水、电源，同时向乙方提供施工图纸______份，机电设备安装图______份及有关资料______份，地质勘探报告
______份，（其中包括竣工用图______套）。
2．开工前______天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。
3．审核乙方编制的工程预算计划，并在接到预算之日起的三十天内（特殊工程六十天内）回复乙方，以此审定的工程预算为调整合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。
4．对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的___天内会同设计方进行处理并签证。
因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方承担，并调整合同造价。
5．委派____________为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。
6．如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。
7．组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
8．在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。
（二）乙方责任：
1．收图后，在开工前______天内完成施工图会审，在______天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。
2．按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。
凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
3．委派____________为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。
4．做好施工原始记录。
每月（季）度施工计划和完工报表，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。