围墙粘砖 装修合同
围墙粘砖装修合同
围墙粘砖装修合同甲方：________________________（以下简称甲方）乙方：________________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，一致同意按照以下条款签订本合同并共同遵守：第一条工程内容1.1 甲方委托乙方负责围墙粘砖装修工程，包括但不限于围墙面的砖瓦铺设、填缝、抹灰等工作。
1.2 建筑面积及位置：________________________（填写具体建筑面积及位置）。
第二条工程施工周期2.1 本工程的施工周期为______天，具体工期根据工程进展情况由甲乙双方协商确定。
工期的延误如无特殊原因，应由乙方承担相应的违约责任。
2.2 工期延误的原因和处理方式，乙方应及时向甲方报告，并尽量减少对工程进度的影响。
第三条施工人员及安全责任3.1 乙方应确保由具备相关资质的专业施工人员负责本工程的施工，保证施工质量。
3.2 乙方应遵守国家有关安全生产及环境保护的法律法规，负责施工期间的安全防护措施，并妥善处理施工过程中产生的垃圾及废弃物。
第四条施工材料和设备4.1 施工材料和设备的选用应符合国家标准及有关规定，乙方应提供符合质量要求的材料和设备，并对其质量负责。
4.2 施工过程中如需更换材料或设备，应经过甲方书面同意，并由乙方负责相应的费用和延误工期的处理。
第五条工程费用及支付方式5.1 工程总费用为人民币______元，具体费用包括：人工费、材料费、设备费等。
5.2 工程费用的支付方式为：________________________（填写具体支付方式）。
5.3 工程款项的支付时间和方式由甲方根据工程进度确定，乙方应提供相应的发票或其他相关票据。
第六条保修责任6.1 自工程竣工验收合格之日起，乙方承诺对施工质量提供一年的保修期。
6.2 在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的工程质量问题，乙方应及时采取措施进行修复。
围墙砌砖合同简单模板
围墙砌砖合同简单模板甲方：（委托方）乙方：（承建方）鉴于1. 甲方拥有一块土地，希望在土地周围建造一座围墙砌砖；2. 乙方具有围墙砌砖方面的专业技术和经验；为此，双方达成如下合同：第一条立项1.1 甲方委托乙方进行围墙砌砖项目。
1.2 围墙砌砖项目的地址为：（具体地址）。
第二条项目内容2.1 乙方承担围墙砌砖的设计、施工、验收等全部工作。
2.2 围墙砌砖的规格和材料应符合国家建筑标准，并经双方协商确定。
第三条工期3.1 乙方承诺在签订合同后的30天内完成围墙砌砖项目施工。
3.2 如果因不可抗力等特殊情况导致施工延期，乙方应及时通知甲方，并重新协商工期安排。
第四条施工质量4.1 围墙砌砖项目的施工应符合国家相关法律法规和质量标准，并经甲方验收合格后交付使用。
4.2 如因乙方施工不当导致围墙砌砖出现质量问题，乙方应承担相应的责任和赔偿。
第五条付款方式5.1 甲方应在签订合同后的三日内支付固定比例的预付款给乙方，作为围墙砌砖项目施工的启动资金。
5.2 围墙砌砖项目完工后，甲方应在验收合格后的五日内将剩余款项支付给乙方。
第六条违约责任6.1 若乙方未按照合同约定完成围墙砌砖项目或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
6.2 若因甲方原因导致项目延期或出现质量问题，甲方应赔偿乙方因此遭受的经济损失。
第七条保密条款双方同意对于因合同履行而知悉的对方的商业秘密和机密信息，应当保密，未经对方许可，不得泄露给第三方。
第八条法律适用与争议解决8.1 本合同受中华人民共和国法律管辖。
8.2 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；若无法协商解决，应提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
第九条其他事项9.1 本合同自签订之日起生效，有效期为项目完工并通过验收后终止。
9.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________日期：_________________以上内容经双方确认无误后，以双方盖章为凭证，生效。
粘砖双方合同书
粘砖双方合同书合同范本专家撰写：粘砖双方合同书。
本合同书由以下双方于（日期）签订，旨在规范双方在粘砖过程中的权利和义务。
请仔细阅读以下条款，确保双方对合同内容的充分理解和认可。
第一条粘砖工作范围。
1.1 粘砖工作范围包括但不限于墙面、地面、天花板等部位的砖瓦粘贴工作。
1.2 粘砖工作所需材料和工具由承包方提供，包括砖瓦、粘结剂、工具等。
第二条工期和工程质量。
2.1 工期，粘砖工程的工期为（具体天数），自合同签订之日起计算。
2.2 工程质量，承包方应确保粘砖工程符合国家相关标准和规定，保证工程质量。
第三条付款方式。
3.1 付款金额，双方约定的总付款金额为（具体金额），分期付款方式为（具体分期付款计划）。
3.2 付款时间，根据工程进度和验收情况，支付相应的分期付款。
第四条违约责任。
4.1 若承包方未能按时完成粘砖工程，将承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、延期工期等。
4.2 若甲方未能按约定时间支付相应的款项，将承担逾期付款的违约责任。
第五条合同解释和争议解决。
5.1 本合同的解释和执行均适用于国家相关法律法规。
5.2 如因合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的仲裁机构进行裁决。
甲方（承包方），____________________。
乙方（需方），____________________。
签署日期，____________________。
以上为粘砖双方合同书范本，如有任何疑问或需要进一步定制，请随时联系合同范本专家，我们将竭诚为您提供服务。
工程装修面砖粘贴合同
工程装修面砖粘贴合同甲方（业主）：________乙方（承包方）：________鉴于甲乙双方就________项目（以下简称“本项目”）的外墙面砖粘贴工程达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程内容1.1 本合同所涉及的工程内容为本项目的外墙面砖粘贴工作，包括但不限于面砖的选择、购买、运输、粘贴及后期的维护等。
1.2 面砖的品种、规格、颜色及图案应符合甲方提供的样品和设计要求。
第二条工程质量2.1 乙方应保证面砖粘贴工作的质量达到国家相关标准及甲方的要求，确保面砖平整、牢固、无裂缝、无色差。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行作业，确保工程质量。
第三条工期要求3.1 本工程的开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
3.2 如遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时书面通知甲方，双方协商确定延期事宜。
第四条合同价款4.1 本工程的总价款为人民币____元。
4.2 价款包括所有材料费、人工费、管理费及其他相关费用。
4.3 付款方式：_______（具体支付方式根据实际情况约定）。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按合同约定完成工程质量或工期要求，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
5.2 如甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，金额为逾期支付金额的__%。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________________法定代表人或授权代表签字：______________日期：____年__月__日乙方（盖章）：______________________法定代表人或授权代表签字：______________日期：____年__月__日。
围墙砌砖抹灰合同范本
围墙砌砖抹灰合同范本甲方（以下简称甲方）：乙方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行围墙砌砖抹灰工程事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程范围：甲方委托乙方进行围墙砌砖抹灰工程，具体范围以甲方提供的施工图纸为准。
1.4 工程内容：围墙砌砖、抹灰等施工内容。
第二条工程质量2.1 乙方应按照国家现行建筑工程质量验收标准、设计文件及甲方的要求进行施工，确保工程质量符合相关规范和标准。
2.2 工程质量保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
保修期内，乙方负责对工程进行免费维修。
第三条工程价款3.1 工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
3.2 付款方式：（1）预付款：甲方在合同签订后____个工作日内支付乙方工程总价款的____%作为预付款。
（2）进度款：乙方完成工程进度____%时，甲方支付乙方工程总价款的____%。
（3）尾款：工程竣工验收合格后____个工作日内，甲方支付乙方剩余工程总价款的____%。
第四条工程期限4.1 工程开工日期：____年____月____日。
4.2 工程竣工日期：____年____月____日。
4.3 工程总工期为____天。
如因甲方原因导致工期延误，乙方不承担违约责任；如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每日违约金=（工程总价款×5%）×延误天数。
第五条材料供应5.1 工程所需材料由乙方负责采购，材料质量应符合国家相关标准和甲方要求。
5.2 乙方应提前向甲方提交材料样品，经甲方确认后方可使用。
第六条工程变更6.1 在施工过程中，如甲方要求变更工程内容，双方应签订书面变更协议，明确变更工程的内容、价款和工期。
围墙贴面砖施工合同（二篇）
围墙贴面砖施工合同合同编号：_________甲方（委托人）：联系地址：联系电话：身份证号码：乙方（承包人）：联系地址：联系电话：营业执照号码：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，经甲乙双方友好协商，就围墙贴面砖施工事宜达成如下合同：第一条合同目的1.甲方委托乙方对其位于（具体地址）的围墙进行贴面砖施工。
2.乙方在本合同项下承担贴面砖施工的责任，并按照甲方的要求提供相应的材料和工程设备。
第二条工程范围1.施工地点：（具体地址）。
2.工程内容：贴面砖施工。
具体包括但不限于：修整施工面，砌筑墙体，铺设石材，砌筑围墙等。
第三条工程质量和进度要求1.质量要求：乙方必须按照相关质量标准进行施工，确保施工工程的质量符合国家规定的相关标准。
如发现质量问题，乙方应负责无偿修复。
2.进度要求：乙方应保证施工工期不超过（具体天数）。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第四条施工费用1.甲方应向乙方支付施工费用共计人民币（具体金额）。
2.施工费用包括人工费用和材料费用。
具体费用清单见附件《施工费用清单》。
第五条施工期限1.乙方应自合同签订之日起（具体天数）内完成施工任务。
2.如因不可抗力因素导致施工延期，乙方应及时通知甲方，并在合理时间内补充工作。
第六条保证金1.甲方应在签订本合同时向乙方支付保证金人民币（具体金额）。
2.保证金是为了保证乙方按照合同的约定履行各项责任。
若乙方违反合同规定，甲方有权利通过抵扣保证金来进行损失的补偿。
第七条违约责任1.如乙方未能按照合同约定保质保量完成施工任务，甲方有权利要求乙方限期履行义务或解除合同，并要求乙方支付相应的违约金。
2.如甲方未能按照合同约定支付施工费用，乙方有权利要求甲方支付相应的滞纳金。
3.若因一方违约造成对方损失，违约方应向另一方承担相应的赔偿责任。
第八条保密条款1.甲乙双方应对合同项下涉及商业秘密及保密信息的内容进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
贴墙面砖合同协议书范本
贴墙面砖合同协议书范本甲方（业主）：________乙方（承包方）：________鉴于甲乙双方就_____________项目进行合作，特订立本合同，以兹共同遵守履行。
一、工程内容及要求1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸和要求，负责对指定区域进行墙面砖铺贴工作。
2. 所使用材料由甲方提供，包括墙砖、水泥、砂浆等；乙方应确保材料的合理使用，避免浪费。
3. 工程需在规定时间内完成，具体工期由双方协商确定。
4. 工程质量标准按照国家相关规范执行。
二、合同价格与支付方式1. 双方约定工程总价为______元。
2. 甲方于合同签订后支付乙方预付款______元。
3. 工程进度达到50%时，甲方支付工程款______元。
4. 工程完工并经甲方验收合格后，结清余款。
三、施工期限与验收1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 乙方应按约定时间完成工程，如遇不可抗力因素导致延期，应及时通知甲方，并由双方协商解决。
3. 工程完工后，由甲方组织验收，验收合格后视为工程交付。
四、违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并按日支付违约金。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题，应由乙方负责无偿修复。
3. 若甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付相应的滞纳金。
五、其他约定1. 双方应本着诚信原则，协商解决合同执行过程中出现的任何问题。
2. 本合同一经签字盖章，即具有法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
六、法律适用与争议解决1. 本合同的签订、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
七、附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年____月____日。
贴砖合同书样本(精选7篇)
贴砖合同书样本〔精选7篇〕贴砖合同书样本〔精选7篇〕贴砖合同书样本1发包方：承包方：一、工程名称：二、工程地点：三、施工工期：年月日至年月日。
四、承包方式：按施工图纸及现行国家标准施工，包工不包料，包质量，包工期，包文明施工。
五、承包内容：公共区域的墙面及地面砖的铺贴及填缝。
六、工程质量、工期：1、严格执行国家现行施工验收标准标准施工。
2、根据甲方的排砖要求铺贴，排砖的拼缝及相邻砖外表平整度必须符合要求。
做好已铺贴砖的成品保护工作及对门框、墙、柱阳角的成品保护工作。
3、因乙方原因导致工程达不到标准、标准要求，造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承当，甲方不予计算工作量。
工期不予顺延，情节严重的，甲方有权终止合同。
七、承包单价：室内地砖、墙砖人工_____元/㎡(不含材料，不含拼花，异形砖另计)，工程量以现场实际计算。
八、工程款支付：施工完毕后，开放商验收合格以后一次付清。
九、甲方工作：1、负责现场协调及技术管理工作，指导现场施工，检查乙方工程质量，协助乙方人员搞好工程质量，施工进度。
2、负责提供乙方施工图纸一套。
3、负责对乙方参加施工人员各道工序施工进展书面技术交底。
4、根据施工实际需要，需对现场工作进展调整的，乙方应给予配合执行，并在甲方规定时间内完成。
十、乙方工作：1、乙方必须装备足够的施工人员和专职的施工班组长，并将施工人员花名册和班组长的联络上报甲方。
2、甲方有据确认无法胜任工作者，包括对局部工程工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员;不熟悉本专业工作的施工人员等;不能积极配合甲方正常工作者，违背甲方现场管理规定者;高空随意抛倒建筑垃圾者，有盗窃、酗酒、斗殴行为者，随地大小便者，按规定给予处分或由甲方认定后予清退出场。
3、乙方必须无条件的服从甲方管理，认真执行甲方制定的各项管理制度，无条件配合上级部门及政府行为的各项检查。
4、乙方施工完成后的所有垃圾运到室外地面后由开发商自行处理，与乙方无关。
围墙砌砖抹灰合同书范本
围墙砌砖抹灰合同书范本甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要对位于________________（地址）的围墙进行砌砖和抹灰工作，乙方具备相应的施工资质和经验，双方本着平等、自愿、互利的原则，就围墙砌砖抹灰工程达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：围墙砌砖抹灰工程2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：按照甲方要求对围墙进行砌砖、抹灰、粉刷等工作。
二、工程期限1. 开工日期：____年__月__日2. 竣工日期：____年__月__日3. 总工期：____天三、工程质量1. 乙方应按照国家及地方相关建筑规范和甲方要求施工，确保工程质量。
2. 工程质量应达到合格标准，并通过甲方验收。
四、合同价款1. 工程总价款为人民币__________元（大写：__________元整）。
2. 付款方式：工程开工前支付30%预付款，工程完成50%支付30%进度款，工程竣工验收合格后支付剩余40%。
五、双方责任1. 甲方负责提供施工图纸、施工场地及施工所需的水、电等基本条件。
2. 乙方负责施工所需材料的采购、运输、保管，并负责施工过程中的安全防护措施。
六、工程变更1. 如需对工程内容进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致的工程量增减，应按照实际发生量调整合同价款。
七、工程验收1. 工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后5个工作日内组织验收，逾期未验收视为默认工程合格。
八、违约责任1. 如乙方未按期完成工程，应按日支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。
2. 如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿返工，直至达到约定标准。
九、争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
粘砖工程合同
粘砖工程合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方对________________项目（以下简称“本项目”）的建设有共同意向，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，就本项目的粘砖工程达成如下合同：一、工程内容与标准1. 粘砖工程包括但不限于外墙砖、内墙砖的铺设，以及必要的装饰砖工作。
2. 所有粘砖材料必须符合国家建筑材料质量标准，并满足设计要求。
3. 施工过程中，乙方应按照甲方提供的图纸和技术规范进行作业，确保工程质量。
二、工程期限1. 本粘砖工程的开工日期自____年____月____日起至____年____月____日竣工。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应及时沟通，协商解决。
三、工程造价与支付方式1. 粘砖工程总造价为人民币（大写）____________元整（¥_________）。
2. 甲方应于合同签订后____日内支付乙方预付款，金额为工程总价的____%。
3. 余款在工程验收合格后____日内一次性付清。
四、质量保证与维修1. 乙方保证所完成的粘砖工程无质量问题，并提供至少____年的质量保证期。
2. 在质保期内，如有质量问题，乙方负责无偿修复。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担返工、修复或赔偿损失的责任。
六、争议解决因履行本合同所产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日。
围墙贴砖劳务合同范本
围墙贴砖劳务合同范本一、合同双方甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______二、工程概况1. 工程名称：_______围墙贴砖工程2. 工程地点：_______3. 工程范围：本工程包括围墙的贴砖工作，具体范围以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。
三、工程内容1. 材料采购：乙方需按照甲方的要求和标准采购合格的贴砖材料。
2. 施工工艺：乙方应按照建筑行业的标准和规范进行施工，确保工程质量。
3. 工程进度：乙方应按照甲方的要求和工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。
四、工程费用1. 工程总造价为人民币_______元（大写：_______元整）。
2. 付款方式：甲方按工程进度支付乙方工程款，具体付款方式和比例双方另行约定。
五、工期1. 工程开工日期：_______2. 工程竣工日期：_______3. 工期总日历天数：_______天六、质量标准乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量符合要求。
七、甲方责任1. 提供施工图纸及工程量清单。
2. 提供施工所需的场地和施工条件。
3. 按约定支付工程款项。
八、乙方责任1. 按照甲方提供的施工图纸和工程量清单进行施工。
2. 确保工程质量和安全，并承担施工过程中的安全责任。
3. 按照约定的工期完成工程。
九、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款项的，应支付乙方逾期付款违约金，违约金比例为逾期付款金额的_______%。
2. 乙方未按约定工期完成工程的，应支付甲方逾期竣工违约金，违约金比例为合同总价的_______%。
十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第_______种方式解决：1. 提交_______仲裁委员会仲裁。
2. 依法向_______人民法院起诉。
十一、其他约定1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________甲方代表（签字）：_________ 乙方代表（签字）：_________签订日期：_______年_______月_______日。
围墙贴砖劳务合同范本
围墙贴砖劳务合同范本一、合同双方基本信息甲方（雇主）：____________________乙方（承包方）：____________________二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程范围：围墙贴砖及相关附属工程三、工程内容贴砖材料的采购与运输围墙表面处理砖材的铺设砖缝处理工程垃圾清理四、工程期限1. 本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方协商解决。
五、工程费用1. 工程总费用为人民币（大写）：____________________元整。
2. 付款方式：预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总费用的_______%，即人民币（大写）：____________________元整。
进度款：工程进度达到_______%时，甲方支付乙方工程总费用的_______%，即人民币（大写）：____________________元整。
竣工款：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程总费用的_______%，即人民币（大写）：____________________元整。
六、工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工。
2. 工程质量不符合约定的，乙方应在甲方指定期限内无偿返工或修理。
七、工程变更1. 工程施工过程中，如甲方要求变更工程内容，双方应另行签订书面变更协议。
2. 工程变更导致工程费用增减的，双方应按照实际工程量调整工程费用。
八、工程验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方验收。
2. 甲方应在接到乙方通知后_______日内组织验收。
3. 验收合格后，双方签署工程验收报告。
九、违约责任1. 任何一方违反合同约定的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 甲方未按约定支付工程款的，每逾期一日，应支付逾期付款金额的_______%作为滞纳金。
围墙贴砖劳务合同模板
围墙贴砖劳务合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！围墙贴砖劳务合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要对围墙进行贴砖作业，乙方具备相应的贴砖技能，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：一、工程内容1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程单价：__________元/平方米1.5 工程总价：__________元二、工程期限2.1 合同签订后，乙方应于____年__月__日前完成围墙贴砖工程。
2.2 乙方如遇不可抗力等因素导致无法按期完成工程，应提前通知甲方，并商定延期事宜。
三、质量标准3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。
3.2 乙方应保证贴砖工程的质量，确保砖面平整、缝隙一致、牢固耐用。
3.3 工程验收不合格的，乙方应负责无偿整改至验收合格。
四、劳务费用支付4.1 甲方按照乙方实际完成工程量支付劳务费用。
4.2 乙方完成工程后，应向甲方提供完整的工程资料，以便甲方进行验收。
4.3 甲方应在验收合格后____天内，向乙方支付劳务费用。
五、保密条款5.1 乙方在合同履行过程中，应保守甲方的商业秘密，不得泄露给第三方。
5.2 乙方违反保密条款的，应承担相应的违约责任。
六、违约责任6.1 乙方未按约定时间完成工程的，应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的__%。
6.2 甲方未按约定时间支付劳务费用的，应支付乙方逾期付款违约金，违约金为应付款项的__%。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
围墙贴砖劳务合同范本
围墙贴砖劳务合同范本甲方（全称）：____________乙方（全称）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行围墙贴砖劳务的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________围墙贴砖工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：围墙墙面贴砖，包括施工准备、材料运输、施工安装、质量保证等全部工作。
二、承包方式及计费标准2.1 承包方式：乙方采用包工不包料的方式承包本工程。
2.2 计费标准：（1）围墙贴砖单价：____元/平方米（含税、含辅料）。
（2）如需乙方提供材料，材料费用按照实际发生额计算，由甲方承担。
三、工程款支付3.1 甲方按照乙方实际完成的工程量进行支付。
3.2 工程款支付方式：（1）工程进度达到____%，支付进度款的____%；（2）工程竣工并验收合格后，支付至总工程款的____%；（3）剩余的工程款在质量保证期结束后一次性支付。
四、质量保证4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。
4.2 质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，为期____个月。
五、工期5.1 工程预计开工日期：____年__月__日。
5.2 工程预计竣工日期：____年__月__日。
5.3 乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后方可延期。
六、违约责任6.1 乙方如未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。
6.2 甲方如未按合同约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
贴墙面砖合同协议书范本
贴墙面砖合同协议书范本甲方（业主）：_____________________乙方（施工方）：_____________________合同编号：_____________________签订日期：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行墙面砖铺贴工程的相关事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：墙面砖铺贴工程2. 工程地点：________________________3. 工程内容：墙面砖的采购、运输、铺贴及相关辅助工作4. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止第二条工程质量1. 乙方必须严格按照国家及行业相关标准进行施工，并确保工程质量达到甲方的要求。
2. 工程验收标准按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》执行。
第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）____________________（￥__________________）。
2. 支付方式：a. 合同签订后____日内，甲方向乙方支付总价款的____%作为预付款；b. 工程进度达到____%时，甲方支付至总价款的____%；c. 工程竣工验收合格后____日内，甲方支付至总价款的____%；d. 余款作为质量保证金，在工程竣工验收合格后____年内无质量问题时一次性支付。
第四条材料供应1. 乙方负责提供符合国家标准的墙面砖材料，并保证材料质量。
2. 甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如发现质量问题，乙方应负责更换或修复。
第五条工程变更1. 合同履行过程中，如甲方提出工程变更，应提前____日书面通知乙方，并协商确定变更内容及价款调整。
2. 因变更导致的工程延期，双方应协商确定新的工程期限。
第六条工程验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后____日内组织验收。
贴墙面砖合同协议书范本
贴墙面砖合同协议书范本甲方（委托方）：______________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方有意委托乙方进行贴墙面砖工程，乙方同意接受甲方的委托，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就贴墙面砖工程的施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：贴墙面砖工程1.2 工程地点：______________________1.3 工程内容：根据甲方提供的设计图纸及施工要求，乙方负责墙面砖的采购、运输、施工及质量保证等全部工作。
1.4 工程期限：自本合同签订之日起至______年______月______日止。
第二条工程质量2.1 乙方应严格按照国家及行业相关质量标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
2.2 乙方应使用符合国家标准的合格材料，并保证材料的安全性和环保性。
2.3 工程完成后，乙方应提供工程质量保证书，并承担相应的质量保证责任。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________元）。
3.2 甲方应按照以下方式向乙方支付工程款：3.2.1 合同签订后______日内，甲方支付工程总价款的______%作为预付款。
3.2.2 工程进度达到______%时，甲方支付工程总价款的______%。
3.2.3 工程竣工并经甲方验收合格后______日内，甲方支付剩余工程款。
3.3 乙方应在收到每笔款项后向甲方出具正式的收款凭证。
第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收。
4.2 甲方应在收到通知后______日内组织验收，验收合格后双方签署验收合格证明。
4.3 如工程存在质量问题，乙方应在接到甲方书面通知后______日内无偿进行修复。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额______%的违约金。
围墙粘砖装修合同
围墙粘砖装修合同1. 合同编写目的本合同的编写目的是规范合同双方的权利和义务，明确施工标准及施工时间，并保证装修工程质量，确保合法权益受到保障。
2. 合同双方甲方：（委托方）______________ 身份证号_____________ 手机号_____________乙方：（承接方）______________ 统一社会信用代码_____________ 手机号_____________3. 合同内容1.甲方委托乙方对其房产进行围墙粘砖装修。
2.乙方应该根据施工需要提供劳动力、工具、材料。
并提供具有相应专业技能的施工人员，负责建造、修缮和保护施工现场。
3.施工时间：本次工程施工周期为 10 天，从当日起算。
4.工程质量：–本次装修工程应符合以下规格：•箩筐应水平放置•起点应在墙角上•坠度不应大于 0.3%•砖缝要求平整、美观，砖缝的宽度应符合国家标准。
•外墙面粘砖坚实，无空鼓现象，砖与墙之间应贴实–乙方应保证装修工程质量，施工周期内完成装修工程，并保证工程在交付后 180 天内不出现质量问题。
对于返修事项，乙方应当在 24小时内完善。
5.施工安全：–乙方必须安排专人负责现场安全，对施工现场的临时设施进行施工安全保护，确保人身安全。
如发生事故导致甲方或其他人员损失的，乙方应当承担全部责任。
6.合同价款：–本次工程总造价为人民币 _____________元。
–前款约定的全额工程施工总价应当分期付款，甲方应按照以下约定的时间和金额向乙方支付工程款项：•第一阶段（先期材料费）：人民币 _____________元，支付时间为工程开始前；•第二阶段（工程进度款）：人民币 _____________元，支付时间为工程完工前；•第三阶段（工程质保金）：人民币 _____________元，支付时间为工程质保期满后的 3 个月之内。
–工程款应由甲方按照约定的时间在乙方指定账户中支付。
如甲方未按照约定时间支付工程款，则承担由此引起的一切后果。
围墙贴砖劳务合同范本
围墙贴砖劳务合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要围墙贴砖劳务服务，乙方具有提供此类服务的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条服务内容1.1 乙方负责为甲方提供围墙贴砖劳务服务，具体工作内容包括但不限于围墙砖的铺设、固定、勾缝等。
1.2 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保质保量完成上述工作。
第二条服务期限2.1 本合同服务期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
第三条质量要求3.1 乙方应保证所提供的劳务服务符合国家相关质量标准和甲方的要求。
3.2 乙方应按照甲方提供的技术要求和施工图纸进行施工。
第四条劳务费用及支付方式4.1 劳务费用总额为人民币（大写）：__________元整（￥__________元）。
4.2 甲方应在合同签订后_____个工作日内支付乙方预付款，金额为劳务费用总额的_____%，即人民币（大写）：__________元整（￥__________元）。
4.3 乙方完成全部劳务服务并经甲方验收合格后，甲方应在_____个工作日内支付剩余劳务费用。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：5.1.1 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
5.1.2 甲方应按合同约定及时支付劳务费用。
5.1.3 甲方应提供施工所需的场地和必要的施工条件。
5.2 乙方权利与义务：5.2.1 乙方有权按照合同约定收取劳务费用。
5.2.2 乙方应按照合同约定的时间、质量完成劳务服务。
5.2.3 乙方应遵守甲方的施工现场管理规定，确保施工安全。
第六条违约责任6.1 如甲方未按合同约定支付劳务费用，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项的_____%作为违约金。
6.2 如乙方未按合同约定完成劳务服务，每逾期一日，应向甲方支付劳务费用总额的_____%作为违约金。
墙砖贴装装修合同
墙砖贴装装修合同甲方：（乙方填写甲方姓名）乙方：（乙方填写乙方姓名）1. 项目介绍1.1 甲方承包乙方进行墙砖贴装装修工作，具体施工区域为：（填写施工区域）。
1.2 乙方将负责提供所需的劳动力、技术和工具，并保证工作的质量和效率。
2. 工期和支付2.1 工期约定：工期为天，从合同签订之日起计算。
2.2 支付方式：2.2.1 甲方于合同签订时向乙方支付合同总金额的%作为预付款。
2.2.2 甲方将在工程施工完成审核合格后，结算剩余款项，即合同总金额减去预付款。
2.3 违约金：如乙方超过合同约定的工期交付工程，则每延期一天甲方有权要求乙方支付工程总金额%的违约金。
3. 材料和施工质量3.1 材料货品：3.1.1 乙方负责选购符合国家质量标准的墙砖材料，并于施工前向甲方提供相关材料的质保证明。
3.1.2 在施工过程中，如因墙砖质量问题导致施工无法进行，由乙方承担责任并承担额外费用。
3.2 施工质量：3.2.1 乙方承诺按照国家相关规范和标准进行施工，保证施工质量符合甲方的要求和期望。
3.2.2 如果施工过程中发现施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改，并给予合理时间。
4. 竣工验收4.1 乙方完成施工后，甲方有权进行竣工验收，并要求乙方解决任何存在的问题。
4.2 若竣工验收合格，甲方须及时支付乙方尚未支付的合同余款。
4.3 若竣工验收不合格，乙方应按照甲方的要求及时进行修复直至合格。
5. 违约责任5.1 若一方未能履行合同约定义务，应向对方支付违约金，违约金的数额为造成损失的相应赔偿金额。
5.2 合同一方解除合同的，应提前天书面通知对方，并支付另一方已经发生的因解除合同而必须承担的直接损失（不包括利润的损失）。
6. 保密条款6.1 本合同签署后，甲乙双方应对涉及双方商业机密的一切信息保密。
6.2 在解除或终止合同后，乙方应主动归还甲方提供的一切商业机密。
7. 合同解除一方严重违反合同约定，并在收到另一方通知后没有及时改正；一方因不可抗力因素无法履行合同义务。
贴墙面砖合同书范本
《贴墙面砖施工合同书》
一、合同双方：
甲方（业主）：_________
乙方（承包商）：_________
二、工程内容及要求：
1.乙方负责在甲方指定的地点进行墙面砖的粘贴工作，包括但不限于选择合适的砖块、水泥和其他必要的材料，以及完成砖块的清洁、粘贴和固化等步骤。
2.乙方应确保所有工作均符合国家相关施工规范和质量标准，保证施工质量。
3.乙方应在约定的时间内完成工作，如因乙方原因导致工程延期，应按照合同约定支付违约金。
三、工程费用：
1.甲方应支付乙方工程费用为人民币____元整。
2.甲方应在乙方完成工程并交付验收后一次性支付全部工程费用。
四、工程验收：
1.工程完成后，甲方有权对工程进行验收。
如甲方发现工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后7日内进行修复。
2.如乙方未能在约定时间内修复问题，甲方有权扣除相应的工程费用。
五、合同期限：
本合同自双方签字或盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。
六、其他条款：
1.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。
2.本合同一经签订，即具有法律效力。
甲方（签字）：_________ 日期：_______
乙方（签字）：_________ 日期：_______
以上内容，甲乙双方均已充分阅读和理解，自愿接受并遵守本合同的所有条款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
装修工程劳务承包合同
使用劳务单位(或个人): 锦州缔一建筑安装有限责任公司(简称甲方)
提供劳务单位(或个人): 郑旭刚(简称乙方)
甲方将所承接华能繁峙上狼涧49.5MW风电场升压站土建工程中的围墙粘砖、35kV配电间墙裙、无功补偿装置室墙裙粘砖工作内容交乙方承包施工,为明确双方的建筑装饰﹑装修工程中的权利﹑义务和违约责任,,依照<<中华全国劳动法>>﹑<<中华全国经济合同法>>和<<建筑安装工程承包合同条例>>的有关规定,结合本工程具体情况, 经双方协商同意签订本合同.
一﹑工程名称: 华能繁峙上狼涧49.5MW风电场升压站土建工程
二﹑承包内容:1、垛：401平方米
2、围墙：678平方米
3、35kV配电间墙裙：78平方米
4、无功补偿装置室：49平方米
三﹑承包方式: 单包工
四﹑承包工期:自2013 年9月2日至2013年10月28日完工.
五﹑劳务费单价:围墙垛、35kV配电间墙裙、无功补偿装置室墙裙：50元/m2
围墙40元/m2
六﹑劳务费总价(暂定): 垛：401m2×50元/m2 =20050元
围墙：678m2×40元/m2 =27120元
35kV配电间墙裙：78m2×50元/m2 =3900元
无功补偿装置室墙裙：49m2×50元/m2 =2450元
总计：53520元
七,工程结算:以乙方实际完成的收方量(或展开面积)为结算依据,单价不作任何调整,合同未含事宜,另行商议.
八,工程竣工验收后,结算乙方工程时扣总工程_5_%的保质金一年,余款全部付清。
九﹑甲方义务
1﹑提供工程施工图和乙方所需的技术资料并向乙方进行技术交底﹑进行质量﹑安全﹑消防和社会治安方面的教育以及材料节约等事项.
2﹑应为乙方提供用电﹑用水等条件.
3﹑负责本工程的原材料组织﹑供应到施工现场,不能因缺材料造成乙方停工待料.
十﹑乙方义务
1﹑乙方对派出的操作人员必须认真审查,保证施工人员的形象﹑素质和技术水平.
2乙方必须保证人员的相对稳定,不能随意变更技术和骨干人员,保证按期﹑按质﹑按量完成甲方委托的生产任务,服从甲方统筹安排.
3﹑乙方人员必须按操作规程﹑验收规范﹑施工图纸及有关说明施工.
十一﹑违约责任
1﹑乙方未按合同时间造成工期延误或无故撤走工人对工期造成影响时,甲方除有权拒付未领的劳务费外并对甲方损失进行赔偿.
2﹑乙方施工人员擅自变更设计及甲方要求,又造成材料浪费应由乙方负责修复还原.
3﹑凡因乙方人员违反操作规程,造成人身伤亡事故,由乙方自行承担
4﹑本着材料节约的原则,不得浪费材料，若被甲方发现故意滥用材料者,将处予材料价值三倍以上的罚款.注意成品保护,若有破坏成品﹑半成品行为的,将处予同等价值五倍以上的罚款,蓄意破坏者将追究刑事责任.
5﹑乙方人员不符合施工技术质量要求,甲方有权要求乙方撤换人员,若由乙方不合格人员造成的质量问题和工料损失由乙方赔偿.
十二﹑双方确认
1﹑施工用外墙脚架的搭﹑拆以及脚手架防护由甲方承担.
2﹑施工主电源﹑配电箱由甲方配备设置.
3﹑操作工人的自身防护(安全带﹑安全帽)由乙方自行承担.
4﹑施工用工具﹑机具设备﹑二次电源线由乙方负责.乙方负责材料从仓库转运到施工现场。
十三﹑合同的履行本合同在履行过程中若有未尽事宜,可由双方共同协商,协商不成时按照法律程序进行解决.
十四﹑本合同一式两份﹑甲﹑乙双方各执一份.
十五﹑本合同双方签字(或盖章)之日起有效,至工程竣工结算完毕后失效.
十六﹑合同未尽事项可经双方协商后列入补充条款,补充条款与正文有同等效应. 补充条款:
十七、乙方承包单价包括向甲方交工验收的卫生清扫。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
电话: 电话:
日期: 日期:。