水电站机电设备采购合同
机电设备购销合同书范文(5篇)
机电设备购销合同书范文甲方（需方）：乙方（供方）：甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
一、合同标的。
甲方所购产品名称为______________，型号为_________，套数为__________。
设备详细配置见清单，清单中未列出的设备不在本合同供应之列，如甲方有需要另行计价;二、合同价款及支付。
1、合同总价为￥_____（大写____元），2、签约后支付总价30%的定金;3、买受方处交付设备后，支付总价的60%的货款;4、保留款为总价10%的货款，在设备调试合格后第____月内支付三、设备运输及风险承担采用______种方式。
1、乙方代办托运，运费由甲方支付，在设备卸车前由甲方直接支付给运输单位。
乙方负责装车并承担装车之前的风险由，装车之后的风险由甲方承担;2、乙方送货上门并负担运费，甲方负责卸货;卸车之前的风险由乙方承担，卸车及之后的风险由甲方承担。
四、设备交付。
1.交付时间：卖方应于本合同生效日后____个月内分_____批将设备交付完毕。
2.卖方应于交货日____日之前，通过传真等方式将合同设备的相关内容通知买方，以便买方做好接货准备。
五、设备的验收。
1、设备在交付的同时进行验收，甲方确认设备及所附属设备无误后在验收单上签收;2、如果发现产品不合规定，应在天内向乙方提出书面异议;六、资料交付。
卖方应于本合同生效日后____个月内，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以邮寄等方式交付给买方。
七、售后服务。
1、乙方提供安装、调试和维护等方面的技术支持和服务工作;2、乙方提供从验收通过之日起12个月的设备免费上门保修服务，在保修期间若因质量问题造成产品损坏，乙方负责免费更换;3、易损件、人为因素和物料腐蚀（光气、氢氟酸、40%以上的naoh、kho浓溶液）等造成的设备损坏不在免费服务之列。
八、不不可抗力。
由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限或解除合同，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。
机电设备采购合同模板5篇
机电设备采购合同模板5篇篇1机电设备采购合同合同编号：__________甲方（采购方）：___________________法定代表人：___________________地址：___________________电话：___________________传真：___________________邮编：___________________电子邮箱：___________________乙方（供应方）：___________________法定代表人：___________________地址：___________________电话：___________________传真：___________________邮编：___________________电子邮箱：___________________为明确双方在机电设备采购过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下采购合同：第一条产品信息1.1 产品名称：___________________1.2 产品型号：___________________1.3 产品数量：___________________1.4 产品单价：___________________1.5 产品总价：___________________1.6 交付日期：___________________第二条付款方式2.1 甲方应按照合同约定的产品总价支付货款给乙方，支付方式为___________________。
2.2 付款账户：___________________2.3 发票开具：乙方应在收到货款后5个工作日内开具发票并交付给甲方。
第三条交付和验收3.1 乙方应按照约定的交付日期将所订购的机电设备交付给甲方，并支付运输费用。
3.2 甲方在收到机电设备后应当立即进行验收，若产品存在质量问题，甲方有权拒收并要求退换。
水电站机电设备采购及安装合同模板
精选资料西藏自治区县电站工程标段（机电设备采购及安装）施工合同项目法人：建设单位：施工单位：二○○年月目录第一章工程概况第二章合同须知1 .总则招标性质：议标。
建设单位：设计单位：监理单位：要求发电日期：200 年月日之前第一台机发电，200 年月日之前第二台机发电。
2 .本机电安装工程标的主要工程项目有水轮发电机组及其附属设备采购及安装；水力机械辅助设备及管路采购及安装；厂内一、二次电气设备采购及安装；主变压器及其附属设备采购及安装；动力、控制电缆采购及敷设；接地、电缆管及电气设备基础预埋；水力机械管路及设备基础预埋。
具体详细内容见工程量报价表。
同时，还应负责设备、材料的卸车、保管及二次倒运。
第三章合同书合同书通过议标方式确定为水电站机电设备安装工程总承包单位。
双方经协商一致达成如下合同，于年月日签订本合同书。
合同编号：。
1、下列文件为本合同书的组成部分，具有经济合同同等的法律效力。
（1）本合同的第一、二章的全部内容。
（2）附件：在商洽本合同时，双方澄清、确定并共同签字的补充文件。
2、承包单位按照合同书第1条所列全部文件中规定完成本水电站机电设备安装工程总承包的任务，承担上述文件规定的承包单位的全部责任和义务。
3、发包单位在签订本合同后，将按合同条款规定向承包单位分期支付工程款，承担合同书第1条所列全部文件中规定的发包单位的全部责任和义务。
4、在签订本合同时，承包单位已向发包单位递交了履约保证金证书作为履约担保。
5、本合同书经双方授权的代表人签字并分别加盖本单位公章后生效。
6、本水电站机电设备安装工程总承包的合同总金额人民币（大写）元。
7、本合同书双方各执正本壹份，副本贰份。
另备副本报送有关上级单位或其它单位核备。
8、本合同在工程竣工验收，合同价款结清后失效。
发包单位：（公章）承包单位：（公章）代表人：（签字）代表人：（签字）年月日第四章合同条款4.1 名词解释4.1.1 业主单位：。
4.1.2 发包单位：为负责本水电站工程建设单位，合同中简称甲方。
机电设备采购工合同范本
机电设备采购工合同范本甲方（买方）：_________乙方（卖方）：_________鉴于甲乙双方就下列机电设备的购买与销售达成如下协议，特订立本合同：第一条产品名称及规格1.1 甲方同意购买，乙方同意供应以下机电设备：___________（具体设备名称）。
1.2 所购设备的规格型号、数量、单价及总价等详细信息如下：（此处列出具体的设备信息，包括型号、数量、单价和总价）第二条质量要求2.1 乙方保证所提供的机电设备为全新、未使用过的产品，并符合国家相关质量标准和行业标准。
2.2 设备的质量保修期为____年/月，自交付之日起计算。
第三条交货时间和地点3.1 交货时间为合同签订后的____天/月内。
3.2 交货地点为甲方指定的_________地址。
第四条验收方式4.1 甲方应在收到货物后____天内完成验收，并出具验收报告。
4.2 如发现产品存在质量问题，甲方有权要求乙方在规定时间内无偿更换或修复。
第五条付款方式5.1 甲方应按照以下付款方式向乙方支付货款：__________（具体付款方式）。
5.2 甲方需在验收合格后____天内支付全部货款。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定时间交货，应向甲方支付迟延交货的违约金。
6.2 如甲方未能按约定时间支付货款，应向乙方支付逾期付款的滞纳金。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
7.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________授权代表签字：_____________ 授权代表签字：_____________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
机电设备购销合同范本6篇
机电设备购销合同范本6篇篇1甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在机电设备购销过程中的权利和义务，保障双方合法权益，甲乙双方经过友好协商，达成如下协议：一、合同标的本合同所指的机电设备包括：（具体设备清单及规格型号等）甲方根据实际购买需求向乙方购买指定的机电设备。
乙方应保证所售设备的质量符合相关标准，并为甲方提供完善的售后服务。
二、价格与支付方式1. 设备价格：甲乙双方根据市场行情及设备的具体规格、型号等因素，共同商定设备的价格。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定的时间和方式支付设备款项。
通常可采用现金、银行转账等方式支付。
3. 付款期限：甲方应在设备交付前付清全部款项，确保资金到位。
三、交货与验收1. 交货期限：乙方应在合同生效后按照约定的时间将设备交付给甲方。
2. 交货方式：乙方负责将设备运送至甲方指定的地点，并承担运输费用。
3. 验收标准：甲方应在收到设备后进行验收，确保设备数量、质量符合合同约定。
如有异议，应当在收到设备之日起七日内提出。
4. 验收方式：甲方组织技术人员对设备进行详细检查，包括外观、性能等方面。
验收过程中如发现设备存在质量问题，应当及时通知乙方进行处理。
四、质量保证与售后服务1. 乙方应保证所售设备的质量符合相关标准，如因设备质量问题导致甲方损失，乙方应当承担相应的赔偿责任。
2. 售后服务：乙方应为甲方提供售后服务，包括设备安装、调试、培训等。
设备出现故障时，乙方应当及时提供技术支持，解决甲方遇到的问题。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关商业秘密进行严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本合同相关的技术资料、文件等，不得擅自复制、泄露或用于其他用途。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付设备款项，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担违约责任。
【6A版】水电站机电设备采购合同
水电站机电设备采购合同1词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。
1.1发包人：指GGG水力发电有限责任公司，全权负责和处理本合同项目的相关事宜。
1.2承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。
1.3工程设计人：省水利水电勘测设计院。
受发包人委托，负责工程设计，参与招标和水轮发电机组及其附属设备图纸的审查，参加主要设备试验和验收等有关工作。
1.4分包人：是指由承包人将供货范围内的设备分包给其他的法人。
1.5发包人代表：是指由发包人委派的，代表发包人全面负责处理和监督合同技术、经济问题的当事人。
1.6监理人：是指由发包人委托的对电站增效扩容工程增效扩容改造工程总承包项目实施监理的当事人。
1.7驻厂代表：受发包人委派驻工厂负责对合同设备制造质量进行全面监督的代表。
驻厂代表对重要部件的原材料、铸锻件材质、加工、焊接质量及装配检验与工厂试验结果均应进行鉴证认可。
1.8驻工地代表：承包人派驻工地服务的代表。
1.9合同文件：是指招标人发售的全部招标文件和在招标期内发布的所有通知；投标人在投标时与投标书一起递送的资料与附图和在投标有效期内补充的并被批准的所有书面文件；中标通知书以及由合同双方共同达成和签署的所有书面协议，在协议书中明确列入的文件和图纸。
1.10合同价格：指合同协议书中写明的合同总金额，包括投标报价表中所列的、在合同谈判期间按本标书有关条款追加或扣除的、并已被发包人接受的单价和总价。
1.11招标图纸：签订合同前，以招标为目的，由招标人提供的图纸。
1.12投标图纸：以投标为目的，由投标人提供的图纸。
1.13承包人的图纸：由承包人提供的，描述合同文件中规定的工作和需要供应的永久性设备的图纸。
1.14图纸：凡与合同有关，批准使用的图纸、图表、设计数据、材料清单、说明书、手册，程序、报告、详细说明、目录、现场须知和其它递交的资料。
1.15技术服务：指组装、安装、试运行和验收试验的监督，提供技术援助、调试、培训和按合同要求所包含的其它责任。
水电工程项目设备采购合同范本
水电工程项目设备采购合同范本一、合同编号：XX水电-设备采-[年份]-[序号]二、甲方（购买方）信息：名称：XXXX有限公司地址：XXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX三、乙方（供应方）信息：名称：XXXX有限公司地址：XXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX四、合同标的：甲方根据自身水电工程项目的需要，向乙方采购以下设备：1. 水轮机及其辅助设备2. 发电机及其控制系统3. 变压器及配电装置4. 其他相关配套设施及备件以上设备的具体型号、规格、数量、价格等详见附件《设备清单》。
五、交货期限及地点：1. 交货期限：自合同签订之日起[具体天数]日内完成交付。
2. 交货地点：[具体地址]，或甲方指定的其他地点。
六、质量要求及验收标准：1. 所有设备必须是全新的，未经使用过的，并符合国家相关质量标准和行业标准。
2. 设备到达现场后，甲方有权进行检验和测试以确认其性能是否符合合同约定。
3. 如发现设备存在质量问题，甲方应及时通知乙方进行更换或修理。
七、价格条款及付款方式：1. 合同总价为人民币[金额]元。
2. 甲方需在合同签订后的[天数]日内支付合同总价的[百分比]%作为预付款。
3. 剩余款项在设备交付并经甲方验收合格后的[天数]日内支付清。
八、违约责任：若任何一方未能履行合同规定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决：因执行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，提交[具体仲裁机构]进行仲裁。
十、其他事项：1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________________日期：____年___月___日乙方代表（签字）：_____________________日期：____年___月___日。
机电设备购销合同模板简单5篇
机电设备购销合同模板简单5篇篇1合同编号：【编号】甲方（买方）：【甲方名称】乙方（卖方）：【乙方名称】根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在公平、公正、平等自愿的基础上，就甲方向乙方购买机电设备事宜，达成如下协议：一、产品名称、规格型号、数量及价格甲方向乙方订购以下机电设备：【具体设备清单，包括设备名称、规格型号、数量及价格等】二、交货期限和方式1. 乙方应在合同生效后【具体天数】内，按照甲方指定的交货地点，将全部机电设备交付给甲方。
2. 交货方式：乙方负责将机电设备送达甲方指定的地点，并承担运输费用。
三、付款方式1. 甲方在合同签订后【具体天数】内，向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
2. 乙方将机电设备送达甲方指定地点，并经甲方验收合格后【具体天数】内，甲方支付剩余款项。
四、质量保证1. 乙方应保证所销售的机电设备为全新、未使用过的原装正品，符合相关国家及行业标准。
2. 机电设备在保修期内出现非人为造成的质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
3. 保修期：机电设备自验收合格之日起，保修期为【具体时长】。
五、验收标准与方式1. 乙方提供的机电设备应符合国家及行业标准，并满足甲方的技术要求。
2. 甲方在收到机电设备后，有权对设备进行验收，并提出合理的验收意见。
3. 若甲方对设备质量或其他方面存在异议，应在收到设备后【具体天数】内书面通知乙方，乙方应在接到通知后【具体天数】内进行处理。
六、违约责任1. 乙方未能在约定的时间内交付机电设备的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 甲方未按照约定支付货款的，应承担违约责任，并向乙方支付逾期付款利息。
3. 若因乙方提供的机电设备存在质量问题导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
七、不可抗力如因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致一方无法履行合同的，该方应及时通知对方，双方可协商解除合同或延期履行。
八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。
机电设备采购合同模板5篇
机电设备采购合同模板5篇第1篇示例：机电设备采购合同甲方：（采购方名称）乙方：（供应商名称）鉴于甲方需要购买一定数量的机电设备，乙方可提供相应的产品，并且双方就本次交易事宜已就具体条款进行了充分讨论，达成如下协议：一、产品及数量1.1 甲方同意购买由乙方提供的（产品名称），规格及数量详见附件“产品清单”。
二、价格及结算方式2.1 甲方同意按照附件“产品清单”中所列产品的单价购买相应数量的产品，乙方需在产品交付之日起（付款期限）内开具发票并向甲方提供相关资料。
2.2 产品交付后，甲方应在付款期限内将全部货款支付至乙方指定的帐号。
三、交货时间和地点3.1 乙方应在双方签订本合同后（交货期限）内将产品送达至甲方指定的地点。
3.2 如因不可抗力因素导致交货期限延迟，乙方应在延迟期间尽最大努力维持产品质量及数量，并及时通知甲方，并在双方协商后重新确定交货时间。
四、质量保证4.1 乙方保证所提供的产品符合相关标准要求，并能够满足甲方的使用需求。
4.2 产品交付之后，如发现产品质量存在问题，甲方有权在（退换货期限）内向乙方提出换货或退货要求。
五、违约责任5.1 如因乙方原因导致产品交付延迟或者产品质量问题，乙方应承担相应的违约责任。
5.2 如因甲方原因导致付款延迟或者未能按照约定数量购买产品，甲方应承担相应的违约责任。
六、争议解决在履行过程中如发生任何争议，甲、乙双方应友好协商解决；协商不成的，应向合同签订地法院提起诉讼。
七、其他事项7.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：附件：产品清单本合同自双方签字盖章之日生效。
第2篇示例：机电设备采购合同甲方：（采购方名称）乙方：（供应商名称）鉴于甲方拟向乙方采购一定数量的机电设备，双方经协商一致，特订立本合同，共同遵守并履行以下条款：一、采购商品名称、规格及数量：1. 甲方将从乙方处采购以下机电设备：（1）商品名称：（填写具体商品名称）（2）规格：（填写具体规格）（3）数量：（填写具体数量）二、交货期限：1. 乙方应在收到本合同生效后（或双方另行约定的日期）起，按照甲方的要求将所需的机电设备交付给甲方。
机电设备采购合同书范本
机电设备采购合同书范本甲方（买方）：_____________________乙方（卖方）：_____________________鉴于甲方有购买机电设备的需求，乙方愿意提供相应的机电设备及服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同标的1.1 本合同项下的机电设备包括但不限于以下设备：- 设备名称：________________________- 型号规格：________________________- 数量：________________________- 单价：________________________- 总价：________________________1.2 乙方应保证所提供的机电设备符合国家相关标准和甲方的技术要求。
第二条质量保证2.1 乙方保证所提供的机电设备是全新、未使用过的，并在正常使用和维护条件下，保证设备的正常运行和性能。
2.2 乙方应提供设备的合格证明、使用说明书等相关技术文件。
第三条交货3.1 乙方应在合同签订后____天内将机电设备交付至甲方指定地点。
3.2 交货时，甲方有权对设备进行验收，如发现设备存在质量问题，乙方应在接到通知后____天内予以更换或修复。
第四条付款方式4.1 甲方在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。
4.2 机电设备交付并验收合格后，甲方在____天内支付剩余的____%货款。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按时交付设备，应按日支付违约金，违约金为迟延交付设备总价的____%。
5.2 如甲方未能按时支付货款，应按日支付违约金，违约金为迟延支付货款金额的____%。
第六条售后服务6.1 乙方应提供____年的免费保修服务，并在保修期内对设备出现的非人为损坏提供免费维修。
6.2 保修期外，乙方应提供有偿维修服务，维修费用由甲方承担。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
机电设备购销合同书范本(3篇)
机电设备购销合同书范本安装使用单位（甲方）：_____设备施工单位（乙方）：_____为约束甲乙双方有效执行相互协商并达成的节电工程施工合同。
特签定如下条款：第一条设备安装使用的条件、经济效益。
1.甲方提供整体用电费用、用电负荷情况的准确资料，并协助乙方对以上各项资料测试核准。
2.乙方依据甲方提供并经测试核准后的资料，给甲方做节电工程的方案和预算。
3.经济目的：按照乙方的改造工程方案将使甲方的总体节电率达到____%。
第二条所安装节电设备名称、型号、质量、单价、数量、金额名称型号规格质量标准单价备注合计第三条使用、维护、保修责任本公司的产品保修期____年，____年维修。
使用年限在十年以上。
第四条安装条件和结算条件1.甲乙双方共同确定节电设备安装前后同一负载，同一时段用电量情况进行测试。
测试结果甲乙双方签字作为合同附件，如果测试结果达到第一条第三款节电率后。
甲乙双方则按改造方案实施全部改造工程内容。
该节电设备计入总工程款中;如果甲方因故不能实施进一步改造工程，则需要将乙方已安装节电设备款在甲乙双方共同认定的测试结果签字后即付给乙方。
2.甲方认可乙方的测试结果，同意进行总体工程实施安装前，甲方应向乙方支付总工程款的30%。
乙方将节电设备运到安装现场安装施工前，甲方应向再次乙方支付总工程款的30%。
安装结束并远行正常后十个工作日内结算所有工程款。
否则视为违约。
3.甲方可以按照乙方开户银行的要求进行节能贷款。
专款专用，贷款将全部付给施工单位。
施工单位保证工程质量和用电设备的正常运行。
甲方要用节电费用负责按规定时间分期还贷。
第五条双方责任及义务1.甲方须提供准确用电量及负载等情况和提供必要的条件及帮助。
2.甲方在节电设备安装后，须严格按照产品说明书要求对设备进行操作和维护，如未能按照规程操作，造成设备损坏，则乙方不负责任。
3.甲方保证在节电设备安装后的测试期内，不增减该条线路的用电设备数量和负载。
否则因此未达到约定的节电效果，乙方不承担责任。
机电设备采购合同模板4篇
机电设备采购合同模板4篇篇1机电设备采购合同模板甲方（采购方）：__________乙方（供应方）：__________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方自愿在平等互利的基础上，就甲方向乙方采购机电设备一事达成如下采购合同：第一条产品名称：机电设备第二条产品规格：_______（详细描述产品的规格型号）第三条产品数量：________（具体数量以双方确认的订单为准）第四条产品价格：_______（具体价格为______元/台，总价为______元）第五条交货方式和时间：乙方应根据甲方的需求安排合理的交货时间和方式，确保产品的准时送达。
第六条产品质量：乙方向甲方供应的产品应符合国家相关标准，保证产品质量合格，如有质量问题，乙方应负责退换货或承担相应的赔偿责任。
第七条付款方式：甲方应在收到合格产品后，按照双方约定的付款方式进行支付，支付方式为_______。
第八条违约责任：如一方未能按照本合同的约定履行义务，应承担违约责任，并支付对方相应的违约金或损失赔偿。
第九条争议解决：本合同的履行及争议解决均适用中华人民共和国的相关法律法规。
如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至___（仲裁/法院）解决。
第十条其他事项：本合同经双方签字盖章后生效，如需补充和修改，应签订书面的补充协议。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：______年______月______日以上为机电设备采购合同模板，双方签字盖章后生效，希望双方遵守合同约定，共同维护合作关系的稳定和持续发展。
篇2机电设备采购合同模板甲方：（采购方全称）、统一社会信用代码：________，地址：________，法定代表人：________，职务：________，联系电话：________。
乙方：（供应方全称）、统一社会信用代码：________，地址：________，法定代表人：________，职务：________，联系电话：________。
水电站 设备采购合同范本
水电站设备采购合同范本合同编号：__________[填写具体编号]甲方（买方）：名称：______________________________地址：______________________________法定代表人/授权代表：______________联系电话：__________________________电子邮箱：__________________________乙方（卖方）：名称：______________________________地址：______________________________法定代表人/授权代表：______________联系电话：__________________________电子邮箱：__________________________鉴于甲方拟建设/扩建水电站项目，需向乙方采购相关设备，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、采购设备清单及技术要求乙方同意向甲方提供以下设备（详细清单见附件一）：[设备名称]：_______________________[规格型号]：_______________________[数量]：_________________________[技术要求]：_______________________（可详细列出技术规格、性能指标等）乙方保证所提供的设备符合国家相关标准及双方约定的技术要求。
二、合同价格与支付条款合同总价为人民币（大写）：_____________元整（￥），该价格已包含设备成本、税费、包装费、运输费（至甲方指定地点）及保险费等所有费用。
支付方式：预付款：合同签订后__个工作日内，甲方支付乙方合同总价的__%作为预付款。
到货款：乙方发货前，甲方支付乙方合同总价的__%作为到货款。
验收款：设备到达甲方指定地点并经安装调试、验收合格后__个工作日内，甲方支付乙方合同总价的__%。
机电设备采购合同模板5篇
机电设备采购合同
甲方（供货方）：_______________（以下简称甲方）
乙方（采购方）：_______________（以下简称乙方）
鉴于甲方具有提供机电设备的能力，乙方有意向采购该设备，双方达成如下采购合同：
第一条 采购设备及数量
1.1 甲方同意向乙方提供以下机电设备：
（1）设备名称：_____________________
第六条 合同变更
6.1 任何变更与本合同相关的事项，需经双方协商一致并签订书面协议方可生效。
第七条 法律适用及争议解决
7.1 本合同的签订、履行及解释适用中华人民共和国法律。
7.2 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至______（仲裁/法院）处理。
第八条 其他事项
（2）型号：_____________________
（3）数量：_____________________
1.2 乙方同意按照本合同约定的数量和质量要求采购机电设备。
第二条 交付日期
2.1 甲方应在本合同签订后______天内将机电设备交付至乙方指定的地点。
2.2 如特殊情况需要延长交付日期，甲方应提前通知乙方并取得乙方同意。
签订日期：__________ 签订日期：__________
以上为机电设备采购合同模板，双方应严格遵守合同内容，确保交易顺利进行。如有任何争议，应友好协商解决，合作愉快！
篇5
机电设备采购合同模板
甲方：（采购方名称）
地址：（详细地址）
法定代表人：（姓名）
电话：（联系电话）
乙方：（供应方名称）
地址：（详细地址）
4.2 设备的保修期为______年，自乙方签收之日起计算。
水力发电设备采购合同
水力发电设备采购合同1. 合同双方本合同由以下双方共同缔结：买方：[买方公司名称][买方公司地址]卖方：[卖方公司名称][卖方公司地址]2. 设备描述卖方同意向买方出售以下水力发电设备：- 设备名称：[设备名称]- 规格型号：[规格型号]- 数量：[数量]- 技术参数：[技术参数]3. 价格与支付条件3.1 买方同意以以下价格购买所述的水力发电设备：- 单价：[单价]- 总价：[总价]3.2 买方应按照以下支付条件支付货款：- 预付款：[预付款比例]%，金额为[预付款金额]，在合同签订之日起[预付款期限]内支付。
- 尾款：[尾款比例]%，金额为[尾款金额]，在设备交付之前[尾款期限]内支付。
3.3 买方应按照卖方提供的银行账号信息，通过电汇或其他约定的方式支付货款。
4. 设备交付4.1 卖方应在合同签订后[交付期限]内将水力发电设备交付买方。
4.2 设备交付后，买方有权进行必要的检验，确保设备符合合同规定的技术参数和质量要求。
5. 设备保修5.1 卖方保证所售水力发电设备在交付后[保修期限]内保修。
5.2 设备在保修期内如发生任何质量问题，买方有权提出维修、更换或退货的要求。
6. 违约责任6.1 若买方未按合同约定支付货款，买方应承担违约责任，包括但不限于支付逾期付款的违约金。
6.2 若卖方未按合同约定交付设备，卖方应承担违约责任，并赔偿买方因此产生的损失。
7. 合同终止7.1 本合同在以下情况下终止：- 双方达成书面协议终止合同；- 法律法规规定的其他情况。
7.2 合同终止后，双方应按合同约定处理尚未履行完毕的义务。
8. 争议解决8.1 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国的法律。
8.2 买卖双方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
若协商无果，双方同意将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院解决。
9. 其他条款9.1 本合同未尽事宜由双方另行协商。
10. 合同生效本合同经买卖双方签字盖章后生效，并取代双方之前的一切口头或书面约定。
水利工程机电设备采购及安装合同范本
水利工程机电设备采购及安装合同范本甲方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条采购内容a. 本合同涉及水利工程机电设备的采购，包括但不限于水泵、电机、阀门、管道、控制系统等。
b. 甲方负责提供详细的技术规格书和采购清单，乙方根据甲方要求进行设备采购。
c. 乙方应确保所采购的设备符合国家标准和甲方要求。
第二条设备安装a. 乙方负责设备的安装工作，确保安装质量符合国家标准和甲方要求。
b. 乙方应在甲方指定的地点进行设备安装，并确保安装过程不影响周围环境。
c. 乙方应按照甲方提供的技术规范进行安装，确保设备正常运行。
第三条质量保证a. 乙方保证所采购的设备质量，如有质量问题，乙方应负责更换或维修。
b. 乙方应在设备安装完成后进行试运行，确保设备正常运行。
c. 乙方应提供设备的使用说明书和操作手册，确保甲方能够正确使用设备。
第四条付款方式a. 甲方应在合同签订后支付合同总金额的30%作为预付款。
b. 乙方完成设备采购和安装后，甲方应在验收合格后支付合同总金额的60%。
c. 乙方完成设备保修期内的售后服务后，甲方支付剩余的10%作为尾款。
第五条保密条款a. 双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
b. 双方应采取必要措施，确保本合同内容的保密性。
c. 保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕之日止。
水利工程机电设备采购合同
水利工程机电设备采购合同
甲方（购买方）：_____
乙方（供应方）：_____
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方购买乙方提供的水利工程机电设备事宜，经友好协商，达成如下合同：
一、产品名称、规格型号、数量、单价和总价：
二、交货时间和地点：
三、质量要求和技术标准：
四、验收标准和方法：
五、付款方式和期限：
六、违约责任：
七、争议解决方式：
八、其他约定事项：
九、本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
十、本合同的解释权归甲方所在地人民法院所有。
以上是一份基本的水利工程机电设备采购合同范本，具体内容需要根据实际采购情况进行
调整。
在签订合同时，甲乙双方应仔细阅读合同内容，明确各自的权利和义务，以保障各
自的利益。
在采购过程中，甲方应按照合同约定的时间、地点进行验收，如发现产品质量问题，应及
时向乙方提出，乙方应在接到通知后及时处理。
同时，甲方应按照合同约定的时间和方式
支付货款，以保证乙方的正常运营。
对于乙方，应严格按照合同约定的产品名称、规格型号、数量、单价和总价提供产品，保
证产品的质量，按时交货。
如因乙方原因导致交货延迟或产品质量问题，应承担相应的违
约责任。
一份好的采购合同，不仅可以保障甲乙双方的权益，也可以促进水利工程的顺利进行。
因此，我们在签订采购合同时，一定要认真、细致，做到公正、公平，以实现双方的共赢。
机电设备工程采购合同范本
机电设备工程采购合同范本甲方（采购方）：乙方（供应方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方采购乙方机电设备工程事宜，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：________机电设备工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于设备的采购、安装、调试、培训等。
1.4 工程开工日期：____年__月__日1.5 工程完成日期：____年__月__日第二条工程价款2.1 工程含税总价款：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 支付方式：（1）合同签订后7天内，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%。
（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题一次性支付给乙方。
第三条质量要求3.1 乙方提供的设备应符合国家相关法规、标准和行业规定。
3.2 设备的安装、调试应按照甲方提供的技术要求和操作规程进行。
3.3 乙方应保证设备的正常运行，并负责设备的维护和保养。
3.4 设备质保期为验收合格后的12个月。
第四条交付及安装4.1 乙方应按照合同约定的时间、地点交付设备。
4.2 乙方应负责设备的安装、调试，并按照甲方的要求进行相关培训。
4.3 设备安装调试合格后，由甲方组织验收。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间交付设备或设备存在质量问题的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。
5.2 甲方未按照约定时间支付价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日千分之五。
第六条争议解决6.1 对于合同的履行，如发生争议，双方应友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电站机电设备采购合同1 词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。
1.1 发包人：指XXX水力发电有限责任公司，全权负责和处理本合同项目的相关事宜。
1.2 承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。
1.3 工程设计人：省水利水电勘测设计院。
受发包人委托，负责工程设计，参与招标和水轮发电机组及其附属设备图纸的审查，参加主要设备试验和验收等有关工作。
1.4 分包人：是指由承包人将供货范围内的设备分包给其他的法人。
1.5 发包人代表：是指由发包人委派的，代表发包人全面负责处理和监督合同技术、经济问题的当事人。
1.6 监理人：是指由发包人委托的对电站增效扩容工程增效扩容改造工程总承包项目实施监理的当事人。
1.7 驻厂代表：受发包人委派驻工厂负责对合同设备制造质量进行全面监督的代表。
驻厂代表对重要部件的原材料、铸锻件材质、加工、焊接质量及装配检验与工厂试验结果均应进行鉴证认可。
1.8 驻工地代表：承包人派驻工地服务的代表。
1.9 合同文件：是指招标人发售的全部招标文件和在招标期内发布的所有通知；投标人在投标时与投标书一起递送的资料与附图和在投标有效期内补充的并被批准的所有书面文件；中标通知书以及由合同双方共同达成和签署的所有书面协议，在协议书中明确列入的文件和图纸。
1.10 合同价格：指合同协议书中写明的合同总金额，包括投标报价表中所列的、在合同谈判期间按本标书有关条款追加或扣除的、并已被发包人接受的单价和总价。
1.11 招标图纸：签订合同前，以招标为目的，由招标人提供的图纸。
1.12 投标图纸：以投标为目的，由投标人提供的图纸。
1.13 承包人的图纸：由承包人提供的，描述合同文件中规定的工作和需要供应的永久性设备的图纸。
1.14 图纸：凡与合同有关，批准使用的图纸、图表、设计数据、材料清单、说明书、手册，程序、报告、详细说明、目录、现场须知和其它递交的资料。
1.15 技术服务：指组装、安装、试运行和验收试验的监督，提供技术援助、调试、培训和按合同要求所包含的其它责任。
1.16 技术文件：是指与本工程相关的设计、制造、检验、安装、调试、验收、试验和技术指导等文件以及用于电站正常运行、维护等需要的所有文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件、技术数据、手册或指南等），也称“技术资料”。
1.17 投标文件：指投标人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向招标人提交的投标报价书、报价表及其它文件。
1.18 中标通知书：指招标人正式向中标人授标的通知书。
1.19 合同设备：是指承包人按合同供应的设备、装置、材料、仪器、专用工器具、备品备件和所有各种物品。
与技术资料合称为“货物”。
1.20 现场：指货物安装和运至所属工程的所在地。
也称“工地”或“电站”。
1.21 验收：指在合同规定的方式和范围内，验收货物的程序和条件。
1.22 商业运行：指水轮发电机组及其附属设备已安装完毕，通过满意的试验和连续72小时运行试验，并验收合格，且该机组已能按计划、持续地、满负荷地运行。
1.23 缺陷：发包人代表认定的承包人或分包人提供的设备、服务、工艺或材料等，不符合国家规定标准和合同的要求。
1.24 设备运行保证期：指设备通过现场试验和72小时试运行合格，并经过考核运行期起，至该设备签发最终验收证书上的期限。
1.25 书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括传真。
1.26 天：指日历天。
2 语言文字和法律适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的浙江省地方法规和规章。
3 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
当合同文件出现含糊不清或不一致时，由发包人代表作出解释。
除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标报价书；（4）合同条款；（5）技术条款；（6）图纸；（7）投标报价表；（8）经双方确认进入合同的其它文件。
4 发包人代表的职责4.1 发包人代表受发包人的委托有权解决和处理发包人与承包人之间的与本合同有关的问题。
4.2 发包人代表有权对合同执行过程中出现的有关问题作出决定，签署证书和发布通知。
4.3 发包人代表有权拒收不符合合同规定的设备和材料，对此，承包人不应拒绝。
4.4 发包人代表有权指定和委派驻厂监造人员，但应通知承包人。
4.5 发包人代表对合同项目的各项工作进行监督，对成套设备进行检测和对有关问题作出决定。
4.6 发包人代表对不符合合同规定的设备或材料有权予以否定，直至发出返工通知。
5 驻厂代表和驻工地代表的职责1 驻厂代表的职责是按DL443《水轮发电机组设备出厂检验的一般规定》和1.7条之规定进行工作。
2 驻工地代表的职责是在工地完成合同规定的服务。
6 履约担保承包人收到中标通知书后30天内并在签订合同协议书同时，向发包人提交履约担保，担保金额为合同总金额的5%。
履约担保采用履约银行保函等的形式提供，保函的格式应按招标文件所附格式。
提供这种担保的银行需经发包人同意。
担保的正本由发包人保存。
执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。
每台机组的履约保证金的保证期按15和17条规定计算。
7 技术服务和设计联络7.1 承包人应及时提供与本合同有关的设计、设备监造、检验、安装、调试、性能试验等相应的技术资料和技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。
7.2 承包人需派代表到现场进行技术服务。
7.3 承包人应提供满足工程设计的技术资料。
7.4 承包人应在合同生效后30天内以邮寄（或专人送达）的方式向发包人提交执行4.7.1和4.7.2条中规定的服务工作的组织计划一式五份。
7.5 设计联络会7.1 本合同期间共开二次设计联络会。
具体地点由双方协商确定。
每次设计联络会均需作出书面纪要。
7.2 二次设计联络会为水轮发电机组及其附属设备改造设计联络会和电气设备改造设计联络会。
（1）水轮发电机组及其附属设备改造设计联络会水轮发电机组改造设计联络会共召开一次，发包人和发包人邀请的技术专家共10人参加会议，发包人及发包人邀请的专家差旅费（包括食宿和交通费用）已包括在合同总价中。
会议讨论的内容如下：①水轮机的改造方案；②发电机的改造方案；③进水阀设计方案；（2）电气设备改造设计联络会电气设备改造设计联络会共召开一次，发包人和发包人邀请的技术专家共10人参加会议，发包人及发包人邀请的专家差旅费（包括食宿和交通费用）已包括在合同总价中。
会议讨论的内容如下：①电气设备改造方案；②主要技术参数；7.6 承包人有义务在必要时邀请发包人和工程设计人参与承包人的技术设计，并向发包人解释技术设计。
8 转让和分包承包人须经发包人书面同意才能将合同设备进行分包。
9 进度计划水电站增效扩容工程增效扩容工程计划于2016年10月开工，于2017年4月30日二台机具备发电条件。
承包人应按此进度及表9.1要求在合同生效后24天内提交详细的设备设计、制造、试验、验收、交货计划，一式五份，供发包人代表审批，此计划批准后即为合同文件的组成部分。
说明：1. 安装专用工器具随相应设备一起提供。
2. 每台机组均需提供的备品备件随相应机组的最后一批设备提供。
10 标准和单位10.1 完成合同文件规定的工作所需要的标准，应按技术条款的规定执行。
如采用与规定标准相当的其它标准时，应附有具体说明及相关标准的原文，并经发包人代表书面同意。
10.2 一律使用中华人民共和国法定计量单位及国际单位制。
11 质量检查承包人必须按合同规定，严格遵照技术规范进行工作，保证质量。
并应建立质检机构，进行质量自检，自检报告抄送发包人代表，必要时，发包人代表有权进行质量抽查。
12 试验本条为设备在工厂制造期间的检查和试验及其在现场试验中的有关规定。
12.1 工厂试验（费用含在总报价之内）12.1.1 发包人代表将按合同规定在设备制造和工厂试验期间，到制造厂对合同范围内的设备、材料、工艺进行检查、检验和试验。
这种检验并不免除承包人的责任。
试验的日期、地址应协商确定。
12.1.2 经试验，发包人代表认定设备有缺陷，不符合规定时，承包人应予以修复，并再进行试验，否则发包人将拒收。
12.1.3 发包人代表可要求进行非规定项目的试验，若试验结果表明设备工艺、材料不良，则试验费由承包人负责；否则，由发包人承担。
12.1.4 当设备通过规定的试验，发包人代表应向承包人签署书面证明书，并同时抄送发包人。
12.1.5 承包人应分别向发包人、发包人代表和工程设计人各提交试验报告副本五份。
12.2 现场试验12.2.1 承包人应按有关规程规范与本标书有关条款的要求对设备进行现场试验。
12.2.2 如现场试验的结果，不能满足合同文件的规定，或设备不能确保正常运行，发包人代表可要求免费修理或更换设备，甚至拒收，费用由承包人承担。
12.2.3 现场试验所用仪器仪表、仪器仪表运输等费用均由承包人承担。
13 设备发运13.1 按12条“试验”中规定，由发包人代表签发了书面证书的设备方能发运。
13.2 发运合同设备所需的运输工具由承包人负责向运输部门办理申请手续（不能影响工程施工进度）。
13.3 由制造厂至合同设备交货地点（电站工地）的设备包装、加固、装卸和运输费及保险费已包括在合同设备总价中。
13.4 承包人应在设备装运前24天，将要发运的设备、材料名称、数量及运输和存放注意事项等详细情况一式五份书面通知发包人代表，经发包人代表书面同意后方能发运。
13.5 承包人应在设备交付发运的同时，将每次发运的货名、件数、尺寸、编号、发运日期、发运地点及车号等一式五份通知发包人代表。
13.6 设备到达交货地之前7天，承包人应将提货单、发货单、装箱单、识别标志、保险费收据、检验证及其他必须提交的单据一式五份，送给发包人代表。
13.7 设备运输过程中，由于包装不当造成的损失和损坏由承包人负责。
运输中发生设备损坏和丢失，由承包人负责同运输部门或保险公司交涉，并免费补充应供货数量。
14 设备交货14.1 本合同范围内的设备均电站工地交货。
到交货地点的卸货由承包人负责。
14.2 设备运到工地后，由承包人、发包人代表、监理人和安装分包人共同开箱检查。
如发现损坏、错发或缺件等问题，应由承包人负责查找原因，尽快采取补救措施。
如属缺件，以及设备质量问题，承包人应免费补全。
影响安装工期的则按4.23条处理。
14.3 发包人应在工地开箱检查前7天通知承包人派员参加，如承包人逾期不到，则发。