道路照明工程施工合同范本
道路照明工程合同范本
道路照明工程合同范本鉴于甲方为道路照明工程项目的甲方代表，具备该项目的实施权利；乙方为具备相应资质的施工单位，具备承担道路照明工程的能力。
双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承担的道路照明工程达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________道路照明工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于道路照明灯具、电缆、配电箱等设备的采购、安装、调试及验收。
1.4 工程面积：________平方米1.5 工程投资：人民币________元二、合同工期2.1 工程开工日期：________2.2 工程竣工日期：________2.3 工程总工期：自开工之日起至竣工之日止，共计________日历天。
三、合同价款3.1 乙方报价：人民币________元（大写：________元整）3.2 付款方式：按工程进度支付。
3.3 乙方在工程验收合格后，甲方一次性支付乙方合同价款。
四、质量要求4.1 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。
4.2 乙方在施工过程中，应严格遵守安全规定，确保施工安全。
4.3 乙方在工程验收合格后，应提供完善的售后服务，包括但不限于设备维修、保养等。
五、工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意，并由双方协商确定变更内容、价格和工期。
5.2 乙方在工程变更过程中，应严格按照甲方的要求进行施工。
六、违约责任6.1 甲方未按时支付合同价款的，应按逾期付款金额的__%支付违约金。
6.2 乙方未按时完成工程的，应按未完成工程部分的__%支付违约金。
6.3 乙方未按质量要求完成工程的，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2 若协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 双方应遵守国家有关保密规定，未经对方同意，不得泄露对方商业秘密。
道路照明合同模板
道路照明合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！道路照明合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行道路照明工程，乙方具备道路照明工程的施工能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行道路照明工程的事宜达成如下协议：一、工程内容1. 乙方负责道路照明工程的设计、设备供应、安装、调试及验收。
2. 工程包括但不限于道路照明灯具的采购、电缆敷设、配电设备安装、照明控制系统安装等。
二、工程质量1. 乙方应按照甲方提供的技术要求和设计规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收合格后，乙方应提供一年的质保期，质保期内如有任何产品质量问题，乙方负责免费维修或更换。
三、工程进度1. 乙方应按照双方约定的施工时间表进行施工，确保工程按时完成。
2. 乙方应提前通知甲方工程进度及验收时间，甲方应按时进行验收。
四、工程款项1. 双方同意按照工程实际完成情况，按合同约定的付款比例进行工程款项的支付。
2. 工程验收合格后，甲方应支付乙方合同总金额的90%，剩余的10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付质保金。
五、违约责任1. 任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解决。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________请根据您的实际需求，对上述合同内容进行修改和完善，以确保合同的合法性和有效性。
道路照明施工合同5篇
道路照明施工合同5篇篇1甲方（发包方）：XXXXXX有限公司乙方（承包方）：XXXXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在道路照明施工过程中的权利和义务，经甲乙双方友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：XXXXXX道路照明工程2. 工程地点：XXXXXX3. 工程内容：道路照明设施的安装、调试及维护4. 施工方式：包工包料5. 施工工期：自合同签订之日起至XXXX年XX月XX日二、甲方权利和义务1. 甲方应向乙方提供施工所需的相关资料，确保乙方充分了解工程情况。
2. 甲方应按照合同约定及时支付乙方工程款。
3. 甲方应协助乙方处理施工过程中遇到的问题，确保施工顺利进行。
4. 甲方应按照合同约定对乙方的施工质量进行监督，确保工程质量符合要求。
三、乙方权利和义务1. 乙方应按照合同约定完成道路照明设施的安装、调试及维护工作。
2. 乙方应确保所安装的照明设施质量可靠、安全稳定。
3. 乙方应按照甲方要求进行施工，确保施工进度符合合同约定。
4. 乙方应积极配合甲方进行质量监督，对存在的问题及时整改。
5. 乙方应在施工过程中遵守相关法律法规，确保施工安全。
四、合同价款及支付方式1. 本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 甲方应按照以下方式支付乙方工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
（2）乙方按照合同约定完成施工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的XX%。
（3）剩余合同总价的XX%作为质保金，自工程竣工之日起计算，满一年后支付。
3. 乙方应向甲方提供相应的发票，确保甲方能够合法入账。
五、违约责任1. 甲方未按合同约定支付乙方工程款，应按照每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
2. 乙方未按合同约定完成施工，应按照每日万分之五的比例向甲方支付违约金。
3. 乙方所安装的照明设施存在质量问题或安全隐患，应负责及时维修或更换，并承担由此产生的一切费用。
2024年道路照明安装工程施工合同范本(三篇)
2024年道路照明安装工程施工合同范本合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]鉴于甲方拟进行2024年道路照明安装工程施工，乙方具备相应的能力和资质开展该项工程，双方本着平等、自愿、协商一致的原则，达成以下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：2024年道路照明安装工程施工项目。
1.2 项目地点：[项目地点]。
1.3 工程内容：该项目包括但不限于道路照明设备的安装、调试、验收等。
1.4 工期：工程施工期为[具体施工期限]，具体时间以书面通知为准。
第二条合同的签订和效力2.1 双方依法通过书面形式签订本合同，并互相保管原件。
2.2 本合同自双方签字或盖章之日起生效，并对双方当事人及其各自的继承人、受让人具有合同效力。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方必须按照本合同规定的内容和要求，完成施工任务，并保证工程质量符合相关法律法规和标准要求。
3.2 乙方在施工期间，应按照相关安全规定，采取必要的安全措施，确保施工过程及现场的安全。
3.3 乙方应当提供具备相应资质和经验的工程师和技术人员，负责施工方案的编制、现场指导和质量控制。
3.4 如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应承担相应责任，并按照甲方的要求，及时进行修复或重做。
3.5 乙方应及时向甲方报告施工进度、质量检验、工程变更等情况。
第四条甲方的权利和义务4.1 甲方应提供道路照明安装工程所需的施工图纸、设计要求、材料、设备等，并按照合同约定的时间和方式支付工程款项。
4.2 甲方有权对施工过程和工程质量进行监督和检查，并要求乙方进行整改。
4.3 如乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权采取相应措施，包括但不限于要求其赔偿损失、解除合同等。
4.4 如乙方因施工需要，需要甲方提供相关协助或配合的，甲方应积极配合，并按双方协商的方式进行。
第五条价款支付5.1 工程价款及付款方式：工程总价为[具体金额]，甲方按以下方式支付：阶段付款比例付款日期第一阶段工程总价的30% 乙方开工后10天内第二阶段工程总价的50% 乙方完成工程总量的60%后第三阶段工程总价的20% 乙方完工验收合格后5.2 乙方应及时向甲方提供开具的增值税专用发票和相关证明文件。
道路照明工程合同范本
道路照明工程合同范本一、工程概况1.1 工程名称：__________道路照明工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于灯具安装、线路敷设、配电设备安装、控制系统安装等。
1.5 工程期限：自合同签订之日起至__________完成。
二、合同金额2.1 合同总价：人民币 ________ 元（大写：_________________________元整）。
2.2 付款方式：按工程进度分期支付。
2.3 承包商应在合同签订后7日内向业主提交详细的工程预算书。
三、工程质量与标准3.1 承包商应按照国家相关法律法规、行业标准和规范进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量标准：符合国家照明工程相关标准。
3.3 承包商应对施工过程中出现的质量问题负责修复，直至达到合同约定的质量标准。
四、工程进度4.1 承包商应在合同签订后15日内向业主提交详细的施工组织设计。
4.2 业主应在收到施工组织设计后7日内予以审核，并提出修改意见。
4.3 承包商应按照施工组织设计的要求，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
五、安全生产5.1 承包商应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
5.2 承包商应建立健全安全生产责任制，对施工人员进行安全教育和培训。
5.3 承包商应采取有效措施，防止施工过程中的安全事故发生。
六、合同变更与解除6.1 在合同履行期间，如因政策调整、不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
6.2 变更或解除合同，双方应签订书面协议，并报相关部门备案。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 双方应遵守国家有关商业秘密和知识产权的法律、法规，未经对方同意，不得泄露对方的商业秘密和知识产权。
8.2 合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______个月。
城市道路照明专业合同6篇
城市道路照明专业合同6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（受托方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行城市道路照明工程的设计、施工、维护等事项，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：城市道路照明工程的设计、施工、维护等4. 工程期限：自合同签订之日起至工程完成并验收合格之日止。
二、设计、施工要求1. 乙方应根据甲方的需求和道路的特点，进行城市道路照明工程的设计，设计应满足相关的技术标准和规范。
2. 乙方应严格按照设计文件的要求进行工程的施工，确保工程质量符合约定的标准。
3. 乙方应在施工过程中采取必要的安全措施，确保施工人员的安全。
4. 乙方应在施工过程中保护好周围的环境，避免对周围环境造成污染。
三、验收标准1. 乙方应在工程完成后，按照相关的技术标准和规范进行验收，确保工程质量符合约定要求。
2. 甲方应在收到乙方的验收申请后，及时组织人员进行验收，确保验收工作的顺利进行。
3. 甲方在验收过程中发现问题后，应及时向乙方提出，乙方应及时进行整改。
4. 甲方在验收过程中认为工程质量存在重大问题时，有权要求乙方重新施工或解除合同。
四、维护要求1. 乙方应在工程验收合格后，按照约定的时间进行工程的维护，确保工程的正常运行和使用寿命。
2. 甲方在维护期间发现问题后，应及时向乙方提出，乙方应及时进行维护。
3. 甲方在维护期间认为工程质量存在重大问题时，有权要求乙方重新施工或解除合同。
4. 乙方应在维护期满后，将工程移交给甲方，确保工程的正常运行和使用寿命。
五、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付款项的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款千分之五的违约金。
2. 乙方未按照合同约定履行义务的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金。
道路照明安装工程施工合同范本（二篇）
道路照明安装工程施工合同范本甲方：（乙方公司名称）地址：（乙方公司注册地址）法定代表人：（乙方公司法定代表人姓名）联系电话：（乙方公司联系电话）乙方：（甲方名称）地址：（甲方注册地址）法定代表人：（甲方法定代表人姓名）联系电话：（甲方联系电话）鉴于乙方具备道路照明安装工程施工的能力和经验，甲方拟委托乙方进行道路照明安装工程施工，并双方经友好协商，达成以下合同：第一条合同工程的名称、内容及位置1.1 项目名称：道路照明安装工程施工。
1.2 工程位置：（具体工程所在地）第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币（大写）_______（小写）_______元整。
2.2 工程款的支付方式：分期支付。
- 第一期款：工程合同签订后，甲方应当向乙方支付工程总价款的____%作为第一期进场款。
- 第二期款：工程进度达到____%时，甲方应当向乙方支付工程总价款的____%作为第二期款。
- 第三期款：工程竣工验收合格后，甲方应当向乙方支付工程总价款的____%作为最后一期款。
第三条工期3.1 工程开始日期：自双方签订本合同之日起，乙方应当立即组织施工。
3.2 工程竣工日期：乙方应当确保工程在____年____月____日前竣工并经甲方验收合格。
第四条工程质量要求4.1 工程的设计及施工要符合国家行业标准和技术规范，并满足甲方的相关要求。
4.2 工程的验收标准：乙方应当按照国家行业标准和技术规范进行施工，并确保工程达到以下标准：- 光照强度要求：达到国家标准要求。
- 照明设备寿命：长于设备质保期。
- 安全性能要求：满足国家安全标准。
- 施工工艺：符合相关规范要求。
第五条施工方案及变更5.1 施工方案：乙方应当根据工程要求及相关规范，编制详细的施工方案，并向甲方提交审查批准。
5.2 变更处理：如有工程变更的，应当在无影响工期和工程质量的前提下，经双方协商一致，并办理相关手续。
第六条竣工验收6.1 竣工验收标准：工程竣工后，乙方须邀请甲方进行验收，验收合格后方可办理工程竣工验收手续。
城市道路照明专业合同5篇
城市道路照明专业合同5篇篇1甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：城市道路照明工程2. 工程地点：城市某路段3. 工程内容：安装、维护城市道路照明设施二、合同总价及支付方式1. 合同总价：人民币[大写金额]元整2. 支付方式：银行转账3. 支付节点：合同签订后支付合同总价的30%作为预付款，工程竣工验收合格后支付剩余款项。
三、工期及进度要求1. 工期：自合同签订之日起，乙方须在30个工作日内完成全部工程内容。
2. 进度要求：乙方需按照甲方制定的进度计划施工，确保工期按时完成。
四、技术标准与要求1. 乙方须按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合标准要求。
2. 甲方有权对施工质量进行监督，提出改进意见，乙方必须予以执行。
五、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权对施工进度进行监督，确保工期按时完成。
（2）甲方有义务向乙方提供必要的技术支持和协助。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方按时支付合同款项。
（2）乙方有义务确保工程质量符合标准要求，并按时向甲方交付工程成果。
六、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约责任：甲方如未按时支付合同款项，须向乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的10%。
2. 乙方违约责任：乙方如未按时完成工程内容，须向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的10%。
同时，乙方还需赔偿甲方因此造成的损失。
七、争议解决方式及管辖法院1. 争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
2. 管辖法院：本合同签订地为[合同签订地]，因此本合同产生的争议应由[合同签订地]的人民法院管辖。
八、合同生效时间及期限1. 合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。
施工道路照明合同范本
施工道路照明合同范本1. 合同背景本合同由甲方（委托方）与乙方（承包方）共同订立，旨在确保施工道路照明项目按照双方的约定和要求顺利进行。
甲乙双方均同意并遵守合同的约定。
2. 合同条款2.1 项目描述乙方将负责在甲方指定的道路范围内进行照明设施的安装和维护，确保道路的照明系统能够正常运行并符合相关标准和规定。
2.2 工期安排双方约定施工工期为XX个月，自合同生效之日起计算。
如因特殊情况延长施工工期，乙方需提前书面通知甲方，并经双方协商决定相应的延期时间。
2.3 施工进度乙方需按照双方共同制定的施工计划进行施工，并根据工程进度及时向甲方汇报。
如乙方发现施工中存在的问题或困难，应及时向甲方报告并提出解决方案。
2.4 材料和设备乙方应自行采购并提供符合国家标准和甲方要求的材料和设备，确保施工质量和工期进度的顺利推进。
2.5 施工质量乙方应按照相关法律法规和行业标准进行施工，确保所提供的照明设施符合国家标准，并且保证道路照明设施的可靠性和使用寿命。
2.6 付款方式甲方将按照合同约定的进度和质量要求付款给乙方。
合同金额为XX万元，付款方式为XX%的合同金额在签订合同时支付，剩余款项按照工程进度进行分期支付。
2.7 合同变更任何一方在履行合同过程中，如需变更合同内容，应提前书面通知对方并经过双方协商确定变更事项，并以书面形式对合同进行补充协议。
2.8 法律适用和争议解决本合同的解释和适用以中华人民共和国法律为准。
如发生任何争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 合同履行3.1 签署和生效本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
3.2 不可抗力双方同意，在合同履行期间，如发生不可抗力事件，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等，致使合同无法履行或无法按期完成的，双方可根据实际情况协商解决。
3.3 保密条款双方在履行合同过程中，可能会接触到对方的商业秘密和机密信息，双方应互相保守，并在合同终止后继续履行保密义务。
施工道路照明合同范本
施工道路照明合同范本鉴于甲方委托乙方进行道路照明工程的建设，为确保双方在合作过程中权益的明确和保障，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：__________道路照明工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于道路照明设计、灯具安装、电缆敷设、配电设备安装、调试及验收等。
1.4 工程规模：道路全长______公里，照明灯具数量为______套。
二、合同金额2.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
2.2 乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交详细的工程预算书。
三、合同期限3.1 工程开工日期：____年____月____日。
3.2 工程竣工日期：____年____月____日。
3.3 工程延期：如因特殊情况导致工程延期，双方应协商一致并签订补充协议。
四、双方权利与义务4.1 甲方权利与义务：4.1.1 甲方应按照合同约定及时支付合同款项。
4.1.2 甲方应协助乙方办理相关手续，包括但不限于施工许可证、安全生产许可证等。
4.1.3 甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督和检查。
4.2 乙方权利与义务：4.2.1 乙方应按照合同约定完成工程内容，确保工程质量符合国家相关标准和规范。
4.2.2 乙方应按照甲方要求，提供相关资质证书、安全生产许可证等。
4.2.3 乙方应遵守国家有关安全生产、环保等方面的法律法规，确保施工安全。
五、工程质量与验收5.1 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
5.2 工程验收分为阶段性验收和总体验收。
阶段性验收由甲方组织，总体验收由甲方和相关部门共同组织。
5.3 乙方应在工程峻工后____个工作日内，向甲方提交峻工资料，包括但不限于工程图纸、施工记录、验收报告等。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任。
6.2 甲方未按时支付合同款项，每逾期一日，应支付合同总价__%的违约金。
道路照明施工协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（以下简称“甲方”）地址：________________联系人：________________联系电话：________________乙方：（以下简称“乙方”）地址：________________联系人：________________联系电话：________________鉴于甲方需对其所属的道路进行照明设施的建设和改造，乙方具备相关施工资质和经验，愿意承担本工程的施工任务。
为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本协议。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________道路照明工程1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：包括但不限于道路照明灯具的安装、电缆敷设、控制系统安装、接地系统施工等。
1.4 工程规模：________________1.5 工程投资：人民币________________元整（大写：________________元整）第二条施工工期2.1 施工期限：自本协议签订之日起至________________止，共计________________天。
2.2 甲方应保证在施工期限前提供必要的施工场地和条件，确保乙方能够按时完成施工任务。
第三条施工图纸与资料3.1 乙方应根据甲方提供的施工图纸和资料进行施工，如有疑问，应及时与甲方沟通解决。
3.2 甲方应在施工前向乙方提供完整的施工图纸、设计说明书、技术规范等相关资料。
第四条施工质量4.1 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。
4.2 乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程中的质量问题进行及时处理。
4.3 甲方有权对施工质量进行监督检查，乙方应予以配合。
第五条工程验收5.1 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在接到申请后________________日内组织验收。
5.2 验收合格后，双方应签署验收报告，甲方应向乙方支付相应的工程款项。
道路照明安装工程施工合同范本
道路照明安装工程施工合同范本合同编号：____甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲方与乙方本着平等互利、友好协商的原则，就道路照明安装工程进行施工达成如下合作协议：第一条合同目的及工程背景甲方为【工程项目名称】的建设单位，拟对该工程进行道路照明安装施工。
为了确保工程顺利推进，甲、乙双方达成本合同。
第二条施工内容1. 本合同的施工内容为对【工程项目名称】的道路进行照明安装工程。
2. 具体施工内容包括但不限于：道路照明灯杆和各种配套设备的安装、线路敷设、电缆连接、照明设备调试等工作。
第三条施工期限1. 甲乙双方同意，在双方签订本合同后的【天数】内开始施工，工期为【天数】。
2. 如果因不可抗力等特殊困难导致工期无法完成，甲乙双方须友好协商，延长工期。
第四条工程预算及支付方式1. 本工程总造价为人民币【金额】元（大写：【金额大写】）。
乙方提供相关施工材料的清单和价格明细。
2. 甲方按照工程进度支付工程款项。
具体支付方式及比例如下：（1）乙方开工前，甲方支付工程款项的【金额比例】作为预付款；（2）乙方完成【施工工作1】后，甲方支付工程款项的【金额比例】；（3）乙方完成【施工工作2】后，甲方支付工程款项的【金额比例】；（4）乙方完成【施工工作3】后，甲方支付工程款项的【金额比例】；（5）乙方完成全部施工工作、甲方验收合格后，甲方支付工程款项的【金额比例】。
第五条质量保证和验收标准1. 乙方应按照相关法律法规和技术标准进行道路照明安装工作，保证施工质量符合国家规定。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，并对乙方的施工质量进行验收。
验收标准为【相关行业标准名称】。
3. 如乙方在施工过程中出现质量问题或未达到验收标准的情况，甲方有权要求乙方进行整改，并延长乙方的施工期限。
4. 如乙方无法按照合同约定的质量要求进行合理整改，甲方有权解除合同，并有权要求乙方退还预付款，并承担由此产生的相关损失。
城市道路照明工程施工合同8篇
城市道路照明工程施工合同8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就城市道路照明工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程规模：[工程规模]二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 合同工期：XX天三、工程质量标准1. 工程质量标准：按照《城市道路照明工程施工及质量验收规范》GB50611-2024及相关标准执行。
2. 甲方对乙方的工程质量进行监督，乙方应确保工程质量符合标准要求。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款：人民币[合同价款]元整（￥[合同价款]）。
2. 支付方式：银行转账。
乙方在合同签订后，向甲方提供银行账号，甲方在收到发票后，将款项转入乙方银行账号。
3. 发票开具：乙方在收到款项后，应向甲方开具合法有效的发票。
五、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合要求。
（2）甲方应按时向乙方支付合同价款。
2. 乙方权利义务：（1）乙方应确保施工质量符合合同约定及标准要求。
（2）乙方应按时向甲方提交施工资料，确保工程验收顺利进行。
（3）乙方应对施工过程中的安全问题负责，确保施工人员安全。
（4）乙方应积极配合甲方进行工程验收，确保验收合格。
六、违约责任及赔偿损失1. 甲方违约责任：甲方如未按时向乙方支付合同价款，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 乙方违约责任：乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 双方同意，违约金的计算方式为合同价款的XX%。
如违约方拒绝支付违约金，违约方应承担因违约行为给对方造成的全部损失。
2024年道路照明安装工程施工合同范本(二篇)
2024年道路照明安装工程施工合同范本合同编号：XXXXX甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方在道路照明安装方面具备专业技术和经验，并愿意通过合作达成共同目标，现甲乙双方根据平等、互利、协商一致的原则，签订以下道路照明安装工程施工合同：一、合同目的本合同的目的是约定甲乙双方在道路照明安装工程中的权利和义务，保障工程质量和工期的执行，确保工程顺利进行。
二、合同范围本合同涉及道路照明安装工程的所有工作，包括但不限于以下内容：1. 灯具及照明设备的选型、采购和安装；2. 线路布置和接线工作；3. 照明控制系统的安装和调试；4. 相关的土建工程、电力工程等配套工作。
三、合同条款1. 工程时间本工程的计划时间为起始日期至结束日期，具体时间双方另行协商确定。
甲方应按时提供工程所需的相关资料和配合乙方的施工进度安排。
2. 工程费用本工程的总费用为人民币[合同总金额]元整，根据工程实际进度支付。
甲方应按照约定时间支付款项，并提供相应的发票和付款凭证。
3. 工程质量乙方负责本合同项下的道路照明安装工程的质量控制和相关验收。
乙方应确保所有材料和设备符合相关标准和规定，并按照合同要求进行安装和调试。
4. 工程责任4.1 乙方负责组织和管理施工队伍，并按照合同要求完成工程任务。
如因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方应负责修复或承担相应的违约责任。
4.2 甲方应向乙方提供准确、完整的工程资料和相关准入条件，并确保工程施工现场的安全和顺利进行。
5. 变更和索赔5.1 若因设计变更或工程条件变化等原因，需要对工程范围、工程进度或工程费用进行调整，双方应协商一致，并签订相应的变更合同。
5.2 若甲方需要乙方对原合同范围以外的工作进行施工，应另行签订补充协议，并支付相应的费用。
5.3 如发生因一方违约导致损失的情况，另一方有权提出索赔要求，并向违约方提供相应的证据材料。
道路照明安装工程施工合同范本5篇
道路照明安装工程施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行道路照明安装工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________道路照明安装工程。
2. 工程地点：________________。
3. 工程内容：包括但不限于路灯安装、电缆铺设、配电设施安装等。
二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币____元（大写：____元整）。
该总价已包含但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等所有费用。
2. 支付方式：甲方在工程竣工验收合格后___日内支付工程款的___%给乙方，剩余___%作为质保金，一年后无质量问题甲方支付乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照相关国家及地方规范要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的___日内组织验收。
3. 验收标准：按照相关国家及地方规范标准执行。
4. 验收结果：验收合格的，双方签署验收合格证书；验收不合格的，乙方应按要求进行整改直至验收合格。
五、工程安全1. 乙方应严格遵守安全生产的法律、法规，制定安全施工方案，确保施工现场安全。
2. 乙方在施工过程中造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
3. 乙方应确保施工现场的环境卫生，做到文明施工。
六、工程保修1. 工程保修期：自工程竣工验收合格之日起___年。
2. 保修范围：除人为损坏外，因工程质量引起的所有问题均由乙方负责免费维修。
3. 保修响应：乙方在接到甲方维修通知后___小时内响应，并在___日内完成维修工作。
七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分万分之___的违约金。
道路照明安装工程施工合同(3篇).pptx
第七条、保修期 工程竣工验收后，开始计算保修期，保修年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。 因使用不当所造成的一切责任事故，由使用甲方负责。
承包方（乙方）：
责任人：
按照《
》的规定，甲乙双方就项目的道
路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。
第一条、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点:
3、施工范围： 4、承包方式： 5、工程造价： 6、工程工期： (1)从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为 天。 (2)施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。 第二条、甲方责任 1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。 2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。 3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。 第三条、乙方责任 1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。 2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。
力。
甲方：
地址：
联系人：
联系电话：
工程所在地：
签订时间：年
月日
乙方：
地址：
联系人：
联系电话：
工程所在地：
签订时间： 年
月日
道路照明安装工程施工合同篇3
建设单位：（以下简称甲方）
施工单位：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则 ，经甲乙双方协商一致，甲方同意由乙方承担“百扬超市”项目配电安装工程施工,为明确甲乙双方的责任、权利和义 务，特签定本合同，以便双方共
(完整)道路照明工程施工合同6篇
(完整)道路照明工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________道路照明工程。
2. 工程地点：_________。
3. 承包范围：_________。
4. 承包方式：_________。
二、工期1. 乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工程按时完成。
2. 如遇下列情况，乙方可顺延工期：（1）因甲方原因造成工程停工；（2）不可抗力因素导致工程无法继续进行。
三、质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行工程施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的验收资料，甲方应在收到验收资料后尽快组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，甲方可要求乙方返工或整改。
四、付款与结算1. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款。
具体付款时间和金额如下：（1）合同签订后，甲方应支付乙方工程总价的_____％作为预付款；（2）工程进展到_____％时，甲方应支付乙方工程总价的_____％；（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的工程款。
2. 乙方应在收到甲方支付的工程款后，向甲方提供正规的发票和收据。
3. 工程结算时，乙方应提供详细的结算资料，甲方应在收到结算资料后尽快进行结算审核。
五、保修与维护1. 工程竣工验收合格后，乙方应提供一定年限的保修期。
在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的工程损坏，乙方应负责免费维修。
2. 保修期结束后，乙方应提供有偿维护服务。
具体维护费用由双方另行协商确定。
六、违约责任1. 若甲方未能按合同约定支付工程款，则乙方有权顺延工期，并要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未能按合同约定完成工程施工，则甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
3. 若因不可抗力因素导致工程无法继续进行，双方应协商解决。
道路照明施工合同范本
道路照明施工合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行道路照明施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程范围：包括但不限于道路照明设施的安装、调试、验收及售后服务等。
1.4 工程内容：具体包括路灯、电缆、配电箱等设施的制作、安装、调试等。
二、合同价款2.1 本合同工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后______日内，甲方支付乙方合同总价款的______%作为预付款；（2）进度款：乙方完成工程量的______%时，甲方支付乙方已完成工程量的______%；（3）验收款：工程竣工验收合格后______日内，甲方支付乙方合同总价款的______%；（4）质保金：工程质保期满后______日内，甲方支付乙方合同总价款的______%作为质保金。
三、工期3.1 本工程工期为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
四、质量标准4.1 工程质量应符合国家及行业相关标准，达到合格标准。
4.2 乙方应严格按照设计文件及施工图纸进行施工，确保工程质量。
五、甲方的权利和义务5.1 提供施工所需的设计文件、施工图纸等技术资料；5.2 协调解决施工过程中出现的问题，确保施工顺利进行；5.3 按照约定支付合同价款；5.4 参与工程竣工验收。
六、乙方的权利和义务6.1 严格按照设计文件、施工图纸及合同约定进行施工；6.2 确保工程质量，达到合格标准；6.3 服从甲方的管理，接受甲方的监督；6.4 负责施工场地的清洁卫生，确保施工场地整洁；6.5 负责施工过程中的安全防护，确保施工安全。
道路照明工程合同范本
道路照明工程合同范本1. 引言本合同由甲方（以下简称“发包方”）与乙方（以下简称“承包方”）共同订立，双方同意按照合同的规定，进行道路照明工程。
2. 合同背景为确保道路交通的安全和市民的出行便利，发包方拟进行道路照明工程，为此需要与承包方签订本合同。
3. 合同条款3.1 工程内容预计工程内容包括但不限于： - 安装道路照明设备，包括路灯、灯柱等； - 布设电缆线路，确保照明设备的供电； - 进行现场测试和调试，确保设备运行正常。
3.2 工程时间工程开始日期：【填写开始日期】工程完工日期：【填写完工日期】3.3 工程费用合同总费用为【填写总费用】，包括材料费、人工费等，具体费用详见附件《费用清单》。
3.4 质量要求承包方应确保道路照明工程符合以下质量要求： - 照明设备应具备良好的光照效果，确保道路夜间安全出行； - 电缆线路应牢固可靠，能够正常供电。
3.5 保修期工程竣工之日起，承包方提供【填写保修期，例如：一年】的保修期。
在保修期内，如发现工程质量问题，承包方应负责及时修复。
3.6 付款方式合同费用将根据实际工程进展，按照如下方式支付： - 预付款：合同签订之日起7日内，发包方向承包方支付合同总费用的【填写预付款比例，例如：30%】作为预付款； - 进度款：工程进行到一定阶段，发包方根据实际进度向承包方支付合同总费用中的【填写进度款比例，例如：40%】； - 竣工结算款：工程完工后，发包方根据实际完成情况，向承包方支付合同总费用中的剩余部分。
4. 合同变更双方在履行合同过程中，如有任何需要变更的事项，应经双方协商一致，并以书面形式进行变更确认。
5. 违约责任对于未按照合同规定履行责任的一方，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方的经济损失等。
6. 争议解决双方在履行合同过程中，如发生争议，应本着友好协商的原则解决。
若协商不成，应提交至【填写争议解决方式，例如：仲裁委员会】进行仲裁。
7. 合同解除发包方或承包方有以下情况之一的，本合同可解除： - 经协商一致； - 法律法规规定的其他情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
道路照明安装工程施工合同
编号：
工程名称：
工程地点：
建设单位：
施工单位：
签订日期：年月日
道路照明安装工程施工合同
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就照明工程，特订立本合同。
1.合同内容
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程范围：
施工工期
2.1开始工作日期：年月日
2.2结束工作日期：年月日
2.3总日历工作天数为：天
2.承包方式
本工程为包工包料（包含灯具采购）的承包方式。
3.合同价款及付款方式
4.1合同总价款（暂定）人民币：元，大写：
4.1.1合同总价款包括照明灯具、工程施工费。
4.2付款方式
4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。
质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。
4.2.2合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。
4.灯具技术参数要求
4.1光通量：
4.2显色指数
4.3色温
4.4配光曲线
4.5整灯光效
4.6寿命
4.7工作温度
4.8灯具和电源防护等级为IP65；
4.9工作电压：AC185V~265V，频率为50HZ+-10HZ
4.10光通维持率
4.11道路平均照度和均匀度要求：
4.12未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。
5.质量要求
依据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）、图纸设计标准及相关验收标准；光衰≤5%/年。
6.双方责任
6.1甲方责任：
6.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。
6.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）。
6.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。
6.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。
6.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。
6.1.6甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。
验收合格后及时办理结算。
6.2乙方责任：
6.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。
6.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。
6.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。
保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。
6.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。
6.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任；对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。
7.暂停施工
7.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。
乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。
乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，承包方可自行复工。
因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。
因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
7.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因数）可进行暂时停工。
8．工程延误
对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延；
8.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行；
8.2经甲方认可的设计变更和工程量增加；
8.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时；
8.4因甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。
9．不可抗力
9.1 照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等
天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
9.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
10．变更
施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。
因变更导致的费用按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。
11．验收
11.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。
11.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。
11.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。
12.工程质保期
12.1本工程质保期为工程验收合格之日期年。
保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。
因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。
12.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。
13．违约责任
13.1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。
13.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。
13.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。
14.争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。
15.其它
15.1由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。
15.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。
15.3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
15.4本合同一式六份，甲乙双方各三份。
发包方（盖章）：承包方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
经办人：经办人：
电话：电话：
单位地址：单位地址：
时间：时间：
开户行：账号：。